某中央空调安装工程详细招标文件

第一部分投标邀请XX省XX基建办就XXX中央空调安装工程进行国内邀请招标，该项目已经X计投（XX）417号立项批准建设，现工程建设资金已落实，施工图设计已经完成，贵公司已获权参加投标。１、招标编号：XX-01２、招标内容：XX省XXXXX中央空调安装工程３、工期：与主体装饰工程同步进行施工且必须保证不影响装饰及其他安装工程施工进度。４、招标文件发售时间、地点：XX年元月9日上午8:00-11:30，到XX省XX基建办(XX市XX128号)购买招标文件。５、招标文件售价：每本1000元(售后不退)。但图纸投标完成后应退还XX省XX基建办。６、答疑时间、地点：XX年元月12日8:30进行现场勘察，9:30在XX省XX基建办会议室进行答疑。请投标单位于答疑时间前以书面形式向招标方提出对有关图纸的疑问，答疑文件由XX省XX基建办统一以书面形式向所有投标单位送达，并请投标单位给予回执。７、投标文件在XX年元月19日上午9:00时(北京时间)前递交至：XX省XX基建办。８、投标截止时间：XX年元月19日上午9:00时整(北京时间)９、开标地点：XX省XX基建办10、开标时间：XX年元月19日上午9:00时整(北京时间)11、联系单位及联系人：招标单位：XX省XX基建办联系人：XXXXXXX地址：XX市XX路128号电话：XXXXX开户名称：XX省XX基建办开户银行：农行XXX银行帐号：XX投标人须知前附表序号内容规定1工程综合说明：立项机关及文号：：X计投（XX）417号。工程名称：XX省省XXXXX中央空调安安装工程。建设地点：XX省省XX院内。招标范围：按照XXX省建筑设计计院设计的XX省XXXXXX的施工图(包括有有关说明)中全部的中中央空调系统统安装工程。详详见投标人须知招标范范围及主要内内容。结构类型：框架结结构，地面十十一层（标准准层为八层），地地下一层。建筑面积：124416平方米(含B区571.5平方米)。承包方式：包工包包料（部分材材料、设备、构构配件由发包包人采购）。要求质量标准：省省优质工程。质量保修要求：按按中华人民共共和国建设部部令(第80号)规定执行。要求工期：与主体体装饰工程同同步进行施工工且必须保证证不影响装饰饰及其他安装装工程施工进进度。2现场勘察时间：XXX年元月12日8:30((北京时间)。答疑会时间：XXX年元月12日9:30((北京时间)。答疑会地点：XXX省XX基建办。3投标文件在XX年年元月19日上午9:000(北京时时间)前递交至：XX省XX基建办。4投标截止时间：XXX年元月19日9:00时整整(北京时间)。5开标时间：XX年年元月19日9:00时整整(北京时间)开标地点：XX省省XX基建办。6资金来源：政府拨拨款，已落实实。7投标人资质等级：：机电设备安安装工程专业业承包贰级以以上资质等级级；项目经理理资质等级要要求贰级以上上(含贰级)并具有类似似施工经历，其其技术负责人人应具有相关关专业中级职职称。8投标保证金：人民民币伍万元接收单位：XX省XX基建办开户银行：农行XXXX帐号：XX9投标有效期：900天(日历日)。10投标文件份数：商商务标壹式肆肆份正本壹份份，副本叁份份；技术标肆肆份不分正副副本。11评标标准及评标办办法：国联标评行程评用标本第12付款方式：见投标标人须知第77.4条。第二部分投标人须知A总则1.招标编号：XX-012.工程说明工程说明见投标人须知前附表（以下简称“前附表”）第1项所述。3.本工程定义3.1“招标人”指XX省XX基建办；3.2“投标人”指响应招标、参加投标竞争的法人及其他组织。4.资金来源4.1建设单位的资金通过前附表第6项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。5.资质与合格条件的要求5.1为履行本施工合同的目的，参加投标人须满足下列资质要求：5.1.1投标人必须是在所在行政区域内办理了工商注册，并持有工商营业执照的独立法人，机电设备安装工程专业承包贰级以上资质等级，且为通过本工程资格预审入围的企业。项目经理资质要求贰级以上(含贰级)具有类似的施工经历，其技术负责人应具有相关专业中级职称；非XX省注册的企业，中标后须按照《XX省建筑市场管理条例》的有关规定办理入X审批手续。5.1.3具有省级质量技术监督局颁发的压力管道安装许可证，可承担GB2、GC3级以上的压力管道安装。5.2合格条件要求：承诺履行《中华人民共和国招标投标法》的有关规定；遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和诚实的职业道德；具有履行合同所需的财务、技术和施工能力和良好的履行合同的记录；具有履行合同条款或技术规格中所述的承包方的土建、安装、保修及其它技术服务的能力；具有修改完善本项工程施工图的能力。具有与拟承担的工程建设项目任务相适应的施工资质和能力；符合国家对投标人资格的规定，具备招标文件中对投标人要求的资格。投标人必须提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标条件和具有履行合同的能力，所提供的资格文件应包括下列资料：有关确立投标人法律地位的原始文件的副本(包括营业执照、资质等级证书)、项目经理资质证书(原件)、法定代表人资格证明书(或法人授权委托书)及拟在施工现场或不在施工现场的管理和主要施工人员情况；投标人在近三年完成的工程情况和现在正在履行的合同情况；按规定格式提供本工程拟采用的主要施工机械设备情况；投标人的财务状况；6.转包及分包6.1中标人不得将招标工程转包或分包给其他施工单位，一经发现业主将终止本合同，投标人将承担一切损失及相关法律责任。7.工程概况及招标范围、投标报价的编制条件：7.1工程概况：XX省XXXXX中央空调安装工程位于XX路学校院内，建筑面积12416平方米。本工程设计单位为XX省建筑设计院，资质等级为甲级。7.2招标范围及内容：招标范围：按照XX省建筑设计院设计的XX省XXXXX的施工图(包括有关说明)中全部的中央空调系统安装工程（明确不属招标范围的除外）。招标主要内容：地下室空调供冷、供热主机房系统安装调试：包括二台制冷主机、一台供热主机、冷冻水泵、冷却水泵及室内燃油系统和冷冻水系统和冷却水系统等。并负责与原已安装锅炉及原土建安装的热水管道的连接贯通。7.2.2.2大楼A区空调系统安装调试：包括风机盘管、空调柜、温控器及水系统和风管系统安装调试。大楼A区屋顶冷却塔系统及冷却水系统安装调试。风机盘管、空调柜、温控器的电气安装调试：风机盘管由接线盒至风机盘管；空调柜由配电箱至空调柜。B区六层会议室两台风量为6000m3/h和1XXm3/h的卧式吊顶式空气处理机组的安装调试（含管道及电气线路的连接）。不包括大楼A区二、三层空调系统，但空调管道做至二、三层管道井主立管处水平分支管闸阀处。不包括消防防烟及排烟系统、送排风及排烟系统、卫生间集中排气系统、已安装的一台燃油热水机组燃油系统（含室外燃油系统）。7.3不列入招标范围及内容：主机、热水锅炉、空气处理机组、阀门、温控器、风机盘管、水泵、冷却塔设备主材不计入报价，但安装费必须列入报价。离子棒水处理器设备主材及安装费均不计入报价。不计入报价的设备主材由招标人采购。7.4付款方式：工程款支付方式：本工程不设预付款，待工程完成至合同总价的30%，按工程形象进度付款，且每次支付按实际完成工作量价款的80%支付。经验收合格及最终审计完成后28天内支付达到结算总额的95%，余款在保修期满后14天内付清(不计利息)。中标人保证工程质量达到省优质工程，如达不到省优质工程，招标人有权从履约保证金中扣除总造价的5%作违约金。