2022年监理工程师之合同管理押题练习试卷A卷附答案

2022年监理工程师之合同管理押题练习试卷A卷附答案单选题（共80题）1、根据《建设施工合同（示范文本）》，（）表明合同终止。A.竣工验收合格B.工程移交C.竣工结算D.结清单生效【答案】D2、根据《标准施工合同》，关于履约保函与预付款担保的描述正确的是（）。A.履约保函自发包人和承包人签订合同之日起，至缺陷责任期满止B.均采用有条件担保方式C.预付款担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止D.预付款担保金额不应超过发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额【答案】C3、项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是()A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.转代理【答案】A4、某工程招标工期15个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来20万元的收益。其中一投标人的投标报价3000万元，工期14个月，如果只考虑工作因素，则采用经评审的最低投标报价法评标时，其评标价为()万元。A.3020B.2980C.3000D.3010【答案】B5、潜在投标人数量较多的招标项目一般采用（）。A.资格终审B.资格预审C.资格后审D.资格现审【答案】B6、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。A.合同协议书B.专用合同条款C.勘察费用清单D.通用合同条款【答案】A7、设计团队招标主要通过对（）进行评审确定中标人。A.设计单位资质等级B.设计单位的业绩C.拟派设计团队负责人的实力信誉D.拟派设计团队的综合能力【答案】D8、常用的评价蛋白质利用率的方法有（）。A.相对蛋白质值B.蛋白质功效比值C.蛋白质净利用率D.蛋白质生物价E.净蛋白质比值【答案】A9、某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是()A.发包人办理申报手续并承担费用B.发包人办理申报手续，承包人承担费用C.承包人办理申报手续，发包人承担费用D.承包人办理申报手续并承担费用【答案】D10、下列选项中不能作为履约担保金的是（）。A.保兑支票B.银行汇票C.现金支票D.银行保函【答案】D11、根据九部委发布的《标准施工招标文件》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】B12、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。A.合同协议书B.专用合同条款C.勘察费用清单D.通用合同条款【答案】A13、（2020年真题）《简明标准施工招标文件》的适用对象是（）。A.设计和施工由同一承包人承担的工程B.总投资为9000万元的非政府投资工程C.工期为10个月的小型工程D.工期紧、技术难度大的工程【答案】C14、建设工程委托监理合同的终止日为()之日。A.监理合同内注明的监理工作完成B.监理的工程竣工验收通过C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款D.监理的工程保修期届满【答案】C15、合同公证与鉴证的相同点是()。A.目的、法律效力、原则B.范围、性质、目的C.目的、原则、内容D.法律效力、目的、性质【答案】C16、根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件订立的协议称为（）。A.建设工程监理合同B.建设工程施工合同C.建设工程设计合同D.建设工程勘察合同【答案】D17、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列说法正确的是（）。A.出入施工场地的道路通行权以及修建场外设施的权利应当由发包人负责办理并承担费用B.施工设备或临时设施应当由承包人提供C.不可预见物质条件属于应当由发包人承担的风险D.可以约定竣工后试验由发包人或承包人负责【答案】D18、某招标项目重新投标后，投标人仍少于3家，这时可以（）。A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标【答案】B19、（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审查期限，自设计文件接收之日起不应超过（）日。A.14B.21C.28D.30【答案】A20、从开工直到颁发工程接收证书之日止的时段，工程照管的责任应由（）承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.争端避免裁决委员会【答案】B21、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于（）承担的风险。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.由专用条款约定的一方【答案】B22、(2016年真题)根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（）共同进行验收。A.会同监理人在交货地点B.会同发包人代表、监理人在交货地点C.会同监理人在施工现场D.会同发包人代表、监理人在施工现场【答案】A23、（2018年真题）建设项目设计施工总承包方式的优点是（）。A.可缩短建设周期B.可降低工程成本C.可优化设计方案D.可加大监理人监督力度【答案】A24、（2018年真题）建设项目设计施工总承包方式的优点是（）。A.可缩短建设周期B.可降低工程成本C.可优化设计方案D.可加大监理人监督力度【答案】A25、（2018年真题）关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任【答案】A26、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。A.如报价单内有类似工作的单价，按照报价单内类似工作的单价B.如报价单内有类似工作的单价，参照报价单内类似工作的单价C.如报价单内无类似工作的单价，按照设计单位提出的单价D.如报价单内无类似工作的单价，按照承包人提出的单价【答案】B27、根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸货交付后，该材料的照管责任及风险应由（）承担。