优文收藏:委托合同怎么写_第1页
优文收藏:委托合同怎么写_第2页
优文收藏:委托合同怎么写_第3页
优文收藏:委托合同怎么写_第4页
优文收藏:委托合同怎么写_第5页
已阅读5页,还剩31页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

优文收藏:委托合同怎么写委托合同。

委托合同是委托人和受托人约定,由受托人处理委托人事务的合同。在我们将事宜交托给他人处理时,需签订委托合同。委托合同的受托人处理受托事务的后果,直接归委托人承受。在签订委托合同时要特别重视合同考前须知。怎样才能拟定出一份优质的委托合同呢?下面是由小编为大家整理的“优文收藏:委托合同怎么写〞,仅供参考,欢迎大家阅读。

委托方(甲方):。单位名称:。法定代表人:。办公地点:。

联系人及联系号码:。

受托方托方(甲方):。单位名称:。法定代表人:。办公地点:。

房地产估价资质等级:。资质证书编号:。联系人及联系号码:。

根据?国有土地房屋征收与补偿条例》和?国有土地上房屋征收评估方法》的相关规定,甲乙双方经平等协商,签订下列征收委托评估合同,供双方共同遵守。

一、委托评估工程的名称、对象

乙方受甲方委托,按照公道、客观、独立、科学的原那么,对下列工程四至范围内的房屋进行评估:

(一)工程的名称:。

(二)工程的四至范围

东:。南:。西:。北:。

(三)工程的户数及面积:。

二、评估的目的:

为甲方与被征收人确定被征收房屋价值的补偿提供依据,评估被征收房屋的价值。(为甲方与被征收人确定被征收房屋价值与用于产权调换的房屋价值的差价提供依据。评估用于产权调换房屋的价值。)

三、评估的时点:

为工程房屋征收决定公告之日,即年月日。

四、房地产估价师:

负责本评估工程的注册房地产估价师

(一)姓名:;注册证书编号:。

(二)姓名:;注册证书编号:。

(三)姓名:;注册证书编号:。

(四)姓名:;注册证书编号:。

(五)姓名:;注册证书编号:。

(六)姓名:;注册证书编号:。

五、评估报告交付时间:

乙方应在收到甲方提供委托评估对象相关资料后日内完成评估工作,并于年月日向甲方提供被征收房屋的整体评估报告和分户评估报告。

六、评估费用及付款方式:

评估费用严格执行安徽省物价局、安徽省建设厅?关于标准房地产中介效劳收费管理的通知》(皖价字[20xx]286号)文件规定的规范,累进计费率有甲乙双方协商确定,详见下表。乙方向甲方提供整体评估报告和分户评估报告后30日内,评估费用由甲方向乙方一次性付清。

七、甲方的权利义务:

(一)甲方应在本合同生效后日内,将征收工程的调查摸底资料和其他的相关资料提供应乙方,并对所提供资料的合法性、真实性、完整性负责,甲方提供资料包括:

1.对已登记的房屋,应提供房屋权属证书或登记簿的复印件,以及反映房屋用途、结构、建筑年代、占地面积、土地使用权等信息的材料。

2.对未登记的房屋,应提供依法确定的调查认定处理结果,该结果反映房屋用途、结构、建筑年代、占地面积、土地使用权等信息的材料。

(二)甲方应向乙方提供现场工作时所必要工作场所。

(三)甲方应积极配合乙方的现场工作,协助乙方发展房屋征收评估时的实地查勘以及分户初步评估结果的现场表明解释等工作。被征收人拒绝在实地查勘记录上签字或者盖章确认的,甲方应邀无利害关系的第三人见证。

(四)甲方负责将分户初步评估的结果在征收范围内向被征收人公示,并向被征收人转交分户评估报告。

(五)甲方对乙方评估工作人员在房屋征收评估过程中有不当行为的,有权向乙方进行投诉并要求及时处理。同时甲方有权要求有利害关系的乙方评估工作人员进行回避。

(六)甲方不得干涉乙方正常的评估工作。

八、乙方的权利义务:

(一)乙方在评估工作上,坚持独立、客观、公道、科学的原那么,认真执行有关法律法规,严格遵守工作规程和技术标准,对提供应甲方的评估报告承当相应法律责任。

(二)乙方安顿约定的`房地产估价师按时发展工作。未经甲方同意。不得更换人员。

(三)乙方不得擅自转让或变相转让评估业务的。

(四)乙方应及时向甲方提供分户的初步评估结果。在分户的初步评估结果公示期间,乙方应安顿注册房地产估价师进行现场表明解释,并对存在错误的进行修正。

(五)乙方应在分户初步评估结果公示期满之日起5日内,向甲方提供委托范围内被征收房屋的整体评估报告和分户评估报告。双方办理报告交接手续。

(六)在评估过程中,甲方对约定的合同评估对象、评估范围和评估目的提出重大修改的,需要乙方调整工作内容,乙方有权要求另外协商评估收费和提交评估报告时间。

(七)乙方对甲方提交的有关资料负有合理使用、妥善保管的责任,对甲方提出资料和评估报告中所波及的秘密负有保密义务。

九、其他约定

(一)双方均应严格遵守本合同各条款。乙方未能按合同约定提供整体评估报告或分户评估报告的,按评估收费的每日千分之承当违约金。但因甲方未及时提供资料导致延迟的,乙方完成上述事项的期限相应延迟。甲方在收到乙方整体和分户评估报告后未能按合同约定支付费用的,自应当支付之日起,按评估收费总额每日千分之向乙方支付违约金。

