2022年监理工程师之土木建筑目标控制综合检测试卷B卷含答案

2022年监理工程师之土木建筑目标控制综合检测试卷B卷含答案单选题（共100题）1、实施建设工程所需要的设备和材料是根据设计而来的。设计单位必须提出（），以便进行加工订货或购买。A.采购清单B.设备清单C.设备资料D.采购资料【答案】B2、实施质量管理的系统方法，需要采取的措施之一是建立一个()的质量管理体系。A.以顾客为关注焦点B.以过程方法为主导C.以全员参与为动力D.以持续改进为目标【答案】B3、检验批质量验收时，主控项目必须全部符合有关（）的规定。A.工程监理规范B.工程技术规程C.专业验收规范D.质量验收统一标准【答案】C4、对于某些工程的质量缺陷，其状态可能尚未达到稳定，仍会继续发展，应进行一段时间的观测再作决定。这种情况所对应的工程质量事故处理的辅助决策方法是（）。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.方案比较【答案】B5、某材料的出厂价为2000元/吨，运杂费为90元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为2%，则该材料的预算单价为（）元/吨。A.2150.40B.2151.30C.2152.20D.2153.12【答案】D6、（2019年真题）某建设项目，静态投资3460万元，建设期贷款利息60万元，涨价预备费80万元，流动资金800万元。则该项目的建设投资为（）万元。A.3520B.3540C.3600D.4400【答案】B7、（2022年真题）某具有常规现金流量的项目，折现率为9%时，项目财务净现值为120万元；折现率为11%A.IRR>10%，NPV＜0，项目不可行B.IRR>10%，NPV≥0，项目可行C.IRR＜10%，NPV＜0，项目不可行D.IRR＜10%，NPV≥0，项目可行【答案】C8、某项目，建筑安装工程费1000万元，设备工器具购置费700万元，工程建设其他费500万元，涨价预备费250万元，基本预备费100万元，建设期利息80万元，则该项目的静态投资为()万元。A.2300B.2450C.2550D.2630【答案】A9、在工程施工组织方式中，流水施工方式具有的特点是（）。A.充分利用工作面进行施工B.工期短C.有利于资源供应的组织D.不能实现专业化施工【答案】C10、关于项目资本金管理的说法，正确的是（）。A.投资项目的资本金一次认缴一次到位B.投资项目资本金可以抽回C.凡资本金不落实的投资项目，一律不得开工建设D.主要使用商业银行贷款的投资项目，应将资本金存入国家开发银行指定的银行【答案】C11、在现场配制的材料，（）应进行级配设计与配合比试验，经试验合格后才能使用。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】B12、某项目资金周转率的近似值为1.5，项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元／吨。用资金周转率法估算的项目建设投资为()万元。A.3000B.30000C.45000D.67500【答案】B13、下列关于枉法裁判行为的定性正确的是A.司法工作人员在刑事诉讼中因受贿而枉法追诉、裁判的，应该实行受贿罪与徇私枉法罪数罪并罚B.司法工作人员在刑事诉讼中伪造、毁灭证据的方法进行枉法裁判的，构成徇私枉法罪C.在民事、行政审判中负有审判职责的工作人员，故意违背事实和法律作枉法裁判，只有情节严重，才构成犯罪D.民事、行政审判中负有审判职责的工作人员因收受贿赂而枉法裁判的，构成受贿罪与民事、行政枉法裁判罪，按照其中处罚较重的规定定罪处罚【答案】B14、双代号网络计划中，工作A有两项紧前工作B和C，他们的持续时间分别为5d，5d，7d。工作B和C的最早开始时间为第5d和第7d，则工作A的最早完成时间为（）d。A.14B.18C.19D.20【答案】C15、甲建筑企业为增值税一般纳税人，2019年6月1日以清包工方式承接了某县的住宅楼工程，税前造价为2000万（包含增值税进项税额的含税价格），若该企业采用简易计税的方法，则应缴纳的增值税为（）万元。A.220.0B.198.2C.58.3D.60.0【答案】D16、可作为建设工程施工进度控制目标确定依据的是（）。A.各专业施工进度控制时间分界点B.