A.卖方B.买方C.卖方和买方D.材料生产厂家【答案】B28、资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（）。A.有限数量限制法B.合格制法C.标准化法D.综合记分法【答案】A29、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法,正确的是()A.合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效B.合同需要重新登记备案后继续有效C.合同需要双方重新签字盖章后继续有效D.合同的效力不受影响【答案】D30、与直接询价方式选择材料相比，采用招标方式选择材料供应商的特点是（）。A.交易成本低B.采购工作量小C.采购工作周期长D.便于磋商价格【答案】C31、在最近()年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的单位，应拒绝其通过资格预审。A.1B.2C.3D.5【答案】C32、关于勘察合同中通用合同条款和专用合同条款的说法，不正确的是（）。A.专用合同条款可结合项目的具体特点对通用合同条款进行补充.细化B.专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触C.专用合同条款与通用合同条款相抵触时，勘察合同无效D.通用合同条款可以约定专用合同条款补充，细化时，允许与通用合同条款不一致【答案】C33、根据担保的相关规定，甲是债权人，乙是债务人，丙为乙的债务提供保证，同时乙也用自己的房屋进行了抵押，且就优先适用哪一种担保方式没有约定。则当乙无法履行债务时，应先（）。A.由丙承担保证责任B.处分乙抵押的房产清偿债务C.由甲选择适用处分乙抵押的房产，或由丙承担保证责任D.哪一种担保方式先签订合同，则采用哪一种担保方式【答案】B34、依据《民法通则》的规定，委托代理中，如果授权范围不明确，则应当由（）。A.被代理人自行承担全部责任B.代理人自行承担全部责任C.被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的D.被代理人与代理人共同向第三人承担按份责任【答案】C35、在施工合同履行过程中发生紧急情况，监理人未及时下达暂停施工指示，承包人先暂停施工，并向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在24小时内未答复，视为（）。A.同意承包人的暂停施工请求B.不同意承包人的暂停施工请求C.须继续等待24小时方是规定的回复期限D.必须马上复工【答案】A36、某工程项目是按照FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月，A单位工程缺陷通知期的终止时间应为()A.A单位竣工日后1年B.A单位工程竣工日后1年3个月C.全部工程竣工日后1年D.全部工程竣工日后1年3个月【答案】B37、根据《标准材料采购招标文件》规定，初步评审分为形式评审、资格评审、响应性评审，其中形式评审的内容不包括（）。A.投标人名称B.投标内容C.投标文件格式D.联合体协议书【答案】B38、协议损害其他债权人利益的，其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起（）内请求人民法院撤销该协议。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】B39、关于使用标准合同示范文本的作用（九部委标准文本系列）说法错误的是（）。A.有助于提高交易效率，增加交易成本B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅C.有利于对合同的审计和监督D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷【答案】A40、风险型CM合同的计价方式是（）。A.固定总价B.成本加酬金C.固定单价D.可调单价【答案】B41、建设工程材料设备采购合同管理中，（）适用于同城市或同地区内的结算。A.现金结算B.转账结算C.托收承付D.支票结算【答案】B42、谷类中氨基酸的含量较低的是（）。A.蛋氨酸B.色氨酸C.亮氨酸D.赖氨酸【答案】D43、设计施工阶段总承包合同履行过程中，南于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复时，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。A.1B.2C.3D.4【答案】B44、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于（）承担的风险。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.由专用条款约定的一方【答案】B45、(2018年真题)根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”【答案】C46、承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，（）A.应进行修改之后，再次提交B.发出通知，催促其提出审查结论C.视为承包人的设计文件已经获得发包人同意D.不得进行下一步的工作【答案】C47、设计施工总承包合同文件组成中，解释顺序在投标函及投标函附录条款之前的为()。A.投标函B.中标通知书C.专用条款D.承包人建议书【答案】B48、根据《民法典》担保物权分编和合同编，不属于保证合同包括的内容的是（）。A.被保证的主债权数额B.保证人履行债务的期限C.保证的方式D.保证担保的范围【答案】B49、某工程项目，承包人于2019年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为（）。A.5月1日B.5月15日C.5月25日D.5月28日【答案】A50、某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人的施工期应为()。A.自2月1日始，至12月5日止B.自2月1日始，至12月20日止C.自2月5日始，至12月5日止D.