招投标与合同管理试卷一及答案教材

一、单选题1、全部使用国有资金投资，依法必须进行施工招标的工程项目，应当（A）。A.进入有形建筑市场进行招标投标活动B.进入无形建筑市场进行招标投标活动C.进入有形建筑市场进行直接发包活动D.进入无形建筑市场进行直接发包活动2、《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的（B）证书，并在其许可的范围内从事建筑活动。A.技术职称 B.执业资格 C.注册 D.岗位3、国际上把建设监理单位所提供的服务归为（ A）服务。A.工程咨询 B.工程管理 C.工程监督 D.工程策划4、一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（ B）家。A.2 B.3 C.4 D.5《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估计在（B）万元人民币以上的，必须进行招标。A.2 B.50 C.100 D.1506、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目的是（C）。A.煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目B.铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目C.商品住宅，包括经济适用住房D.生态环境保护项目《招标投标法》 规定，依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A）。A.20天 B.30天 C.10天 D.15天8、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，甲单位为施工总承包一级资质，乙单位为二级资质，则该施工联合体应按（ B ）资质确定等级。A.一级 B.二级 C.三级 D.特级9、下列不属于招标文件内容的是 （D）。共23页第1页A.投标邀请书 B.设计图纸 C.合同主要条款 D.财务报表、《建设工程施工合同（示范文本）》规定的设计变更范畴不包括（B）。增加合同中约定的工程量删减承包范围的工作内容交给其他人实施C.改变承包人原计划的工作顺序和时间D.更改工程有关部分的标高、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单作为投标报价单基础。结算拨付工程款时以（B为依据。B.实际工程量A.工程量清单B.实际工程量D.合同中的工程量C.承包方报送的工程量12、《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办法》关于投标保证金最高限额的规定说法正确的是（BD.合同中的工程量A.投标保证金一般不得超过投标总价的1%，最高不超过2%，最高不超过2%，最高不超过1%，最高不超过50万元人民币80万元人民币50万元人民币1%，最高不超过2%，最高不超过2%，最高不超过1%，最高不超过50万元人民币80万元人民币50万元人民币80万元人民币A.招标文件中的规定 B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上的口头解答 D.发给每个投标人的书面质疑解答文件、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（ C）。A.建设单位 B.施工单位 C.招标代理D.设计单位、某工程项目在估算时算得成本是 1000万元人民币，概算时算得成本是 950万元人民币，预算时算得成本是 900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是 800万元人民币。根据《招标投标法》规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”A.1000万元 根据《招标投标法》规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”A.1000万元 B.950万元C.900万元 D.800万元16、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后共23页第216、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为（A）A.要约撤回 B.要约撤销 C.承诺撤回 D.承诺撤销、合同争议的解决顺序为（ A）A.和解—调解—仲裁—诉讼 B.调解—和解—仲裁—诉讼C.和解一调解一诉讼一仲裁 D.调解一和解一诉讼一仲裁、业主在（ B）合同中承担的风险最小。A.可调总价 B.不可调总价C.单价 D.成本加酬金、施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（C）处理．A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延20、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C）。办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实性和准确行负责。C.提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表。D.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验。选择题1．经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时A—A.