2023年监理工程师之土木建筑目标控制通关题库(附答案)

2023年监理工程师之土木建筑目标控制通关题库(附答案)单选题（共100题）1、组织应综合考虑利益、成本和风险，通过质量管理体系持续有效运行和动态管理使其最佳化，体现了质量管理体系的（）特征。A.符合性B.持续受控C.动态性D.系统性【答案】C2、施工企业进行投标报价时，暂列金额（）确定。A.由施工企业自主确定B.由政府监督机构C.根据相关法律法规D.按招标文件提供的金额计列【答案】D3、下列费用中，属于建设单位经费的是（）。A.可行性研究费B.工程竣工验收费C.办公设备购置费D.研究试验费【答案】B4、关于竣工结算的说法，正确的是()A.竣工结算是承包方与业主办理工程价款最终结算的依据B.竣工结算金额是建设工程从筹建开始到竣工交付使用为止的全部建设费用C.竣工结算是业主办理交付、验收、动用新增各类资产的依据D.竣工结算是建设项目竣工验收报告的重要组成部分【答案】A5、普通卫生问的无下框普通门扇与地面间留缝限值，下列哪项符合规范规定？()A.4～6mmB.6～8mmC.8～12mmD.12～15mm【答案】C6、原材料、（半）成品、构配件进场时，（）应检查其尺寸、规格、型号、产品标志、包装等外观质量，并判定其是否符合相关要求。A.施工单位项目负责人B.专业监理工程师C.总监理工程师D.安装单位项目负责人【答案】B7、某建设项目从银行贷款2000万元，年利率8%.每季度复利一次，则该贷款的年实际利率为()A.7.76%B.8.00%C.8.24%D.8.56%【答案】C8、在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可利用的机动时间为（）。A.总时差B.自由时差C.最早开始时间D.最早完成时间【答案】B9、公路工程的沥青面层厚度误差超过了规范允许的范围，可采用弯沉试验，检查路面的整体强度，这种方法属于工程质量事故处理方案中的（）。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.方案比较【答案】A10、在工程勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对()进行检查。A.现场质量管理体系B.勘查实施方案C.重要岗位人员的上岗证D.勘察成果报告【答案】C11、单位工程质量验收记录表中，验收记录和验收结论分别由（）填写。A.监理单位、施工单位B.施工单位、监理单位C.设计单位、质监站D.施工单位、建设单位【答案】B12、产品质量的追踪检查，应建立（）级质量管理体系，严格控制服务产品质量。A.两B.三C.四D.五【答案】A13、合同总价只有在设计和工程范围发生变更时才能随之作相应调整，除此之外一般不得变更的合同称为（）。A.固定总价合同B.可调总价合同C.固定单价合同D.可调单价合同【答案】A14、（2018年真题）某材料的出厂价为2000元/吨，运杂费为90元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为2%，则该材料的预算单价为（）元/吨。A.2150.40B.2151.30C.2152.20D.2153.12【答案】D15、（2017年真题）采用工程量清单方式招标时，工程量清单的准确性和完整性应由（）负责。A.编制清单的造价工程师B.审核清单的造价工程师C.工程招标人D.工程造价咨询人【答案】C16、某土方工程，招标文件中估计工程量为1.5万m3，合同中约定土方工程单价为16元/m3；当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分单价调整为15元/m3。该工程实际完成土方工程量1.8万m3，则该土方工程实际结算工程款为（）万元。A.27.00B.28.50C.28.65D.28.80【答案】C17、将样本总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定范围内随机抽取一组初始单元，参后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法称为（）。A.简单随机抽样B.系统随机抽样C.分层随机抽样D.多阶段抽样【答案】B18、安装工程的单位工程概算书应包括哪些内容？()A.