2023年监理工程师之合同管理题库练习试卷B卷附答案

2023年监理工程师之合同管理题库练习试卷B卷附答案单选题（共100题）1、设计施工总承包合同模式下，（）是对“发包人要求”的响应文件，作为合同文件的组成部分。A.投标函B.价格清单C.承包人建议书D.进度款支付分解表【答案】C2、关于民事责任的说法错误的是（）A.民事责任包括合同责任与侵权责任B.合同责任包括违约责任与缔约过失责任C.消除影响、恢复名誉属于承担民事责任的方式D.法律责任中的行政责任和刑事责任，能基于法律规定，合同中也能进行约定【答案】D3、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.工程师助手相当于我国的监理员B.雇主可以直接向工程师助手指派任务C.工程师可以向工程师助手付托部分权力D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示【答案】C4、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确【答案】B5、根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收合格。A.14B.28C.42D.56【答案】D6、有排水要求的部位，其抹灰工程滴水线(槽)的构造做法，下列哪项是错误的？()A.滴水线(槽)应整齐顺直B.滴水线应内高而外低C.滴水槽的宽度不应小于6mmD.滴水槽的深度不应小于10mm【答案】C7、根据九部委发布的《标准勘察合同》，项目负责人（）内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。A.24小时B.2天C.3天D.7天【答案】B8、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（）为准。A.描述更为严格的内容B.规范标准描述的内容C.发包人要求所描述的内容D.行业惯例遵循的内容【答案】A9、下列关于工程设计中标人根据合同约定完成中标项目的叙述，正确的是（）。A.中标人经招标人同意，可以分包中标项目的主体工作B.中标人分包中标项目的部分非主体工作，可以不经招标人同意C.中标人应当就分包项目向招标人负责D.分包人就分包项目与中标人向招标人承担按份责任【答案】C10、CM模式中，如果工程实际总费用超过保证工程最大费用（GMP）时，超过部分由（）承担，即管理性承包的含义。A.雇主B.CM承包商C.总承包商D.工程师【答案】B11、当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是()。A.招标公告B.投标文件C.宣传广告D.招股说明书【答案】B12、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是（）。A.事先征得监理人同意，并通知设计人B.事先征得监理人同意，并通知发包人C.事先征得设计人同意，并通知监理人D.事先征得发包人同意，并通知监理人【答案】D13、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与公用通道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由()承担。A.公路管理部门B.承包人C.发包人D.承包人与发包人共同【答案】C14、(2019年真题)关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（）。A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现B.专用条款需要补充、细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款【答案】B15、由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由()。A.发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务B.承包人负责材料和设备的供应和施工义务C.发包人负责设备的供应，承包人承担施工义务和材料供应D.发包人负责材料的供应，承包人承担施工义务和设备供应【答案】A16、（2019年真题）下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是（）。A.施工合同B.设计合同C.买卖合同D.勘察合同【答案】C17、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确【答案】B18、合同总结报告的重点内容是（）。A.合同履行情况总结B.相关经验和教训总结C.合同订立情况评价总结D.合同管理工作评价总结【答案】B19、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交（）。A.索赔意向通知B.索赔通知C.施工现场的记录D.索赔依据【答案】B20、预付款担保的主要形式为（）。A.银行保函B.保兑支票C.银行汇票D.现金支票【答案】A21、设计施工总承包合同模式下，（）是对“发包人要求”的响应文件，作为合同文件的组成部分。A.投标函B.价格清单C.承包人建议书D.进度款支付分解表【答案】C22、根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（）。A.施工技术事故B.异常恶劣天气C.不可抗力D.因设计缺陷导致的设计变更【答案】A23、设计招标文件是指导投标人正确编制投标文件的依据，招标人应当根据招标项目的()编制招标文件。A.价款B.工期C.数量D.特点和需要【答案】D24、一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。A.3B.6C.9D.12【答案】B25、根据住房和城乡建设部《建筑工程设计招标投标管理办法》，下列选项中，不属于评标委员会应当否决其工程设计投标的情形是（）A.投标报价大小写不一致B.投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字C.