(二)因乙方的原因,致使评估工作不能按时预期完成的,甲方有权单方终止委托合同,造成的经济损失、法律责任由乙方承当。

(三)因甲方的原因未按约定时间内向乙方提交评估所需资料,或者不配合乙方发展评估工作,经乙方书面催办仍不能履行相关义务的,乙方有权单方终止委托合同,造成的经济损失、法律责任由甲方承当。

(四)以上约定的违约金如缺乏以弥补实际损失的,违约方还应向守约方赔偿损失。违约金和赔偿损失包括但不限于维护合同权益而支付的诉讼费、律师代理费、调查取证等费用。

(五)本合同履行中发生纠纷的,双方应友好协商解决,协商不成的,可向甲方所在地的人民法院起诉。

(六)本合同自双方签字盖章之日起生效。

(七)本合同未尽事宜,双方按国家有关法律、法规处理。

(八)本合同一式五份,双方各执两份,由乙方按时报市房屋征收办公室一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

编辑推荐

【优文推荐】公司委托合同模板通用版五篇

委托合同上的信息一定要保证真实且有效,同时委托事由也需要合同写分明。当我们请人或者机构代为办理具体事宜时,需签订委托合同。受托人完成委托事务的,委托人应当向其支付报酬。我们一定要在看分明合同内容的情况下再签订合同。签订委托合同要注意什么呢?下面是由小编为大家整理的“【优文推荐】公司委托合同模板通用版五篇〞,欢迎您参考,希望对您有所助益!

公司委托合同模板(篇一)

一、案情

二、审理

二审法院认为,上诉人与被上诉人所签订的?独家代理委托书》是合法有效的,该委托书是被上诉人委托上诉人发售其所有的房屋,上诉人也已经按合同的约定履行其义务,介绍其他包括郑子光在内的购房人看楼。虽然上诉人最终没能在委托期限内促成被上诉人与郑子光的交易,但其为被上诉人发售房屋履行了其中介的义务,而被上诉人在双方签订的委托合同期限届满缺乏一个月的时间内却与上诉人介绍的客户郑子光达成了房屋买卖交易,被上诉人该行为实际是躲避合同约定的条款的行为,有违老实信用原那么。根据委托合同的约定被上诉人不得与上诉人所介绍的购房人私下进行交易,如被上诉人违反该规定,那么需由被上诉人向上诉人支付买卖成交额的2%作为赔偿,故上诉人现在要求被上诉人按照其成交价款的2%,即9200元支付违约金是合乎合同约定。被上诉人在委托期限届满后短期内与上诉人所介绍的看房人郑子光达成协议,其行为有违老实信用原那么,应承当违约责任。原审认定,合同中第二条的适用时间与委托书的期限相对应是不足法律依据,本院予以纠正。

公司委托合同模板(篇二)

xx单位:

我单位因业务需要,现委托xx作为我公司合法委托收款人,授权其代表我单位进行代收款工作。

代理人的一切行为均代表本公司,与本公司的行为具有同等法律效力。本公司将承当该代理人行为的全部法律后果和法律职责。特此委托。

代理人名称:xx身份证号码:xx开户行:xx账号:xx

委托人:xx

日期:X年X月X日

公司委托合同模板(篇三)

委托方〔甲方〕:

受托方〔乙方〕:

根据有关法律、法规,在自愿、平等协商一致的根底上,甲方委托乙方就机关职工食堂有关事宜奠定下列合同。

第一条委托事项:

食品制作,菜肴烹制,来料加工,为甲方职工提供三餐。

第二条食堂管理:

甲方指派专人负责食堂管理,要求乙方按照公司?食堂人员管理规定制度》见附件,严格操作执行,保证优质文明效劳。

第三条设备:

甲方向乙方无偿提供职工食堂所必要的设施、场地、器物,清单附后。

第四条经费:

甲方负担食堂设施、水、电、暖、煤气等费用。

第五条供餐:

由甲方向职工销售就餐卡,职工刷卡按定额自主方式〔早餐2元午餐5元晚餐3元〕就餐。

第六条劳务费:

乙方按甲方要求提供食品加工效劳,甲方按月支付乙方劳务费贰仟捌佰元整〔含税〕。每月由乙方开具劳务发票,在甲方报销领取。

第七条食谱:

乙方以周为单位确定食谱。食谱的制定以职工饮食调查结果为依据,并征得食堂管理员同意。

第八条饭菜质量:

乙方要保障饭菜干净、卫生、便宜可口。

第九条客饭管理:

甲方遇有上级领导、相关职能部门检查来访等情况需派客饭时,由接待人员在公司办公室填写客饭单后,食堂方可安顿进餐,进餐后由接待人员签字。

第十条原料采购:

乙方提前一天向甲方食堂管理员报采购原料种类及数量详单,由甲方食堂管理员进行采购。

第十一条供餐时间:

乙方向甲方职工的供餐时间为:

早餐:7:20——8:20

中餐:11:50——13:30

晚餐:18:00——19:30

第十二条损失赔偿:

乙方应妥善管理各类设施。因乙方责任造成有关设施损坏时,赔偿损失。

第十三条卫生:

乙方保证食堂环境卫生、食品卫生和从业人员个人卫生,并持有防疫部门鉴定颁发的个人?健康证》。

第十四条卫生责任:

因供餐不卫生造成就餐职工食物中毒或患病时,查究乙方民事赔偿责任并移交卫生防疫部门处理。

第十五条合同期限:

本协议的有效期为自签订日执行,有效期一年。

第十六条纠纷处理:

发生本协议未规定事项时,双方应协商解决,协商不成的向尧都区人民的法院起诉。

第十七条生效:

本协议自2022年月日生效。

本协议一式二份,甲乙双方各存一份。

甲方:乙方:

代表人:代表人:

签订时间:签订时间:

公司委托合同模板(篇四)

甲方:______________

乙方:______________

甲、乙双方经过友好协商,在平等互利的根底上,甲方委托乙方维护公司计算机网络达成下列条款:

一、效劳细那么

1、效劳范围

台式计算机

激光打印机、针式打印机、喷墨打印机

电脑显示器

网络集线、交换设备

其他疑难问题

2、效劳地点

乙方效劳地址:___________〔包含取件、送件、维修〕

公司办公地点:__________________________________

3、效劳时间

效劳时间为____年____月____日到____年____月____日,除国家规定节假日外,每周一至周五上午____:____至下午____:____。提供免送维修效劳。

客户免送维修效劳响应时间为4小时,响应时间的计算是从本公司接到客户的维修通知开始,到本公司维修人员开始与客户联系止。

自维修人员开始与客户联系起至本公司维修人员达到效劳地点止,其中所用时间即是达到现场时间,最低限度48小时内达到。

4、效劳条款

现场取机或现场维修,本公司维修人员将前往效劳地点维修或取机返回维修。

本公司将有专职维修人员提供每月一次的现场例行检查维修。

维修过程中,对出现故障的设备进行检测并加以修理,本公司将提供一切必要的劳务、零件和材料,保障客户的设备正常工作。如果,需要更换零件,那么用新的或与原件相当的零件。对于修理费用超过设备现有估价____%的需征得客户同意。

在寻求永久的解决方法之时,可能会提供暂时的应急措施供客户采用。

如果本公司决定需要额外零件或资料,就将设备取回公司维修部重新修理,

本公司将根据客户的维修设备提供维修过程中的备件,假设出现备件短缺那么有客户协助解决,本公司不承当必须提供备件的责任。

二、客户责任

1、客户应按照正确操作办法,正常使用电脑。

2、如果客户计算机、计算机网络发生故障,需要本公司提供更换配件,在保修期内,本公司将免费保修。在保修期外,本公司将以更换配件的本钱价向客户收费。

3、在安装维护中客户应提供方便,配合本公司维修人员正常工作。

4、对电脑及外部设备中存储的重要文件数据,客户应有备份,妥善保留。

5、客户在要求免送维修效劳之前,应执行产品操作手册中具体规定的所有自测和检修步骤,以书面形式提供产品机型号,序列号,目前故障表现以及其他有关故障情况。

6、本公司维修人员有权接触和使用认为维修产品所必需的一切信息和设备。

7、客户要向本公司维修人员提供操作配件和耗费品,如纸,磁盘,色带,卡片,格式化磁盘,以及客户正常操作中会用到的其他类似用品。

三、效劳限度

1、功能性清洁,除非产品享受效劳规定的有关功能性清洁或外表清洁工作,否那么,凡波及清洁,定期保养有关问题的工作,均不包含在本公司的效劳内。

2、软件和网络支持,除非产品享受效劳规定的有关软件或与网络有关问题的维修工作,否那么均不包含在本公司的效劳内。

3、过期产品,已过特定支持时间的过期产品不包括在客户免送维修效劳范围内。

4、所有象地震,火山、洪水、火灾等不可抗力引起的设备不能正常工作不包含在本公司客户免送维修效劳范围内。

5、耗费类产品,如喷墨打印头,硒鼓,电池,绘图笔,纸张等,无配件类产品,如无器件类,连接件,电缆,外接直流变压器等。

6、所有人为因素引起的使用不当,比方杂物进入机内,不包含在客户免送维修范围内。

四、收费规范

1.工作站¥____元/台/月。

工作站数量____台。

合计:¥____元

2、打印机¥____元/台/月

打印机数量:____台。

合计:¥____元

3、总价:¥____元

五、付款方式

客户自效劳协议签字生效之日起,向本公司付款,以____个月一计,一次付清。

甲方代表:_______________

乙方:___________________

_______年______月______日

公司委托合同模板(篇五)

委托方:________〔下列简称甲方〕

受托方:________〔下列简称乙方〕

甲、乙双方为更好地发展海运进出口业务,双方经友好协商,根据?中华人民共和国合同法》和?中华人民共和国海商法》等法规的有关规定,现甲方委托乙方作为其代理人代理货物出口的配舱、装船、进栈、报关等一系列货运代理工作,达成如下协议,以便共同遵守。

