2022年监理工程师之水利工程目标控制题库综合试卷B卷附答案

2022年监理工程师之水利工程目标控制题库综合试卷B卷附答案单选题（共80题）1、监理人收到承包人书面变更建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的()天内作出变更指示。A.7B.14C.20D.28【答案】B2、承包人的质量保证体系组成包括思想控制子体系、组织控制子体系和（）控制子体系。A.工作B.过程C.技术D.……【答案】A3、（）建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一的监督管理。A.国务院B.省级C.市级D.县级【答案】A4、（）应组织设计和施工单位进行设计交底。A.项目法人B.承包人C.分包人D.质量监督机构【答案】A5、某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款3000万元，第1年贷款500万元，第2年贷款1500万元，第3年贷款1000万元，年利率为6%，则该新建项目的建设期利息总和为（）万元。A.90.00B.180.00C.246.35D.339.11【答案】C6、要保证技术方案生产运营期有足够资金支付到期利息，方案的利息备付率最低不要低于（）。A.0.5B.1C.3D.5【答案】B7、下列关于缺陷责任期的规定说法错误的是（）。A.除通用合同条款外，缺陷责任期从工程通过合同工程完工验收后开始计算B.缺陷责任期包括根据合同约定延长的期限C.缺陷责任期最长不超过2年D.由于承包人原因造成的延误发包人有权要求延长缺陷责任期【答案】A8、沥青混凝土面板施工前，碾压参数应符合（）确定的参数值。A.设计文件B.碾压试验C.管理经验D.施工文件【答案】B9、工期优化是指当网络计划的计算工期超过要求工期时，首选的方法是（）。A.组织关键工作平行作业B.组织关键工作流水作业C.压缩关键工作的持续时间D.组织关键工作搭接作业【答案】C10、粒径大于40mm的粗骨料的净自由落差不宜大于（）m。A.1B.2C.3D.5【答案】C11、水利工程进行项目划分时，每个单位工程中，分部工程的数量不少于（）个。A.3B.4C.5D.7【答案】C12、下列关于混凝土浇筑振捣说法正确的是（）。A.混凝土浇筑可以用振捣代替平仓B.振捣时间以混凝土粗骨料不再显著下沉，开始泛浆为准，避免欠振、过振或漏振动C.振捣棒只能垂直插入混凝土中D.浇筑过程中如果混凝土和易性差可在仓面加水【答案】B13、可行性研究投资估算与设计概算的主要不同在于（）。A.组成内容B.项目划分C.费用构成D.设计深度【答案】D14、工程质量评定的顺序是（）。A.单元工程→分部工程→单位工程→工程项目B.分部工程→单元工程→单位工程→工程项目C.单位工程→单元工程→分部工程→工程项目D.工程项目→单位工程→分部工程→单元工程【答案】A15、能客观地反映承包人的费用损失，为取得经济补偿提供可靠的依据，被国际工程界广泛采用的索赔及算法是（）。A.总费用法B.修正总费用法C.实际费用法D.修正实际费用法【答案】C16、监理人员对于土方试样的跟踪检测，检测数量应不少于承包人检测数量的（）A.5％B.7％C.10％D.15％【答案】C17、成品骨料出厂品质检测时，细骨料应按同料源每（）为一批。A.400tB.600tC.800tD.1000t【答案】B18、在机电及金属结构设备安装中，（）要做好安装过程的质量监督与控制，对安装过程中的每一个工序、单元、分部工程和单位工程进行质量检查验收。A.建设单位B.监理单位C.安装单位D.供货单位【答案】B19、施工单位要进行下一道工序的施工，需要经（）签字。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.监理工程师D.监理员【答案】C20、（）指具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】A21、缺陷责任期最长不超过（）。A.6个月B.1年C.2年D.3年【答案】C22、根据《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)，监理机构开展平行检测时，土方试样不应少于承包人检测数量的（）A.3%B.5%C.7%D.10%【答案】B23、施工总承包单位、分包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少（）年。