有关建筑施工物资租赁合同样本

有关建筑施工物资租赁合同样本【-建筑施工合同样本】

用通俗的话来说：合同是我们签署的一份保障自己的协议。制定合同时要把每一条条款写清写细。施工合同指建设单位和承包方施工单位为完成商定的建筑安装项目施工任务，明确相互之间权利义务关系的书面协议。签订施工合同时不允许任何单位和个人进行非法干涉，则，你是否在烦恼施工合同该怎么写呢？下列是小编收集整理的“有关建筑施工物资租赁合同样本〞，希望对您的工作和生活有所帮忙。

有关建筑施工物资租赁合同样本

出租方：_____合同编号：

签订地址：

承租方：签订时间_____年_____月_____日

根据?中华人民共和国经济合同法》及有关规定，按照平等互利的原那么，为明确出租方与承租方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量。

第二条租赁期限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。共计_____天。承租方因项目需要延长租期，应在合同届满前_____日内，重新签订合同。

第三条租金租金收取：

第四条押金〔保证金〕经双方协商，出租方收取承租方押金_____元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金；租赁期满，扣除应付租赁物资缺损赔偿金后，押金余额退还承租方。

第五条租赁物资的维修保养租赁期间，承租方对租用物资要妥善保管，并负担维修保养费用。租赁物资退还时，双方检查验收，如有损坏、短少、保养不善等，要按双方协商议定的?租赁物资缺损赔偿及维修收费方法》，由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。

第六条出租方变更

一、在租赁期间，出租方如将租赁物资所有权转移给第三方，应正式通知承租方，租凭物资新的所有权方即成为合同的当然出租方。

二、在租赁期间，承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用，不得变卖或作抵押品。

第七条违约责任

一、出租方违约责任：

1.未按时间提供租赁物资，应向承租方偿付违约期租金_____％的违约金。

2.未按质量提供租赁物资，应向承租方偿付违约期租金_____％的违约金。

4.其他违约行为。

二、承租方违约责任：

1.不按时交纳租金，应向出租方偿付违约期租金_____％的违约金。

2.逾期不还租赁物资，应向出租方偿付违约期租金_____％的违约金。

3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租方有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租方还应向出租方偿付违约金期租金_____％的违约金。

4.其他违约行为。

第八条争议的解决方式

第九条其他约定事项

第十条本合同一式_____份，合同双方各执_____份。本合同附件_____份，都是合同的组成局部，与合同具有同等效力。

出租方：〔章〕_____

承租方：〔章〕

单位地址：_____

单位地址：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

〔或委托代理人〕

〔或委托代理人〕

：_____

：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

帐号：_____

帐号：_____

有关建筑装饰施工合同样本新

有关建筑装饰施工合同样本新

建筑装饰施工合同

项目名称：_________________________________________________________

项目地点：_________________________________________________________

施工单位：_________________________________________________________

建设单位：_________________________________________________________

年月日

建筑装饰施工合同

发包方：__________________________________________________________________

承包方：__________________________________________________________________

依照?中华人民共和国合同法》、?中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、有关法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本建筑项目施工事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：__________________________________________________________________

项目地点：__________________________________________________________________

项目内商：__________________________________________________________________

承包方式：__________________________________________________________________

二、项目承包范围

承包范围：

三、合同工期

总合同工期日历天数____日历天。动工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。具体形式日期以发包方代表签署的动工报告为准，以此顺延。

四、质量规范

项目质量规范为合格

五、合同价款

金额：________________________________________________________________________

六、合同生效

合同订立时间：________________________________________________________________

合同订立地点：________________________________________________________________

本合同双方约定经双方签署并经合同办签证后生效。

七、语言文字和适用法律、规范及标准

1、本合同使用汉语。

2、适用法律和标准：国家现行?建筑法》、?合同法》等。

3、适用规范、标准：现行建筑施工技术标准。

八、发包人工作

1、动工前7天，向乙方提供经确认的施工图纸六份，并向乙方进行现场交底。打消影响施工的障碍物。对房屋中滞留的家具、陈设等采取爱护措施。向承包方提供施工所带的水、电等设备，并表明使用考前须知。办理施工所波及的各种申请、批件手续。

2、指派________为发包方驻工地代表，负责合同履行。对项目质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

