实用的工程合同汇编七篇

第实用的工程合同汇编七篇工程合同篇1

甲方：工程

乙方：性别电话

居民身份证号码

家庭住址邮政编码

户口所在地省(市)区(县)乡镇村

根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同期限

第一条劳动合同期限(甲乙双方选择适用)

1、有固定期限劳动合同

本合同于年月日生效，于年月日终止(如有试用期，那么试用期从年月日到年月日)。

2、以完成一定的工作任务为期限的合同

本合同生效日期为年月日;以乙方完成工作任务为合同终止时间。

二、工作内容和要求

第二条甲方招用乙方在(工程名称)

工程中担任岗位(工种)工作。

第三条乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作任务，到达规定的质量标准。

三、劳动保护和劳动条件

甲方对乙方的工作时间安排必须执行国家规定的工时制度。甲方由于生产经营需要，经乙方同意后，可安排乙方加班，但不得违反国家有关规定，且应合理安排职工补休或按照《劳动法》的有关规定依法支付加班、延长工作时间工资报酬。

第五条甲方应当在乙方进入施工现场前对乙方进行入场施工平安教育。甲方应当对已取得电工、焊工、登高作业等特殊工种操作证书的乙方进行岗前培训(或书面交底)后，方可上岗作业。

第六条甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动平安、卫生的有关规定，为乙方配备必要的平安防护措施，发放必要的劳动保护用品。

第七条甲方根据国家有关法律法规，依法建立平安生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动平安制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

四、工资保险待遇

第八条乙方在试用期间的工资为每日(或每月)元，试用期满后工资为每日(或每月)元;按工作量计算工资的，每(工作量单位)支付工资元。

双方约定的工资不得低于施工地行政区域内最低工资标准。

甲方应在每月日前计发乙方的工资(不得交由包工头代发)，并由乙方签字确认。

甲方应在劳动合同终止、解除时一次性付清乙方的工资。

合同甲方如为分包方，工资支付发生违约情况由工程总承包单位负责支付。

甲乙双方对工资支付的其他约定

第九条甲方应按规定为乙方办理社会保险，并按规定足额缴纳社会保险费用。双方劳动合同解除后，应按有关规定转移社会保险手续。乙方因工负伤，其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行。

五、劳动纪律和劳动合同的变更、解除、终止、续订

第十条乙方应严格遵守甲方的各项制度、劳动纪律和平安技术操作规程。

第十一条乙方有以下情形之一的，甲方可以解除本合同：

(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;

(二)有打架斗殴、偷窃、等违法、违纪行为的;

(三)严重失职，营私舞弊，对甲方造成重大损害的;

(四)严重违反甲方施工现场平安管理规定和甲方劳动纪律的;

(五)被依法追究刑事责任的。

第十二条有以下情形之一的，乙方可以解除本合同;

(一)在试用期内的;

(二)甲方以暴力、威胁、监禁、或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;

(三)甲方不能提供平安的劳动条件或者按照本合同规定支付劳动报酬的。

第十三条变更、解除、终止、续订本合同，应在规定的时限前以书面形式通知对方，不得擅自变更、解除、终止本合同。

六、违约责任、劳动争议处理及其它

第十四条甲方与乙方解除劳动合同时，应给乙方出具终止、解除劳动合同证明书。甲方解除乙方劳动合同，符合劳部发[1994]481号文件规定的，应支付经济补偿金。

甲、乙方违法解除劳动合同，应按劳部发[1995]223号文件给对方以赔偿。

第十五条双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生之日起，60日内向工程所在地(区、县)有管辖权的劳动仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可直接到裁决书之日起15日向人民法院起诉。第十六条甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。第十七条本合同未尽事宜或与国家、山东省有关规定相悖的，按照有关规定执行。

第十八条本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交工程所在地劳动部门备案,一份留在乙方务工的建筑施工工地备查。本合同自双方盖章签字之日起生效。

第十九条双方约定的其他事项。

甲方(公章)乙方(签字或盖章)

