实用范文：安装施工合同简短

实用范文：安装施工合同简短管道安装施工合同。

现如今，合同是可以爱护我们的合法权益不受到侵犯。制定合同时要把每一条条款写清写细。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方签署的一份协议。签订施工合同是一种法律行为，则，您有没有了解过怎么去写一份施工合同呢？下面是小编精心为您整理的“实用范文：安装施工合同简短〞，希望能为您提供更多的参考。

安装施工合同【篇一】

甲方工程负责人：

水电安装施工班负责人：

为了皇甫移民项目平安、质量生产，文明施工。特定下列责任条款，望自觉遵照执行。

一、项目地点：

万荣县皇甫乡

二、平安责任条款：

1、本项目水电工班组施工人员必须服从甲方现场管理和平安部门的统一指挥，不能盲目施工，违章作业，凡不服从现场管理和平安部门的规章制度，所发生的一切平安事故均由乙方自行负责。

2、乙方必须每周星期一组织工人平安学习，宣传平安责任，提高工人的平安意识，保障职工的平安，质量平安重于泰山，平安就是职工的生命。

3、各班组严格按照生产、平安合同，搭设自己所负责范围的平安防护措施。

三、平安生产责任制

班组平安员，在班组长的领导和专职人员的指导下，随时负责本组的平安生产，催促和帮忙本组工人遵守平安操作规程和各项平安生产制度，组织好每日班前、班后的平安检查。

四、平安生产制度

施工生产现场的情况是复杂的，必须密切注意避免工伤事故的发生，杜绝不平安因素的苗子。一般应在下列几方面加以防备：

1、在施工前，操作人员必须认真检查场地、道路、工具和设备等平安状况，确认平安后，才能进行操作。

2、工作时要精力集中，不准与他人闲谈、打闹和嬉戏，不准酒后操作。

3、现场施工操作人员，不准赤脚工作，易燃、易爆品附近严禁吸烟、打火，不准在砖垛下或其它危险处休息。

4、工作中禁止擅自乱挪乱拆已搭好的脚手架及风缆绳等设施，严禁互相打赌逞强、昌险作业等。

5、遇有雷雨时，要离开高压线2m以外，雨雪后施工时，应采取防滑措施，并应检查架设工具是否有下沉，风缆绳是否有松动，六级以上强风，严禁继续高空作业。

6、施工现场、宿舍、仓库、工棚等处，应严格加强防火措施。

7、进入现场工人必须正确佩戴平安帽如发现罚款50元。

8、用电焊机要注意防火、防电。

9、每天上班前必须对施工电线、电路进行检查，正常前方可上班。

10、如由施工操作不合理，违章作业出现的平安事故由乙方负责。

11、请按此责任书规定执行，否那么一切后果责任自负。

五、协议一式两份，

甲、乙双方各执一份，从签字之日起生效。

甲方工程负责人：水电安装施工班负责人：

安装施工合同【篇二】

甲方：

乙方：

依照?中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑维修项目的有关规定，经双方协商签定合同如下：

一、项目概况及承包方式

1、项目名称：

2、项目地点：

3、项目承包方式：

二、项目内容

三、项目期限

20年月日―20年月日

四、质量要求

按国家建设部行业规范规定，及省、市建委、消防部门规定的规范执行，项目结束后由建设主管部门验收到达建设部行业规范。

五、付款方式

甲方先预付乙方元订金，项目所需材料费、人工费由乙方先期垫付，项目验收、审计合格后，由甲方按审计结果除留5%质保金外付清全部项目款项，质保金一年后无质量问题付清。假设甲方未能按时付清项目款，那么按当期贷款利率累计支付乙方所剩项目款。

六、双方责任

1、甲方：负责提供整个项目的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地;对装修项目所波及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。

2、乙方：向甲方提供项目报价及施工资料。

七、其它事宜

经甲乙双方商定做出如下协议：

1、项目如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承当。

2、本项目报价外的项目或项目工程的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式〞由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。(如本项目报价外的项目已经发生或项目工程的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。)

3、项目量发生变化时，按竣工后项目审计的项目量计算为准。

4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

5、其它未尽事宜由双方协商解决。

6、合同一式三份，双方签字生效，甲乙双方各持一份，留档一份，三份具有同等法律效力。

甲方单位名称：法人代表：年月日

乙方单位名称：法人代表：年月日

安装施工合同【篇三】

甲方：__________________________〔下列简称甲方〕

依据?中华人民共和国合同法》、?中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲、乙双方经友好协商，就____________小区的门窗制作及安装等事宜，订立门窗安装施工合同。

一、项目概况：

____________________

二、项目工期：

____________________

三、项目价款：

1、综合单价：_________________

2、项目款支付

〔1〕本项目无预付款；

〔2〕在项目所需窗框/门框全部进场后个______工作日内，乙方向甲方提交请款报告，经甲方审核后七日内支付项目总造价的50%，即______万元；

〔3〕全部门窗安装完毕，项目竣工验收合格且交付甲方后，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的项目档案技术资料后，双方进行结算。甲方在确定项目决算值后七日内支付至项目决算总值的95%；

〔4〕其余5%作为质量保证金，保修期届满之日起一个月内无息支付。

3、项目款发票

甲方向乙方支付项目款的同时，乙方应向甲方出具相应金额的项目款发票，否那么，甲方有权拒绝付款。

四、材料供给：

___________________________________________________________________

五、项目保修及售后效劳

1、乙方对全部施工内容承当保修责任。其中门窗安装项目的保修期为一年，门窗本身的保修期为三年，保修期限自全部项目竣工验收合格且交付甲方之次日起计算。

2、保修期内，乙方承当因门窗本身质量原因造成的漏水、透寒、变色等质量问题的责任。

3、乙方应在本合同签订的同时向甲方提供?售后效劳承诺书》、?产品保修卡》、?产品使用表明书》，双方并另行签订?质量保修制度》，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

4、乙方应在签订本合同的同时预留保修负责人的书面通信地址和，以便通知乙方进行维修。

5、在项目质量保修期内的任何时间，甲方〔包括甲方选聘的物业管理公司〕均可书面通知乙方，要求修复因乙方制作安装等原因而出现的缺陷。乙方应在收到该书面通知后三日内将缺陷修复完毕并经甲方验收合格。如乙方未按甲方所指定的期限修复完毕或连续修复两次仍不能到达甲方称心，那么甲方有权另行委托他人进行修复。因此而需支付的费用甲方有权单方确认，并由乙方承当，同时乙方应向甲方承当甲方单方确认费用二倍的违约金，且上述费用及违约金甲方有权从应支付乙方的项目款或质量保证金等款项中扣除，并支付予实际执行者。假设甲方委托他人修复之所需费用大于届时应支付乙方质量保证金金额时，那么甲方可将其大于该局部的.金额作为债务向乙方追偿。

