2022年监理工程师之土木建筑目标控制通关提分题库及完整答案

2022年监理工程师之土木建筑目标控制通关提分题库及完整答案单选题（共100题）1、对涉及结构安全、节能、环境保护和使用功能的重要分部工程，应在验收前按规定进行（）。A.见证检验B.专项检验C.抽样检验D.全数检验【答案】C2、下列关于我国土地使用权出让最高年限的表述不正确的是()。A.商业、旅游、娱乐用地40年B.文教、卫生、体育用地50年C.居住用地70年D.科技工业开发区用地90年【答案】D3、某工程网络计划中，工作D有两项紧后工作，最早开始时间分别为第21天和第20天，工作D的最早开始时间为第12天，持续时间为3天，则工作D的自由时差为（）天。A.5B.4C.3D.2【答案】A4、在施工过程中，如果拟采用的新工艺、新技术、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由（）提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。A.监理单位B.施工单位C.工程质量监督机构D.拟采用单位【答案】D5、工作之间由于组织安排需要或资源（劳动力、原材料、施工机具等）调配需要而规定的先后顺序关系称为（）。A.工艺关系B.组织关系C.施工关系D.进度关系【答案】B6、（2020年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，负责组织分项工程验收的人员是（）。A.专业监理工程师B.施工单位项目技术负责人C.建设单位现场负责人D.总监理工程师【答案】A7、备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当在收到竣工验收备案文件（）内，责令停止使用，重新组织竣工验收。A.3日B.5日C.15日D.30日【答案】C8、（2019年真题）ISO质量管理体系运行中，体系要素管理到位的前提和保证是（）。A.管理体系的适时管理B.管理体系的行为到位C.管理体系的适中控制D.管理体系的识别能力【答案】D9、监理日志要及时交（）审查，以便及时沟通了解现场状况，从而促进监理工作正常有序地开展。A.专业监理工程师B.监理单位技术负责人C.建设单位D.总监理工程师【答案】D10、如果个别检验批发现试块强度等不满足要求问题时，经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批，应（）。A.予以验收B.鉴定验收C.拒绝验收D.协商验收【答案】A11、某新建项目装配车间的土建工程概算100万元，给水排水和电气照明工程概算15万元，设计费10万元，装配生产设备及安装工程概算100万元，联合试运转费概算5万元，则该装配车间单项工程综合概算为（）万元。A.215B.220C.225D.230【答案】A12、关于时间定额和产量定额说法不正确的是（）。A.时间定额通常以工日为单位，每工日6小时计算B.产量定额和时间定额乘积是1C.产量定额与时间定额成反比D.时间定额中包含工人必须的休息时间【答案】A13、对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应签发（），要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。A.整改通知单B.监理通知单C.暂停令D.重新报验单【答案】B14、采用计数值标准型二次抽样检验方案，在第一次抽检n1后，检出不合格品数为d1满足()时，判定该批产品不合格。A.d1≤c1B.d1>c1C.d1>c2D.c1＜d1＜c2【答案】C15、流水步距的数目取决于（）A.总的施工过程数B.参加流水的施工过程数C.流水节拍D.施工段数【答案】B16、凡是按照一个总体设计进行建设的各个单项工程汇集的总体即为（）。A.建设多项工程B.建设单项工程C.多个建设工程项目D.一个建设工程项目【答案】D17、建设项目的经济评价一种是财务评价，另一种是：()A.静态评价B.国民经济评价C.动态评价D.经济效益评价【答案】B18、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节是（）阶段。A.工程设计B.工程施工C.工程决策D.工程竣工验收【答案】B19、现浇混凝土楼板综合单价中包含的费用是：()A.