一级建造师资格考试含下载答案

一级建造师资格考试含下载答案第一部分单选题（100题）1、室内地面涂料防水的防水层完工后，应进行蓄水试验，蓄水时间为()。A:6～12hB:24～48hC:48～72hD:12～24h【答案】：B2、水泥粉煤灰碎石桩CFG桩)褥垫层压实宜采用的施工方法是（）。A:重锤夯实法B:强夯法C:静压法D:振动碾压法【答案】：C3、火灾报警系统的功能与构成说法错误的是（）。A:迅速通告监控室或监控分中心，结合隧道交通信号监控的控制，阻止洞外车辆进入故障隧道B:自动报警系统由洞内火灾自动检测设备、监控分中心（监控所）的火灾报警控制器以及传输通道等组成。C:人工手动报警系统通常是在隧道内每100m间距的消防洞处设一个手动报警按钮D:通告消防系统启动消防水泵，并且通知消防部门及时进行灭火、救援等活动【答案】：C4、

VSAT系统中，不属于主站构成设备的是()。

A:接口单元B:射频设备C:TDMA终端D:工作站【答案】：D5、下列属于高墩的是（）。A:桥墩高度为10mB:桥墩高度为40mC:桥墩高度为20mD:桥墩高度为30m【答案】：B6、当基坑开挖中出现大范围的流沙（土）险情时，应及时采取的措施是（）。A:人工降低地下水位B:截水防渗C:土质改良D:回土压顶【答案】：D7、当混凝土发生离析、泌水严重时，需进行二次搅拌。关于“二次搅拌”的正确的是（）。A:泌水较多时.添加减水剂搅拌B:二次搅拌时不得加水C:二次搅拌时，添加水泥与缓凝剂搅拌D:可_加水和水泥，以保持其原水灰比不变【答案】：D8、(2021年真题)下列应使用A级材料的部位是（）。A:疏散楼梯间顶棚B:展览性场所展台C:厨房内固定橱柜D:消防控制室地面【答案】：A9、根据《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009），施工组织设计应由（）主持编制。A:总承包单位技术负责人B:施工单位技术负责人C:项目技术负责人D:项目负责人【答案】：D10、某轻轨工程，原计划采用甲工艺进行施工，计划工期835天，后经价值工程优化，决定采用乙工艺代替甲工艺，达到了同样的施工质量，且工程成本未变，但工期提前了250天，同时减少业主贷款利息上千万元。根据价值工程原理，该提高建设项目价值的途径属于（）。A:功能提高，成本降低B:功能提高，成本不变C:功能不变，成本降低D:功能不变，成本不变【答案】：C11、视频监控系统的摄像机安装，在满足监视目标视场范围要求下，室内安装高度离地不宜低于（）。A:3.0mB:2.2mC:2.5mD:3.5m【答案】：C12、《公路水运工程安全生产监督管理办法》第五十六条规定施工单位未按照规定设置安全生产管理机构的，责令限期改正，可以处（）以下的罚款。A:10万元B:5万元C:15万元D:7万元【答案】：B13、根据《政府和社会资本合作建设重大水利工程操作指南(试行)》，项目公司向政府移交项目的过渡期是（）个月。A:3B:12C:24D:6【答案】：B14、关于挖孔灌注桩施工技术要求的说法，正确的是（）。A:孔口处应设置高出地面不小于300mm的护圈B:桩径大于1.5m时，护壁混凝土的强度等级应不小于C25C:采用混凝土护壁支护的桩孔，全部挖完后护壁D:桩孔直径应符合设计规定，孔壁支护可以占用桩径尺寸【答案】：A15、按规定，连续长度（）以上的路线方案的调整属于重大设计变更。A:2kmB:12kmC:10kmD:4km【答案】：C16、关于构筑物混凝土的施工，以下说法错误的是（）。A:对于地下工程，拆模后及时回填土控制早期、中期开裂B:对于大型给排水混凝土构筑物，合理设置后浇带有利于控制施工期间的较大温差与收缩应力，减少裂缝C:砂和碎石要连续级配，含泥量不能超过规范要求D:在满足混凝土运输和布放要求前提下，要尽可能增大入模坍落度【答案】：D17、下列导致施工质量事故发生的原因中，属于管理原因的是（）。A:施工工艺错误B:操作者选用不合适施工方法C:盲目追求利润，偷工减料D:材料检验不严【答案】：D18、海水环境港口与航道工程混凝土配合比设计中，按耐久性要求，对（）有最小值的限制。A:水胶比B:用水量C:细骨料用量D:胶凝材料用量【答案】：D19、电杆应安装放电间隙式避雷线，电杆上的避雷线安装应断开()间隙。A:50mmB:400mmC:200mmD:100mm【答案】：A20、某企业向租赁公司租赁一台设备，该设备价格为80万元，租期为5年，每年年末支付租金，折现率为10%，附加率为4%。采用附加率法，该企业每年向租赁公司支付租金为（）万元。A:20.5B:23.6C:27.2D:16.8【答案】：C21、受承包人委托编制的竣工结算应有工程造价咨询机构（）签字、盖章。A:法定代表人B:技术总监C:经营业务人员D:财务总监【答案】：A22、政府部门应当自受理消防验收申请之日起（）日内组织消防验收，并出具消防验收意见。A:15B:10C:20D:5【答案】：C23、