一、甲、乙双方均持有有效营业执照,并且严格按照营业执照中的营业范围发展业务。由于甲方的违法经营行为给乙方所造成的一切损失与不利后果,甲方应当承当赔偿责任。

二、甲方同意将其揽取的或其生产的货物委托乙方代理安顿运输。

三、订舱时,甲方应正确填写由乙方提供的规定格式的订舱委托书,并加盖公章或订舱专用章以书面的形式传真或派人送交乙方,保证委托书内容的完整性,其中应当包括但不限于所托运货物之件数,重量,体积,目的港,装船日期,货物品名(中英文品名)。甲方对于在装卸、储存、保管或运输中有特殊要求的货物应在委托书中明确提出并随附相关文件。如果委托书内容未注明,由此可能产生的一切风险、责任和费用均由甲方承当。同时,甲方需于委托书上注明本协议编号,以免丢失协议内容之权利。

四、订舱内容要求更改或取消时,甲方必须最迟于货物装入集装箱的当天以书面形式通知乙方,并与乙方的相关操作人员书面确认,并承当由此产生的一切风险和额外费用;假设货物已进港或已离港,那么乙方有权视情况决定拒绝更改。

五、甲方应当保证每月向乙方委托出口运输业务量不少于_________。乙方及时向甲方提供有关承运人的船期及运价变动信息。

六、甲方同意按下列第_________种方式确认费用,本协议运价(由我司代收代付承运人,费用由运费和佣金组成)可根据市场价格的变动作相应调整,经双方确认后生效。乙方为甲方垫付的额外费用实报实销。

.乙方在甲方保证上述委托运输业务量的前提下,乙方按下述优惠价向甲方结算普通干货箱包干定额费:

自拖箱:人民币_________元xx年,到期双方无异议那么自动顺延一年,本协议一式四份,双方各持二份,具有同等效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

【实用】技术委托合同怎么写6篇

技术委托合同(篇一)

委托方:____市XX公司〔下列简称甲方〕

加工方:

经甲、乙双方友好协商,甲方的布鞋帮委托给乙方缝纫加工,双方并达成委托加工合同如下:

一、甲方负责提供鞋帮片和相关气眼、缝纫线、口条带等小件材料及相关制帮工艺规范。乙方自行招收员工和自备生产场地、设备及消防平安设施。

二、乙方为甲方提供鞋帮加工效劳的场地位于未经甲方书面同意,乙方不得将甲方的帮料投到上述场地以外的地方或单位进行加工。

三、甲方按各鞋帮品种制定相应的加工费〔含领帮交帮费用〕,乙方认可后,到甲方公司内领取所加工的布鞋帮及相关材料。

四、乙方对甲方提供的待加工物件发现不合格的应及时到甲方处调换;甲方应允许乙方最长时间自拉帮件及材料之日起壹个月内调换。过期造成损失的,由乙方承当。

五、乙方在拉待加工材料时,甲方应向乙方告知交帮时间,乙方应按时、按质、按量加工好并负责交到甲方公司内。

六、乙方不得使用其它材料替代甲方提供的专用材料,否那么,造成的质量问题及经济损失由乙方承当。

七、鞋帮加工不合格的,甲方有权拒收,乙方照价赔偿。

八、领材料和交帮等手续,由甲、乙双方签字生效。如乙方本人不能亲自签字,可书面委托他人代理签字。

九、乙方须保证甲方所提供的加工物件的平安事项,如发生火灾、雨淋、鼠咬、霉烂等造成的经济损失由乙方赔偿。为保证物件平安,根据加工量的多少,乙方应向甲方交付相应的质保金。

十、结算方式:甲方每月____日前向乙方结算上月加工费,结算时,以乙方交成品帮时经甲方确认的验收数量和品种作为依据。

十一、乙方如不愿或不能为甲方提供加工时,应提前两个月通知甲方。乙方通知到甲方后,应在停止领帮之日起二十天内按质按量全部向甲方交清所加工的成品帮,甲方除留乙方少量的质量保证金外,其余加工费用应一次性向乙方结清。

十二、违约责任:乙方如不能按时、按质如数向甲方交够成品帮,应按甲方相应成品帮的价值赔付甲方,如拖延时间给甲方造成间接损失,须另向甲方赔付违约金,违约金按甲方成品帮价值每日千分之三比例自乙方违约日起计算。如非乙方原因,甲方不能付清乙方相应加工费的,须向乙方赔付违约金,违约金按加工费额每日千分之三比例自甲方违约日起计算。十

十三、本合同有效期为自签定之日起________年,即自年起至月日止。甲乙双方之前签订有委托加工合同的,以本次签订的委托加工合同内容为准。

十四、本合同内容同样适用于本合同签定日之前甲、乙双方已发生但未结算的加工业务,具同等效力。

十五、本合同有效期________年。期满后双方如愿意继续合作,那么本合同有效期自动向下期延续,每期________年。如期满单方不愿合作,没例行完的合同内容,照样按本合同的条款执行完毕,合同终止。

十六、本合同于甲方公司办公室内签订,壹式贰份,每份贰页,甲乙双方各执壹份,自甲乙双方签字后生效,具同等法律效力。本合同履行中如有争议,甲乙双方友好协商解决;如协商不成时,由____县人民法院裁定解决。

