建设工程施工劳务分包合同水电专业

13/13建设工程施工劳务分包合同劳务发包人：劳务承包人：依照《中华人民共和国合同法》.《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律.、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一样，订立本合同。劳务承包人资质状况资质证书号码:发证机关:资质专业及等级:复审时间及有效期:劳务承包工作对象及供应劳务内容工程名称：工程地点：承包方式：建筑结构及面积：分包范围：电气专业，强电部分图纸所标注的全部项目，弱电部分，通信部分，弱电安装，消防系统弱电（以上四部分管线预埋，线盒预埋，并穿钢丝）给排水专业，给排水图纸上所标注的全部项目，包括给排水的预留洞，预留套管，消防系统的预留套管，给排水的管道安装，室外空调预留孔，空调的管道敷设，雨水管的管道敷设，全部管道的防腐处理。暖通专业，管道的预留，套管，管道安装至室内分水器。全部材料的场内运输。施工范围内的成品爱护和验收前的打算，协作试验检验的送验、取样、文明施工、施工管理、平安生产、后勤卫生、应急、抢验、迎验、各级政府或部门的考察工作时的突击清理发生非生产用工等铺助用工；冬、雨季节施工措施必需按项目部要求刚好、保质、保量完成（室内生火炉、防风措施）；包括材料由乙方负责施工承包范围内现场管理、平安防护文明施工等全部协作不刚好的工作项目部支配的零工费用由劳务队负担（多次不协作可酌情增加扣除费用）；工人所需平安防护用品由乙方供应；现场材料的收集、清理、分类、码放、装卸车由劳务队负责；专业内现场平安文明施工、平安管理等工作；现场、生活区的平安、文明、卫生用工及文明施工所要求的一切工作内容。（生活区安装水、电表，水电费由发包方按冬季施工方案取暖每天十小时用电计量。电灯每天按五小时计量，其它超过部分由承包方担当。发包方按工作所在地水电管理部门的标准收取）。三级配电箱以下的活动箱及电缆、电线、（现场照明除外）其他手持工具、水平尺、线坠、小线、加班灯、焊条、氧气、乙炔气、扫把等，由劳务队伍供应。生活运用的燃料、炊具等生活用品；项目部指派的承包范围以外的临时工作（人工费由发包方支付）；承包人进场人员的各种用工手续费用（如办理暂住证、上岗证、食堂卫生许可证、健康证、劳务注册备案费、劳务保险费用等）；工地内的水平、垂直运输；设计变更如在工程施工前发生的，则不计取费用；设计变更如在施工后发生需返工，依据所需工程量现场协商解决；劳务队每周必需召开针对施工班组的平安教化会，并形成会议纪要上报项目部存档。主动协作现场一切平安管理工作。因大雨、刮风、下雪等自然灾难或不行抗力等因素造成停工后实行的措施用工。详细小型机具及辅材：机械：甲方负责供应塔吊、地泵、井架，塔吊或地泵信号指引由乙方负责。除上述外其余机械均由乙方自己负责，包括以下机具：劳动车、电焊机，液压钳，等一切手使工具。材料：甲方负责给乙方供应建筑主要材料，协助材料由乙方自己负责。详细协助材料包括但不限于以下材料：钉子、铁丝、扎丝、胶带纸、施工线、加班灯、焊条、氧气、乙炔气、胶布，胶带，油漆，锯末，预留管，螺杆，包装纸，切割片、扫把等小型材料。承包工作期限起先工作日期:年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天工作目标：以发包方定立的工期节点为准，确保工期，标准层施工时确保4天/层，因承包方缘由拖延一天按工程承包总价千分之一金额进行惩罚。质量标准工程质量：按国家现行的《建筑安装工作施工及验收规范》和《建筑安装工作质量评价标准》，本工作必需达到质量评定合格等级。平安目标：达到市级平安文明工地标准。分部分项工程达不到要求时，发包方有权撤换承包方人员，承包方担当相应的损失。劳务发包人义务组建和工程先适应的项目管理班子，全面覆行合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量负责。除非本合同另有约定，劳务发包人完成劳务承包人施工前期的下列工作并担当相应费用。负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工支配、物资需用量支配表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工，计量析测、试验化验的限制、监督、检查和验收。技术交底，组织图纸会审，统一支配技术档案资料的收集整理及交工验收。统筹支配、协调解决非劳务承包人独立运用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。甲方供应图纸一套，刚好交付应用供材料，四周材料、平安设施保证施工须要。按本合同约定，向劳务承包人支付劳务酬劳。负责监理、设计及其他有关部门联系，协调现场工作关系。劳务承包人义务对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包人负责，组织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作；未经劳务发包人授权或允许，不得擅自和有关部门建立工作联系；自觉遵遵守法律律法规及有关规章制度。合同协议签订后，劳务承包方全部人员听从项目部领导和管理，执行发包方公司规章制度、不准出现违法、违纪现象。不得以任何形式进行转包、分包，一旦发觉劳务承包方私自转包、分包，发包方有权终至合同，并以合同价款的5%作为经济惩罚。因劳务承包方缘由，将其担当范围内的项量甩项时，按其项量套用《河北省建筑工程预算定额综合基价》（2003年）计算工日，按每工日60元的120%从发包人结算额中扣除。