6、在保修期内，乙方应积极与甲方联络，定期对施工项目进行巡访，做好回访记录，并对存在隐患的质量问题，予以及时解决。

7、在房屋交付使用者前，乙方应当成立为本工程效劳的专门小组，乙方应在房屋交付过程中，派员陪同甲方或甲方选聘的物业管理公司的人员向使用者交房，对于购房者反映的问题，乙方应当立即整改，因乙方原因而产生的责任及费用由乙方承当。

六、违约责任

1、甲方逾期付款的，甲方按应付款金额的20%向乙方支付违约金，工期不予顺延。

2、乙方未按合同约定将项目所需门窗运抵现场、逾期进场、逾期动工、逾期任一阶段工期或逾期竣工的，每逾期一日，乙方均应向甲方承当______元人民币违约金，逾期达十四日的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付项目总价20%的违约金。

3、对于项目质量达不到约定规范的局部，乙方应当根据甲方或监理方的指令或要求进行修理、撤除、返工，直到合乎约定规范及甲方要求。如乙方未按甲方的指令或要求进行整改，逾期达十四日仍未合乎约定规范，或同一部位经两次整改仍未合乎合同约定规范及甲方要求的，甲方有权解除合同，乙方应当承当合同总金额20%的违约金。

4、对乙方成心或疏忽导致的材料和施工工艺不合乎技术标准引起的项目质量问题，或与合同约定不符的，无论项目是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。且甲方有权要求乙方更换、重做并承当相应价款20%的违约金，或按相应价款50%结算，具体处理办法由甲方选定。

5、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人，否那么，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付项目总价20%的违约金。

6、因甲方原因导致合同解除，甲方只承当因此造成的直接损失，不赔偿乙方预期可得利益。

7、因乙方原因导致合同解除，甲方为完成残余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的项目费用，皆由乙方赔偿给甲方，甲方有权在支付其残余项目款时予以扣除。

8、如因乙方原因项目延期或存在质量问题的，除乙方按本合同约定向甲方承当违约责任外，如因此而导致甲方逾期交房、或因房屋质量问题或购房者退房而需向购房者承当的违约金、赔偿金等一切损失，均由乙方承当，为此，乙方应当确保工期和质量，并应当在发生质量问题时立即全力解决。

9、项目质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。

七、争议解决

发生争议时，双方应及时协商解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

八、其他

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、本合同一式___份，甲方执___份，乙方执___份，均具有同等法律效力。

甲方：____________________乙方：____________________

法定代表人：____________________法定代表人：____________________

__________年_____月_____日__________年_____月_____日

安装施工合同【篇四】

甲方〔建设方〕：xx有限责任公司

甲方为了更好地实施“万村千乡市场项目〞，已经在xx镇街道开办了一座乡级直营超市，现需要铺设超市内三相电路，施工合同安装照明灯具和电风扇等电器，由乙方负责施工。经双方协商，达成下列合同条款，共同遵守。

一、施工内容

1、从电杆接入线开始，更换原有三相电线。店内根据甲方用电要求，铺设相应电源线路。

2、安装电表、照明灯具、电风扇、闸刀、开关、插座等相应的用电器。

3、根据甲方要求和店内实际情况，需要走暗线之处，必须走暗线，需要加套管之处，必须加套管，需要将照明灯分设多个开关时，必须合理分设开关。施工内容严格遵守甲方设计计划。

二、项目质量规范

1、乙方各项施工都必须合乎国家相应质量规范，做到整齐、标准、牢固、平安，美观大方。

2、乙方安装的所有用电器均应到达正常使用规范，假设因施工失误造成线路短路，用电器烧毁，乙方必须返工重装，并赔偿损毁的电线和用电器。

3、施工结束后，整理好线路图，移交甲方保留，以备维修。

4、乙方在施工过程中，甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量规范的工序撤除返工。

5、乙方应妥善保管，正确安装甲方提供的电线和所有用电器，公文写作范文假设发生丧失和损坏，由乙方全额赔偿。

6、施工结束后，留10%的项目款做保修金，保修期壹年，假设甲方发现质量问题，乙方应及时予以免费维修。

三、费用及付费方式

1、电线和各类用电器均由甲方自行采购，乙方可对规格、型号提出倡议。

2、乙方只负责安装施工，按照商店内用电面积每平方米施工费为元，施工费总额为〔大写〕元，施工结束后一次结算。

3、项目完工后，经甲方组织人员验收合格，即付给乙方除保修金以外的项目款，保修期满后，付给保修金。

四、平安责任

乙方应标准施工，搭好脚手架，系好平安带，绝不带电作业，不单人作业，确保平安，如发生事故，责任自负，甲方不承当任何责任。

五、其余事项

1、施工日期：20xx年月日至20xx年月日，每延长一天工期扣项目款的x%。

2、本合同签订后，甲乙双方均不得随意更改〔项目变更局部除外〕。

3、本合同一式两份，双方各执一份。本合同双方代表签字生效。

甲方：xx有限责任公司

代表〔签字〕：

乙方〔签字〕：

签订日期：二〇xx年月日

安装施工合同【篇五】

合同编号：

项目名称：

建设单位：钢网架项目定制作安装合同〔建设〕

委托单位：〔下列简称甲方〕〔制作〕

施工单位：〔下列简称乙方〕

一、概况

1.1．项目工程名称：

1.2．项目工程面积：

1.3．甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架项目，经双方协商，签订网架制作、安装合同，以资共同执行。

二、网架定制作、施工依据

2.1．甲方应提供资料：〔2〕网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求；〔1〕土建总平面图；

2.2．网架面积：

2.3．网格尺寸：

2.4．网架矢高：；

2.5．网架型式：正放四角锥；

2.6．支承方式：；

2.7、施工依据1?网架结构设计与施工规程jgj-7-91》；

2.8、施工依据2?网架结构项目质量检验评定规范jgj-78-91》；

2.9、施工依据3?钢结构项目施工质量验收标准gb50205-XX》

2.10、?江苏省建筑安装项目施工技术操作规程db32/298-1999》施工依据4；

2.11、施工依据?建筑钢结构焊接技术规程jgj81-XX》

三、荷载

3.1、上弦球节点荷载：kg/㎡，3.2、下弦球节点荷载；kg/㎡，3.3、其他荷载

四、网架项目定制作、安装工程内容名称及费用

制作及安装费用编号施工内容项目面积单价金额12345678合同总价〔大写〕备注：

1〕此费用不包安装网架时的脚手架费；

2〕最终项目决算按各项单价固定、项目量按实结算为准；

五、项目款支付办法

付款方式：

1．汇票

2．现金；注：在支付现金时，必须出具本公司介绍信与收款凭证方能支付

六、质量规范、施工及验收

6.1．乙方按照、?网架结构设计与施工规程jgj-7-91》?网架结构项目质量检验评定标准jgj-78-91》、?钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》及有关法律、法规与规范、标准精心制作，确保项目质量；6.2．甲方依据、?网架结构设计与施工规程jgj-7-91》?网架结构项目质量检验评定标准jgj-78-91》、?钢结构工程施工质量验收规范、项目施工图及有关法律、法规与规范、标准进行验收；gb50205-XX》

