2022年监理工程师之交通工程目标控制题库综合试卷A卷附答案

2022年监理工程师之交通工程目标控制题库综合试卷A卷附答案单选题（共80题）1、确属必需可由县级以上人民政府依法批.准划拨的用地有()。.A.国家机关用地B.军事用地C.公益事业用地D.交通用地E.工业用地【答案】A2、采用计日工计价的任何一项变更工作，应从（）中支付。A.单价子目B.总价子目C.暂列金额D.暂估价【答案】C3、钢桥杆件工地焊缝连接应按设计规定的顺序进行。设计无规定时，纵向宜（），横向宜（）进行。A.从跨中向两端，从中线向两侧对称B.从跨中向两端，从两侧向中线对称C.从两端向跨中，从中线向两侧对称D.从两端向跨中，从两侧向中线对称【答案】A4、当混凝土发生离析、泌水严重时，需进行二次搅拌。关于“二次搅拌”的说法，正确的是（）。A.二次搅拌时不得加水B.可同时加水、相应的胶凝材料和外加剂并保持其原水胶比不变C.泌水较多时，添加减水剂搅拌D.二次搅拌时，添加水泥与缓凝剂搅拌【答案】B5、下列不属于施工过程的组织原则的是（）。A.施工过程的连续性B.施工过程的协调性C.施工过程的独立性D.施工过程的经济性【答案】C6、关于周边炮孔痕迹保存率不正确的是（）。A.对于硬岩，周边炮孔痕迹保存率ξ≥80%B.对于硬岩，周边炮孔痕迹保存率ξ≥75%C.对于中硬岩，周边炮孔痕迹保存率ξ≥70%D.对于软岩，周边炮孔痕迹保存率ξ≥50%【答案】B7、关于招标控制价的编制要求，下列说法正确的是（）。A.招标控制价应由招标投标管理部门编制B.招标人可以自行决定是否编制标底C.开标前标底可以保密，也可以公开D.招标人可以规定最低投标限价【答案】B8、下列关于季节性冻土地区路基施工质量要求中，路堤填筑的每层路基填土顶面应设（）的横坡。A.1%～4%B.2%～4%C.1%～5%D.2%～5%【答案】B9、适用于岩层破碎，路堑边坡较高，全部明挖可能引起坍塌，但拱脚岩层承载力较好的地段是（）。A.拱墙整体灌注法B.先墙后拱法C.先拱后墙法D.墙拱交替法【答案】C10、《招标投标法实施条例》关于标底的规定说法正确的是（）。A.招标人必须编制标底B.一个招标项目可以有多个标底C.在开标后标底必须保密D.一个招标合同包只能有一个标底【答案】D11、横向施工缝只应在摊铺作业中断时间超过（）时才设置。A.30minB.45minC.1hD.1.5h【答案】A12、高速公路和一级公路在极重、特重交通荷载等级下，基层和底基层的压实标准可提高（）百分点。A.1－2个B.2－3个C.1.5－2个D.3－4个【答案】A13、某工业项目年设计能力为生产某种产品32万件，单位产品售价55元，单位产品可变成本为35元（含税），年固定成本400万元，则以产量、生产能力利用率、单位产品价格表示的盈亏平衡点分别是（）。A.230000件，62.5％，50.5元B.230000件，70％，47.5元C.200000件，62.5％，47.5元D.200000件，65％，50.5元【答案】C14、关于挖孔桩施工的说法，正确的是（）。A.孔口处应设置高出地面不小于300mm的护圈B.挖孔施工时，相邻两桩孔可同时开挖C.采用混凝土护壁支护的桩孔，全部挖完后再护壁D.桩孔直径应符合设计规定，孔壁支护可以占用桩径尺寸【答案】A15、提高产品的价值可以通过（）。A.在降低产品功能的同时，又提高产品成本B.在产品成本不变的条件下，降低产品的功能C.保持产品功能不变的前提下，提高产品的寿命周期成本D.产品功能大幅度提高，产品成本略有增加【答案】D16、下列不属于施工进度分析步骤的是（）。A.工程进度分析前的准备B.找出工程完成情况差的原因C.进行因素分析，找出影响最重要的因素D.提出建议和结论【答案】A17、在品质工程评价标准中，不设分值的是（）。A.基本要求B.评价指标C.加分指标D.总体评价【答案】D18、关于路堤填筑要求的说法，错误的是（）。A.每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于500mmB.填方作业分段施工时，接头部位如不能交替填筑，先填筑路段应按1：1～1：1.2的坡度分层预留台阶C.