2022年监理工程师之交通工程目标控制提升训练试卷A卷附答案

2022年监理工程师之交通工程目标控制提升训练试卷A卷附答案单选题（共100题）1、如果小李期望今后5年内每年末从银行取出2万元，年利率为5%，以复利计息，则现在应存入（）万元。其中（P/A，5%，5）=4.3295，（P/F，5%，5）=0.7835。A.7.835B.8.659C.9.350D.10【答案】B2、软基处理方法中，强夯置换施工说法不正确的是（）。A.强夯置换材料应采用级配好的片石、碎石、矿渣等坚硬的粗颗粒材料B.粒径大于300mm的颗粒含量宜不大于总质量40%C.夯点可采用正方形或等边三角形布置，间距宜为5－7mD.在强夯能级不变的条件下，宜采用重锤、低落距【答案】B3、国务院有关部门、设区的市级以上地方人民政府及其有关部门，对其组织编制哪些规划应当进行环境评价，并编写有关环境影响的篇章或者说明的规划草案或者报告书，否则规划的审批机关不予审批？（）A.土地利用的有关规划B.区域、流域、海域的建设、开发利用规划C.工业、农业、畜牧业、林业的有关专项规划D.能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划【答案】A4、对高速公路和一级公路，密级配沥青混合料的厚度不宜小于公称最大粒径的（）。A.1倍B.2倍C.3倍D.4倍【答案】C5、根据交通运输部办公厅发布的《公路水运工程生产安全事故应急预案》规定，公路水运工程生产安全事故按照人员伤亡（含失踪）、涉险人数、直接经济损失、影响范围等因素，分为（）级。A.二B.三C.四D.五【答案】C6、设i=10%，现在的1000元等于5年末的（）元。A.1000B.1500C.1610.5D.2000【答案】C7、开挖整体稳定性好的硬质岩石边坡时，宜采用光面爆破或（）。A.钻孔爆破B.药壶爆破C.预裂爆破D.深孔爆破【答案】C8、斜拉桥施工过程中要选择完善的施工工艺，对每个环节进行精确的计算、检测，确保施工合理、施工工艺正确，保证桥梁的（）。A.施工进度符合要求B.工程造价控制在一定范围C.工程质量和结构安全D.按期完工【答案】C9、调值公式计算时固定要素比重为0.4，人工费是可调因素的一半，人工费的比重为（）。A.0.5B.0.25C.0.2D.0.3【答案】D10、现场安装焊缝长度为1300mm时，每条焊缝应为（）处。A.0B.1C.2D.3【答案】B11、（）是指供人、车辆、渠道、管线等跨越河流、山谷或其他交通线路的架空构筑物。A.桥梁B.隧道C.道路D.附属物【答案】A12、斜拉桥施工过程中要选择完善的施工工艺，对每个环节进行精确的计算、检测，确保施工合理、施工工艺正确，保证桥梁的（）。A.施工进度符合要求B.工程造价控制在一定范围C.工程质量和结构安全D.按期完工【答案】C13、在石方开挖的过程中，下列说法正确的是（）。A.每挖深1m应进行边坡边线和坡率的复测B.每挖深4m应进行边坡边线和坡率的复测C.每挖深7m应进行边坡边线和坡率的复测D.每挖深10m应进行边坡边线和坡率的复测【答案】B14、（）认为必要时可召开一次工地会议或专题会议进行总结，并对下一阶段进入路基填筑分项工程的开工、施工的有关问题进行研讨和提示。A.设计单位B.施工单位C.建设单位D.监理单位【答案】D15、异常气候是指项目所在地（）年以上一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）。A.10B.20C.30D.40【答案】C16、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。A.7B.14C.28D.42【答案】C17、企业待岗、转岗、换岗的职工，在重新上岗前，应接受一次安全培训，培训时间不得少于（）。A.20学时B.10学时C.40学时D.15学时【答案】A18、产品的生产成本一般会随着功能水平的提高（）。A.增加B.下降C.不变D.