A.5B.3C.2D.1【答案】B24、某建设项目，建设期为3年，向银行贷款2000万元，第一年贷款400万元，第二年贷款1000万元，第三年贷款600万元，年利率为10%，则建设期的贷款利息为（）万元。A.293.2B.340C.393.2D.442【答案】A25、材料强度测定值分别为21.0、23.4、19.2、19.06、20.4、21.6（单位：MPa），则该材料的中位数为（）。A.19.4MPaB.20.2MPaC.20.7MPaD.20.9MPa【答案】C26、由于承包人原因使工程未能如期开工，应如何处理（）。A.监理机构通知承包人按合同约定提交书面报告B.可以要求承包人顺延工期C.与承包人协商补救办法D.要求提交进度整改措施【答案】A27、项目法人应在（）60个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。A.可行性研究报告批准后B.开工报告批准后C.初步设备批准后D.开工后【答案】D28、下列各项中，属于枢纽工程机电设备及安装工程的是（）。A.泵站设备及安装工程B.水闸设备及安装工程C.供变电设备及安装工程D.发电设备及安装工程【答案】D29、沥青混凝土面板施工前，碾压参数应符合（）确定的参数值。A.设计文件B.碾压试验C.管理经验D.施工文件【答案】B30、设备精平时应在设备地脚螺栓已经灌浆，混凝土强度不低于（）。A.70%B.80%C.85%D.90%【答案】A31、按水利部有关规定，在阶段验收、单位工程验收和竣工验收中，工程质量必须满足（）要求。A.监理人B.设计C.项目法人D.主管部门【答案】B32、合同项目开工条件的审查内容，包括（）两方面的准备工作。A.发包人和承包人B.承包人和分包人C.承包人和供货商D.承包人和设计单位【答案】A33、抽样检验方案中，p1的选取应与p0拉开一定的距离，一般情况下，p1/p0取值为（）。A.3~10B.4~8C.3~8D.4~10【答案】D34、施工单位对排查出的事故隐患，必须及时消除，对于重大事故隐患，其治理方案应由（）主要负责人组织制订。A.建设单位B.监理单位C.质量监督机构D.施工单位【答案】D35、合同工程完工证书颁发后（）天内。发包人将质量保证金总额的（）支付给承包人。A.7，80%B.7，50%C.14，50%D.14，80%【答案】C36、下列文件中，属于承包人发出的是（）A.变更意向书B.变更方案C.变更指令D.撤销变更意向书【答案】B37、（）的质量控制不但是施工监理重要的核心内容，也是工程项目质量控制的重点。A.施工阶段B.设计阶段C.可行性研究阶段D.竣工验收阶段【答案】A38、钻孔达到设计深度，灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度指标应符合下列规定()A.对端承型桩，不应大于50mmB.对摩擦型桩，不应大于110mmC.对抗拔、抗水平力桩，不应大于250mmD.对抗拔、抗水平力桩，不应大于300mm【答案】A39、关于质量管理、质量控制、质量保证与其他术语（主要有质量方针、质量管理体系）之间的关系，说法错误的是（）。A.实施质量管理依靠质量管理体系B.质量管理包括质量方针的制定与实施，是个小的概念C.质量控制和质量保证的某些活动是相互联系的D.质量保证是质量管理体系的一部分【答案】B40、某建设项目，建设期为3年，向银行贷款2000万元，第一年贷款400万元，第二年贷款1000万元，第三年贷款600万元，年利率为10%，则建设期的贷款利息为（）万元。A.293.2B.340C.393.2D.442【答案】A41、关于质量管理、质量控制、质量保证与其他术语（主要有质量方针、质量管理体系）之间的关系，说法错误的是（）。A.实施质量管理依靠质量管理体系B.质量管理包括质量方针的制定与实施仅包括质量方针和质量目标C.质量控制和质量保证的某些活动是相互联系的D.质量保证是质量管理体系的一部分【答案】B42、在水土保持生态建设工程造价构成中，工程措施通常下设共（）级项目。A.一B.二C.三D.四【答案】C43、GB/T28000/OHSAS职业健康安全管理体系的基本思想是（）。A.实现体系改进自动化B.产生积极的推动作用C.实现体系持续改进D.促进良好发展【答案】C44、分部工程具备验收条件时，施工单位应向项目法人提交验收申请报告，项目法人应在验收申请报告之日起（）个工作日内决定是否同意进行验收。