劳务承包人依据施工组织设计总进度支配的要求，每月底前十天提交下月施工支配，有阶段工期要求的。提交阶段施工支配，必要时按劳务发包人要求提交旬、周施工支配，以及和完成上述阶段、时段施工支配相应的劳动力支配支配，经劳务发包人批准后严格实施。严格依据设计图纸、施工验收规范、相关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；并依据质量自检记录资料，每道工序质量专人负责，其负责人报发包方。科学支配作业支配，投入足够的人力、物力，保证工期；加强平安教化，仔细执行平安技术规范，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；担当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；刚好向发包方项目部报送在建项目作业人员花名册一式两份（其中一份交发包方保卫部门，特殊人员上岗证复印件、技术人员职业资格证，并随时供应人员整减变更状况表，并负责工人工资及生活费用）协作项目管理人员做好日常平安教化；每月拨款后三日内将工人工资发放表核实后，报项目部备案留存。自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查;接受劳务发包人随时检查其设备、材料保管、运用状况，及其操作人员的有效证件、持证上岗状况；和现场其他单位协调协作，照看全局。按劳务发包人统一规划堆放材料、机具，按劳务发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。按时提交报表、完整的原始技术经济资料，协作劳务发包人办理交工验收。做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完成工程部分的成品爱护工作，因劳务承包人责任发生损坏，劳务承包人自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款。妥当保管、合理运用劳务发包人供应或租凭给劳务承包人运用的机具、四周材料、临建设施及其它设施；承包方负责供应施工过程中所须要的中小性机具、协助材料、人工等资源，并依据工程进度保证人员、机具的足够及协助材料的刚好供应。钢筋合理下料合理运用，确保钢筋不出现长料短用现象，有意人为奢侈现象；调直机合理运用。劳务承包人须听从劳务发包人及工程师的指令。进场场后达不到发包方要求，无法保证施工进度，私自退场，发包方有权扣除履约保证金及已完工程量工程款。三级箱以外的电源线及接线、安装、平安防护用品（平安帽、平安带、绝缘鞋、绝缘手套等）手持工具和用具承包方自备。对材料和三大工具执行限额领用制度，领用时由发包方签字确认，超预算部分按工地现场材料进价从承包人工费中扣除。生活用燃料自行解决不得烧现场木材。办理人口暂住证、卫生费用及建筑劳务市场用工登记费用由承包方负责。承包方进场后必需向发包方出具书面托付书，指定专人负责向发包方领取材料及工具等，其他人不得领取。响应公司和项目部管理，协作项目部处理应急事务如防洪事务等，主动协作其他班组的工作因承包方缘由造成的其他班组的损失由承包方担当。劳务承包人在工程竣工验收合格后，向劳务发包人供应工程结算内劳务发票以及相关票据。除非本合同另有约定，劳务承包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务承包人应担当并履行合同约定的、和劳务作业有关的全部义务及工作程序。平安施工和检查劳务承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准进行施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于劳务承包人平安措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务承包人担当。劳务承包人应对其在施工场地的工作人员进行平安教化，并对他们的平安负责。因劳务承包人缘由导致的平安事故，由劳务承包人自负。平安防护劳务承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道旁边施工时，施工起先前应向劳务发包人提出平安防护措施，经劳务发包人认可后实施，防护措施费用由劳务承包人担当。实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、运用）及运用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务承包人应在施工前10天以书面形式通知劳务发包人，并提出相应的平安防护措施，经劳务发包人认可后实施由劳务承包人担当平安防护措施费用。劳务承包在施工现场内运用的平安爱护用品（如平安帽、平安带及其他爱护用品），由劳务承包人自备。事故处理发生重大伤亡及其他平安事故，劳务承包人应按有关规定马上上报有关部门并报告劳务发包人，同时按国有关法律、行政法规对事故进行处理。劳务承包人对其施工现场及其雇工的伤亡及其平安事故处理时和公司协商处理，谁的责任谁负。保险运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，劳务承包人办理保险，劳务承包人支付保险费用。施工起先前，劳务承包人必需为从事危急作业的职工办理意外损害保险，并为施工现场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。保险事故发生时，劳务承包人和劳务发包人有责任实行必要的措施，防止或削减损失。