自2月5日始，至12月20日止【答案】A51、设计施工总承包合同模式下，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A.30B.60C.90D.120【答案】C52、银皮书规定，业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证明后（）天内，向承包商支付应付的最终款额。A.7B.14C.24D.42【答案】D53、标准施工招标文件中的（）包括一般约定、发包人义务、监理人、承包人、材料和工程设备、施工设备和临时设施、交通运输、测量放线、施工安全、治安保卫和环境保护、进度计划、开工和竣工、暂停施工、工程质量、试验与检验、变更、价格调整、计量与支付、竣工验收、缺陷责任与保修责任、保险、不可抗力、违约、索赔、争议的解决。A.通用合同条款B.常用合同条款C.专用合同条款D.合同附件格式【答案】A54、根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）的说法正确的是（）。A.业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命B.由具有适当资格的一人至三人组成C.成员可以包括业主代表和承包商代表D.做出的决定具有强制约束力【答案】A55、下列监理人指示变更中，不属于直接指示变更的是()。A.按照发包人的要求提高质量标准B.设计错误需要进行的设计修改C.增加承包范围外的某项新增工作D.协调施工中的交叉干扰【答案】C56、关于建筑材料采购招标的说法，错误的是()。A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价B.不同材料分几个合同包一次招标，投资人可自主选择一个或几个合同报价C.一个合同包内台有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价D.不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价【答案】C57、工程招标代理的被代理人是（）A.分包单位B.监理单位C.发包人D.承包人【答案】C58、建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则下列关于交货地点的说法正确的是（）。A.标的需要运输的，出卖人应当将标的物交付给买受人B.标的物不需要运输的，出卖人和买受人订立合同时知道标的物地点的，则在该地点交付C.不知道标的物在某一地点时，应当在买受人所在地交付D.不知道标的物在某一地点时，应当在材料使用地交付【答案】B59、关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（）。A.施工企业必须为全体职工办理B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人D.停工期间保险人不承担保险责任【答案】D60、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确【答案】B61、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是()A.行使权利的时间要求相同B.行使权利的条件要求相同C.通知到达对方的时间要求相同D.行为生效的条件不同【答案】D62、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于采用专利技术的说法，正确的是（）。A.承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担【答案】A63、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人预中标人签订合的同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。A.4月30日B.5月5日C.5月15日D.6月14日【答案】D64、在施工招标中，关于投标人资格审查的说法中，不正确的是（）。A.资格审查分为资格预审和资格后审两种B.对于公开招标的项目，实行资格预审C.资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目D.资格预审是指开标后由评标委员会对投标人资格进行审查的方法【答案】D65、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由（）的施工进度计划。A.发包人审定B.监理人批准C.承包人投标文件提交D.招标文件提出【答案】B66、建设工程材料采购招标项目评标委员会对投标报价所作价格调整不正确的是（）。A.投标书中提出的交货期晚于招标文件规定的交货时间，每超过基础时间一周，在投标价上增加招标文件中规定的投标价的某一百分比B.投标书中提出的交货期早于招标文件规定的交货时间，不给予评标优惠C.投标书中提出可以减少招标文件说明的预付款金额，由此给招标人带来的经济利益按预定的方法折算后，增加投标价D.投标材料性能高于标准的，不考虑降低评标价【答案】C67、工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令。承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人正确的应对措施是()。A.继续停工等待工程师的指示B.向工程师再次发出请求复工的报告C.自行复工D.向发包人提交请求复工的报告【答案】C68、依据标准施工合同通用条款的规定，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（）承担。A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人按比例【答案】A69、施工招标采用综合评估法，评标委员会推荐中标候选人的做法正确的是（）。A.以施工方案得分高的优先B.以评标价低的优先C.以投标报价低的优先D.以综合得分高的优先【答案】D70、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》又称为（）。A.蓝皮书B.白皮书C.绿皮书D.银皮书【答案】D71、设计施工总承包合同承包人需要变动保险合同条款时，应（）。A.将变动结果及时通知发包人B.事先征得发包人与监理人的同意C.事先征得发包人同意，并通知监理人D.事先征得监理人同意，并通知发包人【答案】C72、关于留置的说法，正确的是（）。A.留置权可以通过合同的约定产生B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人D.