无法判断【答案】A19、隧道洞口开挖采用台阶法施工时，上台阶高度宜为（）m，装渣机械应紧跟开挖面，减少扒渣距离。A.1.5B.2.0C.2.5D.3.0【答案】C20、有AB两个测量员，分别测量两段不同的公路。A测量员：测量10次，公路长平均值为1500m，标准差S为0.3m；B测量员：测量10次，公路长平均值为2800m，标准差S为0.3m，则（）。A.A测量员测量精度更高B.B测量员测量精度更高C.两名测量员测量精度相同D.无法比较这两名测量员的测量精度【答案】B21、沿海地区或冬季撒除冰盐的路面或桥面中可掺入或复配（）。A.引气剂B.高效减水剂C.阻锈剂D.引气高效减水剂【答案】C22、监理机构应审批施工单位提交的进度计划，总体进度计划由（）审批。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.建设单位【答案】A23、隧道工程安全风险评估包括（）。A.初步风险评估和详细风险评估B.一阶段风险评估和二阶段风险评估C.总体风险评估和专项风险评估D.定性风险评估和定量风险评估【答案】C24、拱桥圬工砌体的边角压碎、砌块断裂，干砌石拱桥砌缝张口等，可用（）修补。A.混凝土B.水泥砂浆C.水泥浆D.细石混凝土【答案】B25、梁式桥中两相邻桥墩中线之间的距离，或墩中线至桥台背前缘之间的距离称为（）。A.标准跨径B.净跨径C.总跨径D.计算跨径【答案】A26、软土路基处理中，场地清理，钻机定位，钻进，上提喷浆、强制搅拌，复搅，提杆出孔，钻机移位。属于（）工程内容。A.粉喷桩B.浆喷桩C.CFG桩D.粒料桩【答案】B27、新工人进场应进行公司级、项目部级、班组级三级安全教育公司级、项目部级不少于（）学时，班组级不少于（）学时。A.8、10B.10、15C.15、20D.20、30【答案】C28、施工单位在有延期理由的情况下，应在发生此类事件的（）天内，向监理工程师发出延期意向通知书。A.14B.28C.30D.42【答案】B29、事故报告责任单位应在接报（）小时内，核实、汇总并向负责项目监管的交通运输主管部门及其工程质量监督机构报告。A.1B.2C.3D.5【答案】B30、结构外露表面的模板，其挠度不应超过跨径的1/400，结构隐蔽表面的模板，不应超过跨径的（）。A.1/150B.1/200C.1/250D.1/300【答案】C31、工程参建单位应建立应急救援组织或者配备应急救援人员，某工程合同价8000万元，应急救援人员为（）。A.10B.15C.16D.20【答案】D32、现金流量的三要素不包括的是（）A.现金数额B.现金流入或流出C.现金发生的时间点D.现金支付方式【答案】D33、预应力混凝土连续梁的顶推安装时，水平千斤顶的实际总顶推力，不应小于计算顶推力的（）倍，墩台顶上水平千斤顶的反力座必须坚固，应能抵抗顶推时的总反力。A.2B.3C.4D.5【答案】A34、一些工程缺陷可能涉及的技术领域较广，甚至有时往往根据合同及规范也难以决策时，应当（）。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.返工维修【答案】C35、当被评估项目含多个合同段时，总体风险评估应由（）牵头组织，专项风险评估工作仍由合同施工单位具体实施。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.咨询公司【答案】A36、“编制费用监理细则”属于费用监理措施中的（）。A.组织措施B.合同措施C.经济措施D.技术措施【答案】A37、价值工程活动的核心是（）。A.功能分析B.成果分析C.价值评价D.方案创造【答案】A38、土石路堤是指用石料含量占总质量（）的土石混合材料填筑的路堤。A.20%~80%B.30%~70%C.40%~60%D.50%【答案】B39、某施工单位规定，出现安全事故的责任人取消其当年评优晋级的资格，这体现了（）原则。A.一岗双责B.安全生产动态管理C.安全一票否决D.同步协调发展【答案】C40、围岩的工程性质中，对围岩稳定性影响最大的是（）。A.物理性质B.