钢筋制作费B.混凝土制作费C.模板制作费D.钢筋绑扎费【答案】B20、某建设工程项目，承包商在施工过程中发生如下人工费，完成业主要求的合同外工程花费3万元，由于业主缘故导致工效降低，使人工费增加2万元，施工机械故障造成人员窝工损失0.5万元，则承包商可索培的人工费为()万元。A.2.OB.3.OC.5.OD.5.5【答案】C21、下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）A.职工福利费B.高空作业津贴C.养老保险费D.工伤保险费【答案】B22、某分部工程有两个施工过程，分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、4、4、6天和4、3、4、7天，则流水步距为（）天。A.3B.4C.5D.6【答案】D23、在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第21天，其持续时间为5天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第11天、第10天和第12天，则工作M的总时差为（）天。A.6B.4C.12D.15【答案】B24、关于勘察后期服务工作的说法错误的是（）。A.组织相关勘察人员及时解决工程设计和施工中与勘察工作有关的问题B.组织参与主体工程验收C.组织勘察人员参与相关工程质量安全事故分析D.组织勘察人员参加工程竣工验收【答案】B25、采用固定总价合同时，发包方承担的风险是（）。A.实物工程量变化B.工程单价变化C.工期延误D.工程范围变更【答案】D26、在钢筋混凝土T程的施工质量验收中，规定“钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈”，这属于检验批质量的()项目。A.主控B.一般C.观感D.基本【答案】B27、（2022年真题）工程进度计划体系中，根据初步设计中确定的建设工期和工艺流程，具体安排单位（2022年真题）工程开工日期和竣工日期的计划是（）。A.工程项目进度平衡计划B.年度竣工投产交付使用计划C.年度建设资金平衡计划D.工程项目总进度计划【答案】D28、质量管理体系应是一个由组织结构、程序、过程和资源构成的有机的整体。而在体系文件编写的过程中，由于要素及部门人员的分工不同，侧重点不同及其局限性，保持全局的（）较为困难。A.相容性B.系统性C.独立性D.可操作性【答案】B29、（2020年真题）下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。A.劳动保险费B.劳动保护费C.职工教育经费D.流动施工津贴【答案】D30、持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标，该要点的基本内容不包括（）。A.对组织不断的改进B.提高有效性和效率C.确定挑战性的改进目标D.确定关键、重要过程【答案】D31、建设项目竣工验收前，施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计入()A.措施费B.规费C.直接工程费D.企业管理费【答案】A32、施工总承包单位应将所签订的分包协议副本报送()备案。A.建设单位B.建设单位代表C.监理工程师D.设计单位【答案】C33、（）是建筑工程质量验收划分中的最小验收单位。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批【答案】D34、下列关于工程建设阶段对质量形成的作用与影响，说法正确的是（）。A.工程施工阶段直接影响项目的决策质量和设计质量B.项目决策阶段是决定工程质量的关键环节C.项目可行性研究是在项目决策和项目策划的基础上，对投资项目进行调查研究D.工程竣工验收可以判定项目是否符合决策阶段确定的质量目标和水平，确保工程项目质量【答案】D35、《建筑工程施工质量验收统一标准》中，施工质量验收的标准是按照质量控制的()划分的。A.工作程序B.工作分工C.系统过程D.系统目标【答案】C36、在时间-投资累计曲线（S形曲线）中，所有工作一般都是按照（）开始，对节约建设资金贷款利息是有利的。A.最早开始时间B.最迟开始时间C.最早结束时间D.