广东校园电气工程施工合同

3工程编号：合同编号：广东省建设工程标准施工合同工程名称：xxx学院新校园建设项目_10KV进线、变配电及低压电气工程工程地点：xxx（xxx）发包人：佛山市xxx学院承包人：广东省建设厅制第一节合同协议书发包人:(全称)佛山市xxx学院承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。一、工程概况工程名称：xxx学院新校园建设项目_10KV进线、变配电及低压电气工程工程地点：xxx（xxx）工程内容：（1）本项目包含：10KV进线工程、变配电工程、低压电气工程。（2）其中变配电工程只包括图纸标示的一期工程。（3）具体以施工图纸及招标清单为准。工程规模：建安费约2877万元。结构形式：/工程立项、规划批准文件号：xxx资金来源：财政拨款二、工程承包范围承包范围：工程量清单和施工图纸范围内施工总承包。三、合同工期合同总工期为90日历天。四、质量标准工程量质标准：符合相关的安装工程质量验收标准。五、合同价款合同总价(大写)：元；(小写)：元。项目单价：eq\o\ac(□,√)详见承包人的投标报价书(招标工程)；□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第2.2款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并授受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并授受本合同所有条款，按本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效订立合同时间：年月日订立合同地点：合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。发包人：(公章)承包人：(公章)地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：电子邮箱：电子邮箱：合同通用条款详见广东省建设厅推行的《广东省建设工程标准施工合同》(示范文本)(2009)第二部分第三节合同专用条款1、定义1.53所采用的书面形式包括：eq\o\ac(□,√)文书□信件□电报□传真□电子邮件□其他：2、合同文件及解释2.2下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：(1)合同协议书(2)履行本合同的相关补充协议(含发包方、承包方确认的会议纪要、工程变更、签证等修正文件)(3)中标通知书(4)专用条款(5)通用条款(6)招标文件(7)承包人投标文件及其附件(含评标期间的澄清文件和补充资料，若有)(8)标准、规范及有关技术文件(9)图纸(10)工程量清单(11)组成合同的其他文件4、语言及适用的法律、标准与规范4.3约定适用的标准、规范的名称：符合相关的工程质量验收标准5、施工图纸5.1施工图纸由发包人提供(1)施工图纸提供的时间：开工前七日提供图纸，国家规范及图集等由承包人自备。(2)施工图纸提供的数量：提供四套图纸。如承包人需要增加图纸，由承包人自行复制。如委托发包人代为复制，费用由承包人承担。6、通讯联络6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式(1)各方通讯地址和收件人：发包人：佛山市xxx学院通讯地址：收件人：邮编：承包人：通讯地址：收件人：邮编：监理单位：通讯地址：收件人：邮编：造价咨询单位：通讯地址：收件人：邮编：(2)视为送达的其他方式：无。7、工程分包7.5(1)指定分包工程：无。按(佛建工(2006)70号)，中标人如需进行劳务分包，必须分包给具有相应资质或已在佛山市建设局登记备案的劳务分包企业。(2)分包工程价款的支付方式：13、交通运输13.1道路通行权和场外设施的约定：13.2场外施工道路的约定：13.4超大件和超重件运输的约定：14、专项批准事件的签认14.2(1)专项批准事件的监理工程师具体人选：印章样式：签字样式：授权范围：(2)专项批准事件的造价工程师具体人选：印章样式：签字样式：授权范围：(3)专项批准事件的建造师具体人选：印章样式：签字样式：授权范围：19、发包人19.2发包人完成下列工作的约定：办理土地征用、拆迁等工作。完成施工所需水、电接驳的时间及地点：开工前完成(10KV进线施工用水用电由承包人自行解决)开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：已完成，费用不补。提供有关资料的时间：开工前完成办理有关所需证件的约定：报建前完成。组织现场交验的时间：开工前完成。提供施工图纸、设计文件的时间：开工前七天内。组织图纸会审和设计交底的约定：承包方收到施工图纸后七天内。协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物(包括文物、保护建筑)、古树名木等保护工作的约定：已完成。接收已完工程支付工程相关价款的约定：委托给承包人负责的部分工作有：合同签订、购买印花税等一切开工前的审批、申领手续以及办理工程的所有报建和组织申报验收。(费用按政策规定各自承担相应部分。)