2022年监理工程师之土木建筑目标控制题库综合试卷B卷附答案

2022年监理工程师之土木建筑目标控制题库综合试卷B卷附答案单选题（共100题）1、下列不属于工程项目质量控制系统内容的是（）。A.组织机构B.工作制度C.监理程序D.质量标准【答案】D2、下列建设投资支出中，应计入新增固定资产价值的是()A.土地使用权出让金B.融资费用C.专有技术转让费D.样品样机购置费【答案】B3、监理工程师应审查不同阶段工程勘察报告的内容和深度是否满足（）和设计阶段的要求。A.项目招标B.施工组织C.勘察任务书D.勘察进度计划【答案】C4、勘察项目负责人主持编写的勘察工作方案，应由该单位()审批、签字。A.法定代表人B.技术负责人C.专业负责人D.主管部门负责人【答案】B5、设置防水混凝土变形缝需要考虑的因素中不包括：()A.结构沉降变形B.结构伸缩变形C.结构渗漏水D.结构配筋率【答案】D6、在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（）。A.地下埋藏文物的处理B.施工承发包模式的选择C.设计合同的计价方式D.设计各专业之间的协调配合的影响【答案】D7、下列方案经济评价指标中，属于偿债能力评价指标的是（）。A.净年值B.利息备付率C.内部收益率D.总投资收益率【答案】B8、（2018年真题）采购设备时，根据设计文件要求编制的设备采购方案应由（）批准后方可实施。A.施工单位B.设计单位C.项目监理机构D.建设单位【答案】D9、根据《工程质量安全手册（试行）》，关于混凝土分项工程施工的说法，正确的是（）。A.泵送混凝土的坍落度小于14cm时，可以少量加水B.楼板后浇带的模板支撑体系应按规定单独设置C.混凝土应在终凝时间内浇筑完毕D.混凝土振捣棒每次插入振动的时间不少于15s【答案】B10、下列建设工程投资控制措施中，属于技术措施的是（）A.明确各管理部门投资控制职责B.安排专人负责投资控制C.组织设计方案评审和优化D.在合同中订立成本节超奖罚条款【答案】C11、关于侦查行为，下列哪一选项是正确的？A.检察院对犯罪嫌疑人进行讯问时，应当全程录音录像B.讯问犯罪嫌疑人、询问被害人，均可在侦查人员指定的地点讯问或者询问，否则，所获得的笔录不得作为定案根据C.检察院在自侦案件的侦查中，辨认犯罪嫌疑人，被辨认的人数不得少于7人D.公安机关应当在自己管辖的地区内发布通缉令【答案】D12、在工程网络计划执行过程中，如果某项非关键工作实际进度拖延的时间超过其总时差，则（）。A.网络计划的计算工期不会改变B.该工作的总时差不变C.该工作的自由时差不变D.网络计划中关键线路改变【答案】D13、关于辩护人在刑事诉讼中享有的权利和承担的义务，下列哪些说法是错误的？A.自审查起诉之日起，辩护人可以阅卷、摘抄、复制本案的案卷材料，但涉及国家秘密的材料除外B.辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人时，可以了解案件有关情况，不被监听，但办案机关可以派员在场C.辩护人经证人或者其他有关单位和个人同意，可以向他们收集与本案有关的材料D.在庭前会议中，辩护律师应将被告人无罪、罪轻的证据材料告知检察院【答案】A14、对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送（）和经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量事故的处理过程进行跟踪检查。A.质量事故调查报告B.检测单位的鉴定意见C.质量事故状况观测记录D.质量事故处理依据【答案】A15、中华人民共和国合同法55中规定，建筑工程合同只能用书面形式，书面形式合同书在履行下列哪项手续后有效？()A.盖章或签字有效B.盖章和签字有效C.只有签字有效D.只有盖章有效【答案】A16、某工程原定2018年9月20日竣工，因承包人原因，致使工程延至2018年10月20日竣工。而且在2018年10月因法规的变化导致工程造价增加120万元，则该工程的合同价款应（）。A.调增60万元B.调增90万元C.调增120万元D.不予调整【答案】D17、在建设工程施工阶段，（）是按施工阶段分解建设工程施工进度的总目标。A.确定各单位工程的开工及交工动用日期B.明确各承包商之间的工作交接条件和时间C.明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志D.