最迟结束时间【答案】B37、某工程项目的招标控制价的综合单价为400元，投标报价的综合单价为320元，投标报价浮动率为5%。如果履行合同过程中，工程量偏差超过15%，则其综合单价应调整为（）元。A.320B.323C.400D.460【答案】B38、（2018年真题）为确保建设工程进度控制目标的实现，项目监理机构可采取的技术措施是（）。A.建立工程进度信息沟通网络B.审查承包商提交的进度计划C.及时办理工程进度款支付手续D.建立实际进度检查分析制度【答案】B39、基础设施领域项目通过发行权益型，股权类金融工具筹措的资本金，不得超过项目资本金总额的（）。A.20%B.30%C.40%D.50%【答案】D40、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。A.关键工作只能出现在关键线路上B.关键工作的总时差必然为零C.关键工作的实际进度拖后会对总工期产生影响D.关键工作的紧前工作一定也是关键工作【答案】C41、（2020年真题）对同一厂家，同一类型且未超过30t的一批成型钢筋，检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是（）。A.随机抽取3个成型钢筋试体B.随机抽取2个成型钢筋试体C.随机抽取1个成型钢筋试体D.全数检查所有成型钢筋【答案】A42、某项日期初投资额为500万元，此后自第1年年末开始每年年末的作业费用为40万元，方案的寿命期为10年。10年后的净残值为零。若基准收益率为10%，则该项目总费用的现值是()万元。A.746.14B.834.45C.867.58D.900.26【答案】A43、在建设工程活动过程中，（）对工程建设施工、监理、验收等执行强制性标准的情况实施监督。A.建设单位B.监理单位C.工程质量监督机构D.勘察设计单位【答案】C44、（2020年真题）可作为建设工程施工进度控制目标确定依据的是（）。A.各专业施工进度控制时间分界点B.工程施工承发包模式及其合同结构C.施工进度计划的工作分解结构D.工期定额、类似工程项目的实际进度【答案】D45、影响工程进度的因素中，复杂的工程地质条件属于（）。A.自然环境因素B.施工技术因素C.组织管理因素D.社会环境因素【答案】A46、（2020年真题）下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（）A.审查承包商提交的进度计划B.及时办理工程预付款及进度款支付手续C.协调合同工期与进度计划之间的关系D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】A47、单位工程预验收的程序中，监理机构应编写质量评估报告，并经（）签字后报建设单位。A.专业监理工程师和施工单位技术负责人B.专业监理工程师和监理单位技术负责人C.总监理工程师和施工单位技术负责人D.总监理工程师和监理单位技术负责人【答案】D48、承包人在合同履行期间发现设计变更与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目的工程造价增减变化的，应按照（），重新确定相应工程量清单项目的综合单价。A.招标工程量清单项目特征B.已标价工程量清单项目特征C.实际施工的项目特征D.发承包双方协商的项目特征【答案】C49、可行性研究工作小组成立以后，正式开展市场调查之前要进行的工作是()。A.签订委托协议B.方案编制与优化C.制订工作计划D.项目评价【答案】C50、对同一厂家，同一类型且未超过30t的一批成型钢筋，检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是（）。A.随机抽取3个成型钢筋试体B.随机抽取2个成型钢筋试体C.随机抽取1个成型钢筋试体D.全数检查所有成型钢筋【答案】A51、甄某报案称赵某对其故意伤害（轻伤），手中已掌握部分线索指向赵某，向法院起诉。下列做法正确的是？A.甄某报案后，公安机关应当告知其向法院提起自诉B.甄某自诉到法院，法院应当受理C.如甄某证据不足、可由公安机关受理，法院应当将案件移送至公安机关D.本案属于告诉才处理的案件，公安机关不能主动追诉【答案】B52、派监理人员常驻现场，随时检查进度计划的实际执行情况，属于（）。A.进度计划执行中的跟踪检查B.定期召开现场会议C.现场实地检查工程进展情况D.