19.3提供施工场地的时间：签订合同及合同生效后，要求开工前施工场地达到“三通一平”标准。19.4发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定(1)提供的时间：开工前七日提供图纸，其他由承包人自备。(2)提供的份数：提供四套图纸。如承包人需要增加图纸，由承包人自行复制。如委托发包人代为复制，费用由承包人承担。19.5支付期及支付方式的约定(1)工程价款支付期限□按合同通用条款规定期限支付eq\o\ac(□,√)其他：按招标文件的规定执行(2)工程价款支付方式：eq\o\ac(□,√)按协议书所注明的帐号银行转帐eq\o\ac(□,√)支票支付□其他方式：20、承包人20.2承包人有关工作的约定(5)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：无。(9)承包人应做的其他工作及要求负责施工场地内交通、场地周边环卫及夜间超时施工报审及临建报审工作。施工场地内的地上及地下各种管线设施，承包人须自行探测调查并负责探测费用，保证原有地上、地下管线设施的安全运行，并积极进行管线方面的协调工作，施工过程中若有损坏，承包人须承担全部责任及费用。负责施工范围内卫生清洁并不得破坏施工场地范围外的环境卫生，并要求文明安全检查一次通过。若由承包人原因引起的区内卫生投诉，应立即按要求清理干净；如超4个小时未派人清理解决的，可由发包人安排人员清理，并由发包人直接先行支付费用给相关人员，但所发生的费用由承包人负责承担，均在工程款中扣除。负责做好施工现场与周边地区水利、交通、噪声防护等工作。负责修复本项目施工过程中损坏的道路、绿化等，并承担修复费用；承包人应严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水源保护措施。负责竣工图及竣工工资料的整理理、备案、归归档，施工归归档竣工文件件原件3套，复印件2套，并提供供电子扫描竣竣工文件(必须含日常常施工工作照照片，用不可可更改型光盘盘)。承包人应在发包人人指定的范围围内施工。承包人负责验收移移交发包人前前电缆等材料料设备的看管管工作，所发发生的费用由由承包人负责责。20.4承包人完完成设计的约约定(1)承包人负负责的设计：：无。(2)承包人提提交设计图纸纸的时间：无无。21、现场管理人员的的任命和更换换21.2承包人代代表即为本建建设工程的项项目负责人，承承诺常驻现场场，代表承包包人履行与发发包人签订的的本建设工程程合同。21.3承包人不不得随意更换换项目负责人人，发生下列列情形之一的的除外：①因重病或重伤两个个月以上不能能履行职责的的；②主动辞职或调离原原工作单位的的；③因管理原因发生重重大工程质量量、安全事故故，承包人认认为该项目负负责人不称职职或监理单位位认为该项目目负责人不称称职需要更换换的；④无能力履行合同的的责任和义务务，造成严重重后果，发包包人要求更换换的；⑤因违法被责令停止止执业的；⑥因犯罪被关押或判判刑的；⑦死亡。承包人如需更换项项目负责人，应应至少提前7天以书面形形式通知发包包人及监理工工程师，并征征得发包人及及监理工程师师的书面同意意。更换人员员与被更换人人员必须至少少有相等的资资历；同时承包人人须将更换人人员的相关资资料如任职证证明、专业资资格证书等复复印件报发包包人、监理工工程师及相关关行政主管部部门备案。后任人人员继续行使使合同文件约约定的前任的的职权，履行行前任的义务务。未征得发发包人书面同同意，承包人人不得更换项项目负责人。21.4发包人可可以与承包人人协商，建议议其更换认为为不称职的项项目负责人及及相关管理人人员，承包人人应及时采纳纳发包人的建建议予以更换换，并在发包包人发出建议议书后七天内内给予更换书书面回复。21.5承包人投投标时承诺的的项目人负责责人、项目技术负负责人没有按按时进场，或或进场后，未未经批准又离离开工地，发发包人有权按按每人每天5000元的标准向承承包人处以违违约金；其他他工地主要管管理人员没有有按时进场，或或进场后，未未经批准又离离开工地，发发包人有权按按每人每天1000元的标准向承承包人处以违违约金，直至至缺员进场为为止。22、发包人代表22.1发包包人代表及其其权力的限制制(1)发包人任任命(唐钏)为发包人代代表，联络通通讯地址如下下：通讯地址：xxxx（xxx）邮政编码：xxx联系电话：xxxx传真号码：xxx(2)发包人对对发包人代表表权力做如下下限制：工程程量的确认，进进度款的审核核及发放。23、监理工程师23.1负责责合同工程的的监理单位及及任命的监理理工程师(1)监理单位位：xxx法定代表人：xxx(2)任命(黄永文)为监理工程程师，其联络络通讯地址如如下：通讯地址：xxxx邮政编码：xxx联系电话：xxxx传真号码：xxx23.3(111)需要发包人人批准的其他他事项：进度度款发放。24、造价工程师24.1负责合同同工程的造价价咨询单位及及任命的造价价工程师(1)造价咨询单单位：法定代表人人：(2)任命()为造价工程程师，其联络络通讯地址如如下:通讯地址：邮政编码：联系电话：传真号码：24.3(4)需需要发包人批批准的其他事事项：25、承包人代表25.1承包人任任命())为承包人代代表，其通讯讯联络地址如如下：通讯地址：邮政编码：联系电话：传真号码：：26、指定分包人26.1依法指定定的分包人及及有关规定：：(1)实施、完成成任何永久工工程的分包人人：无。