监理工程师之合同管理题库精选题库及答案（精品）

监理工程师之合同管理题库精选题库及答案（精品）第一部分单选题(50题)1、《标准施工合同》中的“施工期”是指（）。

A.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限

B.合同协议书中写明的施工总日历天数

C.用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准

D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

【答案】：A

2、根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工方案合理性评审

【答案】：D

3、如果任一方对DAAB的决定不满，可以在收到该决定通知后（）天内，将其不满向另一方发出通知。

A.7

B.14

C.28

D.42

【答案】：C

4、关于承诺的说法，正确的是()

A.所有知道要约内容的人都可以作出承诺

B.承诺可以对要约的数量作出变更

C.承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺

D.承诺不得撤销

【答案】：D

5、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应（）。

A.由监理人提出适当的变更价格，经发包人批准后执行

B.由承包人提出适当的变更价格，经监理人确认后执行

C.由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行

D.按照成本加利润原则，由监理人商定

【答案】：D

6、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。

A.法人应在政府主管部门备案

B.法人应具有规定数额的经费

C.法人应有自己的组织机构

D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

【答案】：C

7、设备采购合同中，由（）负责提供设备运至目的地的包装。

A.买方

B.卖方

C.运输部门

D.安装单位

【答案】：B

8、根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是（）。

A.第三方保证

B.动产质押

C.既有建筑物抵押

D.银行保函

【答案】：D

9、施工准备阶段下列属于监理人职责的是()。

A.发出开工通知

B.办理征地拆迁

C.办理施工现场外道路的通行权

D.办理施工现场内道路的通行权

【答案】：A

10、在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥。下列说法中，正确的说法是()

A.甲某的行为属无权代理，该合同无效

B.甲某的行为属表见代理，该合同有效

C.乙建筑公司可以行使追认权或拒绝权

D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任

【答案】：C

11、下列不属于建设工程勘察合同当事人必须具备的条件是()。

A.法人资格

B.持有正规营业执照

C.联合体组织

D.持有正规的资质证书

【答案】：C

12、根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义矛盾时，优先结束的顺序是()。

A.投标函→合同协议书→通用合同条款

B.投标函→通用合同条款→合同协议书

C.合同协议书→投标函→通用合同条款

D.合同协议书→通用合同条款→投标函

【答案】：C

13、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是()。

A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间

B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准

C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用

D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有

【答案】：B

14、下列内容（）不属于合同协议书中应明确填写的内容。

A.签约合同价

B.合同工期

C.质量标准

D.争议解决方法

【答案】：D

15、某施工合同采用FIDIC《施工合同条件》，专用条件中约定完成工程的时间为500天，缺陷通知期为365天。施工过程中，经工程师批准顺延工期38天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为()

A.500天

B.538天

C.865天

D.903天

【答案】：B

16、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是（）。

A.由发包人承担风险

B.在合同中明确风险承担方

C.由承包人承担风险

D.由合同双方共担风险

【答案】：B

17、承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的时间称为（）。

A.施工期

B.合同工期

C.缺陷责任期

D.保修期

【答案】：A

18、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，关于争端处理的说法错误的是（）

A.DAAB必须由具有适当资格的三人组成

B.合同争端可按照规定，由争端避免/裁决委员会裁决

C.业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命DAAB

D.DAAB由业主、承包商双方联合任命、分摊酬金

【答案】：A

19、下列选项中，不属于公开招标缺点的是（）。

A.评标工作量大

B.招标时间长

C.所需费用高

D.投标竞争不激烈

【答案】：D

20、某工程投保建筑工程一切险，保险人对原因造成的损失不负责任赔偿的是（）。

A.施工设备失灵

B.暴雨引起地面下陷

C.雷电引起火灾

D.意外事故

【答案】：A

21、要约与要约邀请的共同特征是()

A.内容具体明确

B.具备合同的一般条款

C.明示订立合同的意思表示

D.对行为人具有约束力

【答案】：C

22、关于资格审查方法，下列不属于合格制特点的是（）。

A.有利于招标人获得最优方案

B.比较公平公正

C.可能会出现投标人数过多的情况

D.节约招标成本

【答案】：D

23、出现（）情况时，勘察合同不可以延长合同工期。

A.发包人提出变更

B.发包人要求工作量变化

C.不可抗力影响

D.勘察人原因造成的停工、窝工

【答案】：D

24、根据九部委设备采购合同的规定，由于买方原因在最后一批合同设备交货后（）内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后（）内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