应水平分层、分段铺料、分段整平、分层压实D.碾压原则为：先压边缘后压中间，先慢后快，先振动后静压【答案】D19、（）作为开展监理工作的总目标，或称综合目标、终极目标、提升性目标。A.建设平安百年品质工程B.建设高品质工程C.建设智能化工程D.建设信息化工程【答案】A20、下列符合承压板法地基土载荷试验要点的是（）。A.试验基坑宽度不应小于承压板宽度的2倍B.宜在拟试压表面用粗砂或中砂层找平，其厚度不超过30mm。C.宜在拟试压表面用粗砂或中砂层找平，其厚度不超过20mm。D.加荷分级不应少于7级【答案】C21、上路床厚度为0.3m，下路床厚度在轻、中及重交通公路为（）m，特重、极重交通公路为（）m。A.0.5，0.9B.0.3，0.5C.0.5，0.8D.0.2，0.7【答案】A22、某一级公路，面层为沥青混凝土ＡC-16，基层为二灰碎石土，在面层与基层间应设（）。A.粘层B.透层C.反滤层D.垫层【答案】B23、承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，其处理方法是（）。A.取消该子目B.承包人必须完成该子目，发包人支付费用C.承包人必须完成该子目，但发包人不支付费用D.由建设单位决定与承包人协商决定处理方法【答案】C24、根据《标准施工招标文件》通用合同条款的规定，最终支付程序程序，说法错误的是（）。A.发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人自承包人出具经发包人签认的最终结清证书B.如果监理人不同意最终结清申请单的任何一部分，承包人应按监理人要求提交进一步的资料C.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经发包人核查同意D.最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同约定应付给承包人的全部款项的最后结算【答案】C25、以下不需要对张拉设备重新进行标定的是（）。A.使用时间5个月B.张拉次数400次C.使用过程中千斤顶或压力表出现异常情况D.千斤顶检修或更换配件后【答案】A26、环境影响报告书应当由（）编制。A.建设单位B.环境影响评价机构C.环境保护行政主管部门D.具有相应资质的环境影响评价机构【答案】D27、关于桥梁悬臂浇筑挂篮施工要求的说法，不正确的是（）。A.如梁体与桥墩非刚性连接，悬臂浇筑梁体混凝土时，应先将墩顶梁段与桥墩临时固结B.悬臂浇筑时桥墩两侧的浇筑进度应尽量做到对称、均衡C.挂篮前移及在其上浇筑混凝土时，抗倾覆稳定系数应不小于2D.浇筑梁段混凝土自前端开始向后浇筑，最后浇筑梁段根部与前一浇筑段的接合部【答案】C28、在危险源分类中，生产或活动过程中存在的可能发生意外释放的能量或危险物质，是（）。A.第一类危险源B.第二类危险源C.第三类危险源D.第四类危险源【答案】A29、钻孔灌注桩在灌注过程中，应保持孔内的水头高度；导管的埋置深度宜控制在（）。A.1~5mB.2~6mC.3~7mD.4~8m【答案】B30、郑良县拟新建一造纸厂，因建成后的造纸厂将排出有机毒液，排放时可能会影响周围环境，造纸厂筹建人员中有人建议先征得县环保部门同意,有人则认为“此造纸厂的建设已征得项目主管部门同意，没有必要再通过环保部门认可”。据此，请回答下列题。A.不必征得县环保部门同意B.必须征得县环保部门同意C.可以征得县环保部门同意D.应该征得县环保部门同意【答案】B31、填石路堤施工时，每填筑高（）m宜检测路基中线和宽度。A.1B.2C.3D.4【答案】C32、洞内导线，应布置成多边形导线环。导线边长在直线段不宜小于（），在曲线段不宜小于（）。A.100m，50mB.100m，70mC.200m，50mD.200m，70m【答案】D33、梁式桥中两相邻桥墩中线之间的距离，或墩中线至桥台背前缘之间的距离称为（）。A.标准跨径B.净跨径C.总跨径D.计算跨径【答案】A34、监理抽检工作中，对钢筋、水泥、沥青、石灰和碎石等原材料，抽检频率按批次应不低于规定施工检验频率的（）。