A.7B.5C.10D.14【答案】C45、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》，对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料，应实行见证取样，见证取样资料由（）制备。A.设计单位B.总监理工程师C.施工单位D.专业监理工程师【答案】C46、工程设备质盘控制要点中，单体调试合格，并取得生产（使用）单位参加人员的确认后，可分别向生产单位办理（）。A.验收交工B.安全交工C.质量交工D.技术交工【答案】D47、对不同料场的砂、石进行抽样检验时，宜采用（）。A.单纯随机抽样B.分层随机抽样C.系统随机抽样D.两级随机抽样【答案】B48、盈亏平衡点越小，表示项目抗风险能力（）。A.越弱B.越强C.极弱D.一般【答案】B49、下列关于水利工程的铁路工程概算的说法中，错误的是（）。A.其投资按设计提供的里程乘以工程所在地的造价指标估算B.其投资按设计提供的特征性工程量乘以工程所在地的造价指标估算C.根据设计提供的三级项目工程量，进行单价分析作出概算D.可以按经审核的委托单位专项概算数列入【答案】B50、（）建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一的监督管理。A.国务院B.省级C.市级D.县级【答案】A51、为了更好地发挥施工设备的使用效果和质量效果，（）应督促承包人做好施工设备的使用管理工作。A.发包人B.监理人C.质量监督机构D.检测机构【答案】B52、基准收益率是财务评价的一个重要参数，是投资资金应当获得的（）标准的收益水平。A.最低B.最高C.平均D.普通【答案】A53、水利工程施工中由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，监理人应在接到书面请求后的（）小时内予以答复。A.8B.14C.24D.48【答案】C54、提出对整个拟建项目的总体构想，是项目建设阶段最初阶段的工作是（）。A.项目建议书阶段B.可行性研究报告阶段C.设计阶段D.施工阶段【答案】A55、质量事故发生（发现）后，（）首先向施工单位下达暂停施工指示。A.监理员B.项目技术负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师【答案】C56、竖井（斜井）开挖工程以施工检查验收段每（）m划分为一个单元工程。A.3～5B.5～15C.15～25D.25～30【答案】B57、在单位工程外观质量评定中，参加评定的人员必须具有（）。A.助理工程师以上技术职称B.工程师以上技术职称C.高级以上技术职称D.监理人资格证【答案】B58、当对总体实行随机抽样有困难时，如连续作业时取样、产品为连续体时取样，可采用（）。A.系统随机抽样B.两级随机抽样C.分层随机抽样D.简单随机抽样【答案】A59、填筑材料开挖时宜采用（）方法，以获得满足设计级配要求的坝料，并做到“计划开挖、分类堆存”。A.特殊爆破B.普通爆破C.控制爆破D.一般爆破【答案】C60、当单元工程达不到合格标准时，应及时处理，下列关于处理后的质量等级确定说法，正确的是（）。A.全部返工重做的，可重新评定质量等级B.加固补强并经项目法人鉴定能达到设计要求，其质量评为合格C.处理后的工程部分质量指标仍达不到设计要求时，经设计复核，监理单位确认能满足安全和使用功能要求，可不再进行处理D.经加固补强后，改变了外形尺寸或造成工程永久性缺陷的，经项目法人、监理及设计单位确认能基本满足设计要求，其质量可定为合格，无需再备案【答案】A61、表述质量管理体系并规定质量管理体系术语的质量管理体系标准是（）。A.GB/T19000B.GB/T19001C.GB/T19004D.ISO19011【答案】A62、外购砂石料预算价格（不包含增值税进项税额）超过（）时，应按基价计入工程单价参加取费，预算价格与基价的差额以材料补差的形式进行计算，材料补差列入单价表中并计取税金。A.60元/m3B.70元/m3C.80元/m3D.100元/m3【答案】B63、跟踪检测时，混凝土试样不应少于承包人检测数量的（）。A.3%B.5%C.7%D.10%【答案】C64、在工程总承包企业的选择时，企业投资项目的工程总承包宜采用（）。A.单价混合合同B.成本加酬金合同C.单价合同D.