安装工程直接费计算表，安装工程人工、材料、机械台班阶差表，安装工程费用构成表B.编制说明，总概算表，单项工程综合概算书C.工程概况，编制方法，编制依据D.编制说明，编制依据，其他需要说明的内容【答案】A19、采用估算工程量单价合同时，最后的工程结算总价是按（）计算确定的。A.发包人提供的估计工程量及承包人所填报的单价B.发包人提供的估计工程量及承包人实际发生的单价C.实际完成的工程量及承包人所填报的单价D.实际完成的工程量及承包人实际发生的单价【答案】C20、（2021年真题）根据《工程质量安全手册（试行）》，高处作业吊篮内作业人员不应超过（）。A.1人B.2人C.3人D.专项施工方案所确定的人数【答案】B21、工程开工前，施工单位向监理机构报送的施工控制测量成果报验表，应经施工单位（）签字。A.项目经理B.技术负责人C.项目技术负责人D.测量负责人【答案】C22、设备制造的质量控制内容中，下列属于设备制造单位质量管理检查资料的是（）。A.质量责任制B.制造检验技术标准C.工序交接检查验收记录D.设计变更记录【答案】A23、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》，钢筋运到施工现场后，应进行的主要力学性能试验是（）。A.抗拉强度和抗剪强度试验B.冷弯试验和耐高温试验C.屈服强度和疲劳强度试验D.拉力试验和弯曲性能试验【答案】D24、某工业项目进口一批生产设备，CIF价为200万美元，银行财务费费率为5‰，外贸手续费费率为1．5%，进口关税税率为20%，增值税税率为17%，美元兑人民币汇率为1：8．3，则这批设备应纳的增值税为（）万元人民币。A.412.42B.408.00C.342.31D.338.64【答案】D25、甲工厂为降低成本，没有安装排污设备，大量含有工业重金属的污水排放到附近灌溉河流中，造成附近十多户农民水稻绝收。当地环保局根据《环境保护法》对该企业进行处罚。十多户农民向法院提起诉讼，法院根据《侵权责任法》第65条规定：“因污染环境造成损害的，污染者应当承担侵权责任。”判处甲工厂赔偿农民每亩农田损失1.5万元。对此，以下分析错误的是：（)A.甲工厂承担的责任之间存在竞合关系B.甲工厂、农民、环保局、法院之间存在着平权型和隶属型法律关系C.污染环境违法行为的归责采取的是过错责任原则D.该案例表明在案件的审理中必须适用法律规则【答案】A26、（2017年真题）某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准税种的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.7000B.7600C.7700D.7805【答案】B27、工程完工后必须履行下列中的()手续才能使用。A.由建设单位组织设计、施工、监理四方联合竣工验收B.由质量监督站开具使用通知单C.由备案机关认可后下达使用通知书D.由建设单位上级机关批准认可后即可【答案】A28、（2019年真题）工程勘察阶段，监理单位质量控制最重要的工作是审核与评定（）。A.勘察方案B.勘察合同C.勘察任务书D.勘察成果【答案】D29、企业可以在国家统一制定的T程量计算规则、计量单位和()的基石出上，编制本企业的投标报价定额。A.项目名称B.项目特征C.项目划分D.项目编码【答案】C30、某工程的定额工期为900天，按照相关规定，招标人在确定合同工期时，压缩的工期天数不得超过（）天，超过者，招标人应在招标文件中明示增加赶工费用。A.45B.90C.135D.180【答案】D31、（2020年真题）在施工过程中发现文物，导致费用增加和工期延误，承包人提出索赔，监理人处理该索赔的正确做法是（）。A.可批复增加的费用、延误的工期和相应利润B.可批复延误的工期，不批复增加的费用和利润C.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润D.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润【答案】D32、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013），在合同履行期间，由于招标工程量清单缺项，新增了分部分项工程量清单项目，关于其合同价款确定的说法，正确的是（）。A.新增清单项目的综合单价应当由监理工程师提出B.