服务合同模板集合8篇

有关服务合同模板集合8篇服务合同篇1合同编号：甲方：乙方：日期：说明：双方谨就甲方向乙方购买套装软件，配套服务产品以及配套外购品签订本合同。并对双方的权利义务规定如下：一、甲方的权利和义务1.甲方付款方式：1甲方于签约时，以支票或转账方式支付乙方价款总额的%为定金。1甲方须于乙方在交货后三天内，以支票或转账方式支付乙方剩余价款，即总额的%。.甲方不得对标的物实施销售、发行、转让、复制、出租、赠与、提供、抄袭、反汇编、破译及修改等任何侵权行为。合约所列的系统软件、工具软件及应用软件的一切著作权归属著作人或其指定的被授权人所有。.甲方应提供测试所需要的资料及硬件设备，并备妥磁盘、磁带、连续报表等消耗品二、乙方的权利和义务.自有品的交货：乙方负责提供应用软件光盘一张及操作手册一套。乙方保证所提供的标的物完全符合订购商品的规格，绝无灭失或减少其通常的效用。标的物的规格、数量如不符或有瑕疵，乙方同意于维护期间内修复或更换为无瑕疵的同样功能的产品。.外购品的交货：货到后，甲方应立即对货物的产地、名称、规格、型号、数量、包装、外观进行验收。如符合本合同约定的，买方应当立即签收，如发现不符合合同约定的,买方应在货到后七日内，以书面形式向乙方提出。否则，视为对乙方交付的外购产品验收合格。.使用权的转移：本订购单标的物的使用权，自乙方交付时转移于甲方;但前提条件是甲方已向乙方付清本订购单及相关附件所规定的全部款项，否则本订购单标的物的使用权依然属于乙方。三、乙方的售后工作项目及说明.管理系统安装集成服务：检查甲方的硬件及网络环境，确定其环境可顺利安装并执行神州数码管理软件后，安装甲方所购买的神州数码计算机管理应用套装软件及其配套与捆绑软件（如数据库、远程遥控软件..等），并确认安装后的系统与甲方整体硬件及网络环境顺利兼容并可顺利执行。.管理系统实施服务：系统参数设定、基本数据建立说明、编码原则说明、基本数据收集字段建议、bom分阶原则说明、已完成的基本数据查核、依客户需求教导交易单据的操作作业、期初开账数据说明、期初余额录入教导、开账数据查核、期初开账数据报表查核、已完成的交易数据查核、管理报表运用建议、月结流程说明、客户问题释疑。.管理系统驻点培训服务：培训所需电脑设备除讲师外，其余由客户提供。.管理系统上线服务：系统功能疑难说明、用户操作问题解决、数据错误问题查核、协助基础数据遗漏或错误的检查、协助增加用户端的安装。.说明：.乙方提供本合同约定的所有服务时间，以双方共同约定的时间为准，但该服务时间必须为乙方正常工作时间（星期例假日及其他法定节假日除外）o每天工时（含交通时数）8小时。交通时间纳入服务时间计费，服务时间内的食宿费用由甲方支付。四、本合同的生效变更和取消.本合同自双方授权代表签署并由甲方的定金兑现日起生效。.甲方在合同生效后如无不可抗力的理由要求变更或取消本合同的全部或部分订货时，则已付给乙方的定金不予退还。如该项标的物系乙方为甲方特别订购或制作者，则甲方在支付给乙方全额货款后，方可解约。.乙方于合同生效后如无不可抗力的理由未能依甲方所订购标的物的规格交货时，则应退还甲方已付予乙方的定金。五、违约责任.如甲方逾期付款，其应自超过约定期限第十日起每日向乙方支付逾期所涉金额千分之一的违约金；如违约金总额超过所涉金额的百分之十，乙方即有权解除本合同，且有权要求甲方支付全部货款。.如甲方于合同生效后违反本订购单第一条第2款，则视为甲方根本性违约，甲方除承担根本性违约责任外（包括被取消套装软件的使用许可，返还套装软件及全部相关资料，并配合乙方删除、卸载已安装的套装软件等），还应另行按本订购单中套装软件价款总额的100倍向乙方支付惩罚性违约金;若该违约金不足以弥补乙方的损失，甲方还应补足差额。.