建设工程合同管理-题库-pdf

建设工程合同管理题库目录001建设工程合同管理法律基础 2002合同法律制度 3003建设工程招标管理 6004建设工程委托监理合同 8005建设工程勘察设计合同管理 10006建设工程施工合同管理 10007建设工程物资采购合同管理 13008FIDIC合同条件下的施工管理 13009建设工程施工索赔 14010综合练习 15011山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第一套） 17012山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第二套） 21013山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第三套） 25014山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第四套） ......... 29建设工程合同管理法律基础、单项选择题1、能够作为保证人的是（B）。A.法人的职能部门B.公司C?学校D.幼儿园2、定金作为设计合同担保方式时，定金（B）有约束力。A.仅对提供担保的第三方B.对当事人双方C.仅对接受定金的设计单位D.仅对委托人3、债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为（C）。A.保证B.抵押C?质押D.留置4、企业法定代表人授权合同部经理对外签订合同，属于（C）的法律行为。A.法定代理 B.指定代理 C.代表企业 D.代表部门5、为了调整债务人、担保人和债权人之间所发生的民商事务关系的法律规范是 （D）。A.保险法 B.抵押法 C.定金法D.担保法6、我国《担保法》规定，采用抵押担保时，其抵押物应当是 （D）。A.交付动产B.交付不动产 C.货币D.只交付不动产的法律文书7、当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自 （B）之日起生效。A.签订B.登记C.履行D?主合同生效8、

下列财产可以抵押的是

（C）。A.土地所有权

B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C.抵押人所有的房屋 D.有争议的财产9、保险合同中的保险人对于

（C）事故造成的财产或人身损失赔偿保险金。A.—切

B.偶然

C.合同约定

D.自然10、 我国对工程保险尽管没有强制性的规定，但工程项目参加保险的情况越来越多，双方保险义务的分担

原则之一为（C）。发包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用承包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险、支付保险费用运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险、支付保险费用11、公证机关进行公证的依据是 （B），这是自愿原则的体现。A.公证协议B.当事人的申请C.行政法律规定D.法律规定12、经过鉴证的合同（D）。A.人民法院应当作为认定事实的依据B.该合同具有法律约束力C.该合同具有强制执行的效力D.人民法院仍需进行质证，审查确定其效力13、业主投保“建设工程一切险”时，他应在保险合同上列明（A）为被保险人。A.业主和承包商B.监理工程师C.业主D.承包商14、业主投保“建设工程一切险”后，工程项目建设过程中的(C)。A?—切风险转移给保险公司 B.全部风险转移给承包商C.部分风险转移给保险公司 D?全部风险仍由业主承担15、合同一方当事人的法定代表人变更后，原法定代表人签订的合同将 (A)。A.仍然有效B.自行终止C.合同无效D.双方重新协商另签合同16、按照法律规定，不能成为建筑施工合同的担保人的是(C)。A.贸易公司B.建筑公司C.建设主管部门D.银行17、下列财产中，(D)可作为抵押物进行抵押。A.学校、医院等教育、医疗设施 B.抵押人依法承包的荒山土地使用权C.抵押人依法被监管的财产 D.抵押人依法有权处分的国有土地使用权18、投保“建筑工程一切险”后，被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿 (C)。A.全部损失 B.规定为除外责任内的损失在承保责任范围内的全部损失，但不超过本保险单明细表中列明的累计赔偿限额规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失19、公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这主要体现 (B)原则。A.平等 B?自愿 C.公平D.诚实信用二、多项选择题1、 指定代理只在没有 (AD)的情况下适用。A.委托代理人B.指定代理人 C.法定代表人 D.法定代理人 E.被代理人2、依法可以抵押的财产为 (ADE)。A.抵押人所有的房屋 B.抵押人所有的专利权 C.抵押人所有的商标专用权D.抵押人所有的机器 E.抵押人依法有权处分的国有土地使用权3、投保建设工程一切险的工程项目可获得保险公司赔偿的受损失原因有 (BC)。A.被保险人故意行为 B.地震 C.盗窃 D.维修保养不善使工程失灵 E.设计错误4、法律规范中所指的法律“事件”包括 (ABE)。A.地震灾害 B.社会动乱 C.甲方的违约行为 D.乙方的违约行为 E.非甲乙方责任的火灾5、保险公司对“建筑工程一切险”开始承担保险责任的日期，应是 (CD)。A.业主提供场地日 B.承包商提交履约保函日 C?投保工程开工日D.承保项目所用材料卸至工地日 E.投保工程投保日合同法律制度一、单项选择题1、当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后 (B)。A.当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同 B.仲裁机构可裁定变更该合同C.仲裁机构可裁定撤销该合同 D.应移交法院判定变更该合同2、合同的变更是指合同依法成立后，在尚未履行或未完全履行时，当事人双方依法经过协商对合同的进行修订或(B)调整所达成的协议。A.形式 B.内容 C.主体 D.客体3、当事人行使不安抗辩权的法律效果是 （D）。A.终止合同 B.解除合同 C.恢复履行合同 D.中止履行合同4、当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方 （D）。A.可拒绝赔偿

B.不得提出异议

C.可中止履行义务

D.可要求仲裁机构予以适当减少5、

A公司通过资产重组被另一较大的

B公司兼并后，法定代表人易人。由于经营方针改变，

B公司不愿履行A公司法定代表人签订的供货合同的义务，此时合同应属于

（A）。A.继续有效 B.因A公司已不存在而无效C.合同需要经过 E公司法定代表人补充签字后才有效需与B公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效6、按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则 （D）。A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行 B.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行C.无论上涨还是下降均按新价格执行 D.无论上涨还是下降均按原合同价格执行7、如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，则只能通过 （C）作为解决争议的最终方式。A.调解 B.和解 C.诉讼 D.仲裁8、 当合同履行过程中发现，对给付货币的地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议， 根据《合同法》，应在（B）履行。A.支付货币一方所在地

B.接受货币一方所在地

C.货币存放地

D.货币使用地9、合同当事人向中级人民法院申请撤销裁决所提供的证据不包括

（D）。A.无仲裁协议

B.裁决所根据的证据无效

C.裁决中有受贿行为

D.裁决对当事人不利10、 债权人的（A）是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以

自己的名义行使债务人的债权。A.撤销权B.代位权C.先履行抗辩权 D.后履行抗辩权11、可撤销的合同在撤销前，属于 （B）合同。A.无效

B.有效

C.既未成立也未生效

D.虽未成立但已生效12、 在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以

(A)。A.视为撤回仲裁申请

B.视为无仲裁协议

C.缺席裁决

D.移交人民法院判决13、 仲裁应当（B）进行。A.不开庭 B.开庭但不公开 C.公开开庭 D.书面审理，当事人不出庭14、双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取

（D）的措施。A.将财产返还给对方

B.赔偿损失

C.继续履行

D.追缴财产15、合同生效应当具备的条件不包括

（D）。A.

