A08238-016屋面、墙面瓦安装合同

烟台宝钢钢管工程—彩板挂瓦合同PAGE26PAGE27合同编号：A08238-016烟宝高等级油(气)管及锅炉管生产线(1,3)标段工程彩色压型屋面、墙面板成型、安装分包合同发包人：中冶成工上海五冶建设有限公司承包人：四川建平建筑安装有限公司签约日期：2009月2月22日签约地点：上海市宝山区

发包人（全称）：中冶成工上海五冶建设有限公司承包人（全称）：四川建平建筑安装有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。1分包工程项目工程概况1.1工程名称：烟宝高等级油（气）管及锅炉管生产线（1，3）标段工程彩色压型屋面、墙面板成型、安装工程1.2工程地点：烟台市福山区高新技术产业区1.3工程内容：1.3.1烟宝高等级油（气）管及锅炉管生产线工程（1，3）标段彩色压型屋面、墙面板成型、运输、安装及离心玻璃棉保温层安装。1.3.2与屋面、墙面彩色压型板配套的包角、堵头、泛水、支架及其衬垫、螺钉、密封胶等所有配件制作安装（支架由承包人制安）2合同工期开工日期：2009年2月22日，一标段维护系统施工；2009年3月10日，三标段维护系统施工；以发包方的通知为准竣工日期：2009年8月30日，一标段维护系统施工完成；2009年6月30日，三标段维护系统施工完成；安装顺序从17~32线、17~1线两边同时进行，具体工程进度必需满足发包人总网络进度计划的要求3工程质量质量标准名称、代号：工程质量优良，确保泰山杯，争创鲁斑奖。1、保证满足国家法律、法规、规范、标准及顾客在工程合同中的要求。2、本工程单位工程一次验收合格率100%；单位工程质量优良率≥90%以上；主体工程质量达到优良。现场质量管理按业主、监理及发包人的专业管理文件执行。工程质量等级要求的经济支出：承包人承担质量评定仲裁部门名称：宝钢质检站及业主指定的质量评定仲裁部门质量要求：单位工程质量合格率100%，质量优良率达到90%以上；符合国家有关标准、规范规定，并满足业主及发包人要求；分部工程未达到行业优良（或省优）质量标准，承包人负责整改，由此造成的工程拖延和费用增加由承包人负责，并按合同总价款2%承担罚款。因承包人原因工程质量未达到合同约定，由承包人承担因质量问题给发包人造成的损失。4合同价款本合同为固定单价合同。双方约定本工程固定综合单价详见附件1《结算单价及暂估工程量清单》。本合同4.1款所约定的综合单价为最终含税结算单价，结算时按宝钢股份宝钢分公司建设工程工程量清单计算规则，以图纸量结合发包人现场代表书面签证的工程实物量为计算依据计算净工程量；与屋面、墙面彩色压型板配套的包角、包边、堵头、泛水、支架及其衬垫、螺钉、密封胶等所有配件制作安装不计算工程量，包括在综合单价中，自开工至竣工结算均不再作任何价格调整。包括了承包人的工程施工、维护和各种相关的必要工作的各项费用；它不因工程各种因素实际情况（含经发包人审批后的施工组织设计）的变化而调整，也不因政策性因素和市场经济因素的变化而调整；承包人确认，对现场情况和工程内容，工期、难易程度、施工环境等已有了充分的了解和把握，对施工中可能出现的各种问题已有了充分的预计，并已将这些因素考虑到综合单价和综合系数中；由于承包人的劳动力计划、施工机具计划或材料计划不能满足工程进度要求时，必须按发包人要求进行调整，在这些情况下，综合单价不调整；对按国家现行施工及验收规范进行施工必须发生的工程内容，均已包含在综合单价中，工程实施中不因承包人按验收规范施工而额外增加费用。本合同所约定的最终含税结算单价包含完成本工程约定的全部工作内容的人工费、设备及机械使用费、管理费、除甲供彩色钢板、采光板外的材料费、辅助材料费及采管费、甲供材料提取及卸车费、彩色钢板成型费、配套的包边、包角、堵头、泛水、支架及其衬垫、螺钉、密封胶等所有配件制作费、资料及测量费、试验检测费、场地租赁使用费、水电费、安全及技术措施费、文明施工措施费、生产生活大临费、保修期缺陷修复费、利润、税金(3.41)、保险、政策性文件规定、合同包含的所有风险和责任、业主、地方及国家征收各项规费等全部费用。达到竣工验收交付使用条件，以及免费提供投产保产服务三个月。在本合同约定分包范围内所有土建工程均由乙方负责施工，对新增施工任务，本合同有合同单价的参照本合同单价，本合同无合同单价的参照类似工程价格执行。合同总价：暂估含税总价为人民币：贰佰陆拾肆万柒仟壹佰陆拾陆元整(￥2647166元)。工程款支付工程预付款：本工程无预付款；承包人每月18日提供上月19日～当月18日期间经发包方确认的已完成工程量，向发包人报送（表格形式在经营部拷贝）（含工程量计算表），并附电子版，发包人在当月核量完成，于下月25日前支付；工程进度款：按经发包人确认的承包人实际完成工程量计价的75%给付，工程款（含预付款、进度款）累计付至合同总价的80%时暂停支付；至工程完工，承包人现场临时设施撤离、清场完成、交付合符发包人要求的竣工资料后发包人与甲方结算完毕并收到款项后付至结算总价的94%；余额作为质量保修金，待质保期满后无质量问题时结付；本工程质量保修金按合同总价的6%，其中1%作为泰山杯保证金，待本工程被获得泰山杯工程后及时付清，5%作为质量保证金，待保修期第一年满后确认无质量异议时二周后全部付清。在每次付款时预留，质量保修期满后无质量问题时支付承包人。质量保修金不计息；本工程建设工程安全生产风险抵押金按合同金额的3%（最低金额1万元）进行取定，由施工单位在合同签订一个月内汇入甲方指定的账户，或由甲方在工程进度款中预留，安全生产风险金抵扣具体按宝钢《建设工程安全违约扣款使用管理实施细则》等相关文件执行；本工程所在地地方规费（如劳保统筹、定额管理费等各项费用）、业主管理费、承包人在施工中发生的水费、电费、发包人提供物资价值、施工机械使用费及发包人代缴的税金（3.41％）等均在当期工程款中扣除；付款方式：按发包人从业主处收到相应工程款的比例扣除各项扣款后，支票或汇票付款。合同文件及解释顺序本合同的组成部分及解释顺序为：①双方洽谈、变更等明确双方权力义务的纪要、书面协议或文件；②本合同条款及其附件；③发包人有关管理制度；④标准、规范及有关技术文件；⑤图纸；⑥工程量清单；⑦工程报价单或预算书（须经发包人指派人员签字）合同文件使用的语言文字、标准和适用法律合同语言：汉语适用标准、规范：现行的国家施工验收技术规范、建筑安装工程质量检验评定标准和设计图纸、施工说明书、设备说明书、设计变更等技术文件，如发包人另有要求在开工前五天提供给承包人。适用法律法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程施工合同条件》及其他现行法律法规。