2023年一级建造师之一建工程法规真题附答案

2023年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题(共100题)1、甲市的玉先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由了市的某建筑企业施工建设。玉先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由()人民法院管辖。A.甲市B.乙市C.丙市D.丁市【答案】B2、根据施工企业对“安管人员”的培训考核要求，“安管人员”应当通过其受聘企业申请安全生产考核,并取得()，该证书有效期为()A.安全生产考核合格证书，1年B.安全教育培训合格证，1年C.安全生产考核合格证书,3年D.安全教育培训合格证,3年【答案】C3、建设工程施工合同履行时，若部分工程价款约定不明，则应按照()履行。A.订立合同时承包人所在地的市场价格B.订立合同时工程所在地的市场价格C.履行合同时工程所在地的市场价格D.履行合同时工程所在价格价管理部门发布的价格A.仅供本团体成员约定采用B.由社会团体协调相关市场主体共同制定C.技术要求不得高于强制性国家标准D.应当免费向社会公开标准文本【答案】B29、关于工程建设强制性标准的说法，正确的是()。2017A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文C.工程建设中拟采用的新技术、新材料，可不受强制性标准的限制D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制【答案】A30、某房屋建筑工程于2009年3月15日通过竣工验收，建设单位于2009年3月31日办理了竣工验收备案手续。按照《建设工程质量管理条例》的规定，该工程电气管线的最低保修期限截止日期是()。A.2011年3月31日2011年3月15H2013年3月i5日D.2013年3月31□【答案】B31、根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是()。2016A.责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚B.是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关C.责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚D.地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类【答案】A32、因企业合并而新设立的建筑业企业，其资质等级应按（）。A.合并前任一企业的资质等级确定B.合并前资质等级低的单位等级确定C.合并前资质等级高的单位等级确定D.实际达到的资质条件核定【答案】D33、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设的（）标准。A.推荐性B.国家C.强制性D.行业【答案】C34、人民法院对当事人在证据交换中认可的各种证据材料作出审查判断，确认其能否作为认定案件事实的根据是O过程。A.质证B.认证C.举证D.保全【答案】B35、某建筑公司为了工程施工需要租赁3台塔吊用于现场吊装作业，则建筑公司对3台塔吊享有的权利属于（）。A.所有权B.自物权C.用益物权D.担保物权【答案】C36、仲裁机构对受理的仲裁案件进行的调解，调解答成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书，调解书与裁决书（）。A.具有同等法律效力B.调解书不具有强制执行效力C.都不具有强制执行效力D.只有裁决书可以申请撤销【答案】A37、某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由（）承担举证责任。（2015真题）A.职工本人B.工伤治疗机构C.用人单位D.社会保险行政部门【答案】C38、某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单位应在事故发生后（）小时内报告工程所在地建设行政主管部门。121224【答案】D39、王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照我国《民法典》规定，下列主体可以作为保证人的是（）。A.某大学教授B,某企业财务科C.某公立小学D.某街道办事处【答案】A40、建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后（）日内，到原生产许可证颁发管理机关办理生产许可证变更手续。71015D.30【答案】B41、动产物权的设立和转让，自（）时发生效力，但法律另有规定的除外A.占有B.交付C.使用D.签订合同【答案】B42、不符合工程质量检测单位的资质和检测规定的是（）。A.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构B.检测机构不得转包检测业务C.检测机构和检测人员推荐或者监制建筑材料•、构（配）件和设备D.质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测【答案】C43、关于行政调解的说法，正确的是（）。2017真题A.行政调解属于诉讼内调解B.行政调解达成的协议具有强制约束力C.行政调解应当事人的申请方可启动D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解【答案】C44、关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（）A.可以在建设监理企业从事管理活动B.只能担任大型工程施工项目负人C.