园林景观及室外雨污水管网工程招标文件标准

招标管理景观及室外雨污水管网工程招标文件招标文件招标编号：DKZB-二期C-SG-17120101招标项目：泉州园林景观及室外雨污水管网工程招标人：泉州公司发布日期：二○一七年十二月一日第第页共82页合同组成附件1房屋建筑工程质量量保修书（格式）发包人（甲方）：：泉州公公司承包人（乙方）：：□□□□□发包人、承包人根根据《中华人人民共和国建建筑法》、《建建设工程质量量管理条例》、《房房屋建筑工程程质量保修办办法》，经协协商一致，对对承包人施工工的泉州园林景观观及室外雨污污水管网工程程签订工程质质量保修书，做做为《泉州东东海湾园林景景观及室外雨雨污水管网工工程专业分包包合同》（合合同编号：DDKHT-二二期C-SGG-□□□□□）的附件执执行。一、工程质量保修修范围和内容容1.承包人在在质量保修期期内，按照有有关法律、法法规、规章的的管理约定和和双方约定，承担本工程保修责责任。2.质量保修修范围：2.1质量保修修范围包括承承包人负责施施工的所有工工程项目，包包括但不限于于《泉州东海海湾园林景观及室外雨雨污水管网工工程专业分包包合同》（合同同编号：DKKHT-二期期C-SG-□□□□□）内约约定的施工图图纸、工程量量清单所包含含的所有内容容以及施工过过程中增加的的所有内容和和范围，如出出现施工质量量缺陷或施工工质量隐患或或因承包人的的原因引起的的其他问题等等，承包人均均须履行保修修义务。2.2承包人未未按设计图纸纸施工等偷工工减料行为，无无论是否产生生质量问题，发发包人均有权要求承包人无无条件返工，承承包人承担因因此造成的一一切费用。且且发包人行使使该权利不受受保修期限的的约束。二、质量保修期双方根据《建设工工程质量管理理条例》及有有关约定，约约定本工程的的质量保修期期如下：1、保修期为二二年(其中中:苗木绿化化部分一年（即即保活养护半半年，日常养养护半年））2、质量保修期自如下约定日期起计算：2.1若自工程程竣工验收合合格之日起660个日历日日内，承包人人向发包人及及物业管理公公司移交完整的工程竣竣工资料，并并办理完书面面移交手续（即即取得《工程程资料移交证证明书》），则则保修期自工工程竣工验收收合格之日起起开始计算。2.2若自工程程竣工验收合合格之日起660个日历日日内，承包人人未向发包人人及物业管理理公司移交完整的工工程竣工资料料，则超出660个日历日日的部分由承承包人按照55000元//天的标准向向发包人支付付违约金，发发包人有权从从承包人预留留于发包人处处的质保金或或工程结算尾尾款中直接扣扣除，且保修修期自承包人人实际提交完完整的工程竣竣工资料并办办理完书面移移交手续（即即取得《工程程资料移交证证明书》）之之日起开始计计算，且质量量保修期起算算日前所产生生的所有工程程质量问题，均均按照本保修修书约定执行行。三、质量保修责任任1.工程出现以以下情形时，承承包人应当在在接到保修通通知之日起按按本保修书第第四条约定立即派人维修，并并在发包人要要求的时限内内完成维修工工作并验收合合格:按照本保修书第一一条约定的工工程保修范围围，属于本工工程保修范围围内的项目出出现的所有工程质量问问题。1.2工程移交给给发包人时单单体共用部位位及设备或室室外工程还存存在质量问题题的。1.3在保修期限限内，因承包包人原因导致致的工程质量量缺陷造成房房屋所有人、使使用人或第三方人身、财产产损害的，承承包人应承担担相应的经济济与法律责任任。如因房屋屋所有人、使使用人或第三三人向发包人人索赔而使发发包人遭受损损失，发包人人有权向承包包人追偿。1.4承包人原因因造成的工程程质量缺陷致致使发包人遭遭受房屋消费费者退房或换换房或群体闹事等损失的，承承包人应赔偿偿发包人全部部直接及间接接（含发包人人名义上的损损失）的损失失。1.5若因承包人人原因造成业业主（住户）索索赔的，承包包人同意由其其指定的工程程保修负责人作为代理人，在在接到发包人人电话通知后后配合发包人人与业主协商商解决。因解解决该索赔问问题而由该工工程保修负责责人签署的文文件、协议对对承包人具有有法律效力，承承包人同意承承担相应的法法律后果。1.6现场发生紧紧急抢修事故故，发包人要要求承包人及及时到现场进进行抢修的。若承包人出现以以下情形时，为了避免各方损失扩大化，承包人同意由发包人直接另行委托其他施施工单位进行行抢修，所发发生费用由发发包人和发包包人委托的其其他施工单位位按市场行情情进行计算、并并以计算价款款双倍的标准准从承包人预预留于发包人人处的质量保保修金或工程程结算尾款中中扣除。如质质保金余额不不足以抵扣，承承包人须在接接到发包人书书面通知后110日内偿付付发包人，否否则，每逾期期一日，承包包人应按应付付款项的5%%向发包人支支付违约金：：2.1工程移交给给发包人时单单体共用部位位及设备或室室外工程还存存在质量问题题，承包人未在要求时限内整整改完成并验验收合格的。2.2承包人指定定的工程保修修负责人的联联系电话应随随时保持畅通通，出现工程程质量问题时，承包人工程保保修负责人联联系电话无法法接通的；2.3承包人接到到发包人维修修通知（含电电话通知）时时，出现推诿诿或拒绝等情情形的；2.4承包人接到到发包人维修修通知（含电电话通知）之之日起，应224小时内到到发包人处领领取《工程维修通知知函》，逾期期未到发包人人处领取的；；2.5承包人在维维修过程中出出现不配合、维维修不及时、维维修持续时间间过长、维修修效果不理想等消极维修修行为的；2.6承包人未在在发包人要求求的时限内完完成维修或经经多次(超过过两次)维修修整改仍不能能验收合格的；2.7同一位置的的工程质量问问题经承包人人维修两次并并验收合格后后仍出现相同同问题的；2.8其他承包人人未按照本保保修书约定履履行保修义务务的；若出现质量问题题的原因难于于判定或因多多家施工单位位的原因引起起的而难于界界定比例的，则以发包人人的最终判定定为准，承包包人不得提出出异议。若判判定为承包人人原因引起的的质量问题，则则承包人根据据发包人要求求进行维修，否否则视为承包包人消极维修修，发包人有有权按照本保保修书第三条条第2点的约约定执行。若出现的质量问问题为隐蔽工工程，发包人人初步判断为为承包人责任任的，则承包包人须无条件配合发包人人进一步判定定责任人的一一切配合工作作，否则，发发包人有权直直接判定责任任人为承包人人，承包人不不得提出异议议。