图纸图纸提供日期：按开工顺序依次提供。图纸提供套数：一套发包人驻工地代表发包人驻工地代表：王德明职务：项目经理联系电话理单位及监理工程师由业主指定。发包人代表的指令、通知等应以书面形式通知承包人。紧急情况下，发包人代表可以发出口头指令。因发包人指令错误发生的费用和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。承包人驻工地代表承包人驻工地代表：陈建炳职务：项目经理项目负责人：陈建炳联系电话包人必须无条件服从发包人代表在工期、质量、安全及文明施工等各方面的管理，接受发包人的监督指导。承包人代表必须管理好承包人的现场人员，并对承包人人员在现场的行为负责。发包人工作提供承包人必要的工程所需场地、水、电等设施接点，承包人负责安装业主及发包人认可的计量表具，使用费用按业主核定价格另计；如承包人未按规定安装计量表具，则水、电费按本合同工程建安总价的1.5%扣除。(水、电各0.75%，不发生不扣除)负责测量控制网及复测工作，提供承包人水准点与坐标控制点位置，并进行现场交验。按期核准承包人报送的工程进度计划。根据承包人计划要求及时提供甲供材料。对承包人已完工程量进行计量确认，并会同监理工程师一道进行质量评定。发包人代表在建设方指定监理工程师确认以后的书面确认和评定作为计算及支付承包人工程款的依据。双方约定发包人除前述工作外，无其他应做的工作，亦无委托承包人办理的工作。承包人工作成立专门机构行使承包人的权利和责任，委派专人为承包人代表履行本合同规定的职责。遵照有关政府部门、业主及发包人要求建立健全农民工的维权工作机制，并在现场设置维权告示牌和维权办公室。承包人指派陈建炳同志（电为现场专职维权员负责维权工作，与发包人的安全监督站专职维权员对口。由承包人完成的工程，应完全与本合同一致、并符合本合同所明确的工程设计意图。本工程应包括为满足发包人要求所必需的或本合同隐含的以及由承包人义务而产生的任何工程，还应包括本合同虽未言及、但可以推断出对本工程的稳定性、完整性或安全、可靠、有效运行所必需的所有工程。本工程施工、竣工以及修补缺陷所需要的所有工人、工程设备、材料、临时工程及其他所有物资，不管是临时性的还是永久性的，均应由承包人提供，费用由责任方承担。承包人在开始施工之前，应清楚发包人要求。承包人应将发现的施工图纸要求中存在的不完整性或其他缺陷通知发包人，发包人在收到此通知后，应决定是否更正，并向承包人发出相应的通知。不管是否已经发包人批准或同意，承包人应对现场全部作业、所有施工方法与全部工程的完整性、稳定性和安全性承担施工责任。承包人应负责工程范围内与其他方面的协调和正确施工，承包人应根据发包人要求，为本工程相关的其他施工单位从事其工作提供应有的方便。承包人必须服从发包人从整体上对工程各个方面的协调和管理，积极配合工程其他方面的各项工作。承包人应根据发包人给定的原点、基准线和基标高，给本工程放线、测量。对由承包人原因造成的工程位置、标高、尺寸或定线方面存在的差错，承包人应自费加以纠正。承包人应对其自行取得的现场水文及地下情况等基础资料的解释负责。承包人应自行负责解决施工所需生产、生活大临设施，制作、加工场地，大临设施方案应经发包人批准方可实施。承包人应被视为已确认，他所选用的进场道路是合适的、可供使用的。承包人负责进场道路的养护，应提供他认为对引导其职员、工人及其他施工单位进场所必需的路标或方向标志。承包人应得到使用上述进场道路、路标和方向标志可能需要的、有关当局的许可。对于上述进场道路是否合适、是否可供使用，发包人不予保证。在开工后5天内，承包人应按发包人要求提交施工组织设计和工程进度计划，并按发包人对上述文件的审定意见和施工图纸，正式提交一式3份施工组织设计和工程进度计划。在未经发包人同意的情况下，承包人不得对施工组织设计、工程进度计划或上述工作安排与方法，作重大改动。若工程实际进度与本进度计划不符，发包人可指令承包人修改进度计划，并说明为在规定工期内竣工所需修改的内容。承包人应提供为完成本工程所需要的有关承包人施工机械。所有承包人施工机械，一旦运抵现场，都应被视作为工程专用。承包人在其进场安排及现场作业过程中，应遵守所有适用的安全规章、条例，自现场开工至发包人接收本工程，承包人应提供：工程必要的照明、保卫及看守；可能为毗连地段的所有人和占用人、公众或其他人员的便利和安全所需要的临时道路、人行道、警卫。承包人应采取各种适当措施，保护现场内外的环境（含道路清扫等），限制由其施工作业引起的污染及其他后果所造成的对人员或财产的损害或滋扰。承包人应保证，在本合同有效期内，从现场排出的废气、地面排水及污水，不超过项目业主规定的排放标准以及法律规定的排放标准。因工程需要，承包人有权使用发包人接至施工现场的电、水、煤气及其他公共设施。承包人应按项目业主规定的价格付费给项目业主。承包人应提供为使用上述公共设施及测定耗用量所需的经业主认可的计量仪表，并承担相应的风险与费用。在本工程施工期间，承包人应保持现场没有不必要的障碍物，应妥善存放和处置承包人施工机械或多余材料。承包人应及时从现场清除并运走所有残余物、垃圾和不再需要的临时工程。接收证书一经签发，承包人就应立即从该接收证书所涉及的那部分现场与工程中，清除并运走所有承包人施工机械、多余材料、残余物、垃圾和临时工程，承包人应使该部分现场与工程保持清洁和安全。若承包人未按上述要求运走所有剩下的承包人机械、多余材料、残余物、垃圾和临时工程，发包人可将上述物资出售或另作处理，有关费用由承包人承担。承包人应遵守国家有关劳动保护方面的法律，不因这些方面的原因影响到工程的进度和质量。承包人应将其各项作业限制在现场经发包人同意作为其作业范围的作业区域内。承包人应采取一切必要的预防措施，保证其人员与设备均处在上述作业区域范围之内，避免并禁止其人员与设备侵占邻地。承包人在撤消对承包人代表和现场主要管理人员的任命时，应事先与发包人协商。发包人原则上不允许承包人更换项目负责人，如因承包人原因须更换时，应委托同等资质人替换，并报发包人批准，同时交纳更换项目负责人费壹拾万元。承包人应委派工作认真和具有相应资格的、在其各自行业或职业方面有熟练技能和经验的人员。发包人可要求承包人撤换（或促使撤换）在本工程工作的、发包人认为有下列行为之一的人员，包括承包人代表：工作中经常出差错；无能力履行其职责或玩忽职守；不遵循本合同的规定；坚持有害于安全、健康或环保的行为。承包人应随时采取各种合理的预防措施，防止其职工或职工内部发生违法行为或扰乱社会治安的行为，并维持好治安、防止上述行为殃及本工程附近的人员和财产。承包人不得再将工程整体或部分分包或转包给其他方。否则，发包人有权解除合同，承包人应承担终止合同后所带来的一切经济损失并罚合同价款的5%。