材料、设备应用劳务承包人应在接到图纸后_三_天内，向劳务发包人提交材料、设备、构备件供应支配；经确认后，劳务发包人应按供应支配要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并刚好交付；须要劳务承包人运输、卸车的，劳务承包人必需刚好进行，费用劳务承包人自负。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务承包人应在验收时提出，劳务发包人负责处理。劳务承包人应妥当保管，合理运用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务承包人应赔偿，并担当因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。劳务酬劳及保证金本工程的劳务酬劳采纳下列方式计算：单价：按建筑面积暂定每平方米31元结算。本单价为综合单价，综合了工期、质量、平安、文明施工、措施、利润、风险、保险等指标；建筑面积计算方式：依据河北省2003定额的建筑面积及相关规定进行计算（保温板不计算建筑面积）；正负零以下不付款，负一层顶板结顶后15日内发包方按正负零以下建筑面积每平方米5元支付给乙方。每十层-完成后15日内承包方将完成的实物工程量的任务单交由项目相关人员签字后返项目预算员进行结算审核。依据每建筑平米5元支付给乙方，电气系统穿线每十层按建筑面积每平米5元支付，给水系统安装完成每十层依据每建筑平米3元支付给乙方，排水系统安装完成每十层依据建筑平米3元支付，暖通系统完成每十层后依据每平米3元支付给乙方。如遇业主或发包方资金困难时，承包人应赐予理解，不能因此影响工程的工期、质量等。全部工程完成验收后一个月内承包方完成和发包方的结算，发包方在结算后四个月内一次性付清剩余工程款。履约保证金：本合同签订后三天内，乙方将履约保证金2万元交付给甲方，履约保证金在主体完成退还乙方一半，余款在验收结束后退还。施工变更施工中如发生对原工作内容进行变更，劳务发包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务承包人（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列须要的变更；1.1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；1.2增减合同中约定的工程量；1.3变更有关的施工时间和依次；1.4其他有关工程变更须要的附加工作。2）因变更导致劳务酬劳的增加，由劳务发包人担当，延误的工期相应顺延；因变更更削减工程量，劳务酬劳应相应削减，工期相应调整。3）施工中劳务承包人不得对原工程设计进行变更。因劳务承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致劳务发包人的干脆损失，由劳务承包人担当，延误的工期不予顺延。4）因劳务承包人自身缘由导致的工程变更，劳务承包人无权要求追加劳务酬劳。16、施工验收1）劳务程勃人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务承包人施工完毕，应向劳务发包人提交完工报告，通知劳务发包人验收：劳务发包人应当在收到劳务承包人的上述报告后7天内对劳务承包人施工成果进行验收，验收合格或者劳务发包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务承包人已经完成了本合同约定工作。工程的隐藏工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务承包人施工质量不合格时，劳务承包人应负责无偿修复，不延长工期，并担当由此导致的劳务发包人的相关损失。17、工程保修假如保修期间工程发生质量缺陷，确因劳务承包方缘由造成，则由劳务承包方自费修复，若由工程发包方人为造成损坏，劳务承包方应主动修理，材料费由工程发包方担当。18、施工协作1）劳务承包人应协作劳务发包人对其工作进行初步验收，以及劳务发包人按建设行政主管部门或其他部门等要求进行的涉及劳务承包人工作内容、施工场地检查、隐藏工程验收及工程竣工验收；劳务发包人或施工场地内第三方的工作必需劳务承包人协作时，劳务承包人应按劳务发包人指令予以协作。2）劳务承包人按约定完成劳务作业，必需由劳务发包人或施工场地内第三方进行协作时，劳务发包人应协作劳务承包人工作，劳务承包人应担当因此发生的费用。19、违约责任1）当发生下列状况之一是，劳务发包人应担当违约责任：（1）劳务发包人违反本合同约定，不按时向劳务承包人支付劳务酬劳；（2）劳务发包人不履行合同义务的其他状况。2）劳务发包人不按约定核实劳务承包人完成的工程量或不按约定支付劳酬劳或劳务酬劳尾款时，应按劳务承包人同期向银行贷款利率向劳务承包人支付拖欠劳务酬劳的利息，并按拖欠金额向劳务承包人支付每日的违约金：3）当发生下列状况之一时，劳务承包人应担当违约责任：（1）劳务承包人因自身缘由延期交工的每延误一日，应向劳务发包人支付_____元的违约金。（2）劳务承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务发包人赔偿因其违约给劳务发包人造成的经济损失，延误的劳务承包人工作时间不予顺延。4）一方违约后，另一方要求违约方接着履行合同时，违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同。20、争议1）发包人和承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，向工程发包方居处地人民法院起诉。