2023年一级造价师之建设工程计价通关提分题库及完整答案_第1页
2023年一级造价师之建设工程计价通关提分题库及完整答案_第2页
2023年一级造价师之建设工程计价通关提分题库及完整答案_第3页
2023年一级造价师之建设工程计价通关提分题库及完整答案_第4页
2023年一级造价师之建设工程计价通关提分题库及完整答案_第5页
已阅读5页,还剩36页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2023年一级造价师之建设工程计价通关提分题库及完整答案单选题(共80题)1、关于招标文件的澄清,下列说法中错误的是()。A.招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源B.投标人收到澄清后,应在规定时间内以书面形式通知招标人C.澄清发出的时间距投标截止日不足15天的应推迟投标截止时间D.投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间,也可以是绝对时间【答案】A2、某建设项目静态投资为10000万元,项目建设前期年限为1年,建设期为2年,第一年完成投资40%,第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下,该项目价差预备费应为()万元。A.666.3B.981.6C.1306.2D.1640.5【答案】C3、关于计日工费用的确认和支付,下列说法正确的是()。A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款C.已标价工程量清单中没有计日工单价的,由发包人确定价格D.已标价工程量清单中没有计日工单价的,由承包人确定价格【答案】A4、下列关于安全文明施工费价款支付,说法正确的是()。A.发包人应在工程开工后的30天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%B.发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%C.发包人没有按时支付安全文明施工费的,承包人可以停止施工D.发包人在付款期满后未支付的,若发生安全事故,发包人不承担连带责任【答案】B5、根据《建设工程工程量清单规范》(GB50500——2013),下列关于计日工的说法中正确的是()。A.招标工程量清单计日工数量为暂定,计日工费不计入投标总价B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作,承包人可以视情况决定是否执行C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润D.计日工金额不列入期中支付,在竣工结算时一并支付【答案】C6、某建设项目建筑工程费2000万元,安装工程费700万元,设备购置费1100万元,工程建设其他费450万元,预备费180万元,建设期利息120万元,流动资金500万元,则该项目的工程造价为()万元。A.4250B.4430C.4550D.5050【答案】C7、某建设项目达到设计能力后,全场定员1000人,工资和福利费按照每人每年2万元估算。每年的其他费用为1000万元,其中其他制造费600万元,现金的周转次数为每年10次。流动资金估算中应收账款估算额为2000万元,预收账款估算额为300万元,应付账款估算额为1500万元,存货估算额为6000万元,预付账款估算额500万元,则该项目流动资金估算额为()万元。A.7000B.6400C.10000D.9960【答案】A8、某地市政道路工程,已知与其类似已完工程造价指标为600元/m2,人、材、机占工程造价10%、50%、20%,拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为1.1、1.05、1.05。假定以人、材、机为基数取费,综合费率为25%,则该工程综合单价为()。A.507B.608.4C.633.75D.657【答案】C9、关于工序特征的描述,下列说法中正确的是()。A.劳动者不变,劳动工具、劳动对象可变B.劳动对象、劳动工具不变,劳动者可变C.劳动对象不变,劳动工具、劳动者可变D.劳动者、劳动对象、劳动工具均不变【答案】D10、下列关于投资估算的作用的说法错误的是()。A.投资估算是设计阶段造价控制的依据,投资估算一经确定,即成为投资限额设计的依据B.投资估算可以作为编制固定资产投资计划的重要依据C.投资估算是择优确定设计单位和设计方案的依据D.投资估算是考核建设项目投资效果的依据【答案】D11、国内生产某台非标准设备需材料费18万元,加工费2万元,专用工具费率5%,设备损失费率10%,包装费0.4万元,利润率为10%,用成本计算估价法计得该设备的利润是()万元。A.2.00B.2.10C.2.31D.2.35【答案】D12、下列费用项目中,属于工程建设其他费中研究试验费的是()。A.新产品试制费B.水文地质勘察费C.特殊设备安全监督检验费D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费【答案】D13、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的,对方当事人可以请求()执行。