2022年监理工程师之合同管理自我检测试卷B卷附答案

2022年监理工程师之合同管理自我检测试卷B卷附答案单选题（共80题）1、诊断锌缺乏的理想指标是（）。A.血锌B.发锌C.尿锌D.目前没有【答案】D2、记账法的优点为（）。A.操作比较简单B.所需人力多C.费用高D.不可分析个体膳食摄入情况【答案】A3、监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由（）负责赔偿。A.监理人和发包人按比例B.监理人C.发包人D.监理人、发包人和设计单位共同【答案】C4、为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。A.投标截止日前第14天B.投标截止日后第14天C.投标截止日前第28天D.投标截止日后第28天【答案】C5、下列对测量婴幼儿头顶至臂长和身长叙述正确的是（）。A.被测婴幼儿脱去鞋帽株B.保留小数点后两位C.婴幼儿需站立测量D.婴幼儿头顶至臂长和身长分别对应于儿童的身高和坐高【答案】A6、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过（）。A.7B.14C.21D.28【答案】C7、经监理人确认质量合格后已隐蔽的工程，监理人又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量不合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延【答案】D8、根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后，招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A.1个月B.15日C.5日D.3日【答案】C9、建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是()。A.监理能力B.监理收费C.检测设备D.企业信誉【答案】A10、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是（）。【相关知识点新教材已删除】A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还【答案】C11、施工招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是()A.联合体投标没有提交联合体协议书B.投标工期长于招标文件中要求的工期C.投标保函金额少于招标文件的要求D.未详细说明使用专利施工的技术细节【答案】D12、除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在（）适用的版本。A.竣工结算日B.基准日C.开标日D.合同签订日【答案】B13、签订保证合同的主体是（）。A.保证人与债务人B.保证人与债权人C.保证人、债务人与债权人D.债权人与债务人【答案】B14、技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案【答案】C15、依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交（）。A.现场同期记录B.索赔意向通知书C.索赔报告D.索赔证据【答案】B16、根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。A.装在设备制造厂的运输工具上B.施工场地设备安装部位C.运至施工场地运输工具的车面上D.施工场地的安装作业面【答案】C17、设计施工总承包合同中，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由（）承担。A.承包人B.发包人C.承包人与发包人共同D.监理人【答案】A18、(2019年真题)下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款【答案】C19、（2018年真题）根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由（）负责投保，并承担保险费用。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.监理人【答案】B20、根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（）。A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供【答案】C21、当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当（）。A.不承担保证责任B.对全部债务承担责任C.由被保证人决定担保范围D.由保证人承担部分责任【答案】B22、根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任D.分包人的资格能力应由发包人审核【答案】A23、不属于九部委联合印发的相关招标文件的是（）。A.简明标准施工招标文件B.标准材料采购招标文件C.标准设计招标文件D.建设工程施工合同（示范文本）【答案】D24、监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）向承包人发出开工通知。A.3天前B.7天前C.10天前D.14天前【答案】B25、以下说法符合安全运动条件的是（）。A.遵守自己的步调B.超过负荷身体会崩溃C.注意体重负荷D.以上都是【答案】D26、根据《标准施工合同》，在调价公式的应用中，以下基本原则表述正确的是（）。A.由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人调整B.因承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效C.需要调整价格的材料，以监理人复核后确认的材料单价及数量，作为调整依据D.因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日价格指数进行支付计算【答案】C27、因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是（）。