当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力

B.意思表示真实C.不违反法律或者社会公共利益

D.必须采用一定的合同形式16、合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先应当采用

(A)确定价款。A.

补充协议

B.合同有关条款

C.交易习惯

D.按照通常标准17、 某建设工程施工合同，在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订

书面合同，此时应当(C)。A.认定合同有效 B.认定合同无效 C.认定合同成立 D.认定合同不成立18、 某设备制造工程合同中按市场价格对合同价格作出了约定，在履行合同时，发现某部分工程价款约定 不明，则应(

D)。A.按照履行合同时，工程所在地的市场价格结算C.按照订立合同时，发包人所在地的市场价格支付

B.按照履行合同时，国家造价管理部门发布的价格支付D.按照订立合同时，工程所在地的市场价格结算19、某公司与他人订立合同后，分为

A、B

两企业。某公司未告知他人的情况下，他人有权

(

D)。A.解除合同

B.撤销合同

C.将标的物提存

D.要求

A、B

两企业对合同承担连带责任二、多项选择题1、 合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或政府指导价。下列说法正确的有(ACE)。如果是按照市场行情约定价格履行，则市场行情的波动不应影响合同价，合同仍执行原价格如果是按照市场行情约定价格履行，合同按市场行情波动的新价格执行如果执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价D.如果执行政府定价或政府指导价的，逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照新价格执行；遇价格下降时， 按原价格执行E. 如果执行政府定价或政府指导价的，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，接新价格执行； 价格下降时，按原价格执行2、在合同仲裁制度中，首席仲裁员由

(AD)。A.当事人共同选定

B.仲裁申请人选定

C.未申请仲裁一方当事人选定D.

当事人共同委托仲裁委员会主任指定

E.仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定3、在下列几种情形中， (DE)合同是可变更的合同。A.损害公共利益的 B.以合法活动掩盖非法目的的 C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D.因重大误解而订立的 E.在订立合同时显失公平的4、 承担违约责任的形式有 (CD)。A.变更合同B.解除合同C.继续履行合同 D.赔偿损失E.移交合同5、法律规定出现下列情况之一者，合同当事人依法可以要求解除合同 (BC)。A.合同标的物已经灭失时 B.因不可抗力致使不能实现合同目的的C. 约定的解除条件成熟时 D.权利人考虑到订购的货物市场价格下降时 E.债权人免除债务003建设工程招标管理一、单项选择题1如果招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致，应以（D）为准。A.招标文件中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文件2、招标文件中的投标须知是为了 （D）。A.指导报价 B.签订合同 C.资质审查D.评标的标准3、建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以 （D）。决定中标人B.作为评标委员C.参加定标投票D.参加开标会4、招标单位在评标委员会中人员不得超过 1/3，其他人员来自（D）。A.上级行政部门 B.监理单位C.招标单位的董事会 D.省、市政府部门提供的技术、经济等方面的专家5、对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于 （B）。A.2家B.3家C.5家D.没有限制6、评标过程中，评标委员会可以书面方式，要求投标人澄清投标人在其投标书中有关内容所包含的意愿 , 澄清内容整理成文字材料作为投标书的正式组成部分，但会谈中不得涉及 （D）事项。A.变更施工日期 B.变更主要工种施工方案 C.变更负责人 D.变更报价、工期等7、按照招标人和投标人参与程序，可将招标过程概括划分为三阶段，其中不包括（C）。A.准备阶段B.招标投标阶段C.评标定标阶段D.决标成交阶段8、招标投标法规定开标的时间应当是（B）。A.提交投标文件的同一时间B.提交投标文件截止日期的同一天C.提交投标文件截止日期的第二天D.提交投标文件截止日期的30天内9、建设监理招标的最大特点是（C）。A.非常注重监理单位的报价B.邀请投标人较多C.很注重监理单位能力的选择D.很注重监理单位的资金状况10、工程设计招标的评标过程，应考虑的主要因素是（C）。A.设计取费高低B.设计单位的资历C.设计方案的优劣D.设计任务完成的进度11、考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用（B）方式为宜。A.公开招标B.邀请招标C.议标D.方案竞赛12、国家强制监理招标宜采用的招标方式为（A）。A.公开招标B.邀请招标C.议标D.监理规划和大纲竞选13、设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一是设计招标文件中没有（C）。A.合同条件B.投标须知C.工程量清单D.项目说明书14、下列关于招标代理机构的说法不正确的是 （B）。A.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定 B.招标代理机构必须隶属于建委等行政机关招标代理机构必须有能够编制招标文件的能力招标代理机构必须有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”15、招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是 （C）。A. 初步设计编制的概算价 B.施工图设计编制的预算价C. 投标书中标明的报价 D.评标委员会算出的评标价16、施工招标文件不包含的内容是 （C）。A.单价表B.工程量清单C.标底D.工程设计图纸17、当前，国内评标一般采用“打分法”，即对各投标人的报价、工期、施工方案、质量保证措施、社会信誉等综合评议，按照评标办法中的打分标准及分数比例打分，获最高分者 （D）。A.即中标B.最有可能中标，但要让利C.即中标，但有可能让利D.最有可能成为该施工工程合同的承包人18、下列施工合同订立方式中为非法定方式的是（D）。A.公开招标B.邀请招标C.直接发包D.定向议标二、多项选择题1、有资格代理招标的机构应具备的条件包括（BCDE）。A.必须是法人组织B.不得与行政机关有隶属关系C.有从事招标代理业务的场所D.有编制招标文件的能力E.有自己的评标专家库2、《招标投标法》规定必须进行招标的建设工程项目包括（CDE）。A.小型建筑设施B.私人投资的别墅C.国家融资的项目D.公众安全项目E.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目3、公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括（ABE）。A.工程概况B.项目资金来源C.投标须知D.评标方法E.招标范围4、以下项目中，可不采取招标方式而采取直接委托方式的有（ACDE）。A抢险救灾工程B.大型基础设施C.涉及国家安全、国家秘密的项目D.需要使用农民工特殊情况的项目E.利用扶贫资金以工代账的项目5、构成对招标单位有约束力的招标文件，其组成内容包括（BCDE）。A.招标广告B.合同条件C.技术规范D.图纸和技术资料E.对投标人质疑的书面解答6、招标人自行办理招标事宜，须具备 （AC）等条件。A.具有编制招标文件能力 B.有自己的评标专家库 C.有组织评标能力D.经招标代理机构批准 E.向有关行政监督部门备案7、政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括（ABDE）等方面。A.检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目B.对招标有关文件的核查备案C.投标人履行合同的能力评定D.对投标活动的监督8、在E.查处招投标活动的违法行为招标程序中，中标通知书发出后，招投标双方应按照（AC）订立书面合同。招标文件B.双方在中标通知书发出前对招标文件所作实质性修改C.投标文件D.双方在中标通知书发出后对投标文件所作实质性修改 E.招标人要求投标人垫资的要求9、施工招标的发包工作范围可以是 （ABC）招标。A.全部工程 B.单位工程C.特殊专业工程 D.分部工程E.分项工程10、监理招标评审投标书的合理性时，主要比较