A.担保人B.调解人C.仲裁机构D.人民法院【答案】D14、作为工程定额体系的重要组成部分,预算定额是()。A.完成一定计价单位的某一施工过程所需要消耗的人工、材料和机械台班数量标准B.完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准【答案】B15、对于铁矿石、大豆等初步加工建设项目,在进行建设地区选择时应遵循的原则是()。A.靠近大中城市B.靠近燃料提供地C.靠近产品消费地D.靠近原料产地【答案】D16、某项目合同约定采用调值公式法进行结算,合同价为500万元,并约定合同价的60%为可调部分。可调部分中,人工占40%,材料占40%,其余占20%。结算时,人工费价格指数增长了10%,材料费增长了15%,其他未发生变化。则该项工程项目应结算的工程价款为()万元。A.520B.530C.540D.550【答案】B17、(2019年真题)根据我国现行建筑安装工程费用构成,下列费用中属于安全文明施工费的是()。A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明【答案】B18、对进口设备计算进口环节增值税是作为计税基数的组成计税价格的是()。A.到岸价+消费税B.到岸价+关税C.关税完税+消费税D.关税完税+关税+消费税【答案】D19、下列关于投标文件的澄清、说明或补正,表述正确的是()。A.评标委员会不得向投标人提出带有暗示性或诱导性的问题B.评标委员会接受投标人主动提出的澄清、说明或补正C.投标报价有算术错误的,评标委员会可以按有关原则进行修正,无需经过投标人确认D.澄清、说明或补正的内容包括投标文件中不响应招标文件的实质性要求和条件【答案】A20、下列与建设用地有关的费用中,归农村集体经济组织所有的是()。A.土地补偿费B.青苗补偿费C.拆迁补偿费D.新菜地开发建设基金【答案】A21、类似工程预算法是利用()相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计概算的方法。A.工程设计对象B.施工条件与设计对象C.施工方案与设计对象D.技术条件与设计对象【答案】D22、在FIDIC合同条件下,因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件不包括()。A.该部分工程是合同中规定的“固定费率项目”B.该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%C.该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%D.由于工程量变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%【答案】A23、关于建设工程预算,符合组合与分解层次关系的是()。A.单位工程预算、单位工程综合预算、类似工程预算B.单位工程预算、类似工程预算、建设项目总预算C.单位工程预算、单位工程综合预算、建设项目总预算D.单位工程综合预算、类似工程预算、建设项目总预算【答案】C24、按照规定,发包人接到承包人已完工程量报告后7内未进行计量核对的,下列中说法正确的是()。A.视发包人巳经认可承包人报告的已完工程量B.承包人应发催促核对通知书C.收到催促通知后7天内仍未核对的,视为发包人已认可承包人报告的工程量D.视发包人不认可承包人报告的已完工程量【答案】A25、下列工作内容属于实物量法但不属于工料单价法的是()。A.列项并计算工程量B.套用预算定额(或企业定额),计算人工、材料、机具台班消耗量C.套用定额单价,计算直接费并汇总D.计算其他各项费用【答案】B26、某项目建设期为3年,第一、二年贷款各2000万元,第三年贷款1000万元,贷款年内均衡发放,年利率为10%,建设期内只计息不付息。该项目第三年建设期利息为()万元。A.491B.591C.410D.1010【答案】A27、下列关于概算定额与预算定额的表述,正确的是()。A.预算定额的编制较概算定额简化一些B.表达的主要方式及基本使用方法不同C.项目划分和综合扩大程度相当D.均包括人工.材料和机具台班使用量定额【答案】D28、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的()。A.30%B.40%C.50%D.60%【答案】D29、某新建项目建设期为2年,分年度均衡贷款,2年分别贷款2000万元和3000万元,贷款年利率为10%,建设期内只计息不支付,则建设期贷款利息为()万元。A.455B.460C.720D.830【答案】B30、(2012年真题)下列施工机械的停歇时间,不在预算定额机械幅度差中考虑的是()。A.机械维修引起的停歇B.工程质量检查引起的停歇C.机械转移工作面引起的停歇D.进行准备与结束工作时引起的停歇【答案】D31、关于住宅建筑设计中的结构面积系数,下列说法中正确的是()。A.结构面积系数越大,设计方面越经济B.