另一方可请求法院强制执行 B .仲裁机构可强制执行C.另一方可以请求公安机关强制执行D.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款.保证合同是B 签订的合同共23页第3页A.债权人与债务人B.债权人与保证人C.债务人与保证人D.保证人与被保证人.某水泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订合同，则该合同属于A A.采取欺诈手段B.采取胁迫手段C.超越经营范围D.无效代理.建设工程纠纷解决的几种途径中，（C）是依靠国家强制力来实现的。A.和解B.调解C.诉讼D.仲裁.采用A 方式选择承包商时，通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。A.公开招标B.邀请招标C.议标D.比价招标.业主与中标单位签订施工合同后，应及时通知其他未中标的投标单位，并退还其C A.购买招标文件费用B.编制投标文件费用C.投标保证金 D.现场考察费.根据《招标投标法》的有关规定，一项工程采用邀请招标时，邀请参加投标的单位数量不得少于B家。A.2B.3C.4D.7.根据《招标投标法》的有关规定，下列说法符合开标程序的是A—A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行开标地点由招标人在开标前通知C.开标由建设行政主管部门主持，邀请中标人参加D.开标由建设行政主管部门主持，邀请所有投标人参加共23页第4页工程设计招标中，评标、决标时考虑的因素主要是 A A.设计方案的优劣B.设计任务完成的进度C.设计取费的标准D.设计单位的资历监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则CA.监理工程师应推迟计量时间 B.监理工程师单独计量无效C.监理工程师单独计量有效 D.监理工程师可不必再计量采用FIDIC合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由A控制。A.业主B.监理工程师C.总包商D.分包商FIDIC合同条件规定的“指定分包商”是指A的 承包商。12共23页第5页A.由业主选定，与总承包商签订合同 B.由总包商选定，与业主签订合同C.由监理工程师选定，与业主签订合同 D.由业主选定，与监理工程师签订合同建设工程施工合同文本规定，业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复，则C A.该项索赔视为已经批准 B.视为已被拒绝C.尚待批准 D .承包商应进一步提交索赔证据在国际招标程序中，向最后决定的中标人发出通知，接受其投标书，并由业主与中标人签订工程承包合同。此项工作称为 （C）A.决标B.评标C.授标D.议标法人成立进行注册登记时，应当以（A）为住所。A.主要办事机构所在地B.主要经营场所所在地C.主要合同履行地D.董事长的户口所在地属于来自业主的风险是 (A)A.业主信誉差B.军事冲突C.海啸D.国家政策的变动某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同()BA.不成立B.成立C.无效D.可撤销在土木工程施工中，属于应用FIDIC合同条件的前提是 (D)A.通过谈判招标确定承包商B.通过邀请招标确定承包商C.通过指定招标确定承包商 D.通过竞争性招标确定承包商在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在()退还。A.发出中标通知书后B.完成评标后C.提交履约担保后共23页第6页D.合同履行完毕后“基准日”为专用条件内规定的投标截止日期前的某一特定日期，施工合同条件的通用条件内采用投标截止日前的第()天作为合同基准日A.7B.14C.21D.28在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时()A.中标人不承担合同责任B．招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人 D．招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额监理招标的宗旨是对监理单位 ()的选择。A.人员B.设备C.报价D.能力按照国家有关规定，施工合同的估算价在 C()万元人民币以上，必须进行招标。A.10B.50C.200D.100FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指()CA.完成合同内注明的全部工作的时间B.中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的时间C.招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的时间共23页第7页要约人要撤销要约，撤销要约通知应在()C到达对方。A.要约到达对方之前B.对方承诺到达要约人之前C.对方发出承诺之前D.对方承诺生效之后招标文件中的工程量清单是 ()CA.竣工结算的依据 B.总价承包时的工程量 C.投标单位计算标价的依据D.准确的工程量工程标底是招标工程项目的(C)。A合同价格B投标报价C预期价格D结算价格施工许可证的申请者是（B）。A监理单位B建设单位C施工单位D设计单位29、联合体中标者，联合体各方面应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人（c）。A共同承担责任B按份承担责任C承担连带责任D各自承担责任TOC\o"1-5"\h\z属于来自业主的风险是 （A）A.业主信誉差B.