无论后续续发包人判定定的责任是否否属于承包人人，承包人均均不得要求发发包人另行支支付费用。非承包人原因造造成的质量缺缺陷，承包人人在履行保修修义务后，有有权就所发生生的费用向责任方追偿。因因设计方面的的原因造成的的，相关责任任由设计单位位承担；因建建筑材料、构构配件和设备备质量不合格格等原因造成成的，如属承承包人采购的的，或由发包包人采购而承承包人不按约约定进行检验验用于工程的的，相关责任任由承包人自自负；如属发发包人采购，承承包人曾提出出质量异议而而发包人未经经鉴定合格坚坚持使用的，相相关责任由发发包人承担。对涉及结构安全全的质量问题题，应该按照照《房屋建筑筑工程质量保保修办法》的的约定，立即向当地建设行行政主管部门门报告，采取取安全防范措措施，由原设设计单位或者者具有相应资资质等级的设设计单位提出出保修方案，承承包人实施。若委托第三方维维修处理的，则则该维修部位位后续的保修修责任仍由施施工单位按照照本保修书规定的约定定承担。四、保修程序1.工程竣工工前，承包人人应将工程保保修负责人的的姓名、联系系电话、联系系地址以及具具有签收相关文件的的权利等内容容向发包人出出具书面的《施施工保修授权权委托书》（格格式详见保修修书附件1），另另外授权委托托书的内容还还应包括承包包人的详细地地址、公司电电话、法人姓姓名及联系方方式、公司电电子邮箱等。如如发包人在工工程竣工后仍仍未收到该授授权委托书，致致使工程完（竣竣）工资料不不能移交的，其其责任由承包包人自行承担担，且承包人人同意指定该该工程师□□□□（联系电电话：□□□□□□□）为为保修负责人人。承包人指定的工工程保修负责责人的联系电电话应随时保保持畅通，如如保修负责人人或联系电话发生变动，承承包人应及时时以书面形式式通知发包人人，有关变更更在发包人收收到承包人的的通知之日正正式生效。当当发生质量问问题时，发包包人可按承包包人提供的联联系电话通知知承包人指定定的工程保修修负责人，该该保修负责人人应于接到电电话通知时起起，24小时时内到发包人人处领取《工工程维修通知知函》，该电电话通知以发发包人处留存存的电话记录录为准。如果承包人的工工程保修负责责人出现无法法联系或推诿诿或拒绝或逾逾期未领取《工工程维修通知函》等情情形，导致工工程保修工作作受到影响时时，发包人通通过传真或邮邮递等方式发发送《工程维维修通知函》及及保修处理文文件后，无论论承包人是否否收到或回应应均视为已经经告知承包人人，发包人即即可以按照本本保修书第三三条第2点直直接委托其他他施工单位进进行维修，承承包人对此不不得有异议。承包人必须从发发包人处领取取《工程维修修通知函》起起24小时内内（经发包人人书面批准可以适当延长）与与发包人、房房屋所有人（或或使用人）约约定现场核查查时间，并按按时到现场核核查。现场核核查后，根据据工程质量问问题的实际情情况，发包人人有权要求承承包人编制维维修方案（应应包含维修的的技术方案、时时间计划等内内容），若该该方案经发包包人确认不符符合要求的，则则施工单位须须及时按照发发包人的要求求重新提供方方案，直至经经发包人审核核确认后，承承包人方可开开始维修，并并在发包人要要求时限内完完成维修。承包人领取《工工程维修通知知函》后应妥妥善保管，并并在完成保修修后及时向发发包人书面提出维修整改改验收申请，发发包人组织房房屋所有人（或或使用人）参参加验收，验验收合格后均均在《工程质质量整改意见见表》上签字字确认，作为为已履行保修修义务的依据据立即交回发发包人。否则则，视为承包包人未履行保保修义务，发发包人有权按按照返修内容容估算返修费费用，并按本本条第3款约约定从承包人人预留的质量量保修金中扣扣付；如承包包人履行了保保修义务而房房屋所有人（或或使用人）无无正当理由不不在《工程质质量整改意见见表》上签名名确认，承包包人应及时通通知发包人，经经发包人签章章确认后，也也可认定为承承包人已履行行了保修义务务。经发包人组织验验收合格，质质量保修问题题方视为处理理妥当。若承包人未按上上述约定履行行保修义务，则则承包人同意意由发包人直直接另行委托托其他施工单位维修，所所发生的维修修费用由发包包人和发包人人另行委托的的施工单位按按市场行情价价进行计算，并并以计算价款款双倍的标准准从承包人预预留于发包人人处的质量保保修金或工程程结算尾款中中抵扣；如质质保金余额不不足以抵扣，承承包人须在接接到发包人书书面通知后110日内偿付付发包人，否否则，每逾期期一日，承包包人应按应付付款项的5%%向发包人支支付违约金。五、质量保修金的的支付与扣除除保修费用由承包人人承担，但根根据本质量保保修书约定由由第三方或者者发包人承担担的除外。本工程承包合同约约定承包人向向发包人预留留本工程结算算总价的5%%作为工程质质量保修金，质量保修金金预留期间不不计息。工程程质量保修期期满后，保修修金退还比例例按如下约定定执行；1.1自工程质量量保修期起算算之日起，11年绿化保修修期满后，发发包人向承包包人酌情返还还质保金的30%，剩剩余70%待待2年保修期期满后，再酌酌情返还。（每每次保修期满满后，承包人人均需根据本本保修书约定定办理保修金金退还手续，且且该维修期间间维修处产生生的费用及违违约金按照本本保修书约定定进行相应扣扣除）。自本保修书约定的的保修期限满满之日起7日日内，承包人人到发包人处处办理保修金金返还手续（含退还保保修金申请书书及相关附件件资料等）。若若承包人未及及时向发包人人提出保修金金退还申请的的，则工程质质量保修期截截止日顺延至至承包人提出出申请之日且且经核查后无无其他工程质质量问题之日日，期间所产产生的维修事事宜及相关责责任仍由承包包人承担，且且保修金在逾逾期返还期间间不计利息。发包人在保修期限限满且收到退退还保修金申申请书及相关关资料后，会会同物业公司司或使用单位到现场进进行全面核查查，如发现有有质量问题的的，则承包人人必须根据发发包人及物业业公司或使用用单位在申请请书上签署的的整改意见进进行整改，待待全部整改完完成并验收合合格后，承包包人重新提出出保修金退还还申请书，发发包人才将保保修金酌情返返还，否则发发包人有权扣扣留不予支付付且不承担相相关违约责任任。