6.3．甲乙双方按照相关国家法律、法规，标准施工，质量到达合格；

6.4、从乙方安装结束递交竣工验收报告之日起，甲方在15天内未组织验收的，那么甲乙双方视为该项目工程已验收合格。

七、工期要求

7.1．甲方预埋件和脚手架必须于完成；

7.2．乙方构件制作必须于完成；项目总工期为天；

7.3．甲方按合同约定的时间预付项目款及完成预埋件、脚手架的情况下，乙方方能确保施工工期要求；

7.4．如遇不可抗力的因素影响项目进度，那么由甲乙双方共同协商解决。

八、双方协作、责任与配合

8.1．如甲方设计变更应及时通知乙方，由于设计变更而造成乙方的经济损失由甲方全面承当；

8.2．甲方土建单位在放置网架支座预埋件时应按乙方提供的预埋件位置图上的相关规定放置，搭建安装网架的脚手架必须按乙方提出的详细图纸及尺寸要求施工，预埋件和脚手架搭好后，经乙方派专人验收合格后，乙方才进场安装网架；

8.3．甲方必须按照合同要求的约定时间支付乙方的项目款；

8.4．甲方在接到乙方竣工验收报告半个月内应组织有关部门进行验收

8.5．甲方应尽最大能力提供乙方现场施工中的方便以确保项目顺利竣工；

8.6．甲方应提供水、电源，并且工具房一间，提供住宿便利；

8.7．乙方必须接受现场监理公司现场监理项目师的监督检查指导，完善相关的项目报验资料；

8.8．乙方必须服从甲方总承包单位的现场管理制度，包括文明施工管理、安全管理等制度，一切的平安责任均由乙方自行负责；

8.9．乙方将指定为工程经理，并成立项目施工工程经理部。

写作示范：监控安装施工合同实用版1700字

合同可以维护我们的合法权益。很多时候都需要用到它。签订合同后不允许任何外界因素非法干涉。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方互相之间签订的协议。签订施工合同时不允许任何单位和个人进行非法干涉，则，值得推荐的经典施工合同模板你收集了吗？下面的内容是小编为大家整理的写作示范：监控安装施工合同实用版1700字，仅供参考，欢迎大家阅读。

监控安装施工合同【篇一】

总包方：(下列简称甲方)

乙方：(下列简称乙方)

总包方将在扬州市广陵区城市建设投资有限责任公司中标的石塔南小区监控系统项目分包给乙方施工，依照?中华人民共和国经济合同法》、?建筑安装项目承包合同条例》、城乡建设部?建筑安装项目总分包实施方法》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

第一条项目工程

一、项目名称：石塔南小区监控系统项目

二、项目地点：石塔南小区

三、项目编号：____施工许可证号：____营业执照号：____

四、分包项目范围及项目量：

五、分包项目期限年月日动工、年月日竣工。具体开、竣工时间以大合同为准。

第二条项目结算

项目付款采用“三、三、二、二〞方式:暂定价：叁拾捌万肆仟伍佰元整(38.45万元)即为合同价，最终项目量按实并经审计后审定，项目总价款最终以审计结果为准，项目竣工验收合格后，第一年年内付项目决算价(如竣工当年审计未结束，按合同价暂付)的30%；第二年年内付项目决算价的30%；第三年年内付项目决算价20%；第四年年内付清余款(项目决算价20%)。即随建设方付款方式，建设方付项目款，总包方扣除管理费等局部除外(即按总包方与建设方签订大合同的付款方式)。

第三条项目质量

甲方根据国家质量验收标准和评定规范进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和表明书要求，精心组织施工，保证项目质量。如质量不合规范，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承当；职项目质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。验收规范，以建设方为准，建设方认为合格总包方也认为合格。

第四条平安生产

一、甲方对乙方承当的项目要做平安交底，提出明确的平安要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负全责，与总包方无关。

二、劳动爱护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，由乙方自行解决。

三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

第五条生活管理

一、乙方工人进场后，食宿问题、住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方负责。

二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理；乙方工人如有疾病，医疗费用由乙方负责。

第六条分包项目人工费用

一、乙方雇佣工人的所有人员工资由乙方负责，如发生拖欠工人工资的行为，由乙方解决，与总包方无关。

第七条材料供给管理

本项目所需各种主要材料、设备、辅助材料均由乙方负责采购、管理、使用，乙方在施工中应按方案使用材料，做到日见日清，活完料净，保持现场整洁，一直到项目竣工结束。

第八条施工机具

一、施工需用的中、小型机械及小型工具皆由乙方负责，保证工人正常施工。

第九条现场管理

一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在现场甲方负责指导组织施工，具体有关方案进度、材料供给等工作由乙方具体实施，保证施工顺利进行。

二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和平安生产，保护财产的教育，并指定专人负责现场捍卫工作，严禁偷拿现场用料，。

三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。

第十条违约责任

一、乙方分包的项目工程，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收标准规定，不能保证项目质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失情况，乙方应予赔偿。

二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工方案安顿造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成，否那么每逾期一天，应偿付给甲方按分包项目总额10%的逾期违约金。

四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给双方逾期付款违约金。

第十一条附那么

一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的，可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。

二、本合同一式份。甲乙双方各执正本一份。

三、双方商定的其他条款：

1.施工过程中如发生总包方与建设方所产生的一切事情皆由乙方负责协调、解决及履行；

2.项目中所有材料、设备等乙方应按建设方要求的规范、清单使用；

3.合同如有波及本项目中未体现局部，双方参照总包方与建设方签订的大合同执行；

第十二条合同附件及有效期

一、合同附件：

1.项目预算书；公司厂区局部投标报价文件、材料设备清单；

二、本合同自双方盖章之日起生效，至项目全部竣工并结算完毕后失效。

总包方：

乙方：

年月日：

监控安装施工合同(篇二)

发包方〔甲方〕：

承包方〔乙方〕：

根据?中华人民共和国合同法》及其他法律、法规，在平等自愿、协商一致的根底上，订立本合同。

第一条项目工程

1、项目名称：闭路监控系统安装〔改造〕项目。

2、交货及安装〔改造〕项目地点：。

3、承包方式和承包范围：本项目以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计〔设计计划以甲方认可为准〕的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计计划、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供给及安装〔改造〕和调试，并确保通过有关技防办部门的验收。〔设计计划以甲方认可为准〕。

第二条系统总造价及其支付

〔一〕系统总造价

1、本监控系统含税总造价〔含感应卡费用〕为人民币_______元，〔含/不含增值税，税率：%〕

2、整个系统必须满足甲方认可的设计计划的功能要求，以甲方审定的设计、施工计划为规范，在此根底上价格不再作任何调整〔甲方要求增加的项目除外〕。

〔二〕项目款支付，按第种方式：

1、甲方根据乙方的项目进度向乙方支付项目款：

〔1〕签订合同之日起_______日内，甲方支付总项目款的_______%；

〔2〕项目全部完工，测试成功即付总项目款的_______%；

〔3〕通过甲方及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一个月后，再付总项目款的_______%。

