XXXX年建设部标准招标文件精品《行业标准文件》合同附件格式

第三节合同附件格式中国招标采购社区特供2010年12月专供学习研究请勿商业利用附件第三节合同附件格式

一：合同协议书二：承包人提供的材料和工程设备一览表三：发包人提供的材料和工程设备一览表四：预付款担保格式五：履约担保格式六：支付担保格式七：质量保修书格式八：廉政责任书格式附件一：合同协议书第三节合同附件格式

附件一：合同协议书合同协议书编号：

发包人（全称）：

法定代表人：

法定注册地址：

承包人（全称）：

法定代表人：

法定注册地址：

发包人为建设

（以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。第三节合同附件格式

一、工程概况工程名称：

（项目名称）

标段工程地点：

工程内容：

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”（附件1）工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围承包范围：

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。第三节合同附件格式

三、合同工期计划开工日期：

年

月

日计划竣工日期：

年

月

日工期总日历天数

天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。四、质量标准工程质量标准：第三节合同附件格式

五、合同形式本合同采用

合同形式。六、签约合同价金额（大写）：

元（人民币）（小写）￥：

元其中：安全文明施工费：

元暂列金额：

元（其中计日工金额

元）材料和工程设备暂估价：

元专业工程暂估价：

元第三节合同附件格式

七、承包人项目经理姓名：

；职称：

；身份证号：

；建造师执业资格证书号：

；建造师注册证书号：

。建造师执业印章号：

。安全生产考核合格证书号：

。第三节合同附件格式

八、合同文件的组成下列文件共同构成合同文件：1、本协议书；2、中标通知书；3、投标函及投标函附录；4、专用合同条款；5、通用合同条款；6、技术标准和要求；7、图纸；8、已标价工程量清单；9、其他合同文件。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。第三节合同附件格式

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式

份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。第三节合同附件格式

发包人:

（盖单位章）承包人：

（盖单位章）法定代表人或其法定代表人或其委托代理人：

（签字）委托代理人：

（签字）

年

月

日

年

月

日签约地点：附件件二二：：承承包包人人提提供供的的材材料料和和工工程程设设备备一一览览表表第三三节节合合同同附附件件格格式式附件件二二：：承承包包人人提提供供的的材材料料和和工工程程设设备备一一览览表表序号号材材料料设设备备名称称规格格型型号号单位位数数量量单价价交交货货方方式式交货货地地点点计划划交交货货时时间间备备注注附件件三三：：发发包包人人提提供供的的材材料料和和工工程程设设备备一一览览表表第三三节节合合同同附附件件格格式式附件件三三：：发发包包人人提提供供的的材材料料和和工工程程设设备备一一览览表表序号号材材料料设设备备名名称称规规格格型型号号单单位位数数量量单单价价交交货货方方式式交交货货地地点点计计划划交交货货时时间间备备注注备注注：：除除合合同同另另有有约约定定外外，，本本表表所所列列发发包包人人供供应应材材料料和和工工程程设设备备的的数数量量不不考考虑虑施施工工损损耗耗，，施施工工损损耗耗被被认认为为已已经经包包括括在在承承包包人人的的投投标标价价格格中中。。附件件四四：：预预付付款款担担保保格格式式第三三节节合合同同附附件件格格式式附件件四四：：预预付付款款担担保保格格式式预付款款担担保保函编号号：（发包人人名称））：鉴于你方方作为发发包人已已经与（承包人人名称））（以下下称“承承包人””）于年月日签订了了（工程名名称）施施工承包包合同（（以下称称“主合合同”））。鉴于该主主合同规规定，你你方将支支付承包包人一笔笔金额为为（大写：：）的预付付款（以以下称““预付款款”），，而承包包人须向向你方提提供与预预付款等等额的不不可撤消消和无条条件兑现现的预付付款保函函。我方受承承包人委委托，为为承包人人履行主主合同规规定的义义务作出出如下不不可撤销销的保证证：我方将在在收到你你方提出出要求收收回上述述预付款款金额的的部分或或全部的的索偿通通知时，，无须你方提提出任何何证明或或证据，，立即无无条件地地向你方方支付不不超过（大写：）或根据据本保函函约定递递减后的的其他金金额的任任何你方方要求的的金额，，并放弃弃向你方方追索的的权力。。附件四：：预付付款担保保格式第三节合合同同附件格格式我方特此此确认并并同意：：我方受受本保函函制约的的责任是是连续的的，主合合同的任任何修改改、变更更、中止止、终止止或失效效都不能能削弱或或影响我我方受本本保函制制约的责责任。在收到你你方的书书面通知知后，本本保函的的担保金金额将根根据你方方依主合合同签认认的进度度付款证证书中累累计扣回回的预付付款金额额作等额额调减。。本保函自自预付款款支付给给承包人人起生效效，至你你方签发发的进度度付款证证书说明明已抵扣扣完毕止止。除非非你方提提前终止止或解除除本保函函。本保保函失效效后请将将本保函函退回我我方注销销。本保函项项下所有有权利和和义务均均受中华华人民共共和国法法律管辖辖和制约约。担保人：：（盖单位位章）法定代表表人或其其委托代代理人：：（签字））地址址：：邮政编码码：电话话：：传真真：：年月日备注：本本预付付款担保保格式可可采用经经发包人人认可的的其他格格式，但但相关内内容不得得违背合合同文件件约定的的实质性性内容。。附件五：：履约约担保格格式第三节合合同同附件格格式附件五：：履约约担保格格式承包人履履约保函函（发包人人名称））：鉴于你方方作为发发包人已已经与（承包人人名称））（以下下称“承承包人””）于年月日签订了了（工程名名称）施施工承包包合同（（以下称称“主合合同”）），应承承包人申申请，我我方愿就就承包人人履行主主合同约约定的义义务以保保证的方方式向你你方提供供如下担担保：一、保证证的范围围及保证证金额我方的保保证范围围是承包包人未按按照主合合同的约约定履行行义务，，给你方方造成的的实际损损失。我方保证证的金额额是主合合同约定定的合同同总价款款％，数额额最高不不超过人人民币元（大写写）。第三节合合同同附件格格式二、保证证的方式式及保证证期间我方保证证的方式式为：连连带责任任保证。。