(2)提供本合同同工程材料和和工程设备、服服务的分包人人：无。28、工程担保28.1承包包人提供履约约担保的约定定：履约担保保形式：采用用银行保函形形式。履约担保保金额：中标标价的10%。注：如果在工程建建设期间发生生保函索赔事事件的，索赔赔方凭相关索索赔证明文件件的副本到发发包人处换取取对方的保函函原件，然后后凭保函原件件向相应的担担保人索赔。28.2履约担担保退还时间间的约定：/28.4发包人人提供支付担担保的约定(1)支付担保保的金额：/(2)提供支付担担保的时间：：□签订本合同时□其他时间，具体为为：(3)出具具支付担保的的银行：28.8担保保内容、方式式和责任等事事项的约定：：一方未按照照本合同(主合同)的约定履行行义务，给合合同另一方造造成的实际损损失。31、不可抗力31.1(4)不不可抗力的其其他情形：烈烈度为八度(含八度)以上的地震震、十级以上上强风暴、龙龙卷风或五十十年一遇以上上洪水造成重重大破坏等情情况。32、保险32.1发包包人委托承包包人办理保险险事项有：eq\o\ac(□,√)通用条款32.11款的第(1)项；eq\o\ac(□,√)通用条款32.11款的第(2)项；eq\o\ac(□,√)通用条款32.11款的第(3)项。32.8担保保内容和责任任等事项的约约定：33、进度计划和报告告33.3承包人人编制施工进进度报告和修修订进度计划划的时间要求求：承包人应提交的计计划包括但不不仅限于以下下：(1)总体计划承包人应在签订本本合同后的当当天内，向监监理工程师提提交一式4份施工组织织设计和工程程进度计划。监监理工程师应应在收到该设设计和计划后后的2个日历天内内予以确认或或提出修改意意见，逾期不不确认也不提提出书面意见见的，视为同同意。经发包包人批准后，工工程进度计划划，应对合同同工程的全部部施工作业提提出总体上的的施工方法、施施工安排、作作业顺序和时时间表。合同同约定有单项项工程的，承承包人还应编编制单项工程程进度计划。(2)月度计划承包人应在每月225日前，根据据总体工程进进度计划要求求编制月度计计划，其格式式和内容应符符合监理工程程师要求。计计划应包括本本月完成和下下月预计完成成的工程数量量和工作量，及及保证计划完完成的措施，对对未完成计划划，应详明原原因并提出加加快进度的措措施。(3)每周计划承包人应在每周星星期四前，根根据总体工程程进度计划及及月度计划要要求编制每周周计划，其格格式和内容应应符合监理工工程师要求。计计划应包括本本周完成和下下周预计完成成的工程数量量和工作量，及及保证计划完完成的措施，对对未完成计划划，应详明原原因并提出加加快进度的措措施。承包人的施工总体体计划、月度度计划及每周周计划应按要要求报监理工工程师审核调调整并报发包包人批准后方方能实施。工程进度计划的修修订：承包人人应在确保合合同工期的前前提下，每月月对进度计划划进行一次修修订，并应在在上一个进度度计划的255日前提交给给监理工程师师审查。34、开工34.2监理理工程师在本本合同签订后后的()内签发开工工令。□按照通用用条款规定的的42条eq\o\ac(□,√)承包人应在签订本本合同后的5天内，向监监理工程师提提交开工申请请书，并附上上表明已做好好开工准备的的有关资料。监监理工程师应应在本合同签签订后的7天内报发包包人批准后向向承包人发出出开工令；承承包人应在接接到开工令后后的3天内开工，然然后一直保持持合同工程连连续均衡地施施工。35、暂停施工和复工工35.4由于发发包人或政府府指令等原因因造成工期延延误的，工期期顺延。承包包人需自行考考虑相关的施施工机具、人人员安排，发发包人原则上上不作任何补补偿；但如佛佛山市或南海海区政府有相相关的指导文文件的，则发发包人可考虑虑参考文件执执行。因承包人原因引起起的暂停施工工，增加的费费用和(或)延误的工期期由承包人承承担。36、工期及工期延误误36.1合同同工程的工期期约定总日历历天数为90天。(1)(工程名名称)单项(位)工程的工期期约定为天。(2)(工程名名称)单项(位)工程的工期期约定为天。38、提前竣工38.1计划划竣工日期：：年月日（此此条不适用）42、质量目标42.1工程质量量标准：质格质量奖罚要求：若合则程应质题修工期不不补，费用自自理，拖欠工工期按每天2000元处罚，处处罚不封顶。45、安全文明施工与与环境保护45.1安全文文明施工的内内容：安全文文明标准执行行佛山市市政政公用工程文文明施工管理理办法。45.5治安管管理的约定：：46、测量放线46.1施工控控制网资料提提交的时间：：46.4测量放放线误差的约约定：48、发包人供应材料料和工程设备备48.1发包包人是否供应应材料设备eq\o\ac(□,√)发包人不供供应材料和工工程设备，本本条不适用。□发包人供应应材料和工程程设备的，约约定“发包人供应应材料设备一一览表”，作为本合合同的附件。48.8发包包人供应材料料和工程设备备的合同工程程结算方式：：无。49、承包人采购材料料和工程设备备49.1承包人人采购的材料料和工程设备备：本工程选用的材料料质量均应符符合国家标准准要求，并能能通过相关管管理部门验收收合格，参考考图纸、招标标文件及工程程量清单所提提供的材料品品种、型号、规规格和品牌档档次来报价，并并作为施工材材料选定的依依据。