2、项目完工后，支付总项目款的%，保修期满后支付%。

第三条工期

1、本合同签订后，乙方于_______年_____月_______日进场，到_____年____月_____日止，完成安装〔改造〕调试〔以通过用户及甲方代表验收合格为准〕。

2、在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或因甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。

第四条供货及安装〔改造〕

1、本项目必须严格按照国家有关施工安装〔改造〕标准进行施工。

2、乙方项目使用的材料、设备必须合乎甲方认可的设计计划的规定，以及通过相关部门检测合格的产品，否那么，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方承当。

3、乙方使用的辅材必须先提供样品并经甲方书面认可，方可采购进场安装〔改造〕。

第五条验收

1、系统竣工

〔1〕系统按设计计划规定内容全部建成，经试运行到达设计使用要求并为甲方认可，视为竣工。少数非主要功能未按规定全部建成，由甲方与设计、乙方协商，对遗留问题有明确的处理计划，经试运行根本到达设计使用要求并为甲方单位认可，也可视为竣工。

甲方在试运行期间应如实记录试运行情况，根据行业规范的有关规定写出试运行报告。试运行报告中还应包括施工单位对使用单位进行技术培训的有关内容。

〔2〕系统竣工后，由设计、乙方写出系统竣工报告。其内容包括：系统概况；依据设计任务书或合同，对照正式设计文件对系统配置的设备、系统功能及系统软件运行质量自我评估，培训和维修效劳条款等。

2、系统初验

〔1〕系统正式验收前，由甲方〔或监理单位〕组织设计、乙方根据设计或合同对系统进行初验，要求初验合格并写出初验报告。

〔2〕初验报告的内容包括：系统试运行概述；按照设计要求，对系统功能、运行效果进行检查的主观评价；按照设计对安装〔改造〕设备的数量、型号和系统软件的数量、版本进行核对的结果；对隐蔽项目随工验收单的复核结果等。

3、系统检验

系统正式验收前，应按照设计及国家规范对系统功能检验和管理平台软件测试。

4、系统验收

经初验合格的技防项目，乙方应提供有关文件报原审批设计计划的公安机关验收。甲方应配合乙方提供上述文件及验收工作。

第六条维修保养

1、本监控系统保修期为_1_年，自项目完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如系统发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起_______小时内派员维修，假设非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用；

2、保修期届满后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的价格适当向甲方收费。

3、保修期届满后，甲乙双方另签订技术维护协议，乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。

4、甲方要求软硬件功能的改良、扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供惠的效劳。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修本钱费。下列情况不属保修范围：自行拆卸改换机内任何局部〔如：线路、零件〕后造成损坏；非乙方指定的专业技术人员指导安装〔改造〕而引起的故障。

第七条双方权利义务

〔一〕甲方权利义务：

1、审核乙方提供的设计计划、安装〔改造〕施工计划，并组织相关部门对计划进行认证，并报相关部门批准。在收到后的_______日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。

2、按项目进度向乙方支付项目款。

3、委派_______为现场管理代表，监督、检查项目质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。

4、在乙方供货后，甲方可以组织人员对器材进行验收。

5、配合乙方对项目进行竣工验收，及时办理竣工结算。

〔二〕乙方权利义务：

1、按施工平安标准做好施工质量、平安管理，凡施工期间发生的施工质量、平安事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。

2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承当。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。

3、及时办理项目竣工验收手续，对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。

4、对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有爱护的责任，施工时如损坏甲方或住户财产，由乙方负责赔偿。

5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。

第八条违约责任

1、除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否那么，违约方须向另一方支付合同总造价_______％的违约金，违约金缺乏以弥补另一方损失的，违约方还应就缺乏局部承当赔偿责任。

2、甲方如未按本合同的进度付款，每延迟一日，按应付而未付金额的_______％计付违约金。

3、由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按项目总造价的_______％向甲方计付违约金。逾期超过_______日，甲方有权单方解除合同，乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外，还须按合同总价款的_______%向甲方支付违约金，违约金缺乏以弥补甲方损失的，乙方还应就缺乏局部承当赔偿责任。

4、本监控系统假设由于系统器材质量问题而影响项目验收，乙方必须无偿更换、返修，直至到达验收规范，

第九条保密

甲、乙双方均应对技防项目技术资料保密。未经一方书面同意，另一方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。保密内容包括但不限于以下工程：施工设计、图纸、图表、数据磁带、数据磁盘、根底资料等。

第十条争议的解决

在本合同履行过程中甲、乙双方发生争议，双方应尽努力及时协商解决。假设协商不成，任一方均可采取以下第种方式解决：

1、向仲裁委员会申请仲裁。

2、向人民法院提起诉讼；

3、提交中国石化内部纠纷调解处理委员会调解。

第十一条其他

1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后天内付清，否那么按逾期付款处理。

2、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。

3、双方签订认可的设计施工计划及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等效力。

4、甲乙双方施工、设计计划以外的所有变更或要求必须致函对方，对方在收到通知后必须及时回函，如果_______日内不回答视为认可。

5、本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效，保修期届满结清余款后本合同第八条第2款仍需继续履行。

6、本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具同等法律效力。

甲方：〔盖章〕乙方：〔盖章〕

法定代表人：法定代表人：

签约代表：签约代表：

联系：联系：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

监控安装施工合同【篇三】

甲方：

乙方：

监控系统项目维护质保工程，经甲乙双方友好协商，特订立如下维护保修条款：

一、乙方的职责：

1、对甲方现有设备恢复正常使用，监控安装简易合同范本。

2、对甲方的设备进行每月一次，每次两天的定期维护保养工作;

3、不管系统有无故障，每年提供12次定期维护保养效劳，并提供相应的维护保养报告，年底提供一份详细的年度维护保养报告，以供甲方对各系统设备运行状况有全面的了解，确保系统设施的正常运行。

4、在维护保养过程中如发现设备、零部件损坏，经甲方确认同意更换后，按原合同中规定的价格收费更换，如原合同中没有规定的设备及部件，按设备或零部件的本钱价收费。

5、向甲方提供有关技术咨询效劳。

6、如乙方没有按期进行维护保养工作，每少一次扣除维护费用的8%。

二、甲方的职责：

1、积极配合乙方进行系统维护保养工作。

2、在系统出现问题后，应如实向乙方反映情况，提供维修条件，合同范本?监控安装简易合同范本》。

3、及时支付维修保养费用。

三、合同金额及收费规范：

1、维修保养合同金额为：元人民币。

2、全年上门维护次数累计超过12次或全年维护保养工作累计超过48个工作日后，甲方需要乙方提供上门维护效劳，效劳费用按每人每天300元计算，乙方在收到甲方预付款后派员到现场排除故障。

四、付款方式：

1、维护费按年度结算：合同签订后5日内支付年度维护费用的50%，满6个月后5日内支付50%余款;

