专升本自考：建筑工程合同(含FIDIC)条款复习资料(含答案)

精选文档精选文档可编辑可编辑一、单项选择题1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（A、债权人与债务人2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（3．在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是4．依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的5、，A、6、A、7．下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是建筑工程合同（含 FIDIC）条款复习资料B、代理人与被代理人C、权利与义务）关系。D、法人与自然人A）赔偿。A、施工企业 B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员A．代理与被代理关系B．雇佣与被雇佣关系C．委托与被委托关系D．监理与被监理关系A.索赔意向通知（A）不得抵押。土地所有权2、28天内，承包人应向工程师递交（B．现场同期记录C.索赔报告D．索赔证据B土地使用权C、房屋D、交通运输工具B、3B）。C、5A.工期不顺延，业主承担与工程有关的损失C.工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担8．被工程师要求暂停施工的工程，承包人要求复工时，应书面向工程师提出复工要求，工程师应当A.立即给予答复豕。D、7说法正确的是9．根据《建设工程施工合同文本》中相关条款，关于延期开工，下列表述正确的是A．承包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前B．工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失D．工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由业主承担B．在24小时内给予答复 C．在48小时内给予答复5天向工程师提出申请D．提出处理意见B．工程师在接到延期开工申请后 48天内应以书面方式答复承包人C．承包人的延期开工申请得到同意后，可延期开工，但工期不能顺延D．承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延10、合同争议的解决顺序为（A、和解一调解一仲裁一诉讼B、调解一和解一仲裁一诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解一和解一诉讼一仲裁11、监理招标主要是对监理单位（）的选择。A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备12、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作13．FIDIC合同条件在传统上主要适用于A．国内工程施工B．国际工程施工C．国际和国内询价采购D．有限国际招标14．在FIDIC合同条件下，有权将部分工程项目的施工任务发包给指定分包商的是（A．总包单位B．承包商C．雇主D．设计单位15、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（D）A、没收全部定金补偿损失 B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失 D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%TOC\o"1-5"\h\z．签订保证合同的当事人应该是 （C）A.债权人与债务人 B．保证人与被保证人 C．债权人与保证人 D．保证人与债务人．在解决建设工程施工合同争议的四种方式中，实行一裁终审制的是 （C）A.和解B.调解C.仲裁 D.诉讼．建筑工程合同信息管理具有的特点不包括 （A）A．准确性 B．综合性 C．时效性 D．复杂性．甲开发商与乙承包商签订了一份施工承包合同，该合同关系的构成要素不包括 （C）A.主体B.客体C.时间D.内容、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（C）的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（B）A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延TOC\o"1-5"\h\z．合同关系的内容是指 （B）A.物B.债权人的权利和债务人的义务 C.行为D.债权人和债务人．下列原则中，不属于《合同法》规定的基本原则的是 （A）A.等价有偿原则B.诚实信用原则 C.自愿原则D.合法原则．根据《合同法》，下列合同成立的是 （C）A.要约通知到达受要约人 B.要约通知发出C.承诺通知到达要约人 D.承诺通知发出、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（B）A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（A）。A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间．下列关于合同成立地点的说法中不正确的是 （D）A.双方当事人签字盖章地为合同成立地 B.采用数据电文的收件人主营业地为合同成立地C．债务人的经常居住地为合同成立地 D．口头协议的承诺生效地为合同成立地．因重大误解订立的合同，当事人一方有权（A）A.请求人民法院撤销B.请求人民法院确认无效 C.解除合同 D.变更合同．乙欠甲50万元钱长期未还，而乙享有对丙的60万元到期债权，却未尽力追讨，此时，甲可以行使 （C）A.债务权B.撤销权C.代位权D.抗辩权、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（C）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告、施工中遇到连续 10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（D）A、由承包商承担的风险责任 B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期 D、给予工期顺延但不给费用补偿．