3、负责爱护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏。

4、如的确需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

5、协调有关部门做好现场捍卫、消防、垃圾处理等工作。

6、协调处理与居民的日常纠纷，并使施工现场具备施工条件。

九、加入发包方组织施工图纸或作表明的同志，拟定施工计划和进度方案，交发包方审定。

1、指派________为承包方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由承包方负责的各项事宜。

2、严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格按照图纸或作法表明进行施工，做好各项建设项目质量检查记录。加入竣工验收，编制项目书决算。

3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善爱护好施工现周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场捍卫和垃圾清运等及各种护卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位〔住户〕的关系。

4、工中未经发包方同意或有关部门批准，得随意拆改帮建筑物结构及各种设备管线。

5、项目竣工未移交发包商之前，负责对现场的一切设施和成品进行爱护。

十、工期延误

1、因下列原因造成工期延误，发包方代表确认，工期应相应顺延；

〔1〕发包人未能按约定提供图纸及动工条件；

〔2〕发包方代表按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

〔3〕设计变更和项目量增加；

〔4〕一周内非承包方原因停水、停电造成停工累计超过8小时；

〔5〕不可抗力；

2、承包方在上述情况发生后7天内，就延误的工期以书面形式向发包方代表提出报告。发包方代表在收到报告后7天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

十一、合同价款及调整

1、本合同价款采用固定价格合同方式。

2、风险费用的计算办法：自行考虑、已包括在合同造价内。

3、风险范围以外的合同价款调整办法：设计变改局部、发包方派驻现场人员签证的内容。

十二、关于项目价款及结算的约定

1、双方商定本合同价款采用第________种；

〔1〕固定价格。

〔2〕固定价格加________%包干风险系数计算〔已计入合同价内〕。包干风险不包括下列内容：

__________________________________________________________________________________

〔3〕可调价格：按照温州市有关项目计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

2、本合同生效后，甲方分________次，按下表约定支付项目款，尾款竣工结算时一次结清。

3、项目竣工验收后，乙方提出项目结算并将有关资料送达甲方。甲方自接到上述资料28天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在14天内，结清尾款。

十三、违约

1、发包方违约的具体责任如下：〔2〕不全面履行合同中发包方工作的违约责任工期顺延、并支付停工损失。

十四、争议

当事人不愿通过协商、调解解决或者协商调解不成时，双方约定按以下第_____种方式解决：

〔1〕向温州仲裁委员会申请仲裁。

〔2〕向____________________人民法院起诉。

十五、不可抗力

1、不可抗力包括因战争、动荡、空中飞行物体坠落或其他非发包方承包方责任造成的爆炸、火灾、以及台风、洪水、地震、大暴雨等自然灾害。

2、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按下列办法分别承当：

〔1〕项目本身的损害、因项目损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工的材料和待安装的设备的损失、由发包方承当；

〔2〕发包方承包人员伤亡由其所在单位负责，并承当相应费用；

〔3〕承包方机械设备损坏及停工损失，由承包方承当；

〔4〕停工期间，承包方应监理项目师要求留在施工场地的必要的管理人员及捍卫人员的费用由发包方承当；

〔5〕项目所需清理、修复费用，由发包方承当；

〔6〕延误的工期相应顺延；

3、因合同方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

十六、项目质量保修

1、外墙涂料保修期壹年。

2、双方约定承包方向发包方支付项目质量保修金额_______________在竣工验收合格后半年一次性退还给承包方。

十七、合同份数

本合同一式六份，正本三份，副本三份

发包方〔章〕：承包方〔章〕：

发包方代表：承包方代表：

年月日

建筑装饰施工合同样本

建筑装饰施工合同

项目名称：_________________________________________________________

项目地点：_________________________________________________________

施工单位：_________________________________________________________

建设单位：_________________________________________________________

年月日

建筑装饰施工合同

发包方：__________________________________________________________________

承包方：__________________________________________________________________

依照?中华人民共和国合同法》、?中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、有关法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本建筑项目施工事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：__________________________________________________________________

项目地点：__________________________________________________________________

项目内商：__________________________________________________________________

承包方式：__________________________________________________________________

二、项目承包范围

承包范围：

三、合同工期

总合同工期日历天数____日历天。动工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。具体形式日期以发包方代表签署的动工报告为准，以此顺延。