可以同时担任两个建设工程施工项目负责人D.担任施工项目负责人间一律不得更换【答案】A45、甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向内交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是（）。（2012）A.甲与乙、丙之间的合同均有效B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效C.甲与乙、丙之间的合同均无效D.甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效【答案】A46、建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是（）。A.施工企业B.建设单位C.使用单位D.建设单位和施工企业协商确定【答案】A47、下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。A.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容C.投标人之间约定中标人D.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异【答案】D48、工程质量监督机构应当对工程建设（）阶段执行强制性标准的情况实施监督。A.规划、勘察、设计B.勘察、设计、施工C.设计、施工、验收D.施工、监理、验收【答案】D49、根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（）内订立书面劳动合同。A.1个月氏2个月C.3个月D.半年【答案】A50、某大学需要重建一个独立的实验室，建筑面积280平方米，投资额100万元：根据住房和城乡建设部《建筑工程施工许可管理办法》规定，在开工前某大学（）。A.向学校住所地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证B.向实验室建设地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证C.向有关部门申请开工报告即可D.不需要办理施工许可证【答案】D51、（2020年真题）关于知识产权法律特征的说法，正确的是（）。A.知识产权仅在法律规定的期限内受到法律保护B.知识产权不具有财产权属性C.知识产权不具有绝对的排他性D.知识产权不受地域的限制【答案】A52、下列选项中，不能提起行政复议的是0。A.某市质量监督站依据质量检测报告责令施工单位将不合格材料清退出现场B.某市混凝土协会下发文件，提议各会员单位根据市场需求调高商品价格C.建设行政主管部门部门将施工企业的资质由一级降为二级的行为D.建设行政主管部门由于开发企业信誉不好不予颁发项目施工许可证【答案】B53、某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同，构件加工过程中施工企业要求变更构件设计，对方同意变更。但加工构件超过60%口寸，该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法正确的是（）。A.可随时解除合问B.享有留置权C.不得单方变更设计D.可请求法院撤销合同【答案】A54、关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是（）。A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制B.资质许可机关逾期未做出资质准予延续决定的，视为准予延续C.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级D.被撤回建筑业企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请【答案】B55、下列关于商标专用权的说法中，错误的是（）。A.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面B.商标专用权的保护对象是经过国家商标管理机关核准注册的商标C.商标设计者的人身权受《商标法》的保护D.商标注册人有权标明“注册商标”或者注册标记【答案】C56、在财产保险合同有效期内，保险标的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人（）。2016A.不能增加保险费，可以解除保险合同B.不能解除保险合同，可以增加保险费C.可以增加保险费，也可以解除保险合同D,不能增加保险费，也不能解除保险合同【答案】C57、甲在受到欺诈的情况下与乙订立了合同，后经甲向人民法院申请，撤销了该合同，则该合同自（）起不发生法律效力。A.人民法院决策撤销之日B.合同订立时C.人民法院受理请求之日D.权利人知道可撤销事由之日【答案】B58、根据《招标投标法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（）。A.不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件B.撤回己经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收C.可以补充修改或者撤回已经提交的投标文件，并书面通知招标人D.须经过招标人同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件【答案】C59、建设工程招标项目，下列选项在满足招标项目范围的要求下，属于必须招标的是（）。A.施工单价合同估算价为300万B.重要设备单价合同估算价为150万C.勘察合同估算价为50万D.