总价合同【答案】D65、抽样检验方案中，p1的选取应与p0拉开一定的距离，一般情况下，p1/p0取值为（）。A.3~10B.4~8C.3~8D.4~10【答案】D66、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.5B.14C.28D.30【答案】B67、监理机构有权要求更换承包人提供的不合格材料或工程设备，要求承包人立即进行更换，监理机构更换后再次检查和检验，由此增加的费用和工期延误由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.供货方【答案】B68、较大质量事故应由（）组织调查。A.项目法人组织调查B.项目主管部门C.省级水行政主管部门D.水利部【答案】B69、平行检测是监理机构按照监理合同约定独立进行抽样检测，核验承包人的检测结果，其费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理机构D.业主【答案】A70、根据《水利工程质量监督管理规定》，水利工程建设项目质量监督方式以（）为主。A.抽查B.调查C.旁站D.监督【答案】A71、针对与价格昂贵，件数少的产品可以使用的是（）。A.一次抽样B.二次抽样C.多次抽样D.序贯抽样【答案】D72、在合同项目开工前，（）应组织审查承包人呈报的现场组织机构表。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理工程师D.发包人【答案】A73、工期－费用优化方法中，当只有一条关键线路时，应找出（）率最小的一项关键工作，作为缩短持续时间的对象；A.其他费用B.措施费用C.间接费用D.直接费用【答案】D74、工程建设向生产转移的必要阶段是（）。A.项目建议书阶段B.可行性研究报告阶段C.验收阶段D.施工阶段【答案】C75、项目法人组织单位工程验收时，应提前通知（）。A.施工单位B.设计单位C.质量和安全监督机构D.法人验收监督管理机关【答案】C76、以下不属于验收时安装单位应提供的资料是（）。A.验收申请报告和验收大纲B.焊接工艺评定报告及安装工艺文件C.闸门和埋件安装质量检验记录D.供应构件的单位信息【答案】D77、初步设计编制的概算静态总投资超过可行性研究报告估算静态投资（）时，必须重编可行性研究报告，重新按原程序报批。A.10%以上（含10%）B.10%以上（不含10%）C.15%以上（含15%）D.15%以上（不含15%）【答案】C78、抽样检验中出现的合格品错判将给（）带来损失。A.监理方B.检验者C.业主D.生产者【答案】D79、影响工程质量的因素有五大方面，即“人、材料、机械、方法、环境”。（）有效控制这五方面因素的质量是确保工程施工阶段质量的关键。A.事后B.事中C.事前D.验收时【答案】C80、《水利工程设计概（估）算编制规定》，材料运杂费指材料从指定（）至工地分仓库所发生的全部费用。A.施工现场B.交货地点C.买方地点D.材料堆放场【答案】B多选题（共40题）1、金属结构设备运抵工地后，参与开箱检查和验收的单位有（）。A.监理单位B.安装单位C.运输单位D.项目法人E.设备厂代表【答案】ABD2、水利工程质量监督机构可分为（）几级。A.总站B.分站C.中心站D.省站E.站【答案】AC3、柯某长期打骂家人、为害乡邻，在当地激起民众公愤。其父屡次规劝柯某无果，决定大义灭亲。一日凌晨，柯某父亲在确认儿子熟睡后，用刀将儿子砍死，随后投案自首。当地乡民闻讯后联名请求司法机关对柯某父亲从轻处理。法院最后以故意杀人罪判处柯某父亲有期徒刑3年，缓刑5年。关于此案例，下列说法正确的是哪一或哪些选项？（）A.法律评价和道德评价的标准并不相同B.在刑罚适用过程中，应该排除道德判断C.如果柯某之父只是将其子绑起来锁在家里，防止他再为害乡民，则不应认为是违法D.这一案例反映出我国有关刑事法律并不符合中国基层情况,亟待修改完善【答案】A4、由项目法人牵头组建的安全生产领导小组，主要履行的职责包括（）。A.贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规等B.制定项目安全生产总体目标及年度目标安全生产目标管理计划C.组织制定项目安全生产管理制度D.组织编制安全考核制度E.协调解决项目安全生产工作中的重大问题【答案】ABC5、质量的定义是：客体的—组固有特性满足要求的程度，其中“质量”包含（）。A.产品特点B.