A.由被代理人自行承担责任B.由代理人自行承担责任C.由第三人自行承担责任D.由被代理人与代理人承担连带责任【答案】A28、某招标项目重新投标后，投标人仍少于3家，这时可以（）。A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标【答案】B29、评标委员会的成员应为（）人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。A.3B.5C.7D.9【答案】B30、以下关于定金的说法中正确的是（）。A.定金合同可以采用书面形式，也可以采用口头形式B.定金合同从实际交付定金之日生效C.给付定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金D.定金不得超过主合同标的额的10%【答案】B31、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据【答案】B32、工程勘察设计招标与施工和材料设备投标报价相比，虽然设计投标报价（），但设计方案对工程项目往往更具全局性、长效性和创新性影响。A.数额不大B.占签约合同价的比例不大C.占中标价的比例不大D.占项目总投资额的比例不大【答案】D33、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效【答案】B34、施工合同履行过程中，承包人按工程师的指示完成了变更工作，但未在合同约定的时间内提出追加合同价款的报告。关于承包人完成该项变更事项发生费用的说法，正确的是()A.视为不需要补偿B.工程师应主动确定变更价款予以补偿C.工程师应与承包人协商补偿的变更价款D.工程师应与发包人协商后确定应予补偿的价款【答案】A35、投标保证金数额不得超过招标项目估算价的（）。A.2%B.5%C.10%D.20%【答案】A36、膳食调查数据库建立对变量设定的要求正确的是（）。A.被调查者编码变量的长度至少设定为3位B.食物编码的变量长度为6位C.食物的重量的变量长度为6位D.进餐时间的变量长度为1位E.进餐地点的变量长度为2位【答案】B37、以下属于勘察合同中，发包人义务的是（）。A.遵守法律B.依法纳税C.完成全部勘察工作D.避免勘探对公众与他人的利益造成损害【答案】A38、根据我国担保法律制度关于抵押权实现的说法，下列表述错误的是（）。A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿B.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的先于未登记的受偿C.抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿D.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权均已登记的，按照登记的先后顺序清偿【答案】C39、下列属于个人健康档案基本资料的是（）。A.膳食史B.基本情况C.家庭疾患史D.个人疾病史E.体育锻炼情况【答案】A40、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”B.“评标办法前附表”应写明经评审最低评标价法的评审因素与评审标准C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触D.“评标办法前附表”无需写明施工组织设计评分因素和评分标准【答案】B41、制定运动处方，需要根据以下因素，除（）以外。A.确定运动目标B.选择运动方式C.确定运动速度D.确定运动时间与频率【答案】C42、（2020年真题）建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。A.不利于承包人的工程变更B.建设周期不易把控C.设计和施工责任划分不清D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争【答案】D43、投标人在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上勘察或设计方案的，视为（）。A.废标B.放弃投标C.提供备选方案D.一个方案【答案】C44、下列哪种玻璃是由一级普通平板玻璃经风冷淬火法加工处理而成？()A.泡沫玻璃B.冰花玻璃C.钢化玻璃D.防辐射玻璃【答案】C45、根据《标准施工招标文件》，以下（）不属于招标文件的有效内容。A.投标预备会会议纪要B.对投标人质疑的书面解答C.对招标文件的修改、澄清文件D.评标报告【答案】D46、监理人在处理索赔时的行为正确的是（）。A.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料B.认为必要时，与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见C.应当单独确定索赔处理结果D.应当在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人【答案】A47、建设工程采用设计施工总承包模式的优点是（）。A.减少设计变更B.易获得最优设计方案C.加强发包人对承包人的监督D.减少承包人的风险【答案】A48、根据FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（）。A.决定对争端双方不具有约束力B.可以申请仲裁C.仲裁前不必争取友好协商解决争端D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行【答案】B49、根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是()。A.只包括暂列金额，不包括暂估价B.既不包括暂列金额，也不包括暂估价C.不包括暂列金额，只包括暂估价D.既包括暂列金额，也包括暂估价【答案】D50、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。A.合同协议书B.专用合同条款C.勘察费用清单D.通用合同条款【答案】A51、下列关于24h回顾法说法正确的是（）。A.