2023年监理工程师之土木建筑目标控制自我检测试卷A卷附答案

2023年监理工程师之土木建筑目标控制自我检测试卷A卷附答案单选题（共100题）1、建技工程竣工决算时，新增固定资产价值计算的对象是已经完成并经验收鉴定合格的()A.建设项目B.单项工程C.单位工程D.分部工程【答案】B2、某建设项目从银行贷款2000万元，年利率8%，每季度复利一次，则该贷款的年实际利率为（）。A.7.76%B.8.00%C.8.24%D.8.56%【答案】C3、根据批准的初步设计安排单位工程的开竣工日期，属于建设工程进度计划体系中()内容。A.工程项目前期工作计划B.单位工程施工进虔计划C.工程项目总进虔计划D.工程项目年虔进虔计划【答案】C4、质量检验时，将总体按某一特性分为若干组，从每组中随机抽取样品组成样本的抽样方法称为()A.简单随机抽样B.分层抽样C.等距抽样D.多阶段抽样【答案】B5、甲花4万元收买被拐卖妇女周某做智障儿子的妻子，周某不从，伺机逃走。甲为避免人财两空，以3万元将周某出卖。（事实一）A.丙行为是刑讯逼供的结果加重犯B.对丙行为应以故意伤害罪从重处罚C.对丙行为应以刑讯逼供罪与过失致人重伤罪实行并罚D.对丙行为应以刑讯逼供罪和故意伤害罪实行并罚【答案】B6、模板板面的平整度应符合要求，预制构件模板安装的表面平整度偏差为（）mm。A.2B.3C.5D.10【答案】B7、在质量记录资料的管理中，下列不属于工程材料质量记录的是（）。A.现场材料.设备存放与管理B.化学成分试验报告C.设备进场维修记录D.混凝土合格证【答案】A8、对某网络计划在某时刻进行检查，发现工作A尚需作业天数为8天，该工作到计划最迟完成时间尚需4天，则该工作（）。A.正常B.可提前4天完成C.影响总工期2天D.影响总工期4天【答案】D9、下列关于技术方案经济效果评价指标的说法中，正确的有（）。A.投资收益率指标能够作为技术方案主要的决策依据B.投资回收期一定程度上能够反映资本的周转速度，能够准确衡量项目在整个计算期内的经济效果C.净现值可以反映单位项目投资中单位资金的使用效率D.内部收益率评价方案时，不需要事先确定一个基准收益率【答案】D10、建设工程组织加快的成倍节拍流水施工时，所具有的特点是（）。A.专业工作队数等于施工过程数B.相邻施工过程的流水节拍相等C.相邻施工段之间可能有空闲时间D.各专业工作队能够在施工段上连续作业【答案】D11、某地下工程，计划到11月份累计开挖土方2万m3，预算单价95元/m3，经确认，到11月份实际累计开挖土方2.5万m3，实际单价90元/m3，该工程此时的进度绩效指数为（）。A.0.80B.0.95C.1.06D.1.25【答案】D12、如果施工方案一定，工程总费用会随着工期的不同而不同。随着工期的缩短，工程总费用的变化趋势是（）。A.直接费和间接费均增加B.直接费增加，间接费减少C.直接费和间接费均减少D.直接费减少，间接费增加【答案】B13、工程网络计划的工期优化通过（）来达到优化目标。A.改变关键工作之间的逻辑关系B.组织关键工作平行作业C.组织关键工作搭接作业D.压缩关键工作的持续时间【答案】D14、城市轨道交通建设工程项目工程验收由建设单位组织的参加人员或单位不包括（）。A.各参建单位项目负责人B.运营单位C.负责规划条件核实的有关人员D.专项验收的城市政府有关部门代表【答案】C15、某建筑安装工程以直接费为计算基础。已知该工程直接工程费为8000万元，措施费为500万元，间接费费率为12%，利润率为4%，计税系数为3.41%，则该工程的含税造价为()万元。A.9886.82B.10238.42C.12109.77D.12821.03【答案】B16、在成本管控方面，运用BIM技术工程量精算功能，能够优化资源配置，达到项目成本管控目的。下列最准确的说法是()。A.利用BIM技术可以准确算出实际的消耗量B.利用BIM技术不可能算出实际的消耗量C.利用BIM技术算出的实际用量就是消耗量D.利用BIM技术可以算出消耗的可控范围【答案】D17、已知某工程的混凝土直接费为420元/m3，间接费率为12％，利润率为4％，税率为3.41％。以直接费为计算基础，则混凝土的全费用综合单价为()元／m3，A.486.44B.503.54C.503.81D.505.90【答案】D18、可行性研究中，下列不属于资金筹措中融资成本分析的是（）。A.债务资金成本B.权益资金成本C.加权平均资金成本D.