四、质量规范

项目质量规范为合格

五、合同价款

金额：________________________________________________________________________

六、合同生效

合同订立时间：________________________________________________________________

合同订立地点：________________________________________________________________

本合同双方约定经双方签署并经合同办签证后生效。

七、语言文字和适用法律、规范及标准

1、本合同使用汉语。

2、适用法律和标准：国家现行?建筑法》、?合同法》等。

3、适用规范、标准：现行建筑施工技术标准。

八、发包人工作

1、动工前7天，向乙方提供经确认的施工图纸六份，并向乙方进行现场交底。打消影响施工的障碍物。对房屋中滞留的家具、陈设等采取爱护措施。向承包方提供施工所带的水、电等设备，并表明使用考前须知。办理施工所波及的各种申请、批件手续。

2、指派________为发包方驻工地代表，负责合同履行。对项目质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

3、负责爱护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏。

4、如的确需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

5、协调有关部门做好现场捍卫、消防、垃圾处理等工作。

6、协调处理与居民的日常纠纷，并使施工现场具备施工条件。

九、加入发包方组织施工图纸或作表明的同志，拟定施工计划和进度方案，交发包方审定。

1、指派________为承包方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由承包方负责的各项事宜。

2、严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格按照图纸或作法表明进行施工，做好各项建设项目质量检查记录。加入竣工验收，编制项目书决算。

3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善爱护好施工现周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场捍卫和垃圾清运等及各种护卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位〔住户〕的关系。

4、工中未经发包方同意或有关部门批准，得随意拆改帮建筑物结构及各种设备管线。

5、项目竣工未移交发包商之前，负责对现场的一切设施和成品进行爱护。

十、工期延误

1、因下列原因造成工期延误，发包方代表确认，工期应相应顺延；

〔1〕发包人未能按约定提供图纸及动工条件；

〔2〕发包方代表按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

〔3〕设计变更和项目量增加；

〔4〕一周内非承包方原因停水、停电造成停工累计超过8小时；

〔5〕不可抗力；

2、承包方在上述情况发生后7天内，就延误的工期以书面形式向发包方代表提出报告。发包方代表在收到报告后7天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

十一、合同价款及调整

1、本合同价款采用固定价格合同方式。

2、风险费用的计算办法：自行考虑、已包括在合同造价内。

3、风险范围以外的合同价款调整办法：设计变改局部、发包方派驻现场人员签证的内容。

十二、关于项目价款及结算的约定

1、双方商定本合同价款采用第________种；

〔1〕固定价格。

〔2〕固定价格加________%包干风险系数计算〔已计入合同价内〕。包干风险不包括下列内容：

__________________________________________________________________________________

〔3〕可调价格：按照温州市有关项目计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

2、本合同生效后，甲方分________次，按下表约定支付项目款，尾款竣工结算时一次结清。

3、项目竣工验收后，乙方提出项目结算并将有关资料送达甲方。甲方自接到上述资料28天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在14天内，结清尾款。

十三、违约

1、发包方违约的具体责任如下：〔2〕不全面履行合同中发包方工作的违约责任工期顺延、并支付停工损失。

十四、争议

当事人不愿通过协商、调解解决或者协商调解不成时，双方约定按以下第_____种方式解决：

〔1〕向温州仲裁委员会申请仲裁。

〔2〕向____________________人民法院起诉。

十五、不可抗力

1、不可抗力包括因战争、动荡、空中飞行物体坠落或其他非发包方承包方责任造成的爆炸、火灾、以及台风、洪水、地震、大暴雨等自然灾害。

2、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按下列办法分别承当：

〔1〕项目本身的损害、因项目损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工的材料和待安装的设备的损失、由发包方承当；