在工程现场发掘出化石、有价值的文物等，承包人应立即采取适当的预防措施予以保护，并通知发包人。承包人应自行办理其进场施工所需的所有许可证明及出入项目业主生产区、安全、防火、保卫、爆破、暂住人口登记、工程中的特殊专用设备的安装及报检验收等一切手续并承担其费用。承包人应协助处理施工中与项目业主内部水、电、汽、路等各类交接并承担其费用。承包人应负责做好施工现场地下管线的保护工作，不得危害邻近建、构筑物，并承担费用。承包人提供的物资运抵承包人施工现场后，承包人负责卸车、出库（如果有）、场内转运、清洗、保管等工作，费用已包含在安装综合单价内。承包人应注意施工安全，由于承包人原因引起的一切安全事故（包括第三方人员责任事故）均由承包人负责，并承担其费用。工程付款未按合同要求办理，承包人享有催告权利。负责办理有关施工方的各项手续，并承担相应费用。承包人指定陈建炳为现场物资管理人员，负责提前十五天以书面形式将承包人工程所需甲供材料（或设备）供应计划报送发包人，及办理有关甲供物资领用手续，承包人对其签名确认的甲供物资领用凭证均予以认可。据工程需要提供和维修非夜间施工使用照明、看守、围栏和警卫等。遵守地方和业主有关部门对施工现场交通和施工噪音等管理规定。从开工之日至整个工程交付使用日期止，承包人对工程及材料负完全责任。承包人在工程交付使用前必须做好产品的保护工作，如果工程或待用的材料或设备出现任何损失或损坏，承包人均自费弥补此类损失或损坏，以使工程在各方面符合合同规定，达到业主和监理满意的程度。按业主及地方有关规定保护施工场地周围建筑物和地下管线。每天应清理干净施工场地，交工前应彻底清理现场，做好现场文明施工。提前十五天以书面形式将承包人工程所需甲供材料（或设备）供应计划报送发包人，本工程涉及的彩板计划、离心玻璃棉计划等经甲方审批后实施。按发包人要求及时编制施工方案（作业设计）和施工图预算，并以此作为发包人支付承包人工程款的依据。按发包人要求统一着装，并承担相应费用。按发包人要求如实填写施工过程记录及各项自检资料。按发包人提供的水准点与坐标控制点位置自行进行施工、测量，确保施工精度。及时支付其雇员（包括职工、民工及临时工等所有人员）工资及其应付供应商货款。标段间交接施工必须尊重甲方管理，止水带谁先施工谁予埋伸缩缝。安全防护网由甲方提供，安全防护网安装由钢结构安装队伍完成，安全防护网拆除由承包方完成；拆除时不能够损坏，如若损坏需进行赔偿。延期开工发包人如延期开工，需以书面形式提前通知承包人。承包人如延期开工，需征得发包人同意。暂停开工在确有必要时，发包人可要求承包人暂停施工，并提出处理意见。承包人按发包人要求停止施工，妥善保护已完工程，实施发包人的处理意见后向其提出复工要求，发包人代表批准后继续施工。停工责任在发包人，由发包人承担经济支出，相应顺延工期；停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。工期延误对以下造成竣工日期推迟的延误，经发包人现场代表书面确认，工期相应顺延。工程量变化和设计变更；不可抗力；发包人代表同意给予顺延的其它情况；非以上原因，工程不能按合同工期竣工，承包人承担违约责任。检查和返工本工程业主委托了监理工程师及工程质量监督部门（下称质监部门）负责对施工进行质量检查，承包人应接受项目业主、监理工程师、质监部门和发包人的质量监督检查。工程施工中，项目业主和发包人享有对工程进度、质量和其他方面的监督与检查的权利。发包人可根据工程实际情况发出有关设计变更和指令，或根据承包人施工情况做出停工、整改直至终止合同的决定，承包人均应严格执行。承包人应建立一套质量保证体系，以证明其能遵行本合同的各项要求。遵行该质量保证体系并不免除承包人所承担的职责、义务和责任。在每一个施工阶段开始之前，承包人应将所有程序和执行文件的详细情况提交发包人，供其查阅。在向发包人提交上述任何一种文件时，应附上经签字的、该文件的质量说明。发包人有权对质量保证体系的任何方面进行审核，并有权要求采取纠正措施。建成本工程所需要的工程材料，除发包人提供部分外，其余均由承包人负责采购。承包人采购的建筑材料，须得到发包人对其供应商的资格的认定。主要材料应采取招标方式采购，业主和发包人代表参加并监督或由发包人核价后由承包人采购。对没有合格证明的原材料、半成品、成品等，发包人有权通知承包人停止使用。发包人有权参与按规范规定对工程和材料的质量进行检验、检查或试验，承包人应向发包人提供条件，在现场或其他工作地对工程和材料进行检验、检查、测量或试验，其费用由承包人承担。当已施工的工程准备覆盖或掩蔽之前，承包人应及时通知发包人。发包人则应及时进行检验、检查、测量或试验，不得无故拖延；或通知承包人说明无需进行上述工作。如果承包人未按上述要求发出通知，那么，当发包人提出要求时，承包人就应除去上述工程上的覆盖物，随后再将其恢复原状，费用由承包人承担。如果发包人在施工规范之外还要求进行其他试验，那么，承包人应负责提供为进行上述试验所必需的所有文件和其他资料，还应提供为有效进行上述试验所需要的工人、材料、电力、燃料、试验用品、试验器械和仪器、仪表等。试验合格，费用由发包人承担；否则，由承包人承担。如果发包人根据检验、检查或试验结果判定，某工程或材料质量不合格，那么，发包人将拒收上述工程或材料，同时应立即通知承包人，并说明拒收的理由。承包人则应立即修复缺陷，并保证上述被拒收的项目已符合本合同规定。如果发包人要求对上述工程或材料质量重新进行试验，那么，这些试验应按其原试验条件进行，若因上述拒收和重新试验，而使发包人增加了费用。重新试验合格，费用由发包人承担；否则，由承包人承担。由承包人采购的材料，一旦成为工程实体不可不割的组成部分，其财产权均应为发包人所有。工程竣工后，首先由承包人组织自检，达标后由发包人会同承包人对工程质量进行验评，并由承包人将验评结果及有关技术资料二份送发包人核验和存档。承包人提供的建筑原材料、半成品的抽检测试报告，应由有相应资质的质量检验中心或监督站提供，费用由承包人承担。发生重大质量事故，承包人应在24小时内书面通知发包人，并及时组织质量事故调查分析，提出处理意见，并报有关部门备案。如承包人的工作确实达不到合同要求，发包人有权随时与其他施工单位商订合同，指定其进场施工承包人尚未完成的项目和内容，由此发生的所有费用均由承包人承担。承包人不得阻饶、刁难，并应给予相应配合。承包人应严格按照标准、规范和设计的要求以及发包人代表依据合同发出的指令施工，随时接受发包人代及其委派人员的检查验收，为检查验收提供便利条件，并按发包人代表及其委派人员的要求返工、修改，承担由承包人原因导致的返工、修改的费用。