融资风险成本【答案】D19、在现场配制的材料，（）应进行级配设计与配合比试验，经试验合格后才能使用。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】B20、某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19天。工作D的最早开始时间为5，持续时间为8，则工作D的自由时差为（）天。A.2B.3C.4D.5【答案】B21、根据生产连续性和生产控制稳定性情况，采用（）方案。A.计量、计数的抽样B.—次、二次或多次抽样C.全数检验D.调整型抽样【答案】D22、编制物资需求计划的依据包括（）。A.物资供应计划B.物资储备计划C.工程款支付计划D.项目总进度计划【答案】D23、根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，不符合现行强制性标准规定的，应由（）组织必要的专题论证。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.设计单位【答案】C24、监理机构在工程质量控制过程中，自始至终要把坚持（）原则作为工程质量控制的基本原则。A.以人为核心B.质量第一C.预防为主D.公平、守法【答案】B25、对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证，专家应当从地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的专家库中选取，符合专业要求且人数不得少于（）名。A.3B.5C.7D.10【答案】B26、在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为（）。A.1年B.2年C.3年D.4年【答案】B27、在项目监理机构中落实从投资控制角度进行施工跟踪的人员、任务分工和职能分工，体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（）措施。A.组织B.技术C.经济D.合同【答案】A28、（）应负责项目施工样板引路，组织项目相关人员编制引路方案，并经（）审批，报项目监理机构批准后实施。A.施工项目技术负责人，施工单位技术负责人B.施工项目技术负责人，项目经理C.施工员，施工项目技术负责人D.施工员，施工单位技术负责人【答案】B29、（2020年真题）工程发生质量事故后，应由（）签发《工程暂停令》。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.施工单位项目经理D.设计负责人【答案】B30、下列工作中,属于建设工程进度调整系统过程中工作内容的是（）。A.分析实际进度偏差对总工期的影响B.整理实际进度数据C.实际进度与计划进度的对比分析D.采集实际进度数据【答案】A31、项目监理机构控制物资供应进度工作中，属于协助业主进行物资供应决策的工作内容是（）。A.组织编制物资供应招标文件B.受理物资供应单位的投标文件C.组织编制物资供应计划D.提出物资供应分包合同清单【答案】D32、严重影响使用功能或工程结构安全，存在重大质量隐患的工程质量事故属于()。A.一般质量事故B.严重质量事故C.重大质量事故D.特别重大质量事故【答案】B33、设备制造前，监理单位的质量控制工作是（）。A.审查设备制造分包单位B.检查工序产品质量C.处理不合格零件D.控制加工作业条件【答案】A34、质量检验时，将总体按某一特性分为若干组，从每组中随机抽取样品组成样本的抽样方法称为（）。A.简单随机抽样B.分层随机抽样C.等距抽样D.多阶段抽样【答案】B35、某新建项目，建设期2年，申请银行贷款1080万元，预计第一年贷款480万元，第二年贷款600万元，年利率6%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。A.47.664B.62.064C.65.160D.93.600【答案】B36、在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（）。A.地下埋藏文物的处理B.施工承发包模式的选择C.设计合同的计价方式D.设计各专业之间的协调配合的影响【答案】D37、工程中采用新工、新材料的，应由()及有关质量数据。A.施工单位组织的专家论证意见B.