工程施工承发包模式及其合同结构C.施工进度计划的工作分解结构D.工期定额、类似工程项目的实际进度【答案】D17、工程网络计划资源优化的目的是为了()A.在资源均衡使用条件下，使工程总成本最低B.在资源均衡使用条件下，使工期最短C.在工期保持不变的条件下，使各项工作的资源强度尽可能一致D.在工期保持不变的条件下，使计划安排的资源需求量尽可能均衡【答案】D18、在勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对（）进行检查。A.现场质量管理体系B.勘察方案C.督促勘察单位完成工作内容D.勘察成果报告【答案】C19、施工进度计划实施中常用的检查方式是（）。A.定期地.经常地收集由承包单位提交的有关进度报表资料B.由监理工程师定期组织建设单位负责人召开现场会议C.督促建设单位的工作人员现场跟踪检查建设工程的实际进展情况D.不定期的现场实地检查和监督【答案】A20、在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动称之为（）。A.旁站B.巡视C.检查D.见证【答案】A21、编制单位工程施工进度计划时，确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量。限定每班工人数量上限的因素是（）。A.工作项目工程量B.最小劳动组合C.人工产量定额D.最小工作面【答案】D22、某建筑工程的主体结构中，模板分项工程质量应由（）组织项目专业技术负责人等进行验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位现场代表【答案】A23、在设备检验的方法中，专业检查主要是检验设备的()A.名称、型号、规格B.性能、参数、运转情况C.外观、零部件、资料情况D.单机无负荷或联动试车情况【答案】B24、某双代号网络计划中，工作A的最早开始时间和最迟开始时间分别为第10天和第天，其持续时间为5天，工作A有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第天、第22天和第26天，则工作A的自由时差为（）天。A.4B.7C.11D.15【答案】A25、某进口设备，按人民币计算的离岸价为500万元，国外运费率为8.2%，国外运输保险费率为4%，增值税率为17%，则该设备进口关税的计算基数是()万元。A.500B.562C.585D.656【答案】B26、在进行石油沥青油毡防水屋面的施工过程中，下列对基层及找平层的要求不正确的是()。A.基层必须牢固无松动现象，表面平整B.基层与突出屋面结构的连接处，以及基层的转角处，均应做成半径为200～300mm的圆弧或钝角C.找平层设宽度为20mm的分格缝，其纵横向间距不宜大于6mD.找平层的含水率应小于9％【答案】B27、下列计算方法中，不能用来计算流水节拍的是（）。A.倒排进度法B.计量计价法C.经验估算法D.定额计算法【答案】B28、某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（）为准。A.有利于招标人的约定B.招标人和投标人重新谈判的结果C.中标人投标文件D.招标文件【答案】C29、（）应参与建设单位组织的对施工单位负责采购的原材料、半成品、构配件的考察，并提出考察意见。A.监理员B.专业监理工程师C.总监理工程师D.建设单位项目负责人【答案】B30、工程网络计划中，某项工作的总时差为零时，则该工作的（）必然为零。A.时间间隔B.时距C.间歇时间>D.自由时差【答案】D31、某地下工程，计划到11月份累计开挖土方2万m3，预算单价95元/m3，经确认，到11月份实际累计开挖土方2.5万m3，实际单价90元/m3，该工程此时的进度绩效指数为（）。A.0.80B.0.95C.1.06D.1.25【答案】D32、（2021年真题）某工程有3个施工过程，分3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天。各施工过程之间存在2天的工艺间歇时间，则流水施工工期为（）天。A.10B.12C.14D.16【答案】C33、工程监理单位ISO质量管理体系的文件不包括（）。A.程序文件B.管理制度C.质量手册D.