2、更换设备材料、零部件所发生费用，在收到乙方提供的费用票据后5日内甲方一次付清;

3、逾期付款时按未付款金额的5%收取滞纳金，满一个月后仍未付清余款，乙方视同甲方不需要乙方继续提供维保效劳，乙方停止提供维修保养效劳。乙方停止提供维修保养效劳后，甲方需要乙方提供上门维修保养效劳，效劳费用按每人每天300元计算或一次性付清自停止之日起本合同约定的定期维护保养效劳费。乙方在收到甲方付款后派员到现场排除故障。

五、违约责任：

1、本合同在执行过程中，任何一方违反合同条款，双方进行友好协商，协商不成按经济合同法有关条款处理。

六、其他：

1、本合同未尽事宜双方协商，另行签定补充协议;

2、本合同自双方签字盖章后生效;

3、本合同期限为1年;

4、本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份。

甲方：乙方：

代表：代表：

地址：地址：

：：

传真：传真：

监控安装施工合同【篇四】

甲方：

乙方：

甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，根据?中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合项目的具体情况,经双方充沛协商,签订本合同。

一、项目工程

1.项目名称:闭路监控系统供货及安装项目。

2.交货及安装项目地点:

承包方式和承包范围:本项目以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计计划以甲方认可为准)的形式由乙方承包,乙方必须按照甲方确定的设计计划、系统功能、设备材料,承包整个系统的设备供给及安装和调试。(设计计划以甲方认可为准)。

3,乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可,方可采购进场安装.

二、技术规范及质量保证

1、布线规范:乙方监控系统布线施工,严格遵照国际?民用闭路监控电视系统技术标准》。

2、乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术规范。

3、乙方保证本工程所供产品均为合同中指定的产品,且包装为原包装。产品进场时提供供货证明,经甲方验收后进行施工。

三、项目造价

四、竣工验收及付款方式

1、自合同签订日三天内,甲方向乙方支付______%作为预付金。乙方铺设完线路，经甲方检验后，甲方向乙方支付______%。所有终端设备安装完毕，经甲方组织验收后，验收合格日起,七天内甲方付支付______%。留5%做质保金，一年以后付清。(质保期从甲方验收之日算起)

2、工程施工安装、调试完毕,由乙方通知甲方组织验收,并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起,三天内由于甲方拖延不验收视为项目验收合格。

五、维修保养:

1、本监控系统保修期为一年,终身维护。自项目完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计.保修期内,如系统发现故障,乙方必须在接到甲方通知之日起24小时内派员维修

2、保修期届满后,甲方要求乙方修理的,以实际情况价格适当向甲方收费.

3、保修期届满后,甲乙双方另签订技术维护协议,乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护.

4、甲方要求软硬件功能的改良,扩容不在保修之列,但乙方应继续为客户提供最优惠的效劳.免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏,仅收取维修本钱费.下列情况不属保修范围:自行拆卸改换机内任何局部(如:线路,零件)后造成损坏;非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障.

六、约定事项

1、为确保工期,争取提前竣工,由甲乙双方共同组成项目实施小组。

2、合同如需变更,甲乙双方另行协商确定变更事宜,双方签章生效,并作为本合同的附件。

3、合同要件,乙方必须遵照执行,否那么视为违约。

七、违约责任:

1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。

2、在乙方履行合同后,甲方保证按时向乙方支付合同款项。

八、本合同按?中华人民共和国合同法》,?中华人民共和国产品质量法》,?消费者权益爱护法》等有关法律条款执行。

九、合同执行中,假设发生纠纷,由甲乙双方协商解决,假设协商不成,提交仲裁委员会解决,直至提交法院审理。

十、施工期间出现工伤事故,由施工单位自行负责。

十一、本合同一式两份,由甲方执一份,乙方执一份。

十二、未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。

十三、本合同经双办法定代表人或其授权的代表签字,加盖双方公章后之日生效。货款两清后,合同效力终止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

监控安装施工合同(篇五)

采购方〔甲方〕：__________________

供给方〔乙方〕：__________________

根据?中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合项目的具体情况，经双方充沛协商，签订本合同。

一、项目工程

1、项目名称：闭路监控系统供货及安装项目。

2、交货及安装项目地点：建国路人人居火锅城

承包方式和承包范围：本项目以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计〔设计计划以甲方认可为准〕的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计计划、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供给及安装和调试。〔设计计划以甲方认可为准〕。

3，乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可，方可采购进场安装。

二、技术规范及质量保证

1、布线规范：乙方监控系统布线施工，严格遵照国际?民用闭路监控电视系统技术标准》gb50198-94、

2、乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术规范。

3、乙方保证本工程所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。产品进场时提供供货证明，经甲方验收后进行施工。

三、项目造价

见附表

七、竣工验收及付款方式：

1、自合同签订日三天内，甲方向乙方支付______%作为预付金，项目完成验收合格日起，七天内甲方付清残余费用。

2、工程施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收，并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起，三天内由于甲方拖延不验收视为项目验收合格。

四、维修保养：

1、本监控系统保修期为一年，终身维护。自项目完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如系统发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起24小时内派员维修

2、保修期届满后，甲方要求乙方修理的，以实际情况价格适当向甲方收费。

3、保修期届满后，甲乙双方另签订技术维护协议，乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。

4、甲方要求软硬件功能的改良，扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供最优惠的效劳。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修本钱费。下列情况不属保修范围：自行拆卸改换机内任何局部〔如：线路，零件〕后造成损坏；非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。

五、约定事项

1、为确保工期，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成项目实施小组。

2、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。

3、合同要件，乙方必须遵照执行，否那么视为违约。

六、违约责任：

1、乙方必须严格按合同要求按时、按质〔即合同要求的设备的规格、型号〕、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0、1%向甲方支付违约金；假设违约超过10天，甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责

2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的0、1%向乙方支付违约金。

七、本合同按?中华人民共和国合同法》，?中华人民共和国产品质量法》，?消费者权益爱护法》等有关法律条款执行。

八、合同执行中，假设发生纠纷，由甲乙双方协商解决，假设协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。

九、施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责。

十、本合同一式两份，由甲方执一份，乙方执一份。

十一、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

十二、本合同经双办法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。货款两清后，合同效力终止。

监控安装施工合同【篇六】

甲方：___________

乙方：___________

依照?中华人民共和国条约法》，遵循同等、自愿、公道和诚信的原那么，双方就建设项目施工事项协商同等，订立条约。

一、项目外表：

项目名称：___________

项目地点：___________

项目范围：___________

项目内容：监控系统布线、设备安装及调试

二、项目总价：详见附件一〔项目价格汇总表〕

条约金额：___________

项目在本监控系统项目接纳总价包干的形式，一次包干；超出本监控系统项目范围内的工程假设有现实需要增加的，由双方协商定价。

三、产物质量及安装调试要求：

一、乙方须按附表一要求向甲方提供合乎国家产物质量尺度的正品设备，不得以任何来由以次充好，如发现有非正品那么乙方以一赔十。未经甲方赞同，不得随意更改计划。并提供各设备有关品质证明书，及格证，阐明书，相干软件等资料。