新增清单项目导致新增措施项目的，承包人应将新增措施项目施工方案提交发包人批准C.新增清单项目综合单价应由承包人提出，但相关措施项目费用不能再做调整D.新增清单项目应由额外工程处理，承包人可选择或者不做【答案】B33、某工程单代号网络计划中，工作E的最早完成时间和最迟完成时间分别是6和8，紧后工作F的最早开始时间和最迟开始时间分别是7和10，工作E和F之间的时间间隔是（）。A.1B.2C.3D.4【答案】A34、工程建设过程中，违背基本建设程序的事项有（）。A.无证设计B.转包、挂靠C.边设计、边施工D.擅自修改设计【答案】C35、对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应签发（），要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。A.工程暂停令B.监理通知单C.监理工程师函D.整改通知单【答案】B36、建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件中，包括（）。A.已经办理了建设用地申请B.依法确定了建筑施工企业C.已经领取了房屋拆迁许可证D.建设资金已经到位【答案】B37、下列选项中不属于总进度纲要主要内容的是（）。A.项目实施的总体部署B.各子系统进度规划C.确定里程碑事件的计划进度目标D.工程施工和设备安装进度【答案】D38、（2019年真题）某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的（）中。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费【答案】C39、（2022年真题）对于核心边界条件和技术经济参数明确、完整，符合国家法律法规和政府采购政策，且采购中不做更改的PPP项目，适宜采用的采购方式是（）。A.公开招标B.竞争性谈判C.竞争性磋商D.单一来源采购【答案】A40、在施工过程中，遇到有经验的承包人无法合理预见的地质条件变化，导致费用增加如工期延误时，监理人处理承包人索赔的正确做法是（）A.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润补偿B.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润补偿C.可批复增加的工期，不批复增加的费用和利润补偿D.可批复增加的费用、延误的工期和利润补偿【答案】A41、某进口设备的离岸价为1500万元，到岸价为1550万元，关税为105万元，银行财务费率为0.5％，则该设备的银行财务费为（）万元。A.7.75B.8.03C.8.28D.7.50【答案】D42、项目监理机构发现工程施工存在质量缺陷后，应发出（），要求施工单位进行处理。A.工程暂停令B.监理通知单C.工作联系单D.监理报告【答案】B43、（2017年真题）某工程有3个施工过程，依次为：钢筋→模板→混凝土，划分为Ⅰ和Ⅱ施工段编制工程网络进度计划。下列工作逻辑关系中，属于正确工艺关系的是（）。A.模板Ⅰ→混凝土ⅠB.模板Ⅰ→钢筋ⅠC.钢筋Ⅰ→钢筋ⅡD.模板Ⅰ→模板Ⅱ【答案】A44、某建设项目运用价值工程优选设计方案，分析计算结果见下表，则最佳方案为()＜br>A.甲方案B.乙方案C.丙方案D.丁方案【答案】C45、关于时间定额和产量定额说法不正确的是（）。A.时间定额通常以工日为单位，每工日6小时计算B.产量定额和时间定额乘积是1C.产量定额与时间定额成反比D.时间定额中包含工人必须的休息时间【答案】A46、监理工程师在审查施工进度计划时，发现问题后应采取的措施是（）。A.向承包单位发出整改通知书B.向建设单位发出工作联系单C.向承包单位发出整改联系单D.向承包单位发出停工令【答案】A47、对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由（）转交原设计单位修改工程设计文件。A.施工单位B.勘察单位C.建设单位D.政府部门【答案】C48、受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到（）及以上。A.60%B.70%C.80%D.90%【答案】D49、某项目建设投资为2000万元（不含建设期利息），全部流动资金为400万元。