我方保证证的期间间为：自自本合同同生效之之日起至至主合同同约定的的工程竣竣工日期期后日内内。你方与承承包人协协议变更更工程竣竣工日期期的，经经我方书书面同意意后，保保证期间间按照变变更后的的竣工日日期做相相应调整整。三、承担担保证责责任的形形式我方按照照你方的的要求以以下列方方式之一一承担保保证责任任：（1）由我我方提供供资金及及技术援援助，使使承包人人继续履履行主合合同义务务，支付付金额不不超过本本保函第第一条规规定的保保证金额额。（2）由我我方在本本保函第第一条规规定的保保证金额额内赔偿偿你方的的损失。。第三节合合同同附件格格式四、代偿偿的安排排你方要求求我方承承担保证证责任的的，应向向我方发发出书面面索赔通通知及承承包人未未履行主主合同约约定义务务的证明明材料。。索赔通通知应写写明要求求索赔的的金额，，支付款款项应到到达的帐帐号，并并附有说说明承包包人违反反主合同同造成你你方损失失情况的的证明材材料。你方以工工程质量量不符合合主合同同约定标标准为由由，向我我方提出出违约索索赔的，，还需同同时提供供符合相相应条件件要求的的工程质质量检测测部门出出具的质质量说明明材料。。我方收到到你方的的书面索索赔通知知及相应应证明材材料后，，在工作日内内进行核核定后按按照本保保函的承承诺承担担保证责责任。第三节合合同同附件格格式五、保证证责任的的解除1、在本本保函承承诺的保保证期间间内，你你方未书书面向我我方主张张保证责责任的，，自保证证期间届届满次日日起，我我方保证证责任解解除。2、承包包人按主主合同约约定履行行了义务务的，自自本保函函承诺的的保证期期间届满满次日起起，我方方保证责责任解除除。3、我方方按照本本保函向向你方履履行保证证责任所所支付的的金额达达到本保保函保证证金额时时，自我我方向你你方支付付（支付付款项从从我方帐帐户划出出）之日日起，保保证责任任即解除除。4、按照照法律法法规的规规定或出出现应解解除我方方保证责责任的其其它情形形的，我我方在本本保函项项下的保保证责任任亦解除除。我方解除除保证责责任后，，你方应应自我方方保证责责任解除除之日起起个工作日日内，将将本保函函原件返返还我方方。第三节合合同同附件格格式六、免责责条款1、因你你方违约约致使承承包人不不能履行行义务的的，我方方不承担担保证责责任。2、依照照法律法法规的规规定或你你方与承承包人的的另行约约定，免免除承包包人部分分或全部部义务的的，我方方亦免除除其相应应的保证证责任。。3、你方方与承包包人协议议变更主主合同（（符合主主合同合合同条款款第15条约定的的变更除除外），，如加重重承包人人责任致致使我方方保证责责任加重重的，需需征得我我方书面面同意，，否则我我方不再再承担因因此而加加重部分分的保证证责任。。4、因不不可抗力力造成承承包人不不能履行行义务的的，我方方不承担担保证责责任。第三节合合同同附件格格式七、争议议的解决决因本保函函发生的的纠纷，，由贵我我双方协协商解决决，协商商不成的的，任何何一方均均可提请请仲裁委委员会仲仲裁。八、保函函的生效效本保函自自我方法法定代表表人（或或其授权权代理人人）签字字或加盖盖公章并并交付你你方之日日起生效效。第三节合合同同附件格格式本条所称称交付是是指：。担保人：：（盖单位位章）法定代表表人或其其委托代代理人：：（签字））地址址：：邮政编码码：电话话：：传真真：：年月日备注：本本履约约担保格格式可以以采用经经发包人人同意的的其他格格式，但但相关内内容不得得违背合合同约定定的实质质性内容容。附件六：：支付付担保格格式第三节合合同同附件格格式附件六：：支付付担保格格式发包人支支付保函函（承包人人）：鉴于你方方作为承承包人已已经与（发包人人名称））（以下下称“发发包人””）于年月日签订了了（工程名名称）施施工承包包合同（（以下称称“主合合同”）），应发发包人的的申请，，我方愿愿就发包包人履行行主合同同约定的的工程款款支付义义务以保保证的方方式向你你方提供供如下担担保：附件六：：支付付担保格格式第三节合合同同附件格格式一、保保证的的范围围及保保证金金额我方的的保证证范围围是主主合同同约定定的工工程款款。