如乙方逾期交货，其应自超过约定期限第十日起每日向甲方支付逾期所涉金额千分之一的违约金；如违约金总额超过所涉金额的百分之十，甲方即有权解除本合同且有权要求乙方退回已付款项。六、争议解决因本订购单所产生的一切争议，经双方协商不成的，应将该争议提交省仲裁委员会，按其现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。七、套装软件的模块规格，配套服务内容和外购品见《附件》甲方：乙方：服务合同篇2甲方：地址：乙方：地址：合同签订地：大连市xx区甲乙双方在平等自愿的基础上，经协商一致，同意按照下面的条款和条件签订本合同。一、定义本合同中的下列术语应解释为：“合同”系指本合同，包括所有的附件、补充合同和构成本合同的其它文件。“合同价款”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款，包括按照合同做出的调整。L3“会务服务”系指根据本合同约定，乙方向甲方提供会务策划、组织、执行等服务，包括但不限于会务接待、印制会务文件、场地布辂、参会人员接送用车、餐饮、住宿等相关工作。1.4“工作日”系指除政府有关部门对外公布的法定节假日及休息日之外的任何一日。二、服务内容甲方委托乙方为甲方年月日于大连项目启动会提供会务服务，包括：会议场地提供、布谿等工作；2.1.2会议期间参会人员、音响、演出、饮用水、宣传品等用品的提供；2.1.3其他应由乙方负责提供的服务；2.2具体服务内容及服务标准详见附件一《路演流程》及《价格清单》。三、合同价款本合同项下甲方向乙方支付的合同价款详见附件《价格清单》，分项价格应根据具体服务项目列明。合同价款最高不超过人民币元（大写）（以下简称“预算上限合同价款已经包括下列费用、支出，乙方不得额外要求甲方承担任何其他费用：乙方根据本合同约定提供会务服务所需的服务费、制作费等费用；3.2.2乙方根据本合同约定提供会务服务垫付或代付的一切费用，提供甲方会务所需的用品、设备及人员的费用、税金等；3.2.3除非另有约定，分项价格均包括乙方履行本合同该项服务不可或缺的所有附带工作，不论合同中是否提及，也不论其在签订合同时是否可以预料到；3.2.4乙方根据现行税法应支付的税款；3.2.5乙方根据本合同约定提供会务服务所需的一切其他费用以及其他根据本合同应由乙方承担的费用。3.3双方同意，本合同项下价款根据实际发生的服务项目据实结算，如甲方实际开支没有达到预算上限数额，则按甲方确认的实际发生数额支付相关费用；如实际发生数额超过预算上限，双方根据本合同第3.4条另行签订补充合同。3.4本合同签订后，若甲方确认需要调整本合同及其附件约定的服务或者增加服务项目，按附件《价格清单》对应服务项目价格进行结算。附件《价格清单》未列明的服务项目及其价格，应在实际支出前经甲方书面确认，否则由此导致的费用由乙方承担。因服务调整或增加导致合同价款可能超过预算上限的，乙方应当在调整或增加时立即通知甲方，并与甲方另行签订补充合同。四、付款方式本合同项下会议结束，甲方确认乙方所提供的服务已全部履行完毕，且符合甲方要求，乙方向甲方提供实际发生的费用清单等相关材料，经甲方确认后，根据本合同第3.3条之规定，按实际发生数额向乙方支付相关费用。上述款项在甲方收到乙方合格等额发票以及甲方认可的会务活动费用清单后7个工作日内，以银行转账的方式向乙方支付。乙方账户信息如下：账户名称：开户银行：账号：五、双方权利与义务5.1甲方权利义务本次会议的时间、地点及其它会务日程安排等相应事宜由甲方确定。甲方有权对乙方提供的服务进行监督，并要求乙方对不符合甲方要求的部分进行纠正。本合同项下会议涉及甲方的所有标识、商标、公司名称、宣传文字等内容须经甲方最终确认才可正式发布。若甲方需要对会议日程、会务服务方案进行调整，甲方应以书面形式提前告知乙方。乙方按本合同的约定履行全部合同义务后，甲方按合同约定的时间、方式向乙方支付服务款项。