地下室工程合同（12份范本）

地下室工程合同（12份范本）名目第1篇地下室工程施工合同第2篇楼地下室加固工程合同范本专业版第3篇防空地下室人防工程合同第4篇地下室建设工程合同第5篇楼地下室加固工程合同第6篇2023年地下室防水工程承包合同书第7篇楼地下室加固工程合同xx版第8篇地下室防水工程施工合同书第9篇地下室基础建筑工程施工合同书第10篇地下室建筑工程施工合同书第11篇塔楼及地下室水电工程安装合同第12篇建筑工程地下室施工合同

【第1篇】地下室工程施工合同

2023地下室工程施工发包单位(甲方)：_________________

承包人：(乙方)：_________________

依据《中华人民共和国民法典》和建设安装工程承包合同条例的原则，结合本工程详细状况，双方达成如下协议：

第1条：工程概况1.

1、工程名称：工程地点：工程内容：含如下内容：地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方供应)、基坑基槽采纳人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。

工程总价：按下室占地面积_______元(此价格含不行考虑的因素，没有任何价格调差)。

工期：

第2条：合同使用标准和法律2.

1、合同使用标准：2.2、适用法律：《中华人民共和国民法典》和建设安装工程承包合同条例

第3条：甲方工作

3.1公布工地各项管理制度，对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促，监督施工质量并协调解决施工过程中的各种问题。

3.2根据合同条款按时按量支付工程款。

3.3如乙方不听从甲方指挥，不能按时完成甲方规定的施工任务，或发生重大失误导致工程停工，甲方有权终止合同。

对造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。

3.4负责加强安全管理、完善安全规章制度，做好安全设防。

3.5对乙方违反各种管理制度、操作规程、安全生产、文明施工规定的人员甲方有权清理出施工现场。

乙方不听从甲方现场施工员的支配，不能按时、按量、按要求完成施工任务(或整改内容)的，甲方有权另行支配人员完成，造成的一切费用均由乙方负责，对消极对待、屡教不改的，甲方有权终止协议;中途退场的，甲方有权不付任何工资费用。

第4条：乙方工作

4.1乙方须支配一个负责人长期呆在现场协调工作，至该工作内容全部完成为止，

4.2乙方严格根据甲方测量出的桩顶标高进行破除，标高测量中乙方必需派人员协作，严禁用炮机凿除，人工破除过程中不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必需保持平整完好。

预留钢筋必需按甲方的要求所预留。

破除完的的桩头由乙方用挖机吊出基坑，并掩埋在车库底板以下。

4.3

前期进场必需保证有一台大挖机和两台小挖机方可开头施工，施工中乙方必需根据甲方的进度相应的增加机械人员，如进度达不到要求，甲方有权终止合同，并按完成的50%结算。

4.4

乙方进场后，甲方负责供应住宿及生活水电，乙方自带破桩工具(包括空压机)。

在施工过程中，甲、乙双方必需紧密协作，确保施工进度以保证工程的如期完成。

乙方人员在施工中必需留意安全，上班必需安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度。

另乙方必需保证施工进度，如进度严峻跟不上，甲方有权中止乙方的合作。

第5条：工程款工程款支付金额和时间：按地下室后浇带分成六块，每块垫层砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款，其余款项待地下室垫层全部浇筑完一周内全部付清，甲方违约的责任：甲方不按期付款，乙方有权停工，甲方应担当乙方停工期间的一切损失。

乙方所收的工程款不含任何税金，乙方只供应收款收据。

第6条：合同的生效与终止合同签字之日起生效，工程完成、工程款全部付清后合同自行终止。

第7条：合同份数:甲乙双方各执2份。

第8条：合同款未尽事宜，经双方协商后，用补充协议补充或协商解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

【第2篇】楼地下室加固工程合同范本专业版

发包人：（以下简称“甲方”）

承包人：（以下简称“乙方”）

依据《中华人民共和国建筑法》《民法典》及《建筑安装工程承包合同条例》，结合____市有关文件规定以及本工程详细状况，为明确_____地下室外墙注浆加固工程内容和双方的责、权、利关系，经双方充分协商全都，签订本合同。

一、承包范围和工程内容

项目名称：

单位：

暂定工程量：

工作内容：

二、工期要求

开工日期：____年___月____日（开工日期以甲方项目部通知为准）；

竣工日期：____年___月____日；

总工期：_____天。

三、承包方式及合同价款

1、承包方式：包人工、包材料、包机械、包辅材、包工期、包质量、包安全、包文明施工。

2、合同价款：地下室外墙注浆加固：_____元/个。

3、如乙方工程质量、进度达不到要求受到甲方三次警告，甲方有权要求乙方退场，另外组织其他施工队进场施工，乙方已完成的工程量按验收合格数量的70%结算。

四、工程款支付

每月按当月完成合格工程量的70％预结算，次月_____日前支付上月工程款，主体工程验收后六个月内付清。甲乙双方办理的中间计量单，仅作为月度支付进度款的依据，不作为最终结算，甲乙双方最终结算在项目部核对完毕后，需经公司审批并加盖公司印章后方可生效。

五、工程质量及验收：

必需确保所承接工程一次性验收合格，确保“_______”；无论施工时样板间是否验收，并不免除乙方的责任，“_______”验收前的修理整改乙方须按甲方要求进行，否则甲方有权另行支配并从乙方扣除全部费用。

1、乙方必需严格按国家相关施工验收规范、______市建筑工程实施条例及业主统一要求施工。

2、本工程所用材料必需全部是合格产品。

3、施工第一批原材料进场，经甲方、业主、监理、质检部门确认后，由甲方封样，以备检测，施工过程中所用材料不得低于封样标准。

4、现场必需做样板并检验合格后才能大面积施工，且工程实体不得低于样板标准。

5、乙方必需随时听从业主托付的质量监督站及监理公司的检查，严格根据施工工艺要求、监理公司要求的程序进行施工，并为检查供应便利的条件。当全部工程施工完毕后，乙方书面通知甲方，甲方报请业主方、监理公司和质检站对本工程进行验收。

6、乙方负责供应单项完整的、合格的工程质量验收资料一式三份给甲方，以备整体工程统一验收。

六、环境、职业健康安全生产乙方必需按章操作，并为每个操作工人配备必需的劳动爱护用品，确保每个作业人员都能满意职业健康、安全卫生的各项要求，严禁疲惫作业，杜绝安全事故发生。在施工中因乙方本身责任造成的安全事故均由乙方自行负担。

七、文明施工

1、乙方在施工期间，应加强班组内部文明施工教育，搞好现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生。生活区必需集中就餐，严禁私开小食堂，一经发觉对乙方罚款500元/次。

2、乙方作业层及施工现场、材料堆场的材料堆放必需在甲方指定地点且整齐井然有序。

3、乙方下班前，应将作业层的垃圾运至工地指定地方，不得处处乱扔，否则甲方指派专清理，所用人工从乙方中间支付工程款中加倍扣出。

4、乙方在施工期间，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。

5、乙方必需听从甲方统一管理支配，不得与甲方及其他专业劳务分包队伍发生冲突和打架等大事，否则每发生一次，视其情节轻重，罚双方当事人所在班组负责人5000～10000元。