房间平均面积越大,结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关,与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关,与房屋外形无关【答案】B32、2017年已建成年产10万吨的某钢厂,其投资额为4000万元,2021年拟建生产50万吨的钢厂项目,建设期2年。自2017年至2021年每年平均造价指数递增4%,预计建设期2年平均造价指数递减5%,估算拟建钢厂的静态投资额为()万元(生产能力指数取0.8)。A.16958B.16815C.14496D.15304【答案】A33、在国外建筑安装工程费用构成中,下列属于管理费的是()。A.施工用电、用水费B.代理人费用和佣金C.驻工地工程师办公费D.完工后清理费【答案】B34、按照工程量清单计价的规定,分部分项工程费中采用的综合单价不包括()。A.分部分项工程量清单项目中需要的人工费、材料费、机械费B.企业管理费C.企业合理利润D.税金【答案】D35、(2020年真题)关于投资估算中建设投资估算的构成,下列说法正确的是()A.由工程费用和建设期利息估算构成B.由工程费用、预备费和建设期利息估算构成C.由建筑安装工程费用、工程建设其他费用和预备费估算构成D.由工程费用、工程建设其他费用和预备费估算构成【答案】D36、若外币对人民币贬值,则关于该汇率变化对涉外项目投资额产生的影响,下列说法正确的是()。A.从国外市场购买材料,所支付的外币金额减少B.从国外市场购买材料,换算成人民币所支付的金额减少C.从国外借款,本息所支付的外币金额增加D.从国外借款,换算成人民币所支付的本息金额增加【答案】B37、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),招标控制价的综合单价组价工作包括:①确定工、料、机单价;②确定所组价定额项目名称;③计算组价定额项目的合价;④除以工程量清单项目工程量;⑤计算组价定额项目工程量,下列工作排序正确的是()。A.②⑤①③④B.①②⑤④③C.②③①⑤④D.①②③⑤④【答案】A38、在编制材料(工程设备)暂估单价及调整表时,通常应由招标人填写的是()A.暂定数量B.暂估金额C.暂估单价D.暂估合价【答案】C39、在对索赔进行计算的过程中,对可索赔的费用中的管理费,又可分为()。A.材料管理费和人工管理费B.设计管理费和施工管理费C.现场管理费和企业管理费D.设备管理费和技术管理费【答案】C40、在总价措施项目清单与计价表中,不需要列出的项目是()。A.计算基础B.费率C.计量单位D.金额【答案】C41、关于分部分项工程量清单编制的说法,正确的是()。A.在编制分部分项工程量清单时,工作内容必须进行描述B.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分,由投标人在综合单价中考虑C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计算的单位D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时,可采用相同的项目编码【答案】B42、我国银行收取的年保函手续费一般占保函金额的()。A.0.4%B.1%C.0.4%~0.6%D.1%~1.5%【答案】C43、完成某分部分项工程1m3需基本用工0.5工日,超运距用工0.05工日,辅助用工0.1工日,如人工幅度差系数为10%,则该工程预算定额人工工日消耗量为()工日/10m3。A.6.05B.5.85C.7.00D.7.15【答案】D44、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),下列费用项目中需纳入分部分项工程项目综合单价的是()。A.工程设备估价B.专业工程暂估价C.暂列金额D.计日工费【答案】A45、关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权力和期限,下列说法中正确的是()。A.承包人接收竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接收最终支付证书时终止【答案】D46、(2015年真题)工程总承包投标报价成本分析过程中,被归入公司本部费用的是()。A.勘察设计费B.施工费用C.分包合同费用D.调试、开车服务费【答案】A47、(2015年真题)用水泥砂浆砌筑2m3砖墙,标准砖(240mm×115mm×53mm)的总耗用量为1113块。已知砖的损耗率为5%,则标准砖、砂浆的净用量分别为()。A.1057块、0.372m3B.1057块、0.454m3C.1060块、0.372m3D.1060块、0.449m3【答案】D48、某工程施工工期为280天,现场搭建可周转使用的临时办公用房200m2,造价为180元/m2。该临时设施可周转使用5年,年利用率90%。在一次性拆除费用为1000元的情况下,该临时办公用房应计的周转使用临建费为()元。A.5109.04B.5970.96C.6307.46D.7136.99【答案】D49、下列定额中,属于按定额的编制程序和用途分类的是()。A.材料消耗定额B.劳动定额C.预算定额D.