建造专业人员继续教育选修课试题与答案

...wd......wd......wd...·1.原建设部于〔〕年8月颁发了?关于建筑业1994、1995年和“九五〞期间推广应用10项新技术的通知?是我国政府要求建筑行业推广应用新技术的第一个正式文件。正确答案：AA.1994B.1995C.1996D.19972.工法的时效是由工法关键技术的先进性所决定的。〔〕正确答案：正确

正确

错误3.国家级工法之所以分级，主要是为了进一步凸显国家级工法的技术、效能和影响，好中选优、优中选精、精中选特。〔〕正确答案：正确

正确

错误4.在工法应用中注重对工法适时跟踪、及时改进、努力创新，以保持工法的〔〕。正确答案：A、C、DA.先进性B.实用性C.适用性D.有效性E.合理性5.以下属于工法开发过程的实施阶段的有〔〕。正确答案：A、B、C、DA.围绕关键技术的工艺流程和操作要点，紧扣安全、质量、经济、环保等关键指标B.注重检查操作的严密性和管理的科学性C.收集、分析、整理和应用各类信息、数据、及时调控和改进D.保证工程资料的准确、齐全、及时、有效E.公布文件，纳入企业施工管理的规程、标准6.国家一级工法和二级工法的主要区别在于〔〕。正确答案：A、B、C、DA.关键技术水平在国内领先的程度B.是成套还是单项工法C.工法的效能大小D.工法的效能大小E.关键技术水平在国际领先的程度7.在工法的每一个类别中，按国内建筑业的施工技术和施工管理的综合水平，可分为〔〕三级。正确答案：A、B、CA.国家级工法B.省、部级工法C.企业级工法D.市级工法E.区域级工法8.工法按专业范畴可分为〔〕三个类别。正确答案：C、D、EA.水利工程B.市政工程C.房屋建筑工程D.土木工程E.工业安装工程9.工法的特点有〔〕。正确答案：A、B、C、DA.先进性B.科学性C.效能性D.可操作性E.经济合理性10.根据当前建筑业技术开展的情况，规定国家级工法有效期〔〕年。正确答案：DA.3B.4C.5D.6·1.先进适用、效能显著的工法未经有关部门审批仍可成为国家、行业或地区的施工标准、施工标准或操作规程。()正确答案：错误

正确

错误2.未经工程实践检验的科研成果，不属于工法范畴。〔〕正确答案：正确

正确

错误3.评价工艺的先进性，就是结合技术与经济对工艺做的全面、综合的评价。〔〕正确答案：正确

正确

错误4.施工过程水的回收利用包含整个工程施工期间除饮用水外的〔〕等所有用水正确答案：A、C、D、EA.消防B.防尘C.降尘D.厕所冲洗E.基坑支护用水5.基坑施工封闭降水技术的特点有〔〕。正确答案：B、C、D、EA.抽水量多B.抽水量多C.对周边环境不影响D.不污染周边水源E.止水系统配合支护体系一起设计降低造价6.工法把先进技术和科学管理结合起来，科学管理主要表达在〔〕等方面。正确答案：A、B、C、DA.劳动组织B.资源配置C.现场制度D.标准规程E.施工图设计7.工法以工艺为核心有以下三个方面的内容：〔〕。正确答案：A、B、DA.施工中所采用的关键技术的工艺原理B.施工工艺流程C.施工图设计D.施工操作要点E.施工技术8.热源和热力站热计量应采用热量计量装置进展计量。〔〕正确答案：正确

正确

错误9.防水技术主要包括〔〕等正确答案：A、B、C、DA.防水卷材机械固定施工技术B.地下工程预铺反粘防水技术C.遇水膨胀止水胶施工技术D.预备注浆系统施工技术E.硬泡聚氨酯技术10.基坑施工封闭降水技术同时采用降水措施或引渗基坑开挖范围内的现存地下水的降水方法；帷幕不常采用〔〕。正确答案：DA.地下连续墙B.深层搅拌桩防水帷幕C.高压摆喷墙D.降水帷幕·1.太阳能与建筑一体化应用技术在施工过程中应注意〔〕。正确答案：A、B、D、EA.保护屋面防水层B.防止屋面渗透C.上下水管保温，最好放置室外减少热损D.防雷、防风措施，消除安全隐患E.高寒地区应有防止结冰炸管的措施2.构造安全监测过程一般分为施工期间监测与试用期间监测。〔〕正确答案：正确

正确

错误3.硬泡聚氨酯的技术特点有〔〕。正确答案：A、B、D、EA.聚氨酯具有很高的自黏结强度B.聚氨酯对混对混凝土、木材、金属、玻璃都具有很好的黏结性C.需要机械锚固件辅助连接D.施工具有连续性E.整个保温层无接缝4.聚乙烯丙纶防水卷材与非固化型防水黏结料复合防水层的特点是冷施工、环保，并可在低温及潮湿基面上施工。〔〕正确答案：正确

正确

错误5.聚乙烯丙纶是由上下两层长丝丙纶无纺布和中间芯层线性低密度聚乙烯一次加工复合而成的防水卷材。〔〕正确答案：正确

正确

错误6.深基坑施工监测方法可分为〔〕。正确答案：A、BA.基准线法B.坐标法C.指标法D.分析法E.因素法7.建议在群体建筑上造太阳能光伏发电厂，太阳能屋顶示范工程必须大于50KW，即需要至少〔〕平方米的面积。正确答案：CA.200B.300C.400D.5008.信息化应用技术包括〔〕。正确答案：A、B、D、EA.虚拟仿真施工技术B.高精度自动测量控制技术C.混凝土构造粘贴碳纤维、粘钢和外包钢加固技术D.工程量自动计算技术E.施工现场远程监控管理及工程远程验收技术9.聚氨酯硬泡体在低温下不脆裂，高温下不流淌、不粘连、能耐温〔〕摄氏度。正确答案：BA.100B.120C.150D.18010.现浇混凝土外墙外保温如果涉及为两侧保温，那么墙体两侧均采用保温模板，适宜在严寒、寒冷地区和夏热冬冷地区使用。〔〕正确答案：正确

正确

错误·1.基坑封闭降水是指在基坑周边降低渗透系数较小的封闭构造，从而有效阻止地下水向基坑内部渗流，在抽取开挖范围内的少量地下水，从而减少地下水的浪费。〔〕正确答案：错误

正确

错误2.工业废渣及〔空心〕砌块应用技术主要强调各种砌块的构成和产品性能，外墙自保温体系施工技术强调施工的整体性，施工时注意节点构造的处理和砌筑砂浆的选择。〔〕正确答案：正确