在电源系统中，()可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电。

A:保护地B:交流工作地C:防雷接地D:直流工作地【答案】：A24、价格调整公式A:预付款的支付和扣回B:已按现行价格计价的变更金额C:质量保证金的扣留和支付D:未按现行价格计价的索赔金额【答案】：D25、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，对不能计量的措施项目（即总价措施项目），措施项目清单中仅列出了项目编码和（）。A:补充项目B:项目名称C:工程量D:项目特征【答案】：B26、以下不属于水利工程建设监理单位资质专业的是（）。A:机电及金属结构设备制造监理B:水利工程施工监理C:水利工程建设环境保护监理D:水土工程移民监理【答案】：D27、可以用作填方土料的土料是（）。A:有机质大于5％的土B:淤泥C:含水量符合压实要求的黏性土D:淤泥质土【答案】：C28、关于借款合同的说法,正确的是（）A:借款合同为有偿合同B:自然人之间的借款合同,自贷款人提供借款时生效C:借款合同必须采用书面形式D:借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效【答案】：B29、下述现金流量中，属于筹资活动流出的是（）。A:购建长期资产所支付的现金B:投资所支付的现金C:偿还债务所支付的现金D:支付的各项税费【答案】：C30、下列属于隧道现场监控量测必测项目的是（）。A:围岩压力B:围岩体内位移(洞内设点)C:围岩体内位移(地表设点)D:净空变化【答案】：D31、关于换填地基的说法，正确的是（）。A:灰土应拌合均匀并应当天铺填夯压B:上下两层的缝距不得小于1000mmC:可以在柱基、墙角及承重窗间墙下接缝D:粉煤灰垫层每层验收后应晾晒后再铺填上层或封层【答案】：A32、于大体积混凝土保湿养护持续时间最小值的说法，正确的是（）d。A:28B:10C:14D:21【答案】：C33、泥沙颗粒的（）大于0．1mm的海岸为沙质海岸。A:公称粒径B:中值粒径C:最小粒径D:最大粒径【答案】：B34、道路无机结合料稳定基层中，二灰稳定土的（）高于石灰土。A:抗冻性B:早期强度C:干缩性D:板体性【答案】：A35、（2017年真题）根据《民法典》，建设用地使用权自（）时设立。A:划拨B:转让C:支付出让金D:登记【答案】：D36、下列情况不属于灼烫的是（）。A:强酸或强碱引起的灼伤B:火焰引起的烧伤C:火灾事故引起的烧伤D:高温物体引起的烫伤【答案】：C37、

碳素结构钢按照（）的下限值将其分为四个级别。

A:耐磨性B:可塑性C:屈服强度D:导电率【答案】：C38、利用绿化代替场地硬化，属于绿色工程施工中的（）。A:节地与施工用地保护B:节水与水资源利用C:节能与能源利用D:节材与材料资源利用【答案】：A39、（2020年真题）建筑工人实名制管理费应计入（）。A:其他项目费B:分部分项工程费C:措施项目费D:规费【答案】：C40、飞机在跑道上起飞通常是（）。A:不考虑风向B:在顺风情况下C:在逆风情况下D:在无风情况下【答案】：C41、固定资产最基本的特征是（）。A:单位价值较高具有可衡量的未来经济利益B:使用期限长C:成本能够可靠地计量D:可供企业营业使用【答案】：D42、乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，把该套设备卖给了丙。下列说法正确的是（）。A:如果设备已经交付给丙，则合同有效B:如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效C:由于乙有处分权，因此买卖合同有效D:如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效【答案】：B43、单位工程预验收时，可不参加的是()。A:总监理工程师B:施工单位项目负责人C:专业监理工程师D:勘察单位项目负责人【答案】：D44、（）是实施“宽带提速”和“光进铜退”的技术基础。A:PONB:HDSLC:ATMD:ADSL【答案】：A45、市政工程的项目编码中，工程分类顺序码的数字标识是（）A:3B:1C:4D:2【答案】：C46、企业实施科学化、规范化安全管理的工作基础是（）。A:安全预评价制度B:“三同时”制度C:伤亡事故报告处理制度D:安全检查制度【答案】：A47、某建设工程发生一起质量事故,经调查分析是由于“边勘察、边设计、边施工”导致的。则引起这起事故的主要原因是()。A:社会、经济原因B:管理原因C:人为事故和自然灾害原因D:技术原因【答案】：A48、于构件式玻璃幕墙横梁安装的说法，正确的是（）。A:铝合金型材跨度大于1.2m时，其截面主要受力部位的厚度不应小于1.5mmB:横梁与立柱连接处，设置柔性垫片或预留1～2mm的间隙C:钢型材其截面主要受力部位的厚度不应小于2.0mmD:铝合金型材跨度不大于1.2m时，其截面主要受力部位的厚度不应小于1.5mm【答案】：B49、用滑模摊铺机摊铺混凝土路面，当混凝土坍落度小时，应采用（）的方式摊铺。A:低频振动、高速度B:高频振动、高速度C:低频振动、低速度D:高频振动、低速度【答案】：D50、下列不属于地铁车站盖挖法施工工艺优点的是（）。A:基坑围护结构变形小B:基坑底部土体稳定，隆起小C:施作混凝土结构形成的水平施工缝容易处理D:有效控制基坑周围土体变形【答案】：C51、施工安全风险评估工作包括:①制定评估计划；②开展风险分析；③确定风险等级；④选择评估方法；⑤进行风险估测；⑥编制评估报告。最优的评估步骤是（）.A:①④②⑤③⑥B:①③②④⑤⑥C:①②④③⑤⑥D:①②④⑤③⑥【答案】：A52、出现环境事故时，项目部应立即消除污染，制定措施，防止出现（）。A:伤亡事故B:安全事故C:环境污染D:二次污染【答案】：D53、硬化混凝土的抗硫酸盐侵蚀性能主要与水泥品种有关。水泥中C3A含量是影响混凝土抗硫酸盐侵蚀的主要因素，且（）。A:C3A含量越高，混凝土的抗硫酸盐侵蚀性能越差B:C3A含量越低，混凝土的抗硫酸盐侵蚀性能越差C:C3A含量越高，混凝土的抗硫酸盐侵蚀性能越好D:C3A含量变低，混凝土的抗硫酸盐侵蚀性能不受影响【答案】：A54、设计交底应由（）组织。A:设计单位B:建设单位C:监理单位D:施工单位【答案】：B55、关于外墙外保温工程中的防火隔离带，下列说法错误的是（）。A:采用防火隔离带构造的外墙外保温工程施工前应制作样板墙B:防火隔离带按水平方向分布C:防火隔离带的保温材料，其燃烧性能应为A级D:防火隔离带宽度不应小于250mm【答案】：D56、山区公路中，雨期路基施工地段不宜选择（）。A:砂类士地段B:重黏土地段C:路堑的弃方地段D:碎砾石地段【答案】：B57、