（BC）等方面内容。A.拟派项目主要人员

B.项目监理班子组织机构的完备性

C.监理大纲D.承诺保证提前竣工时间的长短 E.批准监理的业务范围建设工程委托监理合同一、单项选择题1、建设工程监理合同的标的是

（C）。A.货物

B.货币

C.服务

D.工程项目2、合同当事人双方权利义务共同指向的对象是

（A）。A.标的

B.数量

C.质量

D.价款3、建设工程监理合同不包括

（B）内容。A.业主承担义务的条款C.监理单位承担义务的条款

B.承包商承担义务的条款D.承担违约责任的条款4、在监理合同履行中，监理机构为执行监理任务所需的工作资料，应

（D）。A.单位自费收集

B.向业主付费索取

C.向设计单位付费索取

D.由业主负责提供5、《建设工程监理合同》通用条件规定“委托人”是指 （D）。A.进行监理招标的一方 B.监督监理招标的一方监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人6、按照《建设工程监理合同》规定，执行监理业务过程中

（C）不违反监理人员应遵守的职业道德。A.向其他人泄露委托人申明的秘密 B.从承包方获取提前工期奖金C.帮助承包人完善施工组织设计 D.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔7、《建设工程监理合同》规定 ,（D）应属于附加监理工作的范围。A.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划 B.不可抗力事件发生后的善后工作调解建设单位与施工单位的合同争议发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作8、 在监理合同履行中，出现 （C）情况，委托人有权追究监理人的违约赔偿责任。A.工程总投资超过预期金额 B.因承包人原因导致工程延长监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故监理工程师指示承包人进行额外检查所造成的费用增加9、当出现（D）情况时，业主有权依据建设工程监理合同追究监理单位的违约赔偿责任。A. 工程总投资超过预期金额 B.承包单位拖延施工进度C.承包单位按监理工程师的指示修复施工缺陷而影响工期 D.因监理机构失职造成质量事故10、《建设工程监理合同》示范文本标准条件，关于监理人的权利中对选择工程总设计单位和施工总承包 单位有A）。A.建议权

B.否决权

C.确认权

D.无任何权11、建设工程监理合同的通用文件是

（B）。A.合同专用条件

B.合同通用条款

C?建立委托函

D.中标函12、监理人需要调换监理机构的总监理工程师人选时

（C）。A.通知委托人后即可调换 B.无需通知委托人即可调换C.取得委托人同意后才能调换 D.合同签订后不允许再调换总监人选13、委托人对监理人支付通知书中的部分监理酬金项目存在异议时，应当 （C）。A.无条件支付 B.停止支付该通知书所列酬金C.先支付其他无异议部分酬金 D.加倍扣付有异议部分的款项作为惩罚二、多项选择题1、《建设工程监理合同（示范文本）》中规定属于附加监理工作的情况包括 （ABCD）。因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容参加工程竣工验收，签署竣工验收意见2、在建设工程监理合同中，属委托人应履行的义务有 （BCE）。负责合同的协调管理工作负责工程建设所有外部关系的协调，为监理工作提供必要的外部条件免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料将授予监理人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确3、根据《建设工程监理合同》通用条款规定，委托人的义务包括 （BDE）。A.负责购买材料 B.提供与有关设备、房屋，供监理人无偿使用必须免费向监理人提供为监理工作所需的一切条件在一定时间内就监理人书面提交并要求做出决定的事宜做出书面回复授权一名熟悉工程情况的代表负责与监理人联系4、 《建设工程监理合同》的标的包括 （BCD）。A.工程项目B.正常的监理工作 C.附加工作D.相关服务E.包括工程项目总概算以外的有关工作建设工程勘察设计合同管理、单项选择1设计合同规定，办理各设计阶段设计文件的审批工作应由（A）负责。A.发包人B.承包人C.监理人D.承包人的委托人2、初步设计经主管部门批准后，在原定任务书范围内的必要修改，修改设计费用应由（D）承担。A.主管部门B.业主C.承包单位D.设计单位3、（D）是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的协议。A.建设工程施工合同B.建设工程设计合同C.建设工程勘察设计合同D.建设工程勘察合同4、初步设计文件应达到（D）的深度要求。A.控制设计概算的需要B.非标准设备制作的要求C.满足主要设备材料采购的需要D.满足主要设备材料订货的需要5、设计工作正式开始前，发包人预先给付设计单位的一笔拨款在合同内规定为定金。合同履行过程中进行阶段支付时，发包人（C）。按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均值扣回每次阶段支付时均不许扣减定金D?每次阶段支付时可将一定比例定金冲抵部分设计费二、多项选择题1为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料和文件包括 （BCDE）。A.设计方案 B.规划许可文件 C.工程勘察资料 D.限额设计要求 E.高于设计规范要求的标准2、设计变更涉及的问题的正确规定包括 （CDE）。A.委托人可独立进行设计变更事宜 B.设计任务书进行重大修改，需经设计人同意后进行C?施工图设计的修改需经原设计单位同意 D.委托人因故停止设计，已付的设计费不能退回发包人对原设计进行变更，经设计人同意后，设计费应按设计人实际返工修改工作量增付3、设计阶段监理工程师进行合同管理的主要依据包括 （ABCE）。A.设计合同 B.设计监理委托合同 C.经批准的可行性研究报告及设计任务书D.设计参考资料 E.规划部门批文建设工程施工合同管理一、单项选择1按照施工合同文本的规定， （C）是承包人应当完成的工作。A.使施工场地具备施工条件 B.提供施工场地的地下管线资料C.做好施工现场地下管线的保护工作 D.组织设计交底2、《建设工程施工合同（示范文本）》中规定，未经发包人同意，承包人不能将承包工程的 （D）。A. 主体部分分包 B.关键部分分包 C.非主体非关键部分分包 D.任何部分分包3、 《建设工程施工合同（示范文本）》规定，监理人确认了承包人的施工进度计划后，应当由 计划的缺陷承担责任。A.发包人B.监理单位C.监理人D.承包人4、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，监理人未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，监理人提出重新检验要求，重新检验结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由（A）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.监理单位5、施工合同的当事人选择仲裁的，应当由（A）仲裁委员会仲裁。A.双方选定B.合同签字地C.施工企业所在地D.建设单位所在地6、《建设工程施工合同（示范文本）》规定的设计变更范畴不包括（B）。A.增加合同中约定的工程量B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施C.改变承包人原计划的工作顺序和时间D.更改工程有关部分的标高7、在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，（C）是错误的。A.监理人可以拒绝验收 B.承包人承担由此发生的费用承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照监理人的要求重新采购符合要求的产品由此造成工期延误不予顺延8、 承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向监理人提出安全措施，监理人认可后实施，其防护 措施费由A）。A.发包人承担 B.承包人承担 C.发包人和承包人共同分担承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付9、 为了保证工程质量，《建设工程施工合同（示范文本）》规定设备安装工程的最低质量保修期限为A.1B.2C.3D.510、 依据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不 到验收要求，则应由（A）。发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延承包人承担修改设计，拆除及重新安装费用，工期相应顺延设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延11、在施工合同履行过程中，发包人按合同约定购买了钢材，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现 场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分钢材锈蚀，则应由发包人承担损失责任发包人与承包人共同承担损失责任（D）对该进度12、已竣工工程交付使用之前应由 （B）负责成品保护工作。A.发包人 B.承包人 C.监理人 D.工程师13、施工合同履行中，若承包人提出使用专利技术，应首先取得 承担 （B）认可，然后由承包人负责办理手续并有关费用。A.发包人