5.2乙方权利与义务乙方应事先向甲方提供会务及服务费用价格清单经甲方确认，并按照甲方确认的会务安排，严格按照合同约定的时间和要求开展和完成相应会务服务工作。服务标准不得低于国家、行业相关标准。具体内容如本合同附件所示。5.2.2乙方应根据本合同约定，合法、诚信地完成本合同项下的义务。如因客观实际情况，须对服务内容进行调整的，应至少提前5个工作日向甲方提出书面申请，并在得到甲方书面同意后方可进行调整。5.2.3因甲方原因需对服务内容进行调整的，乙方应配合甲方根据实际需要进行调整。5.2.4乙方为产品展演提供或乙方设计、制作的标识、创意、文宣等内容，须经甲方书面确认后，方可实施。乙方保证其自行设计、制作的或其所提供的他人设计、制作的标示、创意、文宣等内容均不会侵犯本合同以外其他方的合法权益，包括但不限于人身权、财产权、肖像权、知识产权等。如由于乙方违反本条保证导致第三方提出侵权、索赔、指控或相关主张，乙方应当及时、妥善处理，积极与该第三方交涉并承担因此产生的一切费用（包括但不限于诉讼费、调查费、律师费、差旅费等合理开支）；由此产生侵权责任的，由乙方承担；造成甲方损失的，乙方还需向甲方承担全部赔偿责任。乙方在履行本合同过程中的一切工作成果的知识产权均归甲方所有，且未经甲方书面同意，乙方不得将上述知识产权以及其他甲方资料用于本协议以外的用途。会务服务内容超出本合同或本合同附件约定事项的，乙方应在实际费用支出前得到甲方书面确认，否则由此产生的费用由乙方自行承担。未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的,全部或部分义务分包或转包于其他任何第三方。六、保密6.1甲方根据本合同向乙方提供的包括但不限于有关商业、营销、技术、图纸等信息或文件以及甲方参会人员的各种信息等统称为保密信息。6.2乙方应保证乙方及其雇员对于本合同以及在本合同的签订、履行过程中所获知的甲方的保密信息，负有保密义务，未经甲方事先书面许可，不得以任何方式向第三人泄漏和公开，也不得用于履行本合同之外的其他目的。否则，因此给甲方造成任何损失的，乙方应承担一切赔偿责任。6.3本条所述保密义务对乙方持续有效，不因本合同的终止而终止。七、不可抗力7.1双方中任何一方遭遇中国法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，受不可抗力影响的一方应当采取积极的补救措施，以使合同的另一方的损失减至最低程度。7.2受事件影响的一方应在不可抗力的事件发生后及时以书面形式通知另一方，并在事件发生后7个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。7.3不可抗力致使合同的某些内容有变更必要的，双方可通过协商达成进一步履行合同的协议。八、违约责任任何一方违反本合同项下的任意条款，均被视为违约。违约方应采取切实可行的措施纠正其违约行为，并应承担因自己的违约行为而给守约方造成的所有损失。九、争议解决因本合同履行所产生的争议，通过双方友好协商解决。协商不成的，任意一方有权向合同签订地法院提起诉讼。十、合同生效及其他10.1对本合同的任何变更、修改须经双方协商一致，并签署书面补充协议予以确认，并作为本合同的一部分。10.2本合同经双方法定代表人或授权代表签署并加盖单位公章（或合同专用章）后生效，至双方权利义务履行完毕之日终止。10.3本合同一式两份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。10.4附件是本合同的一部分，与正文具有同等法律效力。甲方：乙方：（章）（章）授权代表：授权代表：年月日年月日服务合同篇3甲方：乙方：甲方在年在陕西省延安市延川县发生交通事故，诉被告中国人民财产保险股份有限公司榆林支公司、陕西伟华集团、等交通事故人身损害赔偿纠纷一案，特委托乙方律师全权代理（赋予特别授权）。