水理性质C.力学性质D.化学性质【答案】C41、季节性冻土地区路基施工时，下列（）可以在冰冻期施工。A.高速公路的土质路堤B.二级公路的土质路堤C.半填半挖地段D.填挖交界处【答案】B42、施工合同段的综合应急预案的编制人是（）。A.建设单位技术负责人B.施工单位项目技术负责人C.施工单位项目经理D.安全总监【答案】B43、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在接到书面请求后的（）小时内予以答复。A.立即B.12C.24D.36【答案】C44、某投资方案一次性投资500万元，估计投产后各年的平均净收益为80万元，则该方案的静态投资回收期为（）年。A.5.26B.6.25C.7.14D.8.25【答案】B45、要求施工单位进行项目分解，编制符合进度目标要求的进度计划，并将工作任务落实到施工班组，督促施工单位做好施工机械、人员、资金和材料的组织调度工作。属于（）。A.组织措施B.技术措施C.合同措施D.经济措施【答案】A46、支付证书表是（）使用的一个工程款支付流程表。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.分包单位【答案】C47、设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，公路工程计提标准为（）。A.1%B.1.5%C.2%D.3%【答案】B48、公路工程竣工验收工程质量评分采取加权平均法计算，其中交工验收工程质量得分权值为0.2，质量监督机构工程质量鉴定得分权值为（），竣工验收委员会对工程质量的评分权值为0.2。A.0.2B.0.3C.0.5D.0.6【答案】D49、《招标投标法》规定的招标方式为（）。A.公开招标和协议招标B.公开招标和邀请招标C.邀请招标和协议招标D.公开招标、邀请招标和协议招标【答案】B50、甲公司因缺乏资金将所开发的商品房向银行进行抵押并办理了抵押登记。双方约定，一旦甲公司连续3个月不能偿还借款利息，银行即可行使抵押权。后来，甲公司将其中一套商品房以100万元的价格卖给吴某，吴某付清了全部价款，但甲公司未告知吴某房屋抵押的事实。下列说法正确的有（）。A.吴某可以要求解除合同B.吴某只能要求解除合同C.吴某可以要求甲公司赔偿损失D.吴某只能要求甲公司办理房产过户E.吴某可以要求甲公司双倍返还购房款【答案】A51、洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近（）范围内的气体浓度。A.10mB.20mC.30mD.40m【答案】B52、公路工程验收委员会由交通运输主管部门、公路管理机构、质量监督机构、造价管理机构等单位代表组成。大中型项目及技术复杂工程，应邀请有关专家参加。国防公路应邀请（）参加。A.军队代表B.政府部门C.国防单位D.国家安全单位【答案】A53、在评价工程建设对生态的影响时，（）是生态保护措施落实的关键。A.施工准备阶段B.施工期C.竣工验收与缺陷责任期D.运营阶段【答案】B54、下列四种时差中，对紧前紧后工作均没有影响的是（）。A.总时差B.局部时差C.相关时差D.独立时差【答案】D55、关于抛石挤淤施工的说法不正确的是（）。A.应采用不易风化的片石、块石，石料直径宜不小于300mmB.当软土地层平坦，横坡缓于1：10时，应沿路线中线向前呈等腰三角形抛填，渐次向两侧对称抛填至全宽，将淤泥挤向两侧C.当横坡陡于1：10时，应自低侧向高侧渐次抛填，并在低侧边部多抛投形成不小于2m宽的平台。D.当抛石高出水面后，应采用重型机具碾压密实【答案】C56、下列关于工程费用监理的措施的说法正确的是（）。A.工程费用监理的措施包括组织措施、经济措施、技术措施B.经济措施与技术措施相结合是控制工程费用的有效手段C.及时进行工程计量不属于经济措施D.对主要施工技术方案进行技术经济比较属于组织措施【答案】B57、申报部级品质工程项目的，高速公路和大型水运工程评价指标分数不得低于（）分，其他工程评价指标分数不得低于（）分。