8.投标委托如投标人代表不是法人代表，须持有法人代表授权书(统一格式)9.现场勘察投标人可根据自己的需要，于答疑时间前对工程现场和周围环境进行现场考察，以获取与本工程合同所需的所有资料。考察现场的费用由投标人自己承担。勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责，招标人不负任何责任。9.1招标方向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标方现有的能使投标人利用的资料，招标方对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。10.投标费用投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用，不管投标结果如何，招标方对上述费用不负任何责任。B招标文件11.招标文件11.1招标文件由下列内容组成；11.1.1投标邀请书；投标人须知前附表及投标人须知建设工程施工合同主要条款建设工程技术部分投标文件的组成(格式)11.1.6图纸(另册)11.2投标人应详细阅读招标文件全部内容。不按招标文件的要求提供投标文件和资料，可能导致投标被拒绝，或承担招标文件已明确的可能引发的其它经济和法律的责任。12.招标文件的澄清12.1投标人收到招标文件时，应检查页数和附件数量，投标人发现任何页数或附件数量遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含糊不清，应以书面形式及时告之招标人补全或澄清。如果投标人不按上述方式提出要求所造成不良后果，招标方不承担任何责任。12.2投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可在投标截止日期5天前用书面形式(包括书面文字、电传、传真、电报等，下同)向招标人提出，招标人将以书面形式或投标预备会的形式予以解答(包括对询问的解释，但不说明询问的来源)，解答将以用书面形式，发送给所有的投标人，投标人应以书面形式予以确认并回复。13.招标文件的修改13.1在投标截止日期5天前，招标方无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。13.2对招标文件的修改，将以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人，补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。13.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标方可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知每一个投标人，由此增加费用由投标人负责。投标人无书面要求则无效。C投标文件的编写14.投标文件计量单位14.1除招标文件中有特殊要求外，投标文件中的计量单位应采用国家法定计量单位。15.投标文件的组成15.1商务标商务标必须按以下顺序和内容进行编制：投标书及投标书附录(格式及附件一)开标一览表(格式见附件二)采用工料单价法编制的工程预算书，必须包含附件三所列的内容。(格式见附件三)建设工程主要安装材料消耗表(格式见附件四)营业执照副本(复印件)(见附件五)企业资质证书副本(复印件)(见附件六)法定代表人资格证明书(格式见附件七)法人代表授权委托书(格式见附件八)15.1.9项目经理、技术负责人简历表(格式见附件九)主要施工管理人员表，应包括各专业技术人员的名单、职称证书或者执业资格证书复印件(含注册造价工程师的注册证)及其工作经历的证明材料。(格式见附件十)投入技术装备表(格式见附件十一)投标人企业概况(格式见附件十二)近三年来所承建同类工程情况一览表(格式见附件十三)目前正在承建工程情况一览表(格式见附件十四)目前剩余劳动力和施工机械设备情况(格式见附件十五)保修服务措施及承诺(格式见附件十六)上年度财务状况(格式见附件十七)履约保证金承诺(中标后缴纳)15.2技术标技术标按照XX市建设工程招标投标管理办公室X建招[2002]8号文件规定，分别从施工方案、施工进度计划及保证措施、保证质量措施、保证安全措施、文明施工现场措施、机具及设备使用计划、主要材料，构件用量计划、劳动力计划、合理化建议等方面进行编制。16.投标内容填写说明16.1投标文件、投标人与招标方之间及与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。16.2投标文件除施工网络图、施工进度计划表、施工平面布置图采用A3纸张外其余全部采用A4纸张按统一格式，打印并装订成册，投标文件采用3号仿宋字体；表格内文字采用5号仿宋字体；商务标、技术标要求编页码号，页码号采用仿宋5号阿拉伯数字，统一编在正中下方。16.3技术标书制作除遵照16.1、16.2条要求外，还必须采用下列统一格式：技术标属暗标，并按XX建设工程交易中心提供的专用封面、扉页、插页、封底、纸张、装订压条和本“投标人须知”有关条款的规定格式装订，投标人只能在标书封底规定之外(密封线内)填写招标人及项目名称和投标人名称并加盖公章；法人代表签名(盖章)，在密封线内将其密封。不得在标书内出现投标人名称，不得在标书内划线打圈、涂改或出现任何人为标记。不得出现任何有关投标人的资料，不得出现任何人名、单位名称及可以识别的记号，不准夹带空白纸张；不准加设页眉、页脚、阴影、标记；封面及内容不准加正、副本标记。16.4使用招标文件提供的投标文件格式、但可以同样格式扩展，投标保证金、履约保证金的方式按投标人须知有关条款的规定执行。16.5技术标违背以上任何一款规定者，视为废标。17.投标报价17.1所有投标报价中的单价和总价均为人民币报价。17.2投标人应根据上述要求编制本工程的预算，并根据企业自身的实力及本工程的特点，确定优惠比例与投标最终报价。17.3投标报价及合同价格采用的方式。投标报价为固定合同总价。固定合同总价：投标人所提供的报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，凡漏项报价者，中标后不得调整价格。17.4投标人应根据招标人提供的招标文件、施工图纸和有关技术资料及投标答疑会纪要确定单价、合价，并承担计算差错责任。投标文件中若出现单价乘以工程量与合价不相符时则以单价为准，以文字表示的大写金额与以数字表示的小写金额不相符时则以大写金额为准。投标人不接受以上述修正的，则作废处理。17.5在投标文件中，招标方不接受任何有选择的报价，对同一工程同一个方案只允许一个报价。17.6最低报价不能作为中标的保证。17.7因招标人提出的设计变更或工程量增减允许造价按实增减。17.8材料选用标准如有调整，按招标人认可的材料单价进行调差。17.9工程计价依据和取费标准；定额执行本工程取费类别为三类，执行2002年X建计19号文件。本工程执行《XX省统一安装工程基价表》(2002)。主材价格统一按XX建设造价[2002]年第六期，缺项部分按前二期（即[2002]第四．五期）计价。劳保基金不进入此次投标报价。材料价格：由投标人根据市场价格编制，并考虑施工期间的价格浮动和风险因素自行确定。招标人采购移交给投标人负责安装的材料设备，只计安装费，不计保管费。17.9.4投标人必须按标书要求分别单列所有设备、材料及配件厂家品牌、质量等级、材质、技术参数、单价。风管报价：投标人必须根据不同风管断面，按单位平方和单位重量分别报材料单价和安装费用单价。