监理合同估算价为100万【答案】B4、下列关于法人的说法，正确的是0。A.营业执照签发日期为营利法人的成立日期B.法定代表人以法人名义从事的民事活动,其法律后果由法人代表人承受C.机关法人属于非营利性法人D.法定代表人因执行职务造成他人损害的，法人承担民事责任后，不能再向有过错的法定代表人追偿【答案】A5、关于工程建设强制性标准的说法，正确的是()。A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检杳B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文C.工程建设中拟采用的新技术、新材料，可不受强制性标准的限制D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制【答案】A6、根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳动合同的主体是()。A.用工单位与劳动者B.派遣单位与用工单位C.派遣单位与劳动者D.用工单位与当地人民政府【答案】C【答案】D60、以出让万式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件盒国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府（）领取建设用地规划许可证。（2013）A.土地主管部门B.建设行政主管部门C.城乡规划主管部门D,授权的镇人民政府【答案】C61、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是（）。A.撤销安全生产许可证B.吊销安全生产许可证C.暂扣安全生产许可证并限期整改D.责令停止生产，并处罚款【答案】C62、下列属于特别法人的是0A.有限责任公司B.基金会C.事业单位D.农村集体经济组织法人【答案】D63、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。（2015）80%70%60%50%【答案】A64、出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为（）。A.简易交付B.占有改定C.指示交付D.拟制交付【答案】D65、在施工现场，由（）负责对安全生产进行现场监督检查。A.项目负责人B.主要负责人C.监理工程师D.安全生产管理人员【答案】D66、在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由0。(2015)A.第三人与行为人承担连带责任B.行为人自行承担C.第三人自行承担D.被代理人与第三人承担连带责任【答案】A67、根据《民事诉讼法》，下列有关举证时限的叙述，正确的是OoA.由人民法院指定举证期限的，该指定的期限不得少于30日B,设置举证时限的主要目的在于促使当事人积极举证C.当事人没有在举证时限内提交证据，可以延长30日补充证据D.当事人没有在期限内提交证据，所承担的法律后果是举证不能【答案】B68、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A.1B.234【答案】A69、需要施工单位组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程包括()。A.起重吊装工程B.地下暗挖工程C.爆破工程D.大模板工程【答案】B70、经有关部门依法办理批准手续后，可以在历史文化名城名镇名村保护范闱内进行的活动是（）。A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库B.占用保护规划确定保留的道路C.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动D.合同变更协议自签字之日起生效【答案】C71、根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）作业。A.抢修B.抢险C.抢工期D.生产工艺要求必须连续【答案】C72、负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是（）。A.国务院质量监督行政主管部门B.国务院安全监督行政主管部门C.国务院建设行政主管部门D.国务院工商行政管理部门【答案】C73、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装、拆卸单位的安全责任的说法，正确的是OoA.使用单位和安装单位就安全生产承担连带责任B.安装完毕后，应当自检并出具自检合格证明C.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案应当由本单位安全负责人签字D.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案报审后，应当告知工程所在地安全监督管理部门【答案】B74、以建筑机械设备抵押的，该抵押权自。时设立。A.抵押人做出意思表示B.抵押合同生效C.抵押物登记D.抵押物交付【答案】B75、《环境噪声污染防治法》规定，建筑施工过程中使用机械设备，可能造成噪声污染的，（）必须在工程开工15日前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D,设计单位【答案】B76、以下关于行政复议和行政诉讼两者之间的区别，说法错误的是0。A.行政复议是行政机关上级对卜.级的监督B.行政复议是对具体行政行为合法性和适当性进行市查C.行政诉讼可以审查抽象行政行为的合法性D.