具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是 （ A ）A.发包人B.承包人C.工程师D.设备供应商．下列关于合同文件的表述中，不正确的是 （ D ）A.专用条款的内容比通用条款的解释更明确、具体 B.合同文件中专用条款的解释优于通用条款C．合同文件之间应能互相解释、互为说明D．专用条款与通用条款是相对立的、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（B）A行政法律关系B民事权利义务关系C刑事法律关系D经济侵权关系、在工程建设监理活动中，监理单位是（B）A业主的代理人 B业主的委托人 C施工合同的当事人 D绝对独立的第三人TOC\o"1-5"\h\z．在执行监理业务时，监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任是代表 （C）A.社会公众 B.建设行政主管部门 C.建设单位D.工程质量监督站．监理委托合同中，属于委托人权利有 （B）A.生产工艺设计认定权 B.选择工程分包单位的认可权C.施工质量的检验权 D.工程建设有关协作单位协调主持权．在某施工合同履行中．由于监理工程师指令错误给施工单位造成了5万元损失，该向施工单位赔偿损失的是 （DA.监理工程师B.监理单位 C.项目经理D.建设单位．FIDIC施工合同条件下，工程变更的范围不包括 （B）A.工程任何部分标高、位置和尺寸的改变 B.因施工需要，施工机械日常检修时间变更C．合同甲工程量改变 D．工作质量和其他特性的变更、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（B）A主合同B从合同C独立合同D无条件地必须履行的合同、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（A）A按裁决自觉执行 B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议 C可向人民法院起诉 D向合同管理机关申诉43．，43．，（C）A，3个月B．6个月C．12个月D．24个月44．对于损失大、概率小的风险，可通过保险或合同条款将责任转移，这一风险对策称为A风险回避 A风险回避 B．风险控制45、监理招标的宗旨是指对监理单位（A能力B报价C信誉46．仲裁裁决的作出应当依据C．风险保留D．风险转移A）的选择。D经济实力A.全体仲裁员的意见 B.多数仲裁员的意见 C.首席仲裁员的意见 D.仲裁委员会主任的意见47．在确定工程变更价款时，如果合同中没有类似或适用的价格，此变更价格（C）A．由业主提出，工程师批准执行 B．由工程师提出，业主批准执行C．由承包商提出，工程师批准执行 D．由承包商提出，业主批准执行48、中标的承包商将由（B）决定。A评标委员会 B业主C上级行政主管部门D监理工程师49、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（A）组织试车。A建设单位 B设计单位 C施工单位 D设备供应单位50．在FIDIC合同条件中，由于公共当局引起的延误，承包商可获得补偿包括 （A）A.工期BA.工期B．费用c．工期和费用D．工期、费用和利润51．在施工合同中，承担因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款的是A．承包人 B．工程师与发包人共同C．工程师 D．发包人52、业主在（B）合同中承担的风险最小。A可调总价 B不可调总价C单价D成本加酬金53、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（C）A只限承包商向业主索赔 B业主无权向承包商索赔C业主与承包商之间的双向索赔 D不包括承包商与分包商之间的索赔54．在FIDIC合同条件下，有权将工程的部分项目的实施发包给指定的分包商的是（A）A.雇主 B.承包商C.分包商D.设计单位55．建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙签订了一份工程设计合同，该合同关系的内容是指 （A）A.拟建办公楼 B．甲单位和乙单位 C．甲单位与乙单位签订合同的行为D．甲单位的权利和乙单位的义务、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以（A）为准。A.招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件TOC\o"1-5"\h\z、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于 （B ）。A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作D、意外工作．要式合同必须采用 （D ）A．口头形式 B．法律规定的形式 C．口头或书面形式 D．书面形式．根据我国合同法的规定，以下关于合同的表述不正确的是 （B ）B．合同的签订也可以经由当事人一方完成C．合同的当事人具有平等的民事主体资格D．合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议60．合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人，称为(C)A.合同变更B.合同生效C.合同转让 D.合同无效A.合同是当事人意思表示一致的协议61、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。A、建设用地征用完毕，施工图纸完成 B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划C、招标文件已经编制好 D、建设资金、建材、设备来源已经落实62、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括 ( )A、提供的投标担保有瑕疵B、货物包装方式不符合招标文件的要求C、个别地方存在漏项D、明显不符合技术规格要求63．合同的保全发生在A.合同未生效时B．合同生效期间C．合同被判定为无效后D．合同被撤销后64．根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行使期限是 (A)A．