实际进度与计划进度的对比分析【答案】C53、当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，应优先采用（）编制设备安装工程概算。A.扩大单价法B.概算指标法C.修正概算指标法D.预算单价法【答案】A54、工程网络计划工期优化的基本方法是：在不改变网络计划中各项工作逻辑关系的前提下，通过（）来达到优化目标。A.压缩关键工作的持续时间B.改变关键工作的开始时间C.压缩非关键工作的持续时间D.改变非关键工作的开始时间【答案】A55、（2020年真题）下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（）。A.审查承包商提交的进度计划B.及时办理工程预付款及进度款支付手续C.协调合同工期与进度计划之间的关系D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】A56、下列造成质量数据波动的原因中，属于偶然性原因的是（）。A.现场温湿度的微小变化B.机械设备过度磨损C.材料质量规格显著差异D.工人未遵守操作规程【答案】A57、项目监理机构宜将审查施工单位施工组织设计的情况，特别是（）及时向建设单位通报，应将已审定的施工组织设计及时报送建设单位。A.基础地基的情况B.专项方案的情况C.要求发回修改的情况D.隐蔽工程的情况【答案】C58、某产品的目标成本为5000元。该产品某零部件的功能重要性系数是0.16，若现实成本为1000元，则该零部件成本需要降低（）元。A.160B.200C.230D.240【答案】B59、下列工作内容中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.提出调整进度计划的措施C.现场实地检查工程进度情况D.分析进度偏差对总工期的影响【答案】C60、编制工程项目物资需求计划的关键是（）。A.确定需求品种B.确定需求时间C.确定需求规格D.确定需求量【答案】D61、项目总概算应控制在可行性研究报告估算投资额的（）以内。A.±2%B.±5%C.±10%D.±15%【答案】C62、确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是（）。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.类似工程项目计划进度D.工程难易程度和工程条件的落实情况【答案】D63、工程竣工预验收合格后，项目监理机构应向建设单位提交（）。A.工程预验收合格报告B.工程竣工报告C.工程竣工验收报告D.工程质量评估报告【答案】D64、下列表述中哪一项是正确的？A.法院因被告人系精神病人，不能辨认自己行为而不予刑事处罚的，应当宣告被告人无罪B.法院宣告被告人无罪后，检察院根据新的事实证据材料重新起诉的，法院应当依法受理C.法院在庭前审查时对于不属于本案管辖的案件，可以移送有管辖权的法院D.检察院以抢劫罪提起公诉，法院审理后查明被告人构成抢夺罪，法院应当建议检察院改变起诉罪名，不能直接以抢劫罪定罪【答案】B65、《质量管理体系要求》指的是（）。A.ISO9000:2015B.ISO9001:2015C.ISO9004:2009D.ISO10001:2007【答案】B66、关于监理单位设计进度监控内容的说法，正确的是（）A.编制切实可靠的设计总进度计划B.落实设计工作技术经济责任制C.按照设计技术经济定额进行考核D.审查设计进度计划的合理性和可行性【答案】D67、施工单位擅自改动经审查批准的施工组织设计，项目监理机构应及时发出（），要求按程序重新报审。A.监理通知单B.工作联系单C.口头指令D.工程暂停令【答案】A68、施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。A.签发监理通知B.签发工程暂停令C.通知建设单位D.报告政府主管部门【答案】A69、在工程施工组织方式中，平行施工方式具有的特点是()A.各工作队实现了专业化施工B.施工现场的组织、管理比较复杂C.没有充分利用工作面进行施工D.单位时间内投入的资源量较为均衡【答案】B70、关于工程延期审批原则的说法，正确的是（）。A.导致工期拖延确实属于承包单位的原因B.工期拖延事件必须位于施工进度计划的关键线路上C.