行政诉讼后不服的，不能再申请行政复议【答案】C77、甲公司投标承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务，经业主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司，工程施工中因乙分包的工程发生了质量事故给业主造成了10万元的损失而产生了赔偿责任。对此，正确的处理方式应当是()。A.业主方只能要求乙赔偿B.如果业主方要求甲赔偿，甲可以乙是业主认可的分包商为由而拒绝C.甲不能拒绝业主方的10万元赔偿要求，但赔偿后可按分包合同的约定向乙追赔D.乙可以拒绝甲的追赔要求【答案】C78、根据《民法典》，不能设定权利质权的是()。A.专利中的财产权B.可转让的股份C.债券D.房屋所有权【答案】D79、根据《建设工程质量管理条例》的规定，《工程质量保修书》应当明确保修的范围、期限和责任。其中最低保修期限是（）。A.双方约定的B.法定的C.设计文件确定的D.业主方规定的【答案】B80、关于保险合同，下列说法正确的是（）。A.在保险期限内，保险人经济赔偿的最高赔偿责任可以超过本保险单明细表中列明的累计赔偿限额B,建设工程一切险和安装工程一切险都是法定强制性保险C.保险人对人寿保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付D.在合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人应当按照合同约定增加保险费【答案】C81、甲建设单位与乙设计院签订了设计合同，合同约定，设计费为200万元，定金为设计费的15%,甲已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合同，应该返还给甲（）万元。A.30B.40C.60D.70【答案】C82、甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由（）按照有关规定申请领取施工许可证。A.乙建筑公司B.丙土方公司C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同D.甲房地产开发公司【答案】D83、根据《循环经济促进法》，下列说法正确的是（）。A.发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照减量化优先的原则实施B.发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照再利用优先的原则实施C.发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照资源化优先的原则实施D.发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，防止再污染的原则实施【答案】A84、关于建设单位逾期报送有关竣工验收资料的说法,正确的是0。A.由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报B.由所在地城市住房与城乡建设部责任限期补报C.逾期不补报的，处1万元以上3万元以下罚款D.逾期不补报的，处3万元以上5万元以下罚款【答案】A85、甲公司和乙公司订立了预制构件承揽合同，合问履行过半，甲公司突然通知乙公司解除合同，关于甲公司和乙公司权利的说法，正确的是（）oA.经乙公司同意后甲公司方可解除合同B.乙公司有权要求甲公司继续履行合同C.合同履行过半后，甲公司无权解除合同D.甲公司有权随时解除合同，但应当向乙公司赔偿相应的损失【答案】D86、关于联合体共同承包的说法，正确的是（）。2017A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同【答案】A87、部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由（）裁决。A.国务院B.全国人民代表大会C.全国人大常委会D.最高人民法院【答案】A88、某高速公路进行招标，开标后允许()。A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容B.投标人再增加优惠条件C.投标人撤回投标文件D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法【答案】A89、甲区A公司将位于丙市价值5000万元的写字楼转让给乙区B公司，后双方发生争议，经丁区人民调解委员会调解达成协议：B公司在1个月内支付购房款。双方又对该协议申请法院作出司法确认裁定。关于本案及司法确认的表述，下列选项正确的有()。A.双方应自调解协议生效之日起30日内各自提出申请B.可向甲区或乙区法院提出申请C.该调解协议经裁定有效，B公司不履行的，A公司可向法院申请强制执行D.司法确认申请被裁定驳回的，双方可变更原调解协议或达成新的调解协议，但不可以向法院起诉【答案】C90、建设安全生产监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该集体宿舍()。A.经工程所在地建设安全监督机构同意,可以继续使用B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用C.经工程所在地质量监督机构同意,可以继续使用7、甲的注册申请被批准后，省建设厅向他颁发了注册证书和执业印章。根据规定，甲具有下列()情形时，其注册证书和执业印章将失效。A.注册有效期满未延续注册B.因工作调动办理变更注册手续C.申请专业增项注册未得到批准D.所在聘用单位被降低资质等级【答案】A8、用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人的情形不包括()A.劳动者患病或者非因工负伤，在规定医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的B.