l年内B．2年内C．3年内D．4年内65、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是 ( )A、节省招标费用B、招标时间短 C、减小合同履行过程中承包不违约的风险 D、竞争激烈66、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为(A)A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸 B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C、中标通知书、投标书、协议书、图纸 D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸67．下列表述中，不属于无效合同的是A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B．损害社会公共利益C．以合法形式掩盖非法目的68．建设工程竣工验收应具备的条件不包括A．完整的施工管理资料C．施工单位签署的工程质量保修书D．乘人之危订立的合同(B)B．完整的施工技术人员资质证件D．主要建筑材料的进场试验报告69、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由(C)承担。 A、发包人B、承包人C、工程师D、发包人与承包人共同、FIDIC施工合同条件规定，用从 ( )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。A、开工日起至颁布发接收证书 B、开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C、颁发接收证书日起至颁发履约证书 D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书．按照《建筑工程施工合同》的规定，工程预付款的比例是 (C)A．安装工程一般不超过合同价的 10% B．建筑工程一般不超过合同价的10%C.建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的 30%D.安装工程一般不超过当年安装工程工作量的 30%72．工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求，若重新检验发现工程质量不合格时，则应 (A)A．由承包人承担其全部费用，工期不予以顺延 B．由发包人承担其全部费用，工期不予以顺延C.由承包人承担其全部费用，工期应予以顺延 D.由承包人和发包人共同承担其全部费用，工期应予以顺延、在工程施工中由于 （B ）原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。A、不可抗力 B、承包方的设备损坏 C、设计变更D、工程量变化、委托任务并负责支付报酬的一方称（B）。A承包人 B发包人C出资人D出工人．依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失的承担方是 （A）A．发包人 B．承包人 C．设备供应人 D．发包人和承包人．勘察、设计合同示范文本因内容的不同各有两个版本，分别适用于不同的委托任务。下列选项中错误的是 （B）A．GF-2000-0203 版本适用于岩土工程、水文地质 （含凿井 ）、工程测量和工程物探B．GF-2000-0210 版本适用于岩土工程设计、治理和监测C．GF-2000-0209版本适用于民用建设工程的设计 D．GF-2000-0210版本适用于专业建设工程的设计、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（C）。A建设单位 B施工单位C招标代理 D设计单位、监理招标主要是对监理单位（B）的选择。A报价 B能力C人员数量 D设备．由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于 （B）A．正常工作 B．附加工作 C．额外工作D．意外工作．FIDIC（1999年版）合同条件中，适用于建设项目规模大、复杂程度高、雇主提供设计的项目的合同条件是 （A）A．新红皮书 B．新黄皮书 C．银皮书D．绿皮书、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C）。A固定价格合同 B可调整价格合同C固定价格加酬金合同D成本加酬金合同、在进度控制中，（B）不属工程师的任务。A督促承包人完成工程扫尾工作B向有关部门递交竣工申请 C协调竣工验收中的各方关系D参加竣工验收．依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交 （B）A．现场同期记录 B．索赔意向通知 C．索赔报告D．索赔证据．依据国内工程变更价款确定的一般原则，下列说法中错误的有 （C）A．合同中已有适用于变更工程的价格，按该价格变更合同价款B．合同中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格变更合同价款C．承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更D．由发包人提出变更价格，经工程师确认后执行、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应 （B）A拒付货款并索赔 B按照订购数量及时付款 C按照实际交货数量及时付款D待供货方补足数量后再付、工程分包的说法错误的为（A）A是违法的B是从工程承包人承担C是允许的D非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包．可以为施工承包商提供履约担保的单位是 （C）A．建设行政管理机关 B．监理协会C．企业法人 D．学校

