二建模拟试题

1、建设单位迫使承包方以低于本钱的价格竞标的，应处以〔 〕的罚款。A．20万以下B．2050万以下C5‰D10‰2、商标的构成要素不包括〔 〕。A．商标的名称B．商标的图案C．商标的颜色D．商标的使用范围3、以下合同中，属于从合同的是〔 〕。A．买卖合同B．借款合同4、甲与乙签订一房屋买卖合同，甲已支付一半房款，此时甲恳求乙交付房屋并办理过户手续，然后才支付另一半房款。以下说法正确的选项是〔〕。A．依诚信原则，乙不得行使同时抗辩权B．乙有权行使同时抗辩权C．甲违约在先，乙有权解除合同D．乙得行使担忧抗辩权5、依据我国法律，以下不属于中标条件的一项为哪一项〔 〕。A．能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准B．能够满足招标文件的实质性要求C．投标价格低于本钱D．投标价格最低6、以下情形中不符合生产经营单位安全生产根本要求的是〔 〕。A．生产经营单位为安全生产设施投入大量资金B．设置安全生产治理机构治理危急物品的经营储存C．配备劳动防护用品D．由从业人员个人缴纳工伤社会保险7、发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，将被如何处?〔 〕A．责令改正，处以罚款B．责令停顿施工C．撤消资质证书D．没收违法所得8、当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起〔 〕内向上一级人民法院提起上诉。A．10日B．15日C．30日D．60日9、股份的权力机构是〔 〕。股东大会股东会10、承受托付为建设工程影响评价供给技术效劳的机构，应当经过〔〕考核审查合格后，颁发资质证书。A．县级以上环保行政主管部门B．市级以上环保行政主管部门C．省、自治区、直辖市的环保行政主管部门D．国务院环保行政主管部门答案：1．B 2．D 3．C 4．A 5．C 6．D 7．A 8．B 9．A 10．D多项选择题1、以下属于投标程序的是〔 〕。A．组织投标机构B．编制投标文件C．承受投标书D．评标E．送达投标文件2、安全生产中从业人员的权利包括〔 〕。A．了解其作业场所和工作岗位存在的危急因素、防范措施和事故应急措施B．对本单位的安全生产工作提出建议C．获得符合国家标准或行业标准的劳动防护用品D．获得安全生产教育和培训E．觉察事故隐患马上向本单位负责人报告3、建设单位办理工程竣工验收备案应提交〔 〕材料。A．环境影响报告书B．工程竣工验收报告C．工程竣工验收备案表D．法律法规规定应由规划、公安消防、环保部门出具的认可文件E．施工单位签署的工程质量保修书4、以下状况属于合同变更的是〔 〕。A．合同标的物数量的增减B．合同履行期限的变更C．合同履行地点的变更D．交付方式的变更E．签订合同的主体变更5、以下表述符合工程监理单位的质量责任的是〔 〕。A．依法取得相应资质等级证书B．在资质等级许可的范围内担当工程监理业务C．工程监理企业与建筑材料供给单位是上下级关系D理E．工程监理企业对施工质量担当监理责任6、依据属性分类，工程建设标准可以划分为〔 〕。技术标准设计标准C．治理标准D．施工及验收标准E．工作标准7、以下情形中，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同的是〔 〕。A．劳动者患病或负伤，在规定的医疗期内B．在试用期内C．女职工在孕期、产假、哺乳期内D．用人单位以暴力、威逼或者非法限制人身自由的手段强迫劳动E．用人单位未依据劳动合同商定支付劳动酬劳或者供给劳动条件8、甲向乙借款1万元，同时丙又欠甲1万元，通过协商由丙向乙直接归还。以下表述中正确的选项是〔 〕。A．假设甲乙协商全都，再通知丙，属于债权转让B．假设甲丙协商全都，再通知乙，属于债务转移C．假设甲乙得到丙的同意，再达成协议，属于债权转让D．假设甲丙得到乙的同意，再达成协议，属于债务转移E．假设甲乙丙三方订立协议，对甲与乙为债权转让，对甲和丙为债务转移9对于中标单位将中标工程的局部主体关键性工作分包给他人的有关部门〔 。A．处分包工程金额5‰以上10‰以下的罚款B．有违法所得的，并处没收违法所得C．责令停业整顿D．情节严峻的，由工商行政治理机关撤消营业执照E．责令不得再参与任何依法必需进展招标的建设工程工程投标10、以下属于不行抗力范围的是〔 〕。自然灾难B．施工单位过错造成工程延期竣工C．社会突发大事D．政府行为E．建设单位资金不到位造成工程延期竣工答案：1．ABD 2．ABCD 3．BCDE 4．ABCD 5．ABDE 6．ACE 8．AD 9．ABCD 10．ACD1、以下情形中不属于安装工程一切险承保范围的是〔 〕。A．短路、过电压、电弧所造成的损失B．超压、离心力引起的断裂所造成的损失C．因构造、材料或在车间制作方面的错误导致的损失D．因安装地点的运输所引起的意外时间2、建设工程的环境影响评价文件自批准之日起超过〔〕方打算该工程开工建设的，应报原审批部门重审核。年B．5年C．10年D．15年3、债务人或第三人将其动产或权利转移债权人占有，用以担保债权的实现，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该动产或权利优先得到清偿的法律行为，叫〔 保证抵押C．留置D．质押4、以下做法中不属于投标人以非法手段骗取中标的是〔 〕。A．非法挂靠或借用其他企业的资质证书参与投标B．以低于本钱的报价竞标C．投标时递交虚假业绩证明、资格文件D．假冒法定代表人签名，递交假的托付书5、甲欠乙1吨钢材，乙向甲借款3万元，依据合同商定，两项债务正好同时到期。