患职业病或者因负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的C.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的【答案】B9、某建筑公司与职工小王因为工资奖金的问题产生了劳动争议，小王准备去当地的劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁。依据《劳动法》的规定，对劳动仲裁的理解正确的是()oA.必须是当事人双方都要求仲裁，才可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁B.只要当事人任何一方要求仲裁，就可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C.仲裁裁决一般应在收到仲裁申请的30日内作出D.仲裁应当自劳动争议发生之日起30日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请D.所住员工必须无条件迁出【答案】D91、关于法人的说法，正确的是（）。2016A.法人分为企业法人和行政法人B.企业法人合并、分立的，应当向登记机关办理登记并公告C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格D.具有法人条件的事业单位经核准登记取得法人资格【答案】B92、在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤和死亡，该施工企业的行为构成（）。2016A.重大责任事故罪B.强令违章冒险作业罪C.重大劳动安全事故罪D.工程重大安全事故罪【答案】C93、下列工程建设法律责任的承担方式中，属于行政责任承担方式的是（）。A.恢复原状B.停止侵害C.责令停产停业D.有期徒刑94、根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是（）。A.经招标人授权的招标代理机构B.经招标人授权的评标委员会C.建设行政主管部门D.招标投标有形市场【答案】B95、根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师对建设工程实施监理可采取的形式不包括（）A.旁站B.剥离抽查C.巡视D.平行检验【答案】B96、我国法的形式中，（）是指由全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会制定颁布的规范性法律文件。A.部门规章B.宪法C.法律D.行政法规【答案】C97、关于施工合同的义务下列说法，错误的是（）。A.施工合同的义务包括完成施工任务和支付工程价款B.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工单位是债务人C.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工单位是债权人D.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人【答案】B98、根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向（）报告。（2015）A.业主单位负责人B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门D.本单位负责人【答案】D99、下列关于保证担保的说法，正确的是（）。A.保证人须向债权人证明其有清偿能力B.保证方式没有约定的，带责任保证承担保证责任C.保证人可能是主合同的当事人D.保证期间债务人转让债务的，须取得保证人书面同意【答案】D100、某建设工程项目施工过程中发生不可抗力事件，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确的是（）。A.工期不予顺延B.建筑物受损由施工企业承担C.施工机具损毁由施工企业自行承担D.施工人员受伤由建设单位承担【答案】C多选题（共50题）1、下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。A.社会保险B.试用期C.保守商业秘密D.补充保险E.休息休假【答案】BCD2、下列情形能够引发合同之债的有（）。A.建设单位拖欠工程进度款B.施11中偷工减料造成的损失C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益D.噪声污染使周边居民无法正常休息E.建材供应商供应的建筑材料不合格【答案】AB3、按照《建设工程质量管理条例》规定，建设行政主管部门和其他政府部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：（）。A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料B.要求被检查的单位暂缓施工配合检查C.发现有影响工程质量的问题时，责令改正D.传唤工程质量责任人员谈话E.对涉及结构安全试块、试件同步取样检测【答案】AC4、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，划分事故分级的要素有OoA.事故发生地点B.人员伤亡数量C.事故发生时间D.社会影响程度E.直接经济损失数额【答案】BD5、诉讼管辖可以分为()。A.级别管辖B.地域管辖C.移送管辖D.专属管辖E.指定管辖【答案】ABC6、甲施工企业与非本单位自然人乙订立协议，其中约定：“允许乙使用甲资质承揽工程，乙承揽工程合同额5%上缴甲作为管理费用，发生质量、安全事故由乙自行承担”。则下列关于甲为此应当承担的法律责任的说法，正确的有()OA.没收违法所得B.责令停业整顿C.降低资质等级D.吊销资质证书E.