88．下列有关和解的描述中，错误的是A．和解是双方在自愿、友好互谅的基础上进行的 B．和解有第三方的介入，有利于合同争议的解决C．和解的方式和程序十分灵活 D．和解解决争议节省开支和时间89、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”是指（A）A工程保修期B承包商的施工期C工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知D工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间90、自中标通知书发出（C）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。A15天B21天C30天D35天（B（B）B．工程师确认己完工程量，签发付款凭证属于竣工验收阶段D．工程师批准竣工结算报告属于竣工验收阶段（B）C．行为 D．债权人和债务人A．约定预付款方式属于准备阶段C．承包人提出已完工程量报告属于施工阶段．合同关系的内容是指A.物B.债权人的权利和债务人的义务、保证方式没有约定或约定不明确的，按（A）承担担保责任。A、保证B、连带保证 C、违约D、合同、当事人采用合同书形式订立的，自（C）合同成立。A、双方当事人制作合同书时 B、双方当事人表示受合同的约束时C、双方当事人签字或盖章时 D、双方当事人达成一致意见时TOC\o"1-5"\h\z．接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在 （B）A．要约到达受要约人之前到达要约人 B．承诺通知到达要约人之前到达要约人C．承诺通知发出之前到达要约人 D．承诺通知到达要约人之后到达要约人’．依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是 （C）A．实际履行和损害赔偿可以同时使用 B．违约金和定金不能同时选用 ‘C．违约金是承担违约责任的必备形式 D．违约金和损害赔偿可以同时使用、确定中标人后（B）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。A、15天B、21天C、30天D、35天、下列说法不正确的是（C）。A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。．根据我国《合同法》的规定，当事人订立合同必经的程序是 （B）A．招标与投标B．要约与承诺 C．讨价还价 D．出价与承揽．施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则（A）

A.发包人承担全部费用，工期相应顺延A.发包人承担全部费用，工期相应顺延B．发包人承担全部费用，工期不予顺延：C．承包人承担全部费用，工期不予顺延DC．承包人承担全部费用，工期不予顺延101、监理招标主要是对监理单位（B）的选择。A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备102、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B）A、正常工作B、附加工作C、额外工作 D、意外工作（B）B（B）B．工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任D．工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示（C）B．承包人应妥善做好已完工程的保护和移交工作D．已经订货的材料、设备不能退还的货款由发包人承担A．工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任C．工程师未确认，承包人应修改进度计划104．在对施工合同解除后的善后处理中，错误的是A．有过错的一方应赔偿因合同解除给对方造成的损失C．原合同中有关结算、清理的条款失效105、合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（D）A、包括开工日期 B、包括竣工日期C、包括合同工期的总日历天数D、合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数106、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验、在进度控制中，（B）不属工程师的任务。A、督促承包人完成工程扫尾工作 B、向有关部门递交竣工申请 C、协调竣工验收中的各方关系D、参加竣工验收、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C）A、固定价格合同 B、可调整价格合同C、固定价格加酬金合同D、成本加酬金合同．建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是 （C）A．按委托人认为受到的损失计算赔偿 B．扣除合同约定的全部监理酬金C．赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额 D．应当双倍返还定金．某工程设计合同，双方约定设计费为l0万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作 30％时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人（B）A．1万元B．3万元C．5万元D．7万元111、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（BA、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款 C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付112、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（A）。A、工程保修期 B、工程施工期C、工程装修期 D、工程停工期113、如果投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（A）给予补偿。114115116117118119120121122123124125126127128A、业主B、承包商C、工程师D、特殊分包商FIDIC(1999年版 )合同条件中，适用于投资规模相对较小的民用和土木工程项目的合同条件是A．新红皮书BA．新红皮书B．新黄皮书C．银皮书D．绿皮书.索赔按照处理的方式可分为A．工期索赔和费用索赔B．工程延误索赔和工程变更索赔.索赔按照处理的方式可分为A．工期索赔和费用索赔B．工程延误索赔和工程变更索赔C．合同内索赔和合同外索赔D．单项索赔和综合索赔.在工程变更的分类控制中，一般由监理工程师初审，总监理工程师批准后实施的是A．