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均息税前利润为200万元，年平均贷款利息为15万元，年平均所得税为35万元。则该项目的资本金净利润率为（）。A.7.71%B.8.33%C.9.38%D.10.31%【答案】C50、一级钢结构焊缝检查应保证（）检验。A.90%B.60%C.80%D.100%【答案】D51、关于检察院审查起诉后的处理方式，下列哪一说法是错误的？A.故意伤害案，经过鉴定属于轻微伤，检察院应当作出不起诉决定B.行贿案，查明本案没有行贿事实存在，检察院应当作出不起诉决定C.故意杀人案，经二次退回补充侦查,检察院仍然认为证据不足,不符合起诉条件的,应当作出不起诉决定D.紧急避险过当案，检察院可以作出不起诉决定【答案】B52、规据《建设工程质量检测管理办法》，检测机构完成检测业务后出具的检测报告，经确认后由（）归档。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.材料供应单位【答案】C53、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成中，人工费不包括（）。A.计时工资B.奖金C.加班工资D.管理人员工资【答案】D54、单代号网络计划，非终点节点的工作的自由时差等于（）。A.本工作与紧前工作时间间隔的最大值B.本工作与紧后工作时间间隔的最大值C.本工作与紧前工作时间间隔的最小值D.本工作与紧后工作时间间隔的最小值【答案】D55、施工进度计划执行过程中，只有当某项工作因非承包商原因造成持续时间延长超过该工作（）而影响工期时，项目监理机构才能批准工程延期。A.自由时差B.总时差C.紧后工作的最早开始时间D.紧后工作的最早完成时间【答案】B56、在2015版ISO9000族标准的构成中，《质量管理体系基础和术语》，通过（）告之应用这一原则的结果。A.简述B.理论依据C.获益之处D.可开展的活动【答案】C57、为了达到调整施工进度计划的目的，可采用的技术措施是（）。A.采用更先进的施工机械B.增加工作面C.实施强有力的调度D.增加施工队伍【答案】A58、工程项目竣工投产后，新增的无形资产是()A.建设单位管理费B.研究试验费C.建设期利息D.土地使用权【答案】D59、在质量管理体系的系列文件中，属于质量手册的支持性文件的是()。A.质量计划B.质量方针C.质量记录D.程序文件【答案】D60、下列建设工程进度影响因素中，属于业主因素的是（）。A.地下埋藏文物的保护、处理B.合同签订时遗漏条款、表达失当C.施工场地条件不能及时提供D.特殊材料及新材料的不合理使用【答案】C61、在施工准备阶段，专业监理工程师应检查施工试验室的内容不包括（）。A.试验室资质等级及试验范围B.试验室管理制度C.试验设备的合格证书D.试验人员资格证书【答案】C62、监理工程师在对设备制造的质量控制中，（）不是设备制造过程中的质量控制。A.对加工作业条件的控制B.对工序产品的检查与控制C.对生产人员上岗资格的审查D.对不合格零件的处置【答案】C63、下列属于我国项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作的是（）。A.分析可能发生索赔的原因，制定防范对策B.对拟建项目进行财务评价C.对已完工程量进行偏差分析D.审查设计单位提交的设计成果【答案】C64、分项工程质量验收时，（）对施工单位所报资料逐项进行审查，符合要求后签认分项工程报审表、报验表及质量验收记录。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.建设单位【答案】B65、对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由（）转交原设计单位修改工程设计文件。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门【答案】B66、根据我国《宪法》和有关法律的规定，下列哪些表述是正确的A.全国人民代表大会常务委员会可以改变或者撤销澳门特别行政区制定的法律B.自治州的人大常委会组成人员最少10人以上联名，可以向本级人大常委会提出对本级政府、法院和检察院的质询案C.全国人民代表大会有权批准广东省和宁夏回族自治区的建置D.