机场障碍物的标志采用棋盘格式时，应采用橙色与（??）相间的颜色。

A:绿色B:白色C:红色D:蓝色【答案】：B58、建造合同收入包括合同规定的初始收入和（）形成的收入。(2014)A:成本加酬金合同B:合同变更、索赔、奖励C:材料销售、奖励D:让渡资产使用权、索赔【答案】：B59、在施工期间，承包商可能遇到不能预见的地下岩石，导致工期拖延,这类凤险应由（）承担。A:发包人和承包人共同B:监理工程师C:承包人D:发包人【答案】：D60、项目经理强令作业人员违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，其行为构成（）。A:重大责任事故罪B:重大劳动安全事故罪C:危害公共安全罪D:工程重大安全事故罪【答案】：A61、基坑验槽方法通常主要采用（）。A:观察法B:经验法C:钎探法D:轻型动力触探【答案】：A62、

在电缆中，五类4对非屏蔽双绞线电缆随着频率增大（）。

A:传输衰减减小,近端串音衰减减小B:传输衰减增大,近端串音衰减增大C:传输衰减减小,近端串音衰减增大D:传输衰减增大,近端串音衰减减小【答案】：D63、隧道通风控制系统是根据一氧化碳/透过率检测器及()检测到的环境数据及交通量数据等控制风机的运转进行通风，同时控制风机的运行台数、风向、风速、运行时间，实现节能运行和保持风机较佳寿命的控制运行。A:温度检测器B:压力检测器C:亮度检测器D:风速风向检测器【答案】：D64、裁判执行中，当事人自行达成和解协议时的处理，一方当事人不履行和解协议的，人民法院（）。A:可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行B:告之另一方当事人重新申请执行C:终止执行D:告之当事人重新起诉【答案】：A65、（2020年真题）下列建设工程施工合同中。属于无效合同的是（）。A:发包人对投标文件有重大误解订立的合同B:承包人以胁迫手段订立的施工合同C:工程价款支付条款显失公平的合同D:依法必须进行招标的项目存在中标无效情形的合同【答案】：D66、矿业工程测量中，通过用一个立井或通过两个立井的定向，称之为（）。A:参照物定向B:几何定向C:物理定向D:对比定向【答案】：B67、

某工程施工合同约定采用造价信息进行价格调整。施工期间，项目所在地省级造价管理机构发布了工人工资指导价上调10%的通知并即时生效，该工程在颁布通知当月完成的合同价款为300万元，其中人工费为60万元（已知该人工费单价比发布的指导价高出30%），则该工程当月人工费结算的做法是（）。