权威性技术部门的技术鉴定书C.设计单位组织的专家论证意见D.建设单位组织的专家论证意见【答案】B38、检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由（）归档。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.有关部门【答案】C39、下列可能导致工程质量缺陷的因素中，不属于施工与管理不到位的有（）。A.采用不正确的结构方案B.未经设计单位同意擅自修改设计C.技术交底不清D.施工方案考虑不周全【答案】A40、下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的动态评价指标的是（）。A.投资收益率B.资产负债率C.利息备付率D.内部收益率【答案】D41、（）是计量监理的基础。A.质量监理B.投资监理C.投资控制D.进度控制【答案】A42、单代号网络计划，非终点节点的工作的自由时差等于（）。A.本工作与紧前工作时间间隔的最大值B.本工作与紧后工作时间间隔的最大值C.本工作与紧前工作时间间隔的最小值D.本工作与紧后工作时间间隔的最小值【答案】D43、暂停施工事件发生时，项目监理机构应如实记录所发生的情况。对于因施工单位原因暂停施工的，应记录（）。A.施工单位人工的数量B.施工单位设备的数量C.直接导致停工发生的原因D.施工单位设备的状态【答案】C44、根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价高于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以（）为基础，超过合同约定的风险幅度值的，其超过部分按实调整。A.投标报价B.招标控制价C.基准单价D.实际单价【答案】C45、某建设项目选定项目投资、产品价格、产品成本和产量四个不确定性因素，各按±10%的变化幅度分析其对项目总投资收益率的影响，分析数据见下表。＜br>A.项目投资B.产品价格C.产品成本D.产量【答案】B46、某工程施工合同约定采用造价信息进行价格调整。施工期间，项目所在地省级造价管理机构发布了工人工资指导价上调10%的通知并即时生效，该工程在颁布通知当月完成的合同价款为300万元，其中人工费为60万元（已知该人工费单价比发布的指导价高出30%），则该工程当月人工费结算的做法是（）。A.不予上调B.按照通知要求上调10%C.由总监理工程师确定新的单价D.由发承包双方协商后适当调整【答案】A47、某新建项目，建设期为3年，共向银行借款1300万元，其中第1年借款700万元，第2年借款600万元，年利率为6%。则第3年应计的借款利息为（）万元。A.0B.82.94C.85.35D.104.52【答案】B48、工程建设标准批准部门对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查时，下列哪一种不属于监督检查的范围？()A.工程中采用的计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定B.工程项目的设计是否符合强制性标准的规定C.工程项目的管理是否符合强制性标准的规定D.有关工程技术人员是否熟悉掌握强制性标准【答案】C49、与横道计划相比，网络计划的主要特点包括()。A.形象、直观、易于编制B.表达各项工作之间的逻辑关系不准确C.不能明确工程进度控制中的工作重点D.可以明确各项工作的机动时间【答案】D50、在建工程进度控制计划体系中，工程项目前期工作计划属于（）的计划系统。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工总承包单位【答案】A51、（2019年真题）工程施工过程中发生质量事故，项目监理机构应及时签发（）。A.工作联系单B.监理通知单C.工程暂停令D.监理口头指令【答案】C52、下列设计进度控制工作中，属于监理单位进度监控工作的是（）。A.认真实施设计进度计划B.编制切实可行的设计总进度计划C.编制阶段性设计进度计划D.定期比较分析设计完成情况与计划进度【答案】D53、下列关于质量保修的说法，正确的是（）。A.保修期自投入使用之日起计算B.房屋建筑工程在保修期限内出现质量缺陷，房屋所有者应向原建设单位发出保修通知C.如果施工单位不按工程质量保修书约定保修的，建设单位可以另行委托其他单位保修D.