在工程程施工过程中中，承包人应应按照投标承承诺及设计和和有关标准要要求供应材料料，并提供产产品合格证明明，对材料设设备质量负责责。承包人采购的材料料设备在使用用前，承包人人应按相关规范范及监理工程程师的要求进进行检验或试试验，不合格格的不得使用用，检验、试试验或监测费费由发包人、承承包人按规定定各自承担。所有材料料必须经业主主、监理单位位确认后方可可进场施工使使用。本工程材料型号规规格按照设计计图纸及招标标单位意见选选型。工程用用料必须按照照（相当于或或优于）图纸纸、招标文件件及工程量清清单所规定（相相当于或优于于）的材料品品种、型号、规格和品牌档次来报价，并作为施工材料选定的依据，施工前中标单位会同招标人、监理单位一起去选取材料。材料质量均应按国家、地方有关建设行政主管部门的规定进行符合要求的检测检验，并按有关规定向发包人提供由有资质和符合规定的检测检验单位出具的合格的检验报告及其他合格证明材料（检测费用由承包人负责）。主要材料品牌(相相当于或优于于)参考汇总表表序号设备名称品牌或生产厂商附注110KV断路器（固固封式）江苏华唐电气有限限公公司江阴市云峰电器设设备有限公司司华仪电气股份有限限公司杭州之江开关股份份有限公司VSH-12VYF1ZN73D2低压开关广东南冠开关有限限公司广东山宝开关有限限公司上海良信电器股份份有限公司杭州之江开关股份份有限公司FNKW1/NKKM1系列MCW1/MCMM1系列NDW1/NDMM系列3高、低压成套配电电柜佛山高华电力设备备有限公司佛山市小鹰电气有有限公司广州白云电器设备备股份有限公公司广东思东利电力科科技有限公司司汇网电气有限公司司KYN(中置式))，GCK4智能仪表深圳粤能通科技开开发有限公司司广州汉光电气有限限公司安科瑞电气股份有有限公司YNTECHPA866ACR330ELLH,ARTTU-K3225电容器佛山顺德区汇之华华电容器有限限公司广东光达电气有限限公司佛山市顺德润华电电力电容器有有限公司HBKAMPGDBKMJ6变压器广东海鸿变压器有有限公司广东顺德特种变压压器厂江西变电设备有限限公司（人民民电器集团）广东科源电气有限限公司广州市乾式变压器器有限公司佛山市南海区樱花花电气有限公公司SCB107电力电缆广东电缆厂有限公公司广东中联电缆集团团有限公司广东新南达实业有有限公司广州南洋电缆有限限公司广州岭南电缆股份份有限公司高压：ZRYJVV22低压：ZR、NHHYJVWDZ、WDZNNYJV注：上述产品必须具备备3C证书、型式式试验报告以以及国家规定定应具备的资资格证书等；；上述产品在选择具具体规格时，需需确保技术参参数不低于原原图纸产品，如如分断能力、绝绝缘电压、IP等级、零飞飞弧，等等。49.2承包人人供货与清点点要求：。49.3发包人人指定的生产产厂家或供应应商：无。50、材料和工程设备备的检验试验验50.2材料和和工程设备的的检验试验时时间和地点：：51、施工设备和临时时设施51.2发包人人提供的施工工设备和临时时设施：无。53、隐蔽工程和中间间验收53.1中间验收收部位有：按按有关规定执执行。55、工程试车55.1是否否需要试车eq\o\ac(□,√)不需要试车的，本本条不适用。□需要试车的，试车车的内容及要要求：56、工程变更56.4承包人人提出合理建建议应得的奖奖励：无。58、竣工验收58.1单位工工程和工程部部位的验收eq\o\ac(□,√)合同工程无单位工工程和工程部部位的，本款款不适用。□合同工程有单位工工程和工程部部位的，各单单位工程和工工程部位的范范围、计划竣竣工时间如下下：(1)((工程名称)工程，计划划竣工时间为为，其范围包包括：(2)((工程名称)工程，计划划竣工时间为为，其范围包包括：58.111合同工程需需在施工期运运行的约定：：59、缺陷责任与质量量保修59.6缺陷责责任期的约定定：双方根据据国家有关规规定。59.8工程质质量保修的约约定：结合具具体工程约定定质量保修期期按工程质量量保修书规定定执行。63、暂列金额63.1合同工工程的暂列金金额为：元。65、暂估价65.3非招标专专业工程的暂暂估价金额为为：无。66、提前竣工奖与误误期赔偿费66.1提前竣工工奖的约定eq\o\ac(□,√)没约定提前前竣工奖的，本本款不适用。□约定提前竣竣工奖的，每每日历天应奖奖额度为())元，提前竣竣工奖的最高高限额是()。66.2误期赔偿偿费的约定：：(1)每日历历天应赔付额额度：(￥2000)元。若因承包人原因造造成工期延误误的，则工期期每延误一天天，发包人将将对其收取违违约金，违约约金额为每延延迟一天20000元。若因发包人原因造造成工期延误误的，工期相相应后延。因因不可抗力的的原因造成的的工期延误，应在不可抗力事件结束之日起15天内承包方书面提出，经监理单位、发包人的签证认可后，工期可相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。(2)误期赔赔偿费最高限限额是(无)。67、优质优价奖67.1优质优价价奖的约定：：eq\o\ac(□,√)没约定优质优价奖奖的，本款不不适用；□约定优质优价奖的的等级；67.2优质优价价奖的计提与与支付：□国家级质量奖，合合同价款的3%，即元；□省级质量奖，合同同价款的2%，即元；□市级质量奖，合同同价款的1%，即元。