甲方与乙方经过充分协商，在平等自愿的基础上，本着诚实信用的原则，依据《合同法》有关规定并参照行业惯例，达成如下代理协议，以共同遵守。一、律师作为甲方的代理人。其在调解、审理、执行程序中的代理权限为：1、代为与对方当事人进行协商、谈判，并设法达成实现债权的结果；2、代为起诉、递交和签收法律文书，收集相关证据；3、代为追加、变更被告和第三人；4、代为申请回避和控告；5、代为参加诉讼，陈述事实和理由，出示证据、质证和辩论；6、代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解•、调解,提出上诉。7、代为申请执行，代为接收法院执行回来的钱物、包括代为从法院领取现金、支票等款项。8、其他委托人授予的权利。二、甲方必须向乙方律师提供全部与该案件有关的资料并保证其真实性。甲方提供虚假证据和资料导致出现不利于甲方的结果，乙方不承担任何责任，甲方依约支付相应的费用。乙方如发现甲方弄虚作假，乙方有权终止代理。甲方委托乙方所办理事项不得另行委托第三方办理。案件需要财产保全时，担保物由甲方提供。三、乙方律师应当充分应用法律专业知识，按照法律规定，认真完成本案代理活动中的各项工作，依法维护甲方的合法权益。乙方律师对甲方了解本案进展情况和案件结果的要求，应当尽快给予答复。乙方律师处理本案而取得的现实债权，应当及时转交给甲方，但有权从中扣除约定的费用（包括代为垫付的医疗费、诉讼费、差旅费、案件协调费、以及本协议约定的律师代理费）。四、因甲方仍在医院接受治疗，经济困难，无力担负医疗费用，特向乙方申请垫付，乙方同意为其垫付，由甲方为乙方出具借条，利息按同期人民银行贷款利率的4倍计算，计算至甲方实际还款之日；甲方同意并接受（具体金额以借条为准）。甲方承诺从收回赔偿款优先扣除。五、本案诉讼请求标的以法院判决书判定赔偿金额为准。甲方负责为乙方垫付诉讼有关的一切费用（包括前期垫付医疗费、诉讼费、鉴定费、差旅费、案件协调费用），到时乙方按从对方或法院实际收回金额的30%收取案件代理费（如收回10000元，律师代理费为3000元）、和为乙方在诉讼中代为前期垫付的医疗费、鉴定费、差旅费、诉讼费、案件协调费用等一切费用，在案件进展过程中按照各次回款数额分次结清。如收回实物，按法院执行庭核定的实物金额30%的比例收取甲方代理费。甲方在收取款项（或实物）的同时，向乙方支付代理费；甲方不支付代理费的，乙方可从收回甲方的款项中扣除或对实物行使留置权。甲方拖欠代理费的，应当向乙方及时支付代理费，并自愿向乙方承担20万元的违约金。六、诉讼过程中，未经甲方、乙方协商一致，甲方另行委托他人代理、单独撤诉、单独与被告方自行和解或擅自解除双方风险代理合同，视为乙方完成代理任务，甲方应按照第四条约定诉讼请求的数额和约定代理费比例向乙方支付代理费。拖欠代理费用的，每日按应付代理费的千分之二向乙方支付违约金。七、乙方律师代理案件的所付出的劳动，不仅体现在时间及体力上的消耗，更体现为对其知识和技能的运用。其表现形式包括但不限于根据有关法律对案件事实的分析意见，对相关法律的诠释及对案件处理在程序上或实体上最佳渠道及方案的选择。八、发生争议应按诚信、公平、合理原则处理，发生争议的由乙方所在地人民法院管辖处理。双方有互为对方保密的义务，任何一方不得将争议诉至媒体。九、双方提倡使用书面方式，口头行为不具有对抗书面材料的效力。十、风险提示：以下风险可能导致败诉、案件久拖不决、无法执行等不利后果。L个别案件审理中存在的司法不公、司法效率低下、滥用裁量权；.被告（第三人）丧失清偿能力或下落不明；.被申请人无财产或无足够的财产可供执行；.不提供或不充分提供证据或者提供虚假证据或者不提供原始证据或超过举证时限提供证据。