分别报出材料总价和安装费总价。17.9.6保温报价：投标人必须根据不同管径，按单位立方米报材料单价，报不同管径的每米X材料单价和安装费单价，及折算成单位立方米的安装费单价。对管道上如阀门等所用的保温材料及用工等，应按相应的比例折算成直管计价。分别报出材料总价和安装费总价。投标人必须单独报出调试内容及报价。但投标人采购移交投标人负责安装的设备主体的调试，由设备供应商负责调试，投标人不报价，不计费。18.投标工期及及质量要求18.11工期：按投投标人在投标标文件中承诺诺的工期完成成，与主体工工程装饰同步步进行施工，且且必须保证不不影响装饰及及其他安装工工程施工进度度。18.2工程质量量要求达到国国家质量验收收标准，综合合评定指标达达到省优质工工程标准。18.3保修要求求：按照建设设部令第80号规定执行行。18.4确保工期期和质量，投投标人应有详详尽的、切实实可行的技术术措施和组织织计划措施，并并提供与承诺诺工期相应的的工期网络图图。19.投标保证金金19.1投标人应应缴纳投标保保证金为人民民币伍万元整整，且必须在在投标截止时时间前一天交交到招标人帐帐户内，投标标保证金有效效期为开标之之日起90天。19.2投标保证证金可采用下下列形式之一一现金、同同城转帐支票票或汇票招标人银银行及帐号：：全称：XXX省XX基建办开户银行：农行XXXX银行帐号：XX19.3未按199.1和19.2条要要求提交投标标保证金的投投标将被视为为投标无效。19.4中标人的的投标保证金金在与招标人人签订了经济济合同并提交交了中标服务务费后无息退退还。19.5落标的投投标人的投标标保证金将在在招标人与中中标人签订了了经济合同生生效后10天内无息退退还。19.6发生下列列情况之一，投投标人的投标标保证金将不不予退还。开标后在在投标有效期期内，投标人人撤回其投标标文件。中标人未未能在规定期期限内交纳履履约保证金或或不按投标人人须知第36条签订合同同协议。投标人在在投标过程中中有严重违反反《中华人民民共和国招标标投标法》有有关规定的。20.投标文件的的有效期20.1自开标之之日起90天(日历日)内，投标文文件应保持有有效。有效期期短于这个规规定期限的投投标将被拒绝绝。20.2在特殊情情况下，招标标方可与投标标人协商延X投标文件的的有效期。这这种要求和答答复都应以书书面形式进行行。按投标人人须知第19条规定的投投标保证金的的有效期也相相应延X。投标人可可以拒绝接受受延期要求其其投标保证金金将予以退还还，但其投标标文件作无效效处理；同意意延X有效期的投投标人不能修修改投标文件件，在延X期内投标人人须知第19条关于投标标保证金的退退还与没收的的规定仍然适适用。21.投标文件的的签署及规定定21.1组成投标标文件的各项项资料(按投标人须须知等15条中所规定定)均应遵守本本条。21.2投标人应应填写全称，同同时加盖印章章。21.3投标文件件必须由法人人代表或授权权代表签署。未经投标标人法定代表表人或法定代代表人正式授授权的代表在在“招标文件”要求的地方方签字并加盖盖印章的投标标文件，作为为无效文件。21.4投标文件件不得涂改或或增删，但商商务标如根据据招标人的指指示进行增、删删除外，此增增、删修改处处应由投标文文件签字人签签字并加盖投投标人公章。21.5投标文件件因字迹潦草草或表达不清清所引起的后后果由投标人人负责。21.6电报、电电话、传真形形式的投标概概不接受。D投标文文件的递交22.投标文件的的密封及标记记22.1投标人应应将投标文件件的商务标((即正本壹份份、副本叁份份)装入同一个个密封袋中递递交，并在密密封套上都要要加贴密封条条，封套骑缝缝加盖单位公公章和法定代代表人印鉴或或签字。未密密封的投标文文件将不予签签收。商务标及及单独密封的的开标一览表表的封皮格式式如下：收件人：XX省XX基建办接收投标书地址：XX省XX基建办招标编号：XX-01项目名称：XX省XXXXX中央空空调安装工程程投标人：在XX年月月日北京时间间9:00((即开标时间间)前不得开封封22.2技术标肆肆份按X建管字[20011]56号文要求密密封22.3如果投标标人的投标文文件没有按规规定密封，招招标人将不承承担投标人其其投标文件错错放或提前开开封的责任，由由此造成的提提前开封的投投标文件将予予以拒绝，并并退还投标人人。22.4投标人自自行送达，以以投标截止时时间为准，超超过时间将拒拒收，在规定定时间内送达达的投标文件件招标人应签签收并署明时时间。23.投标截止时时间：23.1投标文件件必须在投标标截止时间前前派人送达指指定的投标地地点。23.2招标方推推迟投标截止止时间时，将将以书面形式式，通知所有有投标人。在在此情况下，招招标方和投标标人的权利和和义务将受到到新的截止日日期的约束。23.3在投标截截止时间以后后送达的投标标文件，招待待人将拒绝接接收。24.投标文件的的撤回开标后投投标人不得撤撤回投标，否否则投标保证证金将不予退退还。E开标及及评标25.开标25.1招标人按按招标文件规规定的时间、地地点主持公开开开标。投标标人派代表参参加(代表人数不不超过3人)。参加开标标的投标人代代表应签名报报到，以证明明其出席开标标会议。25.2投标人必必须派法人代代表(或其委托代代理人)持营业执照照副本原件、资资质等级证书书副本原件、法法定代表人资资格证明书((或委托代理理人)、身份证、项项目经理证原原件参加开标标仪式，迟到到者视为自动动放弃投标。25.3开标时查查验投标人资资质及投标文文件密封情况况，确认无误误后拆封唱标标，唱投标文文件“开标一览表”内容以及招招标人认为合合适的其他内内容并记录。25.4招标人在在开标仪式上上，将公布投投标人的名称称、投标工程程项目名称、投投标价格、施施工工期、质质量等级及其其投标的修改改、投标的撤撤回、投标保保证金是否提提交等，招标标人将作唱标标记录。26.有下列情况况之一的投标标被拒绝接收收和废标：26.1逾期送达达的投标文件件；26.2未按要求求密封的投标标文件；26.3投标文件件未经法定代代表人或委托托代理人签署署并加盖法定定代表人或委委托代理人印印鉴、或未加加盖投标人公公章的、或印印鉴与资质证证书上的名称称、名字不符符及投标人提提供的有关资资料、证书、证证明材料有假假或伪造的；；26.4投标报价价文件未经注注册造价工程程师签字并加加盖执业专用用章的；26.5投标文件件中实质内容容部分字迹辨辨认不清，或或者有涂改的的；26.6投标人未未按要求派法法定代表人((或委托代理理人)持营业执照照副本原件、资资质等级证书书副本原件、法法定代表人资资格证明书（或或委托代理人人）、身份证证、项目经理理证原件参加加开标仪式的的；26.7项目经理理证与企业资资质证书不符符合要求的；；项目经理证所属单单位与投标企企业资质证书书中名称不符符的；项目经理资质与招招标文件要求求的资质等级级不符的；投标文件件中项目经理理与报名通过过资料预审的的项目经理不不符的；26.8投标文件件中出现两个个或两个以上上投标报价的的；26.9投标人串串通投标，抬抬高或压低标标价的；26.10有违反反《中华人民民共和国招标标投标法》中中有关规定的的；26.11投标人人资格及投标标文件的符合合性有误的；；26.12未按119.1条和和第19.22条要求提交交投标保证金金的。26.13投标标价超过标底底价的。27.对投标文件件的初审27.1初审内容容为投标文件件是否符合招招标文件的要要求、内容是是否完整、价价格构成有无无计算错误、文文件签署是否否齐全及验证证保证金。如如果投标报价价中的小写金金额与大写金金额不一致时时，以大写金金额为准，由由此调整后的的投标报价对对投标人起约约束作用，如如果投标人不不接受上述修修正的，其投投标将被拒绝绝，投标保证证金将不予退退还。