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知D.批准的工程延期必须符合实际情况【答案】D71、（2018年真题）项目监理机构在施工阶段控制投资采取的措施中，属于经济措施的是（）。A.控制设计变更B.编制资金使用计划C.编制投资控制工作计划D.优化设计节约投资【答案】B72、投资项目资本金占总投资的比例，根据不同行业和项目的经济效益等因素确定，下列规定中不正确的是（）。A.钢铁、电解铝项目，资本金比例为40%及以上B.水泥、煤炭项目，资本比例为35%及以上C.机场、港口项目，资本金比例为25%及以上D.铁路、公路、城市轨道交通项目，资本金比例为20%及以上【答案】B73、当建设工程有总承包单位时，监理工程师对于单位工程施工进度计划，只负责()。A.审核B.编制C.备案D.监管【答案】A74、某工程分3个施工段组织流水施工，若甲、乙施工过程在各施工段上的流水节拍分别为5d、4d、1d和3d、2d、3d，则甲距、为乙（两）个d施。工过程的流水步A.3B.4C.5D.6【答案】D75、某工程发生质量事故，造成500万元直接经济损失，此次质量事故属于（）。A.特别重大质量事故B.重大质量事故C.较大质量事故D.一般质量事故【答案】D76、某工程采用的进口设备拟由设备成套公司供应，则成套公司的服务费在估价时应计入（）。A.建设管理费B.设备原价C.进口设备抵岸价D.设备运杂费【答案】D77、在工程质量事故处理的依据中，施工单位需提供质量事故调查报告，在调查报告中首先（）。A.就与质量事故有关的实际情况做详尽的说明B.提出质量事故处理方案C.准确估计伤亡人数和直接经济损失D.分析产生事故的原因【答案】A78、考虑到组成单位工程的各部分是由不同工人用不同工具和材料完成的，又可以把单位工程进一步分解为（）。A.独立工程B.单元工程C.分项工程D.分部工程【答案】D79、在收集质量数据中，当总体很大时，很难一次抽样完成预定的目标，此时，质量数据的收集方法宜采用（）。A.分层随机抽样B.简单随机抽样C.系统随机抽样D.多级抽样【答案】D80、甲房地产开发公司将一商场工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，乙建筑公司又将其中土方工程分包给丙土方公司，该工程的监理方为丁公司。在工程开工前，应当由（）按照有关规定申请领取施工许可证。A.乙建筑公司B.丙土方公司与丁监理公司共同C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同D.甲房地产开发公司【答案】D81、某土方工程，招标文件中估计工程量为1.5万m3，合同中约定土方工程单价为16元/m3；当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分单价调整为15元/m3。该工程实际完成土方工程量1.8万m3，则该土方工程实际结算工程款为（）万元。A.27.00B.28.50C.28.65D.28.80【答案】C82、工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（）。A.积极配合，客观提供相应证据B.积极配合，参与质量事故调查C.积极配合，会同施工单位提供有利证据D.回避质量事故调查【答案】A83、下列选项中，关于时标网络计划中的关键线路叙述不正确的是（）。A.凡自始至终不出现波形线路的为关键线路B.关键线路上相邻两项工作之间的时间间隔全部为0C.在计算工期等于计划工期的前提下，自由时差和总时差全部为0D.在计算工期等于计划工期的前提下，总时差小于自由时差【答案】D84、建设单位通过招标方式采购设备时，监理单位的质量控制工作内容是（）A.协助建设单位向中标单位移交必要的技术文件B.考察投标单位并作出考察结论C.确定投标单位初选名单D.确定设备采购合同条款【答案】A85、国家计量规范规定不宜计量的措施项目费的通用计算方法是（）。A.∑（措施项目工程量×综合单价）B.∑（计算基数×相应费率）C.∑（直接工程费×相应费率）D.∑（措施项目项数×综合单价）【答案】B86、对已进场经检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位将该批材料（）。A.限期撤出施工现场B.重新试验检测，合格后方可使用C.就地销毁D.