消防施工合同书正式样本_第1页
消防施工合同书正式样本_第2页
消防施工合同书正式样本_第3页
免费预览已结束，剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

消防施工合同书正式样

本WrittenMaterialsSignedByBothPartiesOrSeveralPartiesInOrderToProtectTheirRespectiveLegitimateRights

AndInterestsAfterReachingAnAgreementThroughMutualConsultation,SoAsToMaximizeTheirInterests示范文本〕单位： 编订人：某某某审批人：某顾一消防施工合同书正式样本使用注虑：该协议资料可用在工作或生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益经各方共同协商达成？致虑见后，签订的书面材料，以便实现利益最人化。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。建设单位：施工单位：根据?中华人民共和国合同法?、?建筑安装工程承包合同条例?等法规文件，为明确双方经济和责 任,经双方协商同意签定本合同，并按照合同严格执行。一、工程范围及承包方式：1、工程范围：室内消火栓系统、消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统、消防电外线、 消防泵房、防火卷闸门制安、通风系统及稳压系统等2、承包方式：包工包料工程地点：普兰店市双方职责〔一〕、甲方责任：1、负责及时拨付工程予付款，工程进度款，负责施工质量和现场协调。2、为乙方提供施工条件。〔如：施工用水、电、宿舍〕〔二〕、乙方责任：按照图纸及甲方要求施工，严格执行国家及建设单位关于平安技术等各项规定，确保工程质量验收合格。四、 工程期限：1、自本合同签定之日起天完工2、以下情况工期顺延1〕、由于人力不可抗拒的自然灾害而被迫停工。2〕、因重大设计变更或建设单位原因造成窝工，以及建设单位资金缺乏等原因。五、工程造价及结算方式〔一〕 、工程造价：壹百零捌万元人民币〔丫108万元〕。〔二〕 、结算方式：合同签定后予付工程造价的50%,室内消火栓系统、消防电外线、消防泵房、通风系统完成后付工程造价的30%消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统完成经消防部门验收合格后付工程造价的19%余3%做保修金，保修期一年。六、 竣工验收：验收时发现甲方或乙方责任造成局部整改时由乙方在双方协商的期限内完成。七、其它事宜1、本合同自双方签字之日生效2、本合同一式四份双方各执两份具有同等法律 效力丿I、双方发生纠纷时由大连市人民法院裁决。甲方：乙方：年月曰此处输入对应的公司或组织名字

人人文库> 全部分类> 专业文献 > 工程机械

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论