68、合同价款约定与与调整事宜68.2合同同价款的调整整因素包括：：eq\o\ac(□,√)工程量的偏差；eq\o\ac(□,√)工程变更；□物价及后继法律法法规的变化；；eq\o\ac(□,√)费用索赔事件或发发包人负责的的其他情况；；eq\o\ac(□,√)工程造价管理机构构发布的造价价调整；□其他调整因素：72、工程变更事件72.4工程程变更，导致致综合单价调调整的方法：：□按合同通用条款的的规定调整。eq\o\ac(□,√)按以下方法调整：：具体方法见本工程程的结算方式式。73、工程量的偏差事事件73.2工程程量的偏差，导导致分部分项项工程费结算算价调整的方方法：□按合同通用条款的的规定调整。eq\o\ac(□,√)按以下方法调整：：按96.1款执行。73.3工程程量的偏差，导导致措施项目目费调整的方方法：□按合同通用条款的的规定调整。eq\o\ac(□,√)按以下方法调整：：按96.1款执行。75、现场签证事件75.3现场场签证报告确确认约定的时时间：76、物价涨落事件76.1调整整承包人采购购材料设备的的材料设备、施施工机械费的的方法eq\o\ac(□,√)合同价款不因物价价涨落而调整整，则本款不不适用。□物价涨落超过通用用条款规定的的幅度，应调调整合同价款款，调整数据据约定如下：：(1)固定系数数a为；(2)人工权重重系数b为；(3)机械台班班权重系数c为；(4)钢筋权重重系数d为；(5)其他资源源的权重系数数：。76.2调整合合同价款日期期：□招标工程的递交投投标文件截止止日期：□非招标工程的合同同订立时间：：78、支付事项78.2计算利利息的利率□按照中国人民银行行发布的同期期同类贷款利利率。eq\o\ac(□,√)其他为：(零利率率)。79、预付款79.1预付付款的约定□没有预付款的，本本条不适用。eq\o\ac(□,√)约定预付款的，预预付款的金额额为本工程合同同价的30%元，其其支付办法及及抵扣方式按按本条有关规规定。79.2预付付款支付申请请的约定：(1)合同签订生生效后，且承承包人的相关关施工人员、设设备基本到位位且正式开始始施工后7天内支付。79.4预付付款低扣办法法：□预付款按照期中应应支付款项的的(%%)扣回，直到到扣完为止。eq\o\ac(□,√)其他方式：80、安全文明施工费费80.1安全全文明施工费费的内容、范范围和金额的的约定(1)安全文文明施工的内内容及范围：：□按合同通用条款的的规定，以现现行广东省统统一工程计价价依据规定为为准。eq\o\ac(□,√)合同双方的其他要要求：按《广广东省建设厅厅建筑工程安安全防护、文文明施工措施施费用管理办办法》(粤建管字[20077]39号)规定，承包包人在编制投投标文件时，应应根据工程情情况，按照本本办法及《广广东省建设工工程造价管理理规定》、《广广东省建筑工工程计价办法法》，确定安安全防护、文文明施工措施施费；(2)安全全文明施工费费的总金额为为：。80.2安全全文明施工费费预付金额、支支付办法和抵抵扣方式：按合同通用条款的的规定。eq\o\ac(□,√)其他：安全防护、文文明施工措施施费与工程进进度款按进度度款支付比例例同期计量支支付。81、进度款81.1支付付期间：□以月为单位。具体体为：□以季度为单位。eq\o\ac(□,√)以形象进度为准，具具体为：（1）合同签订且承包人人提交履约担担保后，承包包人进场14个工作日内内，发包人支支付合同总价价的30％预付备料料款；（2）主要材料、设备备（电缆、变变压器、配电电柜）全部进进场后经监理理单位确认后后5个工作日内内，付至合同同总价的60％；（3）工程竣工并通过过供电部门验验收合格、送送电后5个工作日内内，付至合同同总价的80％；（4）工程竣工验收合合格并由区财财政局对结算算审核完成，承承包方确认审审核结果后20个工作日内付付至结算价的的95％，余下5％作为工程程保修金，待待质保期（2年）满后付付清。承包人收款时必须须先提供有效效发票，有效效发票必须遵遵循属地管理理的原则。由由于涉及使用用财政资金的的特殊性，具具体工程款支支付在发包人人上级主管部部门批准拨款款后的合理期期限后支付（结结算时亦同）。工工程款应专款款专用，一旦旦发包人发现现工程款被挪挪作它用，发发包人有权采采取适当的措措施来保证其其专款专用。□本期间应支付或扣扣留(扣回)的其他款项项：81.2期中中付款的最低低限额为元。82、竣工结算与结算算款82.1结算算的程序和时时限：eq\o\ac(□,√)按合同通用条款的的规定办理；；□不按合同通用条款款的规定，办办理结算程序序和时限为：：84、质量保证金84.2质量量保证金的金金额及扣留(1)质量保保证金的金额额□按合同通用条款的的规定，即按按合同价款的的3%。eq\o\ac(□,√)其他：为工程结算算价的5%。(2)质量保保证金的扣留留：□按合同通用条款的的规定，从每每次应支付给给承包人的工工程款(包括进度款款和结算款)中扣留，扣扣留的比例为为3%。eq\o\ac(□,√)其他扣留方式：结结算总价经各各方确认后，一一次性扣留结结算总价的55%作为工程程质量保修金金。84.3质量保保证金的返还还时间：自竣工验收合格之之日起2年保修期满满后，在30天内结清余余款。85、最终清算付款85.1最终结结算申请报告告提交份数：提交期限：86、合同争议86.4争议议调解或认定定机构eq\o\ac(□,√)按合同通用条款的的规定。