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】B35、当对水泥质量有怀疑或受潮或存放时间超过（）个月时，应重新取样复验，并应按其复验结果使用。A.2B.3C.4D.5【答案】B36、对于桥涵构造物的台背回填，其实测项目包括压实度和填土长度。分层压实厚度宜不大于（），压实度应不小于（），填筑长度应不小于设计值。A.100mm，95%B.100mm，96%C.150mm，95%D.150mm，96%【答案】D37、路床填筑的每层最大压实厚度宜不大于（）mm，路床顶面最后一层压实后的厚度应不小于100mm。A.150B.200C.250D.300【答案】D38、填土路堤施工过程中，每填筑高（）m宜检测路线中线和宽度。A.2B.3C.4D.5【答案】A39、根据《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610-2019），下列不属于施工单位应进行路基填筑试验路段施工的路基是（）。A.三级及三级以上公路路堤B.填石路堤、土石路堤C.特殊路基D.拟采用新技术、新工艺、新材料、新设备的路基【答案】A40、根据规定，采用（）方式成交的，出让人或转让人与受让人应当根据成交确认书签订矿业权出让（转让）合同。A.招标B.拍卖C.自行协议D.挂牌E.变卖【答案】A41、验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。A.14B.28C.30D.15【答案】C42、在项目的控制系统中，（）分系统贯穿于项目实施的全过程。A.组织B.程序C.手段D.信息【答案】D43、政府投资交通建设项目实行（）制，企业投资交通建设项目实行（）制。A.审批、核准B.核准、审批C.审批、备案D.核准、备案【答案】A44、关于监督施工单位按已批准的施工方案组织中的专项安全施工方案实施的说法，错误的是（）。A.危险性较大的分部分项工程必须按照批准的专项安全施工方案进行施工B.在施工过程中需要对专项安全施工方案进行修改的，必须报原批准部门同意C.建设单位项目负责人应对危险性较大的分部分项工程专项施工方案的实施进行重点监督检查D.在施工过程中需要对专项安全施工方案进行修改的，不得擅自修改【答案】C45、根据《必须招标的工程项目规定》，下列选项中，属于必须招标范围的是（）。A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的B.监理服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的C.重要物资、材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的D.勘察服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的【答案】B46、计算价值系数Vi满足（）时，零件实现其功能所分配的成本偏高，或存在过剩的功能。A.Vi＞1B.Vi＜1C.Vi=1D.Vi≤1【答案】B47、某企业发行普通股正常市价为20元，估计年增长率为10%，第一年预计发放股利1元，筹资费用率为股票市价的12%。则新发行普通股的资金成本率为（）。A.11.36%B.13.33%C.15.56%D.15.68%【答案】D48、工程量清单中所列工程量（）。A.是合同给出的预计工程数量B.是实际计量的工程数量C.是实际计量并经监理工程师确认的工程数量D.是承包人实际完成的工程数量【答案】A49、商品房预售许可程序包括（）。A.受理B.审核C.登记D.许可E.公示【答案】A50、下列工程项目施工组织设计编制程序中，最先进行的是（）。A.项目划分，复核工程数量B.选择施工方法，确定施工方案C.编制工程进度计划D.确定施工组织管理机构，制定管理制度【答案】A51、分项工程质量评定合格不必符合的是（）。A.检验记录应完整B.评定资料应完整C.实测项目应合格D.外观质量应满足要求【答案】B52、工程费用监理的措施中，经济措施和（）相结合是控制工程费用的有效手段。