产品质量C.某项活动的质量D.某项过程的质量E.质量管理体系的质量【答案】BCD6、下列关于抢劫罪的理解，说法错误的一项是：A.甲抢劫他人财物后，考虑到被害人有可能告发自己，于是将被害人杀死，甲成立抢劫罪与故意杀人罪，数罪并罚B.乙为了取得被害人李某的财物，将李某骗出门外予以杀害，然后到李某家里将其财物洗劫一空，乙的行为成立“入户抢劫”C.警察丙显示自己的真实身份实施抢劫的，不属于“冒充军警人员抢劫”D.误以为是普通财物而实施抢劫，但实际上军用物资，仅适用普通抢劫的法定刑【答案】B7、下列属于RSM法的主要步骤的有（）。A.绘制时标网络的每单位时间的资源需要量动态曲线B.最终检查网络计划，确定是否存在资源冲突C.修正调整后的网络计划及资源需要量动态曲线D.根据式△Tij=EFi-LSj，逐步调整引起冲突的工作，直到冲突得到解决E.调整过程中如果有工期延长，按照调整资源冲突且延长工期的方案【答案】ACD8、计量工作方式包括（）。A.由承包人在监理人的监督下进行计量B.由监理人进行计量C.由发包人进行计量D.监理人与承包人联合计量E.发包人代表和承包人联合计量【答案】AD9、以下属于工程质量检验作用的有（）。A.保证工程质量的重要工作内容B.只有通过质量检验，才能得到工程产品的质量特征值C.保证建设单位的利润最大化D.质量检验为工程质量控制提供了数据E.保证器材和原质量【答案】ABD10、关于市民法和万民法，下列说法不正确的有、（)A.市民法是罗马国家固有的法律，它早期是仅适用于罗马居民的法律B.市民法调整的内容为国家行政管理、诉讼程序及公民的人身和财产关系等方面C.万民法主要调整罗马公民与外来人以及外来人之间的财产关系D.万民法是通过民众大会和元老院的决议形成的法律【答案】AD11、下列属于随机抽样基本方法的有（）A.系统随机抽样B.简单随机抽样C.分层随机抽样D.两级随机抽样E.配额随机抽样【答案】ABCD12、关于法的要素，下列表述正确的是哪些选项？（）A.德沃金认为，法就是“依照一批在司法和行政过程中使用的权威性律令来实施的高度专门形式的社会控制”B.庞德提出“律令一技术一理想”模式论C.哈特所代表的新分析法学派提出规则模式论D.奥斯汀认为法是由规则、政策和原则构成的【答案】BC13、水利工程常见的工艺试验有（）。A.钢筋连接工艺试验B.锚杆施工工艺试验C.钻孔灌注桩工艺试验D.混凝土搅拌工艺试验E.土工膜焊接工艺试验【答案】ABC14、建设工程进度控制计划体系中，施工单位的进度计划主要包括（）A.施工准备工作计划B.施工总进度计划C.单位工程施工进度计划D.分部分项工程进度计划E.资金流动计划【答案】ABCD15、在价值工程中，提高产品价值的途径有（）。A.成本不变，提高功能B.功能不变，降低成本C.降低成本，提高功能D.降低功能，提高成本E.功能小提高，成本大提高【答案】ABC16、为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的人员，其中包括（）。A.具有相应规模的农民工B.具有相应资格的专业技工和合格的普工C.具有相应施工经验的技术人员D.具有相应资质的检验检测人员E.具有相应岗位资格的各级管理人员【答案】BC17、实施以顾客为关注焦点的原则，可开展的活动包括（）。A.全面了解顾客的需求和期望B.有计划地、系统地测量顾客满意程度C.在重点关注顾客的前提下，确保兼顾其他相关方的利益D.确定组织的质量方针，做好发展规划E.提倡公开和诚恳的交流和沟通【答案】ABC18、国家主席除代表国家进行国事活动，接受外国使节外，行使其他职权必须根据下列哪一或哪些？（）A.国务院的决定B.全国人大的决定C.中共中央的决定D.全国人大常委会的决定【答案】BD19、根据质量事故的情况，事故的技术处理方案包括（）。A.修补处理B.返工处理C.不作处理D.限制使用E.加固处理【答案】ABC20、工程质量监督机构依法对工程质量进行强制性监督的主要任务有（）。A.参加工序质量抽检工作B.检查施工现场工程建设各方主体质量行为C.检查工程实体质量D.监督质量标准的执行情况E.监督工程质量验收【答案】BCD21、下列关于自首、立功的说法，错误的一项是：A.单位集体决定或者单位负责人决定而自动投案，如实交代犯罪事实的，或者单位直接负责的主管人员自动投案，如实交代犯罪事实的，认定为单位犯罪的自首B.甲向国家工作人员李某行贿后，主动投案，向检察机关交代了自己的行贿事实与李某受贿的事实，甲的行为同时成立自首与立功，应认定其中最有利于甲的情节C.