于是甲乙协商两个债务抵消，不再互为归还。此种债的消灭基于〔 〕事实。A．清偿B．混淆C．提存D．抵消6、以下权利中属于着作财产权的是〔 〕。A．发表权B．署名权7、分包工程的安全生产责任，〔 〕。A．由总承包单位担当责任B．由分包单位担当责任由各分包单位担当连带责任D．由总承包单位和分包单位担当连带责任8、施工单位的以下措施中，不符合安全生产要求的是〔 〕。A．依据施工阶段和四周环境及季节、气候的变化，在施工现场实行相应的施工措施B．在施工现场人口处设置明显的安全警示标志C．施工现场的办公、生活区设置在作业区内D．制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全治理制度9、从事工程建设工程招标代理业务的招标代理机构，其资格由〔 〕认定。A．国务院建设行政主管部门B．省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门C．国务院或省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门D．县级以人民政府的建设行政主管部门10、以下做法中，违反我国劳动法规定的一项为哪一项〔 〕。A．用人单位对从事有职业危害作业的劳动者定期进展安康检查B．用人单位安排女职工从事矿山井下劳动C．用人单位对劳动者进展劳动安全卫生教育D．用人单位准予女职工100天的产假答案：1．C 2．B 3．D 4．B 5．D 6．D 7．D 8．C 9．C 10．B2022年二级建筑师考试已经顺当完毕，一轮考试开头拉开帷幕了，为了帮助考生能够更加沉着的步入明年考场，网校将特整理编辑了2022年二级建筑师考试试题：《建设工程施工治理》模拟训练，提示宽阔考试留意查看！1、某一人民法院受理案件后，觉察自己对该案件没有管辖权，将案件移送给有管辖权的人民法院审理，叫作〔 〕。A．移送管辖B．指定管辖2、招标人以不合理的条件限制投标人，强制要求投标人组成联合体共同投标的，可以处以〔〕的罚款。5‰10‰以下5％以上10％以下5万元以下D．110万元以下3、以下表述中，受要约人对要约内容的作出非实质性变更的是〔 〕。A．合同标的变更B．履行方式的变更C．增加说明性条款D．提出的解决争议的方法4、以下属于要约的是〔 〕。寄送价目表商业广告的内容符合要约规定C．拍卖公告D．招标公告5、以下债权让与中，符合法律规定的是〔 〕。甲以遗嘱方式将债权转让给继承人乙某钢铁厂宣告破产后将债权转让给第三人C．某演出公司与演员张某签订演出合同后，将合同中对演员的转让给另一家公司D．李某将其扶养恳求权转让给王某6、出售质量不合格的商品而未声明的，诉讼时效为〔 〕。A．1年B．2年C．4年D．20年7、张某向某农场购置了1吨苹果，商定在货到达后付款。在装车时，工作人员误装了1．5吨，张某和工作人员都没有觉察。结果张某运输苹果的车在途中翻入沟中，苹果全部损失，张某应当向农场支付〔 〕苹果的价款。A．1吨B．1.5吨吨D．0吨8、从债权的内容看，债权的性质是〔 〕。A．对人权B．对事权9、对于环境影响很小、不需要进展环境影响评价的，应当〔 〕。编制环境影响报告书编制环境影响报告表C．填报环境影响登记表D．制作环境影响分析表10、以下情形中，造成合同权利义务终止的是〔 〕。A．债权人拒绝受领标的物B．当事人－方延迟履行义务当事人－方下落不明D．债权人免除债务答案：1．A 2．C 3．C 4．B 5．B 6．A 7．A 8．C 9．C 10．D1、评标由〔 〕负责。A．建设行政主管部门组建的评标委员会B．招标人依法组建的评标委员会C．投标人依法组建的评标委员会D．招标人与投标人共同组建的评标委员会2、开标地点为〔 〕。A．招标文件中预先确定的地点B．评标委员会确定的地点C．投标人共同协商的地点D．建设工程所在地3、评标委员会的成员人数为〔 〕。A．5人以上双数B．5人以上单数C．6人以上双数D．6人以上单数4〔 〕。A．欺诈B．假借订立合同恶意磋商C．以合法形式掩盖非法目的D．正常的商业竞争5、以下可以作为保证人的单位是〔 〕。A．国家机关B．学校C．医院6、中标人不依据与招标人订立的合同履行义务，情节严峻的，取消其〔 〕内参与依法必需进展招标的工程的投标资格并予以公告。1～2年2～3年3～4年2～5年7、要约的生效时间是〔 〕。到达受约人时生效发出时生效C．到达受约人的其次天生效D．受约人发出承诺前8、建设单位的以下做法符合法律规定的是〔 〕。A．在工程竣工验收合格之日后20天办理工程竣工验收备案B．在重组织竣工验收前使用工程C．将建设工程发包给具有相应资质等级的单位D．编造文件办理竣工验收备案9、依我国法律，当事人对以下〔〕合同可以恳求人民法院或仲裁机构变更或撤销。以合法形式掩盖非法目的B．损害社会公共利益C．在订立合同时显失公正D．恶意串通，损害国家、集体或第三人利益10、人民法院对上诉案件应当在其次审立案之日起〔 〕内审结。个月B．3个月C．6个月D．1年答案：1．B 2．A 3．B 4．B 5．D 6．D 7．A 8．C 9．C 10．B1、建设单位的以下做法中，没有尽到消防安全职责的是〔 〕。A．确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全负责人组织防火检查C．定期检验修理消防设施和器材D．在设有仓库的楼房内设置员工宿舍，以便利对仓库的治理2、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起〔 〕内订立书面合同。A．15日B．