行业统一定额【答案】C50、按照形成资产法编制建设投资估算表,下列费用中可计入无形资产费用的是()。A.研究试验费B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备及开办费【答案】B51、某大型项目投入使用后,应在()个月内编报竣工财务决算,特殊情况需延长的,不得超过()个月。A.3,2B.3,6C.2,3D.2,6【答案】B52、(2020年真题)采用概算定额法编制设计概算的主要工作有:①列出分部分项工程项目名称并计算工程量;②搜集基础资料;③编写概算编制说明;④计算措施项目费;⑤确定各分部分项工程费;⑥汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是()。A.②①⑤④⑥③B.②③①⑤④⑥C.③②①④⑤⑥D.②①③⑤④⑥【答案】A53、关于工程量清单的编制和适用范围正确的是()。A.设计及以后各阶段B.招标工程量清单的完整性和准确性由编制人负责C.以单位(项)为对象编制D.国家特许经营的项目可以不采用清单计价【答案】C54、下列关于工程计价的说法中,正确的是()。A.工程计价包含计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费=∑基本构造单元工程量*相应单价C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】C55、建设项目竣工决算包括的范围是()。A.从筹集到竣工投产全过程的全部实际支出费用B.从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用C.建安工程费用和设备工器具购置费用D.建安工程费用和其他费用【答案】A56、根据现行建筑安装工程费用项目组成规定,下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是()。A.指企业管理使用,而非施工生产使用的工具用具费用B.指企业施工生产使用,而非企业管理使用的工具用具费用C.采用一般计税方法时,工具用具使用费中增值税进项税额可以抵扣D.包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用【答案】C57、下列不属于期中支付文件的内容的是()。A.累计已完成的合同价款B.本周期已完成的计日工价款C.累计已实际支付的合同价款D.本周期计划完成的合同价款【答案】D58、在人工日工资单价的管理中,工程造价管理机构也需要确定人工日工资单价,高级技工的工资不得低于工程所在地所发布的最低工资标准的()倍。A.1.3B.1.5C.2.0D.3.0【答案】D59、某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013),招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3,施工中由于设计变更调增至1900m3,该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3,投标报价为47元/m3,则该分项工程的结算价为()元A.87400B.88900C.89125D.89300【答案】C60、下列对工程结算价款纠纷处理,说法正确的是()。A.阴阳合同的结算依据,应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据B.承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,不能作为结算工程款的依据C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的,应以鉴定结论为准D.当事人约定按照固定价结算工程价款,一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的,不予支持【答案】D61、(2021年真题)生产性建设项目工程费用为15000万元,设备费用为5000万元,工程建设其他费为3000万元,预备费为1000万元,建设期利息为1000万元,铺底流动资金为500万元,则该项目的工程造价为()万元。A.19000B.20000C.25000D.20500【答案】B62、采用经评审的最低投标价法进行工程总承包评标,在初步评审标准中不包括()。A.响应性评审标准B.承包人建议书评审标准C.承包人实施方案评审标准D.付款条件评审标准【答案】D63、在确定材料定额消耗量时,利用实验室试验法主要是为了编制()。A.材料净用量定额B.材料损耗定额C.材料消耗定额D.劳动定额【答案】A64、(2016年真题)投标人在投标前期研究招标文件时,对合同形式进行分析的主要内容为()。A.承包人任务B.计价方式C.付款办法D.合同价款调整【答案】B65、施工企业投标报价时可以自主确定人工费,但最低日工资单价不得低于工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低工资标准:普工()倍、一般技工()倍、高级技工()倍。