6、乙方必需加强工人的教育、管理工作，严禁偷盗钢筋、钢管、扣件等铁件及电缆电线等珍贵物品，如有偷窃一经发觉无论金额大小除赔偿损失外均处以乙方2000—5000元罚款。

7、按甲方____方案要求对现场____掩盖并进行维护。

8、甲方依据《______现场文明施工综合考评方法》每旬对乙方进行考评，按85分为合格，如乙方未达到合格要求，低于85分必需限期整改，拒不整改或整改后仍达不到要求者，甲方有权另行派人整改，发生的费用按80元/工日从乙方劳务费中扣除。如乙方在现场发生零星点工按60元/工日结算。

八、甲方责任

1、甲方确保施工场地具备施工条件。

2、甲方应于开工5日前通知乙方，以便乙方做好充分的施工预备。施工过程中及完工后，如甲方需用电焊焊接等其它操作，应做好防范防火措施，否则，由此造成的一切后果均由甲方担当。

3、对乙方进行图纸、施工方案、施工技术、质量安全交底。

九、乙方责任

1、乙方派为施工工地代表，负责处理施工中的一切工作。

2、乙方必需供应产品出厂合格证和经有资质试验检测站检验的材料检验报告，检验费乙方自行担当。乙方担当因质量不合格造成的返工及其他全部费用。

3、准时供应专业施工方案和相关技术资料及管理资料。

4、遵守甲方管理制度，听从甲方生产支配。不得与甲方和第三方人员发生冲突、打架大事，否则赐予5000-10000元/次的罚款，并视情节严峻赐予相应赔偿。

5、如因乙方缘由，使本工程未能确保“黄山杯”甲方将按乙方结算金额的5%进行惩罚。

十、保修时间及保修留意事项

1、保修责任执行国家相关保修条款及甲方与建设单位合同的相关要求。

2、保修期内，由于乙方材料和施工工艺造成的质量问题，乙方为甲方准时供应免费修理。

3、保修期外乙方负责修理，只收取材料费。

十一、其它

1、解决合同纠纷的方式。发生争议，协商解决；协商不成，起诉法院为：_____市人民法院。

2、本合同自签字盖章之日起生效，待工程竣工验收，付清余款和双方义务履行完后失效。

3、本合同一式____份，甲方_____份、乙方一份，具有同等法律效力。

甲方盖章：

甲方代表：

_______年______月______日

乙方盖章：

乙方代表：

_______年______月______日

【第3篇】防空地下室人防工程合同

2023防空地下室人防工程工程名称：

工程地址：

发包方：

承包方：

签约时间：年月日

签订地点：

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

为保证人防工程防护设备安装质量和工程的安全施工，明确双方的责任和义务，依据《民法典》、《人民防空法》及人防工程防护设备管理有关规定，遵循公平、公正、诚信的原则，经甲、乙双方协商全都，订立本合同，供甲乙双方共同遵守执行。

第一条工程概况

工程名称：。

工程地址：

防护单元个，防空地下室建筑面积:平方米，地下层。

设计单位：。

人防工程监理单位：。

其次条承包范围及内容

乙方负责担当本工程项目人防工程涉及的全部防护(防化)设备的施工任务，包括各类防护门、防护密闭门、活门、通风设备、滤毒设备、给(排)水管口设备、封堵板、战时供配电设备、套管(短管)及其它相关配套设备的生产安装。工作内容包括：产品加工制作、产品质量检验检测、运输、预埋件安装、设备安装、调试、验收、竣工资料整理、质保期维护保养等工作内容。设备数(质)量、规格与施工图、标准图相全都(详见防护设备工程量清单)，若设计图纸变更产生防护设备数量或型号规格变化，甲方应向乙方供应当地人防主管部门审批后的变更设计图纸，工程量增减以批准的变更图纸为准。

第三条承包方式及工期

本防护设备工程实行包工包料方式承包给乙方安装施工，即产品制作、安装、运输过程中的材料、人工、机械均由乙方负责(安装现场所需的吊卸机械和支撑固守材料除外)。

本防护设备工程从进场施工之日起计算工期，详细工期依据土建工程进度确定。

第四条质量要求

乙方必需严格按规范、标准、规定及施工图纸加工生产和安装防护(防化)设备，保证所生产、安装的设备质量符合国家技术标准。

乙方出售的产品必需是本定点厂生产的通过检测机构检测合格的产品。乙方除供应产品合格证、维护使用说明书外，还必需供应检测机构出具的产品检测合格报告。预埋件安装完毕后必需经检测机构检测，出具检测合格报告并经当地人防主管部门、建设单位、设计、人防工程监理等单位有关人员验收通过后才能隐藏。产品安装调试完毕后必需经检测机构检测。出具检测合格报告并经当地人防主管部门验收备案通过后才算工程合格。

产品加工生产质量、预埋件安装质量、设备安装质量都必需达到合格以上质量标准。

第五条合同价款及支付方式

合同价以施工图纸和广西人防标准定额站发布的防护设备信息价为计算依据，根据自治区人防工程防护设备管理有关规定，经甲乙双方公平协商(或经招投标)构成，本防护设备安装工程合同总价为：一百佰拾万仟佰拾元(￥：元)，其中安装费￥：元，此合同款不包括第三方安装检测费。工造价经本合同价为准，实际数量若有变动，须有人防部门批准的设计变更图纸才能作结算调整。

合同签订后，乙方送达书面请款报告后5个工作日内，甲方支付合同总价的30%给乙方作为产品或构件的部分进料款。

乙方应在进场安装门框及预埋件的45天前向甲方提出请款申请，甲方收到乙方书面请款后5个工作日内支付乙方合同总价的30%给乙方作为门框及预埋件的生产进度款。

乙方应在安装门扇、通风、滤毒等防护(防化)设备的100天前向甲方提出请款申请，甲方收到乙方书面请款申请后5个工作日内支付乙方合同总价的30%给乙方作为相关设备的生产进度款。

防护设备安装工程经检测机构检测合格和人防主管部门对人防工程验收备案通过后的10个工作日内乙方向甲方提出请款申请，甲方收到乙方书面请款后5个工作日内支付合同总价的10%给乙方结清本安装工程余款，乙方同时提交防护设备质量保证备案文件资料，一次性开具正式票据给甲方。

第六条双方责任及义务

(一)甲方责任及义务

签订合同前，甲方应向乙方供应人防工程施工图纸一套，以便乙方编制预算报价，合同签订后，甲方应组织设计、监理、乙方相关单位人员进行图纸技术交底，向乙方供应人防工程土建施工进度计划，以便乙方结合土建施工进度制定防护设备生产安装方案方案，甲方在5个工作日内完成对乙方安装施工方案的审核。

甲方委派为防护设备安装工程项目负责人，联系电话：，行使合同中商定的“甲方代表”职责，负责施工期间的施工质量、安全文明、协调管理、负责设备工程的初验、验收和签证等工作，如项目负责人变动须准时书面通知乙方。