婴幼儿膳食调查不能用24h回顾法，因婴幼儿无法准确回忆前一天所吃的食物B.3天24h回顾法不必包括休息日C.24h回顾法既可用来评价人群的膳食摄入量，也适合描述不同个体的膳食平均D.24h回顾法不存在人日数计算的问题【答案】C52、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。A.发包人严重拖欠工程进度款B.发包人拖延组织工程竣工验收C.发包人拒绝支付工程竣工结算款D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料【答案】C53、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，下列不属于设计人的违约责任的是（）。A.设计人延误完成设计任务B.因设计人原因要求解除合同C.设计错误D.审批工作的延误【答案】D54、关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.保证设计质量是发包人的责任B.保护双方知识产权是双方的共同责任C.外部协调工作应由承包人自行完成D.设计人不承担参加工程验收的责任【答案】B55、如果当地的食物供应以大米、面粉为主，为了提高食物的蛋白质生物价，应在配餐中注意补充（）。A.赤小豆B.大豆C.芝麻D.玉米【答案】B56、对投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有（）。A.以书面形式予以解答，并发送给提出质疑的投标人B.召开投标预备会，对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人C.澄清时说明问题的来源D.如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足20天，须相应延长投标截止日期【答案】B57、纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在（）人民币以上的，必须进行招标。A.50万元B.100万元C.200万元D.400万元【答案】B58、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（）。A.质量标准和设计文件审批程序B.质量标准、设计业绩和人员资格C.设计文件审批和设计变更程序D.设计业绩、人员资格和设计变更程序【答案】B59、为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在限度内就该担保财产优先受偿，这称之为（）。A.抵押B.最高额抵押C.质押D.最高额质押【答案】B60、关于法律事实的说法，正确的是（）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【答案】D61、我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，建筑工程一切险的投保人应当是()A.施工合同的发包人B.施工会同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】A62、合同担保中，关于抵押的说法正确的是（）。A.应收账款可用于抵押B.抵押物应当移交债权人C.抵押物只能由第三人提供D.扣押的财产不得抵押【答案】D63、某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则()。A.承包人承担返工费用，工期不予顺延B.承包人承担返工费用，工期给予顺延C.发包人承担追加合同价款，工期不予顺延D.发包人承担追加合同价款，工期给予顺延【答案】D64、根据《标准施工合同》，判定是提前竣工还是延误竣工属于（）时间期限。A.合同工期B.缺陷责任期C.质保期D.施工期【答案】D65、技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案【答案】C66、根据《标准施工合同》，监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的（）天内进行复核，监理人未在约定时间内复核，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。A.7B.14C.28D.56【答案】A67、影响人体健康最重要的因素是（）。A.医疗条件B.遗传因素C.个人生活方式D.社会条件【答案】C68、根据《标准设计招标文件》，工程设计投标文件在初步评审阶段的评审内容是（）。A.形式评审、设计方案评审、报价评审B.形式评审、资格评审、响应性评审C.资格评审、响应性评审、设计方案评审D.资格评审、报价评审、设计方案评审【答案】B69、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，合同文件的优先解释顺序是（）。A.通用合同条件—专用合同条件—投标书—业主要求B.专用合同条件—通用合同条件—业主要求—投标书C.通用合同条件—专用合同条件—业主要求—投标书D.专用合同条件—通用合同条件—投标书—业主要求【答案】B70、承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，责任后果包括（）。A.增加的费用由承包人承担B.增加的费用由发包人承担C.工期给予顺延D.应根据检查结果判断【答案】A71、根据《标准施工合同》，关于监理人的说法正确的是（）。A.受承包人委托对分包合同进行管理B.居于施工合同履行管理中的核心地位C.监理人给承包商的指示，承包商应经发包人确定后执行D.监理人有权免除或变更合同约定的承包人的权利【答案】B72、风险型CM的合同计价采用（）。A.成本加酬金方式B.固定总价方式C.固定单价方式D.工程量清单方式【答案】A73、根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（）．A.设备质量合格证B.验收款支付函C.进度款支付函D.设备验收证书【答案】B74、某项目招标文件中投标人须知前附表规定允许递交备选投标方案，对投标人递交的备选投标方案说法正确的是（）。A.评标委员会对所有投标人递交的备选投标方案均予考虑B.评标委员会认为备选投标方案优于投标方案的，评标时可以考虑备选投标方案C.