B.监理人

C.专利权人

D.专利管理机关14、当施工合同文件中出现不一致时，以

（C）为优先解释的依据。A.技术标准

B.专用条款

C.最新签署的纪要、协议

D?通用条款15、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按监理人的要求提出改进措施，经监理人认可后执行。事后发现改进措施有缺陷，应由 （A）承担责任。A.承包人 B.发包人C.监理人D.承包人和监理人二、多项选择题1、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件导致的费用中，由发包人承担的有（B）年。(B)。保管员负责赔偿损失承包人负责赔偿损失（ACDE）。A.工程本身的损害 B.承包人的人员伤亡停工期间，应监理人要求承包人留在施工场地的必要的管理人员的费用D.工程所需清理费用 E.工程所需修复费用2、在《建设工程施工合同（示范文本）》中，发包人有权解除合同的情况包括

（BE）。A.承包人未按工程师确认的施工连度计划施工C.承包人的施工存在质量问题

B.承包人将其承包的全部工程转包给他人D.承包人未按约定履行保修义务承包人将工程肢解后以分包的名义分别转包给他人3、下列关于发包人向承包人提供图纸的叙述，正确的是 （ABD）。施工图可以一次提供，也可以分阶段提供，只要符合专用条款约定即可发包人应免费按专用条款约定的份数供应承包人图纸发包人应按专用条款约定的份数供应承包人图纸，图纸费用由承包人承担承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复制，但复制费用由承包人承担承包人要求增加图纸套数时，发包人应自费代为复制4、施工合同示范文本规定，对发包人与承包人有约束力的合同包括A.施工合同条件 B.施工合同协议条款

（ABE）等文件。C.

发包人与监理单位签订的监理委托合同

D.发包人上级主管部门的书面指示通过洽商变更业主与承包商原定权利义务的补充协议5、不可抗力事件的合同责任包括 （ABE）。A.承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责 B.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担承包人机械设备损坏及停工损失，由发包人承担工程所需清理、修复费用，由承包人承担E.延误的工期相应顺延建设工程物资采购合同管理一、单项选择题1某单位受业主委托与供应商签订木材供货合同时，事先必须从委托单位取得经批准的 （C）后，签订的供货合同才对委托单位产生法律效力。A.木材订货单B.木材需求计划 C.委托授权书D.履约保证书2、承揽人按照定作人的具体要求，用定作人提供的物料制成约定的成品交付给定作人的合同是

（A）合同。A.加工

B.定作

C.承包

D.服务3、在签订设备采购合同过程中，项目监理机构没有

（C）。A.编制设备采购计划权

B.签订设备采购合同决定权

C.选择设备供应单位

D.编制设备采购方案权4、签订建设物资采购合同时，关于价格条款 （C）。A.签订合同时确定的价格不能变动 B.不得采用交货时的市场价格A.各项要求B.技术说明C.价格D.供应单位E.有关标准C.可以采用交货时的市场价格D.价格如有变动应由业主确定二、多项选择题1、材料采购合冋的订立方式有(ACE)。A.公开招标 B?间接订购 C.直接订购 D.监理机构决定 E.询价、报价、签订合同2、设备采购监理工作开始时，监理工程师应熟悉和掌握设计文件对拟采购设备的 （ABE）。3、在设备制造期间，属于监理工程师的权力范围的有 （ABCD）。A.检查材料性能 B.检查加工工艺 C.检查加工进度D.检查加工及装配质量 E.决定加工人员调配008FIDIC合同条件下的施工管理一、单项选择题1FIDIC施工合同条件规定，用从（D）之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。A.开工日起至颁发接收证书B.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工C.颁发接收证书日起至颁发履约证书D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书2、FIDIC施工合同条件规定，业主扣留的保留金应在（C）时全部退还。A.颁发竣工证书B.颁发工程移交证书C.颁发解除缺陷责任证书D.颁发最终支付证书3、施工中由于业主原因使分包商造成损失，则分包商应向（B）提出索赔要求。A.业主B.承包商C.工程师D.工程师代表4、当承包商拒绝与业主指定的分包商签订施工分包合同时，监理工程师有权采取（C）措施。A.终止业主与承包商的合同B.由业主与该指定分包商直接签分包合同C.调解并修改分包合同条款D.让承包商补偿业主所指定分包商的机会损失5、 工程施工中，由于承包商责任造成质量事故，总监理工程师指令承包商“暂停施工”，针对该指令承包 商（C）。A.能得到停工期补偿 B.能得到停工损失费用补偿 C.不能得到补偿 D.能得到停工工期和费用补偿6、FIDIC合同条件规定，（B）之后，工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。A.颁发工程移交证书 B.颁发解除缺陷责任证书 C.签发最终支付证书 D.承包商提交结清早7、 FIDIC合同条件规定，如果承包商未在监理工程师规定的时间内运走工地上的不合格材料或补救重建不合格工程的话，业主有权雇用其他人来完成，此项工作所发生的一切费用由 （C）负责。A.保证人 B.业主C.承包商 D.监理工程师二、多项选择题1、FIDIC合同条件规定，监理工程师在质量管理方面的权力有 （ABCD）。A.有权对工程采取紧急补救措施 B.对现场材料和设备有检查的权力C.有权要求承包商撤换他的雇员 D.有权监督施工，对已完工程有确认或拒收权有权要求承包商提高约定的工程质量标准2、施工分包合同的主要特点表现为