A:由总监理工程师确定新的单价B:按照通知要求上调10%C:由发承包双方协商后适当调整D:不予上调【答案】：D68、静态炉窑与动态炉窑砌筑的不同点不正确的是（）。A:砌筑顺序自上而下进行B:每环砖均可一次完成C:不必进行无负荷试运转D:起拱部位应从两侧向中间砌筑【答案】：A69、关于施工图预算对建设单位的作用，下列说法错误的是（）A:施工图预算是建设单位编制工程量清单的依据B:施工图预算是建设单位安排建设资金计划的依据C:施工图预算是建设单位确定建设工程项目造价的依据D:施工图预算是建设单位作出投资决策的依据【答案】：D70、以下应采用联合基础的设备是（）。A:汽轮机B:锻压设备C:洗涤塔D:轧钢机【答案】：D71、用于城市地下管道全断面修复的方法是（）。A:密封法B:内衬法C:灌浆法D:补丁法【答案】：B72、浅基坑的支护技术中，（）适用于一般黏性土、面积大、开挖深度应在5m以内的浅基坑支护。A:斜柱支撑B:锚拉支撑C:叠袋式挡墙支护D:挡土灌注桩支护【答案】：C73、某装饰企业施工的M项目于2012年10月工程完工时只发生材料费30万元，项目管理人员工资8万元，企业行政管理部门发生的水电费2万元。根据现行《企业会计准则》，应计入工程成本的费用为（）万元。A:30B:38C:32D:40【答案】：B74、下列处理方法中，不属于水利工程施工合同争议的处理方法是（）。A:仲裁B:投诉C:友好协商解决D:诉讼【答案】：B75、在下列水泥混凝土面层铺筑方法中，最先进的铺筑方法是（）。A:滑模机械铺筑B:小型机具铺筑C:碾压混凝土D:三辊轴机组铺筑【答案】：A76、某项目有甲、乙、丙、丁4个方案，依次计算得知各方案的盈亏平衡点生产能力利用率分别为68％、80％、72％和50％，则风险最小的是（）。A:方案甲B:方案乙C:方案丁D:方案丙【答案】：C77、某产品的实际成本是2000，目标成本是1800，各部件的功能指数和成本指数如表所示，则部件ABC的成本改进期望值分别为（）。A:200，20，-20B:140，-40，-100C:74，56，70D:60，60，80【答案】：A78、铁路隧道围岩分级中，（）最适合工程建设。A:Ⅳ级B:Ⅱ级C:Ⅲ级D:Ⅰ级【答案】：D79、实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起（）天内，由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。A:30B:15C:7D:28【答案】：A80、在国际工程承包中，承包商收受业主的预付工程款之前，必须交出由有资格的银行出具的预付款保函’保函中的金额应（）。A:由双方约定B:低于预付款金额C:高于预付款金额D:与预付款金额相同【答案】：D81、关于施工总平面图管理的说法，错误的是（）A:分包可以随意更改施工平面图B:应根据不同的施工阶段绘制阶段性的施工总平面图C错误，施工分包单位对己批准的施工总平面布置，不得随意变动。C:工程实行施工总承包的，施工总平面的管理由总承包单位负责D:应对施工总平面布置进行动态管理【答案】：A82、土的工程性质除表现为坚实系数外，还表现在土的（）性质。A:强度B:刚度C:压实度D:密度【答案】：A83、某工程因发包人原因造成承包人租赁的施工机械窝工10天，该机械市场租赁费及进出场费为1200元/天，台班费1800元/台班，其中台班折旧费280元/台班；计划每天工作1台班，共使用40天，则承包人索赔成立的费用是（）元。A:4000B:12500C:2800D:12000【答案】：D84、通常公路供配电系统主要由（）、变配电所、供配电线路、低压配电箱和接地系统等构成。A:高压电源线路B:10kV电源线路C:低压配电线D:低压电源线【答案】：B85、

根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为350元，承包人投标报价的综合单价为300元。该工程投标报价总的下浮率为5%。结算时，该分部分项工程工程量比清单工程量增加了16%，且合同未确定综合单价调整方法，则对该综合单价的正确处理方式是（）。A:调整为282.63元B:不做任何调整C:调整为257元D:调整为345元【答案】：B86、钢筋的加工安装技术要求中，关于钢筋代换的说法，错误的是（）。A:以高一级钢筋代换低一级钢筋时，宜采用改变钢筋直径的方法来减少钢筋截面积B:应按钢筋承载力设计值相等的原则进行代换C:以高一级钢筋代换低一级钢筋时，宜采用改变钢筋根数的方法来减少钢筋截面积D:用同钢号某直径钢筋代替另外一种直径钢筋时，其直径变化范围不宜超过4mm【答案】：C87、1kV及以下电机使用500~1000V摇表，绝缘电阻值不应低于（）A:5MΩ/kVB:0.5MΩ/kVC:2MΩ/kVD:1MΩ/kV【答案】：D88、某工程现场临时用水总量为Q=12L／s，管网中水流速度υ=1．5m／s，该工程现场施工用水的供水管径宜选用（）mm水管。A:200B:250C:150D:100【答案】：D89、甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑业企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该住房的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由（）人民法院管辖。A:丙市B:丁市C:甲市D:乙市【答案】：D90、在电源系统中，()可避免因三相负载不平衡而使各相电压差别过大现象发生。A:防雷接地B:直流工作地C:交流工作地D:保护地【答案】：C91、