发包人在返还保修修金前，需根根据承包人在在保修期间的的配合情况、出出现工程质量量问题的情况（质量量问题的大小小、多少等）、维维修效果等情情况，对已维维修完成且验验收合格部位位的保修期是是否重新起算算以及再次预预留保修金金金额的比例进进行初步评估估，且发包人人有权直接根根据评估结果果执行（维修修部位的保修修期及再次预预留的保修金金按本保修书书约定条款执执行），承包包人对此不得得有异议。承包人未能按照本本保修书约定定执行的，则则发包人有权权根据实际情情况要求承包包人每次按照预留保修修金总额5%%的标准支付付违约金，违违约金无需承承包人书面确确认，发包人人有权从其预预留的保修金金中直接扣除除，本条款可可与保修书中中其他违约条条款的约定同同时适用，即即承包人的同同一违约行为为发包人可同同时根据本条条款与保修书书其他条款的的约定，要求求承包人承担担相应的违约约责任。发包人在返还保修修金时，有权权将在保修期期间承包人应应该支付的违违约金以及应应由承包人承担但已由由发包人垫付付的款项，均均从中直接予予以抵扣（其其中：垫付款款项按照垫付付金额双倍的的标准进行抵抵扣），且无无需承包人书书面同意，如如保修金余额额不足以抵扣扣，承包人须须在接到发包包人书面通知知后10日内内偿付发包人人，否则，每每逾期一日，承承包人应按应应付款项的55%向发包人人支付违约金金。六、其他1.发包人委委托泉州的物业服服务公司根据据本质量保修修书及发包人与承包人签订的的《施工合同同》约定代为为负责处理工工程质量保修修的相关事宜宜。物业服务务公司有权以以自己的名义义行使该《施施工合同》及及本质量保修修书约定的发发包人权利，物物业服务公司司以自己的名名义向承包人人发出的通知知、寄出的函函件均视为发发包人发出、寄寄出。承包人人同意配合并并服从物业服服务公司关于于工程质量保保修的管理。同同时，发包人人仍有权处理理工程质量保保修的相关事事宜，发包人人其他相关部部门有权负责责协调保修具具体事宜。承包人对本本条款的约定定无异议。本工程质量保修修书，由施工工合同发包人人、承包人双双方共同签署署，作为施工工合同附件，其有效期限限至保修期满满。发包人制定的《工工程质量保修修管理办法》为为本质量保修修书的组成部部分，承包人人在承接本工程前即即已清楚该管管理办法，承承包人同意严严格遵守，否否则，视为承承包人违约。本保修书经承、发发包双方签订订后生效，未未尽事宜由双双方另行签订订补充条款进进行约定。本保修合同同如与《泉州州东海湾园林林景观及室外外雨污水管网网工程专业分分包合同》（合合同编号：DDKHT-二二期C-SG-□□□□□）中保修条款款有不一致之之处，概以本本保修合同约约定的条款为为准。任何一一方不得擅自自变更或解除除本保修书。发包人（公公章）：承包人（公公章）：法定代表人（签字字）：法定代表表人（签字）：：地址：泉州市丰泽泽区东海大街街东海湾·地地址：太古广场二期6号号楼A栋6--8层联系电话：05995-2299022888联联系电话：传真号码：05995-2299066888传真号码码：邮政编码：3622000邮政编码码：保修书签订时间：：□□□□年□□月□□日保修书附件1：保修授权委托书（格式）致：泉州公司我司承建贵司工程程项目，现授授权本公司（姓名）（身份证号码：；联系电话：）代表我司全权负责处理工程项目的保修事宜。（姓名）在处理与工程项目质量保修有关一切事宜（包括但不限于签署的一切文件及文字材料、签收贵司送达的《工程维修通知函》等文书、因工程保修所作出的承诺、同意因工程质量原因引起的各种索赔），视为我司行为，我司均予以承认。我司承承诺，若本委委托书内容发发生变动，我我司将在七天天内以书面形形式通知贵司司，否则所产产生一切责任任后果将由我我司自行承担担。代理人无转委托权权。附：代理人身份证证复印件（盖盖公章）代理人身份证复印印件粘贴处代理人（签名）：：法定代表表人（签名盖盖公章）：身份证号：：公公司电话：联系电话：：公公司地址：年月日公司电子子邮箱：年月日合同组成附件2施工单位提供工程程竣工结算资资料登记表工程项目名称：序号资料名称有/无页数备注1工程竣工图须提供电子版2工程招标文件（含含招标工程量量清单、答疑疑纪要及有关关通知）须提供投标清单电电子版3投标文件（含投标标报价）及中中标通知书4中标单位资质证明明、劳保等级级证明5施工合同、补充协协议及相应附附件预算书6经监理、业主批准准施工组织设设计、特殊施施工方案施工组织设计须提提供电子版7工程地质勘察资料料8与工程采用的特殊殊工艺或材料料相配套的图图集9图纸会审纪要、设设计变更、甲甲方修改通知知10与工程造价有关的的会议纪要、现现场签证单11甲供材料及设备明明细表、材料料签价凭证12隐蔽工程记录、特特殊安装工程程验收记录13工程验收及质量评评定记录或证证明14工程形象进度审定定报表或工期期执行记录15工程预（结）算书书（加盖编制制及送审施工工单位公章；；含预（结）算算单价换算表表及单价分析析表、主要材材料分析表）须提供电子版16编制结算时的工程程量计算稿须提供电子版17施工单位结算报价价承诺函18工程结算项目完成成界面确认单单19甲方或监理对结算算的审核意见见及资料20尚应提供的其他资资料：说明：1、竣工结结算资料送达达泉州公司司成本管理部部应一式两份份。2、上述资料视各各工程具体情情况提供；涉涉及电子版资资料应完整刻刻录于一张光光盘附送。提供资料方经办人人：收件人：□□□□年□□月月□□日合同组成附件3施工单位施工图确确认书参考编号：项目编号：贝尔高林国际((香港)有限限公司:根据年月日建设设单位呈交的贵司就就项目工程（以以下简称“项项目工程”）园林景观工工程之硬景施施工图和软景景施工图以及及相关附属数数据(以下简简称“园景施施工图纸”))，我司已经经收悉并审阅阅。作为园园景工程的施施工单位，我我司就园景施施工图纸的建建议为（）园景施工图纸安全全、可行，我我司按园景施施工图纸施工工以后，能达达到预期效果果；或园景施工图纸安全全、基本可行行，我司按园园景施工图纸纸施工以后，基基本能达到预预期效果，但但需要改进的的地方包括：：[]或或园景施工图纸与项项目工程总体体设计方案存存在安全遗患患，不具备可可行性，具体体需要改进的的地方及原因因如下：[]。谨祝商祺！