江苏省小型建筑施工合同范文

小型建筑施工合同1发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、 工程名称：2、 工程地点：3、 工程内容及范围：二、承包形式：三、工程造价及合同款支付：1、 工程总造价：2、第一次付款：工程竣工并验收合格后，支付工程总造价的95%;第二次付款：总工程款的5%作为质保金，一年后结清。甲方支付上述款项时，乙方应当事先向甲方出具等额合法的专业发票，否则甲方有权拒绝支付而不承担任何法律责任。四、工程期限：本工程工期为天（日历天），自年月日至年月日（也可以约定自乙方收到甲方开工通知书之日起算）五、工程质量标准：1、工程质量应当达到达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。2、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求，竣工验收备案合格。六、违约责任1、 乙方无故逾期开工或逾期完工的，每逾期一天应按工程总造价的1%。支付违约金。2、 甲方逾期付款的，每逾期一天应按合同应付工程款的1%支付违约金。3、 乙方采购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患，影响甲方正常使用的，除应一次性支付工程总额5%的违约金，并及时采取措施返工更改外，每影响正常使用一天，还应按工程总造价的1%支付违约金。七、 工程安全要求：1、 乙方负责工程现场的安全文明施工，应负责统一管理本工程的施工作业安全及消防等工作。甲方有权按有关法律、法规的有关规定，检查、监督施工安全工作的实施，乙方应认真执行甲方有关安全管理工作的指示。2、 乙方应为其执行本合同所雇用的全部人员承担工伤事故责任。3、 甲方应为其现场机构雇用的全部人员承担工伤事故责任。八、 双方权利义务：（一） 甲方：1、 解决材料物资的堆放和临时设施场地。2、 在乙方不违反合同条例的情况下，保证按照合同约定方式支付工程款。（二） 乙方：1、 在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度，保护甲方设施，乙方人员不得随意在甲方厂区内走动、闲逛，服从甲方进出门管理。2、 承担本工程施工中的一切安全事故责任。3、 按合同工期组织施工，以确保工程按期完成。4、 把好质量关，确保工程质量达到验收标准并根据有关规定组织工程验收工作。5、 组织落实施工管理人员和材料设备进场。6、 施工中如遇人力不可抗拒的自然灾害影响，不能按原计划正常施工，乙方应及时向甲方通报，由此而发生的费用增减或损失，双方协商解决。7、安全文明施工。九、工程验收：1、工程竣工后，乙方向甲方汇报工程竣工情况，甲方在接到乙方验收申请报告后应在五个工作日内组织有关部门与乙方共同验收。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。并于验收合格后十五日内按照合同支付工程款。2、工程竣工验收合格后一年内，承包方负责该工程的质保工作。十、附则：1、未尽事宜双方协商解决,无法协商达成一致的，由甲方所在地人民法院解决。2、本合同一式肆份，双方各执两份，经双方签字、盖章、即开始生效，至工程款结清后自动失效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签字）：代表（签字）:年月日年月日小型建筑施工合同2合同编号： 发包方： 承包方： 签约时间： 签约地点： 为了保证 施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。1、工程名称： 2、建筑面积（工程形式）： 3、施工地点： 4、工期：开工： 年__月__日;竣工： 年__月__日;TOC\o"1-5"\h\z合同工期总共历时 天。5、承包形式： 6、工程质量标准： 7、工程价款：共计人民币 元。8、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计 元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计 元;质保金___元，质保期满后支付。9、质保期： 年。10、双方的责任义务发包方的责任义务为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；2、承包方的责任义务按发包方要求及图纸要求进行施工；如期完成施工任务；接受发包方的技术指导和质量标准要求；负责发包方提供料物及设备的保护；教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；承担施工中的一切安全事故责任及费用；11、其他本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。二、建筑工程纠纷管辖法院如何确定建设工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖，但合同没有约定时，由发包人接受图纸所在地人民法院管辖。依据《民事诉讼法》第二十三条的规定：因合同纠纷提起的诉讼，由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。第三十五条的规定：两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖。三、建筑合同合同履行地的理解所谓“合同履行地“，通常是指合同规定的履行义务和接受履行义务的地点，即义务清偿地点。建设工程设计合同是双务合同，即由发包人提供设计工作所依据的基础文件和情况，设计人交付设计文件，并由发包人支付设计费用。建设工程设计合同在实际操作中，与建设工程施工合同有所区别，有的明确了交付设计图纸的地点，有的对交付图纸的地点没有约定。根据《合同法》第六十一条的规定“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充;不能达成协议的，按合同有关条款或者交易习惯确定”。根据交易习惯，建设工程设计合同所涉及的履行地点应该是发包人接受图纸所在地。发包方： 承包方： 委托代理人： 委托代理人： 20___年__月__日20___年__月__日小型建筑施工合同3发包方：承包方：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，签订本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：二、工期1、承包方应按发包方人要求的工期完成全部工作。开工日期：本工程定于20_年9月5日开工。竣工日期：本工程定于20_年9月25日竣工。合同工期总日历天数20天。2、工期奖罚：本工程以发包方验收通过为竣工。分承包方不能按上述工期完成时，每推迟一天罚款元。3、有下列情况之一，并经发包方签证，工期可以顺延。因发包方原因影响开工。工程量有较大的增加。不可抗力。发包方同意工期顺延的其他情况。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方应承担违约责任和因此造成的发包方损失。三、工程质量及验收1、质量标准。2、承包方应按照施工图及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包方确认的施工方案组织施工。3、承包方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任，因承包方责任造成工程质量事故、返工，其经济损失由承包方自负，因此造成工期延误的，承包方承担全部责任。4、承包方必须接受发包方在施工过程中的管理，及时办理质量检验手续。承包方应按国家竣工验收有关规定，向发包方代表提供完整的过程检验资料。5、质量达不到约定标准，发包方罚承包方总造价的。四、过程结算、工程款支付1、结算方式：(1)承包方式：包工包料计价方法：按固定价格计价合同价款(大写)：壹拾万元整结算方法：分期拨款2、工程款支付：自合同签订之日起，2日内甲方拨付工程款的%即：整，余款竣工验收完成后3日内付清。五、材料供应及设备管理1、全部材料由承包方自行采购，经发包人认可后使用。2、机械设备由承包方自备。六、发包方责任1、负责办理有关建设手续。无约定2、审查承包方编制的施工方案，各种技术资料和工程预决算。无约定3、提供施工图纸套。4、负责组织工程设计交底、图纸会审。5、发包人指派同志为工地代表。无约定七、承包方的责任1、承包方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理班子。2、遵守发包方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度，接受发包方代表的指挥、检查和监督。3、本合同生效后日内编制出施工方案，报发包方审核，并按施工方案组织施工。无约定4、做好施工原始记录，按发包方要求的工程资料的样式及填写方式，汇集施工技术资料，提供给发包人2套。无约定5、承包方指派王跃民同志为工地代表。八、安全生产与文明施工1、承包方应派专人对施工用电、施工机械进行管理，加强使用过程中的检查，确保使用安全。2、承包方必须按文明施工要求组织施工，做到施工现场文明整洁。3、承包方在