A.7日，3日

B.28日，3日

C.3个月，7日

D.6个月，7日

【答案】：D

25、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。

A.建筑物

B.施工工程技术

C.施工工程款

D.工程施工行为

【答案】：D

26、实行设计总包的，按照合同约定或经招标人同意，设计单位（），将建筑工程非主体部分的设计进行分包。

A.必须通过公开招标方式

B.必须通知邀请招标方式

C.可以不通过招标方式

D.只能通过协议方式

【答案】：C

27、某工程采用的是不足额投保方式（保险金额少于工程实际价值）投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由（）补偿。

A.保险公司

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同

【答案】：C

28、某公司销售施工机械设备，合同约定卖方于4月13日和5月12日两次共计价值1000万的设备，每次交付比例为50%。由于5月12日交付的设备未携带设备的技术资料，此资料不影响买方进行合同设备安装、调试、考核和验收。直到6月15日，卖方补齐设备技术资料后。此次卖方应当支付的违约金为（）万元。

A.0

B.12.5

C.15

D.25

【答案】：A

29、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，做法正确的是（）。

A.在该指示发出的24小时内提出书面异议

B.在收到该指示的48小时内提出书面异议

C.向授权的监理人员提出书面异议

D.总监理工程师应在48小时内回复

【答案】：D

30、（2019年真题）施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成（）。

A.表见代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理

【答案】：D

31、根据《标准设计施工总承包招标文件》，组成合同的文件有：①发包人要求；②价格清单；③通用合同条款。仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是（）。

A.①-②-③

B.③-②-①

C.③-①-②

D.②-③-①

【答案】：C

32、下列细菌，具有嗜盐性的是（）。

A.变形杆菌

B.沙门菌

C.葡萄球菌

D.副溶血性弧菌

【答案】：D

33、根据九部委《标准设计合同》的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是（）。

A.发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担法律责任

B.设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人

C.发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意

D.设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意

【答案】：D

34、美国AIA合同文本中，B系列代表（）。

A.业主与建筑师之间合同的文本

B.建筑师行业的有关文件

C.建筑师与专业咨询机构之间合同的文本

D.雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同

【答案】：A

35、设计施工总承包合同中，关于承包人说法错误的是()。

A.承包人是总承包合同的另一当事人

B.总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体

C.合同履行过程中发包人可以和联合体各方进行联系

D.未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成

【答案】：C

36、市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。

A.行政手段

B.合同

C.诚信

D.道德

【答案】：B

37、关于预付款担保的表述中，符合《标准施工合同》规定的是（）。

A.预付款担保采用第三方保证的形式

B.担保方式不得采用无条件担保的形式

C.担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

D.担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额效力不变

【答案】：C

38、如果当地的食物供应以大米、面粉为主，为了提高食物的蛋白质生物价，应在配餐中注意补充（）。

A.赤小豆

B.大豆

C.芝麻

D.玉米

【答案】：B

39、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。

A.发包人必须是建设单位

B.承包人必须是法人

C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质

D.发包人必须具有自行组织招标的能力

【答案】：B

40、（2019年真题）关于货样买卖合同的说法，正确的是（）。

A.货样买卖适用于即时买卖合同

B.货样买卖应当封存样品

C.样品是交付标的物时的质量参考

D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担

【答案】：B

41、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工。合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务，工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由()

A.发包人承担，批准顺延工期

B.发包人承担，不批准顺延工期

C.承包人承担，可以顺延工期

D.承包人承担，工期不可顺延

【答案】：A

42、某项目的招标人委托中介机构代理招标，下列说法正确的是（）。

A.由招标人办理备案

B.由招标人办理审批

C.由招标代理机构办理备案

D.由招标代理机构办理审批

【答案】：A

43、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置。下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是()。