A.组织措施B.技术措施C.合同措施D.环保措施【答案】B53、某工程组织流水施工，有四个工序，垫层，底基层、基层和面层，分5段施工，流水节拍分别为7天、9天、8天和5天，则该工程的总工期应为（）天。A.63B.64C.65D.66【答案】C54、新工人进场应进行公司级、项目部级、班组级三级安全教育公司级、项目部级不少于（）学时，班组级不少于（）学时。A.8、10B.10、15C.15、20D.20、30【答案】C55、关于先张法预应力钢筋张拉施工的说法，错误的是（）。A.多根钢筋张拉时，其初应力要保持一致B.张拉程序一般为：0→初应力→1.05σcon（持荷）→0.9σcon→σcon（锚固）C.张拉力方向与预应力钢材在一条直线上D.同一构件内断筋数量不得超过1％【答案】D56、施工前监理工程师应审查施工单位申报的原材料、混合料试验资料，对主要原材料应独立取样进行（）。A.标准试验B.平行试验C.工艺试验D.验收试验【答案】B57、目标控制活动和计划的实施都是由人来控制实现的，而合理、有效的组织机构是目标控制的有效保障，（）是最重要的因素。A.人的因素B.组织因素C.流程因素D.职责安排因素【答案】A58、煤矸石路堤的填筑施工中，未经充分氧化与陈化的煤矸石用于路堤填筑时，每填筑2～3m应设置（）mm厚的细粒土隔离层，路堤顶面应进行封闭处理。A.100B.200C.300D.500【答案】C59、按照公路工程造价组成，建设项目信息化费属于（）A.建设项目管理费B.直接费C.措施费D.预备费【答案】A60、无机结合料稳定材料的养护期宜不少于7d，养护期宜延长至上层结构开始施工的（）。A.当天B.前1天C.前2天D.前3天【答案】C61、采用刻槽法制作宏观构造时，刻槽机最小刻槽宽度不应小于（）。A.300mmB.500mmC.600mmD.900mm【答案】B62、郑良县拟新建一造纸厂，因建成后的造纸厂将排出有机毒液，排放时可能会影响周围环境，造纸厂筹建人员中有人建议先征得县环保部门同意,有人则认为“此造纸厂的建设已征得项目主管部门同意，没有必要再通过环保部门认可”。据此，请回答下列题。A.不必征得县环保部门同意B.必须征得县环保部门同意C.可以征得县环保部门同意D.应该征得县环保部门同意【答案】B63、（）是以施工专业化为基础将不同工程对象的同一施工工序交给对应专业施工队（组）执行，各专业队（组）在统一计划安排下，依次在各个作业面上完成指定的操作。A.顺序作业法B.平行作业法C.流水作业法D.混合作业法【答案】C64、下列关于财务评价与国民经济评价的说法，错误的是（）。A.国民经济评价是从国家整体的角度考察项目需要国家付出的代价和对国家的贡献，确定投资行为的经济合理性B.财务评价是根据项目的实际收支情况确定项目的效益和直接费用C.财务评价对投入物和产出物采用影子价格D.财务评价采用国家公布的汇率和行业基准收益率或银行贷款利率【答案】C65、利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是（）。A.财务内部收益率大于等于行业基准收益率，方案可行B.静态投资回收期大于行业基准投资回收期，方案可行C.净现值大于0，方案可行D.净年值大于0，方案可行【答案】B66、下列价值工程对象选择方法中,以功能重要程度作为选择标准的是（）A.因素分析法B.强制确定法C.重点选择法D.百分比分析法【答案】B67、洞内导线，应布置成多边形导线环。导线边长在直线段不宜小于（），在曲线段不宜小于（）。A.100m，50mB.100m，70mC.200m，50mD.200m，70m【答案】D68、旁站监理的行为主体是（）。A.建设单位B.监理机构C.施工单位D.质量监督机构【答案】B69、浅埋隧道地表下沉应采取的应对措施是（）。A.墙背注浆，充填空隙B.加强支护、调整施工措施C.喷射混凝土护面层D.可考虑改用高强度钢材的锚杆，或增加锚杆数量【答案】B70、根据《必须招标的工程项目规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有（）。