确定年度、季度、月（旬）工程量及形象进度【答案】C18、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由（）填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】B19、对已进场经检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位将该批材料（）。A.限期撤出施工现场B.重新试验检测，合格后方可使用C.就地销毁D.降低标准使用【答案】A20、（2017年真题）建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起（）日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。A.15B.20C.25D.30【答案】A21、（2022年真题）工程网络计划实施过程中，当某项工作实际进度拖后而影响（2022年真题）工程总工期时，在不改变工作逻辑关系的前提下，可通过（）的方法有效缩短工期。A.缩短某些工作持续时间B.组织搭接或平行作业C.减少某些工作机动时间D.分段组织流水施工【答案】A22、关于设备采购的质量控制，以下说法错误的是（）。A.成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式B.总包单位采购，采购方案由总包编写报监理单位批准C.建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案D.向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商【答案】B23、甲房地产开发公司将一商场工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，乙建筑公司又将其中土方工程分包给丙土方公司，该工程的监理方为丁公司。在工程开工前，应当由（）按照有关规定申请领取施工许可证。A.乙建筑公司B.丙土方公司与丁监理公司共同C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同D.甲房地产开发公司【答案】D24、根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后()天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。A.7B.14C.21D.28【答案】A25、关于投标报价与招标控制价的说法，正确的是()A.两者均为期望价格B.投标报价高于招标控制价的为废标C.招标控制价是投标报价的成本价D.开标时招标控制价可根据投标价上下浮动【答案】B26、建设工程组织流水施工时，某施工过程在单位时间内完成的工程量称为（）。A.流水节拍B.流水强度C.流水步距D.流水定额【答案】B27、工程网络计划优化中的资源优化是指（）的优化。A.资源有限，工期最短B.资源均衡，费用最少C.资源有限，工期固定D.资源均衡，资源需用量最少【答案】A28、工程施工过程中一旦出现工程质量缺陷，项目监理机构应按规定的程序予以处理。施工过程中的质量缺陷可分为（）。A.永久质量缺陷和暂时质量缺陷B.可整改质量缺陷和不可整改质量缺陷C.一般质量缺陷和特殊质量缺陷D.新质量缺陷和旧质量缺陷【答案】B29、下面的应用点中，()不是施工阶段的应用。A.5D施工模拟B.人流分析C.场地规划D.工厂预制加工【答案】B30、根据相关规定，通常情况下，施工方案由（）组织编制。A.拟派项目经理B.施工单位技术负责人C.项目技术负责人D.质量管理人员【答案】C31、按费用构成要素划分的建筑安装工程费，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用列入（）。A.业主的研究试验费B.承包商的其他直接费C.承包商的企业管理费D.承包商的措施费【答案】C32、监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准意味着（）。A.解除了承包单位对施工进度计划的责任和义务B.并不解除承包单位对施工进度计划的责任和义务C.部分解除承包单位对施工进度计划的责任和义务D.监理工程师可以支配施工中所需的劳动力、设备和材料【答案】B33、混凝土结构工程中，侧模拆除时混凝土强度必须保证混凝土结构()。A.表面及棱角不受损伤B.不出现侧向弯曲变形C.不出现裂缝D.试件强度达到抗压强度标准值【答案】A34、双代号网络计划中，关键工作是指()的工作。