质量监督机构应在收到验收质量结论之日后（）个工作日内,将核备（定）意见书面反馈项目法人。。

A:20B:10C:30D:15【答案】：A92、（2018年真题）关于工程变更的说法，正确的是（）。A:工程变更价款未确定之前，承包人可以不执行变更指示B:因政府部门要求导致的设计修改，由业主和承包人共同承担责任C:承包人可直接变更能缩短工期的施工方案D:业主要求变更施工方案，承包人可以索赔相应费用【答案】：D93、在建设工程项目施工过程中，由于实际地质条件与勘察资料不符,而发生了设计变更，使基底换填增加了工程量，对于该新增工程量的综合单价，应（）作为结算的依据。A:由设计单位提出，经发包人确认后B:由发包人提出，经承包人确认后C:由监理工程师提出，经设计单位复核后D:由承包人提出’经发包人确认后【答案】：D94、《水利部生产安全事故应急预案（试行）》属于（），是水利行业关于事故灾难的应急预案。A:国家预案B:专项预案C:部门预案D:总体预案【答案】：C95、施工企业所需的某种材料，年度采购总量为2000吨，材料单价为5000元／吨，一次订货成本为3000元，每吨材料的年平均储备成本为150元，根据经济批量模型，该种材料的经济采购批量为（）吨。A:282.8B:280C:286.4D:284.6【答案】：A96、工程建设工法按级别分类错误的是（）。A:国家级B:省（部）级C:县市级D:企业级【答案】：C97、某土石坝坝高为75m，该地设计地震烈度为9度，其压实度宜采用（）。A:0.98B:1C:0.96D:0.97【答案】：B98、喷锚暗挖法施工时，初期支护施工采用（），二次衬砌模筑施工采用（）。A:从上向下；从上往下B:从上向下；从下往上C:从下向上；从下往上D:从下向上；从上往下【答案】：B99、适用于浅埋大跨度隧道及地表下沉量要求严格而围岩条件很差情况的开挖方法是（）。A:CD法B:CRD法C:双侧壁导坑法D:台阶法【答案】：C100、下列材料的风管，适用于含酸碱的排风系统风管的是（）。A:玻璃纤维复合风管B:酚醛复合风管C:聚氨酯复合风管D:硬聚氯乙烯风管【答案】：D第二部分多选题（100题）1、下列水处理构筑物中，属于城市污水处理构筑物的是（）A:消化池B:氧化沟C:格栅间D:反应池【答案】：A、B、C2、下列参数中，属于流水施工时间参数的有（）。A:工期B:流水节拍C:流水强度D:流水步距【答案】：A、B、D3、泵送剂是用于改善混凝土泵送性能的外加剂，一般由（）组成。A:调凝剂B:引气剂C:减水剂D:膨胀剂【答案】：A、B、C4、下列工程质量事故发生的原因，属于社会、经济原因的有（）。A:“边勘察、边设计、边施工”的工程B:施工单位材料质量检验不严C:施工单位质量控制不严格D:施工单位低报价、中标后偷工减料【答案】：A、D5、以下工作流程属于物质流程组织的有（）。A:投资控制B:钢结构深化设计C:弱电工程物资采购D:设计变更【答案】：B、C6、光缆线路工程中，当光缆线路无法避开雷暴严重地域时，应采用()等防雷措施。A:排流线保护B:避雷针保护C:套钢管保护D:消弧线保护【答案】：A、B、D7、关于裸体井巷的施工质量要求，说法正确的是（）。A:硐室的规格尺寸要求分为机电硐室和非机电硐室B:裸体巷道的光面爆破效果好坏由巷道表面光滑程度评定C:平硐的宽度规格要求在无中线时可以检查平硐的全宽尺寸误差D:对于有提升设备的井筒，其掘进断面的直径误差不允许小于零【答案】：A、C8、关于混凝土施工期间的测温项目与频次的说法，正确的有（）。A:室外气温测量最高、最低气温B:外加剂溶液温度每一工作班不少于2次C:环境温度每昼夜不少于4次D:搅拌机棚温度每一工作班不少于3次【答案】：A、C9、

吊装方法基本选择步骤有（）。

A:技术可行性论证B:进度分析C:安全性分析D:环境分析【答案】：A、B、C10、关于现场宿舍管理的说法，正确的有（）。A:现场宿舍必须设置推拉式窗户B:宿舍内通道宽度不得小于0.8mC:宿舍内的床铺不得超过2层D:宿舍室内净高不得小于2.5m【答案】：C、D11、关于沥青表面处治路面的说法，正确的有（）。2012年A:NoneB:沥青表面处治主要是对非沥青承重层起保护和防磨耗作用C:沥青表面处治路面的使用寿命一般比沥青贯入式路面更长D:可分为单层式、双层式和三层式【答案】：B、D12、一般，利用永久井架凿井时需要改造的内容包括（）。A:增设卸矸台B:增设稳定性连系杆C:立架改造D:对大量悬吊位置的加强处理【答案】：A、B13、