甲方应当认真阅读本“风险提示”并充分预测可能出现的各种风险。因不可归责于乙方的事由导致风险出现的，乙方不承担法律责任。十一、合同的有效期限，自合同签订之日起至法院的判决书、裁定书或调解书发生法律效力之日并全部收回钱物止。本案终结后，如甲方继续委托乙方申诉等，双方应另行订立合同。甲方（签字或盖章）：年月日乙方：年月日服务合同篇4甲乙双方本着互相尊重、精诚合作、互惠互利的原则，现就甲方委托乙方在乙方的网站上刊发广告的服务合作业务，经过友好协商，达成以下合同条款。一、乙方有义务按照甲方的要求在下述版面、位置、篇幅和设计效果向甲方提供全方位的广告刊登服务刊登位置：刊登面积刊登期限：年月日至年月日客户要求：合同金额二、广告以简明醒目为宜，突出宣传效果，由甲方提供广告的原稿，由乙方代做具体美工设计，完成制稿，不另收费。三、根据《广告法》的要求，规范广告行为以防虚假广告，请甲方在签定合同时出具客户营业执照复印件。对广告上刊有“获奖、优质、商标、鉴定、专利、生产许可证”等字样的，应提交有关证明的复印件。四、为保证广告能按时刊登，甲方应在签署本合同之日起，在广告刊登前前天，将所需资料寄到乙方，否则乙方有权对刊登期限作出调整。五、甲方向乙方索取“广告合同”后，按要求填写一式二份，盖章后一并寄回或传真至乙方，待乙方盖章后，即向甲方返回合同一份。六、凡在本网站刊登广告的客户，本网站将免费为客户向用户宣传、咨询客户的产品及相关服务。七、关于付款方式，在本合同签署之日起一周内甲方将广告费用支付给乙方。本合同自签字日起生效，双方各执一份，具有法律效应甲方（盖章）：代表（签字）：年一月一日乙方（盖章）：代表（签字）：年一月一日服务合同篇5甲方：乙方：衢州快马跑腿家政服务有限公司甲乙双方本着互惠互利、真诚合作、共同发展的原则，经友好协商，就甲方委托衢州快马跑腿家政服务有限公司（以下简称“快马跑腿”）事宜达成合同如下：第一条总则根据国家有关法律、法规规定就乙方为甲方提供配送服务事宜，甲乙双方经过友好协商，签订本合同，确立合作关系，明确双方的权利、义务，并共同遵守执行。第二条合同有效期本合同自20—年一月—日起日20—年—月—日止。。第三条配送责任期乙方的配送责任期是指从甲方货物装上乙方提货车辆开始至货物到达甲方指定收货地点生杉追街付去栈踩嘶蚱湮托收货人签收完毕止。第四条、配送范围、价格、送达时限1.配送范围、价格、及送达时限一览表见附件2。第五条、争议解决方式双方合作过程中如发生争议1、甲方未按约定的时间和要求备好货物，货物晚点责任由甲方承担，甲方应赔偿乙方因此而受到的损失；2、货物到达后无人收货或拒绝收货，造成的货物破损、丢失和晚到责任由甲方承担。甲方应承担货物到达后无人收货或拒绝收货所产生的仓储和保管费用。3、对于甲方自行包装货物，因包装不当造成的损失或在交接时货物外包装完好而内装货物毁损、短少或灭失的损失由甲方承担；4、因甲方指定的收货人迟延或拒绝收货所造成的损失由甲方承担；5、甲方自行配备货物押运人员的，货物一切风险由甲方承担。6、由于甲方错误提供收货人地址、收货人姓名或联系电话等信息，导致货物运送延误等损失，甲方承担责任。7、甲方因下列过错，造成人员伤亡和设备损坏的，甲方承担赔偿责任：(1)在委托的货物中故意夹带危险货物品和其它易腐蚀、易污染货物以及禁、限运货物等行为；(2)当收货人收货签收后，该货物的灭失、短少、变质、污染、损坏等一切风险随之转移到收货人处，乙方不再承担责任。因收货人迟延或拒绝收货物的，一切风险自合同约定应收货时间起转移。8、甲方认为货物没有正确、完好送达收货人的，应在工作单记载应收货之日起10日内向乙方提出，否则视为货物已完好送到并正常签收且乙方已正确履行了合同义务。第六条、其它1、因不可抗力，双方互不承担责任；2、因货物的自然属性合理损耗或性质变化，乙方不承担责任；3、合同期内任何一方不得擅自变更或解除。