计划变更B．重大变更A．计划变更B．重大变更C．重要变更D．一般变更.担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为A．债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务B．债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务.担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为A．债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务B．债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C．保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务D．保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交A．合同公证书BA．合同公证书B．仲裁协议书C．履约保函D．合同担保书..下列不属于建筑工程合同信息管理特有特点的是A．时效性B．科学性A．时效性B．科学性C．综合性D．复杂性..合同法律关系的构成要素不包括A.主体B．客体A.主体B．客体C．时间D．内容..下列合同不属于双务合同的是A．买卖合同B．租赁合同A．买卖合同B．租赁合同C．赠与合同D．建设工程合同..依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是A.传真B．登记A.传真B．登记C．电子邮件D．信件A)。A、A)。A、是违法的B、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为C、是允许的 D、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应(A、A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期DC、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿.按照《合同法》的规定，下列行为不属于要约邀请的是A．价目表的寄送BA．价目表的寄送B．招标公告 C．递送投标书D．无价格的商业广告..根据我国《合同法》的规定，当事人订立合同必经的程序是A．招标与投标B．要约与承诺A．招标与投标B．要约与承诺C．讨价还价D．出价与承揽..合同的转让不包括A．合同权利的转让 B．合同义务的转移CA．合同权利的转让 B．合同义务的转移C．合同权利义务的概括转让D．合同权利义务内容的改变《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为(B)。A额外服务 B附加服务 C延长服务 D非监理服务二、多项选择题、必须进行招标的项目包括（CDE）。A私人投资的高级别墅 B、外国老板投资的基础设施的项目C、大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目D、全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目E、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目．某工程施工中由于业主提出设计变更，导致工程量增加和工期延误，则承包商可索赔的费用包括 （ABCDE）A．人工费 B．材料费 C．机械费 D．管理费E．利润、工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（AB）。A、需经工程师确认后才能执行B、因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担C、因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责 D、采用改进措施后，必须顺延工期E、改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准．建设工程施工合同按合同的计价方式可划分为 （BDE）A.专业承包合同B.可调整价格合同 C.分包合同 D.成本加酬金合同 E.固定价格合同．《建设工程施工合同》由哪三部分组成？ （ABC ）A．协议书 B．通用条款C．专用条款D．工程质量保证书E．承包人承揽工程项目一览表、施工合同文件中的说法中，正确的有（BDE）。A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理．下列关于不可抗力的描述中，正确的是 （AD）A．因不可抗力不能履行合同的，可以部分或全部免除责任B．一般天气的变化是可以算作不可抗力C.因当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可以免除责任D．当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方 E．当事人不能预见的客观情况可以算作不可抗力．按照FIDIC合同条款的规定，以下关于保留金的说法，正确的是 （ABC）A.保留金是业主按照合同约定从承包商应得的工程进度款中扣减的一笔金额，作为约束承包商严格履约合同义务的措施之一B．保留金分两次返还，第二次是在保修期满颁发履约证书后将剩余保留金返还C.当承包商严重违约而合同不能继续履行时，业主可利用保留金补偿损失D．履约保函和保留金的约束期均是承包商负有施工义务的责任期限 E．保留金累计扣留的最高限额为合同价款的10％、FIDIC合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为（ABCDE）。A、选择分包单位的权利不同B、分包合同的工作内容不同 C、工程款的支付开支项目不同D、业主对分包商利益的保护不同 E、承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同、索赔按目的划分包括（CE）