A.总时差最小B.自由时差为零C.时间间隔为零D.时距最小【答案】A35、监理工程师受业主委托控制建设工程设计进度时，应在设计工作开始之前完成的工作是（）。A.建立健全的设计技术经济定额B.编制设计总进度计划C.审查设计进度计划的合理性D.建立设计工作技术经济责任制【答案】C36、单位(子单位)工程质量竣工验收记录表中，验收记录由（）填写，验收结论由监理(建设)单位填写。A.监理单位B.施工单位C.设计单位D.质监站【答案】B37、（2017年真题）下列投资方案经济评价指标中，属于盈利能力静态评价指标的是（）。A.利息备付率B.资产负债率C.净现值率D.静态投资回收期【答案】D38、在施工过程中，为了加快施工进度，施工单位可采取的技术措施包括（）。A.采用更先进的施工方法B.增加劳动力C.改善劳动条件D.增加工作面【答案】A39、产品质量的追踪检查，应建立（）级质量管理体系，严格控制服务产品质量。A.两B.三C.四D.五【答案】A40、工程质量事故发生后，事故调查组已展开工作的，监理工程师应（）A.积极参与事故调查B.要求施丁单位提供相应证据C.回避参与事故调查D.积极协助客观提供相应证据【答案】D41、质量标准是评价产品质量的尺度，工程质量是否符合合同规定的质量标准要求，应通过质量检查并与质量标准对照。这体现了工程质量（）的原则。A.以合同为依据，坚持质量标准B.坚持预防为主C.坚持以人为核心D.坚持质量第一【答案】A42、下列建设工程可以不实行监理的是（）。A.国家重点建设工程B.小型公用事业工程C.成片开发建设的住宅小区工程D.利用国际组织贷款的工程【答案】B43、以下哪项是造成抹灰基层上的裱糊工程质量不合格的关键因素？()A.表面平整程度B.基层颜色是否一致C.基层含水率是否＜8%D.基层腻子有无起皮裂缝【答案】A44、某土方回填项目，清单工程量为47.06m3，预算工程量为182.56m3。已知完成1m3回填方需用人工0.169工日（人工单价105元/工日），机械0.029台班（机械台班单价28元/台班）。根据企业自主报价原则，管理费按人工费、施工机具使用费二项之和的10%计取，利润按人工费、施工机具使用费二项之和的5%计取，不考虑措施项目费、其他项目费和规费、税金和风险时，投标人所报回填方项目的综合单价为85.20元/m3，则下列有关审核该项目的综合单价的表述，正确的是（）。A.土方回填数量为0.26m3B.管理费、利润合价为77.41元C.机械费单价为38.12元/m3D.清单项目综合单价为82.84元/m3【答案】D45、关于国务院机构的设置程序，下列说法正确的是：A.国务院组成部门的设立、撤销与变更，应当由国务院提出方案，国务院全体会议讨论通过后，由总理提请全国人民代表大会决定B.国务院法制办公室的设立，由国务院机构编制管理机关提出方案，报国务院决定C.中国民用航空总局的变更，由国务院机构编制管理机关提出方案，报国务院决定D.国家卫生与计划生育委员会法制司下属行政复议处的设立，由国家卫生与计划生育委员会提出方案，报国务院机构编制管理机关批准【答案】B46、对于施工现场喷涂、油漆之类的工序质量检查，宜采用的检验方法是()A.分析法B.量测法C.试验法D.目测法【答案】D47、施工现场发生工程质量事故后，（）应及时签发工程暂停令，并要求施工单位采取措施按相关程序进行处理。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.总监理工程师代表D.监理单位技术负责人【答案】A48、关于建设工程质量的节能性，说法正确的是（）。A.在一定的使用时期内要保持应有的正常功能B.与其周围生态环境协调C.与所在地区经济环境协调D.满足节能减排.降低能耗的标准【答案】D49、工程勘察工作中，通过搜集、分析已有资料，进行现场踏勘的是（）。A.可行性研究勘察B.决策勘察C.初步勘察D.详细勘察【答案】A50、（2021年真题）分项工程质量合格的条件是（）。A.主控项目全部合格，一般项目合格率为80%B.主控项目全部合格，一般项目经抽样检验合格C.所含的检验批质量均验收合格，且其验收资科齐全完整D.所含的检验批质量均验收合格，且其观感质量符合要求【答案】C51、在建设工程活动中，总监理工程师签发（），应事先征得建设单位同意。A.工程暂停令B.监理通知单C.工作联系单D.监理报告【答案】A52、某建设项目，设备安装费按设备购置费的15%计算，为450万元；建筑工程预算之和为7000万元；工程建设其他费用1500万元；基本预备费率为8%；涨价预备费及铺底流动资金为1200万元，则该建设项目的总预算额为（）万元。