甲方须在绑扎地下室底板钢筋的7天前通知乙方将门框及相关预埋件运抵施工现场，并疏通工地运输通道，清理平整堆放设备的场地，帮助乙方做好相关预备工作，若因工地不具备进场施工的条件造成工期延误，责任由甲方担当。

防护(防化)设备及各种构件进场时，甲方应供应塔吊将防护设备及构件吊卸到指定位置，门框及预埋件安装前，甲方应派技术人员供应防空地下室的轴线、标高及标高基准点，安装时，甲方应供应380v、220v两种电源和支撑固定门框所需的钢管或型钢及钢筋，同时调整好工序流程，优先绑扎或焊接防护门洞处的钢筋，乙方派出足够的工程技术人员紧跟土建施工进度，准时进行预埋施工，使防护设备预埋件与土建施工同步进行，确保防护设备预埋件安装质量，若因现场不具备上述施工条件造成误工，责任由甲方担当。

防护设备预埋件安装完成后，须由托付方提前2天通知检测机构检测，检测合格并经建设、设计、监理、人防监察等有关人员验收通过后才能封模隐藏，若未经检测或验收手续不全就封模、浇灌隐藏，造成的返工或工程验收不通过，一切后果和责任由甲方担当。

在隐藏工程符合验收条件的状况下，甲方收到乙方隐藏验收申请后3个工作日内组织有关单位人员验收。

甲方应按施工图在防空地下室顶板预埋吊装门扇所必需的吊钩，若甲方未安装或安装不符合要求，安装门扇所需的机械由甲方负责解决。

甲方应在主体封顶前3个月通知乙方制作门扇，并在封顶前30天负责拆除地下室及通道模板和支撑，清理地下室及通道杂物、垃圾、积水等障碍，保证乙方有足够的施工作业和运输通道，同时通知乙方提交防护(防化)设备安装施工方案和现场施工需要甲方协作的技术要求，甲方在5个工作日内完成对乙方施工方案的审核，协商支配施工方案，预备工作全部就绪后，通知乙方进场按合同及施工图安装所承包的防护(防化)设备。在安装过程中甲方应支配监理、技术人员、管理人员跟踪监督，支配吊装机械协作乙方构件、设备到位，若因甲方协作不到位，监管不力造成的安装质量问题，甲方应负相关责任。

防护设备安装、调试完成后，须由托付方提前2天通知检测机构检测，出具检测合格报告后才能申请有关部门组织工程验收。

在工程符合验收条件的状况下，甲方应在收到乙方提交的工程验收申请后10个工作日内组织工程验收，通过人防主管部门验收备案后按合同商定办理工程款结算。

在施工过程中因甲方责任造成的停工、返工、其材料、机械、人工等损失均由甲方担当，工期相应顺延。在乙方遵守商定的状况下，甲方须按本合同商定的付款方式按时足额支付乙方工程进度款。

甲方有责任和义务履行《人民防空法》，严格按施工图及有关规定建设人防工程，监督乙方将防护设备保质保量的全部安装到位，督促监理按规定对人防工程履行好监理职责，确保人防工程建设质量及防护功能，若因甲方重视不够，监管不力造成人防工程质量问题，由上级人防主管部门追究相关人员责任，触犯法律的追究刑事责任。

(二)乙方责任及义务

乙方必需是广西区内的国家定点厂，具有相应的生产、安装资质和施工力量，并向甲方出示相关资质证明。

乙方在签订合同前应充分熟识施工图，发觉图纸不能满意规范和施工要求应准时提出。

乙方委派为施工负责人，联系电话，负责施工期间的施工质量、安全文明、协调协作和项目管理，参加设备工程的初验、验收和签证等工作，若施工负责人变动须准时书面通知甲方。

合同签订后，乙方有义务跟踪把握土建工程进度，提示甲方安装防护设备的时间节点，按合约时间申请工程进度款，告知产品生产进度，以避开误时误工和耽搁安装预埋件的最佳时机。

在合同签订后5天内，乙方应向甲方提交门框及预埋件安装施工方案，在门扇等防护设备进场安装前30天，乙方应向甲方提交门扇、滤毒、通风等防护(防化)设备安装施工方案，并提出需要甲方协作的详细技术要求。

乙方收到甲方工程款后应准时加工生产和按时进场安装，因乙方缘由不能按时交货安装，一切损失和后果由乙方担当。

乙方安装的产品在出厂前必需是通过本厂质检部门和第三方检测机构检测合格的产品，并向甲方供应检测机构出具的检测合格报告，乙方对产品生产和安装质量负责，检测机构对检测报告负法律责任。

门框及预埋件安装完成后和防护(防化)设备安装调试完毕后，乙方应主动协作检测机构检测。隐藏工程符合验收条件后，乙方须提前2天通知甲方组织验收。所承包的防护设备安装工程符合验收条件后，乙方应准时通知甲方组织有关单位验收。

乙方在施工过程中应主动协作甲方的施工进度，遵守甲方工地管理规定，听从统一管理，乐观做好协调协作工作，根据相关安全法规，做到安全文明施工。担当与乙方有关的防火、防盗、防意外事故等安全责任，若因违反操作规程和有关规定造成的责任事故和损失由乙方自行负责。

在施工过程中因乙方缘由造成的停工、返工，其材料、机械、人工等损失均由乙方担当，工期不顺延。

防护设备安装工程验收通过后，乙方应向甲方供应工程竣工备案资料，包括：产品检测合格报告、质量检查记录、变更记录、设备安装调试记录、安装质量检测合格报告、人防主管部门验收记录等资料。供应售后服务保障资料。

建立该项目防护设备安装工程的售后服务保障体系和保质期内的维护保养制度。

第七条验收依据及标准

本防护设备安装工程以国家人防办颁发的标准图、验收规范为验收标准，以施工图及有关规定为验收依据，经检测机构检测合格后，以属地人防主管部门验收备案合格为准。若产品有不合格，属乙方制作质量责任，乙方负责返工至验收合格为止;若安装不合格，须查明质量责任缘由，属乙方安装责任，由乙方负责返工至验收合格为止，属甲方协作施工责任，由甲方负责返工至合格为止。

第八条质量保证及售后服务

本防护设备安装工程质量保修期为一年，自属地人防主管部门验收备案之日算起，质保期内乙方负责无偿供应一切正常使用状况下损坏的设备和零(部)件，并进行正常的维护保养，保修到期时，乙方将工程设备档案及维护保养资料移交给甲方，由甲方移交给使用单位，由使用单位负责维护保养。

第九条违约责任

除不行抗力因素(突发大事、自然灾难)外，甲、乙双方应严格遵守本合同条款，否则。违约方须担当违约责任。

若甲方未按合同商定支付乙方工程款，每逾期一天，按逾期款额的3‰向乙方支付违约金，工期相应顺延，逾期超过20天，乙方有权终止本合同，造成的一切损失由甲方担当。

若乙方自身缘由未能按合同商定时间交货安装，每逾期一天，按已交货款的3‰向甲方支付违约金，工期不顺延，逾期超过20天，甲方有权终止本合同，造成的一切损失由乙方担当。