作业文件【答案】B34、根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需由总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。A.工程复工报审表B.监理通知回复单C.分部工程报验表D.施工组织设计报审表【答案】D35、在工程勘察阶段，监理单位可进行的工作是（）。A.协助建设单位编制勘察任务书B.编写《勘察方案》C.参与建设工程质量事故分析D.编写《勘察细则》【答案】A36、某项目建设期为3年。建设期间共向银行贷款1500万元，其中第1年初贷款1000万元，第2年初贷款500万元；贷款年利率6%，复利计息。则该项目的贷款在建设期末的终值为()万元。A.1653.60B.1702.49C.1752.82D.1786.52【答案】C37、流水步距的数目取决于（）A.总的施工过程数B.参加流水的施工过程数C.流水节拍D.施工段数【答案】B38、生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为（）。A.工艺关系B.组织关系C.施工关系D.进度关系【答案】A39、关于抹灰工程的底层的说法，错误的是（）。A.主要作用有初步找平及与基层的黏结B.砖墙面抹灰的底层宜采用水泥石灰混合砂浆C.混凝土面的底层宜采用水泥砂浆D.底层一般分数遍进行【答案】D40、下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（）。A.审查承包商提交的进度计划B.建立进度协调会议制度C.加强索赔管理D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】C41、确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是（）。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.类似工程项目计划进度D.工程难易程度和工程条件的落实情况【答案】D42、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由（）填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】B43、一般说来，进度控制的效果与收集数据资料的（）有关。A.收集方式B.施工场地C.资料收集人员D.时间间隔【答案】D44、按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检验所发生的费用在()中列支。A.建筑安装工程材料费B.建筑安装工程企业管理费C.建筑安装工程规费D.工程建设其他费用【答案】B45、生产职工培训费指的是自行培训、委托其他单位培训人员的工资、工资性补贴等，生产职工培训费属于（）。A.与项目建设有关的其他费用B.与未来企业生产经营有关的其他费用C.企业管理费D.措施费【答案】B46、下列可能导致工程质量缺陷的因素中，不属于施工与管理不到位的有（）。A.采用不正确的结构方案B.未经设计单位同意擅自修改设计C.技术交底不清D.施工方案考虑不周全【答案】A47、（2021年真题）根据《工程质量安全手册（试行）》，关于混凝土分项工程施工的说法，正确的是（）。A.泵送混凝土的坍落度小于14cm时，可以少量加水B.楼板后浇带的模板支撑体系应按规定单独设置C.混凝土应在终凝时间内浇筑完毕D.混凝土振捣棒每次插入振动的时间不少于15s【答案】B48、某工程由5个施工过程组成，分为三个施工段组织固定节拍流水施工。在不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过42天，则流水节拍的最大值为()天。A.4B.5C.6D.8【答案】C49、工程施工过程中，为加快施工进度可采取的技术措施是()A.增加工作面，组织更多的施工队伍B.对所采取的技术措施给予经济补偿C.采用更先进的施工方法D.改善外部配合条件【答案】C50、某产品的目标成本为2000元。该产品某零部件的功能重要性系数是0.32，若现实成本为900元，则该零部件成本需要降低（）元。A.260B.310C.330D.340【答案】A51、下列有关市场采购设备质量控制的表述，正确的是（）。A.监理单位负责审查总包单位编制的采购方案B.