二、乙方所提供条约内设备应保证产物表里包装完好无损，假设不克不及到达要求，甲方有权要求乙方立刻调换及格产物。由此带来的一切损失由乙方卖力。

三、在签订条约后，乙方按照甲方要求卖力设备安装、调试，要求做到布局合理，布线范例，便于使用及维护，合乎国家有关技术尺度。

四、由甲方提供安装园地及电源。

四、技术尺度及质量保证

〔一〕布线尺度：乙方监控系统布线施工，严酷遵照国际?民用闭路监控电视系统技术范例》。

〔二〕乙方所供设备均以消费厂家提供的产物技术资料为技术尺度。

〔三〕乙方保证工程所供产物均为条约中指定的产物，且包装为原包装。产物出场时提供供货证明，经甲方验收掉队行施工。

〔四〕乙方对监控布线、设备质保见附件一〔项目价格汇总表质保阐明〕

五、项目工程建设期限：

条约签定后〔〕日内出场施工，整个施工工期〔〕天。____年____月___日动工，____年____月___日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。〕

一、乙方须按附表一要求向甲方提供合乎国家产物质量尺度的正品设备，不得以任何来由以次充好，如发现有非正品那么乙方以一赔十。未经甲方赞同，不得随意更改计划。并提供各设备有关品质证明书，及格证，阐明书，相干软件等资料。

六、售后效劳：

一、乙方所提供条约内设备，从验收之日起，全部产物及零配件质保期按规定管理。在质保期内，假设有产物质量题目，由乙方卖力免费调换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。调换的产物必须是新的，且质保期限从当时算起。

二、凡由产物质量题目引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修照顾后，在四小时内响应，二四小时内解决故障，假设在二四小时内不克不及排除故障的，那么应由乙方提供不低于原设备尺度的备用产物保证甲方的正常使用。

三、乙偏向甲方免费培训一-二名设备操作管理人员，要求到达能正确使用与维护条约的设施、设备。

七、竣工验收及付款方式：经典诗句

工程施工安装、调试完毕，由乙方照顾甲方组织验收，并提供相干资料。乙方自书面照顾之日起，一零天内由于甲方耽误不验收视为项目验收及格。工程施工安装、调试完毕后，并签注验收结论。自条约签定起五日内支付条约总金额的五零%〔$〕，项目进行到安装监控器时付总金额二零%〔$〕〔此局部资金不计算利息〕，验收及格后付清余款，逾期不付按零。授权委托书一%支付滞纳金。

八、约定事项

〔一〕为确保工期，争取提前竣工，由甲乙双方配合组成项目实施小组。

〔二〕附件一作为条约要件，乙方必须遵照执行，否那么视为违约。

〔三〕条约如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为条约的附件。

安装施工合同

发包人全称：〔下列简称：甲方〕

承包人全称：〔下列简称：乙方〕

依据?中华人民共和国合同法》、?中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的?建设项目施工合同〔示范文本〕》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本项目水电安装项目施工事项协商一致，订立本协议。

一、项目概况：

项目名称：永州市公路局办公新区工程水电安装项目〔下列简称：本项目〕；

项目地点：永州市冷水滩区育才路与翠竹路交界处；

施工现场条件：以现场实际情况为准；

施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装项目包含的全部内容。

二、项目承包方式、承包范围及承包内容：

1、承包方式：本项目甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包平安文明施工、包验收合格。

2、承包范围：包所有根底、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

3、承包的主要内容：包施工图和施工计划中的室内水电安装项目，包括室内给排水、弱电的全部安装项目，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套项目的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常平安巡查。具体如下：

A、给排水局部：给水局部：自水泵房外墙1.5米〔含接口〕起至所有用水末端的给水项目安装及系统试压。排水局部：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水项目安装及排水试验。

B、电气局部：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装〔包括弱电的预埋、预留〕，以及从弱电井总箱出口后到灯具〔含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽〕安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电〔包括电视、智能化、宽频三表抄送等〕依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防项目预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料；桥架、电线电缆、排污泵、；排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

4、甲方直接分包的专业项目，乙方需全力配合。

三、合同工期：

1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本项目总工期为日历天；动工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。

2、乙方必须服从和执行甲方工程部下达的施工生产方案，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源〔具体详见合同附件一〕。

3、假设遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整〔￥：1000.00元〕的违约金；假设累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失〔含间接损失〕及费用均由乙方承当。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款〞执行。

四、质量规范：

1、适应于本合同的项目质量检验评定规范、标准名称为〔包括但不限于下列〕：

①建设强制性条文；

②?建筑项目质量检验评定规范》GBJ301—88；

③?建筑电气项目施工质量验收标准》GB50303-2022；

④?建筑给排水及采暖项目施工质量验收标准》GB50242-2022；

⑤?采暖与卫生施工验收标准》〔GBJ242-82〕；

⑥?电气安装项目施工及验收标准》〔GBJ242-82〕

⑦?建筑电气安装项目质量检验评定规范》〔GBJ303-88〕；

⑧省、市相关部门的各种规章制度；

⑨甲方制定的项目质量验收实施细那么。

2、本合同约定本项目质量必须到达“合格〞质量规范。项目质量按国家相关规范进行验收评定。假设项目质量验收为“不合格〞，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元〔￥：1000.00元〕的违约金，并负责返工直至到达本合同约定“合格〞质量规范方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，项目量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承当。假设因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。

3、项目质量等级验收程序：分项项目完工后，由施工班组组织自检并报工程部，工程部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据工程部初评结果组织项目部、工程部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项项目质量。项目部在每次结算单上签注项目质量核定结果。

五、合同价款、项目量的计量及结算方式：

1、本项目约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费〔甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价〕现场平安文明施工费、甲方直接分包项目配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用；在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，项目总造价以实际结算为准。本合同约定本项目综合单价明细如下：

①综合价：10.50元/㎡；

②计时工：普工65.00元/工日；技术工65元/工日〔每工日按8小时计〕。

2、项目量的计量：

〔1〕结算项目量以建筑面积为准〔本合同约定建筑面积计算规那么以?湖南省建筑项目单位估价表》1999版执行，下同〕。

〔2〕零星项目：项目量以“工日〞为单位进行计算。

〔3〕项目量确实认及申报按甲方相关制度进行。

3、结算方式：按实际完成整层项目量作为每次结算单位〔“整层〞包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中①±0.000及下列的承台、地梁等作为一次结算单位；②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同〕。每次申报项目进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，具体每次项目款支付下列述比例结合项目量结算方式综合确定。各局部所占比例明细为：

①结构预埋局部占本合同约定综合单价的35%；

②墙体预埋局部占本合同约定综合单价的25%；

③安装局部占本合同约定综合单价的40%〔其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%〕；

六、违约保证金的收取、支付及项目款的支付：

1、为加强乙方在本项目施工期间的项目质量、进度、平安文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起3日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否那么此合同无效。