A.11106B.12906C.13906D.14106【答案】D53、项目监理机构应建立（）工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，应提出调整建议。A.日完成B.月完成C.旬完成D.年完成【答案】B54、监理工程师对承包单位进场的施工机械设备进行检查核对的目的是为了控制()，保证施工质量。A.施工方案的先进性B.施工措施的针对性C.作业技术准备状态D.施工计划的可行性【答案】C55、施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。A.签发监理通知单B.签发工程暂停令C.通知建设单位D.报告政府主管部门【答案】A56、水泥安定性不合格会造成的质量缺陷是（）。A.混凝土蜂窝麻面B.混凝土不密实C.混凝土碱骨料反应D.混凝土爆裂【答案】D57、关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。A.钢筋间隔件安放方向应与被间隔钢筋的排放方式相反B.施工缝浇筑混凝土，应清除浮浆、松动石子、软弱混凝土层C.对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于90°D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到75%及以上【答案】B58、关于辩护律师申请调取、收集证据的权利，下列表述准确的是A.在刑事诉讼审查起诉、审理期间，辩护律师书面申请调取公安机关、人民检察院在侦查、审查起诉期间收集但未提交的证明犯罪嫌疑人、被告人无罪或者罪轻的证据材料的，人民检察院、人民法院应当依法及时审查，经审查决定不予调取的，应当书面说明理由B.辩护律师有权直接向被害人或者其近亲属、被害人提供的证人收集与本案有关的材料C.辩护律师申请向被害人或者其近亲属、被害人提供的证人收集与本案有关的材料，应当以书面形式D.辩护律师申请向正在服刑的罪犯收集与案件有关的材料的，经法院、检察院许可，监狱和其他监管机关应当及时安排并提供合适的场所和便利【答案】A59、下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（）。A.建立进度协调会议制度B.编制进度控制工作细则C.对应急赶工给予优厚的赶工费D.推行CM承发包模式【答案】D60、概率数理统计在对大量统计数据研究中，归纳总结出许多分布类型，一般计件值数据服从（）。A.正态分布B.泊松分布C.间歇分布D.二项分布【答案】D61、在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的α和β值均不宜超过（）。A.5%B.6%C.8%D.10%【答案】A62、（2020年真题）根据《卓越绩效评价准则》，卓越绩效模式的基本特征是（）。A.强调以经营为中心B.强调以效益为中心C.强调大质量观D.强调企业责任【答案】C63、下列有关法的效力的表述，不正确的是？A.法的效力包括对人、对事、时间、空间效力，其中对人和对事的效力优先于时间和空间的效力B.法的效力源于国家强制力本身C.刑事法律的效力采取从旧兼从轻原则，是为了防止国家权力的滥用和扩张D.保护主义原则，是为了保护本国及其公民在外国的利益【答案】B64、室外工程一般划分为一个（）A.检验批B.分项工程C.分部工程D.单位工程【答案】A65、实施监理的某工程项目，在施工过程中发生质量缺陷，监理工程师发出《监理通知单》以后，下一步要做的工作是（）。A.进行原因分析B.要求有关单位提交质量问题调查报告C.及时向建设单位和监理公司汇报D.施工单位进行质量缺陷调查【答案】D66、工程变更往往会对工程费用和工程工期带来影响，（）应组织相关人员对工程变更费用及工期影响作出评估。A.总监理工程师B.建设单位C.施工单位D.专业监理工程师【答案】A67、项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动标入()A.巡视B.旁站C.见证D.检验【答案】B68、根据ISO质量管理体系中的质量管理原则，建立清晰与开放的沟通渠道，是（）的基本内容。A.过程方法B.持续改进C.循证决策D.关系管理【答案】D69、（2021年真题）项目监理机构应在（）后编制工程质量评估报告。A.单位工程完工B.竣工验收交付使用C.竣工预验收合格D.竣工验收【答案】C70、（2021年真题）建筑工程管理（CM）方法是指工程实施采用（）的生产组织方式。