军事冲突C.海啸D.国家政策的变动31、在采用竞争形式订立合同时，招标、投标、定标的方式是要约与承诺的典型表现形式，在该过程中，招标是 A，投标是B，定标是 C，下述依次对ABC苗述正确的是 （B）。A要约、承诺、二承诺 B要约邀请、要约、承诺 C一要约、二要约、承诺D要约、要约邀请、承诺在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，（D）。A.中标人不承担合同责任B.招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人 D．招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额共23页第8页当工程内容明确、工期较短，宜采用（D）A.总价可调合同B.总价不可调合同C.单价合同D.成本加酬金合同下列建设工程施工合同文件发生矛盾，应该优先考虑执行的是（C）A.工程量清单 B.工程预算书C.工程变更协议书D.施工图纸在投标报价程序中，在调查研究，收集资料后应当（B）A.对是否投标作出决策 B.确定投标方案 C.办理资格审查D.进行投标报价投标单位应按照招标单位提供的工程量清单，逐一填写单价和合价，开标后，发现的分项投标单位没有填写单价和合价，则（C）A.允许投标单位填写补充B.视为废标C.认为该项费用包括在其他项的单价和合价中D.由招标人退回标书.FIDIC合同条款中的指定分包商只能是（D）A.特殊服务B.工程分包C.材料供应D.合同中暂定金额下的工作或服务．以下哪种担保是债务人以不转移对特定财产的占有的方式，将该财产作为债权的担保 C3共23页第9页A.保证B.质押C.留置D.抵押.施工招标的招标公告属于 CA.要约B.有效承诺C.要约邀请D.无效承诺.某项目设计费用为100万元，合同中约定定金为15%发包方已支付定金，但是承包方不履行合同，此时，承包方应该返还给发包方C费用。A.100万元B.15万元C.30万元D.依据发包方损失定.分包商在施工现场的协调管理工作，应由C负责。A.业主B.监理工程师C.总包商D.分包商自己.FIDIC合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时CA.可自行运出工地 B .应经业主批准后才能运出工地C.经监理工程师批准后才能运出工地 D.不能运出工地.FIDIC合同条件规定，A 应由业主签发。A.中标通知书B.工程移交证书C.解除缺陷责任书D.最终支付证书.施工合同中索赔的性质属于AA.经济补偿B.经济惩罚C.经济制裁D.经济补偿和经济制裁.施工合同履行过程中出现C时，当事人不承担违 约责任。A.发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地B.因为发包方资金不到位，发包方无法按照合同约定的时间提供承包商工程预付款C.因为发生水灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工D.因为管理不善，承包方的工程质量不符合合同约定的要共23页第10页求.按照FIDIC合同条件规定，不属于合同文件组成部分的是 CA.合同专用条件B.投标书C.中标意向书D.合同协议书.采用A 方式选择承包商时，通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。A.公开招标B.邀请招标C.议标D.比价招标.根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起C 内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.10日B.15日C.30日D.三个月.监理工程师在施工阶段进行进度控制的依据是 D施工进度计划。A.承包商编制的 B .业主编制的C.监理单位制定并由承包商认可的 D.承包商提交并经监理工程师批准的.FIDIC合同条件规定的“指定分包商”是指A的 承包商。A.由业主选定，与总承包商签订合同 B.由总包商选定，与业主签订合同C.由监理工程师选定，与业主签订合同 D.由业主选定，与监理工程师签订合同一、单选题1、建设工程合同的订立一般情况下应采取（ ）方式。A、招标；B、投标； C、招标投标； D、协议。2、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ ）天。A、5;B、7;C、10;D、20。3、建设工程项目的招标一般应采用（ ）的方式。共23页第11页A、公开招标； B、邀请招标； C、议标；D、发标。4、在下列几种情形中，（ ）工程项目经批准可以进行邀请招标。A、受自然地域环境限制； B、技术复杂；C、已具有招标部分条件的； D、招标人不完全具有招标能力的。5、在下列情形中，（ ）的投标文件应视为废标。A、只要单位盖章； B、已在招标文件要求提交投标保证金；C、联合体投标附有联合体各方共同投标协议； D、按招标文件要求密封。6、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（ ）人，并标明排列顺序。TOC\o"1-5"\h\zA、2;B、3;C、13; D、15。7、开标地点应为（ ）。A、当地政府的招投标办； B、招标人所在地；C、招标人与投标人商议的地点； D、招标文件中确定的地点。8、中标人的投标应当符合（ ）。A、基本满足招标文件中确定的各项综合评价标准；B、能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；C、满足招标文件中规定的各项主要综合评价标准。D、能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。