监理工程师之合同管理题库精选题库含答案

监理工程师之合同管理题库精选题库含答案第一部分单选题(50题)1、（2019年真题）下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。

A.非银行金融机构

B.国家机关

C.股份公司

D.合伙企业

【答案】：B

2、下列不属于响应性评审的评审因素和标准的是（）。

A.投标截止日期

B.投标内容

C.勘察或设计服务期限

D.投标保证金

【答案】：A

3、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段进行的是（）。

A.联动试车

B.保证工程满足合同要求的试验

C.功能性试验

D.产能及环保指标测试

【答案】：C

4、保险决策主要表现在（）。

A.是否投保和选择保险人

B.是否投保和选择被保险人

C.是否投保和选择受益人

D.选择保险人和选择受益人

【答案】：A

5、发包人对设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过（）天。

A.10

B.14

C.15

D.21

【答案】：B

6、甲为17周岁，以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人，关于甲实施民事法律行为的说法正确的有（）。

A.可以独立实施纯获利益的或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为

B.实施与其年龄、智力不相适应的民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认

C.由其法定代理人代理实施民事法律行为

D.可以独立实施民事法律行为

【答案】：D

7、非语言传播包括（）。

A.类语言

B.动态体语

C.时间语言

D.静态体语

E.空间语言

【答案】：A

8、承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议。

A.12

B.24

C.36

D.48

【答案】：D

9、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。

A.借款合同

B.勘察合同

C.施工合同

D.技术转让合同

【答案】：A

10、根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。

A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发

B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作

C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具

D.进度款支付证书一经签发监理人无权修改

【答案】：C

11、根据NEC《工程施工合同》，关于“补偿事件”的说法，正确的是（）。

A.只能由承包商向项目经理通知补偿事件

B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应当拒绝补偿

C.为消除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件

D.若变更由承包商提供的工程信息，则按对承包商最有利的解释进行计价

【答案】：C

12、本人知道他人以自己名义行为而不作否认表示，代理关系（）。

A.成立

B.不成立

C.取决于被代理人是否追认

D.取决于代理人是否申请被代理人确认

【答案】：A

13、按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为()。

A.监理人开工通知写明的开工日至实际竣工日

B.承包人实际开工日至实际竣工日

C.监理人开工通知写明的开工日至验收合格日

D.承包人实际开工日至验收合格日

【答案】：A

14、某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（）。

A.只对甲投标人有效

B.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人

C.应发送给全体投标人，并说明问题来源

D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源

【答案】：D

15、合同总结报告的重点内容是（）。

A.合同履行情况总结

B.相关经验和教训总结

C.合同订立情况评价总结

D.合同管理工作评价总结

【答案】：B

16、根据《标准施工招标资格预审文件》，应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是（）。

A.提供资料的有效性和完整性

B.企业资质条件

C.拟派项目经理资格

D.企业类似工程业绩

【答案】：A

17、3月5日，甲为借贷，将自有厂房和设备抵押给乙，签订抵押合同；3月20日，双方向有关部门办理抵押登记。则厂房和设备抵押权设立的时间分别为（）

A.3月5日，3月20日

B.3月20日，3月20日

C.3月5日，3月5日

D.3月20日，3月5日

【答案】：D

18、当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是()。

A.招标公告

B.投标文件

C.宣传广告

D.招股说明书

【答案】：B

19、根据FIDIC《施工合同条件》，所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。

A.基准日

B.在提交投标书日期

C.开标

D.递交投标保证金

【答案】：B

20、根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，()负责测设施工控制网。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.勘察人

【答案】：A

21、关于勘察合同中通用合同条款和专用合同条款的说法，不正确的是（）。

A.专用合同条款可结合项目的具体特点对通用合同条款进行补充.细化

B.专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触

C.专用合同条款与通用合同条款相抵触时，勘察合同无效

D.通用合同条款可以约定专用合同条款补充，细化时，允许与通用合同条款不一致

【答案】：C

22、下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（）。

A.因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失

B.机械装置失灵造成的本身损失

C.雷电导致的机械装置失灵

D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失

【答案】：C

23、关于合同鉴证的说法，正确的是()