（ABCD）。A.发包人与分包人之间没有合同关系

B.分包人只能向承包人提出索赔C.分包人的施工质量必须达到施工合同中的要求

D.承包人负有对分包工程施工的协调、管理职责分包人收到工程师依据施工合同发布的指令后必须立即执行3、

FIDIC

合同条件规定监理工程师在进度管理方面的权力是

（BCDE

）。A.有权指挥控制施工进度

B.有权批准承包商的进度计划

C.有权发布开工令D.有权延长工期

E.有权发布停工令、复工令、赶工令4、监理工程师依据工程现场的实际情况，有权发布变更指令的内容包括 （ABD）。A.发布设计变更指令 B.改变施工计划原定的施工作业顺序C.增加合同中未有工程项目 D.减少工程量清单中规定的工作内容的数量将原定工作范围内的部分施工任务转交其他承包商去完成建设工程施工索赔一、单项选择题1、监理工程师收到承包人递交的索赔报告和相关资料后，应在（A）天内完成审查并报送发包人。A.14B.21C.28D.352、当监理工程师确定的索赔额超过其权限范围时，应提请（D）批准。A.建设项目主管单位 B.仲裁机构C.监理单位法人 D.项目业主3、 下列（A）可作为索赔报告。A.业主与承包商签署的合同变更协议 B.业主的口头指示C.业主的合理建议 D.监理工程师的口头指示4、索赔损失调查主要表现为 （C）。A.工期的延长B.费用的增加C.工期的延长和费用的增加D.施工材料的损失5、当监理工程师根据规定对承包人同时给予费用补偿和工期延长时，（C）。A.监理工程师的决定不能更改B.应由监理工程师与业主再进行协商C.业主有作出只增加费用补偿决定的权利D.业主没有更改监理工程师决定的权利二、多项选择题1承包商提出施工索赔时，应提供的依据包括（ACDE）。A.所引用的合同条款内容B.政府公告资料C.施工进度计划D.事件发生的现场同期记录资料E.承包商受到损害的照片2、当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这些证据包括（ABD）。A.工程照片B.监理工程师发布的各种书面指令C?施工许可证D.招标文件E.财务凭证3、监理工程师的索赔管理任务包括（ABCE）。A.按法律规定制定《索赔评价报告》B.通过有效的合同管理减少索赔事件的发生C.依据相关法规和工程合同公正合理的处理索赔事件D.处理索赔事件时尽量维护业主的权益预测和分析导致索赔的原因和可能性4、下列不能成为索赔的证据资料的有 （BE）。A.合同条件 B.投标须知C.会议纪要D.施工现场照片 E.业主的口头承诺010

综合练习一、多项选择题1、

FIDIC

《施工合同条件》规定，关于分包合同管理关系的表述，正确的是

（BCE）。A.业主是分包合同的当事人

B.业主与分包商没有任何合同关系C.承包商对分包工程的实施负有全面管理责任

D.工程师对分包商在现场的施工承担协调管理义务分包商接到工程师的指示后不能立即执行，需得到承包商同意才可实施2、建设工程施工合同履行过程中，关于暂停施工的管理程序，下列说法中正确的是

（ABDE

）。A.监理人若发现施工质量不合格，应当以书面形式通知承包人暂停施工，并在发出暂停施工通知后的

小时内提

48出书面处理意见B.监理人应当按照工程师的要求停止施工，并妥善保护已完工工程C.监理人实施工程师做出的处理意见后，可提出书面复工要求D.监理人应当在收到复工通知后的

24小时内给予相应的答复如果因监理人未及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任3、依照《建设工程施工合同 （示范文本）》，关于提前竣工协议的内容的表述，正确的是 （ACDE）。承包人在保证质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施负责修改施工进度计划C.提前竣工所需的追加合同价款D.提前竣工时间 E.发包人应为赶工提供方便的条件4、材料采购合同履行中，关于采购方违约责任的表述，正确的是（AE）。A.逾期付款B.产品的质量缺陷C.提前交付货物D.交货数量与合同不符E.不按合同约定接受货物5、依据FIDIC《施工合同条件》的规定，解决合同争议的程序包括（BCDE）。A.诉讼B?仲裁C.双方协商D.提交工程师决定E.提交争端裁决委员会决定6、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师指示变更的内容包括（ABCE）。A.变更工程量B.详细的变更内容C.变更处理的原则D.变更时间E.变更项目的施工技术要求7、施工索赔按照索赔的目的可以分为（AB）。A.费用索赔B.工期索赔C.合同中默示的索赔D?合同中明示的索赔E.工程变更索赔8、依据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，关于因不可抗力事件导致损失的说法，错误的是（AE）。A.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担 B.工程所需清理、修复费用，由发包人承担C?因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担D.延误的工期相应顺延 E.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担9、建设工程施工合同履行过程中，发生合同争议时，应按下列程序解决的是 （ABE）。A.双方协商和解解决 B.达不成一致时请第三方调解解决C. 达不成一致时请求和解 D.调解不成，则需通过法院最终解决调解不成，则需通过仲裁或诉讼最终解决10、依据FIDIC《施工合同条件》，施工合同履行过程中，承包商的质量责任主要包括 （ABCE）。A.不合格材料的重复检验费用 B.折价接收部分有缺陷工程C. 承包商没有改正忽视质量的错误行为 D.提供不合理的技术服务 E.不合格工程的重复检验费用11、依据FIDIC《施工合同条件》，最终结算的合同价可能与中标函中注明的接受的合同款额不一定相等，究其原因，涉及（ABCE）等方面因素的影响。A.合同类型特点B.可调价合同C.承包商的质量责任D.包含在合同价格之内的保留金E.发生应由业主承担责任的事件12、要使索赔得到公平合理的解决，监理人在工作中必须注意的原则包括（ABCD）。A.公平合理地处理索赔B.及时作出决定和处理索赔C.尽可能通过协商达成一致D.诚实信用E.尽可能通过仲裁解决索赔13、可以产生委托代理关系的基础关系包括（AC）。A.监护关系B.委托合同关系C.合伙合同关系D.劳动合同关系E.工作隶属关系14、当事人以自己所有的房屋提供抵押的，办理抵押物登记时，应当向登记部门提供（BCD）。A.房屋买卖合同B.主合同C.抵押合同D.房屋产权证书E.房屋钥匙15、工程投保建筑工程一切险后，如果因（BCD）原因导致被保险人受到损害时，保险公司负责赔偿。A.地震 B.地面沉陷 C.施工机械制动失灵造成的损失D.施工现场邻近建筑物的火灾 E.领有公共运输行驶执照的运输汽车在工地被砸坏16、法人应当具备的条件包括 （ABDE）。A.能够独立承担民事责任 B.依法成立 C.有3名以上高级管理人员D.有必要的财产或经费 E.有自己的名称山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第一套）一、单项选择题1、经济合同当事人发生争议，依法确定仲裁机构时，应实行 （C）。A.申请人指定的仲裁机构 B.合同管理机关指定的仲裁机构C.当事人双方共同商定的仲裁机构D.有地域管辖权的仲裁机构2、经济合同是特定的主体在平等基础上共同作出的（C）。A.民事行为B.经济行为C.法律行为D.行政行为3、某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于（D）。A.法定代理B.表见代理C.指定代理D?委托代理4、当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自（B）起生效。A.签订之日B.登记之日C.担保之日D.清偿之日5、质权是一种约定的担保物权，以（A）为特征。A.转移占有B.约定保证期间C.债权人优先受偿D.转让办理登记6、某采购员受A企业授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A企业公章的空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，则（D）。A.合同无效，由采购员向B公司进行赔偿B.合同有效，但货款应由采购员承担C.合同无效，A企业可能退货D.合同有效，货款应由A企业支付7、下列合同内容中，（C）是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。A.质量 B.数量C.标的 D.价款或者报酬8、材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是采购方行使的 （B）。A.不安抗辩权

B.同时履行抗辩权

C.后履行抗辩权

D.合同中止履行的抗辩权9、执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价下降时，交付标的物后的结算

应按照（A）执行。A.新价格

B.市场价

C.原价格

D.双方协商的价格10、某建设工程物资采购合同，供货方收取采购方定金为

8万元，由于供货方违约，按合同约定的违约金为

20万元，则供货方应支付

（C）万元的违约金。A.