9、中标人应当由（ ）确定。A、评标委员会； B、招标代理机构； C、政府招标投标办； D、招标人。10、在资格预审中，招标人主要审查潜在投标人应当符合的条件包含（ ）A、具有独立订立合同的水平； B、在近五年内没有骗取中标和严重违约问题；C、具有独立订立合同的权利； D、在近五年内没有重大工程质量问题。11、招标人可以在招标文件中要求（ ）提交投标保证金。A、投标人； B、代理人； C、银行；D、中标人。、在邀请招标的程序中（ ）。A、需发售资格预审文件； B、要资格预审； C、不存在资格审查； D、要资格后审。、投标人投标，可以是（ ）。A、投标人之间先进行内部议价、内定中标人然后再参加投标；B、投标人之间相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价投标；C、投标人以低于成本价报价竞标；D、联合体投标且附有联合体各方共同投标协议。、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A、10；B、30；C、20； D、56。、投标担保，招标人可以在（ ）要求投标人提交投标保证金。A、招标文件发出之后； B、招标文件发出之前； C、招标文件中；D、投标人中标后共23页第12页、投标人在（）可以补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。A、招标文件要求提交投标文件截止时间后； B、招标文件要求提交投标文件截止时间前;C、提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前；D、招标文件规定的投标有效期终止之前。、投标人串通投标行为是（）。A、投标人以行贿的手段谋取中标；B、投标人非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标；C、投标人投标时递交假业绩证明、资格文件；假冒法定代表人签名，私刻公章，递交假达到委托书等。D、投标文件中故意在商务和技术上采用模糊语言骗区中标，中标后撤消低档劣质货物、工程或服务。、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，该澄清或修改的内容为 （ ）的组成部分。A、投标文件； B、招标文件； C、评标报告； D、投标文件和招标文件。、合同的标的是合同关系的（ ）。A、主体；B、客体； C、内容；D、权利和义务。、对于一般的单价合同，如发包人在原招标文件中未明确工程量变更部分的限度，则谈判时应要求（）确定一个“增减量幅度”，当超过该幅度时，可对工程单价调整。A、发包人；B、承包人； C、发包人与承包人共同； D、造价管理部门。、工程合同的付款分（ ）阶段进行。A、2；B、3； C、4；D、5。、工程合同的付款可分为（ ）。A、预付款、工程进度款、最终付款； B、预付款、最终付款；C、工程进度款、最终付款； D、预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金。、承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务，此种承包方式称为（ ）。A、包工不包料 B、统包 C、包工部分包料 D、包工包料24、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（ ）约定承发包双方的权利和义务。A、通用条款 B、专用条款 C、监理合同 D、协议书、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是 （ ）。A．费用由工程师承担，工期由承包方承担 B．费用由承包方承担，工 共23页第13页期由发包方承担C.费用由承包方承担，工期由承发包双方协商 D.费用和工期均由承包方承担、建设单位在（）合同中承担了项目的全部风险。A、成本加酬金 B、单价C、总价可调D、总价不可调、（）就是按商定的总价承包工程项目。它的特点是以施工图纸及工程说明书为依据，明确承包内容和计算包价，并一次包死。在执行过程中，除非发包人要求变更原定的承包内容，承包人一般不得要求变更承包价。A、计量估价合同 B、固定总价合同 C、单价合同 D、成本加固定百分比、招标公告是一种（）A、要约B、承诺 C、要约邀请 D、合同、一个建设项目建设全过程或其中某个阶段的全部工作，由一个承包单位负责组织实施。这个承包单位可以将若干专业性工作交给不同的专业承包单位去完成，并统一协调和监督它们的工作。在一般情况下，建设单位 （业主 ）仅与这个承包单位发生直接关系，而不与各专业承包单位发生直接关系。该承包方始称为（）A、分承包 B、总承包 C、阶段承包 D、专项承包、在施工中由于（）原因导致工期延误，承包人应当承担违约责任。A、不可抗力 B、承包人的设备损坏C、设计变更 D、工程量变化、采用工程量清单计价法的项目招投标过程中，投标单位在投标报价中，应按招标单位提供的工程量清单的每一单项计算填写单价和合价，在开标后发现投标单位没有按招标文件的要求填写，则（）A、允许投标单位补充填写 B、视为废标C、认为此项费用已包括在工程量清单中的其他单价和合价中 D、由招标人退回投标书、仲裁委员会的仲裁做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁决议时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（）申请执行。A、当地人民政府B、人民法院 C、仲裁委员会 D、调解委员会案例分析【背景】某重点工程项目计划于 2004年12月28日开工，由于工程复杂，技 共23页第14页术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。