A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币220万B.材料采购的单项合同估算值为人民币180万C.施工单项合同估算价为人民币360万Ｄ.监理服务采购的单项合同估算价为人民币80万【答案】A71、价值工程的核心内容是（）。A.功能分类B.功能分析C.功能优化D.成本分析【答案】B72、（）是在预先分析各种风险因素及其导致目标偏离的可能性和强度的基础上，拟定并采取各种有针对性的预防措施进行控制，从而减少乃至避免目标偏离，保证计划目标得以实现的控制方式。A.直接控制B.间接控制C.主动控制D.被动控制【答案】C73、对于桥涵构造物的台背回填，其实测项目包括压实度和填土长度。分层压实厚度宜不大于（），压实度应不小于（），填筑长度应不小于设计值。A.100mm，95%B.100mm，96%C.150mm，95%D.150mm，96%【答案】D74、下列关于士地使用权出让的期限的说法.中，正确的是()。.A.居住用地70年B.工业用地50年C.教育用地40年D.旅游用地40年E.综合用地50年【答案】A75、凡在坠落高度基准面（）以上时，有可能坠落的高处进行的作业属于高处作业。A.1mB.2mC.3mD.4m【答案】B76、对于重大事故隐患，施工单位应当在确定后（）个工作日内向直接监管的交通运输主管部门报备，其中涉及民爆用品、危险化学品及特种设备等重大事故隐患的，还应向相应的主管部门报备。A.3B.5C.10D.15【答案】B77、下列选项中，属于冬季施工的有（）。A.昼夜平均温度在-3℃以下且连续10d以上B.昼夜平均温度在0℃以下且连续10d以上C.昼夜平均温度虽在-2℃以上但冻土没有完全融化时D.昼夜平均温度虽在0℃以上但冻土没有完全融化时【答案】A78、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016），（）签认交工验收证书。A.建设单位B.监理机构C.施工单位D.质量监督机构【答案】B79、下列试验项目中，监理可以单独委托有资质的第三方试验机构进行检验的是（）。A.土的击实试验B.水泥混凝土强度试验C.钢筋的抗拉试验D.锚具试验【答案】D80、《公路水运工程安全生产监督管理办法》明确规定，施工现场应当按照每（）万元施工合同额配备一名的比例配备专职安全生产管理人员，不足的至少配备一名。A.5000B.6000C.10000D.15000【答案】A多选题（共40题）1、施工过程就是生产建筑产品的过程，它是由一系列的施工活动所组成的。根据各种活动在性质上以及对产品所起的作用的不同特点，施工过程分为（）。A.施工准备过程B.基本施工过程C.辅助施工过程D.操作过程E.施工服务过程【答案】ABC2、以下对于安全生产方针的解读，正确的是（）A.“安全第一”是安全生产方针的原则和目标B.“安全第一”指的是安全比质量重要C.“预防为主”指的是事先预防所有事故的发生D.“预防为主”指的是事先控制不可接受的危险，控制事故的发生频率和严重程度E.“综合治理”是落实安全第一、预防为主的手段和方法【答案】AD3、冬期施工应符合的规定有（）。A.冻结前应完成表层处理，挖好台阶，并应采取保温措施防止冻结。B.填筑前应将基底范围内的积雪和冰块清除干净C.冬期填筑路堤，一般采用厚层、快填、快压、连续作业的施工方法D.当天填土应当3天完成碾压E.基底处理后应立即采取保温措施防止冻结【答案】AB4、北京A区某出版社出版了一本普法书。上海B区某文化公司见该书销路很好，遂在上海市C区非法复制了8000册。该公司将这批非法复制的书藏匿在上海市D区，后在E区销售时被版权局查封。出版社欲对上海该文化公司提起著作权侵权诉讼。请问：出版社可以选择向下列哪些法院起诉？()A.B区法院B.C区法院C.D区法院D.E区法院【答案】ABCD5、下列关于材料、设备预付款的说法中，正确的是（）。A.在预计交工前6个月，将不再支付材料、设备预付款B.材料、设备预付款按项目专用合同条款所列主要材料、设备单据费用百分比支付C.支付材料、设备预付款不应被视为是对这些材料或设备的批准D.