□不按合同通用条款款的规定，合合同双方认可可为：………………双方同意选择下列列一种方式解解决争议：eq\o\ac(□,√)向佛山市仲裁委员会会(仲裁机构)申请仲裁。□向有管辖权的人民民法院提起诉诉讼。91、保密要求91.1保密信息息的期限：无无。94、合同份数94.1提供供合同文本eq\o\ac(□,√)按合同通用条款的的规定，由发发包人提供。□不按合同通用条款款的规定，提提供方式为：：94.2合同同的份数(8)，其中发包包人(6)份，承包人(2)份。95、补充条款95.1工程结算算办法95.1.1本本工程价款的的结算和支付付均以人民币币为单位；本本工程合同价价款由发包人人、承包人依依据中标通知知书中的中标标价格在协议议书内约定。95.1.2投投标人应充分分考虑施工期期间各类可调调材的市场价价格变化和可可能的国家政政策性调整，确确定风险系数数，对工程图图纸及工程量量清单包含的的所有内容的的施工进行总总承包报价。工工程按施工图图纸、合同要要求完成的，结结算时按中标标单位的投标标总价进行结结算。对投标标文件中的漏漏项、错项、错错算工程量等等非设计变更更原因引起的的差异，视为为已包含在投投标总报价中中，工程结算算时不予签证证增加费用。95.1.3在在进行工程竣竣工结算时，只只有符合下列列情况时才允允许参与总造造价进行结算算：95.1.3.11工程施工过过程中，如设设计变更或发发包人允许调调整变更而发发生的工程项项目的工程量量增减，承包包人已积极配配合完成工作作。95.1.3.22成功的索赔赔引起的费用用的增减。95.1.3.33因发包人提提出赶工要求求而引起的费费用的增加。95.1.3.44合同规定的的奖罚金情况况的发生。95.1.4本本工程发生第第95.1..3条的内容时时，工程竣工工结算按如下下办法调整合合同总价：95.1.4.11本工程发生生的项目工程程量增减，必必须以发包人人、承包人、监监理单位三方方书面签证确确认的工程量量或竣工图纸纸为结算依据据，并按下列列办法计算：：95.11.4.2承包人投标标文件中有相相关清单项目目的(含分部分项项工程量清单单项目和单价价措施项目清清单)，结算如下下：（1）实实际完成工程程量对比备案案预算工程量量增加在±10%内（含10%）的，按承承包人的投标标时的综合单单价结算；（2）实实际完成工程程量对比备案案预算工程量量增加10%外的，其增增加超过10%的部分工程程量计算如下下：a.如果果承包人的投投标文件中的的综合单价比比招标备案的的预算参考综综合单价乘以以结算系数低低的则按承包包人投标文件件中的相应的的清单项目的的综合单价进进行结算；b.如果果承包人的投投标文件中的的综合单价比比招标备案的的预算参考综综合单价乘以以结算系数高高的，则按招招标备案的预预算中的相应应的清单项目目的综合单价价乘以结算系系数进行结算算。（3）实实际完成工程程量对比备案案预算工程量量减少10%外的，其减减少超过10%的部分工程程量计算如下下：a.如果果该项目的承承包人的投标标文件中的综综合单价比招招标备案的预预算参考综合合单价乘以结结算系数后的的价格高的则则按承包人投投标文件中的的相应的清单单项目的综合合单价进行扣扣减结算；b.如果该项目的承包包人的投标文文件中的综合合单价比招标标备案的预算算参考综合单单价乘以结算算系数后的价价格低的则按按招标备案的的预算中的相相应的清单项项目的综合单单价乘以结算算系数进行扣扣减结算；承包人投标报价中中没有的清单单项目出现时时，按《建设设工程工程量量清单计价规规范(GB500500-22013)》、《广东东省建设工程程计价通则(20100)》、《广东东省建设施工工机械台班费费用(20100)》、《广东东省市政工程程综合定额(20100)》、《广东东省安装工程程综合定额(20100)》、《广东东省建筑与装装饰工程综合合定额(20100)》、《广东东省园林绿化化工程综合定定额(20100)》、相应的工工程定额及配配套文件进行行结算；材料料价按施工期期间的《佛山山市工程造价价信息》发布布价计算，没没有发布价的的按同期市场场价计算，特特殊材料按经经发包人、监监理、承包人人三方签证确确认的价格计计算；规费、税税金等的计费费程序按行政政建设主管部部门有关文件件规定；按以以上原则计算算出该增加工工程的款项后后，乘以结算算系数即为该该增加工程的的结算造价【注：结算算系数=（中标总价-暂列金额-暂估价）/(招标备案预预算总价-暂列金额-暂估价)】。本工程的投标报价价已包含完成成招标文件所所提供的工程程量清单项目目范围内所需需的全部措施施费用。总价价措施项目清清单与计价表表中中所提供供的内容只供供参考，投标标人可根据本本工程的具体体情况，在总总价措施项目目清单与计价价表中中以“项”或“宗”增加或减少少内容并列项项报价，在结结算时，该部部分措施项目目费不予调整整。结算时除分部分项项工程和单价价措施项目清清单与计价表表中提供的相相关清单项目目外其余的措措施项目不予予调整，投标标人漏报或少少报，发包人人将视为此项项费用已包括括在总价措施施项目清单与与计价表或其其它费用之内内而不予支付付。结算时，“预算包包干费”和“材料检验试试验费”在每个单位位工程的‘其他项目清单单与计价表’计算；结算算时，对于投投标文件中有有的项目，按按中标单位投投标时的费率率计算该两项项费用；投标标文件中无的的项目，按行行政建设主管管部门有关文文件规定(相关的费率率有上下限规规定的，则取取中间值)计算。