27.2与招标文文件有重大偏偏离的投标文文件可能被拒拒绝投标；重重大偏离系指指投标工程项项目的质量、施施工工期明显显不能满足招招标文件的要要求。这些偏偏离不允许在在开标后修正正。27.3招标方对对投标文件的的判定，只依依据投标文件件本身，不依依靠开标后的的任何外来证证明。28.投标文件的的澄清(技术标不予予澄清)28.1招标方有有权就投标文文件中含混之之处向投标人人提出询问或或澄清要求。投投标人必须按按照招标方通通知的时间、地地点派技术和和商务人员进进行答疑和澄澄清。28.2必要时招招标方可要求求投标人就澄澄清的问题作作书面回答，该该书面回答应应有投标人法法人代表或委委托代理人的的签章，并将将作为投标内内容的一部分分。28.3投标人对对投标文件的的澄清不得改改变投标价格格及实质内容容，但按照“投标人须知”第17.4条、第第27.1条规规定核实发现现的算术错误误不在此列。28.4投标文文件澄清时间间应在评标会会议中进行，不不得事后澄清清。29.评标委员会会和评标原则则29.1招标人根根据招标建设设工程项目的的特点组建评评标委员会。评评标委员地由由招标人和有有关技术经济济方面的专家家组成，成员员人数为5人以上单数数(含5人)。29.2评标工作作应坚持客观观、公正、公公平、自主和和注重信誉的的原则。29.3标底确定定：本工程设设标底，并作作为最高限价价。30.评标30.1评标根据据XX市建设工程程招标投标管管理办公室X建招[20022]8号文件《XX市建设工程程施工招标评评标办法》((试行)规定的“百分制评分分法”进行。评标方法法执行七部委委联合发布的的第12号令《评标标委员会和评评标方法暂行行暂定》。30.2评标委员员会全面负责责评标工作，对对具备实质性性响应的投标标文件进行评评估和比较。标标评委员会完完成评标后写写出评标报告告。30.3评标委员员会确定出投投标人的得分分排序，推荐荐得分最高的的为预中标人人。30.4中标条件件：投标文件件符合招标文文件要求；经评审的的综合条件最最佳，综合得得分第一名；；30.4.3财务务状况良好，有有执行合同能能力。31.评标过程保保密31.1开标之后后，直到授予予中标人合同同止，凡是属属于审查、评评标和比较投投标的有关资资料以及授标标意向等，均均不得向投标标人或其他无无关的人员透透露。31.2在评标期期间，投标人人企图影响招招标方的任何何活动，将导导致投标被拒拒绝。31.3投标人不不得串通投标标，抬高或压压底标价。投投标人和招标标方不得相互互勾结，以排排挤其他投标标人的公平竞竞争。任何单单位和个人在在投标活动中中，不准以任任何方式行贿贿、受贿。F授予合合同32.最终审查32.1最终审查查的对象是招招标项目的预预中标人，即即意向授予合合同的综合条条件最佳，综综合得分最高高的投标人。32.2最终审查查的内容是对对预中标人以以往工程质量量、投标人资资格、信誉以以及招标方认认为有必要了了解的其他问问题作进一步步的考查。32.3最终审查查的方式：对预中标标人进行询问问。对预中标标人进行实地地考察。32.4接受最终终审查的预中中标人，必须须如实回答和和接受招标人人的询问或考考查，并提供供所需的有关关资料。32.5如审查结结果评标综合合条件最佳，综综合得分最高高的投标人不不符合中标条条件，则应按按评标委员会会确定的排名名考察下一个个评标综合得得分最优的投投标人。33.招标人有接接受和拒绝任任何或所有投投标的权力评标委员员会经评审，认认为所有投标标都不符合招招标文件要求求的，可以否否决所有投标标。招标项目目的所有投标标被否决的，招招标人将重新新招标。34.中标通知34.1在投标有有效期内，招招标人以书面面形式通知投投标人。34.2当中标人人提交了履约约保证金且与与招标人签订订施工合同后后，招标人将将向其他投标标人发出落标标通知，并无无息退还投标标保证金。招招标人对落标标的投标人不不作落标原因因的解释。34.3中标通知知书将是合同同的一个组成成部分。35.履约保证金金35.1中标人应应按合同规定定向招标人交交纳履约保证证金，履约保保证金应为现现金，履约保保证金数额为为20万元。35.2如果中标标人未能满足足第35.11款的要求，则则招标方有充充分的理由取取消其中标资资格并没收其其投标保证金金。如果给招招标方造成损损失超过保证证金数额的，应应当对超出部部分予以赔偿偿。35.3履约保证证金在竣工验验收后28天内按规定定退还（不计计利息）。36.签订合同36.1中标人应应按中标通知知书中规定的的时间、地点点与招标人签签订中标经济济合同，否则则按开标后撤撤回投标处理理。36.2招标文件件、中标人的的投标文件及及评标过程中中有关澄清文文件均应作为为合同附件。36.3投标文件件中明确的项项目经理部主主要人员(项目经理、技技术负责人、施施工员、质检检员等)施工过程中中必须参加全全过程工作，不不得更换，每每月的出勤率率必须在80%以上，如项项目经理或施施工员擅离职职守而影响施施工时，视乙乙方违约，每每次扣付乙方方履约保证金金壹仟元。特特殊情况要更更换必须以文文字报招标人人批准，否则则终止合同，并并由中标人承承担由此造成成的一切经济济损失及后果果。36.4不允许投投标人进行挂挂职靠。第三部分建设工程施施工合同A协议书书发包人：：(全称)：XX省XX基建办承包人：：(全称)：依据《中中华人民共和和国合同法》、《中中华人民共和和国建筑法》及及其他有关法法律、行政法法规，遵循平平等、自愿、公公平和诚实信信用的原则，双双方就本建设设工程施工事事项协商一致致，订立本合合同。一、工程程概况：工程名称称：XX省XXXXX中央空调安安装工程建设地点点：XX省XX院内工程内容容：中央空调安安装工程工程立项项批准文号：：X计投（XX）417号资金来源源：政府拨款款。二、工程程承包范围：：按照XXX省建筑设计计院设计的XX省XXXXX的施工图（包包括有关说明明）中全部的的中央空调系系统安装工程程。其主要内内容为：1、地下下室空调供冷冷、供热主机机房系统安装装调试：包括括二台制冷主主机、一台供供热主机、冷冷冻水泵、冷冷却水泵及室室内燃油系统统和冷冻水系系统和冷却水水系统等。并并负责与原已已安装锅炉及及原土建安装装的热水管道道的连接贯通通。2、大楼楼A区空调系统统安装调试：：包括风机盘盘管、空调柜柜、温控器及及水系统和风风管系统安装装调试。3、大楼A区屋顶冷冷却塔系统及及冷却水系统统安装调试。4、风机盘管、空调调柜、温控器器的电气安装装调试：风机机盘管由接线线盒至风机盘盘管，空调柜柜由配电箱至至空调柜。5、B区六层会议室两台台风量为6000m3/h和1XXm3/h的卧式吊吊顶式空气处处理机组的安安装调试（含含管道及电气气线路的连接接）。6、不包括大楼A区区二、三层空空调系统，但但空调管道做做至二、三层层管道井主立立管处水平分分支管闸阀处处。7、不包括消防防烟烟及排烟系统统、送排风及及排烟系统、卫卫生间集中排排气系统、已已安装的一台台燃油热水机机组燃油系统统（含室外燃燃油系统）。8、不列入招标范围围及内容：冷冷水主机、采采暖锅炉、空空气处理机组组、阀门、温温控器、风机机盘管、水泵泵、冷却塔设设备主材不计计入报价，但但安装费列入入报价。离子子棒水处理器器设备主材及及安装费均不不计入报价。不不计入报价的的设备主材由由发包人采购购。三、合同同工期：开工日期期：竣工日期期：合同工期期总日历天数数天。四、质量量标准工程质量量标准：省优优质工程五、合同同价款金额(大大写)：元(人民币)￥：元(人民币)六、组成成合同的文件件组成本合合同的文件包包括：a)本合同协议书书及补充合同同协议书；b)中标通知书；；c)开标后发包人人和承包人之之间澄清问题题的往来文件件；d)投标文件及补补充说明；e)本合同专用条条款；f)标准、规范及及有关技术文文件；g)图纸；h)招标文件及招招标文件的澄澄清和补遗；；i)本合同通用条条款；j)组成合同的其其它文件。