A.敏捷作业B.关键路径C.精益作业D.快速路径【答案】D71、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）附录表中的“项目名称”是指()的项目名称。A.建设工程B.单项工程C.分部工程D.分项工程【答案】D72、根据现行规定，计算建筑安装工程费用的增值税时，其税前工程造价是指（）之和。A.人工费、材料费、施工机具使用费B.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润C.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费D.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费、措施项目费【答案】C73、防水混凝土的水胶比不大于()。A.0.40B.0.50C.0.60D.0.65【答案】B74、下列保温材料，单位体积价格最高的是（）。A.挤塑聚苯板B.泡沫玻璃板C.岩棉保温板D.酚醛树脂板【答案】B75、若进口设备采用装运港船上交货价，则卖方的责任有（）。A.负责租船订舱，支付运费B.负责运输保险及支付保险费C.办理在目的港的进口手续D.负责货物装船前的一切风险和费用【答案】D76、在公路工程的检验试验中，对各种材料的物理性能测定和检验属于（）。A.抽样试验B.标准试验C.工艺试验D.验证试验【答案】A77、监理工程师受业主委托控制物资供应进度的主要工作内容之一是()A.编制物资供应计划B.办理进出口许可证等有关事宜C.决定物资供应分包方式D.安排物资订货【答案】A78、施工前，应由（）制定分项工程和检验批的划分方案，并由（）审核。A.监理工程师，建设单位B.施工单位，监理机构C.施工单位，建设单位D.监理工程师，监理机构【答案】B79、某项目建筑安装工程成本为4100万，措施费为100万，利润和税金为800万，设备及工器具购置费为2000万，工程建设其他费用为1000万，贷款利息为1000万，基本预备费率为5%，则该项目的基本预备费为（）。A.450万B.410万C.400万D.350万【答案】C80、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自工程（）之日起计算。A.竣工预验收合格B.竣工验收报告提交C.竣工验收合格D.竣工备案【答案】C81、（2019年真题）某招标工程，分部分项工程费为41000万元（其中定额人工费占15%），措施项目费以分部分项工程费的2.5%计算，暂列金额800万元，规费以定额人工费为基础计算，规费费率为8%，税率为9%。则该工程的招标控制价为（）万元。A.46343.530B.47143.530C.47215.530D.47247.794【答案】C82、工程质量统计分析中，用来描述样本数据集中趋势的特征值的是（）。A.算数平均数和标准偏差B.中位数和变异系数C.算数平均数和中位数D.中位数和标准偏差【答案】C83、合同价款约定的一般规定中，对于实行工程量清单计价的工程，应采用（）合同。A.总价B.成本加酬金C.单价D.可调总价【答案】C84、项目监理机构控制物资供应进度工作中，属于协助业主进行物资供应决策的工作内容是（）。A.组织编制物资供应招标文件B.受理物资供应单位的招标文件C.组织编制物资供应计划D.提出物资供应分包合同清单【答案】D85、ISO质量管理体系运行中，体系要素管理到位的前提和保证是()。A.管理体系的适时管理B.管理体系的行为到位C.管理体系的适中控制D.管理体系的识别能力【答案】D86、（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，单位工程完工后，工程竣工预验收应由（）组织相关人员进行。A.总监理工程师B.建设单位项目负责人C.总监理工程师代表D.施工单位项目负责人【答案】A87、某工程项目，建筑安装工程费1000万元，设备工器具购置费900万元，工程建设其他费500万元，涨价预备费300万元，基本预备费150万元，建设期利息200万元，流动资金为1000万元，铺底流动资金为300万元，则该项目的静态投资部分为（）万元。A.2300B.2550C.2630D.2930【答案】B88、工程网络计划的费用优化是指寻求()的过程。A.资源使用均衡时工程总成本最低B.工程总成本固定条件下最短工期安排C.工程总成本最低时工期安排D.