建设单位直接采购的，施工单位要协助编制设备采购方案C.建设单位负责审查安装单位编制的采购方案D.市场采购方式主要用于非标准设备的采购【答案】A52、现行计量规范的项目编码由十二位数字构成，其中第三至第四位数字为（）。A.专业工程码B.附录分类顺序码C.分部工程顺序码D.分项工程项目名称顺序码【答案】B53、某企业新建办公楼竣工投入使用后，其建设期贷款利息应列入新增的()价值中。A.固定资产B.无形资产C.流动资产D.其他资产【答案】A54、根据《标准施工招标文件》中通用条款规定，承包人通常只能获得工期补偿，但不能得到费用和利润补偿的事件是（）。A.异常恶劣的气候条件B.承包人遇到不利物质条件C.法律变化引起的价格调整D.发包人要求承包人提前竣工【答案】A55、价值工程的目标是以（）实现项目必须具备的功能。A.最少的项目投资B.最高的项目盈利C.最低的寿命周期成本D.最低的项目运行成本【答案】C56、下列描述中属于设计阶段进度控制的任务的是（）。A.编制设计阶段工作计划B.编制施工总进度计划C.编制单位工程施工进度计划D.编制工程年.季.月实施计划【答案】A57、某建筑安装工程，已知该工程分部分项工程费为8000万元，措施项目费为500万元，其他项目费100万元，管理费率3％，利润率为4％，规费8％，增值税税率9％，则该工程的含税造价为（）万元。A.10123.92B.10427.64C.10528.88D.10844.74【答案】A58、甲偶然翻动造纸厂内的碎纸堆时，发现纸堆下面有碎币（后查证属报废的货币碎片），拿回家后将货币碎片粘贴成残币10元、50元、100元若干张，合计5000余元，并以该钱被老鼠咬破为由将粘贴的残币带到某银行兑换。关于本案，下列哪一选项是正确的？A.甲仅成立伪造货币罪B.甲仅成立变造货币罪C.甲成立伪造货币罪与诈骗罪想象竞合D.甲成立伪造货币罪与诈骗罪数罪并罚【答案】C59、厂家设备制造的质量监控，可采用驻厂监造、巡回监控和（）方式。A.委托厂家监控B.定点监控C.定期监控D.日常监控【答案】B60、（2022年真题）建设单位应自领取施工许可证之日起（）内开工，否则应向发证机关申请延期。A.3个月B.6个月C.9个月D.1年【答案】A61、建设工程项目投资是指进行某项工程建设花费的全部费用。非生产性建设工程项目总投资包括（）。A.建设投资B.无形资产C.有形资产D.铺底流动资金【答案】A62、在有足够工作面和资源的前提下，施工工期最短的施工组织方式是()。A.依次施工B.搭接施工C.平行施工D.流水施工【答案】C63、某土石方工程，采用固定总价合同形式，工程量清单估算的工程量为17000m3，在机械施工过程中，由于局部超挖、边坡垮塌等原因，实际工程量为18000m3；基础施工前，业主对基础设计方案进行了变更，需要扩大开挖范围，增加土石方工程量2000m3。则结算时，可以对合同总价进行调整的工程量为（）m3。A.0B.1000C.2000D.3000【答案】C64、（2019年真题）工程施工质量验收的最小单位是（）。A.分项工程B.检验批C.分部工程D.单项工程【答案】B65、工程质量事故经技术处理后符合《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的，经过检查或必要的鉴定后，（）应予以验收确认。A.监理工程师B.事故调查组C.业主项目负责人D.质量监督工程师【答案】A66、工程进度款的计算主要涉及()A.工程质量的检验和施工进度计划B.工程的计量和单价的确定C.直接费和间接费的计算D.施工方案和分部分项工程的确定【答案】B67、下列费用中，属于资金使用成本的有（）。A.股票发行手续费B.建设投资贷款利息C.债券发行公证费D.债券广告费【答案】B68、选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于（）的管理职能。A.建设单位B.工程监理单位C.政府D.施工单位【答案】C69、下列各项中，不属于策划与准备中的是（）。A.贯标决策B.建立领导班子C.组织结构调整方案D.建立工作班子【答案】C70、同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的（）。A.80%B.85%C.90%D.95%【答案】B71、某工程分3个施工段组织流水施工，若甲、乙施工过程在各施工段上的流水节拍分别为5d、4d、1d和3d、2d、3d，则甲距、为乙（两）个d施。