如确有特殊原因不能继续履行或需变更时，需经双方同意，要变更或解除必须提前一个月与对方协商，双方达成一致方可变更；4、由于不可抗力事故直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时，遇不可抗力事故的一方，应立即将事故情况书面通知对方。并提供事故详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由及相关证明，由双方按照事故对履行合同的影响程度协调解决是解除合同，或部分免除履行合同的责任，或延期履行合同；5、变更或解除运输合同，应当以书面形式提出或答复。第七条、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，任何一方均可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。第八条、其他未尽事宜，双方可另行协商，达成的协议作为本合同的附件，附件与本合同具有同等法律效力第九条为方便执行本合同，在合同签订后日内，甲方需以书面委托形式向乙方指定执行本合同的实际负责人如发货人、费用核算人等。如有变更，需在变更前5日内向乙方提交书面变更通知书。甲方指定人员的签字既视为甲方行为第十条、本合同文本壹式贰份3方各执壹份n哂型等法律效力。甲方：（盖章）乙方：（盖章）代表：（签字）代表：（签字）年月日服务合同篇6建设单位：，以下简称甲方;设计单位：，以下简称乙方。根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。一、工程名称甲方委托乙方承担工程的设计项目，建筑安装面积为平方米，建设地点在二、甲方义务.在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。三、乙方义务.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在年月日以前，向甲方交付设计文件；其中，设计文件一式份，技术设计文件一式份，施工图设计文件_式份。.乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要；同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。四、设计费甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币元。五、违约责任.甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者，乙方应承担赔偿金。六、其它本合同自年月日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定处理。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。建设单位（甲方）（盖章）：设计单位（乙方）（盖章）：代表人（签字）：代表人（签字）：年月日年月日签订地点：签订地点：服务合同篇7甲方：（委托方）新郎：新娘：乙方：（婚庆单位）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及有关法律法规，结合本次婚礼庆典服务的具体情况，甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，经双方协商一致，签订本合同。第一条婚礼庆典基本情况举行时间：年月日时分举行地点：市区路弄号（饭店）厅婚宴：共桌第二条约定事项各具体项目类别及价款（请在选定的项目前打未选择项目请划去）：总体策划价款：人民币元婚礼主持价款：人民币元婚车使用价款：人民币元化妆服务价款：人民币元纪实摄影价款：人民币元纪实摄像价款：人民币元其他服务项目价款：人民币元各项目的具体约定内容详见相关附件。