保修费用均由原施工单位承担【答案】C54、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）附录表中的“项目名称”是指()的项目名称。A.建设工程B.单项工程C.分部工程D.分项工程【答案】D55、工程施工过程中，智能建筑分部工程质量验收应由（）组织。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.专业监理工程师【答案】B56、关于正当防卫与紧急避险，下列哪一选项是正确的？A.甲贩卖毒品，乙抢劫甲的毒品，甲在反抗中将乙打伤的，由于贩卖毒品属于违法行为，所以甲不成立正当防卫B.甲发现乙正在偷越国（边）境，遂将乙打成重伤，阻止了乙偷越国（边）境的，甲的行为成立正当防卫C.甲遭乙追杀，情急之下夺过丙的摩托车骑上就跑，丙被摔骨折，甲的行为成立紧急避险D.鱼塘边工厂仓库着火，甲用水泵从乙的鱼塘抽水救火，致鱼塘中价值2万元的鱼苗死亡。仓库中价值2万元的商品因灭火及时未被烧毁。由于保护的利益等于牺牲的利益，故甲不成立紧急避险【答案】C57、某建设工程项目由于分包单位购买的工程材料不合格，导致其中某分部工程质量不合格。在该事件中，工程质量控制的监控主体是()。A.分包单位B.材料供应单位C.施工总承包单位D.建设单位【答案】D58、某分项工程清单工程量为2000立方米，实际工程量为2500立方米。发承包双方约定，当工程量变化超过15%时，确定新综合单价，予以价款调整。若承包人报价浮动率为6%，承包人报价的综合单价为200元/立方米，发包人招标控制价的综合单价为215元/立方米，则调整后的综合单价是（）。A.171.78B.200.00C.215.00D.247.25【答案】B59、下列不属于认证机构进行第一阶段审核的目的是（）。A.审核监理单位的管理体系文件B.审查第二阶段审核所需资源的配置情况C.为策划第二阶段审核提供关注点D.评价监理单位管理体系实施的情况和有效性【答案】D60、现场签证工作完成后的（）d内，承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与进度款同期支付。A.7B.14C.21D.28【答案】A61、下列各项，不是监理工程师控制施工质量的主要手段的是（）。A.业主指令B.旁站C.巡视D.平行检验和见证取样【答案】A62、工作自由时差是指（）。A.在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，本工作所具有的机动时间B.在不影响紧后工作最迟完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间C.在不影响总工期的前提下，本工作所具有的机动时间D.在不影响紧前工作最早完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间【答案】A63、工程施工过程中，采用计数抽样检验时，检验批容量为20时的最小抽样数量是（）。A.2B.3C.5D.8【答案】B64、下列项目监理机构施工阶段投资控制的措施中，属于组织措施的是（）。A.审核承包人编制的施工组织设计B.复核工程付款账单，签发付款证书C.审核竣工结算D.编制施工阶段投资控制工作计划【答案】D65、采用定额单价法计算工程费用时，分项工程施工工艺条件与预算单价或单位估价表不一致而造成人工、机械的数量增减时，对定额的处理方法一般是（）。A.调量不换价B.可以直接套用预算单价C.编制补充单位估价表D.按实际使用材料价格换算预算单价【答案】A66、关于国务院机构的设置程序，下列说法正确的是：A.国务院组成部门的设立、撤销与变更，应当由国务院提出方案，国务院全体会议讨论通过后，由总理提请全国人民代表大会决定B.国务院法制办公室的设立，由国务院机构编制管理机关提出方案，报国务院决定C.中国民用航空总局的变更，由国务院机构编制管理机关提出方案，报国务院决定D.国家卫生与计划生育委员会法制司下属行政复议处的设立，由国家卫生与计划生育委员会提出方案，报国务院机构编制管理机关批准【答案】B67、下列工作中，属于建设工程进度监测工作的是（）。A.确定后续工作及总工期的限制条件B.加工处理实际进度数据C.分析进度偏差产生的原因D.分析进度偏差对总工期的影响【答案】B68、下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。