A、综合索赔B、单项索赔C、工期索赔D、合同内索赔E、费用索赔11．关于工程分包，下列表述正确的是ACE)A．建筑工程主体结构工程不允许分包B．提倡对建筑工程实行总承包，条件许可时可将工程肢解发包C.总承包单位按总承包合同应对建设单位负责D．分包单位可将承包工程的部分分包给具有相应资质条件的单位E.禁止分包单位将其承包的工程再分包按索赔目标分类，索赔可以分为：A、综合索赔B、单项索赔C、工期索赔D、合同内索赔E、费用索赔11．关于工程分包，下列表述正确的是ACE)A．建筑工程主体结构工程不允许分包B．提倡对建筑工程实行总承包，条件许可时可将工程肢解发包C.总承包单位按总承包合同应对建设单位负责D．分包单位可将承包工程的部分分包给具有相应资质条件的单位E.禁止分包单位将其承包的工程再分包按索赔目标分类，索赔可以分为：DEA.合同内索赔 B.单项索赔 C.工程变更索赔D.费用索赔 E.工期索赔在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括：BCEA.仲裁申请书B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项D.选定的仲裁员E.选定的仲裁委员会14、建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括(AE)。A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作15、按照《施工合同文本》规定，在施工中由于 (BDE )造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。A.承包人未能及时调配施工机械 B.发生不可抗力C.雨季天数增多 D.工程量变化和设计变更E.一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过 8小时．依据合同的分类，下列合同中的归类正确的是 (BCD)A.运输合同为无偿合同 B.工程施工合同为双务合同 C.寄存合同为实践合同D．勘察设计合同为要式合同E．赠与合同为有偿合同．当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应承担的违约责任包括 (ABE)A．合同继续履行 B．采取补救措施 C．支付双倍违约金 D．返还财产恢复原状 E．赔偿损失BCE)BCE)B．设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金AB．设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金C．设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费 D．设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费E．设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费．履行合同的担保方式包括 (ABCD)A.保证B.留置C.抵押D.定金E.违约金、索赔按目的划分包括 (CE)。E.费用索赔A.综合索赔 B.单项索赔 C.工期索赔 D.E.费用索赔21、，(ABCDE)21、，A.土地征用和拆迁B.临时用地、占道申报批准手续C.提供工程地质报告E.E.提供相应的工程进度计划及进度统计报表D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物22．目前建设工程施工合同争议的调解主要有ABDEA．人民法院调解B．民间调解C．诉讼调解D．仲裁机构调解E．行政主管部门调解23．在合同的不同分类中，建设工程合同属于ACE)A．双务合同B．单务合同C．有偿合同D．无偿合同E.有名合同24、对于发包人供应的材料设备，(ABDE)等工作应当由发包人承担。A.到货后，通知清点B.参加清点 C.清点后负责保管 D.支付保管费用E.如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采25、(BCE)。26．，27．28、A.必须是法人组织B.有编制招标文件的能力D.招标人的资格经主管部门批准E.有组织评标定标的能力下列情况中，属于效力待定合同的是A.无处分权人处分他人财产的合同D．限制民事行为能力人订立的合同B．以胁迫手段订立的合同E．无权代理人订立的合同建设工程施工合同按合同所包括的工程或工作范围可划分为A.施工总承包合同B.装饰工程施工承包合同(BD )。C.有审查投标人资质的能力ADE)C．因重大误解订立的合同ABD)C.分包合同D．建筑安装工程施工承包合同E．专业承包合同A.建设行政主管部门B.建设单位 C.监理单位D.施工单位E.材料供应商29、《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，(CE)发生的费用由承包人承担。A.工程本身的损害 B.发包人人员伤亡 C.造成承包人设备、机械的损坏及停工D.所需清理修复工作E.承包人人员伤亡30．》，，依照《建设工程委托监理合同标准条件》的规定，监理人在委托人委托的工程范围内，享有的权利包括ADE31．，32、A．选择工程总承包人的建议权B．工程规模的认定权C.工程设计变更的审批权D．工程进度的检查、监督E．施工有关单位协调的主持权承包商提出工程变更的原因和目的很多，主要分为两个方面的是A．对原设计图纸提出的设计变更 B．对原工程费用提出的费用变更D．对原施工组织设计或施工方案提出的施工措施变更E．对原工程计划提出的计划变更施工合同按照计价方式的不同可以分为(CDE )等。A.总承包合同B.分别承包合同C.固定价格合同D.可调价格合同33、在竣工验收和竣工结算中，承包人应当(ADE)。A.申请验收B.组织验收C.提出修改意见D.递交竣工结算报告34．合同法的基本原则有A.合同自愿原则B．合法原则C．诚实信用原则D．鼓励交易原则35、被宣布为废标的投标书包括(ABDEA投标书未按招标文件中规定封标逾期送达的标书C加盖法人或委托授权人印鉴的标书D未按招标文件的内容好要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书36、必须进行招标的项目包括(CDE)AD)C．对原工程进度提出的工期变更E.成本加酬金合同E.移交工程ABCDE投标人不参加开标会议的标书E．减少无效合同原则A私人投资的高级别墅 B外国老板投资的基础设施的项目C大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目D全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目E使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目37．