正确

错误3.施工过程水的回收利用技术包括雨水回收利用技术与基坑施工降水回收利用技术。〔〕正确答案：正确

正确

错误4.粘贴式外墙外保温隔热系统施工时应注意岩棉〔矿棉〕板的〔〕等工程的检验结果。正确答案：B、C、D、EA.亲水率B.压缩强度C.憎水率D.酸度系数E.质量吸湿率5.施工过程水的回收利用包含整个工程施工期间除饮用水外的〔〕等所有用水。正确答案：A、C、D、EA.消防B.防尘C.降尘D.厕所冲洗E.基坑支护用水6.聚氨酯防水材料是通过化学反响而固化成膜，分为〔〕两种类型。正确答案：A、B、CA.甲组分B.乙组分C.丙组分D.单组分E.双组分7.基坑施工封闭降水技术的特点有〔〕。正确答案：B、C、D、EA.抽水量多B.抽水量少C.对周边环境不影响D.不污染周边水源E.止水系统配合支护体系一起设计降低造价8.以下属于绿色施工技术的有〔〕。正确答案：A、B、CA.基坑施工封闭降水技术B.施工过程水回收利用技术C.预拌砂浆技术D.非金属复合板风管施工技术E.大型复杂膜构造施工技术9.处理不好外墙自保温体系可能会出现〔〕。正确答案：BA.泛碱B.冷桥C.破裂D.生锈10.基坑施工封闭降水技术同时采用降水措施或引渗基坑开挖范围内的现存地下水的降水方法；帷幕不常采用〔〕。正确答案：DA.地下连续墙B.深层搅拌桩防水帷幕C.高压摆喷墙D.降水帷幕·1.聚氨酯防水涂料可采用喷涂、刮涂、刷涂等工艺施工。施工时需分多层进展涂覆，每层厚度不应大于〔〕mm。正确答案：AA.0.5B.1C.1.5D.22.薄钢板法兰风管的制作，可采用单机设备分工序完成风管制作；也可采用在计算机控制下，通过自动生产线将材料类型选择、剪切下料、风管板面连接形式及法兰成形、拆方等工序顺序自动完成。〔〕正确答案：正确

正确

错误3.“管线综合布置技术〞各专业的施工单位和人员要提前熟悉图纸。〔〕正确答案：正确

正确

错误4.预分支电缆由〔〕三局部组成。正确答案：A、B、CA.主干电缆B.分支线C.起吊装置D.普通分支线E.耐火型分之电缆5.民用建筑管道工厂化预制的内容主要有〔〕。正确答案：A、B、C、DA.图纸深化B.现场测量C.绘制单线图D.绘制加工图E.运输配送6.目前国内应用较多的是以液压油缸为动力的爬模。〔〕正确答案：正确

正确

错误7.组装式大模板技术的适应性强，除搭设一些常规脚手架外，还可搭设悬挑构造、悬跨构造、整体移动、整体吊装架体等。〔〕正确答案：错误

正确

错误8.机械密封式连接的种类主要有〔〕。正确答案：A、BA.钢管机械密封式连接B.薄壁不锈钢管机械密封式连接C.焊接D.粘结E.铆接9.盘销式钢管脚手架目前尚无相应的安全技术规程，以容许荷载法设计架体。〔〕正确答案：正确

正确

错误10.电动桥式脚手架技术可替代脚手架及电动吊篮，用于建筑工程施工。〔〕正确答案：正确

正确

错误·1.变风量空调系统运行成功与否，取决于〔〕。正确答案：A、B、CA.空调系统设计是否合理B.变风量末端装置的性能优劣C.控制系统调试D.电量的大小E.空调系统的完备情况2.钢构造技术具体包括〔〕。正确答案：B、C、D、EA.钢构造安装工程施工B.深化设计技术C.厚钢板焊接技术D.大型钢构造滑移安装施工技术E.钢与混凝土组合构造技术3.在管线综合布置设计时，要遵循六大原那么包括〔〕。正确答案：A、B、C、DA.小管让大管，越大越优先B.有压管道让无压管道C.一般性管道让动力性管道D.强电、弱点分开设置E.同等情况下造价高的让造价低的4.插接式钢管脚手架及支撑架技术科广泛应用于〔〕正确答案：A、B、C、DA.建筑构造B.市政桥梁工程的脚手架及模块支撑系统C.装修工程D.钢构造安装工程施工E.5.机电安装工程技术包括〔〕。正确答案：A、B、C、DA.管线综合布置技术B.金属矩形风管薄钢板法兰连接技术C.变风量空调技术D.非金属复合板风管施工技术E.大型复杂膜构造施工技术6.组装式大模板技术具有〔〕等特点。正确答案：A、B、C、DA.单块面积较大B.完整的使用功能C.工业化程度高D.机械化程度高E.造价高7.在超高层供电系统中，电缆在垂直敷设时，采用带有〔〕根钢丝绳、并配吊装圆盘的电缆。正确答案：CA.1B.2C.3D.48.变风量空调系统运行成功与否的关键是〔〕。正确答案：BA.空调系统设计是否合理B.变风量末端装置的性能优劣C.控制系统调试D.电量的大小9.整体钢平台采用大吨位长行程油缸的顶升模板装置能适应复杂多变的核心筒构造施工，满足平均〔〕d一层的工期要求，保证全过程施工安全和施工质量。正确答案：BA.2B.3C.4D.510.〔〕技术既节省了大直径贮仓滑模装置的平台构造材料，也解决了仓顶空间钢构造安装难题。正确答案：DA.附着升降脚手架B.组装式大模板C.插接式钢管脚手架及支撑架D.贮仓筒壁滑模拖带仓顶空间钢构造整体安装施工·1.附着升降脚手架技术只需搭设〔〕层的脚手架，随主体构造施工逐层爬升，也可随装修作业逐层下降。正确答案：AA.4-5B.5-6C.6-7D.7-82.预制混凝土装配整体式构造施工技术是一种在工厂用专门的焊网机焊接成型的网状钢筋制品。〔〕正确答案：错误