电站汽轮机主要由（）等组成。

A:再热器B:其他辅助设备C:汽轮机本体设备D:空气预热器【答案】：B、C14、下列关于工程合同咨询计价方式的表述，说法正确的是（）。A:社会福利费一般为基本工资的65%-150%B:人月费仅包括咨询人员的月工资C:人月费单价法最常用、最基本的以服务时间为基础的计费方法D:咨询服务费用由酬金、可报销费用、不可预见费用三部分组成【答案】：C、D15、金属饰面板施工包含的工序有（）A:钻眼开槽B:放线C:金属饰面板安装D:固定骨架连接件【答案】：B、C、D16、可以参加安全生产标准化评审的水利生产经营单位有（）。A:从事水利水电工程施工的企业B:从事水利水电工程设计的企业C:小型水利工程项目法人D:水利工程管理单位【答案】：A、D17、关于验槽时必须具备的资料和条件的说法，正确的有（）。A:岩土工程勘察报告B:勘察、设计、建设、监理、施工等相关单位技术人员到场C:地基基础设计文件D:地基处理或深基础施工质量检测报告【答案】：A、B、C、D18、

根据《核子水分-密度仪现场测试规程》（SL275-2014），在使用核子水分-密度仪时，做法正确的是（）。

A:仪器非工作期间，应将仪器手柄置于安全位置B:操作人员应取得上岗证书C:更换仪器内放射源时，应由专业人员现场拆卸放射源，非专业人员不得靠近D:仪器工作时，应由仪器放置地点的3m范围设置明显放射性标志和警戒线【答案】：A、B、D19、关于建筑装饰装修对建筑结构的影响，说法正确的是（）。A:建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能B:当各种增加的装饰装修荷载不能控制在允许范围以内时，应对结构进行重新核验.确认C:建筑装饰装修工程施工中，严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水.暖.电.燃气.通讯等配套设施D:建筑装饰装修工程施工中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体.承重结构【答案】：A、B、C、D20、下列有关编制施工组织设计的内容，说法正确的是（）。【答案】：21、关于超前支护结构施工技术说法错误的是（）A:小导管直径30~50mm，钢管长可达40mB:在隧道洞口段应采用小导管支护C:小导管前后两排小导管的水平支撑搭接长度不应小于1mD:根据地层条件和加固要求，深孔注浆可采取前进式分段注浆、后退式分段注浆等方法【答案】：A、B22、碾压混凝土芯样外观描述评定碾压混凝土的（）。A:均质性B:抗渗性C:力学性能D:密实性【答案】：A、D23、国际上业主方工程建设物资采购的模式主要有（）。A:与承包商约定某些物资为指定供应商B:承包商询价、由业主采购C:业主规定价格、由承包商采购D:业主方自行采购【答案】：A、D24、工程开工前，项目部编制“计量检测设备配备计划书”的依据有（）A:计量检测设备使用说明书B:作业指导书C:质量计划D:施工组织设计【答案】：C、D25、关于公路监控系统主要外场设备基础安装要求的说法中，正确的是（）。A:基础一般采用C25号混凝土现场浇筑，内部配钢筋B:基础顶面一般应预埋钢地脚螺栓C:基础的接地电阻必须≤10ΩD:基础采用暗挖法施工【答案】：A、B26、关于人工挖孔施工要求的说法，正确的有（）。A:施工前应制定安全专项施工方案B:孔口处护圈应与地面水平C:井孔内电缆应为防水绝缘电缆，照明电压安全电压D:挖孔桩施工应按桩号顺序依次开挖【答案】：A、C27、关于分部分项工程施工成本分析的说法，正确的有()。A:分部分项工程成本分析的方法就是进行实际成本与目标成本比较B:分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础C:分部分项工程成本分析的对象为已完分部分项工程D:必须对施工项目中的所有分部分项工程进行成本分析【答案】：B、C28、

下列通风空调工程阀门、部件安装，说法正确的是（）。

A:部件可以随意安装B:钢索预埋套管弯管不应大于2个C:长边大于630mm的防火阀设独立支架D:除尘系统吸入管段调节阀安装在水平管段【答案】：B、C29、材料采购应按照企业（）的要求，依据项目经理部提出的材料计划进行采购。A:质量保证体系B:质量管理体系C:环境管理体系D:技术管理体系【答案】：B、C30、关于建设工程项目进度控制的说法，正确的是（）。A:项目各参与方可以构建多个不同的进度计划系统B:进度控制的目的是实现工程进度目标，与工程质量和成本无关C:项目进度计划系统中各进度计划必须注意相互之间的联系与协调D:与进度控制有关的信息应尽可能对项目各参与方透明【答案】：A、C、D31、对海港设计高水位可采用（）。A:历时累积频率1%的潮位B:高潮累积频率90%的潮位C:重现期为2年的年极值高水位D:高潮累积频率10%的潮位【答案】：A、D32、（2018年真题）下列饮用水处理方法中，属于深度处理的是（）。【答案】：33、矿山地质构造主要形式主要包括（）。A:倾角B:褶皱构造C:断裂构造D:地堑【答案】：B、C34、关于网架安装方法及适用范围的说法，正确的有（）。【答案】：35、三角高程测量需要的测量仪器有（）A:全站仪B:水准仪C:准直仪D:经纬仪【答案】：A、D36、工程变更包括（）。A:人员资质变更B:设计变更C:施工条件变更D:进度计划变更【答案】：B、C、D37、于钢筋弯折的弯弧内直径的说法，正确的有（）。A:NoneB:500MPa级带肋钢筋，当直径为28mm以下时不应小于钢筋直径的6倍C:335MPa级带肋钢筋，不应小于钢筋直径的4倍D:光圆钢筋，不应小于钢筋直径的3倍【答案】：B、C38、