A.工程项目年度计划B.设计总进度计划C.施工准备工作计划D.物资采购、加工计划【答案】A69、工程施工质量验收时，经加固处理的分部工程，根据技术处理方案要求予以验收的前提是（）。A.不影响安全和使用功能B.不造成永久性影响C.不改变结构外形尺寸D.不影响基本使用功能【答案】A70、建设工程质量保修书应由（）出具。A.建设单位向建设行政主管部门B.建设单位向用户C.承包单位向建设单位D.承包单位向监理单位【答案】C71、根据ISO质量管理体系标准，将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理的质量管理原则是（）。A.过程方法B.持续改进C.过程评价D.管理的系统方法【答案】D72、工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求（）。A.工程总成本最低条件下的资源均衡安排B.资源均衡使用条件下的最短工期安排C.资源使用最少条件下的合理工期安排D.资源有限条件下的最短工期安排【答案】D73、某建设项目，设备工器具购置费1000万元，建筑安装工程费1500万元，工程建设其他费700万元，基本预备费160万元，涨价预备费200万元，建设期贷款利息300万元，则该项目的建设投资为（）万元。A.2500B.3360C.3560D.3860【答案】C74、进行建设项目财务评价时，项目可行的判据是：()A.财务净现值≤0，投资回收期≥基准投资回收期B.财务净现值≤0，投资回收期≤基准投资回收期C.财务净现值≥0，投资回收期≥基准投资回收期D.财务净现值≥0，投资回收期≤基准投资回收期【答案】D75、工程施工质量验收的最小单位是（）。A.分项工程B.检验批C.单项工程D.分部工程【答案】B76、裱糊工程中裱糊后的壁纸出现起鼓或脱落，下述哪项原因分析是不正确的？()A.基层未刷防潮层B.旧墙面疏松的旧装修层未清除C.基层含水率过大D.腻子与基层黏结不牢固或出现粉化、起皮【答案】A77、在项目做出投资决策后，项目投资控制的关键在于（）A.勘查B.监理C.设计D.运营【答案】C78、（2021年真题）工程网络计划实施中，因实际进度拖后而需要通过压缩某些工作的持续时间来调整计划时，应选择（）的工作压缩其持续时间。A.持续时间最长B.自由时差最小C.总时差最小D.时间间隔最大【答案】C79、建设工程质量事故的等级是以（）为标准划分的。A.直接经济损失和人员伤亡数量B.违法行为严重程度C.工程项目的规模D.永久质量缺陷对结构安全的影响程度【答案】A80、下列关于列表比较法的说法中，正确的是（）。A.如果工作尚有总时差与原有总时差相等，说明该工作实际进度与计划进度一致B.如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度拖后C.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且仍为非负值，说明该工作实际进度超前D.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值，说明该工作实际进度拖后，但不影响总工期【答案】A81、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单层建筑的分项工程可按（）等划分检验批。A.变形缝B.工程量C.施工段D.楼层【答案】A82、下列属于施工进度计划调整的技术措施是（）。A.增加每天的施工时间B.提高奖金数额C.增加劳动力和施工机械的数量D.采用更先进的施工机械【答案】D83、（2022年真题）某混凝土工程总高度为80m，拟采用滑模技术施工，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位编制的专项施工方案的正确处理方式是（）。A.报送项目监理机构审批同意后方可实施B.经施工单位技术负责人审核和总监理工程师审查后，组织专家论证C.组织专家论证通过后，报送项目监理机构审查D.经总监理工程师审查同意后，报送监理单位技术负责人审批【答案】B84、2016年12月实际完成的工程按基准日的价格计算工程进度款为200万元，调值公式中的固定系数为0.2，相关成本要素除钢材价格指数下降了20%外，都未发生变化，钢材费占合同调值部分的%。