〔2〕发包方承包人员伤亡由其所在单位负责，并承当相应费用；

〔3〕承包方机械设备损坏及停工损失，由承包方承当；

〔4〕停工期间，承包方应监理项目师要求留在施工场地的必要的管理人员及捍卫人员的费用由发包方承当；

〔5〕项目所需清理、修复费用，由发包方承当；

〔6〕延误的工期相应顺延；

3、因合同方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

十六、项目质量保修

1、外墙涂料保修期壹年。

2、双方约定承包方向发包方支付项目质量保修金额_______________在竣工验收合格后半年一次性退还给承包方。

十七、合同份数

本合同一式六份，正本三份，副本三份

发包方〔章〕：承包方〔章〕：

发包方代表：承包方代表：

年月日

建筑项目施工合同样本

按照?中华人民共和国合同法》的规定结合本合同项下项目的具体情况，双方经协商达成一致协议并书立本合同以资共同遵照履行：

第1条项目概况

1.1项目名称：甲方名下私房撤除及修建

1.2项目地点：本市桥口区太平洋

1.3承包范围：旧房撤除，新房重建

1.4承包方式：包工包料

1.5建设工期：本项目自2022年3月28日动工，于2022年5月28日竣工

1.6项目质量：参照国家房屋质量有关要求

1.7合同价款〔人民币大写〕：×叁×佰×叁×拾元每平方米〔根据建筑施工完成后实际面积结算〕

第2条甲方工作

2.1动工前10天，向乙方进行现场交底，全部腾空房屋，去除影响施工的障碍物；向乙方提供施工所需的水，电，气及电讯等设备，并表明使用考前须知；办理施工所波及的各种申请，批件等手续。

2.2指派[]为甲方驻工地代表，负责合同履行。对项目质量，进度进行检查。

2.3协调有关部门做好现场捍卫，消防，垃圾处理等工作，并承当相应费用。

第3条乙方工作

3.1加入甲方组织的现场交底，拟定施工计划和进度方案[附件一]，交甲方审定。

3.2指派[]为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3严格执行施工标准，平安操作规程，防火平安规定，环境爱护规定；严格按照图纸或作法表明进行施工，做好各项质量检查记录；加入竣工验收，编制项目结算。

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善爱护好施工现场周围建筑物，设备管线，古树名木不受损坏。做好施工现场捍卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位〔住户〕的关系。

3.5项目竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和项目成品进行爱护。

第4条关于工期的约定

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3因乙方责任，不能按期动工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电，停水，停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上〔一周内累计计算〕，工期相应顺延。

第5条关于项目质量及验收的约定

5.1本项目以施工图纸，作法表明和?建筑装饰项目施工及验收标准》，?建筑安装项目质量检验评定统一规范》〔等国家制订的施工及验收标准为质量评定验收规范。

5.2本项目质量应到达国家质量评定合格规范。甲方要求局部或全部项目工程到达优良规范时，应向乙方支付由此增加的费用。

5.3甲，乙双方应及时办理隐蔽项目和中间项目的检查与验收手续。甲方不按时加入隐蔽项目和中间项目验收，乙方可自行验收，甲方应予成认。假设甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。假设复验合格，甲方应承当复验费用，由此造成停工，工期顺延；假设复验不合格，其复验及返工费用由乙方承当，但工期也予顺延。

5.4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不顺延。

5.5项目竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应成认竣工日期，并承当乙方的看管费用和相关费用。

第6条关于项目价款及结算的约定

6.1本合同生效后，甲方分六次按以下方式支付项目款，尾款于竣工结算后二个月内根据实际情形结算。

本合同签署生效乙方派员进驻项目建设场所后3日内，甲方支付总计项目款的30%，计人民币×元；

第一层楼施工完毕〔加盖预制板〕后支付总计项目款的15%，计人民币×元；

第二层楼施工完毕〔加盖预制板〕后支付总计项目款的15%，计人民币×元；

第三层楼施工完毕〔加盖预制板〕后支付总计项目款的15%，计人民币×元；

全部内外墙装饰完毕后支付总计项目款的15%，计人民币×元；

全部项目完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计项目款的10%，实际面积的差价与此同时结算。

6.2项目竣工验收后，乙方提出项目结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕。

第7条关于材料供给的约定

7.1本项目乙方负责采购供给的材料[附件二]，应为合乎设计要求的合格产品，并应按时供给到现场。

7.2凡由乙方采购的材料，设备，如不合乎质量要求或规格有差别，应禁止使用。假设已使用，对项目造成的损失由乙方负责。

第8条有关平安生产和防火的约定

8.1乙方提供的施工图纸或作法表明，应合乎?中华人民共和国消防条例》和有关防火设计标准。

8.2乙方在施工期间应严格遵守?建筑安装项目平安技术规程》，?建筑安装工人平安操作规程》，?中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规，标准。

8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程，消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应承当由此引发的一切经济损失。

第9条奖励和违约责任

9.1由于甲方原因导致延期动工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方100元。

9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元违约金。

9.3乙方应妥善爱护甲方提供的设备及现场堆放的家具，陈设和项目成品，如造成损失，应照价赔偿。

第10条争议或纠纷处理

10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影