本保函函所称称主合合同约约定的的工程程款是是指主主合同同约定定的除除工程程质量量保证证金以以外的的合同同价款款。我方保保证的的金额额是主主合同同约定定的工工程款款的％，数数额最最高不不超过过人民民币元（大大写：：）。二、保保证的的方式式及保保证期期间我方保保证的的方式式为：：连带带责任任保证证。我方保保证的的期间间为：：自本本合同同生效效之日日起至至主合合同约约定的的工程程款支支付之之日后日内。。你方与与发包包人协协议变变更工工程款款支付付日期期的，，经我我方书书面同同意后后，保保证期期间按按照变变更后后的支支付日日期做做相应应调整整。附件六六：支支付付担保保格式式第三节节合合同同附件件格式式三、承承担保保证责责任的的形式式我方承承担保保证责责任的的形式式是代代为支支付。。发包包人未未按主主合同同约定定向你你方支支付工工程款款的，，由我我方在在保证证金额额内代代为支支付。。四、代代偿的的安排排你方要要求我我方承承担保保证责责任的的，应应向我我方发发出书书面索索赔通通知及及发包包人未未支付付主合合同约约定工工程款款的证证明材材料。。索赔赔通知知应写写明要要求索索赔的的金额额，支支付款款项应应到达达的帐帐号。。在出现现你方方与发发包人人因工工程质质量发发生争争议，，发包包人拒拒绝向向你方方支付付工程程款的的情形形时，，你方方要求求我方方履行行保证证责任任代为为支付付的，，还需需提供供项目目总监监理工工程师师、监监理人人或符符合相相应条条件要要求的的工程程质量量检测测机构构出具具的质质量说说明材材料。。我方收收到你你方的的书面面索赔赔通知知及相相应证证明材材料后后，在在个工作作日内内进行行核定定后按按照本本保函函的承承诺承承担保保证责责任。。附件六六：支支付付担保保格式式第三节节合合同同附件件格式式五、保保证责责任的的解除除1、在在本保保函承承诺的的保证证期间间内，，你方方未书书面向向我方方主张张保证证责任任的，，自保保证期期间届届满次次日起起，我我方保保证责责任解解除。。2、发发包人人按主主合同同约定定履行行了工工程款款的全全部支支付义义务的的，自自本保保函承承诺的的保证证期间间届满满次日日起，，我方方保证证责任任解除除。3、我我方按按照本本保函函向你你方履履行保保证责责任所所支付付金额额达到到本保保函保保证金金额时时，自自我方方向你你方支支付（（支付付款项项从我我方帐帐户划划出））之日日起，，保证证责任任即解解除。。4、按按照法法律法法规的的规定定或出出现应应解除除我方方保证证责任任的其其它情情形的的，我我方在在本保保函项项下的的保证证责任任亦解解除。。我方解解除保保证责责任后后，你你方应应自我我方保保证责责任解解除之之日起起个工作作日内内，将将本保保函原原件返返还我我方。。第三节节合合同同附件件格式式六、免免责条条款1、因因你方方违约约致使使发包包人不不能履履行义义务的的，我我方不不承担担保证证责任任。2、依依照法法律法法规的的规定定或你你方与与发包包人的的另行行约定定，免免除发发包人人部分分或全全部义义务的的，我我方亦亦免除除其相相应的的保证证责任任。3、你你方与与发包包人协协议变变更主主合同同的（（符合合主合合同合合同条条款第第15条约定定的变变更除除外）），如如加重重发包包人责责任致致使我我方保保证责责任加加重的的，需需征得得我方方书面面同意意，否否则我我方不不再承承担因因此而而加重重部分分的保保证责责任。。4、因因不可可抗力力造成成发包包人不不能履履行义义务的的，我我方不不承担担保证证责任任。七、争争议的的解决决因本保保函发发生的的纠纷纷，由由贵我我双方方协商商解决决，协协商不不成的的，任任何一一方均均可提提请仲裁委委员会会仲裁裁。第三节节合合同同附件件格式式八、保保函的的生效效本保函函自我我方法法定代代表人人（或或其授授权代代理人人）签签字或或加盖盖公章章并交交付你你方之之日起起生效效。本条所所称交交付是是指：：。担保人人：（盖单单位章章）法定代代表人人或其其委托托代理理人：：（签字字）地址：：邮政编编码：：电话话：：传真真：：年月日备注：：本本支付付担保保格式式可采采用经经承包包人同同意的的其他他格式式，但但相关关约定定应当当与履履约担担保对对等。。