2）发生争议后，除非出现下列状况，双方都应接着履行合同，保持工作连续，爱护好已完工作成果：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议书终止合同(2)调解要求停止合同工作，且为双方接受：（3）仲裁机构要求停止合同工作：（4）法院要求停止合同工作21、禁止转包或再分包劳务承包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，发包方有权没收履约保证金，劳务承包人将依法担当责任。22、不行抗力1）本合同中不行抗力的定义和总包合同中的定义相同2）不行抗力事务发生后，劳务承包人应马上通知劳务发包人项目经理，并在力所能及的条件下快速实行措施，尽力削减损失，劳务发包人应帮助劳务承包人实行措施。劳务发包人项目经理认为劳务承包人应当暂停工作，劳务承包人应暂停工作。不行抗力事务结束后48小时内劳务承包人向劳务发包人项目经理通报受害状况和损失状况，及预料清理和修复的费用。不行抗力事务持续发生，劳务承包人应每隔7天向劳务发包人项目经理通报一次受害状况。不行抗力结束后14天内，劳务承包人应向劳务发包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。3）因不行抗力事务导致的费用和延误的工作时间由双方按以下方法分别担当：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由承包人担当：（2）劳务发包人和劳务承包人的人员伤亡由其所在单位负责，并担当相应费用：（3）劳务承包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务承包人自行担当：（4）劳务发包人供应应劳务承包人运用的机械设备损坏，由劳务发包人担当，但停工损失由劳务承包人自行担当（5）停工期间，劳务承包人应劳务发包人项目经理要求留在施工场地必要的管理人员及保卫人员的费用由承包人担当（6）工程所需清理、修复费用，由承包人担当（7）延误的工作时间相应顺延4）因合同一方拖延履行合同后发生不行抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。23、合同解除1）假如劳务发包人不依据本合同的约定支付劳务酬劳，劳务承包人可以停止工作。停止工作超过28天，劳务发包人仍不支付劳务酬劳，劳务承包人可以发出通知解除合同。2）如因不行抗力致使本合同无法履行，或因承包方违约造成工程停建或缓建，致使合同无法履行，劳务发包人可以解除合同。3）合同解除后，劳务承包人应妥当做好已完工程剩余材料、设备的爱护和移交工作，按劳务发包人要求撤出施工场地。劳务发包人应为劳务承包人撤出供应必要条件，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。24、合同终止双方履行完合同全部义务，劳务酬劳价款支付完毕，劳务承包人向劳务发包人交付劳务作业成果，并经劳务发包人验收合格后，本合同即告终止。25、合同份数本合同四份，由劳务发包人和劳务承包人各执二份。26、附加条款1）管理人员配备：电气专业负责人1人，水工专业负责人一人，平安员1人，管理人员不负责任，甲方有权要求换人，并进行罚款处理。2）涉及甲方变更、设计变更费用单项人工在元以上做相应调整，元以下不做调整27、合同生效合同订立时间年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效。劳务发包人：（公章）劳务承包人：（公章）居处：居处：法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：工程平安协议甲方：乙方：依据甲乙双方签订的劳务承包合同，经双方协商，一样同意签订本平安生产协议，作为主合同的附件，并和主合同具有同等的法律效力。1、管理目标遵守《建设工程平安生产管理条例》，实现平安生产管理目标：无重伤、无死亡、无坍塌、无中毒、无火灾、无重大机械事故等。2、甲方权利和义务2.1权利1）监督检查乙方各项平安管理工作，制止违章作业，遇有危急紧急状况可令其停止作业施工。2）检查乙方作业人员持证状况，有权制止无证操作、违章操作。3）依据有关规定，对违章违纪人员进行经济惩罚。4）工程结算前应确认双方无遗留劳动平安纠纷，方可进行财务结算。2.2义务1）帮助乙方做好施工前的平安教化和考核。2）配备平安巡检人员，帮助乙方监督检查作业和施工现场平安技术措施的落实。3）介绍施工作业环境，供应必要的平安作业条件，依据规定的程序刚好办理施工有关平安手续。4）定期召开平安工作会议。3、乙方义务1）乙方应严格遵守国家有关劳动爱护法规及甲方各项平安管理制度，对进入施工现场的全部施工单位工作人员要做好平安教化，平安技术交底，同时填写书面记录：特殊作业人员必需持证上岗。2）依据工程项目制定平安施工方案，并征得甲方平安部门同意。3）严格履行甲方特种作业审批制度，依据各个施工阶段，将对断路、动土、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必需报批，并指派专人负责现场监护。4）对特殊的工程或采纳特种作业方法的工程要制定应急救援预案，实行严格防范措施，配备抢险救援的有关器材。5）承包单位现场作业人员应配戴符合平安要求的防护用品。6）承包单位进入施工现场车辆，机具设备要求符合平安要求，附件齐全牢靠。7）要坚持文明施工，要求各施工单位，危急作业之区域应设警示标记，并配备专职平安检查人员负责现场施工作业。8）遇有风力在六级以上、大雾天、雷暴雨、冰雪天等恶劣气候影响施工平安