A.经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证

B.法律规定强制实施合同鉴证

C.合同鉴证的效力不限于我国国内

D.合同鉴证由工商行政管理机关作出

【答案】：D

24、以下电梯机房的设计要点中哪条有误？()

A.电梯机房门宽为1.2m

B.电梯机房地面应平整、坚固、防滑且不允许有高差

C.墙体等维护结构应做保温隔热

D.机房室内应有良好的防尘、防潮措施

【答案】：B

25、建设工程合同管理的法律基础是（）。

A.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和民事责任

B.建设工程合同中的法律责任，只能是刑事责任和民事责任

C.建设工程合同中的法律责任，只能是民事责任

D.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和刑事责任

【答案】：C

26、能够引起合同法律关系产生、变更与消灭的客观现象和事实就是法律事实，下列关于法律事实说法正确的是（）。

A.当事人订立合法有效的合同属于行为

B.行政部门罚款属于事件

C.没有及时支付报酬农民工罢工属于行为

D.禁运属于自然事件

【答案】：A

27、（2019年真题）依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为（）。

A.三人以上单数

B.四人以上

C.五人以上单数

D.七人以上单数

【答案】：C

28、按照FIDIC《施工合同条件》规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。

A.颁发工程接收证书

B.颁发履约证书

C.签发最终支付证书

D.承包商提交结清单

【答案】：B

29、(2014年真题)根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。

A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划

B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担

C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任

D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担

【答案】：A

30、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（）．

A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款

B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法

C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶I措施和追加的费用

D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款

【答案】：A

31、旅馆建筑设有活动隔断的会议室、多用途大厅，其活动隔断的空气声计权隔声量应不低于()

A.35d

B.30dB

C.25dB

D.20dB

【答案】：A

32、根据九部委发布的《标准设计合同》，合同的履约担保为无条件担保，其内涵为（）。

A.担保人无条件地提供担保

B.履约保证金的数额不确定

C.担保人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付

D.设计人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付

【答案】：C

33、下列关于合同设备交付的开箱检验，说法错的是（）。

A.合同设备交付后的开箱检验即合同设备数量及外观检验

B.开箱检验可以在合同设备交付同时进行

C.开箱检验可以在合同设备交付后的一定期限内进行

D.开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验7日前将开箱检验的时间和地点通知卖方

【答案】：D

34、设计施工总承包合同与（）内容相同的条款在用词上也完全一致。

A.标准施工合同

B.专业服务合同

C.工程施工合同

D.定期合同

【答案】：A

35、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是()。

A.设计招标应为设计方案最优者

B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

C.施工招标为投标报价最低者

D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者

【答案】：C

36、根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由()。

A.行业协会指定

B.仲裁委员会指定

C.业主与承包商协商选定

D.工程师和承包商协商选定

【答案】：C

37、下列标题中属于简明施工合同通用条款的是（）。

A.材料和工程设备

B.临时设施

C.工程质量

D.交通运输

【答案】：C

38、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为（）。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【答案】：C