上述文件件互为补充和和解释，如有有不清和互相相矛盾之处，以以上面所列顺顺序在前的为为准。七、本协议书中有关关词语含义与与本合同第二二部分《通用用条款》中分分别赋予它们们的定义相同同。八、承包人向发包人人承诺按照合合同约定进行行施工、竣工工并在质量保保修期内承担担工程质量保保修责任。九、发包人向承包人人承诺按照合合同约定的期期限和方式支支付合同价款款及其他应当当付的款项。十、合同生效合同订立立时间：年月月日合同订立立地点：本合同双双方约定后生生效。发包人(公章)：：XX省XX基建办承包方(公章)：住所：住所：法定代表人：法定代表人人：委托代理人：委托代理人人：电话：XXX电话：传真：传真：开户银行：开户银行：：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：：B通用条条款按中华人人民共和国建建设部、国家家工商行政管管理局1999年12月制定的《建建设工程施工工合同》(GF-999-0201))示范文本执执行。(具体条款略略，如投标人人要求可提供供)。C专用条款款一、词语语定义及合同同文件1.词语语定义无。2.合同文件及解解释顺序2.1本合同协议议及补充合同同协议书；2.2中标通知书书；2.3开标后发包包人和承包人人之间澄清问问题的来往文文件；2.4投标报价书书及其附录；；2.5补充通知；；2.6本合同专用用条款；2.7标准、规范范及有关技术术文件；2.8图纸；2.9工程预算书书；2.10招标文件件；2.11投标文件件的澄清和补补遗；2.12本合同通通用条款；2.133组成合同的的其它文件。3.语言文字和使使用法律、标标准及规范；；3.1本合同使用用的语言为：：中文。3.2适用法律和和法规需要明示示的法律、行行政法规：本合同适用用的法律、规规范应为中华华人民共和国国的现行法律律、法规。3.3适用标准、规规范适用标准准、规范的名名称：本合同适用用的标准、规规范的编号及及名称见招标标文件技术规规范。4.图纸纸4.1发包人向承承包人提供图图纸日期和套套数：发包人人向承包人提提供图纸日期期为开工前7天内；发包包人向承包人人免费提供图图纸套数为肆肆套。发包人对对图纸的保密密要求：由发包人提提供的图纸、规规范和其它文文件，未经发发包人许可，承承包人不得用用于或转让给给第三方。二、双方一般权利利和义务5.工程师5.2监理单位委委派的工程师师：监理单位位：XXXX建设监理有有限公司总监理工工程师：XXX工程师在在本工程合同同中是指监理理单位委派的的总监理工程程师。本合同同工程发包人人全权委托监监理单位行使使工程师职责责和权利，故故发包人代表表人在本合同同工程中不再再行使工程师师职权，以免免和工程师职职权交叉，但但涉及影响工工程造价时需需报发包人签签字同意。发包人将将在开工通知知发布前把工工程师的任命命通知承包人人，工程师换换人时应由发发包人及时通通知承包人。工工程师短期离离开工地时应应委派代表代代行使其职责责，并通知承承包人。工程师可可以指派监理理人员负责实实施监理中的的某项工作，工工程师应将这这些监理人员员的姓名、职职责和授权范范围通知承包包人。他们出出于上述目的的而发出的指指示均视为已已得到工程师师的同意。工程师的的指示应盖有有工程师授权权的现场机构构公章和或按按上述规定的的监理人员签签名。承包人收收到工程师指指示后应立即即遵照执行。若若承包人对工工程师的指示示持异议时，仍仍应遵照执行行，但可向工工程师提出书书面意见。工工程师研究后后可作出修改改指示或继续续执行原指示示的决定，并并通知承包人人。若工程师师决定继续执执行原指示，承承包人仍应遵遵照执行，但但承包人有权权按合同通用用条款第37条的规定提提出按合同争争议处理的要要求。在紧急情情况下，工程程师可以当场场签发临时书书面指示，但但工程师应在在发出临时书书面指示后48小时内补发发正式书面指指示，如工程程师未在48小时内及时时补发，则承承包人可提出出书面确认函函，声明已视视临时书面指指示为正式指指示。工程师应严格按合合同规定公正正地履行职责责，工程师按按合同要求发发出指示、表表示意见、审审批文件、确确定价格以及及采取可能涉涉及发包人或或承包人的义义务和权利的的行动时，应应认真查清事事实，并与双双方充分协商商后作出公正正的决定。在监理过程中如发发现工程承包包人工程技术术人员工作不不力，工程师师有权要求承承包人调换有有关人员，直直至撤换项目目经理。对承包人不按程序序组织施工，出出现不符合规规范、设计要要求、偷工减减料，将不合合格材料、设设备用于工程程的现象，工工程师有权处处罚。5.3发包人派驻驻的工程师本合同工工程发包人派派驻施工现场场代表的职权权：材料验收收、见证取样样、隐蔽及变变更工程验收收签字。6.项目经理姓名：职职务：7.发包人的工作作7.1发包人应按按约定的时间间和要求完成成以下工作：：(1)施工现场具备施工工条件的时间间和要求完成成的时间：已完成(2)将施工所需的水、电电、电讯线路路接至施工场场地的时间、地地点和供应要要求：发包人人负责将施工工所需的水、电电线路从施工工场地外部接接至施工现场场，并保证施施工期间的需需要。完成的的日期是：已已完成(3)施施工场地与公公用道路的通通道开通的时时间和要求：：发包人负责责提供从施工工场地外部至至施工现场施施工通道，并并满足施工运运输需要。完成的日期期是：已完成(4)工程地质和地下管管线资料的提提供时间：发包人负责责提供施工场场地的工程地地质和地下管管网线路资料料，保证数据据真实准确。完工的日期是：已完成（本工程不适应）(5)由发包人办理的施施工所需证件件、批件的名名称和完成时时间：发包人负责责办理的有关关证件、批件件，如施工临临时用地等。完工的日期是：已完成(6)水准点与坐标控制制点交验要求求：发包人负负责在施工现现场将水准点点与坐标控制制点位置以书书面形式交给给承包人，做做好交验记录录(本工程不适适应)。(7)图纸会审和设计交交底时间：发发包人负责组组织承包人和和设计单位进进行图纸会审审，向承包人人进行设计交交底。完工的的日期：待定(8)协调处理施工场地地周围地下管管线和邻近建建筑物、构筑筑物(含文物保护护建筑)、古树名木木的保护工作作：(本工程不适适应)(9)双方约定发包人应应做的其它工工作：7.2发包人委托托承包人办理理的工作：8.承包人工作8.1承承包人应按约约定的时间和和要求，完成成以下工作：：(1)承包人应将项目经经理及技术负负责人名单及及职责在收到到开工通知后后3天内以书面面形式提交给给发包人。(2)承包人负责在每月月25日前向工程程师提供下月月工程进度计计划及当月相相应进度统计计表，份数：：4份(3)承包人负责在工程程施工、竣工工及保修的整整个过程中施施工现场全部部人员的安全全。发包人不不承担承包人人其分包单位位雇用的工人人或其他人员员的伤亡赔偿偿和补偿责任任。(4)承包人需办理的有有关施工场地地交通、环卫卫和施工噪音音、安全保卫卫、施工人员员暂住证、计计生证管理等等手续，并在在合同要求范范围的施工、竣竣工和保修均均应不使下述述各方面遭受受不必要的干干扰。1)公众的便利。2)对公用道路、便便道的使用和和他人财产的的占用。承包人应应保证发包人人免于受到或或承担应由承承包人负责的的上述事项所所引起的或与与之有关的索索赔、诉讼、损损害赔偿及其其他开支。(5)承包人负责对施工工材料和设备备以及发包人人交验给承包包人的施工材材料和设备和和已完工程成成品进行保护护，并承担保保管不善所造造成的损失，损损坏赔偿等一一切费用。