无论发包人代表是否参加验收，当提出对已经隐蔽工程重新检验的要求时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的经济支出，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的费用，工期不予顺延。隐蔽工程、中间验收需隐蔽和中间验收的部位，承包人自检合格后在隐蔽和中间验收前48小时通知发包人代表。验收合格，发包人代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在限定时间内修改后重新验收。工程量的核实确认发包人在承包人提交工程量报告后7天内按设计图纸核实已完工程数量，承包人为核实工作提供便利条件并派人参加。承包人无正当理由不参加审核工作，发包人自行审核的工作量视为有效，作为工程价款支付的依据。发包人供应材料设备发包人提供材料（或设备）的种类、规格、数量、单价、质量等级等清单并提供产品合格证明。承包人应在工程开工前十五天以书面形式提供所需材料（或设备）用量及使用时间，报发包人代表。发包人提供的材料（或设备），承包人到发包人指定的地点提货。设备开箱验收前24小时，通知发包人代表到场，验收后双方作好设备交接记录。发包人供应的材料（或设备）与清单规格不符时，发包人负责串换。发包人供应材料的结算方法：发包人按约定消耗量提供彩色钢板、采光板、离心玻璃棉保温层及成品门窗，承包人若超额领用，其超出部分按业主转账价从承包人应得工程款中扣除。工程所剩材料，所有权属发包人，承包人不得擅自处理。承包人供应材料设备承包人根据设计和规范要求采购的工程所需的材料，其质量需经发包人书面同意。承包人保证所采购的材料必须是全新的、合格的，同时提供相应合格证明，并符合业主及监理的要求。承包人在承包范围内所需的全部材料（发包人提供的物资除外）、构配件、设备（包括工程所需水、电、气设施）等物资由承包人自行订货、催运、付款，并且负责运至施工现场。如发包人对承包人提供的材料品质有疑问时，可要求进行复验，若复验合格，由此产生的费用由发包人支付，若不合格则由承包人负责由此产生的一切费用，且工期不得顺延。由承包人采购的材料，承包人在施工中提出更换生产厂或供应商须经发包人书面确认。承包人采购的材料严格按照业主有关材料管理办法和项目部要求执行。设计变更及现场签证由设计院签发的设计变更具有和施工图同等的效力，承包人对原设计提出变更时，须征得设计院同意，并由设计院出具相应设计变更，设计变更要征得业主和发包人的同意。发包人需变更设计时，亦需通过设计出具正式设计变更。由项目经理部工程部签发的现场签证，必须在未施工前告知经营部门，由经营部门对于所要完成的施工内容是否已包含在综合单价内加以确认。确定变更价款。本合同发生下列情况之一，经发包人现场代表杜小平、造价管理人员甘立成及项目经理王德明书面确认，并在随后的10日内报经发包人经营管理部认可及备案后，结算时工程价款可作调整：经建设单位签证认可的设计变更经建设单位计量后签证认可的工程量变化经业主确认的工程量变化经双方协商一致的工程量变化竣工验收全部工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工有关规定，向发包人代表提供完整竣工资料和竣工验收报告。发包人在收到竣工验收报告后组织有关部门验收，并在验收后28天内给予批准或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成的修改费用。承包人在工程验收合格后一周内提交二份竣工图、符合发包人及业主要求的竣工资料及施工过程记录。否则，每拖延一周，承包人按合同总价的万分之一向发包人支付违约金。工程保修期从竣工验收合格算起，按国务院第279号令第四十条规定执行。保修期内如因承包人施工质量造成事故，承包人负责修理并承担其费用。竣工结算业主批准竣工报告并签发竣工验收证书后，承包人在十五天内以书面形式向发包人代表提出结算报告，并提供完整的交工结算资料。发包人依据合同条款审查后办理竣工结算手续。保修按本合同附件3《工程质量保修书》内容执行。争议争议的解决程序：按《中华人民共和国合同法》执行。争议解决方式：双方友好协商，或向合同签订地人民法院提起诉讼。违约延期开工：未按发包人要求时间进场施工，每拖延一天对承包人罚款贰仟圆（￥2,000元）；延期开工的时间为发包人指定开工日期与承包人承诺的人员、机具、机械进场并开始正常施工日期间的日历天数；能力不足：由于承包人未能按并承担所调整工作内容造价的20%金额的违约金。工期延误：工程不能按合同工期（包括被允许的延误时间）竣工，每拖延一天对承包人罚款伍仟元（5,000元）；工期延误时间为约定的竣工日期（包括被允许的延误时间）与承包人实际竣工验收合格日期间的日历天数；如为中止合同，工期延误时间为约定的承包人按要求向发包人移交工程资料、撤离现场并清场、提交结算资料中较晚的日期与承包人实际完成这此工作中较晚的日期间的日历天数；质量违约：按合同附件《质量管理协议》执行；安全违约：按合同附件《安全管理协议》执行；工资支付违约：工程过程中若因民工不能及时拿到工资而造成影响的，发包人有权从承包人下月的工程款中扣除一部分，经承包人代表确认签字，发包人监督，由承包人现场负责人直接当面发放；每发生一起承包人所使用的民工或供应商到发包人处投诉或索要工资、货款事件，对承包人处以合同总价1%的罚款；其它违约事项按《中华人民共和国合同法》有关条款处罚。索赔按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。安全施工管理按合同附件《安全管理协议》执行。质量管理按合同附件《质量管理协议》执行。工程分包本工程所有项目不允许分包。不可抗力不可抗力指经国家和工程所在地有关部门书面确认，与本合同履行有关的不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括地震、海啸、台风、特大洪水、持续干旱等自然灾害；战争；动乱；空中飞行物体坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾等。在合同生效日期后发生不可抗力事件阻止合同双方义务的履行，根据不可抗力的影响，双方可部分或全部免除违约责任，但因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的责任。不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人，并尽力迅速采取措施，防止损失扩大。因不可抗力事件导致的费用，双方按以下方式分别承担：工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失由双方共同承担；双方各自人员伤亡、财产损失及施工现场保留的必要的管理人员及保卫人员的费用由双方各自承担。