降低标准使用【答案】A87、如果根据工期要求采用倒排进度的方法确定流水节拍，则下列描述错误的是（）。A.可反算出所需要的工人数或机械台班数B.必须检查劳动力供应的可能性C.无需考虑工作面是否足够D.必须检查材料和施工机械供应的可能性【答案】C88、在第67题所示双代号时标网络计划中，如果B、D、I三项工作因共用一台施工机械而必须依次施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为()周。A.1B.2C.3D.4【答案】B89、向生产厂家订购设备质量控制的工作中，在初选确定供货厂商名单后，项目监理机构应与（）一起对供货厂商做进一步现场实地考察调研。A.制造单位B.施工单位C.采购单位D.设计单位【答案】C90、建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数有（）。A.施工过程和流水强度B.流水节拍和流水步距C.工作面和施工段D.成倍节拍和流水节奏【答案】C91、工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.自由时差为零B.持续时间最长C.总时差最小D.与后续工作的时间间隔为零【答案】C92、为了确认建设项目是否达到设计目标及标准要求，城市轨道交通建设工程竣工验收应在（）后进行。A.试运行三个月，并通过全部专项验收B.试运行三个月，并通过主要专项验收C.试运营三个月，并通过全部单位工程验收D.试运营三个月，并通过全部专项验收【答案】A93、下列项目监理机构施工阶段投资控制的措施中，属于组织措施的是（）。A.审核承包人编制的施工组织设计B.复核工程付款账单，签发付款证书C.审核竣工结算D.编制施工阶段投资控制工作计划【答案】D94、在设备制造过程中，监造人员要定期及不定期地到制造现场检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题应及时处理，称为质量监控方式中的（）。A.驻厂监造B.巡回监控C.设置质量控制点监控D.跟踪监控【答案】B95、建筑工程信息模型的信息输入方应保证所输入数据的()。A.准确性和完整性B.安全性和沟通性C.交换性和可实施性D.完整性和标准性【答案】A96、因暴雨引发山体滑坡而实施的公路交通紧急抢修项目，其合同计价方式宜采用（）。A.固定总价合同B.固定单价合同C.可调单价合同D.成本加酬金合同【答案】D97、对于施工单位提出的工程变更，（）应组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。A.建设单位负责人B.施工单位技术负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师【答案】D98、在施工质量验收过程中，涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行（）检测。A.平行B.巡视C.抽样D.见证取样【答案】D99、初步设计（技术设计）工作进度计划一般按照（）编制。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程【答案】B100、相邻两工序在同一施工段上相继开始的时间间隔称（）。A.流水作业B.流水节拍C.流水步距D.技术间歇【答案】C多选题（共50题）1、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款承包人可向发包人索赔工期和费用但不可要求利润补偿的情形有（）。A.发包人原因造成工期延误B.法律变化引起的价格调整C.施工工程中承包人遇到不利物质条件D.发包人要求承包人提前竣工E.施工过程中遇到不可抗力影响【答案】C2、预制构件连接接缝处防水的做法应符合设计要求，具体包括（）。A.外墙板接缝防水施工前，应将板缝空腔清理干净，按设计要求填塞背衬材料B.外墙板接缝防水施工后，应将板缝空腔清理干净，按设计要求填塞背衬材料C.预制外墙板的接缝及门窗洞口等防水薄弱部位宜采用材料防水和构造防水相结合的做法D.采用现场淋水试验方法检验防水效果E.密封材料嵌填应饱满、密实、均匀、顺直、表面平滑，其厚度应满足设计要求【答案】ACD3、下列检测方法可用于检测结构或构件混凝土抗压强度的是（）。A.回弹法B.后装抜出法C.超声回弹综合法D.直测法E.