正确

错误3.大直径钢筋直螺纹连接技术目前主要采用滚扎直螺纹连接和镦粗直螺连接方式。〔〕正确答案：正确

正确

错误4.钢筋焊接网应用技术目前主要采用CRB550级冷轧带肋钢筋和HRB400级热轧带肋钢筋制作焊接网。〔〕正确答案：正确

正确

错误5.高强钢筋是指屈服强度为〔〕MPa和〔〕MPa级的普通热轧带肋钢筋和细晶粒热轧带肋钢筋。正确答案：A、BA.400B.500C.600D.700E.8006.钢筋及预应力技术包括〔〕。正确答案：A、B、C、DA.高强钢筋应用技术B.大直径钢筋直螺纹连接技术C.有粘结预应力技术D.无粘结预应力技术E.混凝土制备技术7.超高泵送混凝土技术是一项综合技术，包含〔〕等。正确答案：A、B、C、DA.混凝土制备技术B.泵送参数计算C.泵送机械选定与调试D.泵管布设E.预制混凝土8.预制混凝土装配整体式构造施工技术具有〔〕等优点。正确答案：A、B、C、DA.建造速度快B.质量好C.减少现场湿作业D.低碳环保E.节约造价9.〔〕已成为超高层建筑施工中的关键技术之一。正确答案：BA.复合土钉墙支护B.超高泵送混凝土技术C.钢筋及预应力技术D.预制混凝土装配整体式构造施工技术10.超高泵送混凝土技术是指泵送高度超过〔〕m的现代混凝土泵送技术。正确答案：BA.100B.200C.300D.400·1.型钢水泥土复合搅拌桩支护构造同时具有抵抗侧向土水压力和阻止地下水渗透的功能。〔〕正确答案：正确

正确

错误2.普通水下灌注桩施工工艺相比，长螺旋钻孔压灌桩施工，由于不需要泥浆护壁，无泥皮，无沉渣，无泥浆污染，施工速度快，造价较低。〔〕正确答案：正确

正确

错误3.复合土钉墙支护具有〔〕特点。正确答案：A、B、C、DA.针对性强B.机动灵活C.支护能力强D.轻型E.造价较高4.水泥粉煤灰碎石桩复合地基具有〔〕等特点。正确答案：B、C、DA.承载力提高幅度小B.承载力提高幅度大C.地基变形小D.适用范围广E.地基变形大5.水泥粉煤灰碎石桩是由〔〕加水拌合形成的高粘结强度桩。正确答案：A、B、C、DA.水泥B.粉煤灰C.碎石D.砂E.土工织物6.〔〕是建筑基坑支护的一种施工技术，它通过合理利用建〔构〕筑物地下构造自身的抗力，到达支护基坑的目的。正确答案：DA.复合土钉墙支护B.钢筋及预应力技术C.水泥粉煤灰碎石桩复合地基D.逆作法7.长螺旋钻孔压灌桩技术是采用长螺旋钻机钻孔至设计标高，利用混凝土泵将混凝土从钻头底压出，边压灌混凝土边提升钻头至成桩，然后利用专门振动装置将钢筋笼〔〕插入混凝土桩体，形成钢筋混凝土灌注桩。正确答案：AA.一次B.两次C.三次D.分次8.爆破挤淤泥法技术不属于地基根基和地下空间工程技术。〔〕正确答案：错误

正确

错误9.2010版与2005版?建筑业10项新技术?相比较拓宽了覆盖面。〔〕正确答案：正确

正确

错误10.强调实际应用成果要求实际应用新技术应至少在一个典型工程得到实际应用，对新技术安全可靠性、经济适用性有良好的评价。〔〕正确答案：正确

正确

错误·1.为适应当前建筑业技术迅速开展的形势，加快推广应用促进建筑业构造升级和可持续开展的共性技术和关键技术，住建部对?建筑业10项新技术〔2005〕?又进展了修订。〔〕正确答案：正确

正确

错误2.地基根基和地下空间工程技术具体表现在〔〕。正确答案：A、B、C、DA.灌注桩后注浆技术B.长螺旋钻孔压灌桩技术C.水泥粉煤灰碎石桩复合地基技术D.真空预压法加固软土地基技术E.高效钢筋和预应力混凝土技术3.编制建筑业10项新技术〔〕的基本思路包括〔〕。正确答案：A、B、C、DA.保持稳定性B.保证权威性C.突出创新性D.保持口径协调性E.保证可行性4.2010版10项新技术的内容包括〔〕。正确答案：A、B、CA.混凝土技术B.钢筋及预应力技术C.钢构造技术D.建筑节能技术E.高效钢筋和预应力混凝土技术5.?关于建筑业1994、1995年和“九五〞;期间推广应用10项新技术的通知?中的“建筑业10项新技术〞包括〔〕。?个正式文件。正确答案：A、B、C、DA.商品混泥土和散装水泥应用技术B.高强混凝土技术C.建筑节能技术D.高效钢筋和预应力混凝土技术E.钢构造技术6.2010版10项新技术的内容不包括〔〕。正确答案：DA.混凝土技术B.钢筋及预应力技术C.钢构造技术D.建筑节能技术7.甲公司运送一批建筑材料给乙公司，甲公司法人代表委托某汽车运输公司运输。汽车运输公司安排本公司司机刘某运送。在运送过程中，由于刘某的过失发生交通事故，导致建筑材料受损。乙公司未及时收到建筑材料而受到损失，那么乙公司只能向甲公司要求赔偿损失。〔〕正确答案：正确

正确

错误8.合同中免责条款，是指当事人在合同中约定免除或者限制其未来责任的合同条款。〔〕。正确答案：正确

正确

错误9.下面属于自行招标应具备的条件有〔〕。正确答案：A、B、CA.具有工程法人资格B.熟悉和掌握招标投标法及有关规定C.有从事同类工程建设工程招标的经历D.有专门的招标机构或5名以上专职招标业务员E.其它10.以下合同中，〔〕属于可变更或可撤销的合同。正确答案：A、DA.小章与小刘的买卖合同，小章以为是赠与合同B.承包商某甲购置走私钢材的合同C.15岁的小明购置笔记本电脑的合同D.订立合同时显失公平的合同E.其它·1.以下情况下，〔〕违反了?担保法?关于保证人资格的规定。正确答案：A、B、DA.某中学为校长的私人借款作保证人B.某省地税局，为局长赵某贷款买房作保证人C.某中学校长为该校的借款作保证人D.某医院为院长的私人借款作保证人E.其它2.按照FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于〔〕。正确答案：BA.承包人B.雇主C.国家D.国家3.对于?协议书?工期的填写不正确的选项是〔〕。正确答案：AA.合同工期：三个月B.开工日期：签订合同后第45日C.竣工日期：签订合同后第365日D.开工日期：2013年4月24日4.电脑经销商与15岁的中学生小王订立的笔记本电脑买卖合同是效力待定的合同。电脑经销商可以催告小王的父亲在〔〕内予以追认。正确答案：CA.10日B.15日C.一个月D.三个月5.在招标文件规定的投标截止日期前，投标单位递交了投标文件和投标保证金，说明该〔〕。正确答案：CA.承诺是法律行为B.承诺不能撤回C.要约是法律行为D.要约可以撤回6.当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。〔〕正确答案：正确