39、关于招标文件的澄清说法错误的是（）。

A.招标人对招标文件的澄清应发给所有购买招标文件的投标人

B.澄清发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间

C.投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前，以书面形式提出

D.招标人将在收到异议之日起3日内作出答复

【答案】：C

40、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。

A.取得相应的执业资格证书

B.有依法成立的公司

C.具有中华人民共和国国籍

D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

【答案】：D

41、根据《担保法》，关于保证的说法，错误的是（）。

A.保证法律关系至少必须有三方参加

B.对债权人而言，连带责任保证比一般责任保证更能保护其利益

C.如果合同未约定保证方式，则按一般责任保证处理

D.国家机关不能作为保证人

【答案】：C

42、建筑工程设计方案评标时，建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的（）

A.1/2

B.2/3

C.1/4

D.2/5

【答案】：B

43、根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是()。

A.临时设施

B.建筑材料

C.工程设备

D.专业工程

【答案】：D

44、按照《民法典》担保物权分编和合同编的规定，可以作为保证人的是（）。

A.厂矿的职能部门

B.有限责任公司

C.政府机关

D.某高等学校

【答案】：B

45、某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为()。

A.4850万元和5000万元

B.4850万元和4850万元

C.5150万元和5000万元

D.5150万元和4850万元

【答案】：A

46、勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。

A.7

B.14

C.28

D.32

【答案】：B

47、工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为()。

A.承包人第一次提交竣工验收报告之日

B.承包人修改后再次提交竣工验收报告之日

C.再次验收检验合格之日

D.办理竣工验收手续之日

【答案】：B

48、根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中（）。

A.是独立的第三方

B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员

C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员

D.属于建设行政主管部门的代理方

【答案】：C

49、（2018年真题）关于评标委员会的说法，正确的是（）。

A.评标委员会成员的名单应当保密

B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定

C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3

D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

【答案】：A

50、依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知，，文件中，可以()

A.要求投标人必须组成联合体投标

B.要求严格的专业资质等级

C.要求必须使用某种品牌的建筑材料

D.对本行业外的投标人提出特别要求

【答案】：B

第二部分多选题(50题)1、某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行出现合同进度计划工作的延误，应承担延长工期和增加费用并支付合理利润的有（）。

A.因发包人原因导致的暂停施工

B.未按合同约定及时支付预付款、进度款

C.承包人未按已确认修改的设计文件实施

D.发包人提供的基准资料错误

E.异常不利的气候条件

【答案】：ABD

2、大型设备招标采购的投标报价或评标价中，属于伴随服务费用的有（）。

A.出厂前的质量检验费

B.运输中破损的修理费

C.现场试运行费

D.保修期内的维护、修理费

E.运行、管理和维修人员培训费

【答案】：CD

3、设计施工总承包合同文件是由（）组成。

A.前附表

B.协议书

C.正文

D.通用条款

E.专用条款

【答案】：BD

4、采用综合评估法对设计投标文件进行详细评审时的内容包括（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.设计方案评审

E.投标报价评审

【答案】：D

5、施工合同履行中，承包人提出的合理化建议使发包人获得了（）等实际利益，应按专用合同条款中的约定给予奖励。

A.降低工程造价

B.缩短工期

C.提高工程运行效益

D.超长的使用寿命

E.较高的工程质量

【答案】：ABC

6、监理人对专业施工分包合同管理的主要工作内容有（）。【相关知识点新教材已删除】

A.审查分包人施工资质

B.审查分包人采用的施工工艺和保障措施

C.直接纠正旁站巡视中发现的分包人忽视质量的行为

D.发现分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同履行时，对分包人发出指进行调整

E.接收分包人的索赔报告

【答案】：AB

7、建筑工程设计阶段，初步设计的工作任务包括（）。

A.总体设计

B.方案设计

C.设备设计

D.特殊设备的研制

E.分专业设计并汇总

【答案】：AB

8、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应履行的安全职责有（）。

A.发生事故的，勘察人应立即通知发包人

B.按合同要求制定勘查工作临时占地方案

C.按合同约定编制安全措施计划和灾害应急预案

D.严格按国家安全标准制定施工安全操作规程

E.配置必要的救助物资和器材

【答案】：CD

9、下列要求，属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是（）

A.具有独立订立合同的能力

B.良好的银行信用

C.完善的质量保证体系

D.相应的资金来源

E.良好的商业信誉

【答案】：ABC

10、工程材料采购合同履行过程中，对交付货物的质量检验方法包括()。

A.样品对照法

B.经验鉴别法

C.物理试验法

D.化学实验法

E.查点法

【答案】：BCD

11、在某项目施工中，工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格，但检查影响了正常施工，则()