30日C．1个月D．2个月310吨钢材，并供给了价格、数量，询问是否同意。当日，乙公司也致电甲公司，表示现有10吨钢材，说明质量、价格，询问是否承受。然而双方都没有给对方明确的答复。1个月后，乙公司向甲公司发货，甲公司拒收。甲乙公司之间的关系认定为〔〕。A．合同关系未成立B．合同关系已成立C．合同关系成立且生效D．合同关系成立但未生效4、保证方式没有商定或商定不明确的，〔 〕。A．按一般保证担当保证责任B．由当事人协商担当保证责任C．按连带保证担当保证责任D．由债权人指定的保证人担当保证责任5、合同法所称不行抗力是指〔 〕。不能预见、不能避开并不能抑制的客观状况不能预见但能够避开的客观状况C．能够预见但不行避开、不能抑制的客观状况D．能够预见，可以避开但不能抑制的客观状况6、撤销权的除斥期间是〔 〕。A．自债权人知道或应当知道撤销事由之日起5年内B．自债务人的行为发生之日起5年内C．自债权人知道或应当知道撤销事由之日起1年内D．自债务人的行为发生之日起1年内7、合同中履行费用负担不明确的，应当由〔 〕负担。A．债权人B．合同双方C．债务人D．履行义务的一方8、组成一个联合投标体共同投标的法人数目应为〔 〕。A．两个B．两个以上C．三个9、债务人局部履行债务给债权人增加的费用，由〔 〕负担。C．债务人和债权人D．过错方10、以下做法不属于串通投标的是〔 〕。A．招标者在公开开标前，开启标书，并将投标状况告知其他投标者B．招标者预先内定中标者，在确定中标者时以此打算取舍C．投标者在投标时递交虚假业绩证明D．投标者与招标者商定在招投标时压价，中标后再给招标者额外补偿答案：1．D 2．B 3．C 4．C 5．A 6．B 7．D 8．B 9．A 10．C1、当事人在合同中商定一方向对方给付定金作为债权担保的收受定金的一方不履行商定债务的，应〔 〕。A．将定金退还B．双倍返还定金C．支付违约金D．赔偿对方损失2以下限制民事行为力量人订立的合同中要经过法定代理人追认才有效的〔 。A．赠与合同B．承揽合同C．与年龄智力相适应订立的合同D．与精神状况相适应订立的合同3、不属于建筑业企业资质的序列是〔 〕。A．总承包B．专业承包4、甲向乙借款1万元，商定年息为10％，并由丙供给了保证。现乙欲将债权转让给丁，在原保证合同对债权转让无商定的状况下，以下表述正确的选项是〔 〕。A．假设该债权转让，丙即免除了保证责任B．假设该债权转让，丙在原保证担保的范围内连续担当保证责任C．该债权转让在征得丙的同意后，丙才在原保证担保的范围内连续担当保证责任D．该债权转让后由乙通知丙，丙才在原保证担保的范围内连续担当保证责任5、以下情形中，不属于无权代理行为的是〔 〕。A．行为人没有代理权B．行为人超越代理权限C．行为人的代理基于口头托付D．行为人在代理权终止后仍以被代理人的名义订立合同6、无民事行为力量人、限制民事行为力量人造成他人损害的，〔 〕。A．由监护人担当民事责任B．由行为人自己担当民事责任C．由监护人和行为人担当连带责任D．无须担当责任7、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当依据〔 〕的业务许可范围承揽工程。A．资质等级高的单位B．资质等级低的单位C．各单位协商确定D．发包方指定其中一家单位8、环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起〔 〕内，完成验收。A．10日B．15日C．30日D．60日9履行合同。这种状况下应〔〕。A．请示仲裁委员会主任并按其意见作出裁决B．按乙或丙的意见作出裁决C．按甲的意见作出裁决D．重组成仲裁庭经评议后作出裁决10、当事人拖延履行后发生不行抗力的应当〔 〕。全部免除责任B．不能免除责任C．局部免除责任D．由相对方打算是否免除责任答案：1．B 2．B 3．C 4．B 5．C 6．A 7．B 8．C 9．C 10．B1．依据工程建设标准的内容划分，以下不属于这种分类的一项为哪一项〔 〕。A．设计标准施工及验收标准C．设计定额D．技术标准2、A市甲公司与B市乙公司在c市签订建设工程合同，合同履行地在D市。合同商定假设发生争议将纠纷提交C市仲裁委员会仲裁。现甲乙公司发生纠纷，甲欲申请仲裁，觉察c市没有设立仲裁委员会，而A、B、D市均设立了仲裁委员会。甲可以〔〕向A市仲裁委员会申请仲裁向B市仲裁委员会申请仲裁向C市法院起诉向D市仲裁委员会申请仲裁3、以下〔 〕状况中用人单位可以解除劳动合同。A．职工张某因工负伤而丧失劳动力量B．职工许某公派出国而逾期未归C．职工李某与他人同居而怀孕D．职工陈某患病住院4、以下表述中超越工程质量监视机构根本职责的是〔 〕。A．办理建设单位工程工程报监手续，收取监视费B．对建设工程的地基根底、主体构造的质量进展检查C．对建设单位组织的竣工验收程序实施监视D．对于需要实施行政惩罚的，依据法定标准实施惩罚5、建设工程施工承包单位对于屋面防水工程的最低保修期限是〔 〕。A．2年B．5年C．2个月D．5个月6、有限责任公司发起人的股东人数为〔 〕。A．2个以_12B．50个以下C．2个以_50个以下D．没有上下限的限制7、甲向乙借款20万元，以自己的一套房子作为抵押担保。抵押期间，甲欲将这套房子以25万元卖给丙，丙知道房子已设置抵押，但情愿承受。以下表述正确的选项是〔 〕。A．甲可以卖出该房屋，但应先征得乙的同意B．甲可以卖出该房屋，不必征得乙的同意C．甲可以卖出该房屋，但事前应通知乙D．甲无权卖出该房屋，由于此房屋已设置了抵押权8、对于招投标过程中的违法行为进展行政惩罚，由〔 〕规定的有关行政监视部门打算。A．国务院B．