正确

错误7.合同解除包括约定解除和法定解除。〔〕正确答案：正确

正确

错误8.对于以下对于责任的认定正确的有〔〕。正确答案：C、DA.工程师有权免除承包人的责任B.经过工程师的检查合格的工程，承包人无责C.雇主有权免除承包人的责任D.工程师对各种事项的同意，不减免承包人的责任E.其它9.以下选项中，〔〕属于我国?担保法?规定的担保形式。正确答案：B、C、DA.订金B.保证C.抵押D.质押E.合同10.下面关于仲裁的说法正确的有〔〕。正确答案：A、B、C、DA.仲裁可以减轻人民法院审理案件的负担B.仲裁分国内仲裁和涉外仲裁C.仲裁是一种法律制度D.仲裁与诉讼只可选其一E.其它·1.招标人对已发出的招标文件进展必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少〔〕日前，以书面形式通知所有招标文件的收受人。正确答案：AA.15B.20C.30D.102.以下说法正确的有〔〕。正确答案：BA.已注册的监理工程师才有资格以个人名义承接工程建设监理义务B.国家行政机关现职工作人员不得申请监理工程师注册C.?监理工程师岗位证书?终身有效D.?监理工程师--书?终身有效3.根据?合同法?的有关规定，以下关于承诺的说法中，错误的选项是〔〕。正确答案：AA.承诺可以撤销B.承诺须由受要约人向要约人作出C.承诺人必须在承诺期限内作出承诺D.承诺的内容应当与要约的内容完全一致4.施工合同文本中，不属于不可抗力被迫终止合同的事件的有〔〕。正确答案：BA.动乱B.建设工程依据国家方案被取消C.战争D.协议条款内约定等级以上的地震5.根据?工程建设工程招标范围和规模标准规定?，下面说法正确的选项是〔〕。正确答案：BA.是否对设计工程进展招标由招标人根据工程实际需要自行决定B.监理合同估算价在50万元人民币以上的就必须招标C.如果单项合同估算价低于标准，可以对这个单项合同工程不进展招标D.所有设备、材料等货物的采购，只要合同估算价在100万元人民币以上的就必须招标6.甲乙两人签订一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。当合同的履行期限届至，甲担忧收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。此时，乙行使的权利是不安抗辩权。〔〕正确答案：错误

正确

错误7.合同无效、被撤销或者终止时，合同中独立存在的有关解决争议方法的条款也无效。〔〕正确答案：错误

正确

错误8.合同的内容由当事人约定，一般应包括的条款有〔〕。正确答案：A、B、C、DA.履行期限B.违约责任C.价款或者报酬D.标的E.其它9.某房地产开发商拖欠某建筑公司15万元工程款，却不积极索要某设计院拖欠自己的20万元购房款，于是该建筑公司便对该设计院行使代位权，拿到了15万元工程款。就此情形，以下选项中正确的选项是〔〕。正确答案：B、DA.建筑公司可以自己的名义行使代位权B.建筑公司必须向法院请求行使代位权C.建筑公司不能以自己的名义行使代位权D.建筑公司只能以自己的名义行使代位权E.其它10.正大建筑公司与东方建材公司签订建筑材料买卖合同，双方当事人可以约定选择〔〕作为合同纠纷的管辖法院。正确答案：A、B、C、DA.建筑材料买卖合同签订地人民法院B.东方建材公司住所地人民法院C.正大建筑公司住所地人民法院D.建筑材料买卖合同履行地人民法院E.其它·1.按照FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于〔〕。正确答案：BA.承包人B.雇主C.国家D.挖掘人2.对于?协议书?工期的填写不正确的选项是〔〕。正确答案：AA.合同工期：三个月B.开工日期：签订合同后第45日C.竣工日期：签订合同后第365日D.开工日期：2003年4月24日3.电脑经销商与15岁的中学生小王订立的笔记本电脑买卖合同是效力待定的合同。电脑经销商可以催告小王的父亲在〔〕内予以追认。正确答案：CA.10日B.15日C.一个月D.三个月4.在招标文件规定的投标截止日期前，投标单位递交了投标文件和投标保证金，说明该〔〕。正确答案：CA.承诺是法律行为B.承诺不能撤回C.要约是法律行为D.要约可以撤回5.某合同双方约定违约金为2万元，但该合同被法院裁定为可撤销合同，合同履行过程中双方都受到了5万元的经济损失，法院判定双方都有错，但甲方是主要过错方，应承担80%的过错责任，那么损失承担为〔〕。正确答案：CA.甲方赔偿乙方1万元损失B.甲方赔偿乙方4.2万元损失C.甲方赔偿乙方3万元损失D.甲方赔偿乙方4万元损失6.保证，是指保证人和债权人约定，当债务人按期不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的法律行为。正确答案：正确

正确

错误7.以下事项中，〔〕属于邀约邀请的范畴。正确答案：A、B、C、DA.招标公告B.拍卖公告C.招股说明书D.寄送价目表E.其它8.施工合同履行过程中，发生()等情况，应给承包人顺延合同工期。正确答案：A、C、DA.设计变更B.承包人采购的材料供货商未能按时交货C.发包人延误移交施工现场D.开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线E.其它9.以下情况下，承包人有权延长工期的有〔〕。正确答案：A、B、C、DA.由于雇主责任造成的干**B.非承包人责任的其他特殊情况C.恶劣的气候条件D.额外或附加工程E.其它10.仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式，与诉讼相比，仲裁具有〔〕的特点。正确答案：A、C、DA.仲裁必须有合同纠纷当事人的仲裁协议；而诉讼那么没有关于诉讼的协议B.在仲裁协议中，当事人可不选择仲裁委员会；在合同中，关于解决争议方式中可以选择诉讼方式及诉讼管辖法院C.对于仲裁，当事人必须选择仲裁委员会；而诉讼那么实行法定管辖，当事人不能随意选择管辖法院D.当事人对仲裁庭的组成有权选定；诉讼中审判庭人员是由法院指定的E.当事人对仲裁庭的组成有权选定·1.FIDIC合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，假设其他承包工程工程施工需要用时，〔〕。正确答案：BA.应经业主批准后才能运出工地B.经监理工程师批准后才能运出工地C.可自行运出工地D.不能运出工地2.某承包商甲与某建材供应商**订了水泥购销合同，约定建材供应商向承包商乙、丙某承包商甲与某建材供应商**订了水泥购销合同，约定建材供应商向承包商乙、丙承包商丙因为短缺水泥而影响施工造成经济损失。请问，建材供应商应当向〔〕承担违约责任。正确答案：CA.承包商乙、丙B.承包商乙、丙C.承包商甲D.承包商丙3.根据FIDIC条件对索赔程序的规定，如果在整个工程全部竣工时，承包人仍有尚未提出的或尚未付款的索赔，那么应在〔〕中列明。正确答案：BA.最终详细索赔报告B.竣工报表C.最终报表D.详细索赔报告4.债务链中，某乙是某甲的债务人，某甲是某丙的债务人。由于某甲怠于行使自己到期的债权导致无法归还对某丙的债务，那么〔〕。正确答案：CA.某乙可以行使代位权，直接向某丙归还债务B.某丙必须以某甲名义行使某甲的债权C.某丙可以行使代位权，代**某甲向某乙主张债权D.某丙可以行使不安抗辩权5.定金是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但是不得超过主合同标的额的〔〕。正确答案：CA.30%B.25%C.20%D.10%6.反索赔的工作内容包括两个方面：一是防止对方提出索赔，二是还击或反驳对方的索赔要求。〔〕正确答案：正确