投标联合体没有提交共同投标协议D.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应【答案】A26、关于合同效力的说法，正确的是()A.合同无效但仲裁条款可以有效B.当事人不能通过约定让合同生效C.当事人的意思表示是否真实不影响合同效力D.当事人的民事权利能力对合同效力无影响【答案】A27、在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.投标保证金额不足，属于细微偏差B.备品备件的价格可以单独报价C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差D.评标时不应考虑运费问题【答案】B28、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。A.申请仲裁机构重新仲裁B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决C.申请人民法院撤销仲裁裁决D.申请政府主管部门撤销该裁决【答案】C29、根据九部委材料采购合同的规定，迟延付款违约金的最高限额为合同价格的（）。A.10%B.0.08%C.60%D.0.8%【答案】A30、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时，下列说法不正确的是（）。A.应立即通知合同另一方当事人和监理人B.如果没有采取有效措施导致损失扩大，应对全部损失承担责任C.如果不可抗力的影响持续时间较长，应及时提交中间报告，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告D.不能按期竣工的，应合理延长工期【答案】B31、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起（）日内向有关行政监督部门投诉，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。A.10B.14C.16D.24【答案】A32、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书--经签发监理人无权修改【答案】C33、依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以()A.发出终止合同通知，终止监理合同B.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止C.发出指明其未履行义务的通知后35天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止D.发出指明其未履行义务的通知后42天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止【答案】B34、在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但在合同履行阶段必然发生的价格，称之为（）。A.暂估价B.暂列金额C.合同价格D.签约合同价【答案】A35、某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行的是政府指导价，价格力4000元/吨，合同约定2011年31日提货，但施工企业逾期至2011年4月1O日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元/吨。该施工企业给供应商的钢材款应按()A.4500元/吨计算并追加违约金B.4000元/吨计算并追加违约金C.4500元/吨计算D.4000元/吨计算【答案】C36、设计施工总承包合同订立时，无条件补偿条款规定承包人复核时未发现发包人要求的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应（）。A.仅承担由此增加的费用B.仅承担由此增加的工期延误C.承担由此增加的费用和(或)顺延合同工期D.承担由此增加的费用和(或)工期延误.并向承包人支付合理利润【答案】D37、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，监理人对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力（）。A.是终局的，对发包人具有强制约束力B.不是终局的，对发包人具有强制约束力C.是终局的，仅对承包人具有强制约束力D.不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力【答案】D38、(2014年真题)根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担【答案】A39、在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为8个，而资格审查文件规定的数量为7个，则（）。A.不需要进行评分，随机选取7个通过资格审查B.需要进行评分，8家均通过资格审查C.需要进行评分，前7家通过资格审查D.不需要进行评分，提交资格申请文件时间排在前7位的通过资格审查【答案】C40、某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（）A.1020万元B.1000万元C.980万元D.960万元【答案】C41、当事人双方为了担保债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保，属于担保方式中的（）担保。A.定金B.抵押C.留置D.质押【答案】A42、根据IPD合同条件，若项目实际成本超出目标成本，根据合同约定，业主可选择不再偿付任何单位的（）。A.人员成本B.材料成本C.设备成本D.分包成本【答案】A43、承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法，正确的是()A.因施工方案缺陷，应由承包人承担责任B.因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任C.