A.700，600B.800，700C.800，800D.700，800【答案】B58、下列四种时差中，对紧前紧后工作均有影响的是（）。A.总时差B.局部时差C.相关时差D.独立时差【答案】A59、施工安全风险评估工作费用应在项目（）中列支。A.管理费B.措施费C.安全生产费用D.规费【答案】C60、下列不属于特种作业人员的是（）。A.建筑电工B.建筑架子工C.建筑起重机械司机D.抹灰工【答案】D61、以用户体验安全、舒适、便捷为目标，强化工程及配套服务设施的人性化设计，体现地域和人文特点及传统特色文化，追求自然朴实。体现的是提升工程设计水平中的（）。A.强化系统设计B.注重统筹设计C.倡导设计创作D.推进施工标准化【答案】C62、路基填筑工程或改河、改渠、改路填筑工程中，当填料中石料含量（）时，应按利用土方算。A.小于30%B.大于70%C.大于30%、小于70%D.大于30%【答案】A63、分项工程质量应在所使用的原材料、半成品、成品及施工控制要点等符合基本要求的规定,无外观质量限制缺陷且质量保证资料真实齐全时，方可进行检验评定。其中，关键项目的合格率不低于（）（机电工程为100%），否则该检查项目为不合格。A.90%B.93%C.95%D.98%【答案】C64、二次衬砌的施作时，应满足隧道位移相对值已经达到相对位移量的（）。A.40%～60%B.60%～80%C.80%～90%D.90%以上【答案】D65、全断面衬砌模板台车施工应符合下列规定说法，错误的是（）。A.台车支撑门架间距，不宜大于2.0m，且门架位置宜与模板拼缝重合B.台车模板的表面，应光滑、接缝严密，台车钢模板的厚度不宜小于10mmC.模板上应预留振捣窗口，振捣窗纵向间距不应大于2.0m，横向间距不应大于2.5mD.振捣窗的大小不宜小于450mm×450mm【答案】C66、某工业项目年设计能力为生产某种产品32万件，单位产品售价55元，单位产品可变成本为35元（含税），年固定成本400万元，则以产量、生产能力利用率、单位产品价格表示的盈亏平衡点分别是（）。A.230000件，62.5％，50.5元B.230000件，70％，47.5元C.200000件，62.5％，47.5元D.200000件，65％，50.5元【答案】C67、城市轨道交通工程中，项目资本金占项目总投资的最低比例为（）。A.20%B.25%C.30%D.35%【答案】A68、某公司计划在5年内每年年末投资300万元。年利率为6％，按复利计息，则第5年末可一次性回收的本利和为（）万元。A.1556.41B.1253.22C.1691.13D.1595.40【答案】C69、某企业用100万元购置一台设备，欲在10年内将该投资的复利本利和全部回收，基准收益率为10%，则该企业每年均等的净收益至少应为（）万元。A.10.00B.16.27C.20.06D.25.94【答案】B70、宽阔水域和海上桥梁工程的卫星定位测量平面控制网宜分为首级网、首级加密网、一级加密网和二级加密网4个等级，一级和二级加密网宜由（）布设。A.建设单位B.监理单位C.勘察设计单位D.施工单位【答案】D71、承包人在有延期理由的情况下，应在发生此类事件的（）天内，向监理工程师发出延期意向通知书，并向业主递交延期意向通知书的副本，才真正具有延期申请的资格。A.7B.14C.21D.28【答案】D72、（）编制的竣工决算报告在审计部门提出审计意见后方可组织竣工验收。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.交通运输主管部门【答案】A73、注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，应当（）。A.5年内不予注册B.责令停止执业3个月以上1年以下C.终身不予注册D.依照刑法有关规定追究刑事责任【答案】B74、下列关于季节性冻土地区路基施工质量要求中，路堤填筑的每层路基填土顶面应设（）的横坡。