乙因受贿被羁押，羁押期间，主动交代因受贿而滥用职权的事实，对乙可以认定为自首D.丙是海关的缉毒警察，因受贿被羁押。羁押期间，丙将自己查办犯罪职务活动中掌握的他人犯罪线索予以检举揭发的，不认定为立功【答案】C22、关于平面闸门安装的说法，正确的有（）。A.整体闸门在安装前，应对其各项尺寸进行复核B.节间如采用螺栓连接，则螺栓应均匀拧紧，节间橡皮的压缩量应符合设计要求C.止水橡皮的螺栓孔位置应与门叶和止水压板上的螺栓孔位置一致，孔径应比螺栓直径小1mmD.止水橡皮厚度极限偏差为±1mmE.止水橡皮安装后，两侧止水中心距离和顶止水中心至底止水底缘距离的极限偏差为±5mm【答案】ABCD23、关于证据的客观性、关联性和合法性关系，下列哪一选项是正确的：A.客观性和关联性涉及的是刑事证据的形式B.合法性涉及的是证据的内容C.刑事证据的客观性、关联性需要通过诉讼程序来审查和检验D.刑事证据的合法性是刑事证据客观性和关联性的前提【答案】C24、以下属于工程质量检验作用的有（）。A.保证工程质量的重要工作内容B.只有通过质量检验，才能得到工程产品的质量特征值C.保证建设单位的利润最大化D.质量检验为工程质量控制提供了数据E.保证器材和原质量【答案】ABD25、《水利水电工程标准施工招标条件》（2009）的通用条件规定，工程变更按下列原则确定其单价或合价：（）。A.合同工程量清单中有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的单价B.若合同工程量清单中无适用于变更工作的项目时，可用清单中类似项目的单价并加以修正C.本合同工程量清单中无类似项目的单价或合价可供参考，应由监理人与发包人和承包人协商确定D.由监理人提出适当的变更价格，报发包人执行E.由承包人提出适当的变更价格，报监理人批准【答案】ABC26、下列关于缺陷责任期监理机构工作任务的说法中，正确的有（）。A.监理机构应监督承包人按计划完成尾工项目，协助发包人验收尾工项目B.监理机构应监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复C.监理机构可以指定其他单位进行施工质量缺陷的修复工作D.监理机构在缺陷责任期应保持项目施工阶段的人员和设施规模E.监理机构在缺陷责任期应按合同约定办理付款签证【答案】AB27、工程质量要求主要包括（）。A.工程合同B.现场签证C.设计文件D.技术标准规范的质量标准E.工程变更【答案】ACD28、关于平面闸门安装的说法，正确的有（）。A.整体闸门在安装前，应对其各项尺寸进行复核B.节间如采用螺栓连接，则螺栓应均匀拧紧，节间橡皮的压缩量应符合设计要求C.止水橡皮的螺栓孔位置应与门叶和止水压板上的螺栓孔位置一致，孔径应比螺栓直径小1mmD.止水橡皮厚度极限偏差为±1mmE.止水橡皮安装后，两侧止水中心距离和顶止水中心至底止水底缘距离的极限偏差为±5mm【答案】ABCD29、下列关于律师的职业职责说法，不正确的是哪些选项？（）A.律师同时在一个律师事务所和一个其他法律服务机构执业的不视为在两个律师事务所执业B.律师在依据事实和法律对某一案件作出某种判断时，可以向委托人就案件的判决结果作出承诺C.合伙人律师可以私自接受委托承办法律事务D.在执业活动中不得从事，或者协助、诱使他人从事妨碍国家司法、行政机关依法行使权力的行为【答案】ABC30、下列关于附带民事诉讼说法正确的选项是：A.被害人或其法定代理人、近亲属仅对部分共同侵害人提起附带民事诉讼的，法院应告知其应当对其他共同侵害人一并起诉，否则，不予受理B.经公安机关、检察院调解，当事人已经达成协议并全部履行，不论以何种理由提起附带民事诉讼的，法院均不予受理C.附带民事部分不论是与刑事部分一并审判，还是另行审判，上诉期限都按刑事诉讼法规定的期限确定D.如果刑事部分作出撤销案件、撤回起诉、不起诉或终止审理的处理，附带民事诉讼不能继续审理【答案】C31、工程网络计划的关键路线是指（）。A.长度最长的路线B.全部由关键工作组成的路线C.时标网络计划中没有波形线的路线D.双代号网络计划中全部由关键节点组成的路线E.相邻两项工作之间的时间间隔全部为零的路线【答案】ABC32、通常在施工索赔中，以下（）是不允许索赔的费用。A.人工费、材料费、机械使用费B.承包商对索赔事项未采取减轻措施，而扩大的损失费用C.索赔款在索赔处理期间的利息D.保函手续费E.承包方进行索赔