正确

错误7.索赔意向通知应该包括的内容有〔〕。正确答案：A、C、DA.索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况的描述B.索赔的依据和理由C.索赔事件的开展动态D.索赔工期的网络分析E.索赔费用的计算8.以下各项资料，可作为索赔依据的有〔〕。正确答案：A、B、CA.工程各项会议纪要B.中标通知书C.工程建设惯例D.监理工程师的意见E.法律法规9.将产品赊销给买方，规定买方在一定时期内延期或分期付款，卖方通过向本国银行申请出口信贷，来填补占用的资金。这种支付进口设备、工器具和材料价款的结算方式是〔〕。正确答案：AA.卖方信贷B.买方信贷C.商业发票D.商业汇票10.标准机械设备的结算，大都使用国际贸易广泛使用的〔〕。正确答案：AA.不可撤销的信用证B.可撤销的信用证C.不可撤销的商业保函D.可撤销的商业保函·1.如甲方不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，致使施工无法进展，那么〔〕。正确答案：CA.乙方仍应设法继续施工B.乙方如停顿施工那么应承担违约责任C.乙方可停顿施工，甲方承担违约责任D.乙方可停顿施工，由双方共同承担责任2.当某单项工程竣工结算报告金额为1500万元时，审查时限应从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起〔〕天。正确答案：BA.20B.30C.45D.603.建设工程竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算确认后15天内汇总，送业主后〔〕天内审查完成。正确答案：DA.20B.45C.60D.304.假设从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为45天，那么单项工程竣工结算报告的金额应该为〔〕。正确答案：CA.500万元以下B.500万～2000万元C.2000万～5000万元D.5000万以上5.单项工程竣工后，承包商应在提交竣工验收报告的同时，向业主递交完整的结算资料和〔〕。正确答案：DA.竣工验收资料B.造价比照资料C.工程竣工图D.竣工结算报告6.发包人违反合同给承包人造成事件、费用损失不是构成施工工程索赔条件的事件。〔〕正确答案：错误

正确

错误7.反索赔就是反驳、还击或者防止对方提出的索赔，不让对方索赔成功或者全部成功。〔〕正确答案：正确

正确

错误8.以下各索赔事件，业主向承包商提出费用索赔合理的有〔〕。正确答案：A、B、D、EA.工程进度太慢，要求承包商赶工时，向承包商索赔工程师的加班费B.质量不符合合同要求，工程被拒绝承受，在承包商自费修复后，业主索赔重新检验费C.由于承包商的原因工程进度落后，工程师警告没有改进，业主没收履约保函D.承包商未按合同要求及时办理保险造成损失和损害，向承包商提出索赔E.合同工期已到而工程未完工，向承包商索赔烟雾期损害赔偿费9.某工程实行施工总承包模式，承包人将根基工程中的打桩工程分包给某专业分包单位施工，施工过程中发现地质情况与勘察报告不符而导致打桩施工工期拖延。在此情况下，〔〕可以提出索赔。正确答案：A、DA.承包人向发包人B.承包人向勘察单位C.分包人向发包人D.分包人向承包人E.发包人向监理10.常见的建设工程施工索赔有〔〕。正确答案：A、C、D、EA.因合同文件引起的索赔B.有关工程设计方案的索赔C.关于价款、工期和财务费用补偿方面的索赔D.关于工程暂停、终止合同的索赔E.特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔·1.单项工程竣工结算或建设工程竣工总结算由〔〕编制。正确答案：CA.业主B.承包商C.总承包商D.监理咨询机构2.竣工结算的方式不包括〔〕。正确答案：DA.单位工程竣工结算B.单项工程竣工结算C.建设工程竣工总结算D.分局部项工程竣工完毕3.根据?建设工程价款结算暂行方法?的规定，在竣工结算编审过程中，单位工程竣工结算的编制人是〔〕。正确答案：BA.业主B.承包商C.总承包商D.监理咨询机构4.监理〔业主〕超过约定的支付时间不知福工程进度款，承包商应及时向业主发出要求付款的通知，监理〔业主〕收到承包商通知后仍不能按要求付款，可与承包商协商签订延期付款协议，经承包商同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程量计量结果确认后第〔〕天起计算应付款的利息。正确答案：CA.14B.28C.15D.305.根据监理〔业主〕确认的工程量计量结果，承包商向监理〔业主〕踢出支付工程进度款申请，监理〔业主〕应在规定时间内按工程价款的〔〕向承包商支付工程进度款。正确答案：BA.30%～60%B.60%～90%C.10%～90%D.30%～90%6.根据工程管理，承包人应该无条件地执行工程变更的指示。〔〕正确答案：正确

正确

错误7.建设工程施工分包包括专业工程分包和劳务作业分包两种。〔〕正确答案：正确

正确

错误8.对进口设备、工器具和材料价款的支付，我国还经常利用出口信贷的形式。出口信贷根据借款的对象分为〔〕。正确答案：A、BA.卖方信贷B.买方信贷C.商业发票D.商业信用E.商业汇票9.专制机械设备的结算一般分为〔〕阶段。正确答案：A、B、CA.预付款B.阶段付款C.最终付款D.进度付款E.竣工付款10.对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人〔〕。正确答案：CA.按实际计量B.按图纸计量C.不予计量D.双方协商计量·1.根据监理〔业主〕确认的工程量计量结果，承包商向监理〔业主〕提出支付工程进度款申请，监理〔业主〕应在〔〕天内向承包商支付工程进度款。正确答案：CA.7B.10C.14D.282.在工程进度款结算过程中，除了对承包商超出设计图纸范围而增加的工程量，监理不予计量之外，还包括〔〕。正确答案：BA.因发包人原因造成返工的工程量B.因承包商原因造成返工的工程量C.因不可抗力造成返工的工程量D.因不利施工条件造成返工的工程量3.承包商应当按照合同约定的方法和时间，向监理〔业主〕提交已完工程量的报告。监理〔业主〕接到报告后〔〕天内核实已完工程量，如未及时核实完，那么承包商报告中的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。双方合同另有约定的，按合同执行。正确答案：CA.7B.10C.14D.284.合同双方应该在合同专用条款第26条中选定两种结算方式中的一种，作为进度款的结算方式。两种结算方式是按月结算于支付和〔〕。正确答案：CA.按季结算与支付B.按年结算与支付C.分段结算与支付D.目标结算与支付5.在工程进度款结算于支付中，承包商提交的已完工程量而监理不予计量的是〔〕。正确答案：BA.因业主提出的设计变更而增加的工程量B.因业主提出的设计变更而增加的工程量C.因延期开工造成施工机械台班数量增加D.因地质原因需要加固处理增加的工程量6.由于承包人的施工过程、施工方案出现错误、疏忽而导致设计的修改，应该由承包人承担责任。〔〕正确答案：正确