(6)施工场地周围地下下管线和邻近近建筑物、构构筑建(含文物保护护建筑)、古树名木木的保护要求求及费用承担担：承包人负负责做好施工工场地周围建建筑物、构筑筑物和地下管管线的保护，并并承担费用。(7)承包人负责施工场场地清洁，交交工前建筑物物内部应清除除所有建筑废废品及垃圾。(8)承包人应做的其他他工作；1)承包人应按投投标书附录中中规定的金额额向发包人提提交履约保证证金。2)在承包人根据据合同进行施施工、竣工完完成之前，履履约保证金一一直有效；发发包人在竣工工验收后28天内按规定定将保证金退退给承包人。3)承包人应签订订、遵守如招招标文件所附附格式的合同同协议书，如如需要可进行行适当修改。4)提出用水、用用电申请经发发包人批准，其其费用按工程程总造价的1%支付给发包包人，承包人人负责完成由由设置点起至至施工区域内内的水、电、通通讯线路的架架设及施工区区域内的施工工通道的修建建。5)专门用于本工工程的施工由由承包人或发发包人提供的的所有设备、临临时设施和材材料一经运至至现场，即应应视为是专门门供本工程施施工使用。承承包人除将上上述物品在现现场各部分之之间转移外，如如果没有工程程师的书面同同意，不得将将上述物品运运出现场。6)除合同另有规规定外，发包包人无论何时时均不对上述述承包人或发发包人提供的的设备、临时时设施和材料料的损失或损损坏承担任何何责任。7)发包人负责采采购的设备、材材料，由发包包人负责运至至双方商定的的工地仓库或或地点，经双双方清点验收收办理交接手手续，其保管管责任由承包包人承担。8)食宿由承包人自理理，职工管理理由承包人负负责。三、施工组织设计计和工期9．进度计划9.1承承包人提供施施工组织设计计(施工方案)和进度计划划的时间：待定工程师确确认的时间：：工程师应于于收到承包人人提交的施工工组织设计((或施工方案案)和进度计划划后7天内批复。9.2工工程中有关进进度计划的要要求：在任何的时时候，如果在在工程师看来来工程的实际际进展与第9.1款中规定定的已经同意意的施工进度度计划不符时时，根据工程程师的要求，承承包人应编制制一份修改的的施工进度计计划，并说明明为保证工程程按期完工而而对施工进度度计划所作修修改。10.开工及延期开工10.1工程开工承包人在在收到工程师师的开工通知知后，应在合合理的时间内内尽早开工，并并按进度计划划进行施工。工工程师的开工工通知将在投投标书附录中中规定的时间间内发出。10.2如发生延延期开工：工工程师将向承承包人发出书书面警告，限限令其在收到到书面警告后后的3天内开工并并采取有效措措施赶上进度度。承包人还还应在向工程程师报送修订订的进度计划划的同时，编编制一份赶工工措施报告报报送工程师审审批，赶工措措施应以保证证工程按期完完工为前提调调整和修改进进度计划。若若采取赶工措措施后仍未能能按合同规定定的完工日期期完工。承包包人除自行承承担采取赶工工措施所增加加的费用外，还还应支付逾期期完工违约金金。11暂停施工11.1根据监理理工程师的指指示，承包人人应在要求的的时间内，以以监理工程师师认为必要的的方式暂停工工程或某部分分工程的施工工，工程师在在提出要求后后48小时内提出出书面处理意意见。在暂停停施工期间，对对工程进行工工程师认为必必要的妥善保保护，并保障障其安全，若若不属于下列列情况则应运运用第11..2款。合同中另另行规定的：：承包人的的过失或违约约或责任而引引起的必须暂暂停；因施工现现场气候原因因，必须暂停停；为了工程程的合理施工工或为了工程程或部分工程程的安全，而而必须暂停。11.2根据第111.1款规定，在在适用于本款款的情况下，工工程师应与发发包人和承包包人协商之后后决定；按第122条规定，给给予承包人延延X的工期；11.3如果根据据工程师的书书面指示暂停停了工程或部部分工程的进进度，从暂停停之日算起的的7天内工程师师没有允许复复工，(除非此种暂暂停属于第111.1.1、11.1.2、11.1.3或款款中规定的情情况)，承包人可可向工程师发发出要求复工工的通知，要要求在工程师师收到通知的的3天内对暂停停的工程或部部分工程继续续施工。如果果在上述时间间内没有得到到批准复工，承承包人可以把把这种停工视视为是发包人人的违约事件件。12.工期延误12.1除非下列列原因造成竣竣工日期推迟迟的延误，经经工程师确认认后，工期才才可相应顺延延；额外的或或附加的工程程量增加；不可抗力力；12.2承包人提提交延期通知知：承包人在首次出现现第12.1款情况后后的7天内应通知知工程师，并并向发包人提提交一份副本本；承包人在向工程师师提交了任何何延X工期的通知知后7天内，或者者在工程师同同意的其他合合理时间内，承承包人应详细细说明他认为为自己有权要要求延X完工时间的的具体情况，以以便发包人可可以及时对他他申述的情况况进行研究。12.3非上述原原因，承包人人不能按合同同约定的时间间竣工，承包包人应承担违违约责任。应应向发包人支支付每延期一一天承担违约约金人民币XX元的违约金金，以此类推推，工程超过过20天，自21天起每天扣扣乙方违久金金5000元。发包人人可从应向承承包人支付的的任何工程款款中扣除此项项赔偿费或其其他方式收回回此款，此赔赔偿费的支付付并不能解除除承包人应完完成工程的责责任或合同规规定的其他责责任。13.工程竣工13.1工期提前前本发包人人鼓励承包人人比合同约定定的工期提前前竣工，但发发包人不支付付其他费用。13.2加快工程程进度在承包人无权延XX工期的情况况下，如工程程师认为工程程或部分工程程的进度太慢慢，不能按“竣工时间”完成时，应应通知承包人人采取工程师师同意的必要要措施，加快快进度以便按按时竣工，承承包人对采取取这些措施无无权另收费用用，如承包人人为履行本条条款规定的责责任所采取的的措施，使发发包人增加监监督费，这些些费用应由发发包人向承包包人收回，也也可由发包人人从承包人得得到的金额中中扣除。工程程师应通知承承包人，同时时提交一份副副本给发包人人。四、质量与验收14.工程质量本工程实实行工程建设设监理制，发发包人全权委委托工程师对对质量实行控控制管理，行行使质量否决决权，并以现现行的国家施施工验收技术术规范、建筑筑安装工程质质量检验评定定标准和设计计图纸、施工工设计说明书书、设备说明明书、设计变变更等技术文文件作为质量量检查的评定定依据，施工工质量达不到到规范和设计计要求时，承承包人必须返返工，并承担担由此发生的的费用。工程程完工经建设设工程质量监监督部门对本本合同项目质质量进行评定定，整体工程程验收应全部部达到省优质质工程标准。如如达不到省优优质工程按工工程总造价的的5%处施工单位位违约金。15.隐隐蔽工程和中中间验收15.1隐蔽工程程覆盖前的检检查未经工程程师批准，工工程的任何部部分都不能覆覆盖，当任何何部分的隐蔽蔽工程或达到到中间验收部部位已经具备备检验条件时时，承包人应应在隐蔽工程程或中间验收收前48小时以书面面形式通知工工程师，工程程师应参加对对这部分工程程的检查和验验收，并且不不得无故拖延延。工程师在在接到承包人人通知24小时后没有有批复，承包包人可以覆盖盖这部分工程程。验收不合合格，承包人人在工程师限限定的时间内内修改后重新新验收。15.2剥露和开开口承包人应应按工程师随随时发出的指指示，对工程程的任何部分分剥露或开口口，并负责使使这部分工程程恢复原样，若若这部分工程程已按15.1款的要求求覆盖，而剥剥露后查明其其施工符合合合同规定，则则工程师应在在与发包人和和承包人协商商后，确定承承包人在剥露露或开口的恢恢复和修复等等方面的费用用，并将其数数额追加到合合同价格上。若属承包包人责任发生生的费，应由由承包人承担担。16.工工程调试调试费用用的承担调试费由承承包人承担，发发包方不另行行支付。五、安全全施工17.