A.发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延

B.发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期

C.承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款

D.承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期

【答案】：D

44、编制行业标准施工招标的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。

A.申请人须知前附表

B.资格审查办法

C.投标人须知前附表

D.资格预审公告

【答案】：B

45、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.特殊情况下，承包人可以是非法人组织

D.承包人的综合资质只设甲级

【答案】：D

46、公开招标的优点是（）。

A.投标人及投标人的数量事先可以确定

B.招标人所期待的投标人均参加了投标

C.所有符合条件的有兴趣的单位均可以参加投标

D.招标人熟悉投标人的情况

【答案】：C

47、招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定。的投标有效期内未能确定中标人，下列对投标保函的处理，正确的是()

A.返还所有投标人的投标保函

B.要求所有投标人延长投标保函有效期

C.要求评标报告推荐的选中标人延长投标保函有效期

D.要求评标报告中推荐的候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期

【答案】：B

48、（2018年真题）根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（）之日止。

A.工程竣工验收

B.工程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书

【答案】：C

49、某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（）万元。

A.2

B.4

C.10

D.20

【答案】：B

50、履约保证的有效期限从提交履约保证起，一般情况到()为止。

A.合同签订之日

B.签发工程移交证书日

C.缺陷责任期止之日

D.保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止

【答案】：D

第二部分多选题(50题)1、以下有关勘察合同双方当事人的说法，正确的是（）。

A.勘察合同的发包人可以是业主，也可以是工程总承包单位

B.勘察合同的发包人必须具备法人资格

C.勘察合同的发包人必须具备相应的资质

D.勘察合同的承包人必须具备法人资格

E.勘察合同的承包人必须具备相应的资质

【答案】：AD

2、下列属于合同签订及履行阶段合同管理任务的是（）。

A.组织做好合同评审工作

B.制定完善的合同管理制度和实施计划

C.倡导构建合同各方合作共赢机制

D.细化项目参建各相关方的合同界面管理

E.落实细化合同交底工作

【答案】：ABC

3、（2017年真题）大型设备招标采购的投标报价或评标价中，属于伴随服务费用的有（）。

A.出厂前的质量检验费

B.运输中破损的修理费

C.现场试运行费

D.保修期内的维护、修理费

E.运行、管理和维修人员培训费

【答案】：CD

4、发包人要求设计人进行的（）费用，不应含在合同价格之中，由发包人另行支付。

A.外出考察

B.试验检测

C.专项咨询

D.专家评审

E.踏勘现场

【答案】：ABCD

5、根据《标准施工合同》，保险的正确处理方式有（）。

A.发承包双方应分别为自己在现场所有人员投保人身意外伤害险

B.发包人应以自己的名义投保工程设备险

C.承包人应以自己的名义投保施工设备险

D.发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费

E.承包人应以自己的名义投保进场材料险

【答案】：ACD

6、依据《担保法》的规定，关于定金的表述中，正确的有（）。

A.收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金

B.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的15％

C.定金合同可以采用书面或口头形式，并在合同中约定交付定金的期限

D.定金合同从约定交付定金之日生效

E.给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金

【答案】：A

7、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在复核“发包人要求”时未发现存在的错误而导致承包人费用增加时，由发包人承担责任的有（）。