工期固定条件下工程总成本最低【答案】C89、某建设项目，建筑安装工程费为40000万元，设备工器具费为5000万元，建设期利息为1800万元，工程建设其他费用为4000万元，建设期预备费为9700万元（其中基本预备费为4900万元），项目的铺底流动资金为600万元。则该项目的动态投资部分的金额为（）万元。A.600B.6600C.11500D.59900【答案】B90、（2017年真题）对于可分期分批建设并投入使用的大型建设项目，确定施工进度分解目标、安排各项工程进度计划时应遵循的原则是（）。A.尽早提供可动用单元B.尽早安排主体工程C.尽量推迟附属配套工程D.尽量推迟规模较大的主体工程【答案】A91、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，分部工程质量验收应由()组织。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】B92、根据《建筑安装工程费用组成》的规定，可以利用综合单价法计算的措施项目费，包括（）。A.安全文明施工费B.夜间施工增加费C.已完工程及设备保护费D.脚手架工程费【答案】D93、承担工程勘察相关服务的监理单位，应协助建设单位编制()和选择工程勘察单位。A.工程勘察任务书B.工程勘察工作计划C.工程勘察方案D.工程勘察成果评估报告【答案】A94、某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=4；经二次抽样检得：d1=2，d2=3，则正常的结论是（）。A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格【答案】D95、工程网络计划的费用优化是指寻求（）的过程。A.工期固定条件下工程总成本最低B.资源有限条件下最低工程总成本C.工程总成本最低时的工期安排D.工程直接成本最低时的工期安排【答案】C96、下列选项中，不属于市场采购设备原则的是（）。A.所采购设备质量可靠B.向有良好社会信誉、供货质量稳定的供货商采购C.尽可能地减少开支D.所采购设备和配件价格合理，技术先进交货及时【答案】C97、根据数据统计规律，进行材料强度检测随机抽样的样本容量较大时，其工程质量特性数据服从的分布是（）。A.二项分布B.正态分布C.泊松分布D.非正态分布【答案】B98、某工程合同确定方式为：发包方不需对工程量做出任何限定，承包方在投标时只按发包方给出的分部分项目工程及工程范围做出报价，而工程量则按实际完成的数量结算，这种合同属于()A.纯单价合同B.可调工程量单价合同C.不可调值单价合同D.可调值总价合同【答案】A99、（2022年真题）与“卓越绩效”模式相比，ISO9000质量管理体系的导向是（）。A.成熟度评价B.标准化管理C.全过程控制D.战略管理【答案】B100、下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。A.劳动保险费B.劳动保护费C.职工教育经费D.流动施工津贴【答案】D多选题（共50题）1、进行施工投标报价计算应遵循的原则有A.应反映企业技术管理的水平B.要满足施工方案、技术措施的要求C.应考虑工期提前的费用要求D.要考虑技术创新的费用要求E.采用的报价计算方法科学严谨【答案】AB2、监理工程师在考核设计单位资质时，检查其营业执照的重点有()A.专业资格B.有效期C.年检情况D.注册资金E.审批机构【答案】BC3、在工程施工质量控制中，监理工程师进行质量检验与控制所依据的有关质量管理方面的行政法规包括（）。A.《中华人民共和国建筑法》B.《民用建筑节能条例》C.《建设工程质量管理条例》D.《建筑工程施工许可管理办法》E.《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》【答案】BC4、建设投资组成中的设备及工器具购置费由（）组成。A.设备原价B.工器具原价C.运杂费D.基本预备费E.涨价预备费【答案】ABC5、关于组织流水施工中时间参数的问题，下列叙述正确的有（）。A.流水节拍是某个专业队在一个施工段上的施工时间B.时间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数C.流水步距是相邻两个施工过程（或专业工作队）相继开始施工的最小间隔时间D.流水施工工期是指第一个专业队投入流水施工开始到最后一个专业队完成流水施工为止的持续时间E.流水节拍的数目取决于参加流水的施工过程数【答案】ABCD6、监理总进度分解计划按工程进展阶段分解可分为（）。A.设计准备阶段进度计划B.