2、按实际完成“整层〞项目量即项目节点为单位支付项目款：每完成“整层〞项目量之日作为“结算开始日〞，次日为项目量开始申报及审批日，甲方于“结算开始日〞之日起15日内〔国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同〕支付乙方本节点〔即“整层〞〕进度款。付款比例为：按照实际完本钱节点〔即“整层〞〕项目量结算的项目款的80%〔所有项目款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效〕。

3、项目竣工，乙方移交全部项目竣工资料〔包括结算资料〕，经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起20日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，残余5%作为质保金在两年后〔自项目竣工之日起计〕20日内甲方在扣除应由乙方承当的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。

4、假设乙方项目质量、工期和平安文明施工未到达本合同约定规范，甲方有权延期支付项目款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承当，乙方对此无异议。

七、施工管理标准

乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和方法：

1、施工现场临时用电平安技术标准〔JGJ46-88〕。

2、建筑机械使用平安技术规程〔JGJ59-86〕。

3、建筑施工平安检查规范(JGJ59-99)。

4、建筑施工高处作业平安技术标准(JGJ80-91)。

5、永州市建设项目现场文明施工管理方法。

6、公司施工班组管理方法及质量、进度、平安文明施工奖罚方法〔条例〕

7、永州市治安管理处分条例。

八、合同生效：

1、本合同订立时间：年月日。

2、订立地点：

3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。

范文系列之施工用电合同范文简短(5篇)

现如今，合同是可以爱护我们的合法权益不受到侵犯。签订合同时要注意真实一致，不可弄虚作假。施工合同是双方实现权利义务的重要根底，具有法律效力。签订施工合同就会受到法律的约束，则，值得推荐的经典施工合同模板你收集了吗？下面是小编为大家整理的“范文系列之施工用电合同范文简短(5篇)〞，希望能为您提供更多的参考。

施工用电合同(篇一)

内容：

我单位承建的湖北惠亭山温泉度假村酒店桩根底项目施工过程中，因岩石坚硬、地质结构复杂，如按原方案投入〔10台水磨钻设备，40人施工〕现已经超出工期。我公司为了尽快把工期缩短，在原方案施工设备的根底增加设备8台,未增加设备施工时电力负荷也未能完全满足施工，现在增加设备、人力的情况下，用电负荷严重超标，用电隐患严重，特申请增加施工用电量。〔施工设备负荷统计表后附。〕。

日期：20xx年6月9号

建设单位意见：

技术负责人〔签字〕

日期：年月日

监理单位意见：

负责人〔签字〕

日期：年月日

施工用电合同(篇二)

甲方：_________________

乙方：_________________

一、甲方将负荷三相电力供至。

二、乙方应无条件服从甲方的调配和管理，应采取电或非电爱护平安措施，如因乙方自身原因未能采取保安措施，所发生的事故均由乙方自行承当由此可能引起的影响或损失的一切责任。

三、未经甲方同意，乙方不得自行向第三方转供电力，以及私拉乱接。

四、乙方电费按电表计算，每度电以元，抄表后一周内付清。

五、预交押金正，如有窃电违约行为产生，撤除供电设备停止供电，该押金不予退还。

六、为双方分界点。

七、消防：_________________乙方配备灭火器材，设消防池，严禁山林明火火种。

八、管理：_________________甲方有权催促乙方做好用电、消防等各方面平安工作，并努力配合做好内部平安管理工作。

九、责任：_________________乙方必须自觉遵守有关平安方面各种有关规定，造成平安工作方面的产生后果，有乙方负全部责任。

十、甲方在许可条件下，尽量满足乙方所需，特别情况双方协商解决。

十一、以上未尽事宜，另行商定。

十二、协议有效期为自年月起至年月日止。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲办法人委托代表：_________________乙办法人代表：_________________

年月日

施工用电合同(篇三)

〔1〕甲方违反合同有关条款或无正当理由在合同期内辞退乙方的，按乙方实际损失予以赔偿，具体数额由双方协商。〔2〕甲方不得无故克扣、拖欠乙方工资，否那么甲方除支付乙方应得的工资外，并加发相当于工资报酬10%的经济补偿金。〔3〕乙方在工作中假设出现严重违反甲方规章制度、严重失职、营私舞弊、泄露公司信息机密和技术机密资料给甲方造成了利益损害，甲方有权对乙方进行罚款或解除合同的各种处分，并由乙方承当对甲方利益造成的全部经济损失。〔4〕乙方违反劳动纪律，甲方可依据国家法律、法规和本公司相关规章制度，给予纪律处罚、经济处罚，直至解除劳动合同。

施工用电合同(篇四)

双方订立的劳动用工合同期限届满，本合同将自动解除、终止。乙方有以下情形之一的，甲方可以解除本合同：〔1〕严重违反了劳动纪律或者甲方规章制度。〔2〕严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成了重大损害。〔3〕泄露甲方信息机密和技术机密资料，造成了甲方重大损失。〔4〕因自身原因被劳动教育以及被依法查究刑事责任。〔5〕不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位后，仍不能胜任。〔6〕患病或因非工伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由甲方另行安顿的工作。甲方有以下情形之一的，乙方可以解除本合同：〔1〕甲方不按劳动合同约定支付劳动报酬的。〔2〕从事违反国家法律法规的工作。〔3〕经甲乙双方协商一致或劳动届满，或依法终止时，本合同可以解除。七、未尽事宜，双方根据相关劳动法律法规和省市的相关政策规定，协商予以补充解决。八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，本合同自双方签字之日起生效。甲方：乙方：年月日年月日

施工用电合同(篇五)

施工用电平安协议

甲方：〔下列简称甲方〕

乙方：〔下列简称乙方〕

乙方在**兴建牧业小区，需在**镇10kV**线T接10kV线路，经电力主管部门****公司**供电所现场勘查确认，**支线线路产权归甲方所有，为了支持地方经济开展，确保甲乙双方正常平安可靠用电，更好的界定甲乙双方产权分界及平安职责，经甲乙双方协商，根据?中华人民共和国物权法》、?中华人民共和国平安生产法》的规定，特制定本协议。

1、乙方在线路建设施工过程中不得危及甲方线路及设备平安。

2、乙方T接10kV线路必须安装合格可靠的线路爱护装置，并以此为产权分界，如乙方线路或设备发生故障不得影响甲方正常平安可靠用电，如因此造成甲方或第三方损失，由乙方负责赔偿，与甲方无关。

3、乙方新建线路产权归乙方所有，乙方负责维护及检修，甲乙双方共用的甲方产权线路发生的维护及检修费用由甲乙双方共同承当。

4、本协议不因甲乙双办法定代表人的变更而终止。

5、此协议一式四份，甲、乙双方各持一份，****公司**供电营业所持两份，自签订之日起生效。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

签订日期：年月日

建筑项目施工平安协议书

项目施工平安协议书

租赁平安协议

实用范文：乡村公路施工合同范文(4篇)