A.引用的原始数据和资料错误

B.对工程的功能要求错误

C.对工程进度的要求不合理

D.试验和检验标准不准确

E.对项目生产工艺的要求错误

【答案】：ABD

8、根据《标准施工招标文件》，标准施工合同附件的格式文件包括（）。

A.合同协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.履约保函

E.预付款保函

【答案】：AD

9、（2017年真题）建设工程施工招标公告的内容包（）。

A.建设资金来源

B.招标人的名称

C.项目概况

D.投标人的资格要求

E.评标办法

【答案】：CD

10、《简明标准施工招标文件》使用的项目有（）。

A.小型项目

B.设计和施工由同一承包人承担的项目

C.技术要求复杂的项目

D.工期不超过12个月的项目

E.对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目

【答案】：AD

11、建设工程合同中的法律责任只能是民事责任，包括（）。

A.违约责任

B.行政责任

C.侵权责任

D.缔约过失责任

E.刑事责任

【答案】：ACD

12、招标公告或投标邀请书的内容包括（）。

A.项目概况与招标范围

B.投标人资格要求

C.招标文件的获取方式

D.评标办法

E.设计方案

【答案】：ABC

13、下列建设工程项目在建筑工程一切险承保范围内的是（）。

A.高速公路

B.跨海大桥

C.体育场馆

D.军用机场

E.海运港口

【答案】：ABC

14、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，关于竣工验收的说法，正确的有（）。

A.承包人应提前14天将申请竣工试验通知送达发包人

B.承包人应在申请竣工试验前提交运行操作和维修手册

C.承包人应在竣工试验通过时将工程移交给发包人组织试运行

D.工程经验收合格，监理人经发包人同意后签发工程接收证书;

E.工程接收证书上注明的实际竣工日期为提交竣工验收申请报告的日期

【答案】：BD

15、下列关于代理的叙述，正确的是（）。

A.无权代理行为的后果只能由行为人承担

B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销

C.经追认的无权代理行为的法律后果由被代理人承担

D.代理人只能在代理权限内实施代理行为

E.被代理人在收到相对人催告通知之日起一个月内未作表示的，视为追认

【答案】：BCD

16、依据FIDIC《施工合同条件》，下列风险中，属于业主应承担的风险有()

A.外敌入侵

B.工程所在地发生的叛乱

C.超音速飞行物产生的压力波

D.工地发生放射性污染

E.不利气候条件对施工的影响

【答案】：ABC

17、关于合同生效的说法，正确的有()