施工合同不可实施留置权【答案】D73、通用条件内以投标截止日前第28天定义为（）作为划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。A.基准日期B.下达开工令C.合同签字日D.风险事件发生日【答案】A74、（2017年真题）根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式【答案】C75、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后，给承包人增加的支付款属于()。A.费用B.追加合同价款C.索赔款D.可接受合同金额【答案】B76、下列对监理人出具的进度付款证书理解正确的是（）。A.不视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作B.监理人和承包人均有权对历次已签发的进度付款证书中的错、漏或重复予以修正C.监理人作出的修正应在本次进度付款中支付或扣除D.承包人作出的修正经与监理人共同复核同意后在本次进度付款中支付或扣除【答案】A77、采购方验收运抵施工现场的钢筋时，适宜检验供货数量的方法是（）A.衡量法B.查点法C.经验鉴别法D.物理试验【答案】A78、根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后。双方签订合同协议书。在签订合同的（）内，退还招标人和其他所有投标人的投标保证金及银行同期存款利息，完成本次项目招标的全部工作。A.1个月B.15日C.5日D.3日【答案】C79、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（）。A.可以采用直接委托方式发包B.可以自行招标，但应当备案C.可以自行招标，无需备案D.必须委托中介机构代理招标【答案】B80、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()A.A银行1000万元，B银行2000万元B.A银行1800万元，B银行1200万元C.A.B银行各项工作1500万元D.A银行2000万元，B银行1000万元【答案】A多选题（共40题）1、下列有关隐蔽工程与重新检验的表述，正确的有()。A.承包人自检后书面通知监理人验收B.监理人接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验C.若监理人未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验D.若监理人已经在验收合格记录上签字，监理人只能在有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验E.重新检验如果不合格，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担【答案】ABC2、保险制度上的危险的具体表现有（）。A.发生与否的不确定性B.发生时间的不确定性C.发生后果的不确定性D.发生金额的不确定性E.发生地点的不确定性【答案】ABC3、根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，材料采购支付的合同价款有（）。A.预付款B.交货款C.进度款D.验收款E.结清款【答案】AC4、施工合同中，监理人职责中关于开工通知，说法正确的是（）A.当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时，应委托监理人接专用条款约定的时间向承包人发出开工通知B.如果约定的开工已届至但发包人应完成的开工配合义务尚未完成(如现场移交延误)，由于监理人不能按时发出开工通知，则合同工期不予顺延C.如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延。D.监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知E.监理工程师发出开工通知后，合同工期自合同规定的开工日起计算【答案】ACD5、以下有关九部委发布的《标准勘察合同》内容说法正确的是（）。A.适用范围是依法必须招标的与工程建设有关的勘察项目B.房屋建筑和市政工程等工程勘察项目招标可以使用《建设工程勘察合同（示范文本）》C.履约保证金采用银行保函的，应当提供无条件地、不可撤销担保。D.履约保证金有效期从发包人与勘察人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批勘察成果文件止E.专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触【答案】ABC6、依据FIDIC《施工合同条件》规定，承包商最终结算的合同价款可能与中标函中注明的业主接受的合同款额不一致，原因可能是()等。A.工程量清单中的工程量不准确B.承包商的报价漏项C.合同内列有调价条款D.采用不可调价合同E.发生承包商应承担质量责任的扣款【答案】AC7、工程施工合同(ECC)的组成内容主要包括（）。A.核心条款B.成本补偿合同C.管理合同D.主要选项条款E.次要选项条款【答案】AD8、根据《标准施工合同》，属于标准施工合同的通用条款标题的有（）。A.施工安全B.治安保卫C.施工控制网D.工期E.计量与支付【答案】AB9、以下（）属于合同交底的内容。A.合同报价的计算依据B.合同订立过程中的特殊问题及合同待定问题C.合同实施计划及责任分配D.合同实施的主要风险E.合同的主要内容【答案】BCD10、根据《标准施工合同》，关于工程竣工和缺陷责任期的说法，正确的有（）。A.监理人应负责照管竣工验收合格后承包人移交的单位工程B.单位工程验收成果应作为全部竣工验收申请报告附件C.施工合同付款的最终结清应在缺陷责任期终止证书签发后进行D.发包人应在工程竣工验收合格后向承包人返还剩余的质量保证金E.实际竣工日以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准【答案】BC11、根据《标准设备采购招标文件》通用条款规定，设备采购合同中合同价款的支付方式正确的是（）。A.合同生效后买方支付的预付款为合同价格的10%B.卖方交付全部合同设备后，买方支付签约合同价60%的交货款C.验收款为合同价格的25%，在合同设备验收后支付D.结清款为合同价格的5%，在质量保证期届满后支付，且不得提前支付E.