95.2、本工程程的其他要求求：1．承包人人在施工工过程中，如如遇到需与外外部相关的单单位协调的问问题时，应自自行解决，发发包人人只负负责协助。2．本工程选用的材材料质量均应应符合国家标标准要求，并并能通过相关关管理部门验验收合格，参参考图纸、招招标文件及工工程量清单所所提供的材料料品种、型号号、规格来报报价，并作为为施工材料选选定的依据。在在工程施工过过程中，承包包人应按照投投标承诺及设设计和有关标标准要求供应应材料，并提提供产品合格格证明，对材材料设备质量量负责。在采采购材料前还还应先提供材材料样板，经经招标人以及及监理工程师师确认后方可可采购；材料料样板由招标标人保存，如如承包人采购购的材料与样样板不符，招招标人有权拒拒绝该项材料料进场使用。3．承包人必须注意意施工安全，做做好安全文明明施工工作，如如因措施不当当造成人身安安全或工伤死死亡事故，一一切责任由承承包人负责。4．本工程的承包人人原则上不分分包,如要劳务分分包，则劳务务分包按佛山山市建设局《关关于建立我市市建筑劳务分分包制度的通通知》(佛建工(20066)70号)执行，承包包人必须在市市建设局通过过各建设工程程交易中心的的网站进行公公布的劳务公公司中选择，选选定分包队伍伍或选择队伍伍投标分包。5．其他要求：5.1本工程引用用的标准或规规范主要为国国家官方标准准和规范，次次为适用于本本工程的其它它标准或规范范。5.2承包人在开开工前应提供供针对该工程程的施工环境境、工期要求求编制施工组组织设计，施施工方案，在在投标报价中中应充分考虑虑该部分的措措施费用。在在开工前，承承包人应将施施工方案交监监理工程师和和发包人批准准实施，若监监理工程师或或招标人认为为该施工方案案需修改或调调整，因此增增加的费用由由承包人负责责。5.3用于本工程程的一切施工工机械必须类类型齐全，配配套完整并与与施工质量和和进度相适应应。5.4承包人应按按照要求办理理其施工机械械设备和雇佣佣职工安全事事故保险，费费用由承包人人负担，并应应被认为已摊摊入各个工程程细目的单价价之内，不单单独支付。5.5施工现场临临时工程设施施(1)临时工程应应包括为永久久性工程的顺顺利施工所必必须的各项工工作，如：临临时道路的修修建和保养、临临时电力的架架设与维护、临临时供水、承承包人办工场场所的临时用用地等，或任任何其它临时时设施。(2)承包人应按按不同的目的的对临时工程程进行不同的的设计，承包包人在进行临临时工程设计计和施工时应应遵照相关管管理部门的专专门要求和规规定，取得地地方当局的同同意或批准，或或达成协议，招招标人负责在在获得协议方方面给予协助助。(3)本工程全部部临时工程费费用应认为已已包含在各有有关永久工程程的工程细目目中。(4)除非另有协协议，永久性性工程完工后后，承包人应应移去、拆毁毁、消除和处处理全部临时时工程，把所所有修筑临时时工程时占用用的区域清理理好。(5)承包人须须做好警示标标志，晚上还还须加警示灯灯，如因施工工防护不当发发生人身安全全或工伤事故故，一切责任任由承包人负负责。(6)施工时要要保护好周边边场地内地下下管线和排水水系统，如有有损坏，承包包人必须负责责修复并赔偿偿相应的损失失。(7)承包人在施施工过程中，应应根据工程特特点组织制定定安全施工措措施，消除安安全事故隐患患。在施工现现场出入口或或者沿线各交交叉口、施工工起重机械、拌拌和场、临时时用电设施等等危险部位，设设置明显的安安全警示标志志或者必要的的安全防护设设施。(8)中标人必必须自行在工工地范围内建建立施工所需需的水电设施施、计量设备备均由中标人人自行安装；；施工期间的的水费、电费费由中标人承承担。施工用用水的给水点点、用电接入入点由中标人人与总承包商商协商解决（10KV进线施工用用水用电由中中标单位自行行解决）。5.6本工程由承承包人负责无无条件办理报报建、验收工工作的一切手手续，竣工时时要求能通过过有关部门的的验收，如因因承包人原因因不能通过有有关部门的验验收，则招标标人不予结算算工程款；5.7施工中不得得干扰附近道道路及附近居居民的正常生生活，注意施施工噪音，如如因此给其他他部门或个人人造成的一切切损失，或由由于上述原因因造成本工程程工期的拖延延或施工费用用的增加，均均由承包人自自行承担。承承包人应考虑虑在夜间施工工可能不能得得到有关部门门批准的因素素；5.8施工中的取取土及弃土地地点自行选定定，由承包人人按有关规定定自行解决，费费用包含在投投标报价中。5.9施工中的的材料堆放、搬搬运所需的费费用由承包人人自行负责,应包含在投投标报价中，不不得向招标人人提出增加工工程造价的要要求。5.10施工期间间，承包人应应保持现场清清洁，及时清清理拆除并运运走废料、垃垃圾和不再使使用的临时设设施，合理设设置施工机械械、设备和工工程材料，防防止油料及废废料污染环境境，及污染水水源，损坏农农田水利基本本设施，注意意对原有管道道及道路的保保护，如因施施工造成的损损坏引起的一一切损失由承承包人负责赔赔偿。工程完完工后，承包包人应从现场场清除、拆除除并运出一切切施工设备、剩剩余材料、垃垃圾等，保持持施工现场和和工程整洁，恢恢复临时占用用的场地和道道路。5.11承包人在在施工过程中中，应根据工工程特点组织织制定安全施施工措施，消消除安全事故故隐患。