省、自治区、直辖市人民政府C．县级以上人民政府D．建设工程工程所在地的人民政府9、父母作为监护人代理未成年子女进展民事诉讼活动，这种状况属于〔 〕。指定代理托付代理10、甲托付乙为其购置建材，乙为此做了大量预备工作。现甲不想要这批建材了，通知乙取消托付。以下说法正确的选项是〔〕。A．甲可以单方取消托付，但应以书面方式作出B．甲可以单方取消托付，但应支付乙为预备工作所消耗的合理费用C．甲可以单方取消托付，但应按原托付合同商定支付乙酬劳D．甲无权单方取消托付，否则担当违约责任答案：1．D 2．C 3．B 4．B 5．B 6．C 7．C 8．A 9．D 10．B多项选择题1、县级以上人民政府建设行政主管部门的工作人员，有〔 〕行为的，将受到降级或撤职的处分。A．未对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进展审查B．对不具备安全生产条件的施工单位颁发资质证书C．对没有安全施工措施的建设工程颁发施工许可证D．觉察违法行为不予查处E．觉察安全事故隐患未准时要求施工单位整改或临时停顿施工2、以下适用抵消的状况中，正确适用的是〔 〕。甲乙1000元钱，春节时二人打麻将赌博，甲赢了1000元，甲主见以赌债抵消欠款张某欠王某2022元，王屡次催要无果，遂将张打伤，张要求损害赔偿，王主见以欠款抵消甲借给100元钱，同时乙给甲制作了一套礼服，其加工费为100元。假设甲乙的债务都已到期，则甲乙之间的债务可以抵消1000800元，假设李某和王某800元的范围内抵消债务甲向乙定做一套家具，交付家具时甲以乙妻子曾向甲借款2022元为由，主见债务抵消而拒付加工费3、施工单位在承受〔 〕时，应当对作业人员进展相应的安全生产教育培训。A．技术B．工艺E．方案4、〔 〕状况下，其次审人民法院将裁定撤销原判、发回原审法院重审。A．原判决适用法律错误B．原判决认定事实错误C．原判决认定事实不清、证据缺乏D．原判决违反法定程序E．原判决违反法定程序、可能影响案件正确判决5、建设工程的环境影响报告书应当包括〔 〕内容。A．建设工程概况B．建设工程四周环境现状C．建设工程对环境可能造成影响的分析、推测和评估D．建设工程环境保护设施的设计方案E．对建设工程实施环境监测的建议6、建筑工程一切险的被保险人可以包括〔 〕。A．业主B．技术询问参谋C．制造商或供给商D．总承包商E．业主聘用的监理工程师7、以下状况中必需进展招标的工程建设工程是〔 〕。A．施工单项合同估算价在200万元人民币以上的B．重要设备、材料等货物的选购，单项合同估算价在100万元人民币以上的C．勘察设计的选购，单项合同估算价在50万元人民币以上的D．监理效劳的选购，单项合同估算价在10万元人民币以上的E．单项合同估算价低于法定标准，但工程总投资额在3000万元人民币以上的8、以下各项中，可以质押的权利是〔 〕。A．土地全部权B．房屋产权C．汇票、支票、本票D．债券、存款单、仓单、提单E．股份、股票9、甲为躲避向乙归还债务，将自己名下的不动产转让给丙，导致无力归还债务。债权人乙欲行使撤销权应当具备的条件是〔 〕。甲以明显不合理的低价向丙转让不动产甲主观上有逃债的有意C．甲与乙之间的转让没有到有关部门办理登记D．乙对甲的债权已经到期E．丙知道甲行为的目的10、依据法律规定，以下免责条款无效的是〔 〕。A．合同当事人一方受益B．涉及不行抗力造成的对方财产损失C．造成对方人身损害D．商定一方不履行合同义务时必需担当的法律责任E．因有意或重大过失造成对方财产损失2．CD 3．ABCD 4．BCE 5．ABCE 6．ADE 7．ABCE 9．ABE 10．CE1、取得建筑师执业资格证书的人员，以建筑师名义执业的前提是〔 〕。A．按规定注册B．按规定备案C．受聘单位验证D．主管部门审批2、《建筑业企业资质治理规定》属于〔 〕。A．行政法规B．一般法律3我国宪法规公民有休息的权依据劳动劳动者平均每周工作时间不超〔 小时。A．四十B．四十四D．五十4、某建设工程合同商定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2022年9月1日，该工程阅历收合格交付使用，但建设单位迟迟不予制服工程款。假设施工单位通过诉讼解决此纠纷，则以下情形中，会导致诉讼时效中止的是〔 〕。A．20228月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产B．2022年6月，施工单位所在地发生猛烈的地震，一个月后恢复生产C．20227月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D．2022年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉5、监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中，觉察该工程设计存在瑕疵，则李某〔 〕。A．以要求施工单位修改设计B．应当报告建设单位要求施工单位修改设计C．应当报告建设单位要求设计单位修改设计D．应当要求设计单位修改设计6、在债的发生依据中，〔 〕是指没有法律或合同依据，有损于他人而取得的利益。A．合同B．侵权行为D．无因治理7司又将其中场地平坦及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由〔〕依据有关规定申请领取施工许可证。A．乙建筑公司B．丙土方公司C．甲房地产开发公司和乙建筑公司共同D．