合同价款的支付均在买方收到卖方单据并经审核无误后28日内支付【答案】C12、在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约束力合同的组成文件包括（）。A.合同协议书B.中标通知书C.投标函及投标函附录D.专用条款E.招标公告【答案】ABCD13、根据《标准施工招标文件》的规定，施工招标的评标办法包括（）。A.打分法B.有限数量法C.经评审的最低评标价法D.最低评标价法E.综合评估法【答案】D14、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法正确的是（）。A.承包人征得发包人同意后可以将其承包的全部工程转包给第三人B.除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需要分包的工作，不用征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查E.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】C15、根据《标准设计施工总承包合同》，可给予承包人费用和工期补偿的有（）。A.缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复B.发包人违约解除合同C.隐蔽工程的重新检查证明质量合格D.发包人原因的工期延误E.基准资料错误【答案】CD16、无论承包人复核时发现与否，由于()的错误，导致承包人增加费用和(或)延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。A.争议评审组对监理人确定的修改B.对工程的工艺安排或要求C.对工程或其任何部分的功能要求D.发包人要求中引用的原始数据和资料E.除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料【答案】BCD17、建设工程勘察合同中，属于勘察人一般义务的是（）A.依法纳税B.完成全部勘察工作C.发出开始勘察通知D.保证勘察作业规范、安全和环保E.避免勘探对公众与他人的利益造成损害【答案】ABD18、根据《合同法》，合同被确认无效后，当事人承担法律责任的形式有()。A.返还财产B.赔偿损失C.缴纳罚款D.上缴非法所得E.双倍返还定金【答案】AB19、大型设备招标采购的投标报价或评标价中，属于伴随服务费用的有（）。A.出厂前的质量检验费B.运输中破损的修理费C.现场试运行费D.保修期内的维护、修理费E.运行、管理和维修人员培训费【答案】CD20、依据FIDIC《分包合同条件》，下列有关分包合同履行管理的说法中，正确的有()A.工程师负责分包商施工的协调管理B.业主不参与分包合同履行的管理C.承包商有权根据工程实际进展情况不经工程师同意自行发布变更指令D.承包商对分包商报送的支付报表审核后支付，工程师不参与审核工作E.当分包商的合法权益受到损害时，有权向对其造成损害方提出索赔【答案】BCD21、设备报价分析要考虑的费用有（）。A.设备本体B.辅助设备C.大件运输D.运输保险E.备品备件【答案】ABC22、关于标准施工合同中保险责任的规定，说法正确的是（）。A.由承包人负责投保工程保险和第三者责任保险，如有多个承包人施工，也可由发包人负责投保B.发包人办理工程保险时必须以发包人和承包人的共同名义投保，承包人投保时则不必C.采用不足额投保方式投保，损失赔偿的不足部分由该事件的风险责任方负责补偿D.负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，另一方当事人可代为办理E.负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由双方当事人共同承担【答案】ACD23、如投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程因保险事件损害时正确做法（）。A.保险公司按投保的保险金额所占百分比赔偿实际损失B.损失赔偿的不足部分由保险事件的投保责任方负责补偿C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担D.已完工工程损失不足部分由承包人承担E.临时工程损失由发包人承担【答案】AC24、以下属于资质预审审查报告内容的是（）。A.评标方法B.资格审查委员会名单C.澄清、说明、补正事项纪要等D.评分比较一览表的排序E.投标文件格式要求【答案】BCD25、根据合同，业主应任命一名"业主代表"代表业主进行日常管理工作，业主方应将业主代表的（）通知给承包商。A.姓名B.地址C.职责D.权力E.社保证明【答案】ABCD26、关于专业施工分包人权利义务的说法，正确的有（）。【相关知识点新教材已删除】A.分包人应当按照固定计件单价取得劳务报酬B.分包人为施工场地内自有人员的生命财产和施工机械办理保险，并支付保险费用C.分包人不需要单独编制施工组织设计，可以根据承包人制定的施工组织设计施工D.分包人对分包工程的质量缺陷承担修复责任E.分包人在施工现场接受承包人的管理【答案】BD27、设计单位提交的设计文件应满足的要求有（）。A.符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求B.深度满足本合同相应设计阶段的规定要求即可C.注明工程合理使用寿命年限D.可以指定生产厂及供应商E.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议【答案】AC28、工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有()。A.地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案B.发包人订购的设备未能按时到货C.施工作业方法存在重大安全隐患D.后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作E.施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护【答案】ABD29、因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权（）。A.提出赔偿要求B.提出价格调整要求C.提出延长工期要求D.解除合同E.终止合同【答案】BD30、在设计施工总承包合同模式下，关于缺陷责任期的说法正确的是（）。A.缺陷责任期内，承包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作B.在使用过程中，发现接