于2004年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。于并于规定时间9月20－22日购买了招标文件。招标文件中规定，10月18日下午4时是招标文件规定的投标截止时间，11月10日发出中标通知书。在投标截止时间之前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于10月18日下午5时才送达，原因是中途堵车；10月21日下午由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。评标委员会成员共有 7人组成，其中当地招投标监督管理办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术经济方面专家 4人。评标时发现 E企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了公章。评标委员会于 10月28日提出了评标报告，B企业综合得分第一名。11月10日招标人向B企业发出了中标通知书，并于12月12日签订了书面合同。【问题】（1）企业自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当？说明理由。（3分）2）C企业和E企业投标文件是否有效？说明理由。（3分）3）请指出开标工作的不妥之处，说明理由。 （3分）4）请指出评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。 （3分）（5）业主和中标单位于 12月12日签订书面合同的做法是否妥当？说明理由。（3分）1）答：不妥当。根据《招标投标法》（第十一条）规定，省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目中不适宜公开招标的项目，要经过省、自治区、直辖市人民政府批准，方可进行邀请招标。因此，本案业主自行对省重点工程项目决定采取邀请招标的做法是不妥的。2）答： C企业和E企业投标文件无效。理由：根据《招标投标法》（第二十八条）规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。本案 C企业的投标文件送达时间迟于投标截止时间，因此该投标文件应被拒收。根据《招标投标法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，投标文件若 共23页第15页没有法定代表人签字和加盖公章，则属于重大偏差。本案E企业投标文件没有法定代表人签字，项目经理也未获得委托人授权书，无权代表本企业投标签字，尽管有单位公章，仍属存在重大偏差，应作废标处理。3）答：1）根据《招标投标法》（第三十四条）规定，开标应当在投标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。本题招标文件规定的投标截止时间是 10月18日下午4时，但迟至 10月21日下午才开标，是不妥之处一；2）根据《招标投标法》（第三十五条）规定，开标应由招标人主持。本题由属于行政监督部门的当地招投标监督管理办公室主持，是不妥之处二。（4）答：根据《招标投标法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家，并规定项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会委员。一般而言公证处人员不熟悉工程项目相关业务，当地招投标监督管理办公室属于行政监督部门，显然招投标监督管理办公室人员和公证处人员担任评标委员会成员是不妥的。《招投标法》还规定评标委员会技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3。本题技术、经济等方面的专家比例为 4/7，低于规定的比例要求。（5）答：不妥当。理由：30天内，按照招标文件和中标30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本题11月10日发出中标通知书，迟至12月12日才签订书面合同，两者的时间间隔已超过 30天，违反了《招标投标法》的相关规定。案例分析【背景】某施工单位通过对某工程的投标获得了该工程的承包权，并与建设单位签订了施工总价合同，在施工过程中发生了如下事件。TOC\o"1-5"\h\z事件 1：基础施工时，建设单位负责供应的混凝土预制桩供应不及时，使该工作延误 4天。事件 2：建设单位因资金困难，在应支付工程月进度款的时间内未支付，承包方停工 10天。共23页第16页事件3：在主体施工期间，施工单位与某材料供应商签订了室内隔墙板供销合同，在合同内约定，如供方不能按照约定的时间供货，每天赔偿订购方合同价0.05%的违约金。供货方因原材料问题未能按时供货，拖延 8天。事件 4：施工单位根据合同工期要求，冬季继续施工，在施工过程中，施工单位为保证施工质量采取了多项技术措施，由此造成额外的费用开支共计 20万元。事件 5：施工单位进行设备安装时，因业主选定的设备供应商接线错误导致设备损坏，使施工单位安装调试工作延误 5天，损失12万元。【问题】以上各个事件中，施工耽误延误的工期和增加的费用应由谁来承担？说明理由。（每个事件各得3分）答：事件 1：建设单位应给予施工单位补偿工期 4天和相应的费用。因为混凝土预制桩供应不及时，使该工作延误，是属于建设单位的责任。事件 2：建设单位应给予施工单位补偿工期 10天和增加费用的责任。这是因为建设单位的原因造成的施工临时中断，从而导致承办商工期的拖延和费用支出的增加，因而应由建设单位承担。事件 3：应由材料供应商支付违约金，施工单位字迹承担工期延误和费用增加的责任。