甲方:〔签章〕乙方:〔签章〕

地址:____县黄庄镇白卫路地址:县乡〔镇〕韩村工业区村

:xxxxx:

________年____月____日

技术委托合同(篇二)

委托单位:(下列简称甲方)

授托单位:(下列简称乙方)

根据?中华人民共和国合同法》、?中华人民共和国建筑法》及相关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原那么,双方就荷谐花园项目建设管理的相关事宜协商一致,达成如下委托代建合同条款,以供双方共同信守。

一、委托代建项目概况

二、委托代建内容:代表甲方行使建设单位的权利和义务;按施工图纸设计的全部项目内容进行全面管理,直到项目竣工验收合格交付甲方使用。包括竣工资料的移交和竣工审计结算的办理。授托人不得将委托人委托处理的事务转委托给第三人处理。

三、委托代建项目期限:自20xx年10月6日至20xx年10月7日。

四、委托代建项目合同金额:暂定(大写)伍佰柒拾万元整。待竣工审计结算后,根据本合同条款结算实际代建费用。

五、委托代建费的计算规范,支付时间及方式

建合同签订后30天内甲方向乙方支付150万元;当委托事宜(施工)完成70%时,甲方向乙方支付200万元,其余代建费用待乙方全部完成代建事务后30天内,甲方一次性支付给乙方。

汇票方式支付。

六、违约责任:本合同在执行过程中,任何一方违背了上述条款,将按合同代建费用总额的10%支付给对方违约金

七、合同争议的解决方式:如本合同在执行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,当协商不成时,可提交仲裁委员会仲裁。

八、附那么

1、本合同在执行过程中如有未尽事宜,经双方协商一致后可另签补充合同。

2、本合同双方签字盖章后生效,本合同条款执行完毕后失效。

3、本合同一式四份,甲乙双方各持两份。

委托单位(盖章):授托单位(盖章):

委托单位法定代表人(签字):授托单位法定代表人(签字):

或委托代理人(签字):或委托代理人(签字):

订立合同时间:

技术委托合同(篇三)

委托方季建平〔下列简称甲方〕受托方丽水市莲都区董九祺皮鞋店〔下列简称乙方〕

甲方就委托乙方代为采购奥康品牌男皮鞋事宜,在双方友好协商,平等互利的根底上达成如下协议:第一条:货物名称.规格型号.数量单价等;

第二条:合同金额:本合同项下奥康男皮鞋的总价款为人民币

第三条:付款方式:甲方支付订金人民币5000元。乙方负责开具第三方需要发票〔税费由乙方支付〕。发票开具总额为95576元人民币,以上款项由第三方支付达到乙方账户后5日内乙方退还甲方订金及利润26521元。

第四条:交货地点:丽水市商贸物流城14幢10号,之后由乙方负责包装寄送到甲方指定地点内,有关运输费用由甲方支付。第五条:交货日期:收取订金后25日内。

第六条:甲乙双方的责任与义务:

1、乙方负责采购合同项下货品,并保证合同的相关货品合乎国家规范,负责尺码调换。

2、货物叫甲方验收后,及时与甲方办理相关财务结算手续第七条:合同争议的解决方式:

本合同在执行过程中发生的争议,有甲乙双方协商解决,协商不成的由被告所在地法院解决。第八条:其他;

一、本合同自签字盖章后生效;

二、本合同的所有附件具有与合同相同的法律效力;

三、本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方:乙方;

经办人;经办人:

开户行及账号:开户行及账号:

年月日年月日

技术委托合同【篇四】

甲方(被委托方):住所地:法定代表人:注册证号:

乙方(委托方):住所地:法定代表人:注册证号:

本合同乙方委托甲方发展

事项,经过平等协商,在真实、充沛地叙述各自意愿的根底上,根据?中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。

第一条本合同乙方委托甲方发展效劳事项的要求如下:1.技术目标:

2.技术内容:

3.技术办法和路线:

第二条本合同双方在发展效劳委托事项中,应分别履行如下责任和义务:

1.甲方需承当的工作:

2.乙方需为甲方提供的技术资料和条件:

(1)乙方需要为甲方提供的技术资料

(2)乙方需要为甲方提供的条件

3.其他约定

第三条委托双方确定,按如下方式提供或支付本合同事项下的效劳经费:

1.该效劳事项完成后乙方需支付甲方经费共计人民币(¥)。

2.合同生效后_____工作日内,乙方支付甲方合同金额的____即人民币_____(¥______)作为预付款。

3.乙方在收到甲方出具的实验报告与数据分析后______工作日内支付事项余款即合同金额的_____人民币(¥_______)汇入甲方帐户。

第四条甲方应保证其所提供技术和条件不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控其因实施该项技术而侵权的,甲方应当承当相应责任。

第五条

在本合同履行中,因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难,导致甲方研究开发失败或局部失败,并造成一方或多方损失的,委托双方约定按下列方式承当风险损失:

1.如因生物技术带有不确定性和技术风险,签订双方协商后终止事项,按照甲方实际已完成的工作量计算实验费用,由甲、乙方各承当____的损失;

2.如因甲方样品不合格而造成合同终止,乙方可以拒付甲方相关费用,并且甲方应按照乙方损失的_____进行赔偿。委托双方确定,本合同工程的技术风险按双方专家成立技术风险认定小组,书面确认的方式认定。