工过程的流水步A.3B.4C.5D.6【答案】D72、瑞克，美国人，因在中国某地涉嫌抢劫杀人，被公安机关依法刑事拘留，后被检察机关依法批准逮捕，并起诉到人民法院，后被判处死刑。则下列说法正确的是A.对瑞克判处死刑的，判决执行后，应当通知其国籍国驻华使、领馆B.本案件应当由中级人民法院管辖C.瑞克没有委托辩护人的，法院应当通知法律援助机构为其指定辩护律师D.法院制作诉讼文书，应当为中文本。如果瑞克不通晓中文的，应当附有外文译本，译本不加盖人民法院印章，以中文为准【答案】B73、关于罪刑法定原则与刑法解释，下列哪些选项是正确的？A.坚持事前的罪刑法定，当立法解释与司法解释相冲突时，应当适用从旧兼从轻原则B.当刑法解释存在不同观点和学说时，应当按照有利于行为人的角度解释刑法C.当然解释是使刑法条文之间保持协调的解释方法，但即使符合当然解释的原理，也有可能违反罪刑法定原则D.在学理解释中属于类推解释的解释结论，即使成为立法解释，也同样属于类推解释【答案】C74、关于资金成本性质的说法，正确的是（）。A.资金成本表现为资金所有者的利息收入B.资金的时间价值表现为资金使用人的筹资费用和利息费用C.资金的时间价值一般表现为资金占用额的函数D.资金成本表现为资金占用额的函数【答案】D75、某混凝土预制厂生产的预制构件中存在着蜂窝麻面、局部露筋、表面裂缝和强度不足等质量问题，为了提高产品的合格率，需进行质量分析。经分析计算，上述质量问题的累计频率分别为41.5%、73.5%、90.5%和100%，则该预制构件的主要问题是（）。A.强度不足B.表面裂缝C.强度不足和表露裂缝D.蜂窝麻面和局部露筋【答案】D76、根据《建设工程监理规范》，第一次工地会议纪要由（）负责整理。A.建设单位B.设计单位C.施工项目部D.项目监理机构【答案】D77、某项目，建筑安装工程费1000万元，设备工器具购置费700万元，工程建设其他费500万元，涨价预备费250万元，基本预备费100万元，建设期利息80万元，则该项目的静态投资为()万元。A.2300B.2450C.2550D.2630【答案】A78、生产性建设工程项目总投资和非生产性建设工程项目总投资的区别在于（）。A.基本预备费B.涨价预备费C.流动资金D.建设期利息【答案】C79、（2021年真题）某工程原定2019年6月30日竣工，因承包人原因，工程延至2019年10月30日竣工，但在2019年7月因法律法规的变化导致工程造价增加200万，则该工程合同价款的正确处理方法是（）。A.不予调增B.调增100万C.调增150万D.调增200万【答案】A80、提升高度在（）m及以上的附着式升降脚手架工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。A.50B.100C.150D.200【答案】C81、按照《建设工程质量保证金管理办法》，发包人应按照合同约定方式预留质量保证金，比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.3%B.5%C.10%D.任意比例【答案】A82、某工程合同总额6000万元，工程预付款为合同总额的20%，主要材料及构件占合同总额的50%，则工程预付款的起扣点为（）万元。A.1200B.4800C.3600D.6400【答案】C83、进度计划执行中的跟踪检查的主要工作是（）。A.实际进度数据的加工处理B.定期收集反映工程实际进度的有关数据C.现场实地检查工程进展情况D.定期召开现场会议【答案】B84、如果在编制施工总进度计划时没有合同工期，则应保证计划工期不超过（）。A.工期定额B.计算工期C.合同工期D.总工期【答案】A85、（2018年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程项目清单中的分项工程项目名称顺序码的数位是（）。A.三至四位B.五至六位C.七至九位D.十至十二位【答案】C86、在建设工程进度调整的系统过程中，当分析进度偏差产生的原因之后，首先需要（）。A.确定后续工作和总工期的限制条件B.采取措施调整进度计划C.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响D.