全国人大常委会选举孙某为中央军委副主席，这符合全国人大常委会的职权【答案】C67、工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，（）属于监控主体。A.设计单位B.施工单位C.工程监理单位D.勘察单位【答案】C68、工程质量事故发生后，项目监理机构应及时签发工程暂停令，要求施工单位采取（）的措施。A.抓紧整改、早日复工B.防止事故信息非正常扩散C.对事故责任人进行监管D.防止事故扩大并保护好现场【答案】D69、项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表及有关资料后，（）应组织对施工试验室的审查。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理机构负责人D.监理机构技术负责人【答案】B70、（2021年真题）根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，必须持证上岗的工种是（）。A.混凝土工B.木工C.建筑架子工D.在吊篮上作业的抹灰工【答案】C71、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列不属于分项工程划分依据的是（）。A.主要工种B.施工工艺C.施工特点D.设备类别【答案】C72、在制定检验批的抽样方案时，应考虑合理分配生产方风险和使用方风险，对于一般项目两类风险的合理控制范围是（）。A.α＜5%，β＜5%B.α＜5%，β＜10%C.α＜5%D.α＜1%，β＜15%【答案】B73、项目监理机构应在（）后编制工程质量评估报告。A.单位工程完工B.竣工验收交付使用C.竣工预验收合格D.竣工验收【答案】C74、（2020年真题）用来表征混凝土拌合物流动性的指标是（）。A.徐变量B.凝结时间C.稠度D.弹性模量【答案】C75、网络计划中，工作自由时差是本工作可以利用的机动时间，但其前提是（）。A.不影响紧后工作最迟开始B.不影响紧后工作最早开始C.不影响紧后工作最早完成D.不影响后续工作最早完成【答案】B76、下列隔断墙每平方米综合单价最高的是：()A.硬木装饰隔断B.硬木半玻璃隔断C.铝合金半玻璃隔断D.轻钢龙骨单排石膏板隔断【答案】C77、某分部工程有3个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4d、6d、2d，则拟采用的专业工作队数为()个。A.2B.3C.4D.6【答案】D78、工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在（）阶段。A.项目可行性研究B.项目决策C.工程设计D.工程施工【答案】B79、关于项目监理机构处理工程质量事故的说法，正确的是（）。A.签发监理通知单，要求施工单位及时处理B.签发工程暂停令，暂停与其关联部位的施工C.签发监理报告，向政府主管部门报告D.签发工作联系单，要求施工单位及时处理【答案】B80、组织流水施工时，流水步距是指（）。A.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间B.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间C.相邻专业队相继开始施工的最大时间间隔D.相邻专业队相继开始施工的最小时间间隔【答案】D81、在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报（）。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.勘察单位【答案】A82、在组织流水施工时，运输类与制备类施工过程一般不列入流水施工进度计划中，只有当其（）时，才列入施工进度计划之中。A.占有施工对象的工作面而影响工期B.造价超过一定数额C.对工程安全影响较大D.需要特殊专业工种【答案】A83、当一年中计息次数m＞1时，实际利率与名义利率相比，说法正确的是（）。A.实际利率大于名义利率B.实际利率小于名义利率C.实际利率等于名义利率D.无法确定【答案】A84、项目监理机构控制物资供应进度工作中，属于协助业主进行物资供应决策的工作内容是（）。A.组织编制物资供应招标文件B.受理物资供应单位的招标文件C.组织编制物资供应计划D.