附件七七：质质量量保修修书格格式第三节节合合同同附件件格式式附件七七：质质量量保修修书格格式房屋建建筑工工程质质量保保修书书发包人人：承包人人：发包人人、承承包人人根据据《中华人人民共共和国国建筑筑法》、《建设工工程质质量管管理条条例》和《房屋建建筑工工程质质量保保修办办法》，经协协商一一致，，对（工程程名称称）签签订保保修书书。一、工工程保保修范范围和和内容容承包人在保保修期内，，按照有关关法律、法法规、规章章的管理规规定和双方方约定，承承担本工程程保修责任任。保修责任范范围包括地地基基础工工程、主体体结构工程程，屋面防防水工程、、有防水要要求的卫生生间、房间间和外墙面面的防渗漏漏，供热与与供冷系统统，电气管管线、给排排水管道、、设备安装装和装修工工程，以及及双方约定定的其他项项目。具体体保修的内内容，双方方约定如下下：。第三节合合同附件件格式二、保修期期双方根据《建设工程质质量管理条条例》及有关规定定，约定本本工程的保保修期如下下：1、地基基基础工程和和主体结构构工程为设设计文件规规定的该工工程合理使使用年限；；2、屋面防防水工程、、有防水要要求的卫生生间、房间间和外墙面面的防渗漏漏为年；3、装修工工程为年；4、电气管管线、给排排水管道、、设备安装装工程为年；5、供热与与供冷系统统为个采暖期、、供冷期；；6、住宅小小区内的给给排水设施施、道路等等配套工程程为年；7、其他项项目保修期期限约定如如下：。第三节合合同附件件格式三、保修责责任1、属于责责任范围、、内容的项项目，承包包人应当在在接到保修修通知之日日起7天内派人保保修。承包包人不在约约定期限内内派人保修修的，发包包人可以委委托他人修修理。2、发生紧紧急抢修事事故的，承承包人在接接到事故通通知后，应应当立即到到达事故现现场抢修。。3、对于涉涉及结构安安全的质量量问题，应应当按照《房屋建筑工工程质量保保修办法》的规定，立立即向当地地建设行政政主管部门门报告，采采取安全防防范措施；；由原设计计人或者具具有相应资资质等级的的设计人提提出保修方方案，承包包人实施保保修。4、质量保保修完成后后，由发包包人组织验验收。四、保修费费用保修费用由由造成质量量缺陷的责责任方承担担。第三节合合同附件件格式五、其他双方约定的的其他工程程保修责任任事项：。本工程保修修书，由施施工合同发发包人、承承包人双方方在竣工验验收前共同同签署，作作为施工合合同附件，，其有效期期限至保修修期满。发包人：（公章）承承包包人：（公章）法定地址：：法定地址：：法定代表人人或其法法定代表表人或其委托代理人人：（签字）委委托托代理人：：（签字）电话：电话：传真：传真：电子邮箱：：电子邮箱：：开户银行：：开户银行：：帐号：帐号：邮政编码：：邮政编码：：附件八：廉廉政责任任书格式第三节合合同附件件格式附件八：廉廉政责任任书格式建设工程廉廉政责任书书发包人：承包人：为加强建设设工程廉政政建设，规规范建设工工程各项活活动中发包包人承包人人双方的行行为，防止止谋取不正正当利益的的违法违纪纪现象的发发生，保护护国家、集集体和当事事人的合法法权益，根根据国家有有关工程建建设的法律律法规和廉廉政建设的的有关规定定，订立本本廉政责任任书。第三节合合同附件件格式一、双方的的责任1.1应严格遵守守国家关于于建设工程程的有关法法律、法规规，相关政政策，以及及廉政建设设的各项规规定。1.2严格执行建建设工程合合同文件，，自觉按合合同办事。。1.3各项活动必必须坚持公公开、公平平、公正、、诚信、透透明的原则则（除法律律法规另有有规定者外外），不得得为获取不不正当的利利益，损害害国家、集集体和对方方利益，不不得违反建建设工程管管理的规章章制度。1.4发现对方在在业务活动动中有违规规、违纪、、违法行为为的，应及及时提醒对对方，情节节严重的，，应向其上上级主管部部门或纪检检监察、司司法等有关关机关举报报。第三节合合同附件件格式二、发包人人责任发包人的领领导和从事事该建设工工程项目的的工作人员员，在工程程建设的事事前、事中中、事后应应遵守以下下规定：2.1不得向承包包人和相关关单位索要要或接受回回扣、礼金金、有价证证券、贵重重物品和好好处费、感感谢费等。。