因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任D.因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任【答案】A44、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。A.合同责任单一，责任明确B.固定工期、固定费用C.可以减少设计变更D.增加承包人的索赔【答案】D45、根据《标准施工合同》，发包人提供的材料和工程设备由承包人会同监理人验收后，由承包人负责接收，由（）承担施工现场内的二次搬运费。A.发包人B.承包人C.监理人D.材料供应商【答案】B46、某项目监理人于7月10日发出开工通知，承包人于7月11日收到该通知，通知中说明开工日期为8月1日，但承包人的开工准备还不满足开工条件，直至8月20日才具备开工条件，则该项目的开工日期应为（）。A.7月10日B.7月11日C.8月1日D.8月20日【答案】C47、工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为()。A.承包人第一次提交竣工验收报告之日B.承包人修改后再次提交竣工验收报告之日C.再次验收检验合格之日D.办理竣工验收手续之日【答案】B48、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于工程师进度管理任务的说法中，不正确的是()。A.审查承包人提交的进度计划B.修改承包人提交的进度计划C.控制施工工作按进度计划执行D.检查承包人进度计划的执行情况【答案】B49、下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是()A.当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任B.当事人履行义务不符合合同约定.给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任C.订立合同时，当事人因判断失误对-自身受到的损失应自负D.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任【答案】D50、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，由（）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。A.业主B.承包商C.工程师D.业或承包商【答案】B51、根据九部委发布的标准设计合同，因发包人原因造成合同签订之日起（）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A.30天B.60天C.90天D.180天【答案】C52、勘察人的试验室应当通过行业管理部门认可的（），具有相应的资格证书、试验人员和试验条件，否则应当委托第三方试验室进行室内试验A.CMA计量认证B.MAC计量认证C.ACM计量认证D.CAM计量认证【答案】A53、以下有关民事责任的承担，正确的是（）。A.民事责任承担，分为按份责任、平均责任和连带责任三类B.对于按份责任，平均承担责任C.对于连带责任，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任D.对于连带责任，实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，不得向其他连带责任人追偿【答案】C54、下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（）。A.有利于投标人全面了解招标项目情况B.有利于减少可能的争议C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘【答案】D55、用于幕墙中的石材，下列规定哪一条是错误的？()A.石材宜选用火成岩，石材吸水率应小于0.8%B.石材中的含放射性物质应符合行业标准的规定C.石板的弯曲强度不应小于8.0MPaD.石板的厚度不应小于20mm【答案】D56、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，（）代表业主方进行项目管理。A.工程师B.工程师助理C.业主代表D.承包商代表【答案】C57、投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）前，以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起（）内作出答复；作出答复前将暂停招标投标活动。A.14日，7日B.10日，5日C.10日，3日D.14日，5日【答案】C58、保证合同权利和义务公平合理，不存在对合同条款的重大误解，不存在合同履行障碍。体现合同评审工作的（）内容。A.合理性、可行性评审B.合法性、合规性评审C.合同风险评估D.合同严密性、完整性评审【答案】A59、工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令。承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人正确的应对措施是()。A.继续停工等待工程师的指示B.向工程师再次发出请求复工的报告C.自行复工D.向发包人提交请求复工的报告【答案】C60、材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是()。A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间【答案】D61、某设备采购合同履行中，卖方交付合同设备迟延3天，下列关于卖方迟延交付违约金的计收正确的是（）。A.迟交合同设备价格×0.5%×3B.迟交合同设备价格×0.5%×3/7C.迟交合同设备价格×0.5%D.合同价格×0.5%【答案】C62、某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形。