钻芯法【答案】ABC4、检验批质量验收的合格标准包括（）。A.一般项目的质量经抽样检验合格B.主控项目的质量经抽样检验均应合格C.具有完整的操作依据.质量检查记录D.工程使用的材料.构配件和设备的全数检验均合格E.观感质量符合要求【答案】ABC5、关于资源优化的叙述正确的有（）。A.通过资源优化可以将完成一项工程任务需要的资源减少B.资源优化的目的是使资源按照时间分布符合优化目标C.在优化过程中，可以改变网络计划中各项工作的持续时间D.在优化过程中，不改变网络计划中各项工作间的逻辑关系E.在满足资源限制条件下使工期延长最少的过程【答案】BD6、下列选项属于网络计划时间参数的有（）。A.工期B.两项工作之间的时间间隔C.最早完成时间D.节点最早时间E.节点时差【答案】ABCD7、工程网络计划资源优化的目的为()A.使该工程资源需用量尽可能均衡B.使该工程的资源强度最低C.使该工程的资源需用量最少D.使该工程的资源需用量满足资源限制条件E.使该工程的资源需求符合正态分布【答案】AD8、下列费用中，承包人可索赔施工机具使用费的有（）。A.由于完成额外工作增加的机械.仪器仪表使用费B.由于施工机械故障导致的机械停工费C.由于项目监理机构原因导致的机械窝工费D.由于发包人要求承包人提前竣工，使工效降低增加的施工机械使用费E.施工机具保养费用【答案】ACD9、在施工进度计划的调整过程中，压缩关键工作持续时间的技术措施有()。A.增加劳动力和施工机械的数量B.改进施工工艺和施工技术C.采用更先进的施工机械D.改善外部协作条件E.采用工程分包方式【答案】BC10、根据《建设工程质量管理条例》，下列属于建设工程竣工验收应该具备条件的有（）。A.有施工单位签署的工程保修书B.完成建设工程设计和合同约定的各项内容C.有工程使用的全部建筑材料.建筑构配件和设备的进厂试验报告D.有完整的技术档案和施工管理资料E.有勘察.设计.施工.工程监理等单位共同签署的质量合格文件【答案】ABD11、在风管标注命令中，标准方式可以选择()。A.单选手动标注B.多选手动标注C.单选引出标注D.多选引出标注E.同类自动标注【答案】A12、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程可按（）划分。A.施工工艺B.设备类别C.专业性质D.施工程序E.主要工种【答案】AB13、室外工程可根据（）划分为子单位工程、分部工程和分项工程。A.施工特点B.施工工序C.专业类别D.专业性质E.工程规模【答案】C14、（2022年真题）深基坑工程事故应急抢险结束后，建设单位应当组织（）制定工程恢复方案。A.设计单位B.勘察单位C.检测单位D.监理单位E.施工单位【答案】ABD15、下列项目监理机构施工阶段投资控制的措施中，属于经济措施的有（）。A.审核承包人编制的施工组织设计B.复核工程付款账单，签发付款证书C.在施工过程中进行投资跟踪控制，定期进行投资实际支出值与计划目标值的比较D.编制施工阶段投资控制工作计划E.进行工程计量【答案】BC16、双代号网络计划中，关于关键节点正确（）。A.以关键节点为完成节点的工作必为关键工作B.两端为关键节点的工作不一定是关键工作C.关键节点必然处于关键线路上D.关键节点的最迟时间与最早时间差值最小E.由关键节点组成的线路不一定是关键线路【答案】BD17、下列方法中，可用来编制设备安装工程概算的方法有（）。A.估算指标法B.概算指标法C.扩大单价法D.预算单价法E.百分比分析法【答案】BCD18、对地基钢筋配置与锈蚀进行检测，检测方法包括（）。A.探伤法B.电磁感应法C.雷达法D.钻孔法E.剔凿法【答案】BCD19、监理工程师对初步设计质量审核的主要内容包括()。A.结构设计的安全可靠性B.有关部门的审批意见和设计要求C.技术参数的先进合理性D.工艺流程的先进合理性E.建筑造型与立面设计【答案】BCD20、《卓越绩效评价准则》的评价内容中，（）构成了“领导作用”。A.领导B.战略C.顾客与市场D.资源E.过程管理【答案】ABC21、进度计划执行单位应按照进度监理制度规定的（），定期填写进度报表。A.时间B.报表内容C.报表样式D.形式E.地点【答案】AB22、有排水要求的部位，其抹灰工程滴水线（槽）的构造做法，下列哪项是错误的？（）A.滴水线（槽）应整齐顺直B.滴水线应内高而外低C.滴水槽的宽度不应小于6mmD.