具有易折性要求的灯具包括（）。

A:滑行道边灯B:跑道末端灯C:跑道上的滑行道中线灯D:等待位置灯【答案】：A、B39、（2017年真题）根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017，项目管理机构负责人的职责有（）。A:对资源进行的动态管理B:进行授权范围内的利益分配C:确保项目建设资金的落实到位D:参与工程竣工验收【答案】：A、B、D40、钢筋代换可采用等面积代换原则的情况有（）。A:同钢号钢筋之间代换的B:构件受裂缝宽度控制的C:构件按最小配筋率配筋的D:构件配筋受强度控制时【答案】：A、C41、铁路工程验工计价依据包括（）。【答案】：42、下列公路工程建设项目中，可以不进行招标的有（）。A:需要采用不可替代的专利或者专有技术B:已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行施工或者提供服务C:涉及国家安全、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况D:采购人自身具有工程施工或者提供服务的资格和能力，且符合法定要求【答案】：A、B、C、D43、（2019年真题）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》应当补报的情形有（）。A:事故具有连续性B:行业协会要求补报的C:火灾事故自发生之日起七日内，事故造成的伤亡人数发生变化的D:事故报告后出现新情况的【答案】：C、D44、（2019年真题）下列机械工作时间中,属于机械工作必需消耗的时间有（）A:低负荷下工作时间B:多余工作时间C:不可避免的无负荷工作时间D:有效工作时间【答案】：C、D45、下列检查项目中，属于《文明施工检查评分表》中保证项目的有（）。A:现场公示标牌B:封闭管理C:施工场地D:现场宿舍【答案】：B、C、D46、关于工程变更处理方法的说法，正确的是（）。【答案】：47、用于公路路基填料的（）应符合相关规定。A:抗弯拉强度B:最大粒径C:级配D:最小承载比【答案】：B、D48、高速公路通信系统的组成有（）。A:紧急电话系统B:通信管道工程C:数字程控交换系统D:光纤数字传输系统【答案】：A、B、C、D49、高层建筑排水通气管的安装要求，正确的是（）。【答案】：50、固定成本是指在一定的产量范围内不受生产数量变化影响的成本费用，下列属于固定成本的费用是（）。【答案】：51、关于填充墙砌体工程的说法，正确的有（）。A:用轻骨料混凝土小型空心砌块砌筑墙体时，墙体底部可用烧结多孔砖砌筑B:蒸压加气混凝土砌块堆置高度不宜超过2m，并应防止雨淋C:蒸压加气混凝土砌块墙体下部可现浇混凝土坎台，高度宜为150mmD:砌筑前加气混凝土砌块应提前2d浇水湿透【答案】：B、C52、依《中华人民共和国民用航空法》，民用机场的（）应当符合依法制定的民用机场布局和建设规划，符合民用机场标准，并按照国家有关规定报经有关主管机关批准并实施。A:新建B:改建C:运行D:None【答案】：A、B53、井巷掘进爆破中的斜孔掏槽方式包括（）。A:扇形掏槽B:楔形掏槽C:锥形掏槽D:单向掏槽【答案】：A、B、C、D54、《环境管理体系要求及使用指南》中，应对风险和机遇的措施部分包括的内容有（）。A:环境因素B:合规义务C:总则D:环境目标【答案】：A、B、C55、灌注桩成孔的控制深度与桩型有关，下列说法中，正确的有()。A:当端承型桩采用钻(冲)、挖掘成孔时，应以设计桩长控制成孔深度B:当端承型桩采用锤击沉管法成孔时，桩管入土深度控制应以贯入度为主，以标高控制为辅C:摩擦桩应以设计桩长控制成孔深度D:摩擦桩采用锤击沉管法成孔时，桩管入土深度控制应以贯入度为主，以标高控制为辅【答案】：B、C56、下列关于悬臂式和扶壁式挡土墙使用范围和施工要求的说法，正确的有（）。A:悬臂式挡土墙每段墙的底板、面板和肋的钢筋应一次绑扎完成B:扶壁式挡土墙高度不宜大于6m，墙顶宽度不应小于0.15mC:扶壁式挡土墙宜在石料缺乏且地基承载力较低的路堤地段采用D:挡土墙墙体必须达到设计强度的70％以后才可进行墙背填土【答案】：A、C、D57、管道基础采用天然地基时，地基因排水不良被扰动时，应将扰动部分全部清除，可回填（）。A:低强度混凝土B:碎石C:级配碎石D:卵石【答案】：B、C、D58、（2018年真题）楼地面应满足的功能有（）。A:耐磨B:防滑C:平整D:易于清洁【答案】：A、B、C、D59、（2015年真题）混凝土振捣作业易引发的职业病有（）。A:手臂振动病B:噪声致聋C:电光性眼炎D:一氧化碳中毒【答案】：A、B60、关于建筑意外伤害保险的说法正确的有（）。A:NoneB:保险费由施工企业支付C:保险费应当列入建筑安装工程费用D:建筑意外伤害保险是一种社会保险【答案】：B、C61、码头施工区挖泥应按下列要求进行：（）。【答案】：62、当结构或结构构件出现（）时，应认为超过了承载能力极限状态。A:影响外观、耐久性或结构使用功能的局部损坏B:影响外观、使用舒适性或结构使用功能的变形C:整个结构或其一部分作为刚体失去平衡D:因过度变形而不适于继续承载【答案】：C、D63、路基施工时挖土路基的施工要点包括（）。A:压路机不小于12t级，碾压应自路中心向两边进行B:碾压时，应视土的干湿程度而采取洒水或换土、晾晒等措施C:根据测量中线和边桩开挖D:压路机不小于8t级，碾压应自路两边向路中心进行【答案】：B、C64、