公司名称：公司代表签署/盖盖章：日期：：招标文件附件2———工程质量量、安全、文文明施工管理理规定、诚实实信用守法承承诺书泉州东海湾工程质量、安全、文文明施工管理理规定泉州东海湾项目系系泉州公司司开发的项目目，为确保工工程建设顺利利进行，特制制订本约定，各各施工单位应应严格、认真真贯彻执行。一、总体要求：现场围墙由现场统统一设置；生活区统一规划、工工人宿舍全部部采用活动房房二层设置，厕厕所、沐浴房房，活动室，厨厨房单层设置置；厨房一律律采用液化气气；禁止使用用煤炭和劈材材。生活垃圾的处理集集中统一管理理，各标段应应与环保部门门签定租用封封闭式垃圾桶桶和垃圾定期期外运的协议议；建筑垃圾应定时清清理，及时外外运；不能堆堆放在现场；；在车辆进出口统一一设置洗车台台；现场的雨水和生活活污水排放管管道统一布置置，各单位要要根据规划地地块，做好与与现场的排水水系统的对接接；并做好本本标段范围内内的管道维护护工作。现场的主要施工运运输干道统一一设置，采用用硬化地坪，各各标段内的运运输次干道由由施工单位规规划施工硬化化地坪；并做做好本标段范范围内的道路路维护和清理理工作。各标段施工单位的的门牌及二图图五牌，规格格应统一尺寸寸，并应做成成广告灯箱式式（能亮灯），做做好全标段规规格统一，内内容形式有变变化；施工单位现场办公公室设在各标标段内，采用用活动房，并并应设置开水水房及洗手池池；楼层内应设置移动动厕所和吸烟烟室。二、生活区：生活区应规划合理理，排水通畅畅，宿舍干净净整齐、室外外整洁无垃圾圾、环境美观观大方。生活区应配置如下下设施：工人人宿舍、活动动室，厕所、沐沐浴房，开水水房，洗衣房房，厨房，晾晾衣架，宣传传和通告栏等等。工人宿舍：采用活活动板房，一一律盖二层，每每间房屋设五五孔插座2个个，摇头壁扇扇2个，电线线一律采用PPVC管明装装穿线，并应应有防止乱拉拉乱接电线安安全用电的管管理制度，照照明灯二盏，还还应符合（JJGJ1466—20133）：(1)宿舍内应应保证有必要要的生活空间间，室内净高高不得小于22.4m，通通道宽度不得得小于0.99m，每间宿宿舍居住人员员不得超过116人。(2)施工现场场宿舍必须设设置可开启式式窗户，宿舍舍内的床铺不不得超过2层层，严禁使用用通铺。(3)宿舍内应应设置生活用用品专柜，有有条件的宿舍舍宜设置生活活用品储藏室室。(4)宿舍内应应设置垃圾桶桶，宿舍外宜宜设置鞋柜或或鞋架，生活活区内应提供供为作业人员员晾晒衣物的的场地。厨房：要求办理卫卫生许可证，食食堂工作人员员要有有效的的健康证明，配配备工作服，食食堂内的配置置要求应符合合《建筑施工工现场环境与与卫生标准》（JJGJ1466—20133）：(1)食堂应远远离厕所、垃垃圾站、有毒毒有害场所等等污染源的地地方。(2)食堂应设设置独立的制制作间，储藏藏间，门扇下下方应设不低低于0.2mm的防鼠挡板板。制作间灶台及其周周边应贴瓷砖砖，所贴瓷砖砖高度不宜小小于1.5mm，地面应做做硬化和防滑滑处理。粮食存放台距墙和和地面应大于于0.2m。(3)食堂应配配备必要的排排风设施和冷冷藏设施。(4)食堂的燃燃气罐应单独独设置存放间间，存放间应应通风良好并并严禁存放其其他物品。(5)食堂制作作间的炊具宜宜存放在封闭闭的橱柜内，刀刀、盆、案板板等炊具应生生熟分开。食食品应有遮盖盖，遮盖物品品应有正反面面标识。各种种佐料和副食食应存放在密密闭器皿内，并并应有标识。(6)食堂外应应设置密闭式式泔水桶，并并及时清运。厕所：各施工单位位要在生活区区做水冲式厕厕所，并设置置三级沉淀的的化粪池，做做好化粪池的的防爆和防毒毒处理，厕厕所施工应有有防渗措施，厕厕所的设置还还应符合《建建筑施工现场场环境与卫生生标准》：(1)施工现场场应设置水冲冲式或移动式式厕所，厕所所地面应硬化化，门窗应齐齐全。蹲位之之间宜设隔板板，隔板高度度不宜低于00.9m。(2)厕所大小小应根据作业业人员的数量量设置。高层层建筑施工超超过8层以后后，每隔四层层宜设置临时时厕所。厕所所应设专人负负责清扫、消消毒、化粪池池应及时清掏掏。沐浴房，盥洗设设施，开水房房及活动室，应应符合（JGGJ146~~2013）:(1)淋浴间内内应设置满足足需要的淋浴浴喷头，可设设置储衣柜或或挂衣架。(2)盥洗设施施应设置满足足作业人员使使用的盥洗池池，并使用节节水龙头。(3)生活区应应设置开水炉炉、电热水器器或饮用水保保温桶；施工工区配备流动动保温水桶。(4)文体活动动室应配备电电视机、书报报、杂志等文文体活动设施施、用品。卫生与防疫：根据据泉州地区季季节的特点，在在生活区内定定期做好除“四四害”工作，生生活区的卫生生保洁工作应应有专人负责责，各宿舍应应张贴宿舍卫卫生责任状，生生活用电责任任状和治安，治治安保卫责任任状，工人安安全生产责任任状、班组长长安全生产责责任状，计划划生育责任状状，其他还应应符合（JGGJ146——2013）：(1)办公区和和生活区应采采取灭鼠、蚊蚊、蝇、蟑螂螂等措施，并并应定期投放放和喷洒药物物。(2)食堂必须须有卫生许可可证，炊事人人员必须持身身体健康证上上岗。(3)炊事人员员上岗应穿戴戴洁净的工作作服、工作帽帽和口罩，并并应保持个人人卫生。不得得穿工作服出出食堂，非炊炊事人员不得得随意进入制制作间。(4)食堂的炊炊具、餐具和和公共饮水器器具必须清洗洗消毒。(5)施工现场场应加强食品品、原料的进进货管理，食食堂严禁出售售变质食品。(6)施工现场场作业人员发发生法定传染染病、食物中中毒或急性职职业中毒时，必必须在2小时时内向施工现现场所在地建建设行政主管管部门和有关关部门报告，并并应积极配合合调查处理。(7)现场施工工人员患有法法定传染病时时，应及时进进行隔离，并并由卫生防御御部门进行处处置。三、办公区：1、办公区统一设设置在各施工工标段内，采采用活动板房房，规模由各各施工单位根根据自身情况况建设，但应应配置如下设设施，办公室室、会议室、开开水房、洗手手池和医疗急急救物品及宣宣传栏。其他他尚应符合（JJGJ1466—20133）：(1)办公区和和生活区应设设密闭式垃圾圾容器。(2)办公室内内布局应合理理，文件资料料宜归类存放放，并应保持持室内清洁卫卫生。(3)施工现场场应配备常用用药及绷带、止止血带、颈托托、担架等急急救器材。