正确

错误7.承包商提出的工程变更，应该交由发包商审查并批准。〔〕正确答案：错误

正确

错误8.工程竣工结算的审核一般从以下〔〕入手。正确答案：A、B、C、EA.核对合同条款B.落实设计变更签证C.按图核实工程数量D.严格按决算约定计价E.注意各项费用计取9.竣工结算编制的依据包括〔〕。正确答案：A、B、C、DA.全套竣工图纸B.材料价格或材料、设备购物凭证C.双方共同签署的工程合同有关条款D.业主提出的设计变更通知单E.承包商单方面提出的索赔报告10.工程价款结算对于建筑施工单位和建设单位均具有重要的意义，其主要作用有〔〕。正确答案：B、EA.是建设单位组织竣工验收的先决条件B.是加速资金周转的重要环节C.是施工单位确定工程实际建设投资数额，编制竣工决算的主要依据D.是施工单位内部进展成本核算，确定工程实际成本的重要依据E.是反响工程进度的主要指标·1.某分项工程发包方提供的估计工程量1500m³，合同中规定单价16元/m³，实际工程量超过估计工程量10%时，调整单价，单价调为15元/m³，实际经过业主计量确认的工程量为1800m³，那么该分项工程结算款为〔〕元。正确答案：AA.28650B.27000C.28800D.285002.某独立土方工程，招标文件估计工程量为100万m³，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中拘留5%的工程预付款；土方工程为全费用单位，每立方米10元，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过局部调整单价，每立方米为9元。某月施工单位完成土方工程量25万m³，截至该月累计完成的工程量120万m³，那么该月应结工程款为〔〕万元。正确答案：CA.240B.237.5C.228D.236.63.工程竣工结算的审核，除了核对合同条款、严格按合同约定计价、注意各项费用计取、防止各种计算误差之外，还包括〔〕。正确答案：CA.落实合同价款调整数额和按图计算工程造价B.落实工程索赔价款和按图核实工程造价C.落实设计变更签证和按图核实工程数量D.落实工程价款签证和按图计算工程数量4.根据确认的竣工结算报告，承包商向业主申请支付工程竣工结算款。业主应在收到申请后〔〕天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。正确答案：CA.14B.28C.15D.305.编制竣工结算除应具备全套竣工图纸、材料价格或材料、设备购物凭证、取费标准以及有关计价规定外，还应具备的资料有〔〕。正确答案：AA.工程量清单报价书和设计变更通知单等B.施工预算书和材料价格变更文件等C.材料限额领料单D.工程现场会议纪要6.招标是要约，投标是承诺。〔〕正确答案：错误

正确

错误7.有关变更的说法，正确的选项是〔〕。正确答案：A、BA.工程变更分为设计变更和其他变更两类B.工程中常发生的变更是设计变更C.其他变更仅指工程质量标准变更D.承包人不可要求设计变更E.只有发包人才能提出设计变更8.?施工合同(示范文本)?规定，()属于发包人的工作。正确答案：A、B、EA.使施工现场具备施工条件B.提供施工现场的工程地质资料C.提供施工进度方案D.提供工程师办公用房E.开通施工现场与城乡公共道路的通道9.要约邀请的主要形式有()。正确答案：A、B、DA.商品价目表B.招标公告C.投标书D.广告E.10.勘察合同示范文本(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括〔〕。正确答案：A、B、EA.岩土工程勘察B.水文地质勘察C.变更及工程费的调整D.材料设备的供应E.工程测量·1.投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是()。正确答案：DA.市场行为B.企业行为C.正当竞争行为D.不正当竞争行为2.由于承包人的施工过程、施工方案出现错误、疏忽而导致设计的修改，仍应由设计方承担责任。〔〕正确答案：错误

正确

错误3.法律措施不属于合同控制措施。〔〕正确答案：正确

正确

错误4.竣工结算的方式有〔〕。正确答案：A、B、CA.单位工程竣工结算B.单项工程竣工结算C.建设工程竣工总结算D.建设工程竣工总结算E.分部工程竣工结算5.合同示范文本专用条款中供选择的进度款的结算方式有〔〕。正确答案：A、BA.按月结算与支付B.分段结算与支付C.按季结算与支付D.按形象进度结算与支付E.按实际进度结算与支付6.定标签订合同时，应对()作为中标的合同价。正确答案：DA.评标价B.标底价C.修正后的标底价D.投标价7.施工合同的总纲性文件是〔〕。正确答案：AA.协议书B.通用条款C.专用条款D.附加条款8.关于工程预付款结算，下例说法正确的选项是〔〕。正确答案：B、C、D、EA.工程预付款原那么上预付比例不低于合同金额的30%，不高于合同金额的60%B.对重大工程工程，按年度工程方案逐年预付C.实行工程量清单计价的，实体性消耗和非实体性消耗局部应在合同中分别约定预付款比例D.预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在工程进度款中进展抵扣E.但凡没有签订合同或不具备施工条件的工程，业主不得预付工程款9.当承包商局部的施工质量未到达合同规定的要求时，监理工程师()。正确答案：AA.不承担责任B.承担连带责任C.承担全部责任D.同意扣除一定数量的酬金10.业主不按约定预付，承包商应在预付时间到期后按时向业主发出要求预付的通知，业主收到通知后仍不按要求预付，承包商可在发出通知〔〕天后停顿施工，业主承担违约责任。正确答案：CA.7B.10C.14D.28·1.工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。〔〕正确答案：正确