A.1%～4%B.2%～4%C.1%～5%D.2%～5%【答案】B75、（）是指路基边坡土体或岩石，沿着一定的滑动面成整体状向下滑动，其规模与危害程度较碎落更为严重，有时滑动体可达数百立方米以上，造成严重的阻车。A.剥落B.碎落C.滑坍D.崩坍【答案】C76、不得直接填筑于冰冻地区三、四级公路下路床的填料是（）。A.湿黏土B.弱膨胀土C.红黏土D.粉质土【答案】D77、级配碎石或砾石用作基层时，高速公路和一级公路公称最大粒径应不大于（）。A.20.5mmB.26.5mmC.31.5mmD.36.5mm【答案】B78、某单位预计从现在起连续3年年末有4万元的专项支出，为此准备存入银行一笔专项基金，如果年利率为12%，复利半年计息一次，现在存入银行专项基金的最小额度是（）万元。A.9.548B.9.652C.10.692D.19.668【答案】A79、（）是指各独立运行管理公路路段的收费管理机构，直接对公路路段所辖的各收费站进行调度、管理，并监督各收费站的业务。A.公路收费分中心B.公路收费中心C.公路收费站D.公路收费路口【答案】A80、公路工程竣工验收工程质量评分采取加权平均法计算，其中交工验收工程质量得分权值为0.2，质量监督机构工程质量鉴定得分权值为（），竣工验收委员会对工程质量的评分权值为0.2。A.0.2B.0.3C.0.5D.0.6【答案】D81、如果小李期望今后5年内每年末从银行取出2万元，年利率为5%，以复利计息，则现在应存入（）万元。其中（P/A，5%，5）=4.3295，（P/F，5%，5）=0.7835。A.7.835B.8.659C.9.350D.10【答案】B82、我们把反映某产品的某项质量特性指标的原始数据称为（）。A.质量数据B.样本数据C.总体D.单元【答案】A83、已知年利率12％，每月复利计息一次，则季实际利率为（）。A.1.003％B.3.00％C.3.03％D.4.00％【答案】C84、对于桥涵构造物的台背回填，其实测项目包括压实度和填土长度。分层压实厚度宜不大于（），压实度应不小于（），填筑长度应不小于设计值。A.100mm，95%B.100mm，96%C.150mm，95%D.150mm，96%【答案】D85、沥青贯入式路面中深贯入式厚（）cm。A.2～3B.3～4C.4～6D.6～8【答案】D86、路堤填方试验路段应在路基主线上选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段进行试验，试验路段的长度宜不小于（）。A.100mB.120mC.150mD.200m【答案】D87、用承租的机械设备和施工机具及配件的，由承租单位出租单位和安装单位共同进行验收，验收合格方可使用。验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。A.15B.30C.45D.60【答案】B88、施工总进度计划是反映合同工程（）。A.从施工准备到交工验收的全部工作过程的时间安排B.从施工准备到竣工验收的全部工作过程的时间安排C.从施工期到交工验收的全部工作过程的时间安排D.从施工期到竣工验收的全部工作过程的时间安排【答案】A89、在现场钉桩后（）天内，承包人应将设计和进场复测的土方横断面因连同土方的面积与体积计算表一并提交监理人批准。A.30B.42C.56D.60【答案】C90、某桥的总跨径长度为878m，此桥按照总长和跨径的分类，应当属于（）。A.特大桥B.大桥C.中桥D.小桥【答案】B91、高速公路的路基应保持（）的状态，不得处于（）状态。A.干燥；中湿B.中湿；潮湿C.潮湿；干燥D.潮湿；中湿【答案】B92、同日施工的两工作段的衔接处理应符合下列规定：前一段拌和整型后，留（）不碾压。后一段施工时在前一段的未压部分再加部分水泥重新拌和，并与后一段一起碾压。A.3～5mB.5～8mC.9～10mD.10～12m【答案】B93、工程费用监理工作的常用表格可以分为工程计量表格和（）两类。A.费用计量表格B.费用支付表格C.监理计量表格D.