建设工程施工合同按合同的计价方式可划分为ABCDB．可调整价格合同 C．单价合同EB．可调整价格合同 C．单价合同E．专业承包合同A.固定价格合同、不符合建设工程委托监理合同特征的有（CE）A监理合同可以是个人 B监理合同的订立必须符合工程建设程序 C监理合同的订立不需符合工程建设程序D委托监理合同标的是服务 E委托监理合同的标的物是产生新的物质、建设工程施工索赔按索赔目的可分为（DE）A单项索赔 B总索赔 C明示索赔 D工期索赔 E费用索赔、合同法律关系的构成要素有 （ABC）A、主体B、内容C、客体D、权利E、义务、被宣布为废标的投标书包括（ABDE）。A、投标书未按招标文件中规定封记 B、逾期送达的标书 C、加盖法人或委托授权人印鉴的标书D、未按招标文件的内容和要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书E、投标人不参加开标会议的标书、不符合建设工程委托监理合同特征的有（CE）。A、监理合同可以是个人 B、监理合同的订立必须符合工程建设程序 C、监理合同的订立不需符合工程建设程序D、委托监理合同的标的是服务 E、委托监理合同的标的物是产生新的物质、施工合同文件中的说法中，正确的有（BDE ）。A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理、建筑工程施工索赔按索赔目的可分为（DE）A、单项索赔 B、总索赔C、明示索赔D、工期索赔E、费用索赔三、名词解释题．建设工程监理指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位委托，承担某项管理工作，并代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控的专业化服务活动。、工程承发包由甲方把建筑安装工程任务委托给乙方、且双方在平等互利的基础上签订工程合同、明确各自的经济责任、权利和义务、以保证工程任务在合同造价内按质按量的全面完成、建筑市场指建筑产品承发包交易活动为主要市场、一般称作建设市场或建筑工程市场．不安抗辩权指当事人互负债务，有先后履行顺序的，先履行的一方有确切证据证明后履行方有丧失或可能丧失履行能力，在对方没有履行或没有提供担保前，有权终止合同履行的权利。．建设工程施工合同即建筑安装工程承包合同，是发包人与承包人之间完成商定的建设工程项目，确定双方权利和义务的协议。、建设工程招投是指招标人（或发包人）将拟建工程对外发布信息、吸引有承包能力的单位参与竞争、按照法定程序优选承包单位的法律活动、多方案报价法利用工程说明书或合同交款不够明确之处、以争取达到修改工程说明书和合同为目的的一种报价方法．索赔事件又称干扰事件，指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的事件。．施工措施变更指在施工过程中承包方因为工程地质条件变化，施工环境或施工条件的改变等因素影响，向工程师和业主提出改变原施工措施方案的过程。．一次裁决原则裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的，仲裁委员会或人民法院不予以受理。、施工管理费在国际工程承包中的施工管理费、一般包括工作人员费、生产工人辅助工人工资、工资附加费、办公费、差旅交通费、文件宣传费、固定资产使用费、国外生活设施使用费、工具用具使用费、检验试验费以及其他费用内容等、不平衡报价法在不影响总标价水平的前提下、某些项目的单价可以定得比正常水平高些、而另外一些项目的单价则可以比正常水平低些、其目的是承包商可尽早收回垫支工程中的资金周转、另一方面是为了隐蔽报价规律的报价方法．双务合同指当事人双方互负对待给付义务的合同．缺陷通知期指从竣工之日起，通知工程或分项存在缺陷的期限；在此期间完成工程接受证书申请中知名的扫尾工作及完成修补缺陷或损害所需的工作。、建设工程投标投标人根据所掌握的信息、按照诈骗辨认的要求、参与投标人的竞争，以及获得建设工程承包权的法律活动．合同价款按有关规定和协议条款约定的各种取费标准计算、用以支付承包人按照要求完成工程内容时的价款。．基准日期指递交投标书截止前 28天的日期、工程转包指不行使咸亨报人的管理职能，不承担技术经济责任、将所承包的工程倒与转给其他人承包的行为、施工索赔施工合同的一方当事人，对在施工合同履行过程中发生的并非有自己责任的额外工作、额外支出工作或损失、依据合同和法律的规定要求对方当事人给予费用或工期补偿的合同管理行为、委托代理是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理、定金是指当事人双方为了担保债务的履行、约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保24．风险转移借用合同或协议，在风险事件发生时将损失的一部分或全部转移到有相互经济利益关系的另一方。、附加工作指与完成正常工作相关、在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作．主合同指不需要其他合同即可独立存在的合同..不安抗辩权指当事人互负债务，有先后履行顺序的，先履行的一方有确切证据表明另一方丧失履行债务能力时，在对方没有恢复履行能力或者没有提供担保之前，有权中止合同履行的权利、指定分包商是由业主指定、选定、完成某项特定工做内容并与承包商签订合同的特殊分包商、代理是指代理人在代理权限内、以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为．不可抗力指合同签订后，发生了合同当事人无法预见、无法避免、无法控制和克服的意外事件或自然灾害、留置指债权人安照合同约定占有对方的财产、当债权人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利、建筑工程物资采购合同是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间，为实现建设工程物资买卖，设立、变更、终止相互权利义务关系的协议．管理信息系统一个由人、计算机系统等组成的进行信息的收集、传送、储存、加工、维护和使用的系统。、风险管理就是人们对潜在的意外损失进行识别评估并根据具体情况采取相应预防措施，以防患于未然，或在风险无从避免时寻求切实可行的补救措施，使意外损失降低到最小程度．