材料供应商在履行该供销合同时，已经构成了违约行为，所以应由材料供应商承担违约金。而对于延误的工期来说，材料供应商不可能承担此责任，反映到建设单位和施工单位的合同中，属于施工单位应承担的责任。事件 4：施工单位应承担的责任。在签订合同时，保证施工质量的措施费已包括在合同价款内。事件 5：应由建设单位承担由此造成的工期延误和费用增加。建设单位分别与施工单位和设备供应商签订了合同，而施工单位与设备供应商之间不存在合同关系，无权向设备供应商提出索赔，对施工单位而言，应视为建设单位的责任。例5】在某建筑工程施工公开招标中，有 ABCDEFGH等施工单位报名投标，经招标代理机构资格预审合格，但建设单位以A单位是外地单位为由不同意其参加投标。共23页第17页评标委员会由5人组成，其中当地建设行政主管部门的招投标管理办公室主任1人，建设单位代表1人，随机抽取的技术经济专家 3人。评标时发现，B单位的投标报价明显低于其他单位报价且未能说明理由；D单位投标报价大写金额小于小写金额；F单位投标文件提供的施工方法为其自创，且未按原方案给出报价；H单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项；其他单位投标文件均符合招标文件要求。1313问题：1、A单位是否有资格参加投标？为什么？2、评标委员会的组成是否不妥？ 3、BDFH四家单位的标书是否为有效标？案例分析】：1、A单位有资格参与投标。公开招标时不得以投标单位为外地企业为由拒绝，否则违反了“公开、公平和公正”原则。2、招标办的主任不得参与到评标委员会中， 且技术经济专家在评标委员会成员中只有 3/5,<2/3的最低要求，不合法。3、D、H单位为有效标。B单位涉嫌恶意竞标，而F单位没有对招标文件中的原方案进行报价，视为未响应招标文件要求，也应为废标。背景：某厂房建设场地原为农田。按设计要求在厂房建造时，厂房地坪范围内的耕植土应清除，基础必须埋在老土层下2.00m处。为此，业主在“三通一平”阶段就委托土方施工公司清除了耕植土并用粘土回填压实至一定设计标高， 故在施工招标文件中指出，施工单位无须再考虑清除耕植土问题。某施工单位中标后，与业主签订了固定价格合同。然而，在开挖基坑时发现，相当一部分基础开挖深度虽已达到设计标高， 但仍未见老土，且在基坑和场地范围内仍有一部分深层的耕植土和池塘淤泥等必须清除。问题：.在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，承包商应该怎么办？.根据修改的设计图纸，基坑开挖要加深加大，造成土方工程量增加，施工工效降低。在施工中又发现了较有价值的出土文物， 造成承包商部分施工人员和机械窝工， 同时承包商为保护文物付出了一定的措施费用。请问承包商应如何 共23页第18页处理此事？【分析】《建在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时， 承包商应根据1.》的相关规定，及时通知甲方，要求对工程地质设工程施工合同（范本文件） 重新勘察并对原设计进行变更。2.向承包商提出变更工程价款和工期顺延的 14天内，1）在接到设计变更图纸后天内予以答复， 若同意该项报告，则调整合报告。甲方应在收到书面报告 14同；若不同意，应进一步与甲方协商，修改合同。如果不能达成一致，按工程 承包合同规定的争议处理方式解决。小时内，已书面形式通知甲方，同时采取妥42）发现出土文物后，首先应在并提供相应其次向甲方提出措施费用补偿和顺延工期的要求，善的保护措施； 的计算书和索赔报告。日与某业主（甲方）签订一项施工合同，合同6某承包商（乙方）于某年3月日，竣工日期163月规定，甲方于3月14日提供施工现场，工程开工日期为 1元，每拖后工期每提前 1天奖励3000合同日历工期为为4月12日，38天。，并得到甲5000元。乙方按时提交了施工方案和网络进度计划（如下）天罚款方代表的批准。D525GA1211E7123共页第19页实际施工过程中发生了如下几项事件：事件1:因拆迁工作拖延，甲方于3月17日才提供出全部场地，影响了工作 A、B,使该两项作业时间均延长了2天，并使这两项工作分别窝工 6、8个工日，工作C为此受到影响。事件2:乙方与租赁商原约定，工作 D使用的某种机械于3月27日进场，但因运输问题推迟到3月30日才进场，造成D工作实际作业时间增加1天，多用人工7个工日。事件3:在工作E施工时，因设计变更，造成施工时间增加 2天，多用工14个工日，其他费用增加1.5万元。事件4:工作F是一项隐蔽工程，施工完毕后经工程师验收合格后进行了覆盖。事后甲方代表认为该项工作很重要，要求工程师在该项工作的两个主要部位进行剥露检查。检查结果为： a部位完全合格，但b部位的偏差超出了规范允许的范围，乙方根据甲方要求进行返工处理，合格后工程师予以签字验收。其中部位a的剥露和覆盖用工为6个工日，其他费用为1000元；部位b的剥露、返工及覆盖用工20个工日，其他费用为1.2万元。因为F工作的重新检验和返工处理影响了工作 H的正常施工，使工作H的作业时间延长2天，多用工10个工日。问题：1、在上述事件中，乙方可以就哪些向甲方提出工期和费用补偿要求？为什么？2、该工程实际施工天数为多少天？可得到工期补偿多少天？工期奖罚天数为多少天？3、假设工程所在地人工费标准为 30元/工日，窝工人工费补偿标准为 18元/工日，管理费和利润不予补偿。则在该项工程施工中，乙方可得到的合理的经济补偿额是多少？答：1、事件1可以提出工期和费用补偿。因为不能按时提供场地属于甲方的责任，且 A位于关键线路上。共23页第20页事件 2不能提出补偿要求。施工设备迟进场属于乙方责任。事件 3可以提出费用补偿， 但不能提出工期补偿。因为设计变更属于甲方责任，由此增加的费用应由甲方承担，但增加的时间没有超过超过该项工作的总时差，因此没有对总工期造成延误。事件