费用支出表格【答案】B94、在单因素敏感性分析中，当产品价格下降幅度为6.3%、项目投资额降低幅度为22.6%、经营成本上升幅度为15.2%时，该项目净现值为0，按净现值对产品价格、投资额、经营成本的敏感程度由大到小排序，依次为（）。A.产品价格—投资额—经营成本B.产品价格—经营成本—投资额C.投资额—经营成本—产品价格D.经营成本—投资额—产品价格【答案】B95、水泥粉煤灰碎石桩群桩施工，应合理设计打桩顺序、控制打桩速度，宜采用隔桩跳打的打桩顺序，相邻桩打桩间隔时间应不小于（）。A.3dB.4dC.5dD.7d【答案】D96、以下属于粗集料主要检测项目的是（）。A.细度模数B.堆积密度C.机制砂的石粉含量D.压碎值指标【答案】D97、下列不属于监理工程师在审查施工单位的工程进度计划时应注意的事项的是（）。A.工期和时间安排的合理性B.年度资金的估算情况C.施工准备的可靠性D.计划目标与施工能力的适应性【答案】B98、半刚性基层各种混合料的最佳含水率和最大干密度的确定方式为（）。A.振动成型试验B.模量试验C.无侧限抗压强度试验D.重型击实试验【答案】D99、特别重大安全事故调查批复时限最长为（）。A.15dB.30dC.45dD.60d【答案】D100、（）表现为黏结力较高，内摩阻力受沥青材料的性质和物理状态的影响较大，稳定性较差，密实、疲劳和低温性能强。A.悬浮密实结构B.骨架空隙结构C.骨架密实结构D.骨架悬浮结构【答案】A多选题（共50题）1、钢桥构件出厂时，监理工程师应检查的资料有（）。A.焊缝全部修补记录B.产品合格证C.钢材和其他材料质量证明书或试验报告D.产品试板的试验报告E.工厂试拼装记录【答案】BCD2、费用监理的方法，从监理措施采取的时间不同分类，可以将费用监理分为（）。A.事前监理B.事中监理C.事后监理D.旁站监理E.监督检查【答案】ABC3、关于高海拔地区施工监理，说法正确的有（）。A.海拔4000m以上地区施工作业应严格执行高海拔地区有关规定B.应设立医疗机构和氧疗室，现场应配备供氧器C.生活区.料库（场）.设备存放场应避开热融可能滑动的冰锥.冻胀丘.高含冰量的冻土和湖塘等不良地段D.高海拔地区施工驻地周边沼泽地带应设置警示标志E.海拔5000m及以上地区野外作业每天不宜超过6h，隧道内作业每天不宜超过4h【答案】BCD4、公路桥涵可以采用的细集料是（）。A.河砂B.人工砂C.海砂D.天然砂E.卵石【答案】ABD5、关于环形开挖预留核心土法开挖施工说法正确的是（）。A.环形开挖，每循环进尺，V级围岩宜不大于1榀钢架间距B.台阶开挖高度宜为2.5～3.5mC.中下台阶每循环进尺，不得大于2榀钢架间距D.核心土面积宜不小于断面面积50%E.留核心土长度宜为3～5m，宽度宜为隧道开挖宽度的2/3～1/2【答案】ABCD6、下列属于隧道施工中钻爆法的是（）。A.盖挖法B.矿山法C.新奥法D.浅埋暗挖法E.盾构法【答案】BCD7、对于监理机构平安工地建设中评价考核，下列说法不正确的有（）。A.平安工地建设考核评价按照百分制计算得分，计算得分精确到小数点后1位B.施工单位考核评价结果即为施工合同段考核评价结果，建设单位考核评价结果即为监理合同段考核评价结果C.所有的施工、监理合同段考核评价结果均合格，工程项目总体考核评价结果方为合格D.施工、监理合同段考核评价结果不合格的，该施工、监理合同段应当立即整改E.整改完成后由监理单位组织复评，复评仍不合格的施工、监理合同段应当全部停工整改，并及时向直接监管的交通运输主管部门报告【答案】B8、按照使用的材料不同划分，水泥混凝土路面可分为（）。A.普通水泥混凝土面层B.钢筋混凝土面层C.连续配筋混凝土面层D.钢纤维混凝土面层E.预制混凝土块的砌块型路面【答案】ABCD9、高速公路水泥混凝土路面应选用的机械设备有（）。A.计算机自动控制强制式拌和楼（机）B.强制式搅拌站（机）C.滑模摊铺机施工工艺D.三辊轴机组施工工艺E.小型机具施工工艺【答案】AC10、施工单位应及时对拟作为路堤填料的材料进行取样试验。土的试验项目应包括（）。