8

B.16

C.20

D.2811、 依据《建设工程监理合同（示范文本）》（ GF-2012-0202 ）规定，关于委托人义务，下列说法中正确的是（D）。A.在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密B.对建设工程有关事项和工程设计提出建议C.负责合同的协调管理工作D.在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料12、招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察，其费用（B）。A.由招标人承担B.由投标人承担C.由双方平均分配D.由双方协商解决13、公开招标和邀请招标均应举行开标会议，应由（A）主持。A.招标人B.投标人C.招标监督机构D.监理工程师14、在开标时，如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封，则应（C）。A.将其退还投标人进行密封B.进入初评阶段后确定为无效投标文件C.作为无效投标文件，不再进入评标D.在详评阶段将其确定为无效投标文件15、对招标文件的响应存在的细微偏差的投标文件（C）。A.归入无效投标书B.不再进入详评C.仍属于有效投标书D.予以淘汰16、某招标项目的评标采用评标价法，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠18万元。某投标人报价800万元，工期提前1个月，若只考虑工期因素，则其评标价应为（C）万元。A.818B.800C.782D.70017、建设工程设计合同的履行中，设计的 （C）是工程发挥预期效益的基本保障，发包人不应严重背离合理设计周期的规律，强迫设计人不合理地缩短设计周期的时间。A.进度 B.依据C.质量 D.计划18、依据《建设工程设计合冋（示范文本）》，设计合冋经 （C）生效。A.双方当事人抵押物登记后 B.双方当事人签字盖章后C.双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后 D.双方当事人签字后19、施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工的，应在不迟于协议书约定的开工日期前 （A）天，以书面形式向监理工程师提出延期开工的理由和要求。A.

7

B.14

C.24D.4820、按照施工合同范本通用条款的规定，

（D）原因造成的工期延误，经监理工程师确认后工期不予顺延。A.不可抗力

B.设计变更和工程量增加发包人不能按专用条款的约定提供开工条件D.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 6小时21、施工合同示范文本规定，投料试车工作为工程竣工验收后的带负荷试车，试车组织和试车工作由

（B）负责。A.监理人

B.发包人

C.承包人

D.设计人22、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人采购的材料设备与约定不符时，承包人应在监理工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，由此发生的费用应 （B）。A.由承包人承担，并顺延工期 B.由承包人承担，工期不予顺延C.由发包人承担，工期不予顺延 D.由发包人承担，并顺延工期23、依据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列选项中属于承包人义务的是

（C）。A.组织图纸会审和设计交底

B.开通施工场地与城乡公共道路的通道C.提供工程进度计划及相应进度统计报表

D?办理施工许可证24、设计合同履行过程中，为了保证建设工程的质量， （A）应按合同约定参加工程验收工作。A.设计人B.监理人C.发包人D.承包人25、依据《建设工程施工合同（示范文本）》，因不可抗力事件导致的工程本身的损害以及运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损失，由 （B）承担。A.承包人 B.发包人C.承包人和发包人共同 D.施工场地保管员26、建设工程材料采购合同的履行中，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，采购方接收后发现数量有误，若属于交货前出现的问题，应由 （B）负责。A.采购方 B.供货方C.运输部门 D.保管部门27、依据FIDIC《施工合同条件》的规定，因工程师的原因导致实际进度与计划进度不符，则承包人（D）。A.有权对修改进度计划的工作要求额外支付 B?可以要求工期顺延C.可以要求补偿费用 D.无权对修改进度计划的工作要求额外支付28、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人的 （D）要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门 的文字叙述，但可以根据合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。A.明示索赔

B.工程变更索赔

C.工程延误索赔

D.默示索赔29、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的

（D）天内向监理人递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。A.

7

B.14

C.21

D.2830、某施工合同，在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同， 此时合同（）。A.成立 B.未成立 C.无效D.效力待定31、典型的从合同是（B）。A.融资租赁合同 B.担保合同C.赠与合同D.借款合同32、依据《合同法》的规定，一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同属于 （D）。A.效力待定合同 B.可撤销合同 C.可变更合同 D.无效合同33、设立（C）的目的在于预防合同成立后因情况发生变化而损害合同另一方的利益。A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.合同中止履行的抗辩权34、投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求，则应

（B）。A.作为无效投标文件

B.在初评阶段淘汰

C.返还投标人进行修改

D.在详评阶段淘汰二、多项选择题1、合同约定应当先履行债务的当事人，当对方 （BCD），可以中止履行合同。A.经营状况不理想 B.转移财产，逃避债务 C.丧失商业信誉D.抽逃资金、逃避债务 E.丧失履行能力2、按照施工合同文本的规定，发包人的工作包括 （ABD）等。A.办理土地征用

B.办理施工许可证

C.提供工程进度计划D.提供施工场地的工程地质资料

E.按工程需要提供非夜间施工使用的照明3、《建设工程施工合同（示范文本）》由

（BC）组成。A.建设工程施工合同条件 B.建设工程施工合同通用合同条款C.建设工程施工合同专用合同条款

D.建设工程施工合同使用说明

E.建设工程施工合同协议书4、按照施工合同文本的规定，监理人发布变更通知的范围应限于

（BCD）等方面。A.删减部分合同规定工作内容交给其他承包人完成 B.更改部分工程的位置和尺寸C.增加部分合同中约定的工程量 D.为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序要求承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械完成新增加的工程5、按照施工合同文本的规定，应当由发包人承担的费用有（ABD）。A.购买约定使用的国内标准的费用B?购买约定使用的国外标准的费用C.承包人需增加图纸套数的复制费用D.图纸的保密措施费用E.修改施工进度计划的费用6、《合同法》规定，（CDE）的合同均属无效合同。A.因重大误解而订立B.订立合同时显失公平C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益E.恶意串通，损害集体利益7、《招标投标法》规定，关于必须采用招标方式选择承包单位的建设项目，下列说法中正确的是（BCDE）。A.涉及国家安全、国家秘密的工程项目 B.国家投资、融资的项目大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目D.使用外国政府贷款、援助资金的项目 E.使用国际组织的项目8、《合同法》规定的承担违约责任的方式有（ABCE）。A.采取补救措施B.继续履行C.支付违约金D.终止履行E.赔偿损失9、合同发生纠纷时，当事人应首先考虑通过和解解决纠纷，因为和解解决的优点是（ACE）。A.有利于和解协议的执行 B.双方当事人均受和解协议的约束 C.简便易行，能经济、及时地解决纠纷是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行10、《招标投标法》规定，对招标人的招标能力要求，下列说法中正确的是