实施调整后的进度计划【答案】C87、建筑地面工程中的防油渗混凝土面层，在编制施工组织设计确定施工质量控制措施时，下列哪项不正确？()A.应按厂房柱网分区段浇筑B.分区段面积不宜大于50㎡C.面层内不得敷设管线D.面层内配置的钢筋在分区段缝处不应断开【答案】B88、采用成本加奖罚合同，当实际成本大于预期成本时，承包人可以得到（）。A.工程成本、酬金和预先约定的奖金B.工程成本和预先约定的奖金，不能得到酬金C.工程成本，但不能得到酬金和预先约定的奖金D.工程成本和酬金，但也可能会处予一笔罚金【答案】D89、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标2013-44号），工程施工中所使用的仪器仪表维修费应计入（）。A.施工机具使用费B.工具用具使用费C.固定资产使用费D.企业管理费【答案】A90、下列选项关于土方开挖工程量的计算流程说法正确的是()。A.首先依据地质勘察报告创建地下土层模型，接着建立土方开挖的B.IM模型，将开挖模型与地质土层模型进行对比，最后生成土层开挖土方量清单表B首先生成土层开挖土方量清单表，接着建立土方开挖的BIM模型，将开挖模型与地质土层模型进行对比，最后依据地质勘察报告创建地下土层模型C.首先开挖模型与地质土层模型进行对比，接着建立土方开挖的B.IM模型，将依据地质勘察报告创建地下土层模型，最后生成土层开挖土方量清单表D.首先依据地质勘察报告创建地下土层模型，接着建立土方开挖的B.IM模型，生成土层开挖土方量清单表，最后将开挖模型与地质土层模型进行对比【答案】A91、（2021年真题）建设工程规定合理使用寿命期，体现了建设工程质量的（）特性。A.适用性B.耐久性C.安全性D.经济性【答案】B92、下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（）。A.审查承包商提交的进度计划B.及时办理工程预付款及进度款支付手续C.协调合同工期与进度计划之间的关系D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】A93、某工程进度计划执行过程中，发现某工作出现了进度偏差，经分析该偏差仅对后续工作有影响而对总工期无影响，则该偏差值应（）。A.大于总时差，小于自由时差B.大于总时差，大于自由时差C.小于总时差，小于自由时差D.小于总时差，大于自由时差【答案】D94、为确保设备质量，需做好设备检查验收的质量控制，对于重要的关键性大型设备，应由鉴定小组进行检验，鉴定小组的组织者为()。A.监理单位B.建设单位C.安装单位D.供货厂商【答案】B95、审查勘察单位提交的勘察成果报告，必要时对于各阶段的勘察成果报告组织专家论证或专家审查，并向（）提交勘察成果评估报告，同时应参与勘察成果验收。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A96、根据《卓越绩效评价准则》，卓越绩效模式的基本特征是（）。A.强调以经营为中心B.强调以效益为中心C.强调大质量观D.强调企业责任【答案】C97、下列关于关键工作的说法中，正确的有（）。A.总时差为0的工作为关键工作B.关键线路上的工作一定是关键工作C.两端为关键节点的工作一定是关键工作D.关键工作的总时差和自由时差相等【答案】B98、当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要对进度计划进行调整时，除需考虑总工期的限制条件外，还应考虑网络计划中（）的限制条件。A.紧后工作B.紧前工作C.后续工作D.关键工作【答案】C99、下列标准中（）是由国家或部门统一制定的，用以作为检验和验收工程项目质量水平所依据的技术法规性文件。A.《混凝土结构工程施工质量验收规范》B.《电焊操作规程》C.《混凝土施工操作规程》D.《砌体操作规程》【答案】A100、单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（）。A.时间间隔B.时间差值C.机动时间D.搭接时间【答案】B多选题（共50题）1、工程采用新工艺、新技术、新材料时，应满足的要求包括（）。A.符合现行强制性标准规定B.有权威性的技术鉴定书C.制定了质量标准和工艺规程D.完成了相应试验并有相关质量指标E.专家已进行技术论证【答案】BCD2、影响进度的因素包括（）等。A.