甲房地产开发公司8、使用财政预算资金的建设工程，需要设备选购的单项合同估算价最低在〔 〕万元人民币以上的，必需进展招标。A．50B．100C．200D．30009、甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的工程经理数量合计符合一级企业资质要求甲乙两单位组成联合体参与投标则该联合体资质等级应为〔 〕。A．一级B．二级C．三级D．暂定级10、某生产经营单位依据<<安全生产法>>的有关规定，只配备了兼职安全生产治理人员，则该单位从业人数上限是〔 〕。A．100人B．200人C．300人D．500人答案：1、A 2、D 3、B 4、B 5、C 6、C 7、D 8、B 9、C 10、C1、劳务分包单位作业人员觉察本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时应马上向〔 〕报告。A．兼职安全巡查员B．专业监理工程师C．发包人代表D．建设工程安全生产监视站2、依据《建设工程安全生产治理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是〔 〕。A．供给相邻构筑物的有关资料B．编制安全技术措施及专项施工方案C．办理施工许可证时报送安全施工措施D．供给安全施工措施费用3、监理工程师张某在监视现场安全时，觉察一脚手架连墙件设置数量不够，致使该局部严峻变形于是要求施工单位停工整改施工单位以工期太紧为由拒不整改也不停顿施工。此时，张某的正确作法是马上〔 〕。A．对施工单位处以罚款B．拘留施工单位安全许可证C．报告建设单位D．报告建设行政主管部门4、以下建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法所制止的是〔〕。A．明示报名参与投标的各施工单位以低价竞标B．明示施工单位在施工中应优化工期C．示意施工单位不承受《建设工程施工合同〔示范文本〕》签订合同D．示意施工单位在非承重构造部位使用不合格的水泥5、某市进展工程监理检查，觉察以下状况：甲监理单位是所监理工程的建设单位的下属公司乙监理单位是所监理工程的施工单位的债务人丙监理单位是所监理工程的构配件供给单位是同一集团公司；丁监理单位的董事长也是其所监理工程的材料供给单位的股东。依据《建设工程质量治理条例》，不会受到行政惩罚的监理单位是〔 〕。A．甲B．乙C．丙D．丁6、依据<<建设工程质量治理条例>>的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是〔 〕。A．建设单位拨付工程款B．施工单位实施隐蔽工程C．商品混凝土应于根底工程D．大型非标构件进展吊装7、某工程竣工验收合格后第11.经有相应资质的量缺陷应由〔〕。A．建设单位修理并担当修理费用B．施工单位修理并担当修理费用C．施工单位修理，设计单位担当修理费用D．施工单位修理，混凝土供给单位担当修理费用8、建设工程质量监视机构的以下行为，错误的选项是〔 〕。A．在办理报监手续时，收取监视费B．觉察严峻违法行为，以自己的名义赐予降低资质惩罚C．觉察工程质量问题时，实行局部停工措施D．监视竣工验收程序9、《建设工程文件归档整理标准》属于〔 〕。国家标准B．行业标准10、施工单位的以下行为中，违反《消防法》规定的是〔 〕。A．为节约资金，未购置公安消防机构指定的灭火器材B．施工人员从四周消防栓取水用于混凝土养护C．为材料周转便利，将少量水泥堆放在现场通道四周D．在道路两旁施工时使用明火作业答案：1、A 2、B 3、D 4、D 5、A 6、A 7、B 8、B 9、A 10、B1、以下职责中，不属于施工单位消防安全职责的是〔 〕。A．制定施工现场的消防安全制度向有关部门报审消防设计图纸C．对施工人员进展消防宣传教育D．定期检修施工现场的消防器2、甲建筑公司拖欠王某劳动酬劳，于2022年10月2日，双方发生争议，并于2022年11月1日，劳动合终止，则王某最晚应在〔 〕之前提出劳动仲裁。A．2022102日B．2022102日C．2022111日D．2022111日3、某建筑公司因经营方试调整裁减50人，应提前〔 〕向全体职工说明状况A．20天B．30天C．50天D．60天4、依据《税收征收治理法》，以下说法正确的选项是〔 〕。施工单位可依据状况设置纳税帐簿施工单位必需按规定保管期限保管代扣的本单位从业人员的个人所得税的完税凭证C．施工单位不必保管代扣的本单位从业人员的个人所得税的完税凭证D完税凭证5甲与乙通过裁决解决纠纷假设裁决发生法律效力后乙不履行裁决甲可〔 。A．向法院申请强制执行B．向仲裁委员会申请强制执行C．向公安部门申请强制执行D．再申请仲裁6王某骑自行车路过一广场掉进一个没有设置明显标志且未实行安全措施的基坑中，造成腿部受伤，花去医疗费2022元。王某屡次找该工程的建设单位、施工单位索赔，双方相互推诿。担当该责任的主体应是〔 〕A．建设单位B．施工单位C．王某与建设单位D．建设单位与施工单位7、某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接经济损失，应当认定为〔 〕。A．串通投标罪B．工程重大安全事故罪C．重大责任事故罪D．重大劳动安全事故罪8、某施工单位将工程转包，给建设单位造成5万元损失，则该施工单位不行能承接的法律责任是〔 〕。A．赔偿损失B．降低资质等级C．责令停业整顿D．对主要负责人判处有期徒刑9、某施工单位向一建筑机械厂发出要约，欲购置一台挖掘机，则以下情形中，会导致要约失效的是〔 〕。建筑机械厂准时回涵，对要约提出非实质性变更承诺期限届满，建筑机械厂未作出承诺C．