(4)办公室内内应张贴安全全生产责任制制，文明施工工领导小组，安安全施工领导导小组，质量量领导小组，安安全救护小组组，义务消防防队及治安保保卫领导小组组，计划生育育领导小组及及安全值日等等标牌；(5)办公室内内应配备必要要的办公桌，资资料柜，电脑脑、打印机等等，并做好规规格整齐、布布置合理。四、施工现场：堆有合应并态止施工现场应设置有有效地排水系系统，施工废废水不得任意意或自由排放放，主要运输输道路应做好好硬化处理。必必须随时保持持施工现场及及围墙周边环环境的清洁与与畅通；施工现场的出入口口应标有企业业名称或企业业标志，出入入口明显应设设置“一图五五牌”；施工现场的安全标标志应统一规规划和设置，做做到布置合理理，施工安全全标志的总平平图应设置在在各标段施工工现场的出入入口。施工现场应设置移移动厕所和吸吸烟室（每标标段在施工现现场配置不少少于5个蹲位位的环保移动动厕所），楼楼层还应设置置小便桶（至至少每3层设设1个），各各楼层的人员员出入口应张张贴各楼层总总平面图，标标识移动厕所所位置、当前前位置、方位位、吸烟位置置、安全通道道、消防设施施位置、分配配电箱位置，施施工用水管道道和开关位置置等。建筑垃圾应设立规规整定置的存存放处，并定定期清理外运运，严禁随处处乱堆放；施工现场动火应有有动火证制度度。现场施工随时用电电应采用TNN—S系统，五芯电缆。三三级配电，二二级防护，并并应符合“一一机一闸一漏漏”的保护约约定，使用标标准电箱。环境保护尚应符合合（JGJ1146—20013）：3..1条防治大大气污染，33.2条防治治水土污染，33.3条防止止施工噪声的的约定。机械设备防护设施施配置到位，在在临近位置应应挂设安全操操作规程牌。现场仓库要做好消消防工作，施施工现场应有有消防制度，配配备充足的消消防器材，成成立消防领导导小组及义务务消防队，消消防应急预案案，应加强对对易燃、易爆爆、有毒物品品的管理工作作，必要时应应组织消防应应急演练。五、质量、安全、文文明施工法规规要求：工程质量除应符合合《建筑施工工质量验收统统一标准》（GGB503000-20113）等国家家现行系列标标准外，还应应符合福建省省和泉州市的的有关现行约约定；施工安全补补充文明施工除应符合合《建筑施工工现场环境与与卫生标准》（JJGJ1466—20133）等国家标标准，还应符符合福建省和和泉州市的有有关现行约定定。六、考评与奖罚：：为了切实做好泉州州工程质量、安安全、文明施施工工作，建建设单位委托托监理机构依依据本约定对对施工单位进进行监督与检检查，发现问问题除按监理理程序督促整整改外，可签签发违约金扣扣款通知书。施施工单位违约约行为及违约约金扣款标准准详见附表。七、其他：1、当本管理约约定中出现某某些低于国家家或泉州地方方有关建筑行行业施工管理理约定的相关关标准时，则则执行国家或或泉州地方有有关建筑行业业施工管理的的约定。2、建设单位有有权根据工程程实施情况，对对本约定进行行补充和调整整。管理规定制定人：：泉州公司司诚实信用守法承诺诺书泉州公司（发包包人）：本单位现承包贵公公司泉州东东海湾园林景观及室室外雨污水管管网工程项目建建设，本单位位及单位的工工作人员都将将坚持诚实信信用守法原则则，严格按照照有关法律法法规和程序开开展业务工作作，严格执行行工程建设的的有关方针、政政策、强制性性标准和规范范，并在此郑郑重承诺：决不索取或者收受受与上述工程程项目有关联联的材料设备备供应商等任任何一家单位位及其工作人人员的财物或或者各种名义义的回扣、手手续费；决不给予与上述工工程项目有关关联的建设、勘勘察、设计、施施工、监理、材材料设备供应应商等任何一一家单位及其其工作人员财财物或者各种种名义的回扣扣、手续费。若本单位或本单位位工作人员违违背上述承诺诺，致使贵公公司工作人员员受到处分，自自处分确定之之日起三日内内，本单位自自愿向贵公司司支付不少于于人民币500万元的违约约金；致使贵贵公司工作人人员受到司法法机关刑事追追究（判处拘拘役或有期徒徒刑以上刑罚罚处罚），自自判决生效之之日起三日内内，本单位自自愿向贵公司司支付不少于于人民币1000万元的违违约金；致使使与上述工程程项目有关联联的勘察、设设计、施工、监监理、材料设设备供应商等等单位工作人人员受到司法法机关刑事追追究（判处拘拘役或有期徒徒刑以上刑罚罚处罚），自自判决生效之之日起三日内内，本单位自自愿向贵公司司支付不少于于人民币500万元的违约约金。上述违违约金如果低低于合同专用用条款的约定定，则按照专专用条款约定定的额度支付付。特此承诺，自愿约约定责任无期期限。承包人（法人单位位盖章）：所在地：法定代表人（签字字）：身份证号码：联系电话：签订日期：□□□□□年□□月□□日招标文件附件3———总包管理理及配合协议议、施工承诺诺书、违约扣扣款通知单□□□□□□□□□工程总包管理及配合协协议（格式）总承包人（全称）：□□□□□□□□专业分包人（全称称）：□□□□□□□□□发包人（全称）：：□□□□□□□□□依据《中华人民共共和国合同法法》、《中华华人民共和国国建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》、建筑安装工程总承包管理的相关约定以及其它相关的法律、行政法规、地方法规等约定，根据总承包人与发包人签订的《建设工程施工合同》（含补充协议，简称总包合同），遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的实际情况，总承包人与专业分包人就本工程项目总承包管理范围的分包工程的总包管理及配合事项协商一致，订立本合同。工程概况工程名称：□□□□□□□□□□□工程工程地点：泉州东东海滨城东海海大街总包管理及配合范范围：工程（内内容依据发包包人单独发包包的（分包工工程名称）工工程施工合同同）开竣工日期及合同同工期开工日期：按（专专业分包工程程名称）工程程施工合同。竣工日期：按（专专业分包工程程名称）工程程施工合同。合同工期：按（专专业分包工程程名称）工程程施工合同的的合同工期。工程质量等级：与与总包工程目目标一致（发发包人另有要要求除外）。