提出物资供应分包合同清单【答案】D85、在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9d。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（）d。A.3和0B.3和2C.5和0D.5和3【答案】D86、为了确保进度控制目标的实现，通过缩短某些工作持续时间的方法调整施工进度计划时，可采用的组织措施是()A.改善劳动条件B.实行包干奖励C.采用更先进的施工机械D.增加工作面和施工队伍【答案】D87、工程监理单位ISO质量管理体系的文件不包括（）。A.程序文件B.管理制度C.质量手册D.作业文件【答案】B88、下列哪一符合商品房预售条件？()A.已支付全部土地使用权出让金，取得土地使用权证书B.持有建设工程规划许可证C.按提供预售的商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的百分之二十以上D.取得《商品房预售许可证》【答案】C89、下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是（）。A.施工中耗费的辅助材料费用B.施工企业自设试验室进行试验所耗用的材料费用C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用D.在施工现场发生的材料保管费用【答案】B90、（2017年真题）工程施工过程中为缩短工期而采取的措施中，属于组织措施的是（）。A.改进施工工艺和施工技术B.实行包干奖励，提高奖金数额C.采用更先进的施工机械D.增加劳动力和施工机械的数量【答案】D91、不属于建设工程项目总投资中建设投资的是()。A.设备及工器具购置费B.土地使用费C.铺底流动资金D.涨价预备费【答案】C92、分部工程报验表，应当由施工单位项目经理部盖章，（）签字。A.项目经理B.项目技术负责人C.项目法人D.建设行政主管部门【答案】B93、下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是（）。A.施工中耗费的辅助材料费用B.施工企业自设试验室进行试验所耗用的材料费用C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用D.在施工现场发生的材料保管费用【答案】B94、如果拟采用的新工艺、新技术、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由（）组织专题技术论证。A.拟采用单位B.施工单位C.建设单位D.监理单位【答案】C95、与“卓越绩效”模式相比，ISO9000质量管理体系的导向是（）。A.成熟度评价B.标准化管理C.全过程控制D.战略管理【答案】B96、在建设工程网络计划实施中，某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差时，如A.减小关键线路上该工作后续工作的自由时差B.缩短关键线路上该工作后续工作的持续时间C.对网络计划进行“资源有限、工期最短”的优化D.减小关键线路上该工作后续工作的总时差【答案】B97、在设备运往现场前，项目监理机构应按设计要求检查设备制造单位对待运设备采取()的措施。A.封闭和覆盖B.包裹和覆盖C.防护和包装D.防护和封闭【答案】C98、关于未成年人刑事诉讼程序的表述，下列选项中错误的有：A.人民检察院审查公安机关报请批准逮捕未成年犯罪嫌疑人的案件，如果发现未成年犯罪嫌疑人的实际年龄难以判断，应当作出不批准逮捕的决定B.人民检察院审查起诉时讯问未成年犯罪嫌疑人，除犯罪嫌疑人外，法定代理人在场的也应当在讯问笔录上签字、盖章或者摁指印C.某县公安机关依法逮捕涉嫌故意杀人的未成年犯罪嫌疑人甲，某县人民检察院应当对甲的逮捕进行羁押必要性审查。认为不需要继续羁押的，应当释放甲或者对甲变更强制措施D.被害人对人民检察院的附条件不起诉决定有异议的，人民检察院应当依法提起公诉【答案】A99、施工质量事故的技术处理方案按规定程序和要求核签以后，监理工程师应要求施工单位制定详细的()付诸实施。A.施工组织设计B.施工进度计划C.施工方案设计D.施工整改计划【答案】C100、影响工程进度的因素中，汇率浮动和通货膨胀等属于（）。A.材料设备因素B.资金因素C.施工技术因素D.