滴水槽的深度不应小于10mm【答案】C23、下列关于审判制度基本原则的理解哪些是正确的？()A.不告不理原则体现了审判权的被动性，是审判中立的根本要求B.一切审判程序都必须适用直接原则和言词原则C.审判权独立行使原则与法律监督之间在根本点上不存在矛盾D.审判及时原则体现了现代审判活动的效率价值【答案】ACD24、建设工程监理合同、建设单位与其他相关单位签订的合同，包括（）等。A.与施工单位签订的施工合同B.与设计单位签订的施工合同C.与承包人签订的施工合同D.与发包人签订的施工合同E.与材料设备供应单位签订的材料设备采购合同【答案】A25、建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上升展状态的参数有()A.流水能力B.工作面C.施工过程D.施工段E.专业工作队数【答案】BD26、为控制工程建设设计进度，设计单位应采取（）等有效措施。A.建立计划部门，负责设计单位年度计划的编制和工程建设项目设计进度计划的编制B.建立健全设计技术经济定额，并按定额要求进度计划的编制与考核C.实行设计工作技术经济责任制D.不断分析总结设计进度控制工作经验，按程序办事，实施设计进度计划，编制切实可行的设计总进度控制计划等E.一成不变地按照设计进度计划办事【答案】ABCD27、根据《建设工程工程量清单计价规范》，其他项目清单中的暂估价包含的内容有（）。A.人工暂估价B.材料暂估价C.工程设备暂估价D.专业工程暂估价E.非专业工程暂估价【答案】BCD28、质量管理体系的有效运行中，质量管理体系要素管理到位的前提和保证是管理体系的（）。A.识别能力B.鉴别能力C.改进能力D.解决能力E.执行能力【答案】ABD29、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，多层及高层建筑的分项工程可按（）来划分检验批。A.变形缝B.施工工艺C.楼层D.工程量E.施工段【答案】C30、下列关于热处理钢筋复验方法及内容的说法中，错误的是（）。A.每批热处理钢筋应由同一外形截面尺寸、同一热处理工艺和同一炉罐号的钢筋组成B.每批热处理钢筋不得大于10tC.钢筋表面不得有肉眼可见的裂纹、结疤和折叠D.钢筋表面不得有凸块E.力学性能的抽样检验，应从每批钢筋中任选总盘数的10%（不少于6盘）取样送检【答案】BD31、建设工程竣工验收应具备的条件有（）。A.完成建设工程设计和合同约定的内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有建筑构配件和设备的进场试验报告D.有施工单位签署的工程保修书E.有监理单位单独签署的质量合格文件【答案】ABCD32、甲某酒后看到乙与其父亲发生争吵，拿起一根大棒，朝乙猛击过去，不料没有击中乙，反而击中正与乙争吵的自己的父亲，导致其父死亡。根据刑法理论的通说，某甲的行为：A.构成故意伤害罪B.对其父构成过失致人死亡罪，对乙构成故意伤害罪，数罪并罚C.构成过失致人死亡罪D.对其父构成过失致人死亡罪，对乙构成故意伤害罪，以过失致人死亡罪处罚【答案】A33、监理单位向建设单位提交的质量事故处理报告中应包括的内容有（）。A.质量事故的工程部位B.事故发生的原因C.事故的责任人及其责任D.事故处理的过程E.事故处理的结果【答案】ABD34、在建设工程施工阶段，当通过压缩网络计划中关键工作的持续时间来缩短工期时，通常采取的经济措施有（）。A.实行包干奖励B.增加劳动力和施工机械的数量C.提高奖金数额D.改善劳动条件E.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿【答案】AC35、在工程勘察质量管理中，工程勘察成果的审核与评定包括（）。A.程序性审查B.过程性审查C.技术性审查D.措施性审查E.经济性审查【答案】AC36、下列选项中属于BIM5D管理软件的是()。A.RIBiTWOB.Vico办公室套装C.SolibriD.NavisworksE.Tekla【答案】AB37、下列检察官的做法，哪一项是正确的？()A.对某检察官违反职业道德的行为，予以批评谴责B.某检察官加入法轮功组织C.某检察官在履行检察职责过程中多次保证“一切听从市政府领导指挥”D.张某和王某系母女关系，张某任某县检察院检察长，王某任该县检察院起诉科科长【答案】A38、托儿所、幼儿园建筑门窗的设置，下列哪项是正确的？（）A