建筑机械厂发出承诺后，收到撤销该要约的通知D．建筑机械厂发出承诺前，收到撤回该要约的通知10、某施工单位分别对两个建设单位的工程工程投标，但是，在提交标书时，不慎将两个工程的投标文件相互错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其缘由是〔 〕。A．要约内容不明确B．要约人不特定C．受要约人错误D．无订立合同的意思表示答案：1、B 2、D 3、B 4、B 5、A 6、B 7、B 8、D 9、B 10、C1、某施工单位为工程工程投保工程险时，对保险公司供给的格式条款提出以下看法，其中正确的选项是〔 〕。A．格式条款中不能有免除保险公司责任的内容B．对格式条款理解有争议的，由施工单位予以解释C．对格式条款有两种以上解释的，该条款无效D．格式条款与非格式条款不全都时，以非格式条款为准2、某施工单位以电子邮件的方式向某设备供给商发出要约该供给商公布了三个电子邮箱，并且没有特别指定，则此要约的生效时间是〔 〕。A．该要约进入任一电子邮箱的首次时间B．该要约进入三个电子邮箱的最终时间C．该供给商得悉该要约收到的时间D．该供给商理解该要约内容的时间3、甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥选购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章。则该合同成立的时间为〔 〕。A．甲、乙达成合意时B．甲签字、盖章时C．乙收到合同书时D、乙签字、盖章时4后乙将该批水泥出售给丙施工单位，则关于该水泥买卖合同的效力，以下说法正确的选项是〔 〕。A．有效B．因乙超越经营范围而无效C．因乙超越经营范围而效力待定D、因乙超越经营范围而可撤消5、以下关于格式条款的说法中，正确的选项是〔 〕。A．格式条款和非格式条款不致的，应以格式条款为准B．只要合同中写明，供给格式条款的一方无须提请对方留意限制其责任的条款C．对格式条款的理解发生争议的，应当按通常理解予以解释D．对格式条款有两种以上解释的，应作出有利于条款起草方的解释6、甲施工单位向乙预制件厂订制非标准购件，合同商定乙收到支票之日三日内发货，后甲顾虑乙经营状况严峻恶化，遂要求其先行发货，乙表示拒绝。则乙的行为〔 〕。A．违约行为B．行使同时履行抗辩权C．行使先履行抗辩权D．行使担忧抗辩权7、甲供给商向同一工程中的乙、丙两家专业分包单位供给同一型号材料，两份供货合同对材料质量标准均未商定乙主见参照其他企业标准丙主见执行总承包单位关于该类材料的质量标准，甲提出以降低价格为条件，要求执行行业标准，乙、丙表示同意，则该材料质量标准应到达〔 〕。A．国家标准B．行业标准C．总承包单位确定的标准D．其他企业标准8、某施工合同商定质量标准为合格，监理工程师在巡察时要求承包人“把活儿做得更细些，到时不会少了你们的”。于是工程经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由〔〕担当。A．发包人B．承包人C．监理工程师D．承包人和发包人共同9、甲欠乙1.6万元无力归还，经乙查证：丙欠甲2.5万元，履行期已届满6个月，甲从未向丙要求返还；甲的退休金600元，抚恤金2022元，有关单位已拖延1个月未发放，甲亦末追要。以下陈述正确的选项是〔 〕。A．乙只能向法院恳求以甲的名义要求丙归还2.5万元B．乙可以向法院恳求以乙的名义要求归还2.5万元，C．乙可以向法院恳求以乙的名义要求丙归还1.6万元D．乙可以向法院恳求以乙的名义要求有关单位发放退休金600元，抚恤金2022元10、假设施工单位与建材商在买卖合同中，既商定了定金，又商定了违约金。在建材商违约时，施工单位〔 〕。A．可以同时适用定金与违约金的商定B．只可选择适用其中一项商定C．只能适用违约金D．只能适用定金商定答案：1、D 2、A 3、D 4、A 5、C 6、C 7、B 8、B 9、C 10、B1、甲仓库为乙单位保管500吨水泥，双方商定保管费用为1000元，后乙不能按商定支付保管费用，则甲可以〔〕。A．行使质押权变卖全部水泥B．行使质押权变卖局部水泥C．行使留置权变卖全部水泥D．行使留置权变卖局部水泥2、甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担〔 〕。A、丙公司应代甲清偿B．乙可要求甲或丙清偿C．只能由甲先行清偿D．不行能由甲或丙共同清偿3、某建设工程承受招标方式选择承包人，则关于该建设工程招投标过程中的各行为，以下说法中，正确的选项是〔 〕。A．虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请B．投标人购置招标文件，属要约行为C．投标人参与现场考察，属要约行为D．评标委员会推举中标候选人，属承诺行为4、某施工合同商定承包人对根底工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2息的处理，正确的选项是〔〕。A．予以追缴B．不予支持C．支付按合同商定全部支付D、只支持按银行同类贷款利息支付5、某扩建工程建设单位因急于参与认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为〔 〕。A．1115日B．1120日C．1130日D．123日6、某建设工程合同商定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2022年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人始终未支付工程余款。