根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是()。A.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减B.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减C.日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减D.最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减【答案】C63、《标准施工合同》中的通用条款规定了基准日期，关于基准日期描述正确的是（）。A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价B.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天C.承包人以基准日的市场价格编制工程报价D.基准日期后，因法律法规变化发生合同约定以外的增减时，不调整合同价款【答案】B64、某设备采购合同履行中，卖方交付合同设备已迟延10周，则第4周迟延交付违约金的计收正确的是（）。A.迟交合同设备价格×0.5%B.迟交合同设备价格×1%C.合同价格×0.5%D.合同价格×1%【答案】A65、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）。A.公司甲B.公司乙C.银行D.登记机关【答案】A66、根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为()。A.发布招标公告之日B.承包商提交投标文件之日C.投标截止日前第28天D.签订施工合同后第28天【答案】C67、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是()A.行使权利的时间要求相同B.行使权利的条件要求相同C.通知到达对方的时间要求相同D.行为生效的条件不同【答案】D68、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（）。A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失【答案】C69、通用条款规定的费用是指（）A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同支付的结算价D.承包人完成工程的实际成本【答案】A70、《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。A.对方当事人降低注册资金B.对方当事人银行贷款数额激增C.对方当事人的法定代表人变更D.对方当事人经营状况严重恶化【答案】D71、施工合同履行中，发包人迟延提供由其负责采购的材料、工程设备，承包人向监理人提出索赔要求。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括（）。A.工期B.费用C.利润D.以上均可以【答案】D72、对投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有（）。A.以书面形式予以解答，并发送给提出质疑的投标人B.召开投标预备会，对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人C.澄清时说明问题的来源D.如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足20天，须相应延长投标截止日期【答案】B73、下列关于银皮书合同文件的优先解释顺序，正确的是（）。A.专用合同条件—通用合同条件—合同协议书—投标书—明细表—业主要求B.专用合同条件—通用合同条件—合同协议书—明细表—业主要求—投标书C.合同协议书—专用合同条件—业主要求—明细表—通用合同条件—投标书D.合同协议书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—明细表—投标书【答案】D74、设计施工总承包合同模式下，承包人可以索赔工期、费用和利润的是()。A.发包人原因造成质量不合格B.行政审批延误C.为他人提供方便D.发包人违约解除合同【答案】A75、某项目招标文件中投标人须知前附表规定允许递交备选投标方案，对投标人递交的备选投标方案说法正确的是（）。A.评标委员会对所有投标人递交的备选投标方案均予考虑B.评标委员会认为备选投标方案优于投标方案的，评标时可以考虑备选投标方案C.只有该投标人中标后，才会对备选投标方案予以考虑D.只有该投标人成为中标候选人后，才会对备选投标方案予以考虑【答案】C76、投标人在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上勘察或设计方案的，视为（）。A.废标B.放弃投标C.提供备选方案D.一个方案【答案】C77、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人在投标文件中提出采用专利技术的，专利技术使用费的报价和评审正确的是（）。A.在投标报价外单列，单独进行投标报价评审B.包含在投标报价中，综合进行投标报价评审C.不进行报价，由评标委员会评估D.不计入报价，中标后单独报价评审【答案】B78、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。由于监理人的错误指示与协调能力不足，选成甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（）。A.自行负责B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】D79、FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在()前不能合理预见到的风险，归业主承担。A.合同签字日B.下达开工令C.基准日D.风险事件发生日【答案】C80、（）以后承包人就失去索赔的权利。A.工程颁发接收证书B.竣工结算C.颁发缺陷责任终止证书D.