总包管理费用和配配合费用的计计取及支付：：总包管理费率及配配合费率取定定按照总包施施工合同约定定，具体如下下：1、总包配合费：：总包配合费费指由总承包包人提供现有有脚手架（总总承包人提供供现有脚手架架，若现有的的脚手架不能能满足专业分分包人实际使使用或总承包包人计划拆除除，则重新搭搭设的脚手架架由专业分包包人自行承担担）、垂直运运输、水电等等产生的费用用，最终计取取基数为该工工程竣工结算算造价；承包包人应在每次次进度款拨付付后七日内向向总承包人交交纳（计取基基数为当期进进度款），发发包人必要时时可在当期工工程进度款拨拨付中扣除给给总承包人；；该专业分包包工程合同造造价：人民币币□□□□□元（大大写：□□□□□）；；配合费费率率2%。2、总包管理费：：对总承包人人收取配合费费的项目，由由发包人再支支付总承包人人1%的总包包管理费，总总包管理费取取费基数为该该分部工程竣竣工结算造价价。总包管理理费由发包人人于工程竣工工结算时向总总承包人统一一结算支付。发包人、总承包人人、专业分包包人的权利义义务1、发包人责权：：负责协调发包人、总总承包人、专专业分包人三三方关系，协协调处理在总总包管理和配配合过程中出出现的相关事事宜。若专业分包人有违违约责任，总总承包人有权权提请发包人人依据本协议议第六条的违违约责任条款款从专业分包包人工程款中中代扣应计的的违约金及赔赔偿的损失额额并支付给总总承包人。若总承包人有违约约责任，专业业分包人有权权提请发包人人依据本协议议第六条的违违约责任条款款从总承包人人工程款中代代扣应计的违违约金及赔偿偿的损失额并并支付给专业业分包人。总承包人每月依水水、电部门的的计价标准及及损耗缴纳水水、电费，若若逾期不交发发包人有权从从总承包人当当月进度款中中扣除相关费费用。2、总承包人责权权：专业分包人必须服服从总承包人人的管理，同同时执行发包包人与总承包包人签订的管管理条款。总承包人遵循与发发包人签订的的《泉州建设工程程施工合同》中中有关总包管管理及配合的的约定，在总总包合同（含含补充协议）范范围内履行总总包管理及配配合的责权和和义务。总承包人有权提请请发包人按其其在总包管理理过程中出具具的对专业分分包相关违约约扣款通知书书（经监理单单位确认的）对对专业分包人人执行扣款并并支付给总承承包人。总承包人应履行与与发包人签订订的《泉州建设工程程施工合同》中中有关质量、工工期、安全生生产、文明施施工的约定，负负责总体进度度协调，配合合施工质量的的检查和验收收，配合安全全施工和文明明施工的约定定，负责总体体进度协调，配配合施工质量量的检查和验验收，配合安安全施工和文文明施工的检检查落实、配配合内业资料料的收集和归归档等。总承包人应提供施施工程序及时时间表给发包包人及监理工工程师，并服服从工程的整整体进度，尤尤其是影响各各分包工程的的有关项目，总总承包人对专专业分包人施施工程序矛盾盾的地方应服服从发包人及及监理工程师师做出的协调调。总承包人负责发包包人另行单独独发包工程在在施工过程的的协调及配合合工作，并承承担费用，总总承包人应提提供以下设施施供专业分包包人使用，否否则，视同总总承包人违约约，对由此引引起专业分包包人施工项目目的工程延误误，由总承包包人按30000元/日的的标准向发包包人支付违约约金，违约金金在当期进度度款中扣除：：总承包人负责提供供场内现有的的垂直运输、脚脚手架（总承包人提提供现有脚手手架，若现有有的脚手架不不能满足专业业分包人实际际使用或总承承包人计划拆拆除，则重新新搭设的脚手手架由专业分分包人自行承承担）或施工工吊篮等设施施供专业分包包人使用；总承包人负责协调调并确保场内内道路运输的的通畅，以利利分包工程的的正常进行；；总承包人负责提供供建筑物每层层楼至少二个个标高控制点点，由总承包包人负责与专专业分包人交交接；总承包人负责提供供建筑物外架架等设施直至至二装等分包包工程完成相相应部位的施施工并通过验验收，若因专专业分包人工工期延误导致致总承包人提提供相应设施施的费用增加加，由相应专专业分包人与与总承包人协协商和支付相相应的费用；；在总包合同工期内内，向专业分分包人提供施施工作业面、材材料及设备的的堆放场地、工工具房和临时时生活用房的的场地、临时时施工用水用用电的接入点点等。各专业分包人的用用水、用电从从总承包人处处接引，总承承包人负责施施工用水、用用电设施的总总协调管理，确确保安全文明明使用，施工工用水、电费费已包括在配配合费及总包包管理费中，不不得向专业分分包人另行收收取。在总包合同工期内内，提供施工工安装条件，为为专业分包人人提供准确的的标高、轴线线、定位的基基准点、轴线线。负责整个施工场地地的管理工作作，协调专业业分包人与其其它专业施工工工序间的交交叉配合。确确保专业分包包人按照经批批准施工组织织设计进行施施工，协调总总体进度计划划。总承包人人对专业分包包人进场作业业人员有进行行综合治理的的权利，对违违反各项规章章制度、不服服从管理、违违反操作规程程的作业人员员，总承包人人有权对其进进行制止和处处罚，专业分分包人承担由由此造成的一一切责任。总承包人的施工电电梯需提供给给各专业分包包人使用，并并安排持证人人员负责管理理、操作。在在总包合同工工期内，总承承包人需充分分考虑各专业业分包人的施施工进度需要要，在各专业业分包人楼内内项目尚未完完成、仍需使使用施工电梯梯时，原则上上施工电梯不不得拆卸；施施工电梯必须须拆除时，应应提前1个月月通知各专业业分包人，并并提供合适的的垂直运输作作业面以满足足各专业分包包人后续施工工要求；特殊殊情况另行协协商处理。无无法采用施工工电梯运送的的材料、设备备在吊装时，总总承包人需有有安全员负责责在场监督，杜杜绝安全隐患患。楼内新安装的电梯梯不作为施工工使用。总承包人应尤其注注重用电安全全的统一管理理，各专业分分包人需将用用电设备、负负荷报总承包包人，总承包包人需保证各各阶段的配电电箱、疏散楼楼梯、公共施施工区域等的的施工照明满满足照明要求求；确保各楼楼层施工设备备用电配电箱箱最大距离不不超过30米米；总承包人人提供电源至至现场二级箱箱，二级箱后后的线缆及末末级箱由专业业分包人自行行负责。要求求专业分包人人使用的临时时施工电线电电缆和配电箱箱必须符合国国家相关规范范，配电箱喷喷涂颜色符合合总包的统一一管理；确保保楼层内的临临时施工给水水点满足各专专业施工用水水的需要。总承包人应在施工工现场设置统统一的洗车台台，供所有专专业分包人使使用，并负责责日常清理等等管理。在建建工程楼内的的卫生间不得得使用，总承承包人必须采采取管理措施施。