2022年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为〔 〕。A．20221010日B．20221020日C．2022121日D．202251日7、发包人与承包人商定依据固定价结算工程款，因合同履行过程中材料价格上涨，承包人恳求进展造价鉴定，则人民法院对承包人的恳求应〔 〕。A．予以支持B．不予支持C．征求发包人意见D．要求承包人供给证据8、由于当事人疏忽，合同内未商定支付货币地点，事后双方又没能就履行地点达成全都，则〔 〕。A．可视为无效合同B．按可撤销合同对待C．在承受货币一方所在地履行D．在支付货币一方所在地履行9、施工单位与物资供给单位因选购的防水材料质量问题发生争议，双方屡次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，以下说法中，正确的选项是〔 〕。A．双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解B．假设双方在申请仲裁后达成了和解协议。该和解协议即具有法律强制执行力C．假设双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解D．假设在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行10、建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的以下资料中，不属于证据的是〔 〕。A．工程质量检测机构出具的鉴定报告B．建设单位职工的书面证明材料C．建设单位与施工单位签订的施工合同D．建设单位提交的辩论状答案：1、D 2、C 3、A 4、D 5、A 6、C 7、B 8、C 9、A 10、D1方法的是〔〕。A．没收B．扣押C．查封D．勘验2、某人民法院终审判决，建设单位应于202261日前付清施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定，施工单位申请执行的期限不得迟于〔〕。A．202291日B．2022121日C．202231日D．202261日3、某施工单位拖欠王某工资，经劳动仲裁后，王某不服，将施工单位诉至人民法院。在一审人民反员开庭审理的过程中王某的儿子有病住院急需用钱则关于本案中先予执行的适用，以下说法中，正确的选项是〔 〕。A．人民法院可直接裁定先予执行B．王某可恳求一审人民法院裁定先予执行C．尚未审理完毕，当事人不能申请先予执行D．假设王某败诉，不须赔偿由此给施工单位造成的损失4、某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正值理由拒不到庭，则人民法院可以〔 〕。A．撤消案件B．中止审理5、某施工单位在一起工程质量诉讼中，托付其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权托付书中仅注明李某为全权代理未列举具体权限则李某有〔 。A．进展辩论B．进展和解6、某工程质量纠纷经仲栽庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿151620应当裁决赔偿〔〕万元。A．15B．16C．17D．207、甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当〔〕。A．驳回起诉B．连续审理D．将案件移交合同商定的仲裁机构8、以下关于仲裁开庭的说法，正确的选项是〔 〕。仲裁应当开庭进展，当事人也可以协议不开庭仲裁应当不开庭进展，当事人也可以协议开庭C．仲裁不公开进展，当事人协议公开的必需公开D．仲裁公开进展，当事人可以协议不公开9为未经建设单位同意。以下关于本案仲裁协议效力的说法，正确的选项是〔〕。A．分包合同无效，则仲裁协议无效B．分包合同有效，则仲裁协议有效C．分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定D．分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性10、建设行政治理部门对建设工程合同争议进展调解，施工单位不服，施工单位可以实行的行为是〔 〕。A．申请行政复议或提起行政诉讼B．申请仲裁或提起民事诉讼C．申请行政复议后提起行政诉讼D．申请仲裁后提起民事诉讼答案：1、A 2、B 3、B 4、D 5、A 6、D 7、A 8、A 9、D 10、B多项选择1、甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单1万元。以下关于本案中债的性质的说法，正确的有〔〕。A．甲错发设备给丙属于无因治理之债B．丙向甲返还设备属于不当得利之债C．乙向甲支付设备款属于合同之债D1万元货款属于侵权之债E．丙擅自使用该设备对乙应担当侵权之债2、甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方商定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自担当索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量缘由索赔12万元，则以下关于此索赔和赔偿责任担当的说法中，正确的有〔 〕。A．