第十条未经合同双方书面同意，任何一方不得将另一方的权利和义务转让他人，否则，造成的一切损失及后果由转让方担当。

第十一条若合同一方更换名称或由第三方接替，本合同的权利、义务及效力不变，变更方须提前书面通知合同别一方办理变更或移交的相关手续，以便正常履行合同责任和义务，否则，按违约处理，一切损失及后果由变更方负责。

第十二条合同终止

有下列情形之一，合同双方办完相关手续后本合同终止，因故终止后的合同由乙方原原本本的如数交还自治区人防主管部门统一作废处理：

由于乙方违约且不订正，造成本合同无法正常履行，甲方有权发出书面通知解除本合同，自通知送达乙方时生效，乙方应按本合同担当违约责任。

由于甲方违约且不订正，造成本合同无法正常履行，乙方有权发出书面通知解除本合同，自通知送达甲方时生效，甲方应按本合同担当违约责任。

合同一方依据本合同商定行使解除权，自解除通知送达之日起合同终止，违约方应当向另一方支付违约和赔偿损失。

合同双方协商全都需要终止本合同的。

违反法律法规需要终止本合同的。

第十三条免责

因不行预见、不行避开、不行抗力的自然或社会缘由，致使本合同无法正常履行时，遭受一方应马上书面通知合同另一方，由合同双方依据大事影响的程度协商免除或部分免除违约责任。

第十四条适用法律

《中华人民共和国民法典》、《人民防空法》及相关法律法规均适用于对本合同的订立、履行、解释、效力和争议的解决。

第十五条争议解决方式

合同执行过程中发生争议时，合同双方应本着友好协商的原则尽力协商;协商不成，可向签订地仲裁委员会申请仲裁;仲裁不下，可向签订地人民法院提起诉讼。

第十六条本合同属专用制式合同，未经自治区人防主管部门批准不得擅自涂改、复制、复印，合同各方应妥当保管，若丢失或毁坏，造成后果自行负责。

第十七条本合同未尽事宜由甲乙双方协商补充，但必需作为本合同附件才能与本合同有同等法律效力。

第十八条本合同一式七份，正式贰份分别交自治区和属地人防办主管部门备案，副本伍份，甲方持叁份，乙方持贰份。

第十九条附件

防空地下室防护设备工程量清单

防空地下室防护设备安装合同补充协议

甲方：(盖章)乙方(盖章)：

法人代表：法人代表：

或法人托付代理人：或法人托付代理人：

开户银行：开户银行：

账号：帐号：

联系人：联系人：

地址：地址：

电话：电话：

日期：日期：

【第4篇】地下室建设工程合同

2023地下室建设工程发包人：(以下简称甲方)

承包人：(以下简称乙方)

经甲乙双方就有关事项进行协商,达成如下协议，特订此本协议，甲乙双方共同遵照执行：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容：

四、承包范围：按工程施工图纸设计的工程量和要求施工，承包方式：包工包料。

五、合同价款和付款方式准时间：

1、合同价款：人民币(大写)

2、财政拨款为元，竣工结算价超出财政拨款部分的金额由工程受益方自筹解决。

3、付款方式准时间：甲方支付的工程款以银行转帐方式汇转入乙方的银行账户，付款时间：竣工验收合格后10天内一次性按结算价付清工程款。

六、工期：本工程开工日期年月日，竣工日期年月日，历时天(日历天)。若遇雨天和不行抗拒的因素及甲方缘由相应顺延。

七、甲方工作：

1、负责办通一切施工手续，并供应红线位置定点给乙方施工。

2、向乙方进行技术交底。

3、无偿供应施工所需水、电，并保证施工期间的需要。

4、按协议商定时间支付工程款。

八、乙方工作：

1、按有关规定要求，组织施工人员和施工机械进场施工。

2、按工程技术标准和规范进行施工，并接受甲方派出的工程师及其托付人员的检查，检查中发觉不符合质量要求的，所造成的一切费用由乙方负责。

3、按安全生产要求做好安全施工和文明施工工作。在施工过程中发生的一切安全事故造成的一切经济损失由乙方担当责任。

九、违约责任：

1、甲方不按合同协议商定履行自己的各项义务，不按时支付工程款及其他使合同无法履行的行为，应担当违约责任。

2、乙方施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其他使合同无法履行的行为，应担当违约责任。

十、甲方工地代表为同志，乙方工地代表为同志，双方工地代表责任有关工程问题的签证和理顺工作。

十一、本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协议，作为协议附件，并具有同等的法律效力。

十二、本协议一式六份，甲方执四份、乙方执二份。双方签字盖章后生效。

建设单位(章)：施工单位：(章)

法人代表：法人代表：

托付代理人：托付代理人：

开户银行：

银行帐号：

合同签订地点：

合同签订日期：年月日

【第5篇】楼地下室加固工程合同

发包人：（以下简称“甲方”）

承包人：（以下简称“乙方”）

依据《中华人民共和国建筑法》《民法典》及《建筑安装工程承包合同条例》，结合____市有关文件规定以及本工程详细状况，为明确_____地下室外墙注浆加固工程内容和双方的责、权、利关系，经双方充分协商全都，签订本合同。

一、承包范围和工程内容

项目名称：

单位：

暂定工程量：

工作内容：

二、工期要求

开工日期：____年___月____日（开工日期以甲方项目部通知为准）；

竣工日期：____年___月____日；

总工期：_____天。

三、承包方式及合同价款

1、承包方式：包人工、包材料、包机械、包辅材、包工期、包质量、包安全、包文明施工。

2、合同价款：地下室外墙注浆加固：_____元/个。

3、如乙方工程质量、进度达不到要求受到甲方三次警告，甲方有权要求乙方退场，另外组织其他施工队进场施工，乙方已完成的工程量按验收合格数量的70%结算。

四、工程款支付

每月按当月完成合格工程量的70％预结算，次月_____日前支付上月工程款，主体工程验收后六个月内付清。甲乙双方办理的中间计量单，仅作为月度支付进度款的依据，不作为最终结算，甲乙双方最终结算在项目部核对完毕后，需经公司审批并加盖公司印章后方可生效。

五、工程质量及验收：

必需确保所承接工程一次性验收合格，确保“_______”；无论施工时样板间是否验收，并不免除乙方的责任，“_______”验收前的修理整改乙方须按甲方要求进行，否则甲方有权另行支配并从乙方扣除全部费用。

1、乙方必需严格按国家相关施工验收规范、______市建筑工程实施条例及业主统一要求施工。

2、本工程所用材料必需全部是合格产品。

3、施工第一批原材料进场，经甲方、业主、监理、质检部门确认后，由甲方封样，以备检测，施工过程中所用材料不得低于封样标准。

4、现场必需做样板并检验合格后才能大面积施工，且工程实体不得低于样板标准。

5、乙方必需随时听从业主托付的质量监督站及监理公司的检查，严格根据施工工艺要求、监理公司要求的程序进行施工，并为检查供应便利的条件。当全部工程施工完毕后，乙方书面通知甲方，甲方报请业主方、监理公司和质检站对本工程进行验收。