已经支付预付款的材料、设备的所有权应属于发包人E.当材料、设备已用于或安装在永久工程之中时,材料、设备预付款应从进度付款证书中扣回,扣回期不超过3个月【答案】BCD6、下列施工总承包单位、分包单位安全责任的表述中，正确的是（）。A.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担各自的责任C.总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工D.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任E.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务【答案】ACD7、公路工程施工过程中的组织方法很多，其基本方法可归纳为（）。A.顺序作业法B.平行作业法C.流水作业法D.交互作业法E.时间作业法【答案】ABC8、依据交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》，施工单位应在施工组织设计中对危险性较大的工程应当编制专项施工方案，并附安全验算结果。下列属于危险性较大需专家论证、审查的分部分项工程的有（）。A.高度不小于40m的墩柱、高度不小于100m的索塔等的施工B.开敞式水域大型预制构件的运输与吊装作业C.软岩地区的高地应力区、膨胀岩、黄土、冻土等地段D.中夹岩柱小于1倍开挖跨度的小净距隧道E.开挖深度小于3米的基坑开挖【答案】ABCD9、水泥混凝土路面与其他类型路面相比，具有的优点有（）。A.强度高B.稳定性好C.耐久性好D.能见度好E.没有接缝【答案】ABCD10、施工组织设计编制原则的内容包括（）。A.严格执行基本建设程序和施工程序B.科学安排施工顺序C.确保工程质量和施工安全D.依据有关的法律、法规和文件E.节约基建费用，降低工程成本【答案】ABC11、下列对于建设单位安全责任体系中安全生产责任的说法，错误的有（）。A.建设单位对工程项目安全生产负总责，应加强工程项目各阶段安全工作的综合协调管理，按照合同约定督促工程参建单位落实安全生产责任，按照每半年一次做好“平安工地”考核评价工作B.不得对勘察设计、施工、监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，可适当压缩合同约定的工期C.应依法将工程项目发包给具有相应资质等级的单位D.建设单位与勘察设计、施工、监理、检测、监测等单位签订的合同中，可以不明确双方安全生产责任E.在办理施工许可或申领施工许可证时，应提供工程项目有关安全施工措施的资料【答案】BD12、沉井的组成包括（）。A.井壁B.刃脚C.隔墙D.井孔E.底板【答案】ABCD13、公路水运工程从业单位应当按要求制订相应的（），并定期组织演练。A.项目综合应急预案B.施工合同段的专项应急预案C.现场处置方案D.现场处理方案E.综合演练预案【答案】ABC14、挖方路基施工中土方开挖的基本要求有（）。A.应自上而下逐级进行，严禁掏底开挖B.开挖至边坡线前，应预留一定宽度C.拟用作路基填料的土方，应分类开挖、分类使用D.应采取临时排水措施，特殊情况下施工作业面可存在少量积水E.开挖至零填、路堑路床部分后，应及时进行路床施工【答案】ABC15、公路交通标线按照标线设置的方式划分为以下类型（）。A.雨夜标线B.非雨夜标线C.纵向标线D.横向标线E.热熔型【答案】CD16、事故报告内容包括（）。A.事故发生单位概况B.事故发生的时间、地点以及事故现场情况C.事故的简要经过D.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数E.事故的等级【答案】ABCD17、参与分配过程中，对分配方案的异议，可能会导致诉讼程序的发生。下列关于该诉讼的说法，正确的是：()A.诉讼期间对于争议的款项，应当予以提存B.异议人应当在收到反对意见通知的15日进行起诉C.案件管辖法院为被告住所地法院D.