诺成合同当事人一方的意思一旦经过对方同意即能产生法律效果的合同．缔约过失责任合同订立过程中，一方因违背诚信原则而给另一方造成损失时所要承担的责任。四、简答题1、施工合同的特点是什么？1）合同标的的特殊性；2）合同履行期限的长期性；3）合同内容的多样性和复杂性；4）合同监督的严格性2．简述《建设工程施工合同》中工程进度款支付的程序。1）工程量计量2）承包商提高报表 3）工程师审核和签认 4）业主支付3、建设工程招投标的特点是什么？）招投标是在国家宏观计划指导和政府监督下的竞争；2）投标是在平等互利的基础上的竞争；）竞争的目的是相互促进、共同提高；4）对投标人的资格审查避免了不合格的承包商参与承包．FIDIC施工合同文件由哪几部分组成？各组成部分的解释顺序是什么？因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人责任造成的爆炸、火灾、以及专用条款约定的风、雨、雪、供水、地震等自然灾害1）合同协议书；2）中标函；3）投标函；4）专用条件；5）通用条件；6）规范7）图样；8）资料表和构成合同组成的其他文5．简述合同的法律特征。1）合同是平等主体的自然人、法人和其他组织所实施的一种民事法律行为2）合同以设立、变更或终止民事权利义务关系为目的3）合同是当事人意思表示一致的协议6、建设工程合同签订和实施的基本原则是什么？1）合同第一性原则；2）合同平等、自愿原则；7．根据《合同法》规定，无效合同的范围主要有哪几种1）一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同，损害国家利益3）以合法形式掩盖其非法目的4）损害社会公共利益8．建设工程竣工验收应具备的条件是什么?1）完成建设工程设计和合同中规定的各项内容3）工程使用的主要建材、配件和设备进场试验报告5）有施工单位签署的工程保修书9、不可抗力的范围包括哪些方面？3）合同的法律原则；4）诚实信用原则；5）公平合理原则2）恶意串通、损害国家、集体或第三方利益5）违反法律行政法规的强制规定2）有完整的技术档案和施工管理资料4）有勘察、设计、施工、工程监理单位分别签署的质量合格文件以及专用条款约定的风、雨、雪、供水、地震等自然灾害10．我国工程建设中主要开展的工程担保有哪些 ?）投标担保2）履约担保 3）预付款担保4）业主支付担保．简述无权代理的主要表现形式。（1）根本无权的代理 （2）授权行为无效的代理分） （3）超越代理权范围进行的代理 （4）代理权消亡以后的代理、订立施工合同应具备的条件是什么？1）初步设计已经批准；2）工程项目已列入年度建设计划；3）有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料；4）建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实；5）实行招标投标的工程、中标通知书已经下发13．通常按照工程变更所包含的具体内容，工程变更可分为哪几类？1）设计变更；2）施工措施变更；3）计划变更； 4）条件变更； 5）新增工程．简述FIDIC施工合同条件中规定的有关争议解决的方式。提交工程师决定（2）提交争端裁决委员会决定（3）双方协商（4）仲裁仲裁、变更价款的确定程序是什么？设计变更后、承包人在工程设计变更确定后 14天内、提出变更工程价款的报告、经工程师确认后调整合同价款。承包人在确定变更后14天内不向工程师、提出变更工程价款报告时、视为该设计变更不涉及合同价款的变更．简述工程变更的分类。通常按照工程变更所包含的具体内容，工程变更可分为：1）设计变更；2）施工措施变更；3）计划变更；4）条件变更；5）新增工程.简述合同争议仲裁的基本原则1）以事实为依据，以法律为准；2）先行调解；3）保障当事人平等的行使权力；4）自治原则； 5）一次裁决； 6）独立仲裁．合同在工程项目管理中的地位与作用主要体现在哪些方面 ?）合同是工程项目管理的核心 2）合同是承包双方履行义务，享有权利的法律基础3）合同是处理工程项目实施过程中各宗争执和纠纷的法律依据．简述《建设工程施工合同（示范文本 ）》的组成。协议书、通用条款、专用条款；并附有承包人承揽工程一览表、发包人供应材料设备一览表和工程保修书三个附件．简述FIDIC施工合同条件中基准日期的概念及与之相关的规定。基准日期是作为评判某种风险是否属于承包商在投标阶段所应考虑到的分界日，如果事件发生在此之前，就由承包商应承担责任；如果事件或情况发生在该日期之后，其结果导致承包商施工成本增加，则业主应予以补偿、设计招标有什么特点？1）招标文件的内容不同 2）对投标书的编制要求不同 3）开标形式不同4）评标原则不同23、简述合同变更中应注意哪些问题？1）业主或工程师的口头变更指令。2）业主和工程师的认可全必须限制。3）工程变更不能免去承包商的合同责任4）工程便更不能超过合同规定的工程范围。5）应注意工程变更的实施，价格谈判和业主批准三者之间在实践上的矛盾性6）合同内容的任何变更都必须经过合同管理人员或由他们提出、再商讨变更，签订变更协议过程中，承包商必须提出变更补偿问题24．简述合同成立的概念和基本要件。指当事人就合同主要条款达成了合意；1）存在双方或多方订约当事人 2）订约当事人对主要条款达成了合意3）合同成立一般要经过要约和承诺阶段五、计算分析题．在某工程的基础施工过程中，土方开挖时遇到了一些工程地质勘探没有探明的孤石，工程师指令承包商进行处理。承包商因排除孤石，土方工程量由原来的2700m3增至3600m3，原定工期30天。合同中工程量增减的约定幅度为 10%。请问针对这一事件，承包商是否可以提出索赔？承包商可索赔的工期为多少天？分析：可以索赔工程量 =3600-2700 （1+10%）=630m3 630/索赔工期=2700/30得：索赔工期=7天．通过公开开标，某外国建筑施工企业甲公司承揽了A集团公司办公大楼工程的施工，承、发包双方采用FIDIC施工合同条件签订了该工程项目的施工承包合同。合同总价2600万元，合同工期13个月。同时，业主与监理单位签订了委托监理合同。该工程在施工过程中，陆续发生了下例事件：事件l开工时，因业主不能及时提供图纸，使工期延误8天；TOC\o"1-5"\h\z事件2因季节大雨导致工程全面停工 4天；‘事件3因异常恶劣天气导致工程全面停工 3天；事件4因工程师对隐蔽工程复检而导致某关键工作停工 2天，隐蔽工程复检合格。问题：（1）如果承包方针上述l〜3事件提出索赔要求，是否能得到监理工程师的批准 ？说明理由。（2）在事件 4中，工程师的做法是否妥当?对于“隐蔽工程复检合格”的结果该如何处理 ?（3）经工程师