按调值公式计算2016年12月实际工程结算款应为（）万元。A.180B.184C.216D.220【答案】B85、用来表征混凝土拌合物流动性的指标是（）。A.徐变量B.凝结时间C.稠度D.弹性模量【答案】C86、通常情况下，施工方案应由（）组织编制，并经（）审批签字后提交项目监理机构。A.施工项目技术负责人，施工单位技术负责人B.施工项目技术负责人，施工项目技术负责人C.施工项目技术负责人，施工项目负责人D.施工员，施工单位技术负责人【答案】A87、建设单位于2019年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2020年2月22日才决定开工。则建设单位（）。A.向发证机关报告后即可开工B.应向发证机关申请施工许可证延期C.应向发证机关重新申请领取施工许可证D.应当报发证机关重新核验施工许可证【答案】C88、关于工程监理单位的说法，正确的是（）。A.工程监理单位代表政府部门对施工质量实施监督管理B.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监督管理C.工程监理单位可将专业性较强的业务转让给其他监理单位D.工程监理单位选派具备相应资格的总监理工程师进驻施工现场【答案】D89、（）是指建设单位用于建筑和安装工程方面的投资。A.设备及工器具购置费B.建筑安装工程费C.工程建设其他费用D.预备费【答案】B90、关于行政强制执行，下列哪一选项说法正确？A.有强制执行权的行政机关只能自行执行，不得申请法院强制执行B.当事人逾期不履行金钱给付义务的，行政机关可以加处罚款或滞纳金C.行政机关强制执行之前，都要以书面形式催告相对人D.行政机关对法院不予受理的裁定有异议的，可以在15日内向上一级法院申请复议，上一级法院自收到复议申请之日起30内作出是否受理的裁定【答案】B91、项目监理机构在审批施工方案时，应检查施工单位内部审批是否完善、签章是否齐全，重点核对审批人是否为（）。A.项目经理B.施工单位质量负责人C.施工方案编制人D.施工单位技术负责人【答案】D92、实施建设工程所需要的设备和材料是根据设计而来的。设计单位必须提出（），以便进行加工订货或购买。A.采购清单B.设备清单C.设备资料D.采购资料【答案】B93、静态投资包括建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用和()。A.基本预备费B.未明确项目准备金C.涨价预备费D.建设期贷款利息【答案】A94、下列工程进度动态控制工作中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.分析实际进度与计划进度的偏差C.分析偏差对后续工作的影响D.分析后续工作的限制条件【答案】B95、某建设项目，设备购置费为600万，安装工程费为设备购置费的10%，建筑工程预算之和为7000万元；工程建设其他费用1500万元；基本预备费率为5%；建设期利息为140万，涨价预备费及铺底流动资金为800万元，则该建设项目的总预算额为（）万元。A.11106B.12906C.13906D.10558【答案】D96、建设工程采用流水施工方式的特点是（）。A.施工现场的组织管理比较简单B.各工程队实现了专业化施工C.单位时间内投入的资源量较少D.能够以最短工期完成施工任务【答案】B97、在混凝土结构实体检测中，现浇混凝土板厚度检测方法为（）。A.回弹仪B.超声回弹综合法C.取芯法D.超声波对测法【答案】D98、BIM在投标过程中的应用不包括()。A.基于BIM的深化设计B.基于BIM的施工方案模拟C.基于BIM的4D施工模拟D.基于BIM的资金优化【答案】A99、根据数据统计规律，进行材料强度检测随机抽样的样本容量较大时，其工程质量特性数据均值服从的分布是（）。A.二项分布B.正态分布C.泊松分布D.非正态分布【答案】B100、下列工程建设各环节中，决定工程质量的关键环节是()A.工程设计B.项目决策C.工程施工D.工程竣工验收【答案】A多选题（共50题）1、工程施工过程中，处理质量事故的依据有（）。A.相关法律法规B.有关合同文件C.质量事故实况资料D.有关工程定额E.有关工程设计文件【答案】ABC2、在工程施工中，总监理工程师应及时签发工程暂停令的情形有（）。A.建设单位要求暂停施工经论证没必要暂停的B.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的C.