第三条约定事项的总价款上条选定约定事项的价款总计为人民币（大写）元。第四条付款（一）本合同生效后，甲方应按所选约定事项总价款的3096即人民币元向乙方交纳定金；（二）如选择婚车使用项目，则试妆、婚礼主持人见面、策划完成后付总价款的50%即人民币元;婚礼当天车辆到达验收合格后付总价款的10%即人民币元；如未选择婚车使用项目，则试妆、婚礼主持人见面、策划完成后付总价款的50%即人民币元（三）完成所有服务项目后付清余款总价款的10%即人民币元（四）如需增加服务项目，需另订补充协议，价款及付款方式以补充协议为准；双方所有款项往来均应出具收据，结束后乙方应统一开具发票交甲方。第五条乙方义务乙方应严格遵照本合同的内容，按照双方约定的程序及要求，安全、有效、及时地完成各约定事项。第六条甲方义务甲方应按时支付各约定事项的价款。第七条任一方如单方面无故终止本合同，应按合同总价款的30%即人民币元支付违约金。第八条乙方违反第五条的约定，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方承担由此产生的违约责任，同时根据所造成的实际损失，要求乙方给予赔偿.第九条甲方违反第六条的约定，乙方有权单方面解除合同，并要求甲方承担由此产生的违约责任，同时根据所造成的实际损失，要求甲方给予赔偿。第十条若附件对违约条款及赔偿标准另有具体约定的，从其约定。第十一条不可抗力在本合同有效期内，任何一方对于不可抗力事件所直接造成的延误或不能履行合同义务不需承担责任，但该方应采取必要的措施以减少造成的损失。第十二条合同权利义务的转让乙方如遇不可抗力事件，经甲方同意后，可将本合同中乙方的部分权利和义务转让给第三人，如该转让使甲方遭受损失的，该实际损失应由乙方承担。第十三条争议解决方式合同履行中若发生争议，由双方自行协商解决；或向有关行业组织及消费者权益保护委员会申请调解。当事人不愿协商、调解的或协商、调解不成的，可通过下列方式（请选定的方式前打J,空置内容请划去）：向仲裁机构（名称：）申请仲裁；向人民法院提起诉讼；第十四条合同的未尽事项及变更本合同如有未尽事宜，双方应通过订立书面补充协议进行约定。本合同在履行过程中如需对本合同及附件内容作补充、删减或修改等变更事宜的，须经双方达成书面变更协议，取代其所修正的内容。第十五条合同的生效本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同壹式份，具有同等效力。其中甲、乙双方各执份。本合同附件、补充协议、变更协议为本合同的组成部分,具有同等效力。第十六条合同附件下列附件与第五条的约定相对应（请在需要的项目前打V,空置项目请划去）：附件一：总体策划约定附件二：婚礼主持约定附件三：婚车使用约定附件四：化妆服务约定附件五：摄影服务约定附件六：摄像服务约定附件七：其他服务项目约定附件八：补充约定附件九：服务变更约定口附件十：服务验收单合同附件上均应有甲乙双方的签名及具体签署日期。如企业另有合同附件的，其内容应当包括上列示范合同附件内容。甲方（签章）：乙方（签章）：新郎：婚庆单位：新娘：法定代表人：联系地址：联系地址：联系电话：联系电话：日期：年月日日期：年月服务合同篇8甲方：市农村合作医疗管理委员会办公室乙方：第一章总则第一条根据《市新型农村合作医疗实施办法》第章第条规定，为了保证参加合作医疗的农民享受基本医疗服务，明确双方的权利与义务，按照诚实守信的原则，经平等协商，自愿签订本合同。第二条甲方聘请乙方为市农村合作医疗定点医疗机构，并向参合对象公示，供其自主选择。第三条双方应认真遵守国家的有关规定及《市新型农村合作医疗实施办法》（试行）及有关规定。