正确

错误2.属于招标文件主要内容的是()。正确答案：A、B、DA.设计文件B.工程量清单C.施工方案D.投标书的编制要求E.选用的主要施工机械3.根据?建设工程价款结算暂行方法?规定，在具备施工条件的前提下，业主给承包商预付工程款应在双方签订合同后的〔〕。正确答案：BA.半个月内B.1个月内C.1个半月内D.2个月内4.业主应该在合同约定的时间拨付约定金额的预付款。如果业主不安约定预付，承包商向业主发出要求预付的同志应在预付时间到期后的〔〕天内发出。正确答案：BA.7B.10C.14D.285.根据?建设工程工程量清单计价标准?的规定，包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原那么按合同金额的〔〕比例区间预付。正确答案：DA.5%～25%B.10%～25%C.5%～30%D.10%～30%6.?建设工程工程量清单计价标准?的规定，在具备施工条件的前提下，业主应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的〔〕天内预付工程款。正确答案：CA.10B.15C.7D.147.投标保证金一般不得超过投标总价的2%。〔〕正确答案：正确

正确

错误8.在招投标过程中，在发出中标通知书前的责任均应属于违约责任。〔〕正确答案：错误

正确

错误9.关于招标信息修正的说法，以下描述正确的有〔〕。正确答案：A、B、CA.招标人在招标文件发布后，发现有问题可以按有关原那么进展进一步的澄清和修改B.招标人对已发出的招标文件进展澄清和修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出C.所有澄清文件必须以书面形式进展D.澄清和修改的内容与招标文件没有关系E.所有澄清文件没有必要通知所有招标文件的收受人10.关于招标信息发布于修正的说法，正确的有〔〕。正确答案：D、EA.招标人或其委托代理机构至少应该在三家指定的媒介发布招标公告B.招标人对资格预审文件的收费应该合理，应该以微利为原那么C.招标文件售出后，在扣除一定的费用后可以退还D.招标人售出招标文件后不得擅自终止招标E.招标人对于招标文件所附的涉及文件可以收取押金·1.根据我国有关法规规定，建设工程施工招标应该具备的条件有〔〕。正确答案：A、B、CA.招标人已经依法成立B.初步涉及应当履行审批手续的，已经批准C.招标方式应当履行核准手续的，已经核准D.招标人已经委托了招标代理单位E.相应的资金必须全部到位2.合同无效的法律后果有〔〕。正确答案：A、B、CA.返还财产B.赔偿损失C.追缴财产收归国有D.折价处理E.追究刑事责任3.监理单位的义务包括()。正确答案：C、D、EA.选择承担工程工程建设的实施单位B.与承包商签订施工合同C.公正地维护有关各方的合法权益D.不得泄露与本工程有关的保密资料E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动4.评标的条件是()。正确答案：B、C、D、EA.投标单位技术力量强B.标价合理、工期适当C.有较好的信誉D.有保证质量和安全措施、有保修期内进展保修的措施E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行5.合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用()确定。正确答案：DA.补充协议B.合同有关条款C.交易习惯D.在不动产所在地履行6.承包人因自身原因实际施工落后于进度方案，假设此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低，此时，承包人〔〕。正确答案：DA.有权要求赔偿B.只能获得增加成本的一定比例的赔偿C.由发包人协调不同承包人间的赔偿问题D.无权要求赔偿7.FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程师()之后，退还承包商合同约定的全部保存金。正确答案：BA.签发工程移交证书B.签发解除缺陷责任证书C.签发分部工程移交证书D.退还履约保函8.FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件()。正确答案：CA.承包商承担局部责任B.业主可要求承包商承担全部责任C.如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任D.应由指定分包商承担全部责任9.当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据?合同法?，应在()履行。正确答案：BA.支付货币一方所在地B.承受货币一方所在地C.货币存放地D.货币使用地10.根据FIDIC施工合同条件规定，应由工程师签发()。正确答案：A、C、EA.期中付款证书B.最终报表C.竣工结算证书D.结清单E.最终支付证书·1.属于以下情况之一者，资格预审申请文件无效()。正确答案：A、B、C、DA.未按期送达的资格预审申请文件B.未经法定代表人或其授权的代理人签字C.未加盖投标人印章的资格预审申请文件D.内容虚假的资格预审申请文件E.2.以下属于采购方违约责任的情况有〔〕。正确答案：B、C、EA.拒绝提前提货B.中途退货C.不按期自提产品D.拒绝接收有质量问题的材料E.逾期付款3.索赔按目的划分包括()。正确答案：C、EA.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔E.费用索赔4.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面答复的问题与招标文件中规定的不一致时，应以()为准。正确答案：CA.现场考察时招标人口头解释B.招标文件规定C.书面回函解答D.仲裁机构裁定5.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵工程所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，〔〕。正确答案：DA.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担6.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于工程建设资金的筹措发生问题而决定停建该工程，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应()。正确答案：DA.没收全部定金补偿损失B.要求发包人支付双倍的定金C.要求发包人补偿实际发生的损失D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%7.发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，〔〕对修改后的设计文件负责。正确答案：CA.发包人B.原设计人C.修改单位D.承包人8.建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格。()正确答案：错误

正确

错误9.应领先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。()正确答案：错误

正确

错误10.假设工程师进展合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。()正确答案：错误

正确

错误·1.依照?担保法?，()不能作为施工合同的保证人。正确答案：A、CA.建筑协会B.担保公司C.建筑大学D.施工企业E.建设银行2.正常监理工作的酬金，由()构成。正确答案：A、B、CA.直接成本B.间接成本C.利润和税金D.监理人员工资E.业务培训费3.FIDIC条件中的“费用〞，包括()。正确答案：A、DA.管理费B.利润C.利息D.合理分摊的其他费用E.4.有资格代理招标的机构应满足的条件包括()。正确答案：B、C、D、EA.必须是法人组织B.不得与行政机关有隶属关系C.有从事招标代理义务的场所D.有编制招标文件的能力E.有自己的评标专家库5.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面答复的问题与招标文件中规定的不一致时，应以()为准。正确答案：CA.现场考察时招标人口头解释B.招标文件规定C.书面回函解答D.仲裁机构裁定6.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵工程所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差,〔〕。正确答案：DA.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担7.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于工程建设资金的筹措发生问题而决定停建该工程，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应()。正确答案：DA.没收全部定金补偿损失B.要求发包人支付双倍的定金C.要求发包人补偿实际发生的损失D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%8.发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，〔〕对修改后的设计文件负责。正确答案：CA.发包人B.原设计人C.修改单位D.承包人9.合同法律关系是指合同法律标准调整的、在民事流转过程中形成的〔〕关系。正确答案：DA.债权与债务B.代理与被代理C.法人与自然人D.权利与义务10.以下情形中，经批准可以采用邀请招标的是〔〕。正确答案：BA.工程技术复杂的B.公开招标的费用与工程价值相比不值得的C.虽然涉及国家安全，但适宜招标的D.投资额特别大的·1.投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，此为〔〕。正确答案：DA.要约B.要约邀请C.承诺D.承诺生效2.根据?中华人民共和国招投标法?，建设工程招标的方式不包括〔〕。正确答案：DA.公开招标B.无限竞争性招标C.邀请招标D.议标3.根据?招标投标法实施条例?，对某3000万元投资概算的工程工程进展招标时，施工投标保证金额度符合规定的是〔〕万元人民币。正确答案：BA.70B.50C.100D.1204.招标人对已发出的招标文件进展必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少〔〕日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。正确答案：BA.10B.15C.20D.305.无效的合同或者被撤销的合同自始至终没有法律约束力。合同局部无效，不影响其他局部效力的，其他局部仍然有效。()正确答案：正确