施工单位拒绝项目监理机构管理的D.施工单位违反工程建设强制性标准的E.施工单位存在重大质量、安全事故隐患的【答案】BD3、工程网络计划中关键线路是指（）。A.双代号时标网络计划中无波形线B.单代号网络计划中时间间隔均为零C.双代号网络计划中由关键节点组成D.单代号网络计划中由关键工作组成E.双代号时标网络计划中无虚箭线【答案】AB4、项目监理机构对施工组织设计的审查内容有（）。A.施工总平面布置B.施工进度安排C.施工方案D.生产安全事故应急预案E.分包单位的类似工程业绩【答案】AB5、建设项目总进度目标的论证中，总进度纲要的主要内容包括（）。A.项目施工的总体部署B.总进度规划C.各子系统进度规划D.确定里程碑事件的计划进度目标E.总进度目标实现的条件和应采取的措施【答案】BCD6、建设工程各计划期物资需求量的编制方式有（）。A.因素分析法B.强制确定法C.计算法D.评分法E.卡段法【答案】C7、监理工程师控制施工阶段工程质量的手段有()A.审核技术文件、报告和报表B.向业主报告质量信息C.旁站监督和平行检测D.下达指令性文件E.控制工程款的支付【答案】ACD8、下列关于项目资本制度的说法中，正确的有（）。A.以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的20%B.项目资本金可以货币、实物、工业产权、专利技术、土地使用权作价等形式出资C.计算资本金基数的总投资为固定资产投资D.投资项目资本金一次认缴，根据建设进度按比例逐年到位E.投资项目在建设项目总概算中要就资本金筹措情况作出详细说明【答案】AD9、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，多层及高层建筑的分项工程可按（）来划分检验批。A.变形缝B.施工工艺C.楼层D.工程量E.施工段【答案】C10、关于犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得的没收程序，下列选项错误的是？A.对申请没收的财产主张所有权的人，也可以提出申请，参加没收程序的诉讼B.在刑事案件审理过程中，被告人死亡，依法应当追缴其违法所得的，法院应当直接裁定没收违法所得C.在没收程序审理过程中，在逃的被告人自动投案的，人民法院应当终止审理D.省级人民检察院认为下级人民法院按照违法所得程序所做的已经发生法律效力的裁定确有错误的，应当按照审判监督程序向同级人民法院提出抗诉【答案】B11、建设工程进度控制的技术措施有()A.建立进度协调会议制度B.及时办理工程预付款及进度款支付手续C.审查承包商提交的进度计划D.编制进度控制工作细则E.严格控制合同变更【答案】CD12、监理机构在工程施工过程中的质量控制工作包括（）。A.巡视B.旁站C.见证取样D.平行检验E.施工试验室的检查【答案】ABCD13、承担工程设计相关服务的监理单位，应审查设计单位提交的设计成果，并提出评估报告，报告的主要内容包括（）。A.设计工作概况B.设计深度与设计方案的符合情况C.设计任务书的完成情况D.有关部门的备案情况E.有关部门审查意见的落实情况【答案】AC14、在某单位工程双代号时标网络计划中（）。A.工作箭线左端节点所对应的时标值为该工作的最早开始时间B.工作箭线右端节点所对应的时标值为该工作的最早完成时间C.终点节点所对应的时标值与起点节点所对应的时标值之差为该网络计划的计算工期D.波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔E.各项工作按其最早开始时间绘制【答案】ACD15、乳胶漆属于以下哪类油漆涂料？（）A.烯树脂漆类B.丙烯酸漆类C.聚酯漆类D.醇酸树脂漆类【答案】B16、总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报审的施工方案，施工方案审查应包括的基本内容有（）。A.编审程序应符合相关规定B.建设工程施工合同文件齐全C.工程基础资料完整D.工程质量保证措施应符合有关标准E.建设工程项目文件已经批准【答案】AD17、项目监理机构对进场工程原材料外观质量进行检查的主要内容有（）。A.规格B.型号C.尺寸D.工艺性能E.包装【答案】ABC18、（2018年真题）下列费用中，承包人可以提出索赔的有（）。A.承包人为保证混凝土质量选用高标号水泥而增加的材料费B.