一旦发现现工人随意排排污造成卫生生污染的，无无论该人员是是属总承包人人还是专业分分包人管理的的，总承包人人均承担连带带责任。总承包人负责与内内装修专业分分包人核对现现场的楼地面面、吊顶装修修面标高、墙墙体装修面放放样（均需经经发包人、监监理单位复核核后），并向向各专业分包包人在现场做做详细交底，并并对标高、定定位的准确性性负总包管理理责任和协调调责任。在主体结构（楼板板、墙体）施施工前，总承承包人负责自自行协调各专专业分包人，落落实各类管道道、风管、设设备需开孔、开开槽或预留洞洞口的位置、数数量、尺寸、定定位。主体结结构施工期间间，发包人确确定专业分包包单位后，专专业分包人负负责上述各类类管道、风管管、设备的墙墙体、楼板的的开孔、开槽槽及洞口预留留；开孔、开开槽及洞口预预留后，由专专业分包人可可自行施工或或委托总承包包人负责进行行一次补槽及及空洞修补、防防水隔热处理理等，并不得得影响内装修修专业分包人人的内装修施施工，专业承承包人投标时时已在各分部部分项工程中中包含上述费费用，发包人人不再另行支支付。专业分分包人委托总总承包人负责责进行补槽及及孔洞修补、防防水隔热处理理等产生的费费用，由专业业分包人向总总承包人支付付。若产生由由于总承包人人或专业分包包人原因造成成的二次或二二次以上补槽槽、孔洞修补补，由造成方方给予补偿。总承包人应按发包包人的要求及及现场具备的的施工条件，配配合发包人另另行委托的专专业分包人进进行各种调试试，若现场施施工条件已具具备专业分包包人的调试工工作时，总承承包人不配合合或不执行发发包人及监理理工程师的有有关配合工作作的指令，视视同总承包人人违约，发包包人有权要求求总承包人承承担50000元／次的违违约金直至解解除合同，并并承担违约责责任。专业分包人职责：：专业分包人应切实实履行《（专业分分包工程名称称）工程施工工合同》中有有关质量、工工期、安全生生产、文明施施工的约定，对对其承包范围围内的工程的的质量、进度度负责，对其其安全文明施工、现场管理及及工程内业档档案资料负责责。各专业承包人应接接受并服从总总承包人对工工程施工现场场综合协调及及工程进度计计划与协调的的统一管理。按按总体进度计计划要求，配配合主体工程程施工，配合合施工质量的的检查和验收收、安全施工工和文明施工工的检查落实实、内业资料料的收集和归归档等。专业分包人应提供供程序及时间间表给总承包包人，并服从从工程的整体体进度安排，专专业分包人与与其它专业工工程施工程序序矛盾时应服服从总承包人人的协调；若若因专业分包包人工作不到到位而影响总总承包人的施施工进度的，专专业分包人应应承担相应责责任。应按要求及时提供供相关计划、报报表：①合同签订后五五天内，专业业分包人须向向总承包人、监监理人及发包包人提供施工工进度计划一一式六份；②每月25日向向总承包人、监监理人及发包包人报送当月月（上月255日至本月224日）完成成工作量月报报表及下月施施工进度计划划表（含资金金使用计划表表）各一式六六份，并同时时提供电子文文本；③每周二下午115:00时时前向总承包包人、监理人人及发包人报报送施工周报报一式六份。承担安全、文明施施工的责任和和要求：专业业分包人必须须遵守质量、安安全、文明施施工的有关约约定，保证施施工现场的安安全文明施工工；并配合相相关部门的检检查监督工作作。在工程实实施过程中，专专业分包人应应服从总承包包人的管理，对对其承包范围围内的所有现现场操作的安安全负全部责责任，且应对对其所属人员员进行安全管管理并对其安安全生产负责责。特别是在在台风天气，必必须采取有效效的安全措施施，应保持施施工现场和施施工过程井然然有序，避免免发生人身事事故。为了保保护工程或为为了公众及其其他人员的安安全及方便，在在必要的时间间和地点，或或在监理工程程师和有关主主管单位提出出要求时，专专业分包人应应以自己的费费用提供并维维修所有的照照明、护栏、围围墙、警告标标志及守卫设设施。采取一一切合理措施施，保护工地地及工地周围围的环境，避避免污染、噪噪音、排放或或由于其施工工方法的不当当造成的对公公共人员和财财产等的危害害或干扰。专专业分包人应应对本班组施施工人员进行行经常性安全全培训，教育育本班组职工工遵章守纪，严严格执行各项项安全技术操操作规程、规规范和规章制制度，杜绝违违章行为发生生，对本班组组施工人员和和作业面所发发生的安全事事故，承担一一切损失和责责任。专业分分包人若在工工程施工中发发生高空坠落落、火灾及其其他安全事故故，或有关监监督部门检查查因专业分包包人原因造成成本工程的安安全文明施工工未达标，发发包人和总承承包人有权按按相关质量安安全文明施工工管理约定对对专业分包人人进行考核和和扣罚，并由由专业分包人人承担一切相相关责任。总总承包人就专专业分包人违违规事项开具具扣罚通知单单，经监理单单位确认后即即生效，无需需经发包人及及专业分包人人确认，有提提请发包人依依据扣罚通知知单从专业分分包人保证金金或工程款中中扣除并支付付给总承包人人。相关约定具体如下下：根据承包范围，配配备足够的专专业安全管理理人员，明确确责任，随时时检查安全生生产情况并做做好各项记录录。负责本单单位施工生产产中的安全管管理工作，配配合总承包人人做好各项内内业资料。发发现问题及时时整改或向总总承包方汇报报落实，确保保施工顺利进进行。禁止招用童工和不不明身份、年年老体弱、不不服从管理的的人员进场。所所有入场施工工人员，必须须参加入场三三级安全教育育培训，需经经考核合格后后，方可入场场作业，一旦旦发现未经教教育就私自安安排上班，按按50元/人人次标准扣除除违约金。严严禁打架、斗斗殴，承包人人按每发生一一次500--1000元元/次标准向向发包人支付付违约金，造造成严重后果果的移交执法法机关依法追追究刑事责任任。现场作业人员必须须严格执行操操作规程和规规章制度，按按约定正确佩佩戴好个人劳劳动保护和安安全防护用品品；施工现场场严禁吸烟和和酒后上班，一一旦发现违反反者，按500元/人次标标准支付违约约金，喝酒人人员必须离开开施工现场。严严禁无证人员员从事特种作作业，违者处处按100元元/人次标准准支付违约金金并必须离开开现场。施工工现场焊、割割作业必须出出具动火证审审批手续，随随带灭火器和和接渣斗备用用并派专人监监护，如未带带以上工具处处按50元//人次标准支支付违约金。