安安全施工与检检查17.1承包人应应保持现场安安全，在工程程施工、竣工工及保修过程程中，承包人人应当：全面关照照所有留在现现场的人员安安全，保持其其管辖范围内内的现场和尚尚未完工的和和发包人尚未未占用的工程程处于有条不不紊的状态，以以免发生人身身事故。17.1.2在需要的的时间和地点点，或根据有有关当局要求求，自费提供供和维持所有有灯光、护板板、栅栏、警警告信号和值值班，以及对对工程进行保保护或为公众众提供安全和和方便；17.2安全事故故概由承包人人负责，发包包人不负任何何责任。17.3安全要求求：按照国家家现行施工安安全操作规程程和有关强制制性标准的规规定组织施工工，不准搭设设竹脚手架，提提升机具必须须有“三证”，用电符合合安全要求。18.安全防护承包人还还应采取一切切合理措施在在合同实施中中保护现场附附近的环境，以以避免因其施施工引起的污污染、噪声和和其他因素对对公众或公众众财产等造成成伤害或妨碍碍。如因承包包人施工措施施不当或承包包人的其他原因，危及及施工场地周周围，造成安安全隐患，由由此发生的费费用由承包人人承担。19.事故处理无论在工工程施工期间间或是在保修修期内，如果果在工程的任任何部分中发发生事故或其其他事件，工工程师认为进进行紧急补救救或其他工作作或修理是工工程安全的紧紧急需要，而而承包人无能能力或不愿立立即进行此类类工作或修理理时，发包人人可在工程师师认为必要时时，雇佣其他他人员从事该该项工作或修修理，并支付付有关费用。如如果工程师认认为由发包人人如此完成的的工作或修理理按合同规定定应由承包人人自费进行，则则经与发包人人和承包人商商议后，工程程师将确定此此项工作的全全部费用，并并由发包人向向承包人索回回，发包人可可从将付或应应付给承包人人的工程款中中扣除，工程程师应通知承承包人，并将将一副本交发发包人。但在在发生上述情情况下，工程程师应尽快通通知承包人。六、合同同价款与支付付20.合同价款款及调整20.1合同价款款采用方式本工程为为固定合同总总价，除非另另有规定，本本工程的中标标价格在合同同实施期间不不因人工、材材料和设备等等市场变化因因素而变动。20.2因招标人人提出的设计计变更或工程程量增减允许许按实增减造造价：并按投投标书同等比比例优惠。21.工程预付款款本工程无无预付款22.工程量确认认22.1除另有规规定外，工程程师将按照合合同通过计量量来核实确定定已完成的工工程量和价值值，当工程师师要对已完工工的工程量进进行计量时，应应适时地通知知承包人参加加。22.1.1按进进度提交已完完工程量报告告时间是：3天内。承包人应应提供工程师师要求的一切切详细资料。工程师接接到报告后7天内进行计计量，并在计计量工作开始始前24小时通知承承包人参加计计量。工程师在在约定的时间间内未进行计计量，则承包包人报告中开开列的工程量量应视为正确确，作为工程程价款支付的的依据。如果果承包人不参参加或由于疏疏忽而未派代代表参加计量量，则工程师师进行的或由由他批准的计计量结果应视视为正确，作为工程价价款支付的依依据。但工程程师如果不按按约定时间通通知承包人参参加计量，导导致承包人不不能参加计量量，该计量结结果无效。22.2计量方法法除非合同同中另规定，无无论通常的和和当地的习惯惯如何，工程程的计量均应应按1999年《XX省建设工程程预算定额》和2002年《XX省统一安装工程基价表》中规定的《工程量计算规则》的标准。22.3计量单位位除了合同另有规定定外，所有计计量单位均应应符合1999年《XX省建筑工程程单位估价表表》和2002年《XX省统一安装装工程基价表表》中规定的的《工程量计计算规则》的的标准。23.工程款(进进度款)支付按招标文文件中“投标人须知”第7.4条确定定。七、材料料设备供应24.发发包人供应材材料设备包括主机机、热水锅炉炉、空气处理理机组、阀门门、温控器、风风机盘管、冷冷冻冷却、水水泵、冷却塔塔。25.承包人采购购材料设备25.1除另有约约定外，承包包人负责完成成本合同工程程施工所需的的其他材料、设设备的采购、验验收、运输和和保管。25.1.1符合合合同规定和和工程师要求求的品种和等等级；符合国国家标准要求求。25.1.2随时按工工程师的要求求，在制造、加加工或准备地地点或现场，或或在合同规定定的其他地方方进行检查；；在用于工工程之前，承承包人应按发发包人的要求求，提交有关关的材料样品品，以供检验验；在材料用用于工程之前前，必须向工工程师提交制制造厂家出具具的材料质量量证明，证明明该材料质量量是合格的；；承包人应应将他与合格格的材料供应应部门签订的的材料供应协协议副本提交交工程师。25.2清除不合合格的工程材材料或永久设设备工程师有有权随时发出出下述指示：：在指示中中规定的时间间内，将不符符合合同规定定的材料从现现场搬走；用合格适适用的材料取取代原来的材材料；尽管先前前已进行了检检验，但工程程师认为下述述方面仍不符符合合同规定定的工程均要要拆除和重新新施工：1)材料或工艺；；2)承包人所做的的或由他负责责的设计。25.3承包人不不执行上述指指示，应承担担的违约责任任为：采取补补救措施，并并承担由此增增加的费用和和工期延误责责任。八、工程程变更26.工程设计变变更26.1确定变更更价款工程设计计变更按通用用合同条款第第29条规定执行行。施工中如如发生经工程程师确认的设设计变更，变变更合同价款款按通用合同同条款第31条规定执行行。26.2承包人提提出变更价款款的时间是：：确定工程变变更后14天内；26.3发包人确确认变更价款款的时间表：：收到承包人人变更报价书书后14天内对变更更报价书进行行审核确认后后通知承包人人。26.4双方对变变更价款不能能达成一致意意见时的解决决办法和时间间要求：工程程师可暂定他他认为合适的的价格，并应应将其暂定的的变更处理意意见通知发包包人和承包人人，此时承包包人应遵照执执行。但发包包人和承包人人均有权在收收到工程师变变更决定后的的28天内要求按按《建设工程程施工合同》(GF-1999-0201)中通用合同条款第37条关于争议的约定处理，若在此时限内双方均未提出上述要求，则工程师的变更决定即为最终决定。九、竣工工验收与结算算27.竣工验收27.1承包人向向工程师提交交完整竣工资资料的份数为为：肆份提交的时时间是：提交交竣工验收报报告的同时。27.2承包人向向工程师提交交竣工图的份份数为：五份份提交的时时间是：提交交竣工验收报报告的同时。27.3承包人向向工程师提交交竣工验收报报告的时间是是：合同规定定的全部工程程完工后28天内。27.4竣工时间间整个工程程应按投标书书附录中规定定的全部工程程从开工日算算起的时间内内完成，或者者在第12条允许的延X的工期内完完成。28.竣工结算28.1承包人向向工程师提交交竣工结算书书的时间是：：竣工验收报报告发包人认认可批复后28天内。28.2工程师收收到竣工结算算书后提出审审核意见的时时间是：28天内。28.3竣工结算算书承包人向向工程师提交交的竣工结算算书，应附有有支持文件，并并详细说明以以下内容：按照合同同完成的全部部工程的最终终价值；承包人认认为应付的任任何追加金额额；承包人认认为按照合同同将付给他的的其他金额。上述其他他金额应单独独列出。28.4结算根据第229.6款，在在缺陷责任证证书签发后的的14天之内，承承包人应交给给发包人一份份书面结算单单，同时给工工程师一份副副本，确认最最终申请的总总额包括了合合同中发生的的或与合同有有关的所有应应付给他的最最终金额。28.5最终付款款证书工程师认认为按照合同同最终应付的的款额；发包人应应支付给承包包人，或承包包人应支付给给发包人的余余额。29.质量保修29.1保修期保修期计算时间是是：从工程师师按第27..4条规定批批准的工程实实质竣工之日日算起。