6、乙方负责供应单项完整的、合格的工程质量验收资料一式三份给甲方，以备整体工程统一验收。

六、环境、职业健康安全生产乙方必需按章操作，并为每个操作工人配备必需的劳动爱护用品，确保每个作业人员都能满意职业健康、安全卫生的各项要求，严禁疲惫作业，杜绝安全事故发生。在施工中因乙方本身责任造成的安全事故均由乙方自行负担。

七、文明施工

1、乙方在施工期间，应加强班组内部文明施工教育，搞好现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生。生活区必需集中就餐，严禁私开小食堂，一经发觉对乙方罚款500元/次。

2、乙方作业层及施工现场、材料堆场的材料堆放必需在甲方指定地点且整齐井然有序。

3、乙方下班前，应将作业层的垃圾运至工地指定地方，不得处处乱扔，否则甲方指派专清理，所用人工从乙方中间支付工程款中加倍扣出。

4、乙方在施工期间，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。

5、乙方必需听从甲方统一管理支配，不得与甲方及其他专业劳务分包队伍发生冲突和打架等大事，否则每发生一次，视其情节轻重，罚双方当事人所在班组负责人5000～10000元。

6、乙方必需加强工人的教育、管理工作，严禁偷盗钢筋、钢管、扣件等铁件及电缆电线等珍贵物品，如有偷窃一经发觉无论金额大小除赔偿损失外均处以乙方2000—5000元罚款。

7、按甲方____方案要求对现场____掩盖并进行维护。

8、甲方依据《______现场文明施工综合考评方法》每旬对乙方进行考评，按85分为合格，如乙方未达到合格要求，低于85分必需限期整改，拒不整改或整改后仍达不到要求者，甲方有权另行派人整改，发生的费用按80元/工日从乙方劳务费中扣除。如乙方在现场发生零星点工按60元/工日结算。

八、甲方责任

1、甲方确保施工场地具备施工条件。

2、甲方应于开工5日前通知乙方，以便乙方做好充分的施工预备。施工过程中及完工后，如甲方需用电焊焊接等其它操作，应做好防范防火措施，否则，由此造成的一切后果均由甲方担当。

3、对乙方进行图纸、施工方案、施工技术、质量安全交底。

九、乙方责任

1、乙方派为施工工地代表，负责处理施工中的一切工作。

2、乙方必需供应产品出厂合格证和经有资质试验检测站检验的材料检验报告，检验费乙方自行担当。乙方担当因质量不合格造成的返工及其他全部费用。

3、准时供应专业施工方案和相关技术资料及管理资料。

4、遵守甲方管理制度，听从甲方生产支配。不得与甲方和第三方人员发生冲突、打架大事，否则赐予5000-10000元/次的罚款，并视情节严峻赐予相应赔偿。

5、如因乙方缘由，使本工程未能确保“黄山杯”甲方将按乙方结算金额的5%进行惩罚。

十、保修时间及保修留意事项

1、保修责任执行国家相关保修条款及甲方与建设单位合同的相关要求。

2、保修期内，由于乙方材料和施工工艺造成的质量问题，乙方为甲方准时供应免费修理。

3、保修期外乙方负责修理，只收取材料费。

十一、其它

1、解决合同纠纷的方式。发生争议，协商解决；协商不成，起诉法院为：_____市人民法院。

2、本合同自签字盖章之日起生效，待工程竣工验收，付清余款和双方义务履行完后失效。

3、本合同一式____份，甲方_____份、乙方一份，具有同等法律效力。

甲方盖章：

甲方代表：

_______年______月______日

乙方盖章：

乙方代表：

【第6篇】2023年地下室防水工程承包合同书

2023年地下室防水工程承包合同书标准版

甲方：_______________

乙方：_______________

依据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规，甲乙双方就________项目地下室防水工程，本着公正、公开、公正的原则，特签订此合同，内容如下：

第一条：工程概况

1、工程地点：_____________________;

2、工程内容：_____________________;

3、工程要求：_____________________;

4、工程期限：______年_____月_____日至______年_____月_____日，共计_____日。

其次条：工程量及造价

1、工程量：工程施工结束后，按实际发生工程量计算。

2、工程造价：每平方米_____元，最终面积据实结算。

第三条：付款方式

工程施工时料费及人工费由乙方预支，工程结束后的两个月后内结清修理工程款的90%，剩余修理款做为修理保证金，在保修期结束后的两个月内支付。

第四条：质量要求及保质期

1、乙方严格根据甲方书面或口头交底，根据施工工艺进行规范施工，做到确保优良工程。

2、保质期五年，保质期内消失质量问题由乙方修理至合格;因人为或不行抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资修理。

第五条：甲方责任

1、乙方人员进入现场后，负责清除现场障碍物，并交施工技术交底一份;

2、协调乙方与地方外界环境干扰及其它施工单位之间的关系;第1页地下室防水工程承包合同书标准版

第六条：乙方责任

1、依据国家技术验收规范图纸设计，保质，保量，按时完成本合同工程项目;

2、根据国家规范和甲方要求，经双方协商供应各项技术材料;

3、乙方全部人员必需听从甲方现场管理人员及建设单位、监理总包的管理。

4、工程竣工后，负责清理好现场;

5、如乙方因施工组织、人力、机具设备等缘由造成工期拖延，甲方有权要求乙方在指定时间内无条件撤离人员、机具、材料，或者另行指派施工队伍，由此引起劳务费用增加的部分由乙方双倍担当。

第七条：安全责任

乙方进场必需听从项目部统一管理、协调、严禁擅自行动。在施工过程中，乙方必需根据建设工程安全生产管理条例、安全操作规程和施工现场安全管理制度执行。严禁使用老弱病残人员和童工。施工现场处的安全及社会治安，根据建设单位及辖区派出所条文执行。总之，乙方所发生的一切安全责任事故，概由乙方自行负责，甲方不负任何责任。

第八条：工程验收结算

工程竣工后，乙方通知甲方，由甲方邀约有关单位进行验收，办理好交接手续。

第九条：违约责任

1、甲方未按合同商定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。

2、由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。风险告知：明确违约责任，在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩处方法，通过明确违约时需要担当的责任,来督促各方真正履行应担当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。

【第7篇】楼地下室加固工程合同xx版

发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）风险提示：发包人的相对义务

依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能准时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据《中华人民共和国建筑法》《民法典》及《建筑安装工程承包合同条例》，结合____市有关文件规定以及本工程详细状况，为明确_____地下室外墙注浆加固工程内容和双方的责、权、利关系，经双方充分协商全都，签订本合同。

一、承包范围和工程内容项目名称：单位：暂定工程量：工作内容：

二、工期要求开工日期：________年____月____日（开工日期以甲方项目部通知为准）；风险提示：关于实际竣工日期的规定

当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形：

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人缘由，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。竣工日期：________年____月____日；总工期：_____天。