2.2不得在承包包人和相关关单位报销销任何应由由发包人或或个人支付付的费用。。2.3不得要求、、暗示或接接受承包人人和相关单单位为个人人装修住房房、婚丧嫁嫁娶、配偶偶子女的工工作安排以以及出国（（境）、旅旅游等提供供方便。2.4不得参加有有可能影响响公正执行行公务的承承包人和相相关单位的的宴请、健健身、娱乐乐等活动。。2.5不得向承包包人和相关关单位介绍绍或为配偶偶、子女、、亲属参与与同发包人人工程建设设管理合同同有关的业业务活动；；不得以任任何理由要要求承包人人和相关单单位使用某某种产品、、材料和设设备。第三节合合同附件件格式三、承包人人责任应与发包人人保持正常常的业务交交往，按照照有关法律律法规和程程序开展业业务工作，，严格执行行工程建设设的有关方方针、政策策，执行工工程建设强强制性标准准，并遵守守以下规定定：3.1不得以任何何理由向发发包人及其其工作人员员索要、接接受或赠送送礼金、有有价证券、、贵重物品品及回扣、、好处费、、感谢费等等。3.2不得以任何何理由为发发包人和相相关单位报报销应由对对方或个人人支付的费费用。3.3不得接受或或暗示为发发包人、相相关单位或或个人装修修住房、婚婚丧嫁娶、、配偶子女女的工作安安排以及出出国（境））、旅游等等提供方便便。3.4不得以任何何理由为发发包人、相相关单位或或个人组织织有可能影影响公正执执行公务的的宴请、健健身、娱乐乐等活动。。第三节合合同附件件格式四、违约责责任4.1发包人工作作人员有违违反本责任任书第一、、二条责任任行为的，，依据有关关法律、法法规给予处处理；涉嫌嫌犯罪的，，移交司法法机关追究究刑事责任任；给承包包人单位造造成经济损损失的，应应予以赔偿偿。4.2承包人工作作人员有违违反本责任任书第一、、三条责任任行为的，，依据有关关法律法规规处理；涉涉嫌犯罪的的，移交司司法机关追追究刑事责责任；给发发包人单位位造成经济济损失的，，应予以赔赔偿。4.3本责任书作作为建设工工程合同的的组成部分分，与建设设工程合同同具有同等等法律效力力。经双方方签署后立立即生效。。第三节合合同附件件格式五、责任书书有效期本责任书的的有效期为为双方签署署之日起至至该工程项项目竣工验验收合格时时止。六、责任书书份数本责任书一一式二份，，发包人承承包人各执执一份，具具有同等效效力。发包人：（公章）承承包人人：（公章）法定地址：：法定地址：：法定代表人人或其法法定代表表人或其委托代理人人：（签字）委委托代理人人：（签字）电话：电话：传真：传真：电子邮箱：：电子邮箱：：开户银行：：开户银行：：帐号：帐号：邮政编码：：邮政编码：：——THEEND———谢谢大家欢迎您提出出的宝贵意意见和建议议！电电子邮箱：：zdmqd@163.com9、静夜四四无邻，，荒居旧旧业贫。。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、雨中中黄叶叶树，，灯下下白头头人。。。00:35:3200:35:3200:351/5/202312:35:32AM11、以我独沈久久，愧君相见见频。。1月-2300:35:3200:35Jan-2305-Jan-2312、故人人江海海别，，几度度隔山山川。。。00:35:3200:35:3200:35Thursday,January5,202313、乍见翻翻疑梦，，相悲各各问年。。。1月-231月-2300:35:3200:35:32January5,202314、他乡乡生白白发，，旧国国见青青山。。。05一一月月202312:35:32上上午午00:35:321月-2315、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。。一月月2312:35上上午午1月月-2300:35January5,202316、行动动出成成果，，工作作出财财富。。。2023/1/50:35:3200:35:3205January202317、做前，能能够环视四四周；做时时，你只能能或者最好好沿