第四条甲方应及时向乙方提供参合人员名单及相关资料，及时向乙方通报合作医疗政策及管理制度、操作规程的变化情况。第五条乙方所使用的合作医疗管理软件，应与甲方的管理软件相匹配，甲方负责乙方合作医疗计算机管理及操作人员的培训。第二章医疗服务管理第六条乙方应有专门的职能科室和人员负责合作医疗工作，严格执行《省新型农村合作医疗服务规范》，按照医疗机构等级标准为参合农民提供良好的医疗服务，保证服务质量。第七条乙方接诊参合人员时应认真进行身份和证件识别，查看本人合作医疗证、身份证、住院治疗出院时和门诊治疗需核（报）销家庭账户余额的必须在患者本人合作医疗证的相应栏目中作好记录，因乙方工作人员失误出现门诊家庭账户、住院医疗费用结算错误，或因审查不严将非参合对象住院医疗费用列入合作医疗报销范围的，甲方不予支付。第八条乙方为参合人员办理入院时，应按照住院病种目录范围审查，不符合住院标准的，应劝其改为门诊治疗。第九条乙方应热情接待参合患者，不得随意推诿或拒绝参合对象就医和咨询；对急、危、重病和慢性病患者不能因医疗费用过高而将尚未治愈的强行办理出院。第十条甲方应及时协助乙方为参加合作医疗的农民提供政策咨询及其他服务，协调解决参合患者与乙方的矛盾。第十一条乙方应向参合人员公示常规医疗服务项目收费标准和常用药品价格。第十二条《市新型农村合作医疗实施办法》第章第条规定不属合作医疗补偿范围所发生的医疗费用甲方不予支付。第十三条乙方应提高参合患者入院三日确诊率，如一周内仍不能确诊者，应及时向上级医疗机构转诊，同时向甲方报告。第十四条乙方应协助甲方负责参合患者转诊转院，原则上实行逐级转诊。第十五条乙方向参合患者提供超出合作医疗支付范围的医疗服务，需由参合患者自己承担费用时，应征得参合患者本人或其家属同意（由患者或亲属签字认可）O第三章诊疗项目管理第十六条合作医疗基金不予支付项目：（一）医疗服务项目类：.院外会诊费、病历工本费等。.出诊费、检查治疗加急费、点名手术附加费、优质优价费、自请特别护士等特需医疗服务。（二）非疾病治疗项目：.各种美容、健美项目以及非功能性整容、矫形手术等。.各种减肥、增胖、增高项目。.各种预防、保健性的诊疗项目。.各种医疗咨询、医疗鉴定。（三）诊疗设备及医用材料类：.各种自用的保僵?按摩、检查和治疗器械。.眼镜、义肢、助听器等康复性器具。.电子发射断层扫描装置（pet）、电子束ct、眼科准分子激光治疗仪等大型医疗设备进行的检查、治疗等项目超出《某某市新型农村合作医疗实施办法》第某章第某条条规定报销比例以外的。.省物价部门规定不可单独收费的一次性医用材料及非传染性病人的消毒费。（四）治疗项目类：.各类器官或组织移植的器官源或组织源。.除肾脏、心脏瓣膜、角膜、皮肤、血管、骨、骨髓移植外的其它器官或组织移植。.近视眼矫形术。.气功疗法、音乐疗法、保健性的营养疗法、磁疗等辅助性治疗项目。（五）其他：.各种不育（孕）症、性功能障碍的诊疗项目和各种性传播疾病；.各种科研性、临床验证性的诊疗项目。第十七条合作医疗基金不予支付的生活服务项目和服务设施费用：（一）就（转）诊交通费、急救车费；（二）空调费、电视费、电话费、水电费、食品保温箱费、电炉费、电冰箱费、损坏公物赔偿费、打印费；（三）关于陪护费、护工费、洗理费、门诊煎药费、加班费、误餐费；（四）膳食费；（五）文娱活动费以及其他特需生活服务费用。第十八条住院病人不遵守医嘱拒不出院，自医院开出出院通知单后发生的一切费用；挂名住院或不符合住院标淮的医疗费用，甲方不予支付。第十九条治疗期间与患者病情无关的药品、检查、治疗费;处方与病情不符的药品费，甲方不予支付。第二十条未经物价和卫生主管部门批准的医疗机构自定项目、新开展的检查、治疗项目、自制制剂，擅自提高收费标准所发生的一切费用；违反物价政策，超出规定零售价格收取的费用；其他药品，超出规定加成率收取的费