业主因素B.勘察设计因素C.监理因素D.组织管理因素E.资金因素【答案】ABD3、根据《建筑安装工程费用项目组成》，下列费用中，属于建筑安装工程费用企业管理费的有（）。A.办公费B.机械大修理费C.劳动保险费D.大型机械进场及安拆费E.检验试验费【答案】AC4、发包人在选择合同计价方式时，应考虑的因素有（）。A.设计工作程度B.进度要求的紧迫程度C.技术复杂程度D.质量要求的高低E.施工难易程度【答案】ABC5、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务有（）。A.审核竣工结算款B.对完成工程量进行偏差分析C.协助业主签订咨询合同D.处理施工单位提出的工程变更费用E.处理费用索赔【答案】ABD6、ISO质量管理体系中，过程方法的基本内容包括（）。A.应用PDCA循环B.明确管理的职责和权限C.配备过程所需资源D.重点管理能改进组织关键活动的各种因素E.创造宽松的环境，加强内部沟通和契合【答案】ABCD7、建设工程进度调整系统过程的主要工作有（）。A.实际进度与计划进度的对比分析B.现场实地检查工程进展情况C.采取措施调整进度计划D.分析进度偏差产生的原因E.确定后续工作和总工期的限制条件【答案】CD8、工程项目的设备质量应分别通过()进行检验。A.开箱检查B.专业检查C.例行检查D.单机无负荷试车或联动试车E.完好率检查【答案】ABD9、下列关于联合试运转费的描述中，正确的有（）。A.联合试运转费包括试运转中暴露出来的因施工原因发生的处理费用B.试运转收入大于费用支出的工程不列联合试运转费C.联合试运转支出包括试运转所需的原料、燃料、油料和动力的费用D.联合试运转支出包括施工单位参加试运转的人员工资E.联合试运转费包括由设备安装工程费用开支的调试及试车费用【答案】BCD10、幕墙类型属性对话框中连接条件的设置包含哪些？()A.自定义B.垂直网格连续C.水平网格连续D.边界网格连续E.边界和垂直网格连续【答案】BC11、坚持质量标准是监理工程师控制工程质量应遵循的原则之一。下列关于“坚持质量标准原则”的说法中，正确的有（）。A.工程质量标准是评价产品质量的尺度B.工程质量是否合格应通过检验并和标准对照确定C.工程质量不符合标准的，必须返工处理D.要重点做好质量的事前控制和事中控制E.符合质量标准要求并经质量监督机构确认的才是合格【答案】ABC12、专项施工方案实施前，（）应当向施工现场管理人员进行方案交底。A.编制人员B.项目技术负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师E.单位技术负责人【答案】AB13、根据《建设工程工程量清单计价规范》，其他项目清单中的暂估价包括（）。A.人工暂估价B.材料暂估价C.工程设备暂估价D.专业工程暂估价E.非专业工程暂估价【答案】BCD14、水泥合格性验收审查方法，需要检查的资料包括（）。A.水泥产品合格证B.物理性质试验报告C.水泥厂出厂检验报告D.制备厂进场复验报告E.检查隐蔽工程验收记录【答案】ACD15、政府主管部门在履行工程质量监督检查职责时具有的权力有（）。A.要求被检查单位提供有关工程质量文件和资料B.要求被检查单位采用指定的品牌材料C.进入被检查单位施工现场进行检查D.发现并责令改正影响工程质量的问题E.拒绝工程竣工验收报告和相关文件的备案【答案】ACD16、质量管理体系的初次认证审核，第二阶段审核的目的是（）。A.评价监理单位管理体系实施的情况B.评价监理单位是否策划和实施内审和管理评审C.审核监理单位的管理体系文件D.评价监理单位管理体系实施的有效性E.收集关于监理单位的环境及体系范围.过程和场所的必要信息【答案】AD17、采用成本加奖罚计价方式的合同实施后，若实际成本小于预期成本，承包商得到的金额由（）构成。A.报价成本和实际成本的差额B.实际发生的工程成本C.合同约定的固定金额酬金D.按成本节约额和合同约定计算的奖金E.承包商因取得收入应交的税金【答案】BCD18、关于设备采购的质量控制，以下说法正确的有()。A.成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式B.总包单位采购，采购方案由监理工程师编写报建设单位批准C.市场采购设备，一般用于小型通用设备的采购D.