因承包人未采取适当措施致使损失扩大，扩大部分的损失由承包人承担。工程停建或缓建由于政策变化，不可抗力以及甲乙双方之外的原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，承包人应妥善做好已完工程和已购材料的保护和移交工作；按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。发包人应当为承包人撤出提供必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款。合同生效与终止本合同承包人签字盖章后交发包人经营管理部审核人员审核通过并加盖合同专用章后生效（未经过此审核程序的合同、协议或补充协议均不产生法律效力）；保修期满，且双方均已按合同约定完成所有应尽义务后合同终止。合同份数本合同正本二份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本各四份，双方分执。其它约定事项承包方办理自己在施工场地人员生命、财产、机械设备和自供材料的保险，并承担相应费用。投保后发生保险事故，承包方应在10天内向发包方提供损失情况和估价的报告，如损害持续发生，承包方每10天报告一次。如承包人在限期内未按要求整改或经整改仍不能达有关工期、质量、安全或环保要求，发包人可随时根据承包人的实际能力单方面调整承包人承担的工程内容，直至终止本合同，承包人不得阻饶、刁难或拆除属于原施工单位的设施和装备。承包人按本合同第27条约定承担相应违约责任。本合同另有十份合同附件，与本合同一并签订，同时生效，具有相同法律效力。本合同未尽事项引用发包人与业主签订的承包合同中有关条款。发包人：中冶成工上海五冶建设有限公司承包人：四川建平建筑安装有限公司住所：上海市宝山区铁力路2501号住所：法定代表人：法定代表人：经办人：委托代理人：开户银行：建行上海宝山支行开户银行：账号：055177-00233084124账号：邮政编码：201900邮政编码：E-mail地址：E-mail地址：

附件1：综合单价及暂估工程量清单序号项目单位暂估数量m2含税综合单价合价（元）工作内容备注1双层彩板夹保温棉屋面m25210731.41636160成品运输及安装,包边等全套工序1、压型板型号：外层为角弛Ⅲ型彩色压型板（YX114-336-672型），中间层为80厚离心玻璃棉，内层彩板为（YX75-336-672型）波高75；2、厚度：外0.8mm内0.6mm2双层彩板夹保温棉墙面m22552827.3696914成品运输及安装,包边等全套工序1、压型板型号：外层为YX35-115-690型彩色压型钢板，中间层为80厚保温棉板，内层彩板为（X35-115-690型）波高35；2、厚度：外0.6mm内0.6mm3横向天窗彩色压型挡风板（单层）m2276118.350526成品运输及安装,包边等全套工序1、角驰Ⅲ型彩色压型板（YX114-336-672型，波高114mm）；2、厚度：0.8mm4彩色压型屋面板安装（单层）m2276118.350526成品运输及安装,包边等全套工序1、角驰Ⅲ型彩色压型板（YX114-336-672型，波高114mm）；2、厚度：0.8mm5彩板墙面安装（单层）m2100012.612600成品运输及安装,包边等全套工序1、压型板型号X35-115-690型彩色压型钢板；2、厚度：0.6mm6墙面彩光板m2200010.621200成品运输及安装,包边等全套工序7空腹双面钢板门(门采用加强型内填保温层)m261.9238.72396成品运输及安装,包边等全套工序8立转钢侧窗m21261.538.748820成品运输及安装,包边等全套工序9百叶窗(防飘雨型)m21291.230.439252成品运输及安装,包边等全套工序10维护系统安全文明施工及质量工期（各0.5元/m2)m288772188772合计：贰佰陆拾肆万柒仟壹佰陆拾陆元整2647166附件2：发包人供应材料设备一览表序号材料设备品种规格型号单位数量单价质量等级供应时间送达地点损耗率1δ=0.8mm彩色钢板按设计图要求t约2952δ=0.6mm彩色钢板按设计图要求t约4133采光板按设计图要求m2约20004空腹双面钢板门按设计图要求m2约61.925立转钢侧窗按设计图要求m2约1261.56百叶窗按设计图要求m2约1291.27离心玻璃棉保温层按设计图要求m3约1277

附件3：工程质量保修书发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对烟宝高等级油(气)管及锅炉管生产线(1,3)标段工程彩色压型屋面、墙面板成型、安装签订工程质量保修书。工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体质量保修的内容双方约定如下：本合同工程范围内承包人承担的全部工程内容质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下；地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年；装修工程为二年；电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年；供热与供冷系统为二个采暖期、供冷期；住宅小区的给排水设施、道路等配套工程为一年；其他项目保修期限约定如下：大临工程保修期限至发包人所承担工程项目竣工并拆毁该大临工程后结束。质量保修期自发包人整体工程竣工验收合格之日起计算。质量保修责任属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可委托其他人员修理，修理费用由承包人承担。发生须紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。质量保修完成后，由发包人组织验收。保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。其他双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书作为工程分包合同的附件，与工程分包合同具有同等法律效力。合同签署后立即生效。本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