第六条在本合同履行过程中,因作为研究开发标的的技术已经由他人公开(包括以专利权方式公开),委托双方及时沟通解除合同。

第七条委托双方确定甲方按下列方式交付研究开发成果:

1.研究开发成果交付的形式及数量:

2.研究开发成果交付的时间及地点:

第八条委托双方确定,乙方按下列规范及办法对甲方完成的研究开发工作成果进行验收:

1.甲方提供合格样品,样品质量到达合同规定的规范,并获得乙方样品检测合格报告。

2.对于甲方提供的数据质量,数据分析结果全部到达合同规定规范,并得到乙方确认。

第九条委托双方商定,本工程各阶段产生的数据和科研论文署名权及该工程所产生的专利等成果归___方拥有。

第十条

委托双方确定,甲方有权利用本合同工程研究开发所完成的技术成果,进行后续改良及开发。由此产生的具有实质性或发明性技术进步特征的新的技术成果,由甲方所有。乙方有优先合作的权利,具体事宜由双方另行商定。

第十一条

甲方独立完成并与履行本合同有关的阶段性技术成果的研究开发人员,享有在有关此阶段性技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。委托双方应以协商方式确定最终研究成果的完成人员名单。此工程完成人员享有在有关最终技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

第十二条违约责任

委托双方确定:任何一方或多方违反本合同约定义务,造成另一方损失的,应当按下列约定承当违约责任:

1.如因甲方样品、资料不合格或未能按时到位等原因导致的工程延误,由甲方承当责任。甲方应及时与乙方沟通,协商工程延期期限。

2.如因乙方所应提供的技术支持和条件等原因造成工程延误,由乙方承当责任。

3.违约方应承当延期给守约方带来的实际损失。

第十三条

为有效履行本合同,委托双方确定,在本合同有效期内,甲方指定_____为甲方工程联系人,乙方指定_______为乙方工程负责人。工程联系人承当下列责任:

1.依据本合同约定内容推动双方正常履行合同;

2.对该合同各条款相关事宜即时进行沟通。一方变更工程联系人的,应当及时并以书面形式通知令一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的,应承当相应的责任。

第十四条委托双方确定,出现以下情形,致使本合同的履行成为不必要或不可能的,可以解除本合同;

1.因发生不可抗力和技术风险;

2.因一方违约使合同不能继续履行或没有必要继续履行。

第十五条委托双方因履行本合同而发生的争议,应协商、调解解决。协商、调解不成的,委托双方均可向有管辖权的法院提起诉讼。

第十六条委托双方约定本合同其他相关事项为:

1.不可抗力

如因不可抗拒的客观因素导致的工程延误或不能继续履行时,双方均不承当责任。不可抗拒力包括地震、洪水、战争、军事行动、法律或政府政策等相关因素。

2.工程结束后,甲方向乙方移交数据,数据将由乙方保管,甲方不再负责。在该效劳工程过程中,将产生如下数据:

第十七条本合同未尽之事宜由甲乙双方协商解决,并签订补充协议。该补充协议与本合同具有同等效力。

第十八条本合同一式份,具有同等法律效力。

第十九条本合同的变更必须由委托双方协商一致,并以书面形式确定。

第二十条本合同经委托双方签字盖章后生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

技术委托合同【篇五】

委托方(甲方):

住所地:

法定代表人:

联系方式:

传真:

电子信箱:

受委托方(乙方):

住所地:

法定代表人:

联系方式:

传真:

电子信箱:

第一条本合同研究开发工程的要求如下:

第二条乙方应按以下进度完成研究开发工作:

1.前期规划:业务需求调研、业务需求分析、确定主体功能及数据来源、数据计算及输出方式;

2.工程开发设计:系统设计、页面制作、程序编码、集成测试及试运行。

3.工程验收:以双方开发工程要求为规范,乙方交付使用之后,十天内甲方组织验收并办理完验收手续,如甲方未组织验收或未提出任何意见,那么交付使用之后十五天内视为验收通过,并办理完验收手续。验收后,乙方提供系统的相关文档:?系统用户手册》

第三条甲方应按下列方式支付研究开发经费和报酬:

1.软件开发费:

2.本合同的研究开发经费由乙方以自行支配的方式使用。

3.付款方式:甲方验收合格后一次性付清。

第四条本合同的变更必须由双方协商一致,并以书面形式确定。但有以下情形之一的,一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求,另一方应当在五日内予以回答;逾期未予回答的,视为同意。

1.因不可抗力致使不能完整实现合同目的;

2.未经甲方同意,乙方不得将本合同工程局部或全部研究开发工作转让第三方承当。

第五条双方确定因发行本合同应遵守的保密义务如下:

甲方:

1.保密内容(包括技术信息和经营信息):本合同所波及的.所有内容

2.涉密人员范围:甲方所有员工

3.保密期限:合同执行期内

4.泄密责任:按实际损失额进行赔偿

乙方:

1.保密内容(包括技术信息和经营信息):本合同所波及的所有内容

2.涉密人员范围:乙方所有员工

3.保密期限:合同执行期内

4.泄密责任:按实际损失额进行赔偿

第六条乙方应当按下列方式向甲方交付研究开发成果:

1.研究开发成果交付的形式:上门安装

2.研究开发成果交付的时间及地点:系统开发完成后于甲方机构所在地交付。

3.乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权,乙方应当单独承当全部经济及法律责任。

第七条双方确定,因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属,知识产权归属确定如下:

1.本工程的软件产品版权属于乙方所有。

2.甲方不得对本工程提供的软件产品进行复制、传播和更改;

3.甲方不得对本工程提供的软件产品进行反向工程、反编译或反汇编;

4.甲方不得出租、租赁或出借本工程提供的软件产品给第三方发展相同效劳;

5.未明示授予的一切其它和版权相关的权利均为乙方所有。

第八条双方确定,乙方应在向甲方交付研究开发成果后,根据甲方的请求,为甲方指定的人员提供技术指导和培训,或提供与使用该研究开发成果相关的技术效劳。

1.技术效劳和指导内容:系统的维护、由于用户少量需求的增加而对系统内容做较小改动、系统BUG修改、系统功能版本升级。

2.地点和方式:现场技术支持、技术支持、远程联网维护。

3.本合同效劳工程的免费保证期为壹年,?工程验收报告》确认签字起计算。在合同保证期内,方式均为免费。本合同效劳工程保证期以外,乙方向甲方提供有偿效劳,收费规范:双方另行约定。

第九条双方因履行本合同而发生的争议,应协商、调解解决。协商、调解不成的依法向甲方所在地的人民法院起诉

第十条本合同一式肆份,具有同等法律效力。

第十一条本合同经双方签字盖章后生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

年月日年月日

技术委托合同(篇六)

委托人(下列简称甲方):

住所地:

法定代表人:

委托代理人:

受托人(下列简称乙方):

住所地:

法定代表人:

委托代理人:

鉴于甲方需要就技术工程委托给乙方进行研究开发;鉴于乙方愿意接受甲方的委托从事该技术工程的研究开发工作;根据?中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,双方经协商一致,同意就下列条款订立本合同,共同信守履行。

第一条定义

为防止双方理解上的分歧,双方对本合同及相关附件中所波及的有关名词和技术术语,特作如下确认:

1.1“技术开发〞指就(新技术、新产品、新工艺和新材料及其系统)进行研究开发的行为。

1.2“委托人〞指因需要而委托他人进行某项技术开发的甲方,甲方可以是自然人、法人或者其他组织。

1.3“受托人〞指拥有某项技术开发能力的乙方,乙方可以是自然人、法人或者其他组织。

1.4“不可抗力〞指不能预见、不能克服并不能防止且对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动荡、政府行为等。

1.5“技术指标〞指研究开发的技术在该技术领域内所要到达或应完成的某种技术规范。

1.6其它:。

第二条开发工程

2.1技术开发工程名称:。

2.2本合同委托开发工程的内容和范围如下:。

2.3本委托技术开发工程要求到达的目标、及技术指标和参数:

2.4本合同标的的技术办法为:。

2.5本合同的技术成果形式:。

第三条研发方案

3.1根据甲方的要求,乙方应在本合同生效后日内,完本钱工程研究开发方案的拟定工作,并在上述期限内将研究开发方案书面提交甲方审阅。

(1)开发期限:。

(2)开发进度:。

(3)开发地点:。

3.2在本合同生效后日内甲方应对乙方的研究开发方案提出补充、修改意见,由双方确认最终的研究开发方案。

3.3其它约定。

第四条双方的权利和义务

4.1甲方应向乙方提供必要的协助,提交必需的技术资料;甲方保证所提供的所有资料完整、真实、合法。

(1)技术资料清单:。

(2)提供时间和方式:。

(3)其他协作事项(如:合同履行完毕上述资料的处理):

4.2甲方应按合同约定支付费用。

4.3乙方应按时完本钱合同约定的技术开发工作。

4.4乙方应根据甲方的要求进行技术指导和技术效劳。

第五条保密事项

5.1甲方对本项委托开发工作及其成果负有保密义务。

(1)保密内容:。

(2)涉密人员范围:。

(3)保密期限:。

(4)泄密责任:。

5.2乙方对本项委托开发工作及其成果负有保密义务。

(1)保密内容:。

(2)涉密人员范围:。

(3)保密期限:。

(4)泄密责任:。

5.3甲乙双方约定,无论合同是否变更、解除或终止,合同保密条款继续有效,各方均应继续承当约定的保密义务。

5.4任何一方基于司法或其他国家机构要求,提供上述保密内容,应及时通知对方,同时以书面形式提示司法或其他国家机构注意保密。

第六条风险承当

6.1在履行本合同的过程中,因出现现有知识水平和技术条件难以克服的困难,导致本研究开发工程局部或全部失败,双方约定:

(1)风险责任确认方式:。

(2)风险损失承当方式:。

6.2当事人一方发现因无法克服的困难可能致使研究开发失败或者局部失败的情形时,应当日内通知另一方并采取适当措施减少损失。没有及时通知并采取适当措施,致使损失扩大的,应当就扩大的损失承当责任。

第七条成果验收

7.1验收期限:乙方应在日前交付技术成果;甲方在日前完成工程的验收,交付方式:;验收地点为:。

7.2甲乙双方约定按下列规范及办法对研究开发成果进行验收:

(1)验收规范:。

(2)验收方式:。

7.3验收合格,甲方应以书面方式签收,甲方在乙方交付工作成果后日内未书面签收也未提出异议的,视为甲方验收合格。

第八条成果归属

8.1双方约定,因履行本合同所产生的专利权归方所有。

8.2双方约定非专利技术成果的使用权、转让权归方所有。

8.3具体相关利益的分配方法如下:。

8.4其它约定。

8.5如果乙方向甲方交付的工作成果波及第三人权利而引发争议,由乙方承当责任。

第九条价款支付

9.1本合同的总金额为:元。

9.2双方约定采用下列第种方式支付:

(1)一次总付:甲方在合同生效之日起日内,一次性支付乙方。

(2)分次支付:在合同生效之日起日内,支付合同金额的%,即元;日内,支付合同金额的%,即元;日内,支付合同金额的%,即元;最后残余款在日

内支付。

(3)其它方式:

9.3甲方应按上述约定将经费和报酬汇至乙方银行帐户,乙方开户银行名称,开户名,帐号。

9.4如果经费缺乏,缺乏的经费的解决方法如下:。

第十条税费承当

10.1现行法律对执行本合同的相关税费有明确规定的从其规定;现行法律未规定具体承当方的,税费承当方式为

第十一条合同维护

11.1双方约定在本合同有效期内,甲方指定为甲方的联系人,乙方指定为乙方的联系人。一方变更工程联系人的,应当及时以书面形式通知另一方。联系人的职责是对对方履行合同各项义务予以书面签字确认,双方相互沟通协调,其它职责。

未及时通知或示履行职责影响本合同履行或造成损失的,应承当相应的责任。

第十二条违约责任

甲乙双方约定,任何一方违反本合同约定义务,致使技术开发工作停滞、延误或失败,应按下列约定承当违约责任。

12.1甲方逾期支付本合同第九条约定的研究开发经费和报酬,逾期日,每逾期日向乙方支付元违约金,但不影响合同继续履行,逾期超过日,本合同自动终止。

12.2甲方逾期提供第三条约定的技术资料和协作事项,逾期

日后,每逾期日,向乙方支付元违约金,但不影响合同继续履行,逾期超过日的,本合同自动终止。

12.3甲方逾期日不接受研究开发成果的,每逾期日,向乙方支付违约金和保管费;但不影响合同继续履行,逾期日的,本合同自动终止。

12.4甲方没有履行合同第四条约定的保密义务,应当承当违约责任,向甲方支付违约金或者赔偿损失如下:。

12.5甲方应承当的其它违约责任:。

12.6乙方未能按第二条约定交付研究开发成果,应当采取补救措施继续履行合同,并承当违约责任;逾期日不交付研究开发成果,向甲方支付元违约金,逾期日的,本合同自动终止。

12.7乙方研究开发工作局部或全部不合乎第六条约定,应当采取补救措施继续履行合同,逾期日,研究开发工作仍不合乎,应返还%的研究开发经费和报酬,支付元违约金。

12.8乙方没有履行合同第四条约定的保密义务,乙方应当承当违约责任,向甲方支付违约金或者赔偿损失如下:。

12.9乙方应承当的其它违约责任:。

第十三条争议解决

13.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,应通过友好协商解决,如果双方不能协商解决,同意采取下列第种方式解决:

(1)向有管辖权的法院起诉。

(2)提交仲裁委员会仲裁,根据该委员会现行规那么仲裁,仲裁结果是终局的,对双方均有约束力。

第十四条其它约定

第十五条合同附件

15.1与履行本合同有关的以下技术文件,经双方以方式确认后,为本合同的组成局部:

(1)技术背景资料:;

(2)可行性论证报告:;

(3)技术评价报告:;

(4)技术规范和标准:;

(5)原始设计和工艺文件:;

(6)其他:。

第十六条不可抗力

16.1因不可抗力或者其他意外事件,或者使得本合同的履行不可能、不必要或者无意义的,任一方均可以解除本合同。

16.2遭受不可抗力、意外事件的一方全部或局部不能履行本合同、解除或迟延履行本合同的,应在上述情况结束后日内,以书面形式通知另一方并向另一方提交相应的证明。

第十七条合同生效、变更和终止

17.1本合同经甲乙双办法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。如需国家主管部门批准的,自批准之日起生效。

17.2本合同经甲乙双方协商一致,可以变更。

17.3有以下情形之一的,本合同的权利义务终止:

(1)合同已经按照约定实际履行;

(2)甲乙双方协商解除合同;

(3)法律规定的其他情形;

(4)甲乙双方约定的其他情形。

17.4根据双方中任何一方提议,本合同可按双方称心的条件延期,并在本合同期满前月进行商谈。

17.5其它约定:。

第十八条合同份数

18.1本合同一式份,其中甲方正本份,副本份;乙方正本份,副本份;用于备案份。本合同正副本具有同等法律效力。

第十九条合同签订地和签订日期

19.1本合同签订地点为:;

19.2本合同签订日期为:(此日期应与最后一方签字盖章日期一致)。

甲方:(签章)

法定代表人或授权代表人:

签订日期:

乙方:(签章)

法定代表人或授权代表人:

签订日期:

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论