社会环境因素【答案】B多选题（共50题）1、为了确保质量目标的实现，ISO质量管理体系明确规定的原则有（）。A.以顾客为关注焦点B.领导作用C.全员参与D.关系管理E.稳定发展【答案】ABCD2、在工程招标投标阶段，工程量清单的主要作用有（）。A.为招标人编制投资估算文件提供依据B.为投标人投标竞争提供一个平等基础C.招标人可据此编制招标控制价D.投标人可据此调整清单工程量E.投标人可按其表述的内容填报相应价格【答案】BC3、以下哪种合成橡胶密度最小？（）A.氯丁橡胶B.丁基橡胶C.乙丙橡胶D.丁腈橡胶【答案】C4、下列检察官属于应当提请免除职务的是、()A.王五，从事检察官工作3年以来，年度考核依次先后为一年优秀、一年称职、一年不称职B.周能，原为某地区的检察院的副检察长，后调往省司法局任副局长C.孙右，因培训需要，去欧盟学习6个月D.张杨，自愿提出辞职【答案】ABD5、（2022年真题）建设工程项目总进度纲要的内容包括（）。A.总进度规划B.总进度目标实现的条件C.项目实施的总体部署D.项目总体结构分析E.总进度目标体系编码【答案】ABC6、根据《标准施工招标文件》，承包人可同时索赔增加的成本，延误的工期和相应利润的情形有（）。A.发包人提供的工程设备不符合合同要求B.异常恶劣的气候条件C.监理人重新检查隐蔽工程后发现工程质量符合合同要求D.发包人原因造成工期延误E.施工过程中发现文物【答案】ACD7、工程网络计划工期优化中应选择（）的关键工作作为压缩对象。A.资源强度最小B.所需资源种类最少C.有充足备用资源D.缩短持续时间所需增加费用最少E.缩短持续时间对质量和安全影响不大【答案】CD8、对于危大工程的验收，施工单位、监理单位应组织相关人员进行验收，经（）签字确认后，方可进入下一道工序A.施工单位项目技术负责人B.施工单位技术负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师E.业主代表【答案】AC9、在建设工程设计准备阶段进度控制的任务包括（）。A.协助建设单位确定工期目标B.编制工程项目总进度计划C.编制设计阶段简单的工作计划D.施工现场条件调查和分析E.编制施工总进度计划【答案】ABD10、工程网络计划优化的目的有（）。A.使计算工期满足要求工期B.按要求工期寻求资源需用量最小的计划安排C.工期不变条件下资源强度最小D.寻求工程总成本最低时的工期安排E.工期不变条件下资源需用量尽可能均衡【答案】AD11、关于吊顶的设备安装做法，下列哪项是错误的？（）A.筒灯可以固定在吊顶上B.轻型灯具可安装在主龙骨或附加龙骨上C.电扇宜固定在吊顶的主龙骨上D.吊顶内的风道、水管应吊挂在结构主体上【答案】C12、项目监理机构处理完工程质量事故后，向建设单位提交的质量事故报告包括的内容有（）。A.事故发生的时间、地点B.事故发生的简要经过C.事故发生后采取的措施D.事故处理的过程及结果E.事故调查有关会议记录【答案】ABCD13、当采用地表水、地下水或工业废水拌制混凝土时，拌合用水检验符合（）方可用于拌制混凝土。A.不影响混凝土的和易性及凝结B.不影响混凝土强度的发展C.降低混凝土的耐久性D.不加快钢筋的锈蚀及导致预应力钢筋脆断E.不污染混凝土表面【答案】ABD14、在抗震设防地区，轻质条板隔墙长度超过多少限值时应设构造柱？（）A.6mB.7mC.8mD.9m【答案】A15、下列关于检验批的划分方法中，说法正确的有（）。A.散水、台阶、明沟等含在地面检验批中B.安装工程一般按一个设计系统或设备组别划分为一个检验批C.室外工程一般划分为一个检验批D.单层建筑的分项工程可按变形缝划分检验批E.地基与基础的分项工程可按工程量划分检验批【答案】ABCD16、下列价值工程对象的选择方法中，属于非强制确定方法的有（）。A.应用数理统计分析的方法B.考虑各种因素凭借经验集体研究确定的方法C.以功能重要程度来选择的方法D.寻求价值较低对象的方法E.按某种费用对某项技术经济指标影响程度来选择的方法【答案】ABD17、工程竣工结算应根据（）编制。A.招标文件B.工程合同C.投标文件D.质量保证书E.建设工程设计文件及相关资料【答案】BC18、下列引起投资偏差的原因中，属于建设单位原因的有（）。A.设计标准变化B.投资规划不当C.建设手续不全D.施工方案不当E.未及时提供施工场地【答案】BC19、建筑工程概算编制的基本方法有（）。A.实物量法B.扩大单价法C.概算指标法D.