颁发结清证书【答案】D81、在设计合同履行中，由（）进行设计交底。A.设计单位B.监理单位C.发包单位D.总承包单位【答案】A82、根据九部委发布的标准设计合同，发包人应提前（）向设计人发出开始设计通知。因发包人原因造成合同签订之日起（）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A.7天，60天B.7天，90天C.14天，60天D.14天，90天【答案】B83、建筑工程设计方案评标时，建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的（）A.1/2B.2/3C.1/4D.2/5【答案】B84、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，由于设计变更应给予承包人增加合同价款时，变更价款的支付时间为()之日。A.工程师发出设计变更通知B.承包人完成变更工程C.承包人提交变更追加合同价款报告D.最近一期工程进度款支付【答案】D85、设备采购合同中，由（）负责提供设备运至目的地的包装。A.买方B.卖方C.运输部门D.安装单位【答案】B86、在建设工程中，建设实施过程的内在规律是（）。A.先勘察.后设计.再施工B.先设计.后勘察.再施工C.先施工.后设计.再勘察D.先勘察.后施工.再设计【答案】A87、关于评标委员会的说法，正确的是（）。A.评标委员会成员的名单应当保密B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定【答案】A88、某项目的招标人委托中介机构代理招标，下列说法正确的是（）。A.由招标人办理备案B.由招标人办理审批C.由招标代理机构办理备案D.由招标代理机构办理审批【答案】A89、下列各项中，关于担保的表述中，不正确的是（）。A.担保合同是被担保合同的从合同B.从合同无效，主合同也无效C.担保通常由当事人双方订立担保合同D.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则【答案】B90、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用，后又组织竣工验收合格的，该工程竣工日期应为（）。A.提交竣工验收申请报告日B.竣工验收合格日C.签发工程接收证书日D.转移占有建设工程日【答案】D91、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。A.协议书中的签约合同价格B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款C.中标通知书中的中标价格D.承包人的投标报价【答案】B92、根据FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（）。A.决定对争端双方不具有约束力B.可以申请仲裁C.仲裁前不必争取友好协商解决争端D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行【答案】B93、设计施工阶段的总承包合同履行管理，当符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前（）天向承包人发出开始工作通知。A.1B.3C.5D.7【答案】D94、设计招标文件是指导投标人正确编制投标文件的依据，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。下列不属于设计招标文件的是（）A.投标文件格式及主要合同条款B.投标报价要求C.评标标准和方法D.技术经济指标要求【答案】D95、履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书等，其中履约银行保函的额度一般是合同价的（）。A.10%B.30%C.20%D.40%【答案】A96、在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在()退还。A.发出中标通知书后B.完成评标后C.提交履约担保后D.合同履行完毕后【答案】C97、某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（）万元。A.2B.4C.10D.20【答案】B98、关于建筑材料采购招标的说法，错误的是()。A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价B.不同材料分几个合同包一次招标，投资人可自主选择一个或几个合同报价C.一个合同包内台有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价D.不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价【答案】C99、某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以（）。A.招标文件为准，开标时间后延B.招标文件为准，开标时间不变C.书面解答为准，开标时间后延D.书面解答为准，开标时间不变【答案】C100、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.延伸代理【答案】B多选题（共50题）1、依照标准施工合同通用条款的规定，施工合同履行中，如果发包人要求提前竣工，则发包人应（）。A.通过监理人向承包人发出提前竣工指令B.负责制定赶工措施C.为承包人提供赶工的便利条件D.为承包人追加合同价款E.根据提前竣工给发包人带来效益为承包人提供奖励【答案】CD2、根据《标准施工招标文件》的规定，存在以下（）情况时，资格预审不得通过。A.申请人为项目前期准备提供设计或咨询服务（设计施工总承包除外）B.申请人为招标人不具备独立法人资格的附属机构C.申请人为本项目的招标代理人D.申请人为施工总承包三级资质E.申请人本年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题【答案】ABC3、根据《标准材料采购招标文件》规定，材料采购招标文件的组成包括（）。A.工程量清单B.投标邀请书C.资格审查办法D.