罚金【答案】ABCD7、下列哪一项不属于排斥、限制潜在投标人或者投标人()。A.招标人组织部分潜在投标人踏勘项目现场B.对潜在投标人或者投标人采取相同的评标标准C.设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应D.必须进行招标的项目接受联合体投标E.依法必须进行招标的项目以不特定行政区域的业绩作为加分条件【答案】BD8、根据《环境噪声污染防治法》，下列情形中，必须公告附近居民的夜间作业()OA.抢修作业B.抢险作业C.因生产工艺上要求必须连续作业的D.因特殊需求必须连续作业的E.赶工作业【答案】ABCD9、关于债权相对性的说法，正确的有（）。A.债权客体的相对性B.债权期限的相对性C.债权主体的相对性D.债权内容的相对性E.债权责任的相对性【答案】CD10、根据《标准化法》，下列标准中，不能制定为强制性标准的有Oo2018真题A.行业标准B.地方标准C.团体标准D.企业标准E.国家标准【答案】ABCD11、仲裁裁决被人民法院依法撤销或裁定不予执行后，当事人就该纠纷（）。A.可以依据原仲裁协议重新组成仲裁庭中请仲裁B.可以依据重新达成的仲裁协议中请仲裁C.可以向人民法院起诉D.可以申请做出撤销或裁定的法院继续审理E.可以协商和解【答案】BC12、关于施工合同解除的说法，正确的是()。A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除B.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除【答案】B13、在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金500万元人民币，双方在合同中约定了垫资条款，垫资利息约定为8%,中国人民银行发布的同期同类贷款利率为5乳根据有关司法解释，下列说法中。正确的是()oA.当事人对垫资利息有约定，所以按照约定的利息8%进行支付利息B.对施工单位支付垫资利息的请求不予支持C.应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，超过部分不予支持D.法院对于垫资不予支持E.如果建设单位不支付工程垫资，施工单位可以依法进行仲裁或者诉讼【答案】C14、第二审人民法院经审理,对上诉案件的处理原则有()。A.判决认定事实清楚,适用法律正确的,判决驳回上诉,维持原判决B.原判决认定事实错误,或者原判决认定事实不清，证据不足的，依法改判C.判决适用法律错误的,裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审D.原判决认定违反法定程序,可能影响案件正确判决的,裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审E.案件依法重审，当事人对重审案件的判决、裁定不服的，可以上诉【答案】AD15、下列各项中，关于仲裁协议说法正确的有（）。A.仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力B.仲裁庭无权确认合同的效力C.当事人对仲裁协议的效力有异议，应当在仲裁庭首次开庭前提出D.当事人对仲裁协议的效力有异议，应当请求人民法院作出裁定E.一方当事人请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由仲裁机构裁定【答案】AC16、关于调解法律效力的说法，正确的有（）。2016A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力B.仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力C.经人民调解委员后调节达成的调节协议具有法律约束力D.经调解组织调节达成的调解协议，具有强制执行的法律效力E.专业机构调节达成的调节协议具有法律约束力【答案】ABC17、关于施工项目投标保证金的说法，正确的是（）。A.招标人在招标文件中可以要求投标人提交投标保证金B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.两阶段进行招标的项目，投标保证金应当在第一阶段提出D.中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格，投标保证金不予退还E.投标保证金不得超过招标项目估价的2%,但最高不超过80万元人民币【答案】ABD18、下列关于表见代理的说法，正确的有（）。A.表见代理是无效代理B.表见代理是特殊的无权代理C.表见代理的行为人没有代理权D.第三人有理由相信行为人有代理权E.表见代理对本人产生有权代理的效力【答案】BCD19、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括（）。A.生态环境保护项目B.体育、旅游等项目C.城市垃圾处理设施D.教育项目E.电信枢纽项目【答案】BD10、某施工单位因严重违章施工造成了重大生产安全事故，有关行政机关拟吊销其资质证书。以下有关行政处罚程序的表述错误的是（）。A.这起行政处罚不适用听证程序B.行政机关应负责组织听证C.行政机关应承担组织听证的费用D.施工单位有权要求举行听证【答案】A11、某招标人2005年4月1日向中标人发出了中标通知书。根据相关法律规定，招标人和投标人应在（）前按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。2005年4月15H2005年5月1日2005年5月15日2005年6月1日【答案】B12、建设单位按照与施工单位订立的施工合同，负责电梯设备的采购。于是建设单位向电梯〜生产厂家发函要求购买两部电梯。电梯厂回函表示“其中一部可以按要求期限交付，另一部则需要延期10日方能交付”。