如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付B．建设单位可直接要求甲担当12万元C．建设单位可直接要求乙担当12万元D．建设单位应当要求质量缺陷的过错方担当主要责任E．先行赔付的一方，有权就超出50%的局部向另一方追偿3、甲建设单位发包某大型工程工程，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，以下关于该工程发包分包的说法中，正确的有〔 〕。A．乙可以将专业工程分包给丙B．丙可以将劳务作业分包给丁C．乙可以将劳务作业分包给丁D．甲可以将专业工程发包给丙E．甲可以将劳务作业分包给丁4、在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括〔〕。A．评标委员会由5人以上的单数组成B．评标委员会的成员对所提出的评审意见不担当个人责任C．评标委员会的专家与全部投标人均没有利害关系D．评标专家不得透露中标候选人的推举状况E．评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责5、某工程两劳务分包单位签订了安全生产治理协议，该协议应明确的内容有〔〕。A．各自应负责的安全生产治理范围B．各自应尽的安全生产治理职责C．各自应实行的安全措施D．指定兼职安全生产治理人员进展磋商E．双方的安全责任由总承包单位确定6、总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位工程主体构造施工过程中发生了生产安全事故专业承包单位由此开头质疑总承包单位的治理力量并一再违反总承包单位的安全治理指令导致重大生产安全事故则关于本工程的安全生产治理以下说法中，正确的有〔 〕。A．总承包单位对施工现场的安全生产总责B．专业承包单位应听从总承包单位的安全生产治理C．总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故担当连带责任D．专业承包单位对该重大生产安全事故担当主要责任E．分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务7、某工程为国家大型公用事业工程，以下关于该工程的工程监理的说法，正确的有〔 〕。A．该工程必需实行监理B．建设单位可直接邀请具有相应资质的监理单位实行监理C．监理单位保证担当全部责任的，可由其他监理单位代为监理D．监理单位不得与设备供给单位有隶属关系E．监理单位应选派具有相应资格的监理工程师进驻现场8、某工程监理公司是施工工程的监理单位，其监理的依据包括〔 A．该工程施工单位与建设单位签订的施工承包合同B．《建设工程质量治理条例》C．《建设工程安全生产治理条例》D．该工程设计单位与建设单位签订的设计承包合同E．《工程建设标准强制性条文》9、某工程实行总承包，则关于其工程文件的移交，以下做法中，符合国家有关规定的有〔 〕。A．总承包单位，各分包单位将其工程文件整理，立卷后分别移交建设单位B．各分包单位将其工程文件整理，立卷后移交总承包单位C．总承包单位负责将各分包单位的工程文件整理，立卷后移交建设单位D．总承包单位负责收集、汇总各分包单位的工程档案并移交建设单位E．监理单位负责收集、汇总全部的工程档案并移交建设单位10、在市区施工产生环境噪声污染的以下情形中，可以在夜间进展施工作业而不需要有关主管部门证明的是〔 〕A．混凝土连续浇筑B．特别需要必需连续作业C．自来水管道爆裂抢修D．由于施工单位打算向国庆献礼而抢进度的施工E．路面塌陷抢修答案：1、BCE 2、BCE 3、ABCD 4、ACDE 5、ABCD 6、ABDE 7、ADE8、ABCE 9、BD 10、ABCE多项选择1、甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥。并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要承受提价后的价格，则以下说法正确的选项是〔 〕。A．水泥厂的价目表属于要约邀请B．甲建筑公司的订购表示属于要约C．水泥厂的价目表属于要约D．水泥厂报价属于承诺E．水泥厂报价属于要约2、甲、乙两施工单位签订施工分包合同。则以下缔约过程中的情形中，给对方造成损失时，当事人应担当缔约过失责任的有〔 〕。A、甲假借订立合同，恶意进展磋商B．甲、乙进展屡次协商，但没有最终签订协议C．乙隐瞒其资质的真实状况D．甲供给虚假工程报批手续E．乙未尽保密义务34月1日甲付给100万元预付款，512日由乙向甲交付两辆起得机，但到了41日，甲经调查觉察乙确已全面停产，经营状况严峻恶化。此时甲可以〔〕，以维护自己的合法权益。A．行使同时履行抗辩权B．终止合同C．中止履行合同并通知对方D．恳求对方供给适当担保E．转让合同4、李某向张某借款1万元，始终无力归还。后李某在一施工单位工作时死亡，施工单位口头同意给付15万元。李某家属屡次催要，施工单位却以各种借口不予支付。则以下关于张某行使代位权的说法中，错误的有〔〕。A．张某可以李某的名义对施工单位行使代位权B．张某可以自己的名义对施工单位行使代位权C．因李某家属已屡次催要，故张某不能行使代位权D．因该借款对张某没有造成太大损害，故不得行使代位权E．因该赔款的专属性，故张某不能行使代位权5说法中，正确的有〔〕。A．买方可要求挖掘机生产厂担当违约责任B．买方可要求推土机生产厂担当违约责任C．买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同担当违约责任