委托安装协议书范文

委托安装协议书范文甲方：河南立通电梯销售服务乙方：（盖章）（盖章）代表人：代表人：地址：河南省柘城县迎宾大道西侧地址电话话：传真：传真：邮编：476200邮编：开户行：中国银行柘城黄山路支行开户行：帐号：259814193956帐号：税号：411424587097832税号：致同本着平等、自愿、互惠互利的宗旨，经双方友好协商意并签定本协议。致同1、协议内容：（见附件一）2、价格及付款方式：2.1委托安装、维保价格表：序号品牌梯种层/站/门载重型号规格数量（台）单台小计（元）1巨立乘客电梯7/7/7800KG3100P8001210000.00合计安装总价人民币：壹拾贰万圆整（¥120000.00元）2本工程委托安装费：壹拾贰万圆整。2.3付款方式：（甲方向乙方支付费用时，乙方每次均应向甲方出具收据），如本工程分批安装，那么甲方以每批实际安装的台数，按比例支付相应批次的安装款项。2.3.1该工程开工后7天内，乙方正常安装，甲方向乙方支付安装费总价的50%。2.3.2该批设备安装完毕，厂检调试运行合格后7天内，甲方向乙方支付安装费总价的30%。2.3.320%的余款，待电梯设备经特检院验收合格后7天内，甲方向乙方一次性付清。安装工期：1本合同安装预约进场日期为年月日，自安装开工之日起，预计工作日完成安装工程（工作日以日历日为计算，包括所有国家固定假期及休息日）。3.2由于乙方的原因而导致甲方授权代表重复验收以及返工或进行整改工作所花费的时间都将计入安装工期内。3.3由于非乙方的原因而导致工期延误天数，将不计入上述规定的工作日内，但乙方有责任在导致工期延误的情况发生时，立即以书面形式向甲方指出，并获得其书面认可，以作为将来的判决依据。3.4乙方施工期间，由甲方自行施工或由其他承包方施工的工期将不被计入安装工期内。双方责任：4.1甲方责任：4.1.1提供工程所需的施工要求及其它相关资料，如井道布置图、检验验收标准等。4.1.2甲方负责检查和监督乙方在施工过程中的平安、质量、进度。4.1.3负责对乙方的施工质量进行验收。4.1.4与乙方签订工程工程平安协议，并催促按其执行。4.1.5与乙方协商解决工程中出现的不可预见的问题。4.1.6不定期检查乙方的平安、劳保用品、工具设备符合国家标准。4.1.7对乙方的局部技术骨干进行甲方专有安装新工艺、技术培训。4.1.8定期对乙方进行全面的平安、质量、进度等的评估。4.1.9甲方安装监督对于质量、平安及进度其中任一方面发生重大问题的乙方，如不慎导致火灾、伤人、坠楼、触电身亡，对待客户态度恶劣，不遵守当地政府法律、法规、严重违反国家标准，对电梯运行质量产生严重影响，应立即停止其工作，并上报主管部门及乙方负责人。4.1.10委派人员监督乙方人员开工前的开箱清点设备的零部件的工作，甲方负责补足发运缺少或运输途中损坏的零部件。4.1.11有权停止、撤换乙方违反工艺规程而不听劝告者，乙方必须及时补充合格人员。4.2乙方责任：4.2.1提供的人员必须持有由政府部门颁发的操作证，如安装工证、电工证、焊工证等。4.2.2乙方须自行配备必须的、足够的且符合甲方/国家标准的安装设备、设施以及工具、用具、检具、劳保平安用品等。4.2.3乙方自行解决现场施工人员的食宿。4.2.4乙方必须接受甲方授权代表对其施工作业以及工程质量和平安进行监督、指导、检查，并按甲方授权代表所提要求或指令完成各项整改、返工及修补工作，任何抗拒、抵抗的行为都将被视为违反“委托安装协议书”规定。甲方有权终止“委托安装协议书”的局部或全部内容而无需事先得到乙方的认可或接受，由此而造成的一切损失由乙方负责。惟甲方代表发出的指令或指导为不合理或属故意刁难性质除外。4.2.5有甲方或甲方授权代表在场的情况下负责工程开工前的开箱清点工作，如有缺、损件应在开箱后三天内将信息反响给甲方，甲方负责向有关部门投诉。4.2.6负责对甲方提供的尚未使用的材料以及零配件，或在工程施工范围内的全部安装完毕的电梯设备的保护以及保管工作。任何由于乙方保护及保管工作的执行不力、疏忽或怠懈而引起的材料及零配件或整体设备或其部件的损坏或遗失，那么乙方不仅要负责赔偿这些毁损或遗失零件的费用，而且，由此原因导致工期拖延，从而产生的一切责任和损失将由乙方承担。