A.口头合同自受要约人承诺时生效

B.书面合同自当事人双方签字时生效

C.书面合同自当事人双方盖章时生效

D.书面合同不能通过合同的履行生效

E.办理批准手续不会对合同生效产生影响

【答案】：ABC

18、建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段，主要涉及（）。

A.设备安装调试

B.交接程序

C.检验方式

D.质量要求

E.合同价款的支付

【答案】：BCD

19、下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有()。

A.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议

B.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书

D.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书

E.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

【答案】：CD

20、下列评标专家应当回避评标的是（）。

A.与投标人之一有亲属关系

B.行政监督部门的人员

C.曾在其他评标中受过行政处罚的

D.曾在其他招标中受过刑事处罚的

E.与投标人之一有朋友关系但不影响客观公正评标的

【答案】：ABCD

21、仅给予承包人工期和费用补偿而不补偿利润的事件有（）。

A.延误移交施工现场

B.不可预见的外界条件

C.施工遇到文物和古迹

D.后续法规的调整

E.不可抗力事件造成的损害

【答案】：BC

22、（2020年真题）投保建筑工程一切险，需要在专用合同条款中约定的内容有（）

A.投保人

B.投保内容

C.保险金额

D.保险费率

E.保险期限

【答案】：BCD

23、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应履行的安全职责有（）。

A.发生事故的，勘察人应立即通知发包人

B.按合同要求制定勘查工作临时占地方案

C.按合同约定编制安全措施计划和灾害应急预案

D.严格按国家安全标准制定施工安全操作规程

E.配置必要的救助物资和器材

【答案】：CD

24、在设计施工总承包合同模式下，关于缺陷责任期的说法正确的是（）。

A.缺陷责任期内，承包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作

B.在使用过程中，发现接收工程存在新的缺陷，由承包人负责修复

C.缺陷责任期内，工程缺陷的修复和查验费用由承包人承担

D.缺陷责任期最长不超过2年

E.缺陷责任期内，承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以委托他人修复

【答案】：BD

25、下列关于建设工程项目招标的说法正确的是（）。

A.招标人既可以自行招标，也可以委托招标

B.招标人有编制招标文件的能力时可以自行招标

C.招标人如不具备自行组织招标的能力条件，应当委托招标

D.招标代理机构应当有符合规定条件的专家库

E.招标代理机构应当有从事招标代理业务的营业场所和相应资金

【答案】：C

26、建设工程合同相关各方编制的合同实施计划应包括的内容有（）。

A.合同文体比选

B.合同实施总体安排

C.合同分解与管理策划

D.合同实施保证体系的建立

E.合同索赔结果分析

【答案】：BCD

27、勘察人在与发包人签订合同时提交了履约保函，关于该保函的说法正确的是（）。

A.有效期自合同签订之日起开始

B.至签收最后一批勘察成果文件之日后失效

C.担保人在收到发包人的赔偿要求后7日内支付

D.发包人和勘察人变更合同，只有征得担保人同意后，担保人继续承担担保义务

E.属于无条件的、不可撤销担保

【答案】：C

28、根据《标准施工招标文件》，评标委员会对投标报价进行的响应性评审内容有（）。

A.投标文件格式

B.投标有效期

C.投标保证金

D.已标价工程量清单

E.安全生产许可证

【答案】：BCD

29、关于DAAB的说法正确的是（）

A.由业主支付酬金

B.DAAB成员与业主、承包商及工程师没有利害关系

C.如果双方发生争端，任一方可将争端事项提交给DAAB.委托其做出决定

D.DAAB应在收到委托事项后84天内或在双方认可的其他期限内，提出其有理由的决定

E.业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命DAAB，DAAB由具有适当资格的一人或三人组成

【答案】：BCD

30、进口设备采用装运港船上交货价（FOB）时，买方需承担的责任包括（）。

A.租船舱，支付运费

B.承担货物装船后的一切风险和运费

C.办理出口手续，并将货物装上船

D.办理货物进口以及经由他国过境的一切海关手续，并支付有关费用及过境费

E.领取出口许可证

【答案】：ABD

31、在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有（）。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

【答案】：AC

32、工程设计招标中，投标人资格的审查内容有（）。

A.投标人持有的资质证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.特定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

【答案】：ABC

33、根据《标准施工合同》，关于暂列金额的说法，正确的有（）。

A.暂列金额对应的工程一定会在合同履行阶段发生

B.暂列金额包括以计日工方式支付的款项

C.暂列金额是在工程量清单中所列的款项

D.暂列金额在合同履行阶段由监理人控制使用

E.合同约定的暂列金额会全部支付承包人

【答案】：BCD

34、某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业权利的说法，正确的有()

A.施工企业可以行使代位权

B.施工企业可以行使撤销权

C.施工企业应以建设单位名义行使权利

D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利

E.施工企业行使权利的范围以其债权为限

【答案】：BD

35、材料采购合同，合同材料交付后，买方应在专用合同条款约定的期限内安排对合同材料的规格、质量等进行检验，检验按照专用合同条款约定的可选择的方式包括（）

A.由买方对合同材料进行检验

B.由专用合同条款约定的拥有资质的第三方检验机构对合同材料进行检验

C.专用合同条款约定的其他方式

D.由卖方对合同材料进行检验

E.卖方资质齐全可不进行检验

【答案】：ABC

36、下列关于质量保证金的说法正确的是（）。

A.质量保证金用以约束承包人在施工阶段.竣工阶段.缺陷责任期内按照合同要求对施工的质量和数量承担约定的责任

B.质量保证金从第一次支付工程进度款时开始起扣，直至最后一次支付工程进度款为止

C.缺陷责任期满后，承包人向发包人申请返还质量保证金

D.发包人应在14天内会同承包人按照合同规定核实承包人是否完成缺陷修复责任

E.质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%

【答案】：AD

37、下列事项中，属于设计合同中设计人应承担义务的有()

A.对设计文件的质量负责

B.办理设计文件审批手续

C.解决施工中出现的设计问题

D.参加工程验收

E.编制施工招标文件

【答案】：ACD

38、根据《标准设备采购合同》的规定，以下有关设备开箱检验的说法，正确的是（）。

A.开箱检验应在施工场地进行

B.如没有在交货时开箱，合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责保管设备

C.在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺的，由卖方负责

D.如果在开箱时合同设备外包装不是交货时的包装，则开箱检验中发现的损失由买方承担

E.开箱检验完成后，设备应当由卖方进行安装调试

【答案】：BC

39、下列关于组织踏勘现场的说法正确的是（）。

A.由投标人按招标文件规定的时间.地点自行组织

B.参加踏勘现场发生的费用由投标人自理

C.非因招标人原因导致的踏勘现场人员伤亡和财产损失由投标人自行负责

D.踏勘现场应当由