签订日期：年月日

工程合同篇2

甲方：____农业委员会

乙方：____阳光广告文化

______〔以下简称甲方〕拟委托______〔以下简称乙方〕安装办公楼亮化轮廓灯，为明确责任，保证质量，经双方协商，特签订本协议。

一、规格：材质采用104颗粒非透明外管黄色、白色护栏管对其办公大楼进行亮化，主线路采用国标6平方防老化线，支线分别采用4平方、2.5平方国标铜线。另在新楼二三层窗户下安装彩色灯管。

二、工程造价为58586元，后附预算明细及安装图，完工后由甲方后按实际测量结果及明细价格进行结算。

三、制作期限：自签订之日日起，于二〇___年元月二十五日止完工；假设乙方逾期，甲方有权终止本协议；

四、质量保证：安装时，乙方不得偷工减料，以次充好。否那么，甲方有权终止本协议，同时所产生的一切费用及损失由乙方承当；

五、甲方义务及权利：乙须方在规定期限内完成大楼亮化工程并交付甲方。经甲方验收无误后；由乙方开具正式票据结算。甲方应一次性付清货款，不得拖欠；

六、乙方义务及权利：乙方在施工过程中首先要确保平安，同时按照本协约要求采用优质材料制作，因乙方违规操作引发的平安事故，由乙方全部负责；乙方施工完毕后，应及时报请甲方验收；

七、本工程完工之日起一年内由乙方免费负责保修、免费更换配件，如出现短路、色泽暗淡、灯管损毁，由乙方全面承当责任；一年后，如故障，乙方须在第一时间内提供免工时费效劳；

八、本协议一式二份，甲乙双方签字后具有法律效应。

甲方：____农业委员会〔章〕

负责人签字：

乙方：____阳光广告文化〔章〕

开户行：______

账号：

负责人签字：

二〇__年_月_日

工程合同篇3

一、建设工程承包合同的特点

1、经济法律关系的多元性。在一份合同签订和实施过程中，都有许多方面需要被考虑：比方发包单位所进行的工程监理等合同；承包单位那么是会进行专业领域的分包、劳务分包、提供原材料和租借建筑设备、以及打理银行、保险之间的复杂关系。只有通过经济合同的签订才能切实的表达这种种的关系，因此，建设工程承包合同才能成为整个系统必不可少的中心。

2、合同签订双方连续的履行合同方式和长时间段的屡行周期。这是由建设工程的特殊性决定的。由于建设工程周期过长，只能一点一点的向前进行着，因此履约的方式也会表现出两方面的特性：连续性和渐进性。为了保证合同的顺利实施，我们需要选取许多的'管理人员根据实际情况依靠合同来进行切实有效的管理。

3、合同的多变性。由于工程所表现出来的不确定性，设计临时改变和合同条款的修改也经常会发生，因此，工程管理人员对变更的应变以及合同的管理需要逐渐加强，以此来作为改变方案或终止合同的重要凭证。

二、关于承包合同的选择

对于建设某一工程的质量、进度、投资等进行控制的主要依据就叫做建筑工程施工合同。通常我们根据相关合同计价方式之间的差异将合同分为总价合同、单价合同以及本钱加酬金合同三种。由于合同使用的常用性，在这里我们只讨论常用的两种合同类型，即总价合同和单价合同。

1总价合同

总价合同是指业主向承包此工程者统一支付一个确定的报酬，即所付款总额保持不变。只要进行施工招标是双方所确立的合同条件不会发生改变，业主仍支付给承包商与原来金额相同的价款。利用这种合同也会使承包商更容易确定自己的底线价格。在支付控制方面也更加便捷。

2.单价合同

单价合同的意思是根据所投标的工程的量来确定每一段工程的单独费用。此种合同的优点在于适用范围广，可以与业主平分风险，还可以用来催促承包商提高工作效率，并因此获得更高的利润。此种方式的前提是双方对于单价及工作方式拥有一个统一的标准。对于一个建设工程工程而言，采用何种合同形式不是固定的，更重要的是根据不同现实情况做不同考虑，比方承包方是否能承受此项工程，使双方能够共同接受此合同类型。