4.2.7乙方不得在未经甲方书面认可的前提下，将“委托安装协议书”规定的内容局部或全部转包给第三方，如甲方发现有未经认可的第三方在施工现场施工，乙方除承担由此而产生的一切损失外，甚至甲方有权终止与乙方的“委托安装协议书”。4.2.8乙方在未经甲方授权代表书面认可的情况下，其代表、雇员不得直接以甲方的名义，向业主或总承包方提出口头或书面的建议、要求或请求，也不得擅自答复业主或总承包方任何涉及电梯设备和安装的询问。任何由于对上述准那么的背离而导致甲方产生额外费用或损失，都将由乙方承担。4.2.9按照甲方的平安标准以及有关政府部门颁发的平安法令法规，做好施工现场内的施工平安管理，一旦发生工伤，火灾等平安事故，乙方应及时通知甲方，并承担由此而造成的一切损失及费用，同时保证免除甲方任何法律上以及经济上的责任。4.2.10遵守业主或总承包方制定的各项施工现场管理规定，做好施工管理，及时清除施工垃圾和不用的设施，保持施工现场清洁，合理整齐地堆放有关器材，确保道路畅通无阻，做到文明施工。4.2.11在施工过程中，任何由于乙方的原因而导致业主、总承包或其他承包单位产生财产的损失或人员的伤亡，乙方都将完全地负责赔偿，并承担相应的责任。4.2.12与甲方协商解决工程中出现的不可预见的问题。4.2.13严格按照甲方提供的技术文件资料进行安装，负责对安装过程作出质量记录并对该记录保存到完工及验收合格后交回给甲方。4.2.14对甲方不予公开的或任何涉及商业秘密或被法律保护的文件、资料进行保管和保密。4.2.15未经许可不得承接甲方产品的维修、保养合同，假设违反乙方需支付所维保合同的全部金额作为违约金，并追究法律责任。

4.2.16无条件执行甲方推行的安装工地政策，如5S等。工程质量、平安保证：5.1乙方应加强施工管理，确保施工质量，并接受甲方授权代表的监督检查，保证甲方/政府部门对工程质量方面的验收一次通过。由于乙方的原因而导致第一次验收未能通过，那么甲方有权从应支付给乙方的工程费中扣除重复验收所产生的费用，假设第二次验收仍未能通过，那么甲方有权要求乙方停止整改工作，并另行指派其他人员完成整改工作，由此而产生的额外承包费用，甲方有权从任何一笔应付给乙方的工程费中扣除，如付给乙方的工程费缺乏以抵补额外承包费，其差额局部应由乙方支付给甲方。违约责任：人行道）6.1人行道）6.1誉。6.2果。6.36.4由于乙方原因未履行或未全部履行本协议中乙方应尽义务。6.5乙方未经甲方书面同意与用户签署/承接与本工程有关的补充条文或维保合同。6.6乙方擅自从客户处收取甲方客户签署的任何合同或协议项下的款项。6.7乙方未能按甲方要求及时增加技术人工及辅助工。赔偿7.1假设由于乙方的原因而导致总体工期的延误或工程质量不能到达合同规定的要求而使甲方被业主方处分，那么该处分的罚金将由乙方承担，惟非乙方的原因除外。7.2假设由于乙方的原因而导致由甲方雇用的其他承包方的停工，而甲方须向该第三承包方支付的停工损失费将由乙方承担。7.3假设由于乙方违反政府部门公布的有关施工方面的法令法规，而导致甲方被政府管理部门处分，或被勒令停工，那么该些处分的罚金以及由于停工而产生的任何损失将由乙方承担。7.4假设由于乙方施工不当或不小心，在施工过程中将甲方委托乙方进行施工的对象（如材料、部件、设备等）或第三方的材料、部件、设备损坏、毁损或遗失，那么乙方需赔偿甲方由此而产生的一切损失及费用，包括由于此原因而导致甲方延误工期而被业主或总承包处分所发生的一切罚款及费用。商业行为规范乙方保证不会向甲方代表、雇员或业主代表、雇员以任何形式支付任何报酬、赠送礼物、行贿，一旦乙方有前述行为中任意一种发生，或甲方代表、雇员向乙方提出索要任何形式的报酬、礼物，那么乙方有责任立即向甲方的高级管理人员提出书面报告，如甲方发现乙方未能就上述事宜进行报告，那么甲方有权立即终止工程合同，且乙方将承担由此而产生的一切损失和费用。合同的生效、变更与终止：9.1本合同条款未尽事宜如遇特殊情况，双方协商处理。9.2合同正本一式二份，甲、乙双方各执正本一份，经双方签字盖章后立即生效，有效期至本合同及所有附件涉及内容全部履行完毕。9.3本合同所有附件，即分包安装条款细那么，委托维保条款细那么，分包安装、平安协议书均与本合同具有同等法律效力。9.4合同履行中，如有变更均须甲、乙双方书