电梯厂的回函属于（）OA.要约邀请.要约撤销C.承诺D.新要约20、发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程数，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是（）。A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖B.承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿C.承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出D.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价E.承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除【答案】AD21、建筑市场诚信行为的违法行为公告，在（??）应及时修正或变更。A.被公告单位的经营状况严重恶化B.被公告单位的整改经审核确认有实效C.行政处罚决定被依法变更D.行政复议或行政诉讼期间E.信息发布确有错误【答案】C22、2018年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于2018年3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到2018年7月1日开工建设。关于该工程施工许可证的说法，正确的有（）。A.该工程施工许可证自行废止B.延期开工未超过6个月，施工许可证继续有效C.应当在2018年4月15日前申请延期D.不能按时开工，应当在1个月内报告E.2018年7月1日开工之前，需要重新申领施工许可证【答案】AC23、物权人的物权受到侵害的，权利人可以通过0等途径解决。A.和解B.公证C.调解D.诉讼E.仲裁【答案】ACD24、根据《民法典》的规定，下列合同中，属于效力待定合同的有()。A.甲、乙恶意串通订立的损害第三人丙利益的合同B.某公司法定代表人超越公司规章权限与善意第三人订立的买卖合同C.代理人甲超越代理权限与第三人丙订立的买卖合同D.限制民事行为能力人甲与他人订立的买卖合同E.施工单位用欺诈手段获取中标签订的合同【答案】CD25、根据《建设工程安全生产管理条例》，属于建设单位安全责任的有()OA.编制施工安全生产规章制度B.向施工企业提供准确的地下管线资料C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案D.保证设计文件符合工程建设强制性标准E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险【答案】BC26、建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程()。A.同时立项B.同时设计C.同时施工D.同时竣工E.同时投入使用【答案】BC27、下列选项中属于行政处罚的有()。A.警告B.罚金C.吊销许可证D.责令停产停业E.没收财产【答案】ACD28、关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有()。A.利害关系人对检测结果发生争议的，由双方认可的检测机构复检B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门C.检测机构对发现的违反强制性标准的情况应及时报告建设主管部门D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位【答案】ACD29、根据施工现场固体废物的减量化和回收再利用的要求，施工单位应采取的有效措施包括（）。A.生活垃圾袋装化B.施工现场生活区设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化C.建筑垃圾及时清运D.对建筑垃圾进行分类，并收集到现场封闭式垃圾站，集中运出E.建筑垃圾集中化【答案】ABCD30、根据我国《民法典》规定，要约失效的情形有（）等。A.拒绝要约的通知到达要约人B.若承诺期限内，受要约人作出承诺C.受要约人对要约的内容作出实质性变更D.要约人依法撤回要约E.要约人依法撤销要约【答案】AC31、关于施工许可制度和开工报告制度的说法，正确的有（）。A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定B.建设单位领取施工许可证后因故不能近期开工的，最多可延期6个月C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证D.实行开工报告批准制度的工程，因故不能近期开工超过6个月的工程，应当重新办理开工报告审批手续E.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件【答案】ABCD32、下列选项中，发包人可以请求解除建设工程施工合同的有()。A.承包人未按约定工期完工的B.承包人完成工程质量不合格，并且拒绝修复的C.承包人擅自将专业工程分包的D.承包人非法转包的E.未经发包人同意擅自将劳务部分分包的【答案】BCD33、下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有()OA.承包人明确表示不履行合同主要义务的B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的C.承包人在合同约定的期限内没有完工的D.承包人将承包的建设工程非法转包的E.承包人将承包的建设工程违法分包的【答案】ABD34、根据《环境保护税法》，下列情形中，暂予免征环境保护税的有()。A.农业生产（不包括规模化养殖）排放应税污染物的B.