三、合同的订立

建设工程合同属于最所有合同中重要的合同之一，而建设工程合同的订立与效力，是建设工程合同其中的一项的重要内容。同样的，建设工程合同的订立也需要经过两个阶段：要约与承诺。对于勘察合同和设计合同，一般情况下，由发包人与勘察者或设计人员直接签订协议即可。但是对建设工程合同的施工合同，由于直接关系到人民的生命财产平安，国家为了对建筑工程质量控制，除了特殊工程外，应当通过招标投标的形式确定承包人。

四、关于工程工程合同的实施

合同管理的作用主要有：(1)合同是一项建设工程管理的重中之重，双方可以以此来共同监测合同的运行情况。(2)合同可以成为解决在实际操作中产生各种纠纷的一种证据。由于建设工程自身的独特情况，一些争论与纠纷变得无法防止。这时，就需要合同中的条款来调解这些争端，所以，合同是处理工程在实施过程中产生的问题的必不可少的一局部。

五、工程工程合同管理中存在的问题及应对对策

1.存在的问题

〔1〕少数合同有失公正。合同双方之间会产生权益不对等等现象。(2)合同文本不标准。许多建设工程为了逃避自身义务，采用一些不标准的文本进行签约。(3“)阴阳合同〞数量过多，大大的影响了建筑市场的规矩。(4)许多建筑施工合同不履行，更有许许多多的违约问题一直存在。(5)合同索赔工作难以实现。(6)不遵守规定转包、分包的合同始终存在。(7)对合同管理体系和制度建设的无视。〔8〕专业人才缺乏。〔9〕合同进行统一入档管理缺乏，管理的信息化程度很低、方式落后。

2.解决的对策

〔1〕提高对合同和合同管理的重视，完善一个通用的制度体系。〔2〕开始推行合同管理人员持证上岗制度，使合同管理变得更加的专业化，合理化。〔3〕借助国际上的例子在中国推广适应国情的合同范本。〔4〕选择适宜的方式对建设工程施工合同进行动态管理〔5〕认真筹划并开展建设工程施工合同履行情况评价工作。

六、结束语

在当今的社会，越来越多的人开始意识到一项承包合同的重要性。可是，如何正确的选择真正适合的合同以及签订时所注意的问题却变成了许多人签订合同时所面临的重要问题。我们应该合理的运用管理合同的方法，借鉴已经取得的经验，并不断探索工程合同的管理经验，提高对于合同的管理成效。

工程合同篇4

发包人(甲方)：___________________________

承包人(乙方)：___________________________

依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：___________________________

工程地点：___________________________

二、工程承包范围：

基坑土方外运(甲方负责装车，乙方负责用车外运至工地外)。

三、合同工期：

___________________________

四、工程质量标准：

本工程质量标准按国家现行基坑开挖验收标准到达全面优良。

五、合同单价及价款及工程量计算方式：

工程单价总价备注说明

土方外运元/平方米按实际方数乘以单价1土方单价以实方计算;

2本单价含施工时的有关机械台班费用，外运装车等费用;

3本单价含外运泥尾场地清理费用;

4本单价含一切乙方机械进退场费用。

六、付款方式：

1、按月结算，每月按实际完成量的80%，结算时扣除相关罚款及相关费用后支付给乙方;

2、当主体基坑到底完成后三个月内付清完成工程量的95%;

3、所有土方工程及手尾工作完成后六个月内支付5%。

七、甲方责任：

1、办理施工许可证，余泥排放证等费用;

2、组织图纸会审，组织监督落实班组工人进场平安教育;

3、组织分局部项工程验收，负责工程控制轴线的放线、测量标高工作;

4、向乙方提供基坑支护施工图纸一份。

八、乙方责任：

1、指派管理人员驻现场，负责管理土方队伍，办理准运证及相关费用;

2、运输车辆必须是散体物料运输正规车辆，禁止雇请非法营运“野鸡车〞;