A.天然含水率B.液限、塑限C.颗粒分析D.抗滑值试验E.击实、CBR【答案】ABC11、下列（）属于隧道洞口段洞顶出现偏压的原因。A.隧道单侧压力过大B.隧道埋深过深C.隧道结构受力不均D.局部应力集中E.地表水渗透到衬砌中【答案】ACD12、对水泥稳定材料或水泥粉煤灰稳定材料，宜在2h之内完成碾压成型，应取混合料的（）二者较短的时间作为施工控制时间。A.初凝时间B.终凝时间C.容许延迟时间D.运输时间E.成形时间【答案】AC13、下列属于植物防护的是（）。A.坡面植物防护B.三维植物网防护C.水泥混凝土骨架防护D.坡面喷浆E.重力式挡土墙【答案】ABC14、标准试验也是现场质量控制的重要手段。标准试验包括（）。A.标准击实试验B.集料的级配试验C.混合料的配合比试验D.结构的强度试验E.验证实验【答案】ABCD15、下列关于安全标志的设置说法正确的有（）。A.安全标志只包括禁止标志、警告标志和提示标志三类B.标志应采用坚固耐用的材料制作C.标志可设在门、窗、架等可移动的物体上D.沿线各交叉口应设置安全标志E.经常检查标志的状态，保持清洁醒目、完整无损【答案】BD16、投资估算与概预算的区别，说法正确的是（）A.编制时间先后不同B.研究工作深度不同C.文件作用不同D.采用的计价依据不同E.文件的费用项目及表格不同【答案】ABCD17、关于铺设电缆线的注意事项，下列选项正确的有（）。A.开挖沟槽边缘与埋设电缆沟槽边缘的安全距离不得小于0.5mB.地下埋设电缆应设防护管C.架空铺设电缆应沿墙或电杆做绝缘固定D.水上的岸电应用绝缘物架设，电缆线应留有余量E.开挖沟槽边缘与埋设电缆沟槽边缘的安全距离不得小于0.3m【答案】ABCD18、填石路堤的实测项目包括（）。A.压实B.纵断高程C.弯沉D.中线偏位E.厚度【答案】ABCD19、跨径较大的拱圈或拱肋，应沿拱跨方向分段对称浇筑。分段的位置宜设置在（）。A.拱顶B.1/2跨径C.拱脚D.拱架节点处E.施工缝【答案】ACD20、下列施工总承包单位、分包单位安全责任的表述中，正确的是（）。A.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担各自的责任C.总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工D.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任E.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务【答案】ACD21、危险源的辨识应坚持的原则有（）。A.横向到边B.纵向到底C.内部核查D.外部监测E.不留死角【答案】AB22、模板安装的检查包括（）。A.钢模板的高度应与混凝土板厚度一致B.木模板应选用质地坚实，无腐朽、裂纹的木料C.模板高度的允许误差为±2mmD.立模的平面位置与高程，应符合设计要求E.钢模板的高度应略高于混凝土板的厚度【答案】ABCD23、隧道洞门类型主要有（）。A.端墙式B.翼墙式C.环框式D.遮光式E.明洞式【答案】ABCD24、基层试验段施工后，应及时总结，总结报告应包括内容有（）。A.试验段检测报告B.试验段总体效果评价C.施工关键参数的推荐值，包括配合比、含水率、松铺系数、碾压工艺等D.确定每一作业段的合适长度E.确定人员配备【答案】ABCD25、下列关于材料、设备预付款的说法中，正确的是（）。A.在预计交工前6个月，将不再支付材料、设备预付款B.材料、设备预付款按项目专用合同条款所列主要材料、设备单据费用百分比支付C.支付材料、设备预付款不应被视为是对这些材料或设备的批准D.已经支付预付款的材料、设备的所有权应属于发包人E.当材料、设备已用于或安装在永久工程之中时,材料、设备预付款应从进度付款证书中扣回,扣回期不超过3个月【答案】BCD26、下面关于民事诉讼法中的审判监督程序，说法正确的是：A.申请再审期间不适用中止、中断和延长的规定B.