供货要求E.发包人要求【答案】BD4、设计单位提交的设计文件应满足的要求有（）。A.符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求B.深度满足本合同相应设计阶段的规定要求即可C.注明工程合理使用寿命年限D.可以指定生产厂及供应商E.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议【答案】AC5、下列关于暂估价和暂列金额的说法正确的是（）。A.暂估价是发包人用于支付在招投标阶段已经确定价格，但合同履行阶段未必发生的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额B.暂列金额是发包人用于支付在招投标阶段暂时不能合理确定价格，但合同履行阶段必然发生的材料、设备以及专业工程施工的金额C.暂估价是发包人一定予以支付的款项D.暂列金额是发包人可能予以支付的款项E.均属于包括在签约合同价内的金额【答案】CD6、材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时，应以（）的方式承担违约责任。A.消除影响B.继续履行C.赔偿损失D.恢复原状E.采取补救措施【答案】BC7、合同各方的相关部门和谈判人员应当对项目管理机构进行合同交底，合同交底的主要内容包括（）A.合同实施的主要风险B.合同的主要内容C.合同订立的见证方式D.合同实施计划E.合同责任分配【答案】ABD8、当评标专家为以下（）情况时，根据《标准施工招标文件》的规定需要回避。A.招标人或者招标人主要负责人的近亲属B.投标人或者投标人主要负责人的近亲属C.项目主管部门或者行政监督部门的人员D.与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的E.受过行政处罚或刑事处罚的【答案】BCD9、（2020年真题）根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》中的通用合同条款，勘察和设计合同价格应包括的内容有（）。A.收集资料、踏勘现场并进行勘察设计工作的费用B.工程施工期间配合及现场服务的费用C.工程勘察和设计服务应缴纳的增值税税金D.发包人要求勘察人和设计人进行专项试验检测的费用E.发包人未按期支付费用导致的逾期付款违约金【答案】ABC10、下列指令中属于分包商应当执行的变更指令包括（）。A.工程师直接送达的书面指令B.承包商代表直接送达的书面指令C.承包商转发监理单位的书面指令D.经监理人代表确认的供货商代表发出的书面指令E.经承包商代表确认的工程师代表发出的书面指令【答案】BC11、根据《标准施工合同》，履约担保的特点有()。A.担保期限自合同签订日起到签发工程移交证书日止B.采用无条件担保方式C.能快速解决承包方严重违约对施工的影响D.能降低发包人合同风险E.有助于加强发包人的履约责任心【答案】AB12、建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法需要考虑（）因素。A.投标价B.付款条件C.设备性能D.寿命残值E.燃料消耗费【答案】ABC13、某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业权利的说法，正确的有()A.施工企业可以行使代位权B.施工企业可以行使撤销权C.施工企业应以建设单位名义行使权利D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利E.施工企业行使权利的范围以其债权为限【答案】BD14、除专用合同条款另有约定外，当勘察合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时，下列有关文件优先解释顺序中，正确的有（）。A.中标通知书—合同协议书—合同专用条款B.中标通知书—投标函—合同通用条款C.投标函—合同专用条款—勘察费用清单D.合同通用条款—合同专用条款—发包人要求E.勘察费用清单—合同专用条款—勘察纲要【答案】BC15、关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有（）。A.项目建议书应由承包人完成B.设计依据的标准应由发包人提出C.发包人应为设计人提供现场服务D.设计合同的违约金属于法定而无需约定E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式【答案】BC16、建设工程勘察合同履行管理中，关于合同价格与支付说法正确的有（）A.勘察费用实行发包人签证制度B.勘察合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定C.定金或预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定D.发包人应在收到定金或预付款支付申请后14天内，将定金或预付款支付给勘察人E.发包人要求勘察人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用包含在合同价格之中【答案】ABC17、工程移交发包人运行后，缺陷责任期内出现的工程质量缺陷可能是承包人的施工质量原因，也可能属于非承包人应负责的原因导致。应由（）共同查明原因，分清责任。A.设计人B.监理人C.发包人D.勘察人E.承包人【答案】BC18、下列有关确定变更价款的做法，正确的有（）。A.变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告B.工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复C.确定的价款报送造价管理部门备案D.监理人收到承包人的变更报价书后的14天内，商定或确定变更价格E.承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额【答案】ABD19、设备采购合同一方不履行合同义务或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担（）等补救措施或者赔偿损失等违约责任。A.继续履行B.终止合同C.