非承包人责任的工程延期导致的材料价格上涨费C.冬雨季施工增加的材料费D.由于设计变更增加的材料费E.材料二次搬运费【答案】BD19、建设工程施工质量验收中分项工程是按()划分的。A.主要工种B.主要材料C.施工工艺D.设备类别E.施工程序【答案】ABCD20、工程质量事故处理的基本方法包括（）。A.工程质量事故处理方案的确定B.工程质量事故处理后的鉴定验收C.专家论证D.方案比较E.定期观测【答案】AB21、从质量验收的角度讲，下列选项中属于单位工程的有（）。A.模板工程B.电梯工程C.办公楼D.传达室E.广播电视塔【答案】CD22、近年来，随着保障妇女、儿童权益事业的迅速发展，民众越来越多地呼吁废除“嫖宿幼女罪”，认为该罪名存在对妇女、儿童的歧视性规定，立法者积极回应社会民众的诉求，《刑法修正案（九）》废止了“嫖宿幼女罪”，对实施嫖宿幼女行为的一律按照强奸罪定罪处罚。对此，以下评论和观点正确的有A.民众反对嫖宿幼女罪所裹挟的道德评价因素，体现了实证主义法学派所主张的“恶法非法”的观念B.立法者积极回应社会公众的诉求，说明法在本质上是社会成员公共意志的体现C.法的变迁受社会发展进程的影响，社会发展是法律变迁的最终决定力量D.法的制定的程序包括制定新的法律和修改旧的法律两个方面【答案】C23、（2018年真题）关于工程材料见证取样的说法，正确的有（）。A.检测试验室应具有相应资质B.见证取样人员应经培训考核合格C.项目监理机构应将见证人员报送质量监督机构备案D.项目监理机构应按规定制定检测试验计划E.实验取样前施工单位应通知见证人员到场见证【答案】ABC24、进口设备装运港交货价包括()A.离岸价B.到岸价C.船边交货价D.运费在内价E.完税后交货价【答案】ABD25、施工总进度计划编制过程中，确定各项单位工程开竣工时间和相互搭接关系应考虑的因素有（）。A.同一时间施工的项目不宜过多，以免人力物力过于分散B.尽量提前建设可供工程施工使用的永久性工程，以节省临时工程费用C.应注意季节对施工顺序的影响，以保证工期和质量D.尽量提高单位工程施工的机械化程度，以降低工程成本E.尽量做到劳动力、施工机械和主要材料的供应在工期内均衡【答案】ABC26、在建设工程监理规划指导下编制的施工进度控制工作细则，其主要内容有（）。A.进度控制工作流程B.材料进场及检验安排C.业主提供施工条件的进度协调程序D.工程进度款的支付时间与方式E.进度控制的方法和具体措施【答案】A27、下列关于热处理钢筋复验方法及内容的说法中，错误的是（）。A.每批热处理钢筋应由同一外形截面尺寸、同一热处理工艺和同一炉罐号的钢筋组成B.每批热处理钢筋不得大于10tC.钢筋表面不得有肉眼可见的裂纹、结疤和折叠D.钢筋表面不得有凸块E.力学性能的抽样检验，应从每批钢筋中任选总盘数的10%（不少于6盘）取样送检【答案】BD28、虚拟施工管理在项目实施过程中带来的好处主要包括()。A.虚拟施工使施工方法变得可视化B.虚拟施工使施工方法验证过程化C.虚拟施工使施工组织控制化D.虚拟施工使施工方案规范化【答案】ABC29、质量管理体系有效运行要求包括（）。A.全面贯彻B.行为到位C.适时管理D.适时控制E.有效识别【答案】ABC30、风管安装的顺序通常为()。A.先上层后下层B.先支管后干管C.先干管后支管D.先水平管后主管E.先主管后水平管【答案】AC31、钢筋的主要力学试验包括（）。A.抗拉强度试验B.极限温度试验C.冷弯试验D.反复弯曲试验E.伸长率试验【答案】ACD32、下列关于招标控制价的说法中，符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）规定的有()A.招标控制价是对招标工程限定的最高工程造价B.可用招标控制价代替标底进行招标C.招标控制价不得超过批准的概算D.招标人不得只在招标文件中公布招标控制价总价E.招标控制价允许有一定幅度的下调【答案】AD33、由于工作进度滞后，需要调整进度计划时采用的主要方法有（）。A.改变工作间的逻辑关系B.香蕉曲线法C.负时差法D.分析进度偏差对总工期的影响E.缩短某些工作的持续时间【答案】A34、建设工程项目总进度纲要的主要内容包括（）。A.项目实施的总体部署B.总进度规划C.各子系统进度规划D.确定里程碑事件的计划进度目标E.项目结构分析【答案】ABCD35、按照现行规定，人工费应包括支付生产工人的（）。A.劳动保险和职工福利费费B.津