工程程各部位保修修期限按建设设部第80号令执行。29.2修补缺陷陷工程师在在保修期期满满之前，指示示承包人重建建、修补缺陷陷、差缩损失失或其它毛病病时，承包人人应在保修期期内或期满后后的14天之内实施施工程师指示示的上述所有有工作，如承承包人为外省省企业，保修修期内必须与与发包人协商商派驻工地现现场维修人员员直至保修期期满。29.3修补缺陷陷的费用如果工程程师认为修补补缺陷的必要要性是由下述述情况造成，则则第29.2款所述的的全部工作应应由承包人自自费完成；未按合同同规定使用材材料、工程设设备或工艺；；承包人负负责设计的部部分永久工程程出现了缺陷陷；由于承包人的疏忽忽或者未能按按合同规定履履行承包人应应承担的责任任。如果工程师认为修修补缺陷的必必要性是由其其他原因造成成的，发包人人应按合同规规定在合同价价格上追加相相应的费用或或向承包人支支付这部分。29.4承包人在在合理时间内内未能执行工工程师修补缺缺陷的指示时时，发包人有有权雇用其他他人来完成这这项工作。如如果这些工作作按合同规定定应由承包人人自费完成，那那么工程师在在与发包人和和承包人商议议之后确定所所有有关的费费用，这些费费用应由承包包人支付。29.5承包人调调查缺陷的原原因在保修期期满之前，如如工程出现缺缺陷或其他毛毛病，工程师师可指示承包包人在发包人人的指导下调调查原因。29.55.1如果这些缺缺陷或其他毛毛病不属承包包人的合同责责任，工程师师应在与发包包人和承包人人商议之后决决定，承包人人进行这项调调查的费用由由发包人支付付。29.55.2如果这些缺缺陷或其他毛毛病属承包人人的合同责任任，则上述调调查工作的费费用应由承包包人支付。并并且根据本条条，承包人应应自费修补些些缺陷或其他他毛病。29.6工程师师签发缺陷责责任证书后送送给发包人，并并将一副本交交给承包人，申申明承包人已已于某日前尽尽其责任施工工、峻工、保保修并符合发发包人要求。缺缺陷责任证书书应由工程师师在最迟的保保修期满，或或根据合同第第29.2条和29.5条规定，任任何被指令进进行的工作已已完成，并符符合工程师要要求的21天内发出缺缺陷责任证书书。29.77在保修期满满后14天内，发包包人出具证明明，把保留金金付给承包人人(不计利息)。十、违约约、索赔和争争议30.违违约30.11承包人违约约30.11.1承包人违约约和补救如果承包包人破产或者者承包人违反反了合同规定定，工程师应应向发包人提提供证明，并并将一份副本本交承包人，他他认为承包人人有下行为时时：1)已不不再履行合同同；2)无正正当理由而未未能按第10.1款开工；；3)按第第25.2款发出指指示的7天内未能采采取相应行动动；4)无视视工程师事先先的书面警告告，仍一贯或或公然忽视履履行合同的责责任；则发包人人在向承包人人发出通知的的14天后，可以以进驻现场和和工程，将承承包人驱逐出出现场而不因因此使合同无无效，或解除除合同规定的的承包人的任任何义务和责责任或影响合合同授予发包包人及工程师师的各种权力力，发包人可可自行完成剩剩余工程，或或雇佣其他承承包人完成剩剩余工程。当当发包人或上上述其他承包包人认为合适适时，可使用用按合同规定定用于本工程程的原承包人人的一切设备备、临时设施施和材料。在在任何时候，发发包人都可以以出售上述原原承包人的设设备、临时设设施和未用的的永久设备及及材料，将出出售收入作为为按合同规定定承包人应付付或将付给发发包人的款额额。30.11.2在没收日进进行的估价在第300.1.1款规规定的进驻和和驱逐后，工工程师应尽快快证明：(1)在在上述进驻和和驱逐时，承承包人根据合合同实际完成成的工作已经经合理地得到到或应得到的的款额。(2)未未用或已部分分使用的材料料、承包人设设备和临时设设施价值(如果有)。没收后的付款在第款规定的进驻驻和驱逐后，承承包人仅有权权得到有工程程师证明的承承包人已合格格完成的工程程量而应支付付给他的，并并扣除了发包包人应得金额额。如果发包包人应得金额额超过承包人人已经完成工工作应支付给给他的金额，则则承包人应将将超出部分视视为承包人欠欠发包人而应应偿还的债务务。30.11.4协议利益转转让给发包人人在第300.1.3款规定的进进驻和驱逐后后的14天内，如果果工程师指示示，而且法律律许可，承包包人应将其为为本合同的目目的而签订的的任何协议的的利益，如工工程施工、提提供材料、货货物、服务等等协议的利益益转让给发包包人。31.争争议31.11工程师的决决定如果发包包人和承包人人因履行合同同而发生争端端，包括对工工程师的观点点、指示、决决定、证书或或估价产生争争议时，首先先应以书面形形式提交工程程师，并将此此件复印提交交另一方。工工程师在收到到信件后的7天必须将其其决定通知发发包人和承包包人。只要合同同未终止，承承包人在各种种情况下都应应继续认真施施工。如果发发包人和承包包人任何一方方对工程师的的决定不满意意，则接到决决定后的14天内；或者者发包人在收收到要求调解解的信件后的的7内未能发出出他的决定的的通知，则任任何一方可将将其准备提交交仲裁或告到到法院的意向向通知另一方方，并通知工工程师。这个个通知确立了了可以提交仲仲裁或法院裁裁决的权力，如如果没有发出出这个通知，仲仲裁或法院裁裁决不能开始始。如果工程程师已经将有有关争端事项项所做的决定定通知了发包包人和承包人人，而发包人人和承包人在在收到工程师师对该争端所所做决定的14天内，又未未发出打算把把该争端提交交仲裁或法院院裁决的通知知，则工程师师作出的决定定即为最终决决定，并对发发包人和承包包人均具有约约束力。31.22友好解决甲、乙双双方可将争端端提交有关的的合同管理部部门，以求得得调整，如果果争端在双方方协商或提交交有关合同管管理部门后21天内得不到到友好解决，可可以提交仲裁裁或法院裁决决。31.33仲裁仲裁可以以在工程完成成之前或峻工工之后进行。但但发包人、工工程师和承包包人的责任在在工程施工过过程中不得因因正在进行中中的仲裁而改改变。除了仲仲裁决定中另另有规定外，仲仲裁费用应由由败诉方承担担。31.44双方发生经经济合同纠纷纷，可经建设设行政主管部部门进行调解解，调解不成成时，按下列列任一方式解解决：31.44.1向在签订协协议书时共同同协商确定的的本合同的仲仲裁委员会申申请仲裁；31.44.2向人民法院院起诉。十一、其其他32.合合同生效及终终止32.11本合同自合合同签定之日日起生效。32.22承包人按合合同规定尽其其责任施工、竣竣工和修补缺缺陷并符合工工程师的要求求，只有第29.6条规定的缺缺陷责任证书书能视为对合合同结束的认认可。且发包包人按合同规规定全部支付付完毕后，合合同即告终止止33.合同份数33.1本合同同正本贰份；；副本陆份。33.2合同正正本：发包人人、承包人各各持壹份。合同副本：：发包人伍份份、承包人壹壹份。合同附件一：承包人承揽本工程程项目一览表表(招标范围内工程内内容)建设工程名称建设规模建筑面积(平方米)工程造价(元)每平方米造价(元元)开工日期竣工日期注：《工工程质量保修修书》内容由由投标人填写写合同附件二：工程质量保修书发包人((全称)：承包人((全称)：为保证((工程名称)在合理使用用期限内正常常使用，发包包人承包人协协商一致签订订工程质量保保修书。承包包人在质量保保修期内按照照有关管理规规定及双方约约定承担工程程质量保修责责任。一、工程程质量保修范范围和内容质量保修修范围包括基基础工程、主主体结构工程程、屋面防水水工程和双方方约写的其他他土建工程、以以及电气管线线、上下水管管线的安装工工程，供热、供供冷系统工程程等项目。具体质量量保修内容双双方约定如下下：二、质量量保修期质量保修修期从工程实实际竣工之日日算起。分单单项竣工验收收的工程，按按单项工程