中国5G设定的技术场景主要有()。

A:低时延高可靠B:低功耗大连接C:连续广域覆盖D:热点高容量【答案】：A、B、C、D65、关于管道法兰螺栓安装及紧固的说法，正确的有（）。A:法兰连接螺栓应对称紧固B:法兰连接螺栓安装方向应一致C:法兰接头歪斜可强紧螺栓消除D:法兰连接螺栓长度应一致【答案】：A、B66、压力管道试验准备工作的内容有（）。A:试验段内消火栓安装完毕B:试验段内不得用闸阀做堵板C:试验管道所有敞口应封闭，不得渗漏水现象D:实验前应清除管内杂物【答案】：B、C、D67、下列有关成本核算的说法正确的有（）。A:用表格核算法进行工程项目成本核算B:表格核算法的优点是简便易懂，方便操作，实用性较好C:表格核算法的精度不高D:施工项目成本核算的方法主要有表格核算法和会计核算法【答案】：B、C、D68、债务人有权处分的下列财产中，可以进行抵押的财产有（）。A:建设用地使用权B:土地所有权C:所有权、使用权有争议的财产D:房屋、设备、原材料【答案】：A、D69、为有效控制施工机具使用费支出。从台班单价方面进行控制的是（）。A:加强设备租赁计划管理，减少不必要的设备闲置和浪费B:降低材料成本，做好施工机械配件和工程材料采购计划C:提高机械设备的完好率，最大限度地提高机械设备的利用率D:加强机械操作人员的培训工作，不断提高操作技能【答案】：B、C、D70、混凝土配合比是指混凝土中水泥、水、砂及石子四种材料之间的三个对比关系，包括（）。A:浆骨比B:水胶比C:砂率D:吸水率【答案】：A、B、C71、下列纳税人中，应当缴纳个人所得税的有（）。A:在中国境内有住所的个人，从境外取得的所得B:在中国境内无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满183日的个人，从境外取得的所得C:在中国境内无住所又不居住，从中国境内取得的所得D:在中国境内无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计不满183日的个人，从中国境内取得的所得【答案】：A、B、C、D72、特别适宜用激光经纬仪进行的测量工作有（）。A:高层建筑垂直度观测B:测点的高程测量C:楼地面找平D:烟囱垂直定位【答案】：A、D73、于不发火（防爆的）面层铺设的说法，正确的有（）。A:水泥应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥B:面层分格的嵌条应采用不发生火花的材料配制C:砂应质地坚硬、表面粗糙，其粒径宜为0.15～5mm，含泥量不应大于3%，有机物含量不应大于0.5%D:面层采用的碎石其不发火性必须合格【答案】：A、B、C、D74、

室温条件下的残余变形可分为焊件的面内变形和面外变形，其中属于面外变形的有（）。

A:焊缝回转变形B:弯曲变形C:失稳波浪变形D:焊缝纵向收缩变形【答案】：B、C75、矿井井底车场副井系统硐室包括（）。A:井底矿仓B:装载硐室C:变电所D:排水泵房【答案】：C、D76、粗直径钢筋套筒挤压连接的优点有（）。【答案】：77、机电安装工程技术性回访有（）。A:制冷系统运行情况B:锅炉房C:新工艺D:新材料【答案】：C、D78、建设工程项目进度控制的主要工作环节包括（）等。A:定期跟踪检查所编制进度计划的执行情况B:若执行有偏差，则采取纠偏措施，并视必要调整进度计划C:进度目标的分析和论证D:进度控制工作职能分工【答案】：A、B、C79、建筑安装工程税金是指按国家规定应计入建筑安装工程造价的（）。A:城市维护建设税B:房产税C:教育费附加D:土地使用税【答案】：A、C80、

广播电视塔桅架设安装前的技术准备包括：施工人员配备、（）等。

A:安装程序和方法