只有该投标人中标后，才会对备选投标方案予以考虑D.只有该投标人成为中标候选人后，才会对备选投标方案予以考虑【答案】C75、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，关于监理人义务的说法，正确的是()A.向设计单位提供设备厂家名录B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料C.指示设计单位变更设计D.保守设计单位申明的秘密【答案】D76、材料采购的评标中，响应性评审主要审查的内容不包括（）A.投标内容B.投标有效期C.投标保证金D.履约保证金【答案】D77、下列关于标包划分的说法中，正确的是（）。A.标包划分过大会缺乏对大型供应厂商的吸引力B.标包划分过小会导致中小供应厂商无法满足供应C.每次招标时，可依据设备材料的性质只发一个标包或分成几个标包同时招标D.投标人可以对一个标包中的某几项进行投标【答案】C78、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（）。A.协议书、投标保函、履约保函B.投标保函、履约保函、预付款保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单【答案】C79、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。A.发包人提供的材料、设备不符合要求B.发包人原因指示的暂停施工C.发包人要求提前交货D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格【答案】C80、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工。合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务，工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由()A.发包人承担，批准顺延工期B.发包人承担，不批准顺延工期C.承包人承担，可以顺延工期D.承包人承担，工期不可顺延【答案】A多选题（共40题）1、评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应包括（）等内容。A.废标情况说明B.招标单位名称C.建设项目资金来源D.符合要求的投标一览表E.推荐的合格中标候选人【答案】AD2、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，采取不足额投保方式投保的，当发生保险事件时，对于损失赔偿不足的部分，采取的处理原则有（）。A.不足的部分按合同相应条款约定，由该事件的风险责任方赔偿B.保险公司按实际损失的相应比例予以赔偿C.不足的部分由发包人全部承担D.永久工程损失的差额由发包人补偿E.临时工程和施工设备等损失由承包人补偿【答案】AD3、下列关于投标保证金的说法正确的是（）。A.投标人应提交规定金额的投标保证金，但数额不得超过招标项目估算价的20%B.投标人应按招标文件要求最迟在评标结束前以有效形式提交投标保证金C.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息D.投标保证金主要保证投标人在投标有效期内不得撤销投标书，中标后不得无正当理由拒绝签订合同或拒绝提交履约保函E.投标保证金的有效期从提交投标文件之日起算【答案】CD4、招标过程中，对投标人进行资格预审的目的有()A.保证投标人具备完成招标工作的能力B.简化招标程序C.减少评标工作量D.降低招标费用E.确保招标人满意的投标人中标【答案】AC5、资格审查分为（）。A.资格预审B.资格终审C.资格面神D.资格后审E.资格现审【答案】AD6、根据《标准施工合同》，保险的正确处理方式有（）。A.发包人应以自己的名义投保工程设备险B.承包人应以自己的名义投保进场材料险C.承包人应按照相关法律规定为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费D.发包人应为自己现场项目管理机构的所有人员投保人身意外伤害保险E.发包人应为现场所有工作人员缴纳工伤保险费【答案】CD7、某订购50吨水泥的材料采购合同，供货方在约定的交货时间前30天通过铁路运输将55吨水泥发运到工程所在地车站。采购方将全部货物运到施工现场后露天存放，恰逢连续降雨使3吨水泥被浸泡。关于水泥交货后义务和责任的说法，正确的有()A.接货后采购方应及时支付50吨水泥的货款B.接货后采购方应及时支付55吨水泥的货款C.采购方仍按合同约定的到货时间支付50吨水泥的货款D.采购方可向供货方索要55吨水泥的保管费E.供货方应承担3吨水泥的损失【答案】CD8、根据《施工合同标准文本》的规定，监理人依据工程项目的需要和施工现场的实际情况，可以向承包人发出变更通知的情况有（）。A.删减部分合同规定工作内容交给其他承包人完成B.更改部分工程的位置和尺寸C.增加部分合同中约定的工程量D.为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序E.要求承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械，完成新增加的工程【答案】BCD9、设计施工总承包合同文件中规定，承包人建议书包括（）。A.分包人的施工方案B.承包人的工程设计方案和设备方案的说明C.分包方案D.承包方案E.对发包人要求中的错误说明【答案】BC10、下列关于公开招标和邀请招标的说法正确的是（）。A.按照《招标投标法实施条例》的规定依法必须进行招标的项目，既可以采用公开招标也可以采用邀请招标B.与邀请招标相比，公开招标的投标竞争激烈程度较高C.邀请招标不必公开发布招标信息，只向邀请对象发出投标邀请书，所以不具备竞争性D.当采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大时，可以采用邀请招标E.在《必须招标的工程项目规定》范围内的项目，其设计单项合同估算价为100万元人民币时，应当公开招标【答案】BD11、FIDIC施工合同条件规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就()发布变更指令。