每每天上、下午午下班时必须须检查操作四四周有无异常常现象，特别别是下班后。专专业分包人必必须编排值班班表报总承包包人（包括电电话号码），做做到班中检查查班后巡查。严严格按操作规规程实施，如如发生明火或或冒烟等现象象，按20000-50000元/次标标准支付违约约金。酿成火火灾事故除承承担赔偿损失失外，还应承承担相关的法法律责任。对施工现场的安全全防护设施、消消防设施、临临电设施等要要加以爱护，严严禁私自拆除除、挪用和损损坏，严禁私私拉私接电源源线，一旦发发现，按1000-5000元/次标准准向发包人支支付违约金。严格按约定使用验验收合格后的的脚手架及安安全防护设施施，严禁私自自拆除和改造造脚手架的搭搭设。一旦发发现，除强令令停止作业外外并按1000-10000元/次标准准支付违约金金。造成的一一切后果由专专业分包人承承担。高空作业、特殊部部位作业严格格执行有关约约定并做好各各项安全防护护，严禁高空空坠物，（角角钢、附件、钢钢管、木枋、钢钢筋等）一旦旦发现处按5500-50000元/处处标准支付违违约金。造成成严重后果的的应承担一切切损失和责任任（包括第三三者损失）。需专业分包人办理理的有关施工工场地交通、环环卫和施工噪噪音管理等手手续：按福建建省及泉州市市有关安全生生产、文明施施工和城市管管理的相关约约定执行，并并办理相关手手续，费用（含含建筑垃圾处处理清运费、渣渣土受纳费、环环保噪音费、排污费、人人行道和绿化化带的临时占占用费等）由由专业分包人人自行承担，若若由此导致的的罚款由专业业分包人承担担。由总承包包人统一缴交交的与专业分分包人有关的的相关费用应应酌情分摊。已完工程成品保护护及费用承担担：工程竣工工验收未交给给发包人之前前，专业分包包人负责所有有本专业分包包工程的保护护，成品在竣竣工验收前由由专业分包人人负责采取措措施保护，成成品、设备在在竣工验收时时不应有明显显的污染，如如有明显污染染的专业分包包人要负责清清洁、更换，一一切保护、清清洁、更换的的费用均由专专业分包人承承担；施工过过程中应同时时做好总承包包人及其他承承包人已完工工程的成品保保护工作，如如因专业分包包人原因造成成损坏，必须须进行修复至至符合要求并并承担相应费费用以及影响响工程质量、工工期等全部责责任。总承包包人应协调管管理其他承包包人做好工程程范围内一切切成品保护工工作，如有损损坏，则由相相关责任方负负责修复至符符合要求并承承担相应费用用以及影响工工程质量、工工期等全部责责任。施工场地清洁卫生生的要求：服服从总承包人人对施工现场场的管理，必必须遵守有关关安全生产、文文明施工和城城市管理方面面的管理约定定，做到工完完场清，保持持施工现场整整洁。在工程程施工期间，专专业分包人应应保持现场不不出现不必要要的障碍，排排除雨水和污污水，并应将将专业分包人人的任何设备备和材料采取取适当的措施施作妥善保管管，从现场清清理并运走任任何废料、垃垃圾及不再需需要的临时工工程，并承担担由此发生的的费用。因专专业分包人违违反有关安全全生产、文明明施工和城市市管理的约定定而发生的费费用由专业分分包人承担。交交工前，专业业分包人需将将自身的人员员及材料设备备清退出场并并打扫干净，并并承担由此发发生的费用。专业分包人的其他他责任：承包人须及时与总总承包人联络络及协调，专专业分包人需需要使用现场场已有设施，须须向总承包人人提出申请，总总承包人与专专业分包人进进行交接。提前申报用水用电电计划。在总包合同（含补补充协议）工工期内，应按按总体进度计计划，紧密配配合总承包人人的外架方案案及作业进度度进行有序施施工，合理有有效地利用总总承包人提供供的脚手架。对对总承包人已已搭设的脚手手架在其拆除除之前，专业业分包人可以以合理地使用用。在总包合同（含补补充协议）工工期内，专业业分包人应在在总承包人的的管理和调度度下合理使用用垂直运输设设备（塔吊、施施工电梯）。在进行隐蔽工作之之前，因设计计变更或施工工偏差对其他他专业施工带带来影响或修修改，专业分分包人应及时时书面通报总总承包人及其其他承包人，并并向发包人和和监理单位报报告，以便统统一协调；施施工中发现图图纸与现场不不符或与其他他专业矛盾，应应及时书面提提出以便协调调；否则专业业分包人应赔赔偿由此造成成其他承包人人或总承包人人的损失。在本工程完成时须须进行全面的的清理工作，经经总承包人检检查后才能报报监理和发包包人验收；施施工过程中应应做好专业工工程内业资料料的收集整理理工作，专业业分包人提供供的竣工资料料必须完成、齐齐全、真实、有有效，提交总总承包归集整整理形成完整整的竣工资料料。若专业分分包人的工程程资料不符合合相关要求，应应负责整改并并承担相关费费用及责任。专业分包人的办公公室、辅助设设施及贮存仓仓库在总承包包人和发包人人指定的地点点搭设，如工工程需要按进进度迁移，应应及时迁移腾腾出场地或作作业面。不得得阻碍通道及及他人的施工工场地；不得得滥用或破坏坏总承包人及及其他承包人人的设施，如如因专业分包包人原因造成成相关设施（包包括办公设施施、防护设施施等）损坏，总总承包人有权权酌情扣罚，或或由专业分包包人进行修复复至符合要求求并承担相应应费用。专业业分包人如需需使用总承包包人现有的办办公场所及辅辅助设施，须须提前与总承承包人协商并并按时另行支支付相关费用用各专业分包人的食食宿由专业分分包人自行解解决。专业承包人必须处处理好劳资纠纠纷等内部问问题，若出现现影响总承包包人声誉的事事件，总承包包人有权给予予相应处罚，专专业承包人还还须配合总承承包人做好澄澄清工作。专业承包人须向总总承包人提供供与建设单位位签署的工程程施工合同（复复印件）及工工程量清单（复复印件）各一一份。违约责任：因专业分包人原因因造成总承包包人工期延误误的，专业分分包人应按每每拖延一日历历天向总承包包人支付（专专业分包工程程名称）合同同价款的千分分之一作为违违约金；专业业分包人在施施工过程中，现现场组织、协协调配合不力力的，专业分分包人应承担担由此造成的的损失。因专专业分包人原原因造成的工工期延误，若若给总承包人人造成了损失失，专业分包包人还应赔偿偿总承包人的的损失。因总承包人原因造造成专业分包包人工期延误误的，总承包包人应按每拖拖延一日历天天向专业分包包人支付（专专业分包工程程名称）合同同价款的1‰‰作为违约金金；总承包人人在施工过程