三、承包方式及合同价款

1、承包方式：包人工、包材料、包机械、包辅材、包工期、包质量、包安全、包文明施工。

2、合同价款：地下室外墙注浆加固：_____元个。

3、如乙方工程质量、进度达不到要求受到甲方三次警告，甲方有权要求乙方退场，另外组织其他施工队进场施工，乙方已完成的工程量按验收合格数量的70%结算。

四、工程款支付每月按当月完成合格工程量的70％预结算，次月____日前支付上月工程款，主体工程验收后六个月内付清。甲乙双方办理的中间计量单，仅作为月度支付进度款的依据，不作为最终结算，甲乙双方最终结算在项目部核对完毕后，需经公司审批并加盖公司印章后方可生效。

五、工程质量及验收：风险提示：工程质量未符合标准的归责

因发包人缘由造成工程质量未达到合同商定标准的，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

因承包人缘由造成工程质量未达到合同商定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同商定的标准为止，并由承包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期。必需确保所承接工程一次性验收合格，确保_______；无论施工时样板间是否验收，并不免除乙方的责任，_______验收前的修理整改乙方须按甲方要求进行，否则甲方有权另行支配并从乙方扣除全部费用。

1、乙方必需严格按国家相关施工验收规范、______市建筑工程实施条例及业主统一要求施工。

2、本工程所用材料必需全部是合格产品。

3、施工第一批原材料进场，经甲方、业主、监理、质检部门确认后，由甲方封样，以备检测，施工过程中所用材料不得低于封样标准。

4、现场必需做样板并检验合格后才能大面积施工，且工程实体不得低于样板标准。

5、乙方必需随时听从业主托付的质量监督站及监理公司的检查，严格根据施工工艺要求、监理公司要求的程序进行施工，并为检查供应便利的条件。当全部工程施工完毕后，乙方书面通知甲方，甲方报请业主方、监理公司和质检站对本工程进行验收。

6、乙方负责供应单项完整的、合格的工程质量验收资料一式三份给甲方，以备整体工程统一验收。

六、环境、职业健康安全生产乙方必需按章操作，并为每个操作工人配备必需的劳动爱护用品，确保每个作业人员都能满意职业健康、安全卫生的各项要求，严禁疲惫作业，杜绝安全事故发生。在施工中因乙方本身责任造成的安全事故均由乙方自行负担。

七、文明施工

1、乙方在施工期间，应加强班组内部文明施工教育，搞好现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生。生活区必需集中就餐，严禁私开小食堂，一经发觉对乙方罚款500元次。

2、乙方作业层及施工现场、材料堆场的材料堆放必需在甲方指定地点且整齐井然有序。

3、乙方下班前，应将作业层的垃圾运至工地指定地方，不得处处乱扔，否则甲方指派专清理，所用人工从乙方中间支付工程款中加倍扣出。

4、乙方在施工期间，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。

5、乙方必需听从甲方统一管理支配，不得与甲方及其他专业劳务分包队伍发生冲突和打架等大事，否则每发生一次，视其情节轻重，罚双方当事人所在班组负责人5000～10000元。

6、乙方必需加强工人的教育、管理工作，严禁偷盗钢筋、钢管、扣件等铁件及电缆电线等珍贵物品，如有偷窃一经发觉无论金额大小除赔偿损失外均处以乙方5000元罚款。

7、按甲方____方案要求对现场____掩盖并进行维护。

8、甲方依据《______现场文明施工综合考评方法》每旬对乙方进行考评，按85分为合格，如乙方未达到合格要求，低于85分必需限期整改，拒不整改或整改后仍达不到要求者，甲方有权另行派人整改，发生的费用按80元工日从乙方劳务费中扣除。如乙方在现场发生零星点工按60元工日结算。

八、甲方责任

1、甲方确保施工场地具备施工条件。

2、甲方应于开工____日前通知乙方，以便乙方做好充分的施工预备。施工过程中及完工后，如甲方需用电焊焊接等其它操作，应做好防范防火措施，否则，由此造成的一切后果均由甲方担当。

3、对乙方进行图纸、施工方案、施工技术、质量安全交底。

九、乙方责任

1、乙方派为施工工地代表，负责处理施工中的一切工作。

2、乙方必需供应产品出厂合格证和经有资质试验检测站检验的材料检验报告，检验费乙方自行担当。乙方担当因质量不合格造成的返工及其他全部费用。

3、准时供应专业施工方案和相关技术资料及管理资料。

4、遵守甲方管理制度，听从甲方生产支配。不得与甲方和第三方人员发生冲突、打架大事，否则赐予5000-10000元次的罚款，并视情节严峻赐予相应赔偿。

5、如因乙方缘由，使本工程未能确保黄山杯甲方将按乙方结算金额的5%进行惩罚。

十、保修时间及保修留意事项风险提示：保修责任的起算

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，详细分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中商定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当依据有关法律规定以及合同商定担当保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

1、保修责任执行国家相关保修条款及甲方与建设单位合同的相关要求。

2、保修期内，由于乙方材料和施工工艺造成的质量问题，乙方为甲方准时供应修理。

3、保修期外乙方负责修理，只收取材料费。十

一、其它

1、解决合同纠纷的方式。发生争议，协商解决；协商不成，起诉法院为：_____市人民法院。

2、本合同自签字盖章之日起生效，待工程竣工验收，付清余款和双方义务履行完后失效。

3、本合同一式____份，甲方_____份、乙方一份，具有同等法律效力。甲方盖章：甲方代表：________年____月____日乙方盖章：乙方代表：________年____月____日

【第8篇】地下室防水工程施工合同书

建设单位：(以下简称甲方)

施工单位：(以下简称乙方)

经甲乙双方对此项工程多次商讨，本着公平、自愿、公正的原则，甲乙双方达成如下协议：

一、防水工程承包范围10—14#楼及附属商业楼防水工程

二、承包方式为包工包料(包括工程所需整套工作的内容)

三、工程部位用料及定价

sbc(卫生间)用哈高科(高分子)300g/㎡，定价为元/㎡sbs屋面带板岩，德生料4mm厚，聚酯胎达-20°c，定价为元/㎡sbc哈高科400g/㎡，以上人屋面用及地下室内置防水元/㎡

四、质量标准及工程量确认

整个防水工程包括楼房卫生间、楼顶、地下室及附属延长带。工程量是按工程设计需要发生并完成合格的量。工程用料是依据设计要求分别用哈高科(高分子)德生-20°c及其它附属材料也要用国标料，工程质量要达到国家楼房防水工程标准，经甲方和工程监理方验收合格视为达标。

上述工程定价款项分别含有甲方付给周广义参加运作监管此项工程的酬劳金及奖金，详细定额款项见乙方与周广义签订合同的文本。

五、甲乙双方的权利义务：

1、甲方有权监督乙方实施的本工程质量及工程进度，并依据乙方工程的实施状况提出工程整改看法，并进行指导协调工程现场及各方工作关系。有权查验乙方进场的材料并跟踪乙方施工的全过程。

2、乙方全部担当工程质量、进度、安全责任，消失安全事故由乙方担当，甲方不负任何责任。乙方的工程进度要与诸楼房的其它工程有机协调进行，贻误工期造成损失由乙方负经济赔偿责任，乙方不许干“半截子工程”或没尾工程，不许随便停工，整个工程不完工甲方有权拒付工程款。