A.改变合同中任何工作的数量B.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施C.改变工程任何部分标高、位置和尺寸D.改变任何工作的质量E.改变原定施工顺序和时间安排【答案】ACD12、标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，合同附件格式包括（）三个文件A.合同协议书B.履约担保C.预付款担保D.通用条款E.专用条款【答案】ABC13、关于承包人编制的进度付款支付分解表，说法正确的有()。A.勘察设计费按照提供提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B.材料和工程设备费分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解C.技术服务培训费按照价格清单中的单价，结合合同进度计划对应的工作量进行分解D.其他工程价款按照价格清单中的价格，结合合同进度计划对应的工作量进行分解E.其他工程价款按照已标价工程量清单中的价格，结合合同进度计划对应的工程量或者比例进行分解【答案】ABC14、(2010年真题)根据建设工程勘察合同示范文本的规定，发包人配合勘察人开展勘察工作的义务包括（）。A.办理施工许可证B.拆除地下障碍物C.平整施工现场D.挖好排水沟渠E.接通水源电源【答案】BCD15、与标准施工招标文件相比较，投标人须知在设计方面提出了有关设计工作方面的要求有（）。A.设计要求的质量标准B.投标人资格要求C.招标人资格要求D.设计成果补偿E.施工质量要求【答案】ABD16、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同双方需在专用合同条款中约定承包人向监理人提供的设计文件的（）。A.内容B.格式C.数量D.地点E.时间【答案】AC17、在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括()。A.事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误B.造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任C.造成费用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错D.按合同约定的程序，承包人提交了索赔意向通知E.按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告【答案】ABD18、下列属于工程项目总承包合同优点的是()。A.单一的合同责任B.固定工期、固定费用C.可以缩短建设周期D.减少设计变更E.设计方案能够达到最优【答案】ABCD19、根据《担保法》，保证合同对担保范围设有约定时，保证担保的范围包括（）。A.主债权及利息B.违约金C.行政罚款D.损害赔偿金E.实现债权的费用【答案】ABD20、关于专业施工分包人权利义务的说法，正确的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.分包人应当按照固定计件单价取得劳务报酬B.分包人为施工场地内自有人员的生命财产和施工机械办理保险，并支付保险费用C.分包人不需要单独编制施工组织设计，可以根据承包人制定的施工组织设计施工D.分包人对分包工程的质量缺陷承担修复责任E.分包人在施工现场接受承包人的管理【答案】BD21、以下有关组织踏勘现场的说法，正确的是（）。A.招标人应当组织现场踏勘B.部分投标人未按时参加踏勘现场的，须重新组织踏勘C.踏勘现场的费用由投标人自行承担D.招标人应当组织召开投标预备会E.投标预备会后，招标人将投标人所提问题的答复通知所有购买招标文件的投标人【答案】C22、下列施工招标中投标人资格预审的内容，属于详细审查内容的是（）。A.申请函的签字盖章B.资质条件C.财务状况D.项目经理资格E.项目管理机构【答案】BCD23、下列属于民事责任承担的方式的有（）。A.罚款B.停止侵害C.赔偿损失D.责令停产停业E.继续履行【答案】BC24、根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有（）。A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书E.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后进行【答案】AB25、下列FIDIC标准合同条件，采用总价合同的有（）。A.《施工合同条件》B.《生产设备和设计—施工合同条件》C.《土木工程施工合同条件》D.《设计-建造与交钥匙工程合同条件》E.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》【答案】BD26、在建设项目各类招标中，工程设计招标与施工招标的主要区别有（）。A.招标文件的内容不同B.投标保函的保证范围不同C.对投标书的编制要求不同D.开标形式不同E.评标原则不同【答案】ACD27、某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及对设备的换用，并征得工程师同意。承包人的权利和义务包括（）。A.修改施工组织设计B.承担更换设备发生的费用C.自行享有获得的工程收益D.与发包人协议工程收益的分享E.要求顺延此项变更导致延误的工期【答案】AD28、建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有（）。A.货样买卖B.分期交付买卖C.试用买卖D.异地交付买卖E.分期付款买卖【答案】ABC29、下列资格审查方法的描述错误的是（）。A.分为合格制和有限数量制两种B.投标人数多会降低成本C.投标人数少会增加竞争性D.鼓励招标人采用合格制E.招标人可依据情况自由选择审查方式【答案】BC30、(2017年真题)关于工程保险和第三者责任保险办理责任的说法中，正确的有（）。A.《标准施工合同》要求在专用条款具体约定保险金不足以赔偿损失时，承包人和发包人应承担的责任B.如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿C.保险人做出保险责任变动的