案外人对原判决、裁定、调解书确定的执行标的物主张权利，且无法提起新的诉讼解决争议的，可以申请再审C.人民法院受理再审申请后.可以组成合议庭予以审查D.以有新的证据足以推翻原判决、裁定为由申请再审的，人民法院可以询问当事人【答案】AB27、施工进度计划的特点包括（）。A.进度计划的稳定性B.进度计划的被动性C.进度计划的多变性D.进度计划的不均衡性E.进度计划的高效性【答案】BCD28、波形梁钢护栏的安装方法有（）。A.打入法B.沉入法C.挖埋法D.滑移法E.钻孔法【答案】AC29、关于铺设电缆线的注意事项，下列选项正确的有（）。A.开挖沟槽边缘与埋设电缆沟槽边缘的安全距离不得小于0.5mB.地下埋设电缆应设防护管C.架空铺设电缆应沿墙或电杆做绝缘固定D.水上的岸电应用绝缘物架设，电缆线应留有余量E.开挖沟槽边缘与埋设电缆沟槽边缘的安全距离不得小于0.3m【答案】ABCD30、检验是指通过测量、试验等质量检测方法，将工程产品与其质量标准相比较，并做出质量评判的过程。检验可分为（）。A.全数检验B.抽样检验C.部分检验D.随机检验E.质量检验【答案】AB31、水泥混凝土路面施工阶段质量控制中，模板安装的检查包括（）。A.钢模板的高度应与混凝土板厚度一致B.木模板应选用质地坚实、变形小、无腐朽、扭曲、裂纹的木料C.模板高度的允许误差为±2mmD.立模的平面位置与高程，应符合设计要求E.钢模板的高度应略高于混凝土板的厚度【答案】ABCD32、水泥混凝土路面竣（交）工验收时的实测项目中属于关键项目的是（）。A.弯拉强度B.平整度C.面板厚度D.路面宽度E.横坡【答案】AC33、监理试验室的基本试验工作包括（）A.验证试验B.标准试验C.工艺试验D.抽样试验与验收试验E.隐蔽试验【答案】ABCD34、关于模板、支架和拱架拆除的说法，正确的有（）。A.非承重侧模板一般应在混凝土抗压强度达到2.5MPa时拆除B.芯模和预留孔道内模，应在混凝土强度能保证其表面不发生塌陷和裂缝现象时才可拔除C.钢筋混凝土结构的承重模板、支架，应在混凝土强度能承受其自重荷载及其他可能的叠加荷载时，才可拆除D.对预应力混凝土结构，其侧模应在预应力钢束张拉后拆除E.对预应力混凝土结构，其底模及支架应在结构建立预应力前可拆除【答案】ABC35、以下属于初期支护的是（）A.喷射混凝土B.锚杆C.钢架D.钢筋网E.管棚【答案】ABCD36、梁板式桥的截面形式包括（）。A.板式B.板拱C.薄壳拱D.双曲拱E.桁架梁【答案】A37、以下各选项，其中说法不正确的是：A.冯某与李某签订了借款协议，并将协议书经公证处公证。公证书上写明：如果债务人不履行义务，届时可申请强制执行。合同签订后，冯某如实履行了合同义务。但是，到了还款期，李某却没有还款。那么冯某以李某未履行合同义务为由，可以向李某住所地人民法院申请执行该协议B.刘某诉张某一案经B市H区人民法院一审终结，判决张某赔偿刘某人民币3900元。张某不服判决，向B市中级人民法院提起上诉，二审人民法院经过审理，驳回了张某的上诉。经查，刘某居住在D市X区，张某在B市C区的银行有存款4000元。则本案的执行人民法院是B市中级人民法院C.甲市人民法院依法执行该市商标管理局作出的行政处罚决定，经查明，被执行人金胜公司的财产在乙市，则甲市人民法院应当请求乙市人民法院的上级人民法院指定其执行，而不能直接委托乙市人民法院执行D.甲乙两个公司因合同纠纷，到某仲裁委员会进行仲裁。裁决后，如果甲不履行仲裁裁决，那么乙可以向仲裁委员会所在地的人民法院申请执行【答案】BCD38、在公路工程质量控制和评价中，常用的分布形式（）。A.正态分布B.t分布C.泊松分布D.指数分布E.均匀分布【答案】AB39、关于施工便道的相关规定，下列选项中正确的有（）。A.双车道施工便道宽度不宜小于6.5mB.单车道施工便道宽度不宜小于6.5mC.单车道施工便道宽度不宜小于4.5m，并宜设置错车道D.错车道路段的施工便道宽度不宜小于6.5m，有效长度不宜小于20mE.施工便道应根据需要设置排水沟和圆管涵等排水设施【答案】ACD40