设计阶段进度计划C.施工阶段进度计划D.动用前准备阶段进度计划E.工程竣工进度计划【答案】ABCD7、进口设备的CIF价包括了设备的()。A.货价B.运杂费C.国外运输费D.关税E.国外运输保险费【答案】AC8、关于加气混凝土砌块墙的使用条件，下列哪项是错误的？（）A.可用于非承重外墙B.不宜在厕、浴等易受水浸及干湿交替的部位使用C.不可用于女儿墙D.用于外墙应采用配套砂浆砌筑、配套砂浆抹面或加钢丝网抹面【答案】C9、下列关于施工单位现场安全管理工作正确的有（）。A.应在施工现场显著位置公告危大工程名称.施工时间和施工部位B.专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应向作业人员进行方案交底C.应严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案D.涉及资金或者工期调整的，建设单位应当按照约定予以调整E.项目负责人应对专项施工方案实施情况进行现场监督【答案】CD10、分包工程开工前，专业监理工程师应审查施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料，审核的基本内容有（）。A.分包合同内容是否全面B.营业执照、企业资质等级证书C.专职管理人员和特种作业人员的资格D.类似工程业绩E.安全生产许可文件【答案】BCD11、（2019年真题）关于投资回收期的说法，正确的有（）。A.静态投资回收期就是方案累计现值等于零时的时间（年份）B.静态投资回收期是在不考虑资金时间价值的条件下，以项目的净收益回收其全部投资所需要的时间C.静态投资回收期可以从项目投产年开始算起，但应予以注明D.静态投资回收期可以从项目建设年开始算起，但应予以注明E.动态投资回收期一般比静态投资回收期短【答案】BC12、工程质量事故处理完后，项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，报告的主要内容包括()A.工程及各参建单位名称B.事故处理的过程及结果C.事故发生后采取的措施及处理方法D.质量事故发生的时间、地点、工程部位E.对质量事故责任人的处理意见【答案】ABCD13、工程质量事故处理的基本方法包括（）。A.工程质量事故处理方案的确定B.工程质量事故处理后的鉴定验收C.专家论证D.方案比较E.定期观测【答案】AB14、建筑工程施工质量验收层次中的分部工程包括（）。A.钢筋工程B.混凝土工程C.现浇结构工程D.建筑节能工程E.地基与基础工程【答案】D15、监理工程师对勘察设计单位的资质进行核查时，应重点核查其()。A.营业执照的有效期B.近期承揽任务的情况C.盈利状况D.资质证书的类别、等级和适用范围E.融资能力【答案】ABD16、根据优化目标的不同，网络计划的优化可分为（）。A.工期优化B.工效优化C.费用优化D.资源优化E.质量优化【答案】ACD17、（2022年真题）监理工程师控制工程施工进度的工作内容有（）。A.监督施工进度计划的实施B.编制单位工程施工进度计划C.向业主提供工程进度报告D.编制施工索赔报告E.组织施工现场协调会【答案】AC18、建设项目环境影响评价工作内容包括()。A.调查研究环境条件B.识别和分析项目影响环境的因素C.提出治理和保护环境的措施D.比选和优化环境保护方案E.组织验收环保设施【答案】ABCD19、近年来，随着保障妇女、儿童权益事业的迅速发展，民众越来越多地呼吁废除“嫖宿幼女罪”，认为该罪名存在对妇女、儿童的歧视性规定，立法者积极回应社会民众的诉求，《刑法修正案（九）》废止了“嫖宿幼女罪”，对实施嫖宿幼女行为的一律按照强奸罪定罪处罚。对此，以下评论和观点正确的有A.民众反对嫖宿幼女罪所裹挟的道德评价因素，体现了实证主义法学派所主张的“恶法非法”的观念B.立法者积极回应社会公众的诉求，说明法在本质上是社会成员公共意志的体现C.法的变迁受社会发展进程的影响，社会发展是法律变迁的最终决定力量D.法的制定的程序包括制定新的法律和修改旧的法律两个方面【答案】C20、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务有()A.对造价目标进行风险分析B.进行环境影响评价C.协助业主签订咨询合同D.协商确定工程变更价款E.为处理费用索赔提供证据【答案】AD21、（2020年真题）建设工程采用依次施工方式组织施工的特点有（）。A.没有充分利用工作面且工期较长B.劳动力及施工机具等资源得到均衡使用C.按专业成立的工作队不能连续作业D.