估算指标法E.预算单价法【答案】BC20、检验批可根据施工、质量控制和专业验收的需要进行划分，下列属于检验批划分依据的有（）。A.工程量B.施工工序C.施工段D.施工特点E.变形缝【答案】AC21、（2021年真题）相比其他债务资金筹措渠道与方式，债券筹资的优点有（）。A.保障股东控制权B.发挥财务杠杆作用C.便于调整资本结构D.经营灵活性高E.筹资成本较低【答案】ABC22、为了有效地控制建设工程投资，从技术上采取措施包括（）。A.重视设计多方案选择B.严格审查监督初步设计C.明确投资控制者及其任务D.深入技术领域研究节约投资的可能性E.明确管理职能分工【答案】ABD23、在工程质量验收各层次中，总监理工程师可以组织或参与（）的验收。A.检验批B.分项工程C.分部工程D.单位工程E.子单位工程【答案】CD24、在建设项目的实施阶段，项目总进度应包括()等。A.设计工程进度B.施工前准备工作进度C.工程物资采购工作进度D.项目动用前准备工作进度E.项目后评价工作进度【答案】ABCD25、根据《建筑安装工程费用项目组成》的有关规定，施工机械使用费包括（）A.机械操作人员的工资B.大型机械设备安拆费C.大修理费D.燃料动力费E.税费【答案】ACD26、根据评价时间不同，后评价又可以分为()。A.跟踪评价B.实施效果评价C.进度评价D.影响评价【答案】ABD27、对由于承包商的原因所导致的工期延误，监理工程师可采取的制约手段包括（）。A.拒绝签署付款凭证B.责成对方赔偿误期损失C.罚没保留金D.终止对承包单位的雇用E.取消承包人的经营资格【答案】ABD28、在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.最迟完成时间与最早完成时间之差最小B.自由时差为零C.总时差最小D.持续时间最长E.时标网络计划中没有波形线【答案】AC29、下列费用中，承包人可索赔施工机具使用费的有（）。A.由于完成额外工作增加的机械.仪器仪表使用费B.由于施工机械故障导致的机械停工费C.由于项目监理机构原因导致的机械窝工费D.由于发包人要求承包人提前竣工，使工效降低增加的施工机械使用费E.施工机具保养费用【答案】ACD30、（2022年真题）监理工程师控制工程施工进度的工作内容有（）。A.监督施工进度计划的实施B.编制单位工程施工进度计划C.向业主提供工程进度报告D.编制施工索赔报告E.组织施工现场协调会【答案】AC31、（2019年真题）关于双代号时标网络计划特点的说法，正确的有（）。A.无虚箭线的线路为关键线路B.无波纹线的线路为关键线路C.波纹线的长度为相邻工作之间的时间间隔D.工作的总时差等于本工作至终点线路上波纹线长度之和E.工作的最早开始时间等于工作开始节点对应的时标刻度值【答案】B32、质量控制资料的完整性是检验批质量合格的前提，这是因为它反映了检验批从原材料到验收的各施工工序的（）。A.施工操作依据B.质量保证所必需的管理制度C.检查情况D.质量检查情况E.质量特性指标【答案】ABCD33、设备安装前，监理T程师对设备基础检查验收的内容包括()A.所选择的测点是否有足够的代表性B.放置垫铁部位的表面是否凿平C.所有预埋件的数量是否正确D.所有预埋件的位置是否正确E.是否制定了预防设备失稳倾覆的措施【答案】BCD34、下列费用中属于建筑安装工程企业管理费的有（）。A.职工教育经费B.社会保险费C.特殊地区施工津贴D.劳动保护费E.夏季防暑降温费【答案】AD35、对于有抗震设防要求的钢筋混凝土结构，其纵向受力钢筋的延性应符合()的规定。A.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25B.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应大于1.30C.钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30D.钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%E.钢筋断后伸长率不应大于5%【答案】ACD36、由于承包人的原因造成工期延误，发包人进行反索赔，在确定违约金费率时，一般应考虑（）因素。A.发包人盈利损失B.由于工期延长造成的贷款利息增加C.由于工期延长带来的附加监理费D.由于工期延长增加的保险