（ACDE

）。A.有编制招标文件的能力D.有审查投标单位资质的能力

B.具有自己的场所C.有组织开标、评标、定标的能力E.有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员11、鉴于建设工程监理招标标的特殊性，其特点主要有（BCE）。A.邀请投标人较多B.一般采用邀请招标C.招标的宗旨是对监理单位能力的选择D.报价在选择中居主要地位E.邀请数量以3?5家为宜12、在材料采购合同的交货检验中，属于经验鉴别法的有（ABC）。A.手触B.目测C.常用的检测工具量测D.拉伸试验E.压缩试验13、《建设工程质量管理条例》规定， （BCD）的最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。A.屋面防水工程 B.基础设施工程 C.房屋建筑的地基基础工程D.房屋建筑的主体工程 E.设备安装和装修工程山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第二套）一、单项选择题1、合同法对合同纠纷解决的规定是 （B）。A.只能通过诉讼解决 B.调解、仲裁、诉讼可以任选C.只能通过仲裁解决 D.按照调解-仲裁-诉讼的步骤依次进行2、某单位采购部门与供货厂商签订了购买建筑设备的合同，此合同法律关系的客体是（A）。A.物B.行为C.智力成果D.组织3、建设工程一切险的除外责任是（C）。A.地面下陷下沉B.雷电、暴雨C.非外力引起的机械或电气装置的本身损失D.被保险人无法控制并造成物质损失的突发性事件4、《合同法》规定，应当先履行合同的一方有可能丧失履行债务能力的行为，则可以（D）。A.撤销合同B.变更合同C.解除合同D.中止合同5、当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，当约定的违约金低于造成的损失时，（C）。A.当事人可以请求人民法院予以适当减少B.当事人可以请求仲裁机构予以适当减少C.当事人可以请求人民法院予以增加D.当事人承受此项损失6、缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是（C）。A.缔约一方受损B.缔约当事人有过错C.合同尚未成立缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系7、《招标投标法》规定，公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的 （C）原则。A.最低价中标、公正和公开 B.公平、最低价中标和公开C.公平、公正和公开 D.公平、公正和最低价中标8、 评标委员会对投标书中的错误加以修正后，请该投标书的投标授权人予以签字确认，如果投标人拒绝 签字，则（D）。A.投标继续生效 B.返还投标保证金 C?默认为投标人同意其修改 D.没收投标保证金9、当投标文件中的大写金额和小写金额不一致时，应 （B）。A.以小写金额为准 B.以大写金额为准 C.要求投标人重新报价 D.以评标委员会的计算结果为准10、下列可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务的是 （C）。停建后恢复建设的单位工程，承包人发生变更的项目使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目采用专有技术进行勘察、设计或施工的项目大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目11、委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等属于（B）。A.额外监理工作B.附加监理工作C.正常监理工作D.变更监理工作12、某招标项目采用限制合格者数量的合格标准，若某一家放弃投标，则（C）。A.重新进行资格预审B.改变合格标准C.由下一家递补维持预定数量D.减少预定数量13、根据《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），委托人的权利不包括（D。A.授予监理人权限的权利 B.委托监理工程重大事项的决定权C.对其他合同承包人的选定权 D.审核承包人索赔的权利14、建设工程设计合同履行过程中，属于发包人责任的是 （A）。A.保护设计人的知识产权 B.解决施工中出现的设计问题C.对外商的设计资料进行审查 D.保证设计质量15、如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经

（D）批准。A.发包人

B.施工承包人

C.监理人

D.原审批机关16、若某大型设备采用外商供应的设备，则需使用外商提供的制造图纸，

（B）应负责对外商的设计资料进

行审查。A.监理人

B.设计人

C.发包人

D.承包人17、施工合同示范文本规定，根据发包人的委托，在其设计资质允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发生的费用由 （B）承担。A.承包人 B.发包人 C.设计人 D.监理人18、对于发包人供应的村料设备，在到货前 24小时，发包人应以书面形式通知承包人，若发包人不按规定通知承包人验收，发生的损坏费用应由 （B）负责。A.承包人

B.发包人

C.设备保管员

D.设备运输者19、根据《建设工程施工合同

（示范文本）》，发包人供应的材料设备经承包人检验通过后，如果又发现材

料设备有质量问题时，（D）。A.承包人承担发生的费用，相应顺延工期 B.发包人追加合同价款，工期不予顺延C.承包人承担发生的费用，工期不予顺延 D.发包人追加合同价款，相应顺延工期20、材料采购合同履行中，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，采购方接收后发现数量有误，若属于运输过程中发生的问题，由 （C）负责。A.采购方

B.供货方

C.运输部门

D.保管部门21、按《建设工程施工合同 （示范文本）》专用条款约定的数量和要求，承包人向发包人提供在施工现场办

公和生活的房屋及设施，发生的费用由

（B）承担。A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.设计人22、材料采购合同履行中，对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款，而且 对多交货部分，以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由（A）承担。A.供货方 B.采购方 C.运输部门 D.保管部门23、依据FIDIC《施工合同条件》的规定，从基准日起至工程师颁发履约证书日止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险由 （D）承担。A.承包商 B.设计单位 C.采购方 D.业主24、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，对于业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并竣工日。A.业主占用日 B.颁发工程接收证书日 C.实际竣工日 D?合同约定的竣工日25、依据FIDIC《施工合同条件》，合同内约定的工期指承包商在 （B）附录中承诺的竣工时间。A.设计方案 B.投标书 C.施工合同协议书 D.中标通知书26、依据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师对于承包商因施工中遇到文物和古迹提出的索赔A.应计入利润损失补偿 B.只批准其顺延工期，不补偿费用C.只补偿费用，不顺延工期 D.批准其工期和费用补偿27、依据《合同法》， （B）是标的的内在品质和外观形态的综合指标。A.数量 B.质量 C.履行的方式 D.价款或者报酬28、对于建设工程合同的纠纷，由 （D）人民法院管辖。A.合同签订地 B.合同履行地 C.原告住所地 D.工程所在地29、《招标投标法》规定，公开招标方式具有 （D）缺点。A.选择中标人的范围较窄 B.选择面窄C.投标竞争的激烈程度较差 D.招标时间长、费用高30、建设工程招标程序中，投标人研究招标文件和现场考察后，会以书面形式提出某些质疑问题，A.招标人对此可以不予理睬 B.招标人应及时给予口头解答C.招标人需对提问者一人给予解答 D.招标人应及时给予书面解答31、评标委员会在初评时，发现投标文件中的总价金额与单价金额不一致，则应 （B）。