A.1.3;2.5;3.5B.1.5;2.5;3.5C.1.3;2;3D.1.5;2;3【答案】C66、关于办理有质量争议工程的竣工结算,下列说法中错误的是()。A.以实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行,竣工结算按合同约定办理B.已竣工未投入使用成册的质量争议按工程保修合向执行,竣工结算按合同约定办理C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D.已竣工未验收并且为实际投入使用,其无质量争议部分的工程,竣工结算按合同约定办理【答案】B67、在编制现浇混凝土柱预算定额时,测定每10m3混凝土柱工程量需消耗10.5m3的混凝土。现场采用500L的混凝土搅拌机,测得搅拌机每循环一次需4min,机械时间利用系数为0.85。若机械幅度差系数为10%,则该现浇混凝土柱10m3需消耗混凝土搅拌机()台班。A.0.206B.0.196C.0.157D.0.226【答案】D68、工程索赔按索赔事件的性质不同进行分类,其内容不包括()。A.工程延误索赔B.加速施工索赔C.工程变更赔偿D.工期索赔【答案】D69、根据《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013),关于工程量清单项目编码的说法中,正确的是()。A.第三级编码为分部工程顺序码,由三位数字表示B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设罝,不得重码C.同一标段含有多个单位工程,不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示【答案】B70、(2016年真题)关于征地补偿费用,下列表述中正确的是()。A.青苗补偿费应补偿给农民个人B.征收农用地的土地补偿费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定,并至少每年调整或者重新公布一次C.县级以上地方人民政府应当将被征地农民纳入相应的养老等社会保障体系D.征地补偿费不包括耕地开垦费和森林植被恢复费【答案】C71、关于招标工程量清单缺项、漏项的处理,下列说法中正确的是()。A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发包方和承包方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的,应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的,应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施工程项目缺项,投标人在投标时未予以填报的,合同实施期间不予增加【答案】B72、对于矿产资源开发项目,在确定建设规模时,应考虑的因素包括()。A.水的资源量B.资源合理开发利用要求C.地质条件D.库区生态影响【答案】B73、在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下,可采用的设计概算编制方法是()。A.概算定额法B.概算指标法C.预算单价法D.综合吨位指标法【答案】B74、根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成,联合试运转费应包括()A.施工单位参加联合试运转人员的工资B.设备安装中的试车费用C.试运转中暴露的设备缺陷的处理费D.生产人员的提前进厂费【答案】A75、某地2016年拟建一年产50万吨产品的工业项预计建设期为3年。该地区2013年已建年产40万吨的类似项目投资为2亿元。已知生产能力指数为0.9,该地区2013、2016年同类工程造价指数分别为108、112,预计拟建项目建设期内工程造价年上涨率为5%。用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资为()亿元。A.2.54B.2.74C.2.75D.2.94【答案】A76、(2020年真题)编制工程量清单时,下列费用属于总承包服务费考虑范围的是()。A.总承包人对专业工程的投标费B.总承包人自行采购工程设备的保护费C.总承包人施工现场的管理费D.竣工决算文件的编制费【答案】C77、(2017年真题)根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),关于最高投标限价的编制要求,下列说法中正确的是()。A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用C.应由招标工程量清单编制单位负责编制D.应使用行业和地方的计价依据、标准、办法和市场化的工程造价信息【答案】D78、关于测定时间消耗的工作日写实法的特点的说法中,不正确的是()。A.工作日写实法用于取得编制定额的基础资料时,需要测定3~4次B.有观察人员在场,且做了充分准备,在工时利用上,非常真实C.技术简单、费力不多、应用面广,是我国采用较广的定额编制方法D.应按工时消耗的性质分类记录各类工时消耗量【答案】B79、关于招标控制价的编制,论述正确的是()。A.