附件4承诺书致：中冶成工上海五冶建设有限公司遵照《中华人民共和国劳动法》、《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》（劳社部发[2004]22号文）等关于及时支付建筑领域农民工工资的要求，结合本工程实际情况，本公司郑重承诺如下：进场施工前向贵公司提交《施工人员名单》、《施工人员工资结算办法》，并将《施工人员工资结算办法》告知本公司全体施工人员；如有变动，本公司将及时向贵公司提供相应的有效文件；按时、依约兑现本公司在本工程使用的所有农民工工资，编制包含支付农民工工资数额、项目、发放时间、姓名等内容并经当事人书面确认的工资支付表；本公司将按期提供以下原始记录以证明本公司已完全履行了本承诺；在每月报量的同时，提供上月前述农民工工资支付表原始记录；在办理本工程决算时，提供经当事人书面确认的本工程农民工工资已清偿申明；当工程跨年度施工时，提供经当事人书面确认的本年度农民工工资已清偿申明；如本公司不能按期提供相关有效证明，或提供的记录不能证明本公司完全履行了本承诺，贵公司有权暂停支付本公司各应得款项，直到本公司提供了相关有效记录；本公司对所提供各项资料的真实性、完整性、有效性负全责，并承担由此引起的全部经济、法律责任。附：《施工人员名单》、《施工人员工资结算办法》承包人：四川建平建筑安装有限公司法定代表人：委托代理人：现场代表人：日期：年月日

附件5分包工程质量协议为落实“百年大计，质量第一”的方针，确保工程项目的施工质量，依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规的规定，双方在签订建筑工程合同的同时，承包人与发包人经协商一致，签订本协议。承包人已了解发包人对本分包工程的质量要求及本合同的规定，并承担相应的质量终身责任，愿意遵守发包人的质量管理规章制度，接受发包人对承包人的质量行为进行监督和经济处罚。承包人建立健全分包工程项目质量保证体系，指定质量负责人、专职（兼职）质量检查员，明确其职责和权限。承包方专职（兼职）质量检查员负责工程质量自检工作，并接受项目部质量专检人员的监督和指导。施工前，要认真对参加施工的有关人员做好技术交底，交底内容必须包含质量要求。使用的材料、成品、半成品必须要有合格证、质保书，需复检的材料，试验合格后才能向监理工程师进行材料报验；不准将不合格的工程材料使用在工程上，否则，一切后果由承包人承担。施工过程中，工序交接及各专业之间的交接，必须在自检合格的基础上，交项目部质量专检人员检查，需经监理工程师检查确认的，监理工程师检查签字后，下道工序才准施工。隐蔽工程经自检合格后，交项目部质量专检人员检查签字确认，由项目部质量专检人员请监理工程师检查确认，才能进行隐蔽施工。承包人在工程施工中不按施工程序组织施工和违反操作规程规定，给工程质量造成损害或可能造成损害时，项目部质量专检人员可填写“工程停工令”报项目部经理审批后实施。对工程施工中存在的质量问题或质量隐患，项目部专检员有权对承包人下达“工程质量问题联络单”或“工程质量问题通知单”；承包人要及时、并按要求进行整改，若承包人对质量问题拖延或拒绝整改，每次罚款500～5000元。承包人对当地或上级质量监督站、监理（业主）查出的质量问题，必须立即整改至满足发包人或业主的质量要求。否则，每次罚款500～5000元。现场特殊工种操作人员必须持证上岗，未经发包人现场代表同意，不得随意更换。发包人专检员每查出一个无证操作人员，罚款100～1000元。承包人提供的所有与工程质量有关的资料，必须真实可靠、及时整理，并与工程实体同步；若发现弄虚作假或不同步，每项罚款100～1000元。分包工程的付款实行一票否决制。如承包人施工工程未达到发包人或业主相应质量标准，暂不支付工程款。承包人应立即采取补救措施，并承担由此给发包人造成的一切损失。同时，本工程需滞留的质量保修金额加倍。由于承包人过失造成发包人质量声誉损失，将视情节轻重，给予经济处罚。承包人每发生一起重大质量事故，罚款1～10万元，每发生一起一般质量事故，罚款5000～10000元，同时全额承担业主和政府有关部门对发包人的罚款。本工程质量保修金为施工合同总价的10%。承包人接到修理通知后未按规定进行修理的，每拖期一天，按质量保修金的10%罚款，直至将全部质量保修金罚完后解除合同。本协议作为工程分包合同的附件，与工程分包合同同时签订与生效，具有同等法律效力。

附件6分包工程项目安全管理协议发包人将本建筑安装工程项目分包给承包人施工，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，承包人与发包人协商一致，签订本协议。承、发包双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定，办理有关手续；承、发包双方都应有安全管理组织体系，包括主管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员管理制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等；承、发包双方在施工前要认真勘察现场，并制定有针对性的安全技术措施计划，严格按施工组织设计和有关安全管理要求施工；工程项目应由发包人编制施工组织总设计；工程项目由承包人按发包人的要求自行编制施工组织设计；承、发包双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规；施工前，发包人应对承包人的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，接受教育的职工必须本人签字。承包人应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知发包人有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；承包人必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行；根据工程项目内容、特点，承、发包双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二份，经双方到场人员签字认可后，由承、发包双方各执一份；施工期间，承包人指派专人（在协议书中约定）负责本工程项目的有关安全、防火工作；发包人应指派专人（在协议书中约定）负责联系、检查督促承包人执行有关安全、防火规定。承、发包双方应定期开展安全检查和及时处理工程施工中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生；承包人在施工期间必须严格执行和遵守发包人的安全生产、防火管理的各项规定，接受发包人的督促、检查和指导。