在施施工现场出入入口或者沿线线各交叉口、施施工起重机械械、拌和场、临临时用电设施施等危险部位位，设置明显显的安全警示示标志或者必必要的安全防防护设施。5.12承包人必必须自行在工工地范围内建建立工人所需需厕所、施工工所需的水电电设施、计量量设备均由承承包人自行安安装；施工人人员不按规定定文明施工的的，监理工程程师将对其开开出罚单进行行处罚，每次次罚款100元，承包人人必须缴纳罚罚款后，招标标人才可以对对其工程进度度款进行划拨拨。5.13在施工过过程中，承包包人必须执行行文明施工、安安全施工的规规定，每项工工序施工人员员必须持证进进行施工。如如有出现安全全事故或被有有关部门处罚罚，一切责任任由承包人负负担，并承担担由此而引起起的经济和法法律责任。6．承包人在投标报报价中应充分分考虑以下的的措施项目费费用，工程结结算时不予增增加该部分的的费用：(1)施工场地地内的地下各各种管线设施施，承包人须须自行探测调调查，保证原原有地下管线线设施的安全全，若有损坏坏，承包人须须承担全部责责任；(2)道路的封闭闭的交通维护护以及交通告告示牌等的交交通疏导方案案必须经交警警主管部门审审批(招标人只负负责协作)；所发生的的标志牌、疏疏导交通设施施费等费用不不另增加。(3)工程施工降降排水费；（4）项目投运前的电电缆等材料设设备看管费用用(5)其它措施费费用。7．承包人的项目管管理班子、机机械设备必须须按投标文件件中所承诺的的及时到位，严严格执行经招招标人同意的的设计方案、监监理大纲、施施工方案，保保证工程进度度和质量。承承包人在合同同履行过程中中违反承诺的的，按违约处处理。8．承包人应在合同同履行过程中中按合同以及及国家或省市市的有关规定定，为所派人人员办理如社社保等保险，提提供安全保障障，并及时、足足额的发放工工资及相关费费用；如由于于没有按照上上述规定执行行，而造成民民工上访、聚聚众闹事、斗斗殴、游行、阻阻工等相关事事件和其他后后果，招标人人有权在工程程款中扣除所所需金额，以以支付上述费费用。一切责责任和损失由由承包人承担担，如果给招招标人造成了了较严重的信信誉损伤或影影响，承包人人应承担赔偿偿责任。9．承包人在施工过过程中必须注注意保护好周周边的绿化、道道路，如因施施工原因而造造成破坏，必必须无条件免免费恢复原状状。否则，不不退还履约保保证金。10．发包人有权要求求承包人提供供进场施工人人员社保证明明文件，如不不能提供或是是出现工程转转包，发包人人有权单方取取消合同。11.承包人在工工程结算时不不得故意高估估冒算，送审审计结算若核核减率低于10%，审计费用用由发包人支支付；核减率率在10%以上（含10%）时，审计计费用全部由由承包人支付付并由发包人人在工程款代代扣。95.3其他注意意事项：一、承包人负责以以下工作，但但不负责相关关费用：1、协调使用供电部部门原有电缆缆通道。2、承包人负责供电电部门的线路路规划报建手手续。并在工工程施工过程程中主动与本本项目沿线各各相关职能部部门（规划、建建设、交通、水水利、航道、国国土、海事等等）进行沟通通、协调，协协助发包人办办理施工报审审报批手续，在在报批的过程程中所产生相相关费用由发发包人支付。3、负责协调供电部部门办理线路路停送电工作作，并确保工工程按时送电电投运。二、承包人自行协协调办理，费费用自理内容容：1、对于本工程市政政道路开挖许许可由承包人人负责办理施施工许可证。合同附件一：工程程质量保修书书工程质量保修书发包人：(全称))佛山市xxx学院承包人：(全称))为保证xxx学院院新校园建设设项目_10KV进线、变配配电及低压电电气工程(工程名称)在合理使用用期限内正常常使用，合同同双方当事人人根据《中华华人民共和国国建筑法》、《建建设工程质量量管理条例》和和《房屋建筑筑工程质量保保修办法》等等规定，经协协商一致，签签订本质量保保修书。质量保修范围1.1、承包人在在质量保修期期内，按照有有关法律、法法规、规章的的管理规定和和双方约定，承承担本工程质质量保修责任任。1.2、质量保修修范围包括：：承包人负责责施工的部位位，承包人负负责督促分包包单位对各自自完成的工作作进行质量保保修。质量保修期2.1质量保修修期从合同工工程实际竣工工之日算起。单单项竣工验收收的工程，按按单项工程分分别计算质量量保修期。2.2合同工程程质量保修期期，合同双方方当事人约定定如下：1、地基基础工程、主主体结构工程程为设计文件件规定的合理理使用年限；；2、屋面防水工程、有有防水要求的的卫生间、房房间和外墙面面的防渗漏工工程为/年；3、电气管线工程、给给排水管道工工程、设备安安装工程为2年；4、供热、供冷系统统工程为/个采暖期、供供冷期；5、装饰装修工程为为/年；6、其他项目：2年年。3．质量保修责任3.1属于保保修范围的项项目，承包人人应在接到通通知后的7天内派人保保修。承包人人未能在规定定时间内派人人保修的，发发包人可自行行或委托第三三方保修。3.2发生紧紧急抢修事故故的，承包人人在接到通知知后，应立即即到达事故现现场抢修。3.3在国家家规定的工程程合理使用期期限内，承包包人应确保地地基基础工程程和主体结构构的安全和质质量。凡出现现质量问题，应应立即报告当当地建设行政政主管部门，经经设计单位提提出保修方案案，承包人应应立即实施保保修。3.4质量保保修完成后，由由发包人组织织验收。4．质量保修费用质量保修等费用，由由责任方承担担。5、质量保证金质量保证金的约定定、支付和使使用与