机动车排放应税污染物的C.依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物,不超过国家和地方规定的排放标准的D.纳税人综合利用的固体废物,符合国家和地方环境保护标准的E.纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准50%的【答案】ABCD35、关于工程建设国家标准的制定，国务院标准化行政主管部门负责工程建设强制性国家标准的（）OA.项目提出B.组织起草C.立项D.编号和对外通报E.征求意见【答案】CD36、根据《招标投标法实施条例》，下列属于评标委员会应当否决其投标的情形有（）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标报价为各投标报价中最低D.投标文件没有对招标文件的非实质性要求作出响应E.投标报价为各投标报价中最高【答案】AB37、工程监理人员认为工程施工不符合（）时，有权要求施工单位改正。A.监理企业的规定B.建设单位的要求C.工程设计要求D,施工技术标准E.建设工程承包合同【答案】CD38、效力特定合同指合同成立以后，是否具有效力还未确定，有待其他行为或事实使之确立的合同，效力待定合同主要包括的类型有（）。A.限制民事行为能力人依法不能独立签订的合同B.具有明显胁迫、威胁手段危害国家利益的合同C.无权代理人以被代理人名义订立的合同D.越权订立的合同E.无处分权人订立的合同【答案】ACD39、工程建设双方发生争议，申请仲裁应具备的条件是（）。A.有效的仲裁协议B.仲裁请求具体C.属于仲裁委员会的受理范围D.选定的仲裁委员会E.有准确的被申请人【答案】ABC40、《民事诉讼法》规定，在执行过程中，有（）情形，人民法院应当裁定终结执行。A.案外人对执行标的提出确有理由异议的B.据以执行的法律文书被撤销的C.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的D.追索赡养费、抚养费。抚育费案件的权利人死亡的E.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的【答案】BCD41、某房地产公司因项目建设的需要与某银行签订了《借款合同》，合同中约定房地产公司要定期向银行提供信用信息报告及相关财务会计报表等资料。在合同履行过程中，房地产公司未按合同中的约定提供相应资料并改变了部分借款用途。此时银行可以对房地产公司（）。A.要求返还利息B.提前收回贷款C.签订附加合同D.继续发放贷款E.解除合同【答案】B42、下列属于行政强制执行的是（）。A.排除妨碍、恢复原状B.划拨存款、汇款C.代履行D.限制人身自由E.扣押财物【答案】ABC43、下列工程项目中无须办理施工许可证的是（）。A.建筑面积为350平方米采暖改造工程B.工程投资额38万元的节能工程C.农民在宅基地上建造的二层自建房屋D.防洪堤汛期抢修工程E.外资工程【答案】CD44、在工程建领域承担民事责任的方式中，只能适用于违约责任，不适用于侵权责任的是（）。A.返还财产B.赔礼道歉C.修理、重作、更换D.消除危险E.支付违约金【答案】C45、2018年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于2018年3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到2018年7月1日开工建设。关于该工程施工许可证的说法，正确的有（）0A.该工程施工许可证自行废止B.延期开工未超过6个月，施工许可证继续有效C.应当在2018年4月15日前申请延期D.不能按时开工，应当在1个月内报告E.2018年7月1日开工之前，需要重新申领施工许可证【答案】AC46、甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有（）。2014A.该约定属于有关相邻关系的约定B.该约定属于土地承包合同C.该约定属于地役权合同D.没有进行登记不影响该约定的合同效力E.如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行【答案】CD47、生产经营单位对从业人员进行安全生产教育和培训的内容包括（）。A.必要的安全生产知识B.安全生产规章制度C.安全操作规程D.安全管理能力E.安全操作技能【答案】D13、建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以（）行政处罚。A.吊销资质证书B.罚款C.停业整顿D.降低资质等级【答案】B14、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于建筑市场诚信行为公告的说法，正确的是（）。A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，公告部门应在接到申请后停止公告D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应暂停对违法行为记录的公告【答案】B15、关于不动产物权的说法，正确的是（）。A.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记B.不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人C.不动产物权的转让在合同成立时发生效力D.未办理物权登记的，不动产物权转让合同无效【答案】ABC48、关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有（）。A.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计D.发包人原因导致竣工迟延的，在承包提交竣工验