修理D.更换E.退货【答案】ACD20、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有()。A.发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误D.后续法规调整引起的延误E.施工中受到其他承包商的干扰【答案】BCD21、按照《招标投标法》，关于招标方式的说法，正确的有（）。A.公开招标的投标人不受地域和行业限制B.协议是招标方式的一种C.竞争性谈判是招标方式的一种D.邀请招标不能限制投标人的数量E.公开招标一般招标时间长、费用高【答案】A22、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列工作中，属于监理人附加工作的有()。A.两个承包人出现施工干扰后的协调工作B.因设计变更导致原定的监理期限到期后，需继续完成的监理工作C.委托人因承包人严重违约解除施工合同后，对承包人已完工程的工程量和应支付款项的确认D.应委托人要求，编制采用新工艺部分的质量标准和检验方法E.施工需要穿越公路时，应委托人的要求到交通管理部门办理中断道路交通的许可手续【答案】BD23、工程设计招标与施工招标的主要区别有()。A.招标文件的内容不同B.投标保函的保证范围不同C.对投标书的编制要求不同D.开标形式不同E.评标原则不同【答案】ACD24、下列关于英国土木工程师学会颁布的NEC系列合同文件说法正确的是（）。A.NEC系列合同条件主要包括工程施工合同、工程施工分包合同、专业服务合同B.工程施工合同（ECC）核心条款包括付款、补偿事件、所有权、风险和保险、保留金、提前竣工奖金等C.成本补偿合同适用于工程范围很不确定且急需尽早开工的项目，工程成本部分实报实销，在根据合同确定承包商酬金的取值比例或计算方法D.早期警告目的在于鼓励项目经理和承包商对可能影响工程的事件及早发出警告，防范未来风险的发生或降低其不利影响E.为清除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件，计价原则是：若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对业主最有利的解释进行计价【答案】C25、下列有关确定变更价款的做法，正确的有()。A.变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告B.工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复C.确定的价款报送造价管理部门备案D.工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准E.承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额【答案】ABD26、（2014年真题）合同法律关系的客体有（）。A.物B.行为C.义务D.权利E.知识产权【答案】AB27、在材料设备采购招标投标管理中，对投标人进行资格审查时主要考虑的因素包括（）。A.独立订立合同的能力B.良好的银行信用和商业信誉C.完善的质量保证体系D.企业的规模大小E.业绩良好【答案】ABC28、在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押权自登记之日起设立的包括（）等抵押合同。A.正在建造的船舶B.正在建造的建筑物C.交通运输工具D.土地使用权E.土地所有权【答案】BD29、（2020年真题）根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》中的通用合同条款，勘察和设计合同价格应包括的内容有（）A.收集资料、踏勘现场并进行勘察设计工作的费用B.工程施工期间配合及现场服务的费用C.工程勘察和设计服务应繳纳的增值税税金D.发包人要求勘察人和设计人进行专项试验检测的费用E.发包人未按期支付费用导致的逾期付款违约金【答案】AC30、（2020年真题）根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，工程勘察设计可以不进行招标的情形有（）。A.建设单位依法能够自行勘察设计B.能满足技术条件的勘察设计单位少于3家C.抢险救灾情况紧急不适宜进行招标D.项目投资大、工期长，能胜任的勘察设计单位较少E.建设单位已有长期合作的勘察设计单位【答案】ABC31、合同法律关系的构成要素有（）。A.目标B.主体C.客体D.内容E.性质【答案】BCD32、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于竣工后试验的说法，正确的有（）。A.应当在工程竣工后、移交前进行B.应当在工程移交后的缺陷责任期内进行C.试验所必需的电力由发包人提供D.在专用条款中只能约定应当由发包人负责E.在专用条款中只能约定应当由承包人负责【答案】BC33、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在复核“发包人要求”时未发现存在的错误而导致承包人费用增加时，由发包人承担责任的有()A.引用的原始数据和资料错误B.对工程的功能要求错误C.对工程进度的要求不合理D.试验和检验标准不准确E.对项目生产工艺的要求错误【答案】ABD34、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人受发包人委托管理施工合同履行的权力有（）。A.在发包人授权范围内发出监理人指示B.根据合同约定向承包人发出变更指示C.根据工程实际情况免除合同约定的承包人部分义务D.与施工合同当事人商定变更工程价款E.检查工程实体、材料和设备质量【答案】AB35、招标人编制的施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的（）。A.资格预审公告B.资格审查办法C.投标人须知D.评标办法E.申请人须知【答案】B36、通用条款中要求施工阶段进度付款申请单的内容包括（）。A.变更金额B.索赔金额C.本次扣减的质量保证金D.本次应支付的预付款和扣减的返还预付款E.截至本次付款周期末未实施工程的价款【答案】ABCD37、根据