发包人有协助承包人搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，承包人必须限期整改；在生产操作过程中的个人防护用品，承包人必须服从发包人的穿戴要求，发包人、承包人都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品；承、发包双方人员对各自所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查。发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的安全事故后果负责；由发包人提供的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕提交使用前，发包人应会同承包人共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责；承包人在施工中自备安全防护用品，落实安全措施。发包人在劳防用品上可以给承包人提供租赁方便；承包人在施工期间所使用的各种设备以及工具等均由承包人自备。如承、发包双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全生产要求，借入方必须进行检验，并做好书面记录。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责；承、发包双方的人员，对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除、更动的，必须经工地施工负责人和发包人指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责；特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核后持证上岗，并按规定定期审证，进场施工的外省市特种作业人员还须经单位所在地区有关特种作业考核站进行审证教育；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备；承、发包双方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，现场严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班；承包人需用发包人提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向发包人提出，发包人应积极整改，整改完毕后方准使用，违反本规定或不经发包人许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责；贯彻先订合同后施工的原则。发包人不得指派承包人人员从事合同以外的施工任务，承包人应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责；承、发包双方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。发包人对地下管线障碍物应详细交底，承包人应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向发包人和有关部门联系，采取保护措施；贯彻谁施工谁负责安全的原则。承包人人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故的处理、上报、赔偿等事宜均由承包人负责，发包人应协助进行紧急抢救伤员和保护现场，承包人应按国务院及当地有关事故报告规定在事故发生后的24小时内及时报告各自的上级主管部门；承包人必须向发包人提供承包人施工管理人员和现场工人名单（包括性别、年龄、工种级别），人员确定后承包人人员应相对稳定。凡需变动，必须及时通知发包人，征得同意后方可变动；甲、乙双方在签订建筑安装施工合同后，应自觉地向劳动部门办理开工报告手续；其他未尽事宜承包人承诺本工程死亡、重伤、重大设备事故、重大隐患事故为零，负伤率0.3‰以下；高空施工人员需持经县级以上医院检查认可的体检合格证书；承包方施工人数每五十人；必须配备专职安全管理人员1人；并持证上岗。承包方在工程开工前交纳安全风险抵押金，按工程合同金额的3%(扣除砼后)，不低于1万元；承包方在合同签订后，一周内将安全风险抵押金汇入到发包方指定的账户；如逾期不缴纳风险抵押金的，按双方约定应交纳抵押金款项的300%在工程款中扣除。承包方在施工过程中，未发生违章现象、伤亡事故的，在工程结束后返还。如因承包人原因发生事故则由承包人按国家及业主规定承担全部责任和费用；每发生一起重伤事故扣除30%风险抵押金；每发生一起轻伤事故扣除10%风险抵押金。发生一起工亡事故扣除全部风险抵押金，另罚款5万元。其它日常安全管理处罚见《上海五冶有限公司施工现场安全违规、违章处罚标准》；本协议各项规定适用于立协单位双方，如遇有同国家或工程所在地有关规定不同者，按国家或当地有关规定执行。对分包单位施工人员进行安全考试,合格者才能上岗,不合格者不能上岗.本协议作为工程分包合同的附件，与工程分包合同同时签订与生效，具有同等法律效力。发包人：中冶成工上海五冶建设有限公司法定代表人：承包人：四川建平建筑安装有限公司委托代理人：签约日期：上海五冶有限公司施工现场安全违规、违章处罚标准类别序号违规、违章现象罚款金额（元）制度体系1无安全管理制度或应有的安全管理制度没有20002未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标）和安全管理方案10003无责任目标和考核办法及不落实的10004施工组织设计中无安全措施或安全措施针对性不强或未按设计执行10005作业区无定期安全检查及记录5006违反或不执行生产区域安全操作规程5007对职业病无防护措施或管理制度5008施工安全管理网络不健全10009对检查出的隐患未做到定人、定时间、定措施如期完成的1000人员10项目经理部未配备专职安全经理100011项目经理部未配备足够的安全管理人员50012未经安全教育进入施工50013不同的施工项目内容，人员未经安全教育和安全交底擅自串岗使用50014特种作业未持证上岗10015特种作业无证上岗20016作业前没有对安全事项认真确认或作业人员对危险预知书面材料未签名50017作业前未经安全教育、安全技术交底施工（每人/次）100设施18施工机械装置或部件存在隐患50019使用无合格证的特种设备50020悬