3、乙方垫付整个防水工程款(含劳务费、材料费及其它工程费用)垫付期限为以整体防水工程总量完成并阅历收合格和整体楼房建筑合格为时间结点。整个防水工程做完并阅历收合格甲方付乙方工程款的80%，剩余部分待整个工程完并经竣工验收合格后付给乙方剩余款至95%。

4、甲方担当乙方垫付资金偿还责任及担当的违约责任：

5、乙方施工任务全部完成后并阅历收合格，甲方要在双方商定的时限和条件内(乙方不能如期完工状况外)，甲方要按双方商定付清乙方应得款，如违约超期付款，甲方从违约之日起付乙方垫付款的利息，(分两段时间结点分别为80%、15%)月息为分。

如甲方付息后仍不能偿还乙方垫付的资金，乙方有权依据状况随时起诉法律机关，依据法律机关的裁决，甲方要担当赔偿乙方经济损失的责任。

6、甲方协调乙方与施工方成品爱护，如有损坏需修复返工的由责任方担当一切费用。

7、甲方留乙方工程质保金为工程款的5%。待保修期满后付清。

8、从本合同签订之日起双方不得反悔，如有一方反悔，反悔方赔偿另一方全部经济损失。

六、不含税金，假如甲方要求开发票，甲方负责税金按厂家材料扣税金5%。

七、上述条款确立双方信守，如有违约追究其经济赔偿责任。

八、其它未尽事宜，经双方协商后妥当解决，双方另行商定认可的条款同样产生法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

【第9篇】地下室基础建筑工程施工合同书

发包单位(甲方)：_________________

承包人：(乙方)：_________________

依据《中华人民共和国民法典》和建设安装工程承包合同条例的原则，结合本工程详细状况，双方达成如下协议：

第1条：工程概况1.工程名称：_________________工程地点：__________________________________工程内容：

含如下内容：地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方供应)、基坑基槽采纳人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。工程总价：按下室占地面积_______元(此价格含不行考虑的因素，没有任何价格调差)。

工期：

第2条：合同使用标准和法律

1、合同使用标准：______________2.2、适用法律：《中华人民共和国民法典》和建设安装工程承包合同条例第3条：甲方工作3.1公布工地各项管理制度，对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促，监督施工质量并协调解决施工过程中的各种问题。

3.2根据合同条款按时按量支付工程款。

3.3如乙方不听从甲方指挥，不能按时完成甲方规定的施工任务，或发生重大失误导致工程停工，甲方有权终止合同。

对造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。

3.4负责加强安全管理、完善安全规章制度，做好安全设防。

3.5对乙方违反各种管理制度、操作规程、安全生产、文明施工规定的人员甲方有权清理出施工现场。

乙方不听从甲方现场施工员的支配，不能按时、按量、按要求完成施工任务(或整改内容)的，甲方有权另行支配人员完成，造成的一切费用均由乙方负责，对消极对待、屡教不改的，甲方有权终止协议;中途退场的，甲方有权不付任何工资费用。

第4条：乙方工作

4.1乙方须支配一个负责人长期呆在现场协调工作，至该工作内容全部完成为止，

4.2乙方严格根据甲方测量出的桩顶标高进行破除，标高测量中乙方必需派人员协作，严禁用炮机凿除，人工破除过程中不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必需保持平整完好。

预留钢筋必需按甲方的要求所预留。

破除完的的桩头由乙方用挖机吊出基坑，并掩埋在车库底板以下。

4.3前期进场必需保证有一台大挖机和两台小挖机方可开头施工，施工中乙方必需根据甲方的进度相应的增加机械人员，如进度达不到要求，甲方有权终止合同，并按完成的50%结算。

4.4乙方进场后，甲方负责供应住宿及生活水电，乙方自带破桩工具(包括空压机)。

在施工过程中，甲、乙双方必需紧密协作，确保施工进度以保证工程的如期完成。

乙方人员在施工中必需留意安全，上班必需安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度。

另乙方必需保证施工进度，如进度严峻跟不上，甲方有权中止乙方的合作。

第5条：工程款工程款支付金额和时间：按地下室后浇带分成六块，每块垫层砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款，其余款项待地下室垫层全部浇筑完一周内全部付清，甲方违约的责任：甲方不按期付款，乙方有权停工，甲方应担当乙方停工期间的一切损失。

乙方所收的工程款不含任何税金，乙方只供应收款收据。

第6条：合同的生效与终止合同签字之日起生效，工程完成、工程款全部付清后合同自行终止。

第7条：合同份数:甲乙双方各执2份。

第8条：合同款未尽事宜，经双方协商后，用补充协议补充或协商解决。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

【第10篇】地下室建筑工程施工合同书

发包单位(甲方)：_________________承包人：(乙方)：_________________依据中华人民共和国民法典和建设安装工程承包合同条例的原则，结合本工程详细状况，双方达成如下协议：

第1条：工程概况1.1、工程名称：工程地点：工程内容：含如下内容：地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方供应)、基坑基槽采纳人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。工程总价：按下室占地面积_______元(此价格含不行考虑的因素，没有任何价格调差)。

第2条：合同使用标准和法律2.1、合同使用标准：2.2、适用法律：中华人民共和国民法典和建设安装工程承包合同条例

第3条：甲方工作3.1公布工地各项管理制度，对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促，监督施工质量并协调解决施工过程中的各种问题。3.2根据合同条款按时按量支付工程款。3.3如乙方不听从甲方指挥，不能按时完成甲方规定的施工任务，或发生重大失误导致工程停工，甲方有权终止合同。对造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。3.4负责加强安全管理、完善安全规章制度，做好安全设防。3.5对乙方违反各种管理制度、操作规程、安全生产、文明施工规定的人员甲方有权清理出施工现场。乙方不听从甲方现场施工员的支配，不能按时、按量、按要求完成施工任务(或整改内容)的，甲方有权另行支配人员完成，造成的一切费用均由乙方负责，对消极对待、屡教不改的，甲方有权终止协议;中途退场的，甲方有权不付任何工资费用。

第4条：乙方工作4.1乙方须支配一个负责人长期呆在现场协调工作，至该工作内容全部完成为止，4.2

乙方严格根据甲方测量出的桩顶标高进行破除，标高测量中乙方必需派人员协作，严禁用炮机凿除，人工破除过程中不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必需保持平整完好。预留钢筋必需按甲方的要求所预留。破除完的的桩头由乙方用挖机吊出基坑，并掩埋在车库底板以下。4.3

前期进场必需保证有一台大挖机和两台小挖机方可开头施工，施工中乙方必需根据甲方的进度相应的增加机械人员，如进度达不到要求，甲方有权终止合同，并按完成的50%结算。4.4

乙方进场后，甲方负责供应住宿及生活水电，乙方自带破桩工具(包括空压机)。在施工过程中，甲、乙双方必需紧密协作，确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必需留意安全，上班必需安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度。另乙方必需保证施工进度，如进度严峻跟不上，甲方有权中止乙方的合作。