3、余泥堆放场必须是手续证件齐全(提供合格证件给甲方备案)否那么承当相关责任;

4、必须服从政府有关职能部门、业主、监理公司、总包单位管理人员的管理;对进场新工人进行平安教育和平安卡考试;

5、负责工人的平安教育，对工人进行平安、质量技术交底、管理工人的生活问题;

6、乙方必须带着全体工人生产、文明施工,如发生事故(无论任何原因)乙方负者20%事故引起的相关费用,甲方负者80%的相关费。

7、各班组在签订本协议时先交一定数额的平安生产、文明施工保证金。

8、在施工过程中所有的平安防护及平安标志，没有甲方许可不得随意撤除。

施工过程中，严格遵守平安规章制度，如违章作业、违章蛮干，不听从管理人员指挥，一律按工程部管理人员的通知进行罚款;

9、分包单位必须按广东省、某某市平安文明施工管理规定及总包单位的平安文明施工管理规定，负责土方内外运输工作的货及机械、车辆的平安责任，负责土方施工进程中违规导致的政府部门的罚款;

10、乙方外运的过程必须采取有效的防护措施，保持场地内外道路文明卫生清洁(卫生由乙方负责);车辆禁止超速、超载等道路交通违规行为，如有发生乙方负责相应为规处分费用及相应责任;

11、乙方必须服从工程部的工序、工作面及工期安排;

12、乙方负责周边外围关系(如、、街道、村委等)。

九、违约责任：

1、甲方因图纸变更未能及时通知所造成的损失由甲方负责;

2.甲方不能按期支付工程款所造成工期延后责任有甲方负责;

3、乙方施工时因工艺及施工方法而造成质量返正，其返工费用由乙方负责，工期不得顺延;

4、乙方如不能满足合同规定的工期要求乙方须采取有效措施如增加机械车辆等，否那么甲方有权终止合同，造成的后果由乙方负责;

5、本合同结算方式为乙方完成整个基坑开挖标准如果中途乙方自行退场，那么甲方只结算乙方所完成总工程量的85%;

十、双方约定在履行合同过程中产生争议时请仲裁委员会调解

本合同正本一式两份，副本一式两份，双方各持正副本一份。(附平安责任书、文明施工管理规定)

发包单位：(公章)_______________承包单位：(公章)_______________

法定代表人：__________________法定代表人：__________________

签约代表人：__________________签约代表人：__________________

电话：__________________电话：__________________

帐号：__________________帐号：__________________

日期：_______________

___日期：_________________

工程合同篇5

鉴于业主为修建()并接受了承包人对该项工程______合同段的投标书,现由〔业主全称〕(以下简称"业主)为一方和〔承包人全称〕〔以下简称“承包人〞〕为另一方于20某某年_____月______日共同达成并签订本协议如下:

1．第___合同段由K___+____至K____+_____,长约____km,技术标准___级，____路面。以及其他构造物工程等。

2．以下文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成局部，即：

(1)本合同协议书及附件〔含合同谈判中澄清文件〕；

(2)中标通知书；

(3)投标书及投标书附录〔含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有〕；

(4)合同专用条款〔含数据表和招标文件补遗书中与此有关的局部〕；

(5)合同通用条款〔范本〕；

(6)技术标准〔工程专用本，含招标文件补遗书中与此有关的局部〕；

(7)技术标准〔范本〕

(8)图纸〔含招标文件补遗书中与此有关的局部〕；

(9)标价的工程量清单；

(10)投标书附表(辅助资料表)

(11)使用农民工承诺书。

(12)构本钱合同组成局部的其他文件。

3．上述文件将互相补充，假设有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

4．根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价为人民币〔大写〕____元(￥__元)。

5．由于业主按本协议第6条所述给承包人支付合同价款，承包人在此立约：保证在各方面按合同文件的规定承当本合同工程的实施和完成及其缺陷修复。

6．作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，业主在此立约：保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。