正确

错误6.甲公司欠银行的贷款，由于业务开展的原因，现将该公司分成了乙公司和丙公司，那么甲公司所欠银行债务应该由乙公司和丙公司承担连带的清偿责任。()正确答案：正确

正确

错误7.行为人在代理权终止后仍以被代理人的名义订立的合同，属于无效合同。()正确答案：错误

正确

错误8.采用评标价法评标时，应当遵循的原那么包括()。正确答案：A、DA.以评标价最低的标书为最优B.以投标报价最低的标书为最优C.技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价D.中标后按投标价格签订合同价E.中标后按评标价格签订合同价9.在停工损失中的审核索赔的说法正确的选项是〔〕。正确答案：C、DA.以计日工费计算B.以机械台班费计算C.按设备折旧费计算D.按设备租赁费计算E.以人工单价为准10.工程师有权处理的索赔是承包商()。正确答案：AA.依据合同条款提出的索赔B.依据法律法规提出的索赔C.提出的道义索赔D.提出的缺少证据索赔·1.不属于委托监理合同监理人义务的是()。正确答案：AA.工程建设外部协调工作B.按合同约定派驻监理人员C.不泄露委托人申明的秘密D.运用合理技能认真勤奋地工作2.施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由〔〕。正确答案：BA.承包人办理申报手续，发包人承担费用B.承包人办理申报手续，承包人承担费用C.发包人办理申报手续，承包人承担费用D.发包人办理申报手续，发包人承担费用3.FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于()的暂停施工，承包商可能得到补偿。正确答案：DA.合同中有规定B.由于不利的现场气候条件影响C.为工程施工安全来源：学易网D.现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致4.施工合同发包人投保建设工程一切险的目的是为了()。正确答案：CA.防止风险B.抑制风险C.转移风险D.控制风险5.法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方承受的，该合同成立。〔〕正确答案：正确

正确

错误6.招标是要约，而发出中标通知书那么是承诺。〔〕正确答案：错误

正确

错误7.发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由()。正确答案：A、C、DA.检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购及撤除重建的追加合同价款，并相应顺延工期B.发包人负责检查试验C.费用由发包人负责D.承包人负责检查试验E.8.综合索赔的主要做法有〔〕。正确答案：A、B、C、DA.带有综合性质的索赔可以单独列出条目B.索赔报告应编号C.每一项索赔应附单独的说明资料D.应有一份给现场工程师的致函E.9.张三欠李四人民币1000元，双方约定张三在一个月后将欠款交给王五。假设到期后，张三未能履约，关于相应的债权债务关系，以下说法错误的选项是〔〕。正确答案：B、C、DA.张三向李四承担违约责任B.张三向王五承担违约责任C.张三和李四共同向王五承担违约责任D.李四向王五承担违约责任E.10.以下选项中，〔〕不属于不可抗力的范畴。正确答案：DA.政府法律修改B.火山爆发C.罢工D.盗窃·1.某集团公司的总公司由于工作失误，将应由甲子公司完成的任务误发给乙子公司，乙公司据此与施工单位丙签订了合同。该合同在执行过程中，总公司发现有错误，决定纠正错误，命令乙子公司停顿执行合同，乙与丙因此遭受了损失。关于此例，以下表述中正确的选项是〔〕。正确答案：BA.原合同无效，乙与丙应各自承担损失B.乙应赔偿丙的损失，再请求总公司负责处理C.甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责D.总公司应直接赔偿丙的损失2.甲公司欠银行的贷款。由于业务开展的原因，现该公司分成了乙公司和丙公司，对于公司分立后这笔银行债务的清偿责任问题出现了以下责任，其中正确的选项是〔〕。正确答案：DA.应当由甲公司承担清偿责任B.应当由乙公司承担清偿责任C.应当由丙公司承担清偿责任D.应当由乙公司和丙公司承担连带的清偿责任3.承包商某甲向材料供应商某乙表示预购置钢材一批，要求某乙在一周内予以答复。乙在半个月后，向某甲表示愿意承受交易。对于乙的该意思表示〔〕。正确答案：BA.某甲不得承受B.某甲可以成认其效力，但必须及时通知某乙C.某甲必须承受D.如果某甲未对此作出回应，那么表示某甲承受交易4.以下选项中构成承诺的是〔〕。正确答案：CA.甲向乙发出要约，要求10天内给予答复，过期那么视为承诺，但是乙却没有如期作出答复B.甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容C.甲按照某公司的广告致电该公司要求购置其产品，该公司将甲指定的产品送货馒头，同时收取货款D.甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容5.打桩机严禁夜间施工作业。〔〕正确答案：正确

正确

错误6.假设遇紧急情况，可在施工现场搅拌混泥土、砂浆。〔〕正确答案：错误

正确

错误7.易燃易爆物品应分类定点妥善存放。〔〕正确答案：正确

正确

错误8.施工现场应设置专门吸烟处或吸烟室、茶水供应点。严禁在施工区域内吸烟。〔〕正确答案：正确

正确

错误9.在正常使用条件下最低保修期限为5年的有〔〕。正确答案：A、B、CA.有防水要求的卫生间B.外墙面的防渗漏C.屋面防水工程D.供热与供冷系统E.10.以下属于工程竣工验收技术资料的有〔〕。正确答案：A、B、C、DA.工程工程准备阶段资料B.施工阶段技术准备资料C.施工记录D.竣工验收文件E.·1.以下做法符合规定的有〔〕。正确答案：A、B、C、DA.施工现场应根据相关规定安装视频监控系统B.严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境C.施工现场应有健全的治安保卫制度，责任分解到人D.施工现场制止现场搅拌混泥土、砂浆E.2.〔〕时段内，制止从事产生噪声的施工作业。正确答案：DA.夜间20时至8时B.夜间20时至6时C.夜间22时至8时D.夜间22时至6时3.施工单位应根据工程规模，设置相应人数的专职保洁人员，负责工地内及工地围墙外周边〔〕米范围内的环境卫生。正确答案：CA.8B.9C.10D.114.〔;〕级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进展土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。正确答案：BA.三B.四C.五D.六