空作业使用的安全挂篮不符合要求的50021起重机械钢丝绳断股、露芯超过标准的50022在煤气等有害区域作业未采取安全措施50023立体作业气瓶无防护措施或夏季露天无防晒措施（每瓶）10024走道板宽度不符合要求、未绑扎或绑扎不牢固（每处）20025各类传动部位无防护罩20026氧气瓶与乙炔瓶间距小于510027气瓶距离明火小于10米10028乙炔瓶平放使用10029电焊把线接头超过3处或未包扎10030手持电动工具随意接长电源线或使用无插头10031使用圆盘锯无防护罩10032脚手架高度在7米50033未按要求设置安全绳（钢丝绳直径小于６mm、拉挂间距大于1050034配电箱无门、无锁、无防雨措施（每台）10035配电箱下引出线混乱10036灯具金属外壳未作接零或接地保护20037起重机械无抱闸或无防脱钩装置10038高度超过1.5米10039临边、洞口临时护栏高度低于1.2米、横杆少于310040脚手架无上、下通道或无防滑措施50041配电箱违反“一机、一闸、一漏”50042开关箱、闸、具损坏、闸、具不符合要求10043交流电焊机未安装二次侧触电保护器500设施44电焊机一次线长度超长10045露天电焊机无防雨措施10046气瓶存放不符合要求10047通道口无防护棚、防护不严20048不符合“三级配电两级保护”要求20049开关箱（末级）无漏电保护或保护器失灵20050用其他金属丝代替熔丝10051室内线路及灯具安装高度低于2.4米10052潮湿作业未使用36V安全电压20053手持照明未使用36V及以下电源10054电线老化或破皮未包扎10055线路过道无保护20056临时电缆架设或埋设不符合要求（每项）10057在同一垂直面上进行立体交叉作业无隔离防护措施10058脚手架搭设不符合要求，无施工组织设计方案50059用电设备工作接地与重复接地不符合要求10060专用保护零线设置不符合要求10061保护零线与工作零线混接10062Ⅰ类手持电动工具无保护接零或接地10063使用Ⅰ类手持电动工具未戴绝缘手套10064氧、乙炔皮管老化未及时更换或未使用固定卡扣（每处）10065起重机械无检验合格证使用10066起重机械安全装置失效仍在使用（每项）20067乙炔瓶无防倾倒措施（每瓶）10068安全网挂置不规范（每处）20069高空不挂安全网100070作业平台周边未用密目网维护或维护不严密10071深基坑作业未设上下通道的200722M以上高处作业未佩带安全带或安全带未生根20073将安全带生根在被安装的设备上或未做到高挂低用20074未按要求穿戴劳防用品的或敞胸露背（每人）10075无人操作平刨和圆盘锯时未切断电源10076潜水泵在移动中不切断电源20077使用角向磨光机不戴防护眼镜（每人）10078切割瓷砖、地砖、大理石不戴口罩（每人）100违章79乘坐吊物升降装置的20080动火作业无防护措施或无人监护的10081高空抛物无保护措施10082临时用电无点检记录、点检不到位的10083氧、乙炔气瓶混装运输的20084班组作业人员违章一次，对班长进行黄牌警告10085同一班组作业人员再次违章，对班长进行经济处罚20086同一施工区域再次发现作业人员违章，对区域安全监督员经济处罚10087在一个施工区域同时出现两人违章，对专业施工副经理、项目安全经理、项目经理进行经济处罚。500

附件7分包工程项目环境保护管理协议根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等有关法律、法规，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，加强环境保护工作的管理，确保承包方在中冶成工上海五冶建设有限公司（以下简称发包方）工程项目作业中人身安全，避免各类环境污染事件的发生，承包人与发包人协商一致，签订本协议。承包人、发包人必须认真贯彻国家、工程所在地和相关行业环境保护主管部门颁发的有关环境保护的方针、政策，严格执行有关法律、法规及项目业主有关环保的规定；承包人、发包人必须认真贯彻“预防污染，加强环保，营造绿色施工环境；科学发展，持续改进，打造一流建筑企业”的管理方针；承包人必须具有环境保护管理组织体制，包括负责环保工作的领导和管理人员。承包实施期间，承包人指派专人专职或兼职环保、厂容管理工作，严格按发包人要求的环境控制程序开展工程；承包人有责任向发包人项目（经理）部介绍分包工程中产生污染物的种类、数量以及治理措施；在作业期间，承包人必须接受发包人与项目业主职能部门的环保、厂容监督和检查，开展标准化作业，做到文明施工；用于防治污染的设施承包人或发包人均不得擅自拆除或者闲置不用。因故需要停运的必须事先向发包人与项目业主职能部门申报；环保设备要与生产设备同时安排维修，保证维修周期和质量。维修后应做好的“四S”工作列入承包人考核内容；在物料运输过程中必须使用检验合格车辆，土方及砂石料运输车辆必须加盖，严禁冒灰、扬尘、溢流和泄漏，保证周围环境整洁；需要临时排放污泥、废油渣、废药液、废酸碱等污染物时，必须按规定及时向工程所在地政府环保部门及项目业主职能部门申报，经批准后方能实施；因排放污染物超标，除依照国家规定缴纳超标准排污费外，还应积极负责治理并承担相应的法律责任；因操作不当或其它原因，发生污染事故时，承包人要立即采取措施处理，及时上报发包人及项目业主职能部门，由发包人及项目业主职能部门上报地方环保主管部门，主动配合调查。责任方必须承担环保主管部门及项目业主对事故的处罚；承包人应按发包人及项目业主要求主动向工程所在地环境监测部门申请监测；本协议及细则作为工程分包合同的附件，与工程分包合同同时签订与生效，具有同等法律效力。

附件8分包工程项目治安保卫及防火管理协议根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国治安管理条例》等有关法律、法规，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，加强治安保卫及防火工作的管理，确保承包方在中冶成工上海五冶建设有限公司（以下简称发包方）工程项目作业中人身安全，避免各类治安或火灾事件的发生，承包人与发包人协商一致，签订本协议。发包人责任负责承包人进场前的法制、防火安全教育；负责对承包人进行治安保卫、防火安全事项的交底，对进入生产要害和防火重点部位作业的进行专门审查和专题教育；负责提供承包人进场人员办理进场证件及进入生产要害部位和重点防火部位证件办理的必要协助；督促承包人落实治保组织及专人负责治安保卫消防工作；协助项目业主对承包人提出的治安保卫、防火措施进行审核、确认；负责按发包人及项目业主规定办理动火作业的审批；负责承包人施工期间执