单位时间内投入的劳动力、机具和材料增加E.施工现场的组织和管理比较复杂【答案】AC22、固定单价合同发包人承担的风险有（）。A.通货膨胀导致施工工料成本变动B.工程范围变更引起的工程量变化C.实际完成的工程量与估计工程量的差异D.设计变更导致的已完成工程拆除工程量E.承包人赶工引发质量问题的处理费用【答案】BCD23、结构专业常用的明细表主要包括()。A.构件尺寸表B.门窗表C.材料表明细D.大样配筋表E.楼梯表【答案】AC24、定型或成套设备购置费由（）组成。A.设备出厂价格B.运输费C.折旧费D.采购保管费E.安拆费及场外运费【答案】ABD25、项目监理机构对进场工程原材料外观质量进行检查的主要内容有（）。A.外观尺寸B.规格C.型号D.产品标志E.工艺性能【答案】ABCD26、属于2015版ISO9000族标准中的核心标准的是（）。A.ISO9000B.ISO9001C.ISO9004D.ISO10001E.ISO10002【答案】ABC27、项目监理机构在设计阶段和施工阶段进度控制的任务有（）。A.编制工程项目总进度计划B.编制监理进度计划C.审查设计进度计划D.审查施工进度计划E.确定工期总目标【答案】BCD28、单位工程质量验收合格的规定，包括（）A.所含分部工程的质量均应验收合格B.质量控制资料应完整C.所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能等检验资料应完整D.观感质量应符合要求E.所含分部工程的使用功能均应符合相关规范【答案】ABCD29、项目监理机构审查施工组织设计的基本内容有（）A.编审程序应符合相关规定B.施工进度计划和工程质量保证措施应符合施工合同要求C.专业分包合同签订应符合有关要求D.资金、劳动力、材料、设备等供应计划应满足工程需要E.安全技术措施应符合工程建设强制性标准【答案】ABD30、为了有效地控制建设工程进度，监理工程师要在设计准备阶段的主要任务有（）。A.向建设单位提供有关工期的信息B.协助建设单位确定工期总目标C.并进行环境及施工现场条件的调查和分析D.审查设计单位和施工单位提交的进度计划E.编制监理进度计划【答案】ABC31、监理单位质量管理体系实施中，总监理工程师应检查（）的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求。A.监理规划B.监理大纲C.质量手册D.监理实施细则E.程序文件【答案】AD32、在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时主要应考虑的内容有（）。A.尽量使整个工期范围内劳动力供应达到均衡B.尽量延缓施工困难较多的建设工程C.能够使主要工种和主要施工机械连续施工D.保证施工顺序与竣工验收顺序相吻合E.注意季节性气候条件对施工顺序的影响【答案】AC33、建设工程保修期内出现的质量问题，不属于施工单位保修责任的有（）。A.建设单位负责采购的给排水管道破裂B.分包单位完成的屋面防水工程出现渗漏C.建设单位使用不当造成的质量缺陷D.运输公司货车撞裂建筑墙体E.不可抗力造成的质量缺陷【答案】CD34、下列关于设备采购的质量控制，说法正确的有（）。A.成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式B.总包单位采购，采购方案由监理工程师编写报建设单位批准C.市场采购设备，主要用于大型非标准设备的采购D.建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案E.向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商【答案】AD35、下列导致承包人损失的情形中，承包人既可要求延长工期，又可索赔费用的有（）。A.设计文件有缺陷B.由于业主原因造成临时停工C.发包人未能按时提供现场D.特殊恶劣气候造成工程暂停E.额外的样本与试验【答案】ABC36、有关玻璃幕墙的设计要求，下列哪项是错误的？（）A.幕墙的开启面积宜小于等于15%幕墙面积B.幕墙的开启部分宜为中悬式结构C.幕墙开启部分的密封材料宜采用氯丁橡胶或硅橡胶制品D.幕墙的不同材料接触处，应设置绝缘垫片或采取其他防腐措施【答案】B37、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列关于其他项目清单的说法正确的有（）。A.暂列金额是招标人暂定并包括在合同中的一笔款项B.暂估价包括材料暂估价、工程设备