建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案E.向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商【答案】ACD19、分包单位资格审核应包括的基本内容有（）A.企业资质证书B.安全生产许可证C.类似工程业绩D.管理人员社保证明E.法人代表身份证【答案】ABC20、建设单位办理小型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有（）。A.工程竣工验收备案表B.住宅使用说明书C.工程竣工验收报告D.施工单位签署的工程质量保修书E.消防部门出具的消防验收合格证明文件【答案】ACD21、某建设工程项目购置的进口设备采用装运港船上交货价，属于买方责任的有（）。A.负责租船或订舱，支付运费，并将船期、船名通知卖方B.按照合同约定在规定的期限内将货物装上船只C.办理在目的港的进口和收货手续D.接受卖方提供的装运单据并按合同约定支付货款E.承担货物装船前的一切费用和风险【答案】ACD22、分项工程应按（）等进行划分。A.主要工种B.材料C.施工工艺D.设备类别E.施工顺序【答案】ABCD23、一般可按照均摊法进行计量的有（）。A.建筑工程保险费B.保养测量设备的费用C.保养气象记录设备的费用D.为监理工程师提供测量设备的费用E.履约保证金【答案】BC24、与BOT融资方式相比，TOT的特点包括（）。A.是为筹建中的项目融资B.只涉及经营权的转让C.从东道国角度看，TOT缓解了中央和地方财政压力D.可规避建设中超支风险E.需要较为复杂的信用保证结构【答案】BCD25、为了确保质量目标的实现，ISO质量管理体系明确规定的原则有（）。A.以顾客为关注焦点B.领导作用C.全员参与D.关系管理E.稳定发展【答案】ABCD26、在网络计划的工期优化中，当出现多条关键线路时，必须（）。A.将各条关键线路的总持续时间压缩同一数值B.压缩所需资源总量最少的一条关键线路C.压缩其中一条关键线路的总持续时间D.分别将各条关键线路的总持续时间压缩E.各条关键线路上均应有工序被压缩【答案】A27、5D全真模型平台虚拟原型工程施工，对施工过程进行可视化的模拟，包括()，具有更大的可预见性，将改变传统的施工计划、组织模式。A.工程设计B.现场环境C.资源使用状况D.人员配置【答案】ABC28、根据刑法和相关司法解释的规定，下列哪项情形不构成交通肇事罪？A.甲在肇事致被害人死亡后，为逃避法律追究，有意破坏、伪造现场、毁灭证证据，将被害人尸体扔到桥下B.违反交通规则将一过马路的小学生（该孩子为乙仇人的儿子）撞倒后，又故意拖行100多米，但经法医鉴定小孩被撞后巳经当场死亡C.交通肇事后，乘车人丙指使司机逃逸，致使被害人得不到救助而死亡D.丁违反交通运输管理法规，造成公共财产直接损失，并且负事故主要责任，无力赔偿部分为40万元【答案】B29、下列属于确定型网络计划的有（）。A.计划评审技术B.双代号网络计划C.搭接网络计划D.决策关键线路法E.有时限的网络计划【答案】BC30、按费用构成要素划分的建筑安装工程费中，施工机械使用费包含的税费主要指施工机械按照国家规定应缴纳的（）。A.车船使用税B.保险费C.维修费D.办公费E.城市建设维护税【答案】AB31、工程建设其他费用中与未来企业生产经营有关的费用包括（）。A.联合试运转费B.生产准备费C.勘察设计费D.办公和生活家具购置费E.建设工程监理费【答案】ABD32、工程质量事故具有复杂性的特点，这是由于建筑生产的特点造成的。工程质量事故的复杂性包括()。A.建筑生产质量通病多B.建筑生产具有流动性C.建筑生产露天作业多D.建筑生产工种多、专业多E.建筑生产质量状态不稳定【答案】BCD33、由于承包人的原因造成工期延误，发包人进行反索赔，在确定违约金费率时，一般应考虑（）因素。A.发包人盈利损失B.由于工期延长造成的贷款利息增加C.由于工期延长带来的附加监理费D.由于工期延长增加的保险费开支E.由于工程拖期不能使用，继续租用原建筑物或租用其他建筑物的租赁费【答案】ABC34、工程质量事故处理验收后，应有明确的书面结论，结论一般包括（）。A.事故已排除，可以继续施工B.隐患已消除，结构安全有保证C.经修补处理后，完全能够满足使用要求D.基本上满足使用要求，但使用时应有附加限制条件E.对维修性的结论【答案】ABCD35、关于支付工程预付款的说法