案件管辖法院为执行法院【答案】ABD18、审查安全生产专项费用计量支付：主要审核（）。A.安全生产费用计提B.安全生产费用凭证C.现场核查使用情况D.安全生产专项费用计量与支付E.安全生产费用投入计划【答案】ABCD19、检验是指通过测量、试验等质量检测方法，将工程产品与其质量标准相比较，并做出质量评判的过程。检验可分为（）。A.全数检验B.抽样检验C.部分检验D.随机检验E.质量检验【答案】AB20、雨期施工，应符合的规定有（）。A.在已经填筑的路堤路肩外，应设置临时的纵向的挡水土埂B.路堤填筑的每一层表面，应设置1%～4%的排水横坡C.雨期施工应综合规划，合理设置防排水系统，及时引出D.雨期路重开挖施工，应分层开挖，每开挖一层均应设置纵横向排水坡及临时排水沟E.路堤应纵向分层填筑，并及时碾压【答案】ACD21、关于合同案件的特殊管辖规定，下列说法正确的有：A.被告深圳一家“三来一补”企业接受投资后在广州履行了该补偿贸易合同的主要义务，那么该合同纠纷的管辖法院可以是深圳或者广州的法院B.甲乙的买卖合同约定在上海交货，实际却是在北京交货，那么最后关于这笔买卖合同的纠纷上海的法院如果不是被告住所地法院的话就没有管辖权C.李某与赵某约定在A市履行买卖合同的交货手续，但是李某将货物改卖他人，赵某一气之下告上法庭。李某住在B市而赵某住在A市，因此本案纠纷不能由A市法院审理D.当事人一方是军人或者军队单位，且合同履行地或者标的物所在地在营区内的合同纠纷，当事人书面约定由军事法院管辖，不违反法律关于级别管辖、专属管辖和专门管辖规定的，可以由军事法院管辖【答案】ABD22、某二级公路的沥青混凝土上面层可采用（）。A.A级沥青B.B级沥青C.C级沥青D.D级沥青E.E级沥青【答案】AB23、浅基础施工一般包括的工作有（）。A.围堰B.挖基C.基底处理D.基础施工E.清孔【答案】ABCD24、水泥混凝土面层材料选择时，关于外加剂的说法中，正确的有（）。A.滑模摊铺施工的水泥混凝土面层宜采用引气高效减水剂B.高温施工混凝土拌合物的初凝时间长于3h时，宜采用缓凝引气高效减水剂C.高温施工混凝土拌合物的初凝时间短于3h时，宜采用缓凝引气高效减水剂D.低温施工混凝土拌合物的初凝时间长于10h时，宜采用早强引气高效减水剂E.低温施工混凝土拌合物的初凝时间短于10h时，宜采用早强引气高效减水剂【答案】ACD25、施工阶段的施工保护监理工作要点包括（）。A.对工地进行巡视监理B.向施工单位发出环保工作指令C.检查环境保护措施和成果D.协助环保主管部门和建设单位处理突发环保事件E.审查施工单位的环保管理体系是否责任明确、切实有效【答案】ABCD26、施工进度计划管理的主要任务是（）。A.努力完成工程任务招揽计划B.确保项目施工按合同工期要求交工及竣工验收C.合理地利用有限的人力、物力和财力，最大限度地挖掘施工中的潜力D.施工计划安排要结合工程任务的多少和工程规模的大小及工地现场分布情况进行统筹计划，使其发挥最大的经济效益E.能保证施工机械和劳动力得到合理和充分利用【答案】ABCD27、关于铺设电缆线的注意事项，下列选项正确的有（）。A.开挖沟槽边缘与埋设电缆沟槽边缘的安全距离不得小于0.5mB.地下埋设电缆应设防护管C.架空铺设电缆应沿墙或电杆做绝缘固定D.水上的岸电应用绝缘物架设，电缆线应留有余量E.开挖沟槽边缘与埋设电缆沟槽边缘的安全距离不得小于0.3m【答案】ABCD28、施工单位的质量责任和义务包括（）。A.在其资质等级许可的范围内承揽工程，并不得转包或者违法分包工程B.对建设工程的施工质量负责C.不得擅自修改工程设计，不得偷工减料D.必须建立、健全施工质量的检验制度E.提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确【答案】ABCD29、特别重大事故由（）组织事故调查组进行调查。A.国务院B.国务院授权有关部门C.由事故发生地省级人民政府D.由事故发生地设区的市级人民政府E.由事故发生地设区的县级人民政府【答案】AB30、对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及（）的专项施