招标控制价中的暂估价中的材料单价,应参考市场价格估算B.非竞争性措施项目费应依据经专家论证确认的施工组织设计或施工方案确定C.招标控制价如果超过批准的概算,则应重新编制D.当招标控制价的误差>±2%时,应责成招标人改正【答案】B80、某工程施工工期为280天,现场搭建可周转使用的临时办公用房200m2,造价为180元/m2。该临时设施可周转使用5年,年利用率90%。在一次性拆除费用为1000元的情况下,该临时办公用房应计的周转使用临建费为()元。A.5109.04B.5970.96C.6307.46D.7136.99【答案】D多选题(共40题)1、根据《建设工程工程量清单计价规范》,下列因不可抗力而发生的费用或损失中,应由承包人承担的有()。A.承包人的人员伤亡相关费用B.已运至施工场地的材料和工程设备的损害C.承包人的停工损失D.承包人设备的损害E.工程所需清理和修复费用【答案】ACD2、承包人投标报价时,下列关于分部分项工程综合单价确定的描述中,正确的有()。A.投标人依据项目特征确定综合单价B.综合单价应包括承包人承担的5%以内的材料价格风险,10%以内的工程设备、施工机具使用费风险C.为表明分部分项工程量综合单价的合理性,投标人应对其进行单价分析以作为评标时判断依据D.确定分部分项工程综合单价的首要步骤是分析每一清单项目的工程内容E.清单单位含量=定额项目的工程量/清单工程量【答案】AC3、根据《标准设计施工总承包招标文件》(2012年版),工程总承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素,结合合同进度计划,汇总形成月度支付分解报告,分解报告包括()。A.勘察设计费B.材料和工程设备费C.技术服务培训费D.合同约定按已完成工程量计量支付的工程价款E.除合同约定按已完成工程量计量支付的工程价款外的工程价款【答案】ABC4、下列工程造价指数中,属于总指数的有()。A.间接费指数B.设备、工器具价格指数C.工程建设其他费用指数D.单项工程造价指数E.建设项目造价指数【答案】BD5、估算建设投资后需编制建设投资估算表,为后期的融资决策提供依据。按形成资产法分类,建设投资可分为()。A.工程费用B.工程建设其他费用C.固定资产费用D.无形资产费用E.预备费【答案】CD6、评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含意不明确的内容作必要的澄清、说明或补正,对于澄清、说明或补正需要遵循的原则,下列表述中正确的有()。A.对同类问题表述不一致可以进行澄清、说明或补正B.允许投标人通过修正显著的差异或保留,使之成为具有响应性的投标C.评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正D.评标委员会可以提出对含意不明确部分提供几种可能的解释E.评标委员会可向投标人明确投标文件中存在的遗漏和错误【答案】AC7、(2013年真题)下列材料单价的构成费用,包含在采购及保管费中进行计算的有()。A.运杂费B.仓储费C.工地管理费D.运输损耗E.仓储损耗【答案】BC8、下列费用项目中,属于固定资产其他费用的有()。A.已完工程及设备保护费B.工程监理费C.建设单位临时设施费D.建设单位投资但不拥有产权的、为项目配套的专用铁路线投资E:工程招标费【答案】BC9、项目建议书阶段估算静态投资时,投资估算的系数估算法包括()A.比例估算法B.设备系数法C.主体专业系数法D.生产能力指数法E.朗格系数法【答案】BC10、下列施工企业支出的费用项目中,属于建筑安装工程企业管理费的有()。A.地方教育附加B.印花税C.已完工程及设备保护费D.材料采购及保管费E.财产保险费【答案】AB11、(2017年真题)下列工人工作时间中,属于有效工作时间的有()。A.基本工作时间B.不可避免中断时间C.辅助工作时间D.偶然工作时间E.准备与结束工作时间【答案】AC12、下列关于建设项目决策阶段设备方案选择的说法,正确的有()。A.设备选择应符合政府部门的技术标准要求B.尽量选用质量高的进口设备C.在保证设备性能前提下,力求经济合理D.注意进口设备的配套问题E.先确定设备的型号和数量后再确定生产工艺流程【答案】ACD13、下列费用项目中,应计入人工日工资单价的有()。A.计件工资B.劳动竞赛奖金C.劳动保护费D.流动施工津贴E.职工福利费【答案】ABD14、下列措施项目中,应按分部分项工程量清单编制方式编制的有()。A.超高施工增加B.建筑物的临时保护设施C.大型机械设备进出场及安拆D.已完工程及设备保护E:施工排水、降水【答案】AC15、(2016年真题)关于暂估价的计算和填写,下列说法中正确的有()。A.暂估价数量和拟用项目应结合工程量清单中的“暂估价表”予以补充说明B.材料暂估价应由招标人填写暂估单价,无须指出拟用于哪些清单项目C.工程设备暂估价不应纳入分部分项工程综合单价D.专业工程暂估价应分不同专业,列出明细表E.专业工程暂估价由招标人填写,并计入投标总价【答案】AD16、确定施工时间定额时,下列工人工作时间可以计入定额时间的有()。A.机手并动下的辅助工作时间B.准备与结束工作的时间C.与施工过程工艺特点有关的工作中断时间D.必需的休息时间E.