7．承包人应在监理工程师发出开工令之后，在投标书附录中写明的开工期限内开工。本合同工程工期为_____个月,工期从上述开工期的最后一天算起。开工令应在签订合同协议书以后，在投标书附录中写明的开工通知书期限内发出。

8．本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后生效。

9．本协议书正本二份、副本_____份,合同双方各执正本一份,副本___份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

业主：〔单位全称〕〔盖章〕

法定代表人或其授权的代理人：〔职务〕

承包人：〔姓名〕

法定代表人或其授权的代理人：〔职务〕

日期：20某某年X月某某日

工程合同篇6

单项选择题及答案〔共20题〕

1、动产()是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。

A、抵押

B、提存

C、留置

D、质押

2、市场经济主要是依靠合同标准当事人的交易行为，方案经济主要是依靠()标准财产流转关系。

A、合同

B、行政手段

C、经济根底

D、文化建设

试题来源：20某某版监理工程师执业资格考试宝典

20某某监理工程师历年真题+题库+错题练习

监理工程师培训招生：精讲班+冲刺班+全真摸底评测

查看试题答案，请扫描二维码，立即获得此题库手机版

快速联系通道

全国统一效劳热线：4000-525-585！

3、代理具有的特征中不包括()。

A、代理人对代理行为承当民事责任

B、代理人必须在代理权限范围内实施代理行为

C、代理人以被代理人的名义实施代理行为

D、代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志

4、建筑工程一切险的保险人对因()造成的损失不负责赔偿。

A、暴雨、洪水

B、人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象

C、无法控制并造成物质损失的突发性事件

D、领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失

5、建设工程合同的特征不包括()。

A、合同主体的严格性

B、合同标的的特殊性

C、合同执行的公平性

D、合同履行期限的长期性

6、以下担保方式中，()是一种比拟强烈的担保方式，必须依法行使。

A、质押

B、留置

C、抵押

D、定金

7、为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是()。

A、委托代理

B、法定代理

C、指定代理

D、无权代理

8、保证合同的内容不包括()。

A、被保证的主债权种类、数额

B、保证担保的范围

C、债务人履行债务的期限

D、债务人的归还方式

9、以下合同中，属于从合同的是()。

A、赠与合同

B、担保合同

C、建设工程合同

D、加工承揽合同

10、投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一局部，数额不得超过招标工程估算价的()。

A、1%

B、2%

C、5%

D、10%

11、保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现不正确的选项是()。

A、发生方式的不确定性

B、发生与否的不确定性

C、发生时间的不确定性

D、发生后果的不确定性

12、作为转移工程风险，取得经济保障的有效手段，受到广阔工程业主、承包商、分包商等工程有关人士的青睐的是()。

A、建筑工程一切险

B、安装工程一切险

C、第三者责任险

D、施工企业职工意外伤害险

13、在现代经济生活中，大局部合同都是()，这种合同分类的目的在于确立合同的生效时间。

A、双务合同

B、诺成合同

C、单务合同

D、无偿合同

14、由国务院有关行业主管部门和招标人根据需要编制的是()。

A、合同附件格式

B、合同条款

C、专用合同条款

D、评审标准

15、可以不进行招标的是()。

A、使用国际组织或者外国政府资金的各类建设工程

B、采购人依法能够自行建设、生产或者提供

C、使用国有资金投资工程

D、施工单项合同估算价在200万元人民币以上

16、给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于()天。

A、5

B、7

C、14

D、21

17、公开招标在开标时，应当由()。

A、招标人主持，投标人自愿参加

B、招标人主持，所有投标人均应参加

C、招标监督机构主持，投标人自愿参加

D、招标监督机构主持，所有投标人均参加

18、适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标工程的是()。

A、综合评估法

B、最低评标价法

C、理论换算法

D、经验鉴别法

19、鉴于设计任务本身的特点，设计招标通常采用()竞选的方式招标。

A、设计方案

B、图纸

C、设计元素

D、设计背景

20、取得()的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务。

A、工程设计专项资质

B、工程设计专业资质

C、工程设计行业资质

D、工程设计