确认（A）为。(D)。A.以总价金额为准 B.以单价金额为准 C.重新进行核算 D.淘汰该投标书32、我国的合同鉴证实行的是 （A），合同鉴证根据双方当事人的申请办理。A.自愿原则B.公平原则C.客观原则D.诚实信用原则33、某项目2011年3月1日确定了中标人，2011年3月8日发出中标通知书，2011年3月12日中标人收到中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（C）。A.2011年3月16日B.2011年3月31日C.2011年4月7日D.2011年4月11日二、多项选择题：1、合同生效应具备的条件有 （ABCD）。A.意思表示真实 B.不违反社会公共利益 C.当事人具有相应的民事行为能力D.当事人具有相应的民事权利能力E.必须发出要约邀请2、依据《合同法》的规定，合同履行的原则包括（CD）。A.公开原则B.公正原则C.全面履行原则D.诚实信用原则E.公平原则3、《合同法》规定，因某种原因合同解除后，贝U(ABDE)。A.尚未履行的，终止履行B.已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状C.合同中结算和清理条款的效力将受到影响D?已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可采取其他补救措施当事人对于已经履行的，有权要求赔偿损失4、《合同法》采用合同形式的不要式原则有 (ACDE)等理由。A.合同本质对合同形式不作要求 B.合同特点对合同形式不作要求C.电子技术对合同形式的影响 D.国际公约要求不应对合同形式进行限制E.市场经济要求不应对合同形式进行限制5、依据工程特点和现场条件划分合同包的工作范围时，主要应考虑的影响因素包括 (CDE)。A.对经济效益的影响 B.对国家政策的影响 C.施工现场条件D.对工程总投资影响 E.施工内容的专业要求6、《招标投标法》规定的招标方式中，邀请招标具有的优点有 (BCD)。A.可在较广的范围内选择中标人 B.节约招标费用和节省时间C.减小了合同履行过程中承包方违约的风险 D.不需要发布招标公告和设置资格预审程序有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施7、关于监理人的责任限度的表述，正确的是 (ABC)。监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职的责任C.监理人不对第三方违反合同规定的质量要求和完工 (交图、交货)时限承担责任D.监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工 (交图、交货)时限承担连带责任监理人在责任期内，如果因重大过失而造成委托人经济损失的，要承担委托人全部损失的赔偿责任8、监理人应完成的监理附加工作主要有 (BDE)。灾害消失后恢复施工前必要的监理准备工作由于委托人原因，承包合同不能按期竣工而必须延长的监理工作时间由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作由于第三方原因，使监理工作增加了工作量委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准9、设计合同履行管理中，按照发生原因的不同，设计工作内容的变更可能涉及的原因是 (ABCE)oA.设计人的工作 B.委托其他设计单位完成的变更C.发包人原因的重大设计变更 D.承包人原因的重大设计变更 E.委托任务范围内的设计变更10、根据《建设工程施工合同 (示范文本)》规定，关于计算当期应支付承包人的工程进度款的款项计算内容的表述，正确的是 (ACE)o经过确认核实的完成工程量对应报价单的相应价格计算应支付的工程款当期应扣回的工程暂列金额根据合同允许调整合同价款原因应补偿承包人的款项和应扣减的款项D.设计变更应调整的合同价款 E.经过监理人批准的发包人索赔款11、设计合同履行中，初步设计阶段中的方案设计的工作主要包括 （CDE）。A.完善选定的方案 B.分专业设计并汇总 C.建筑设计 D.工艺设计 E.进行方案比选12、根据《建设工程施工合同 （示范文本）》通用条款的规定，关于发包人应完成工作的表述，正确的是 (ABCD)。A.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底 B?办理施工许可证C.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作 D.确定水准点与坐标控制点保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定13、建设工程施工合同履行中，投保 （CDE）是转移风险的有效措施。A.第三者责任险 B.机械损坏险 C.建筑工程一切险D.人身意外伤害险 E.安装工程一切险山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第三套）一、单项选择题1、在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款 （B）。A.有效 B.无效 C.经公证后有效 D.被拒绝后无效2、仲裁委员会作出裁决后，一方当事人不履行时，另一方当事人可以 （D）。A.向其他仲裁委员会申请仲裁 B.向该仲裁委员会申请执行C.向有管辖权的人民法院起诉 D.向有管辖权的人民法院申请执行3、债务人决定将合同中的义务转让给第三人时， （A）。A.应当经债权人同意B.无需经债权人同意，但应通知债权人C.无需经债权人同意，但应办理公证手续D.无需经债权人同意，也无需通知债权人4、在建设工程中涉及的代理主要是（A）。A.委托代理B.指定代理C.法定代理D.表见代理5、建设工程勘察合同法律关系的客体是（A）。A.行为B.智力成果C.物D.财6、有关要约邀请的表述，不正确的是（C）。A.要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示 B.商业广告的内容符合要约规定的，视为要约C.要约邀请是合同成立过程中的必经过程 D.要约邀请是当事人订立合同的预备行为7、《合同法》规定，要约 （C）生效。A.到达受要约人前 B.通知发出时C.到达受要约人时 D.双方签字时8、缔约过失责任是针对合同 （D）应当承担的责任。A.补签后成立 B.已经成立 C.登记备案后成立 D.尚未成立9、有关合同鉴证，下列说法中错误的是 （B）。经过鉴证审查，可以使合同的内容更加完备，预防和减少合同纠纷合同鉴证由市级以上工商行政管理机关办理C?合同经审查符合要求的，可以予以鉴证D.合同鉴证可以到合同签订地、合同履行地工商行政管理机关办理10、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行 使的（A）。A.先履行抗辩权 B.后履行抗辩权 C.不安抗辩权 D?同时履行抗辩权11、口头合同的生效时间为 （C）。A.当事人双方签字时

B.当事人已履行部分义务

C.受要约人承诺时

D.当事人已履行全部义务12、建筑造型有特殊要求的设计项目宜采用

（B）的方式发包建设任务。A.公开招标

B.直接委托发包

C.邀请招标

D.内部定标13、当投标人对现场考察后向招标人提出质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时， 应以（A）为准。A.书面回函解答 B.招标文件规定 C.现场考察时招标人口头解释 D.仲裁机构裁定14、合同公证一般实行 （B）原则。A.公平公证 B.自愿公证 C.客观公证 D.合法公证15、开标时，若投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认，则应 （C）。A.在初评阶段予以淘汰 B.在详评阶段予以淘汰C.作为无效投标，不再进入评标 D.返回投标人要求其修改后再进入评标16、对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素不包括 （A）。A.投标报价是否最低 B.设计方案优劣 C.投入、产出经济效益比较 D.设计进度快慢17、下列属于单务合同的是 （A）。A.赠与合同 B.仓储合同 C.行纪合同 D.运输合同18、《建设工程监理合同（示范文本）》（ GF-2012-0202 ）规定，监理人在应当获得监理酬金之日起 （D）日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释，监理人可向委托人发出终止合同通知。A.5B.14C.28D.5619、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，固定价格合同的价款并不是绝对不可调整，而是约定范围内 的风险由（B）承担。A.发包人B.承包人C.设计人D.监理人20、依据《建设工程施工合同（示范文本）》，因设计变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失由 (C)。A.承包人承担，延误的工期不应顺延 B.承包人承担，延误的工期相应顺延C.发包人承担，延误的工期相应顺延 D.发包人承担，延误的工期不应顺延21、目前很多工程采用包工部分包料承包的合同，主材经常采用由 （A）提供的方式