施工本身造成的停工时间【答案】BCD17、(2016年真题)关于投资决策阶段流动资金的估算,下列说法中正确的有()。A.流动资金周转额的大小与生产规模及周转速度直接相关B.分项详细估算时,需要计算各类流动资产和流动负债的年周转次数C.当年发生的流动资金借款应按半年计息D.流动资金借款利息应计入建设期贷款利息E.不同生产负荷下的流动资金按100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比计算【答案】AB18、根据《标准施工合同文件》,关于施工进度与工期,下列说法中正确的有()。A.经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划B.实际进度与合同进度计划发生偏离时,承包人可以向监理人提交修订合同进度计划的申请报告C.监理人在发出开工通知前应获得发包人同意D.发包人增加了合同工作内容,承包人不一定能获得延长工期的许可E:因承包人原因造成竣工延误,承包人支付了逾期违约金,可部分免除修补缺陷义务【答案】AC19、关于招标的范围,下列说法正确的有()。A.关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目不论投资大小都必须进行招标B.拟公开招标的费用与项目的价值相比不经济的可以不招标C.使用国有资金占控股主导地位的项目应当公开招标D.在建设工程追加的附属小型工程,原中标人具备承包能力的可以不招标E:关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目当投资额超过一定的额度时须进行招标【答案】CD20、关于设计概算的编制,下列说法正确的是()。A.国家发展改革委核定概算且安排部分投资的,原则上超支不补,如超概算,由项目主管部门自行核定调整并处理B.设计概算以初步设计文件为依据,按照规定的程序、方法和依据,对建设项目总投资及其构成进行精确计算C.因项目建设期价格大幅上涨导致原核定概算不能满足工程实际需要的,可以向国家发展改革委申请调整概算D.概算调增幅度超过原批复概算5%的,概算核定部门原则上先商请审计机关进行审计,并依据审计结论进行概算调整E.设计概算的编制应采用单位工程概算、建设项目总概算二级概算编制形式【答案】AC21、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成规定,下列施工企业发生的费用中,应计入企业管理费的是()。A.建筑材料、构件一般性鉴定检查费B.支付给企业离休干部的经费C.社会保险费D.履约担保所发生的费用E.施工生产用仪器仪表使用费【答案】ABD22、下列费用中,属于设备运杂费的有()。A.国际运费B.运输损耗费C.供销部门手续费D.采购费E:仓库保管费【答案】CD23、挂贴墙面花岗石板材的施工中,所用下列材料属于形成工程实体材料的有()。A.花岗石板材B.水泥砂浆C.钢龙骨D.脚手架E:安全网【答案】ABC24、使用国有资金投资的建设工程发承包,必须采用工程量清单计价,以下各项中属于国有资金投资项目的是()。A.各级财政预算资金的项目B.使用国家政策性贷款的项目C.国家特许的融资项目D.使用国有企事业单位借入资金的项目E.国有资金(含国家融资资金)占投资总额不足50%但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目【答案】ABC25、根据《标准施工招标文件》的规定,下列各项事项中能够获得费用补偿,但不能获得工期和利润补偿的事件是()。A.因发包人提供的材料和工程设备造成工程不合格B.提前向承包人提供材料、工程设备C.承包人提前竣工D.因发包人的原因导致工程试运行失败E.基准日后法律变化【答案】BC26、(2019年真题)根据2017版FIDIC《施工合同条件》,关于工程变更的说法,正确的有()。A.不论何种变更,均须工程师发出变更指令B.在明确构成工程变更的情况下,承包人享有工期顺延和调价权利,无需再发出索赔通知C.承包人建议的变更是指承包人基于价值工程主动提出建议而形成的变更D.对于变更工程重新确定费率或价格,在没有可供参考依据且缺乏合同约定的条件下,利润率按5%计取E.承包人基于价值工程主动提出建议引起的变更批准后,变更永久工程的设计增加的设计费由发包人承担【答案】ABD27、下列费用中,属于社会保险费的有()A.养老保险费B.劳动保险费C.失业保险费D.工程保险费E.工伤保险费【答案】AC28、根据《标准施工招标文件》通用合同条款,下列关于争议评审程序的表述中,正确的有()。A.首先由申请人向被申请人提交评审申请报告,同时将报告副本提交争议计评审组和监理人B.被申请人在收到争议评审组通知后胡天内,向争议评审组提交答辩报告C.被申请人将答辩报告副本同时提交申请人和监理人D.争议评审组在收到合同双方报告后14天内,邀请双方代表及有关人员举行调查会E.调查会结束后14天内,争议评审组独立、公正作出书面评审意见【答案】CD29、在住宅小区规划设计中,评价居住小区设计方案的指标有()。A.人口净密度B.建筑周长C.平面系数D.户型比E:绿化比率【答案】A30

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论