乡村公路施工合同【篇一】

随着施工规范化的不断推进，越来越多的新型工艺、设备和技术出现在公路建设中，为增进创新意识，加强公路规范化施工，解决平安、质量难题，提高机械化水平，减少人力资源浪费，我工程部特引进一下规范化工艺。

一、梁场规范化布局

为节约临时用地，方便施工，提高规范化要求，工程部将梁场、拌合站、试验室、钢筋加工场等统一规划布局，梁场龙门吊轨道与制、存梁台座垂直布置，大大减少了用地面积，而且提梁均采用单龙门吊提梁，有效提高了龙门吊使用率，减少了提梁过程与其他作业面的冲突，梁场整体布局整齐。

二、龙门吊滑触线

普通龙门吊供电采用卷线器拖行电力线办法为龙门吊提供动力，卷线器在走过程中会出现电缆线拉断、遭物体砸伤、漏电等一系列问题，故障率较高，影响龙门吊正常使用。为提高减少龙门吊故障率，工程部采用滑触线为龙门吊提供动力传输，大大的提高了龙门吊成效，降低了平安风险，从而提高了预制梁生产效率。

1、龙门吊滑触线组成

龙门吊滑触线由轨道固定架、滑纵轨道以及碳刷接触头组成。其中轨道固定架采用角铁焊接而成，由竖杆及横杆组成，竖杆预埋在地面硬化砼内，横杆呈水平状态与竖杆焊接成整体；滑纵轨道平行于龙门吊轨道，固定于横杆上，滑纵轨道由4根倒凹字型轨道组成，主线分布于倒凹字型顶；碳刷接触头倒挂于滑纵轨道内，另一端与龙门吊主线路连接。

2、龙门吊滑触线优点

〔1〕故障率低。因滑触线离开地面，分布于龙门吊轨道外侧，使用过程中不存在交叉现象，受其他物体砸伤概率小，因此使用过程中故障率低，仅需更换碳刷接触头即可，大大提高了工效。

〔2〕触电风险小。滑纵轨道离地面约1m，不与地面接触，且主线固定在轨道凹槽内，使用时平安可靠。

〔3〕经济性。滑纵轨道可拆卸，随龙门吊转场而转移，利用率高，经济实用。

三、TCPL—01全自动无线喷淋养生系统

传统的梁板养生多是由人工进行，经常出现漏养现象，易产生裂纹。为满足当前的预制梁片规模化、生产工厂化及质量需要，通过大量而细致的工作，自动喷淋养生系统从研制到投入生产，经过屡次试验，不断总结，进而形成全自动无线喷淋养生系统。

1、TCPL—01全自动无线喷淋养生系统的优点

〔1〕养护效果显著。喷淋系统从供水到工作完毕，实现了过程全自动控制，喷出的水雾均匀，养护效果极佳，到达全天候、全方位、全湿润的“三全〞养护质量规范。

〔2〕降低劳动强度。同等数量梁片养护需要3—5人，而采用自动喷淋系统，只需设置好参数，无需其他任何操作。

〔3〕节约用水。喷淋系统中从供水、用水、回收采用环保理念，养护水经沉淀后重新利用，合理利用了水资源，从而节约用水，又到达爱护了施工环境的目的。

2、系统组成及操作控制

TCPL—01全自动无线喷淋养生系统分为：恒压供水系统、PLC自动控制系统、无线通信系统、喷淋管网系统。

TCPL—01全自动无线喷淋养生系统操作简单，在控制柜上设置喷淋顺序及喷淋时间，喷淋持续时间设定为2min，白天喷淋时间间隔为20min，晚上喷淋时间间隔为30min。

3、现场图片

四、规范化配电箱

为加强用管理及用电平安，我标段预制梁场所有配电箱均采用统一规范化配电箱，配个配电箱均配备漏电爱护器、断电开关以及防水防尘接头6个。

规范化配电箱的优点：

1、减少了施工过程中用电器频繁接电、拆电的次数，提高了施工成效。

2、有效减少了施工场地内私拉乱扯现象，是现场更加干净整洁。

3、大大降低了触电风险，降低了平安隐患。

乡村公路施工合同(篇二)

甲方：_____乙方：_____

依照?中华人民共和国合同法》、?中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵XX等、自愿、公平和老实信用的原那么，现由人民政府(下称发包人)和另一方(下称承包人)公司于________年____月____日共同达成并签订本协议如下：

一、项目概况

项目名称：村通村水泥路

项目地点：_____村

二、项目承包范围

承包范围：错车道面层、路面混泥土、公路平安设施，具体数量见项目量清单。

三、合同工期

动工日期：合同签订后具备动工条件凭动工通知经批准后动工

竣工日期：________年____月____日

合同工期总日历XX数80XX左右。

四、质量规范

程质量规范：按?公路项目质量检验评定规范》为合格项目。

五、合同价款

本合同价款根据简易施工图设计及项目量清单所列数量和单价计算。严格按设计和项目量清单所列数量进行施工。未经发包人及交通主管部门签字同意，不得随意变更和

增加项目数量。否那么由此增加的项目造价不予认可。

项目价款：人民币_____元大写：_____(人民币)

六、组成合同的文件组本钱合同的文件包括

1、本合同协议书。

2、规范、标准及有关技术文件。

3、简易设计图纸。

4、项目量清单。

双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。

七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承当项目质量保修责任。

八、质量与检验

1、项目质量应当到达协议书约定的质量规范。因承包人原因项目质量达不到约定的质量规范，承包人承当违约责任。

2、双方对项目质量有争议，由上级项目质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承当。双方均有责任，由双方根据其责任分别承当。

3、检查和返工：承包人应认真按照规范、标准和图纸要求及合同内容施工，随时接受发包人的检查、检验，为检查检验提供便利条件。项目质量达不到规范的局部，承包人应撤除和重新组织施工，直到合乎项目质量规范。因承包人原因达不到规定规范，由承包人承当撤除和重新施工的费用，工期不予顺延。

九、平安施工

1、平安施工与检查：承包人应遵守项目建设平安生产有关管理规定，严格按平安规范组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，采取必要的平安防护措施，打消事故隐患。在公路建设过程中出现的一切平安事故由承包人承当。

2、事故处理：发生一切伤、残、亡及其它平安事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由项目承包方承当发生的一切费用。

十、支付

本项目不预付项目款，承包人在完成合同项目量的_____%后支付

第一次项目款，支付金额为合同项目价款的_____%。其余项目款按交通局相关文件拨付。

支付程序为：村理财小组核实村三委核实镇分管领导审核镇长审批。

十一、项目变更

1、施工中发包人需对原项目进行变更，应提前14XX以书面形式向承包人发出变更通知。

2、施工中承包人不得对原项目设计进行变更。因承包人擅自变更发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承当，延误的工期不予顺延。

3、承包人在施工中提出的合理化倡议波及到对图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包方同意，报乡镇政府____县交通局审批。未经同意擅自更改或换用时，承包人承当由此发生的费用，并赔偿发包人有关损失，延误的工期不予顺延。