第5条：工程款工程款支付金额和时间：按地下室后浇带分成六块，每块垫层砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款，其余款项待地下室垫层全部浇筑完一周内全部付清，甲方违约的责任：甲方不按期付款，乙方有权停工，甲方应担当乙方停工期间的一切损失。乙方所收的工程款不含任何税金，乙方只供应收款收据。

第6条：合同的生效与终止合同签字之日起生效，工程完成、工程款全部付清后合同自行终止。

第7条：合同份数:甲乙双方各执2份。

第8条：合同款未尽事宜，经双方协商后，用补充协议补充或协商解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：________

_法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

【第11篇】塔楼及地下室水电工程安装合同

2023塔楼及地下室水电工程安装发包方：_________(以下简称甲方)

承包方：_________(以下简称乙方)

鉴于乙方对本工程的有关状况及工程当地有关规定已经作了充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公正和诚信原则，经仔细协商订立本合同，双方严格执行。

一、工程项目概况

工程名称：_________

工程地址：_________

二、承包范围

完成本工程塔楼及其地下室的给排水、强电、弱电工程、设计图纸变更修改项目、甲方支配其它零星安装工程，详细详见图纸及与业主签订的《施工总承包合同》所述相关水电工作内容。

三、承包方式

承包方式：

本工程在承包范围内以包工包机械、不包材料(但包耗材)包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全爱护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。

各项工程内容包括但不限于：

一)建筑电气

1、住宅及商业供电

(1).住宅用电从电表箱(不含此箱)出线至以后各用电点。

低压柜(不含此柜)的梯间公共用电表后的出线至以后各用电点(含梯间照明)

(2).商业公用电从低压柜出线至以后各用电点。

设备供电

(1).消防(风机、水泵、防火卷帘等)通风设备：双回路电源箱(含此箱)至低压配电柜(不含此柜)的出线。

(2).电梯：电表箱下桩(含双电源切换箱)至电梯机房，电梯电源箱(含此箱)

发电机配电

发电机低压配电柜(不含此柜)前端电缆出线至双电源切换箱(含此箱)

电气安装

(1).±及以下(不含户内地下室、户内半地下室)的开关、插座、面板、灯具(含消防应急灯、出口指示灯)配电箱、电线、管线等的安装。

(2).设备房(电梯机房、水泵房等)内部通风、排风、开关、插座、灯具、面板。

甲方独立分包项目

(1).各栋各户电表箱以前部分、各梯公共照明箱以前部分。

(2).电表箱;±以上(不含设备房)户内半地下室、户内地下室的开关、插座、面板、灯具。

(3).发电机安装、凹凸压配电工程、水泵安装、消防工程的设备安装部分。

二)给排水工程

室内给水工程

室外各建筑单元水表表后(含此表)至建筑物各用水点的给水干、支、横、立管全做。

室外给水工程

(1).项目市政总水表表后至各建筑单元首层水表及阀门，含阀门井。

(2).项目市政总水表表后至地下室水泵房、消防水池(含消防水池)和生活水池/水箱(含进消防水池、生活水池/水箱前的各种管道、阀门和配件)

(3).生活水池/水箱的出水管至各栋阀门，进出不锈钢水箱的全部管线及管线的安装。

室内排水工程

(1).室内(含户内、公共空间等全部室内区域)各排水口至出户第一个砂井的排水干、支、横、立管。

阳台、卫生间的地漏安装。

潜水泵系统至室外出户第一个砂井。

室外排水工程

(1).从户内各排水口施工至室外出户第一个砂井。

排入市政管道前的砂井(室外出户第一个砂井除外)接市政管前的砂井间的排水、排污管等，由甲方依据实际状况打算是否由乙方施工。

按合同商定的市政工程结算方式结算。

(2).化粪池(按土建工程计价)

甲方独立分包项目

(1).变频水泵及加压设备的供货及安装

(2).不锈钢生活水箱的供货及安装。

(3).户内给水龙头、角阀;洁具

三)防雷工程

预埋件及管线

(1).人防预埋件：除人防门、人防门门框、人防给排水管和防爆地漏外的各种人防预埋件、预埋套管、人防门吊环预埋等按图纸施工。

(2)、建筑电气工程：全部室内预埋管线(不含智能化、电视、电话管线)底盒，其中需要穿线的预埋管需穿铁线。

(3)、全部预埋套管(含消防套管)

注：以上水电施工范围之技术要求均需符合施工图纸、施工规范、图集及相关要求，包含但不限于图纸范围内的套管、洞口的预留预埋及封堵、管道试压、冲洗及消毒等工作内容。

四)公共项

(1).建筑材料及机具在该小区施工范围内的运输(包括水平运输、二次运输);

(2).因工序搭接和夜间施工造成的工效损失，各种因素造成的停工、窝工;

(3).施工承包范围内全部室内外管与检查井接驳、施工图全部供水、排水及天沟排水、供电的穿梁、穿板孔洞预留及套管的制作安装，若未能在结构装修施工前完成相应工作，由此造成的返工费用由乙方担当;

(4).本属乙方工作范围若乙方因故不能施工或在限定时间内未能完成，导致甲方支配他人完成时，所发生的费用或损失由乙方担当;

(5).必需做到工完场清、料净(如由其它班组完成则扣除相应费用);

(6)、全部水电预埋及安装工程包括未施工前甲方对部分施工内容提出的变更;

(7)、施工完成后帮助甲方填写各种资料包括安装、调试、检测、验收及初始竣工图等;

(8)、甲方以书面通知形式要求增加或修改的工程内容，产生的费用按合同条款商定执行，乙方不得拒绝，且必需在甲乙双方协商的完工的期限内完成，否则甲方有权对乙方处以增加修改工程造价2倍的违约金，由此造成的工期延误亦由分包人担当;

(9)、开槽安装管后，先固定，再用砂浆补好;如打坏已砌的砖墙，由乙方自行补好。

本工程承包范围不包括下列内容：

(1)、消防系统，包括消火栓系统、喷淋系统、自动报警系统、火灾通讯、防火卷帘、防排烟设备等。

(2)、水泵房加压设备选购及安装工程

(3)、外水、外电工程

(4)、园林工程、小区市政工程、燃气工程

(5)、人防设备安装工程不做，由业主分包。

(预埋件及预留孔要做)

四、承包单价及工作内容

该承包单价按建筑面积以平米单价包干，包干单价按_________元/㎡计(大写：每平方米_________元)包干内容详见第三条承包方式及第三条第2款工作内容所述，该单价包括但不限于工程费、措施费、管理费、规费(社会保险费、意外损害保险费等)安全文明施工费、利润等费用。

消防火灾报警按建筑面积单价：_________元/㎡.

智能化按建筑面积单价：_________元/㎡.

增加或削减工程及合同外签证部分按_________年《_________省安装工程综合定额》抽取人工、机械费，人工、机械费套相应单价(若有价差按广州市同期价格文件及相关规定调整)乘以85%，其它费用不计。

无法计量部分按时工处理，时工单价为技术工________