A.影响正常施工的费用由承包人承担

B.影响正常施工的费用由发包人承担

C.工期给予顺延

D.工期不予顺延

E.检查费用发包人承担

【答案】：BC

12、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于施工期间“不利物质条件”的有（）。

A.不可预见的自然物质条件

B.不可预见的非自然物质障碍

C.突发性重大疫情

D.恶劣的气候条件

E.不可预见的污染物

【答案】：AB

13、依据FIDIC施工合同条件规定，对承包商提出的索赔，同时给予工期和费用补偿的情况包括()。

A.不可预见的外界条件

B.流行传染病导致工程停工

C.延误移交施工现场

D.业主提前占用部分工程

E.不可抗力造成的损害

【答案】：AC

14、下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有（）。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

【答案】：D

15、关于留置的说法，正确的是（）。

A.留置权可以通过合同的约定产生

B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提

C.留置的动产应当与债权属于同一法律关系

D.企业之间留置可以不受留置动产与债权属于同一法律关系的限制

E.当事人不得约定不得留置的动产

【答案】：CD

16、承包人提交竣工付款申请单应说明（）。

A.竣工结算的合同总价

B.发包人已支付承包人的工程价款

C.应扣留的质量保证金

D.应支付的竣工付款金额

E.竣工决算的合同单价

【答案】：ABCD

17、通用条款中要求施工阶段进度付款申请单的内容包括（）。

A.变更金额

B.索赔金额

C.本次扣减的质量保证金

D.本次应支付的预付款和扣减的返还预付款

E.截至本次付款周期末未实施工程的价款

【答案】：ABCD

18、关于质押担保方式的说法，正确的有（）。

A.质押中的质物需转移占有

B.专利权可以质押

C.股权不可质押

D.建设用地使用权不可质押

E.土地所有权可以质押

【答案】：ABD

19、缺陷责任期内最终结清的程序包括（）。

A.承包人提交最终结清申请单

B.签发最终结清证书

C.竣工验收

D.结清单生效

E.最终支付

【答案】：ABD

20、下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有()。

A.招标文件

B.招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答

C.技术文件中提供的地质资料

D.工程师发布的书面指令

E.检查和试验记录

【答案】：CD

21、在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权()

A.立即停止施工

B.要求签订延期付款协议

C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工

D.追究违约责任

E.立即解除合同

【答案】：BCD

22、建设工程勘察合同，如果委托勘察监理，监理人信息中（）需要在专用合同条款中约定。

A.监理单位

B.监理范围

C.职责权限

D.总监理工程师信息

E.专业监理工程师信息

【答案】：BCD

23、建设工程合同中可以约定的民事责任承担方式包括（）。

A.消除影响

B.赔礼道歉

C.罚金

D.暂扣或者吊销许可证

E.恢复名誉

【答案】：AB

24、下列关于工程竣工结算价款的支付，说法正确的是（）。

A.监理人应在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查

B.发包人在收到监理人提出的核查结果后28天内未完成审核，视为同意

C.经发包人审核同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书

D.承包人对发包人签认的竣工付款证书不得有异议

E.发包人应在监理人收到竣工付款申请单后56天内将应支付款支付给承包人

【答案】：AC

25、某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行出现合同进度计划工作的延误，应承担延长工期和增加费用并支付合理利润的有（）。

A.因发包人原因导致的暂停施工

B.未按合同约定及时支付预付款、进度款

C.承包人未按已确认修改的设计文件实施

D.发包人提供的基准资料错误

E.异常不利的气候条件

【答案】：ABD

26、根据《担保法》，关于质押的说法，正确的有()

A.出质人只能是债务人

B.存款单可以用于质押

C.质押必须转移财产占有

D.质押必须通过约定建立

E.建筑物可以用于质押

【答案】：BCD

27、根据《标准设计施工总承包招标文件》，设计施工总承包招标文件的组成包括（）。

A.招标公告

B.投标人须知

C.工程量清单

D.技术标准及要求

E.发包人要求

【答案】：AB

28、关于风险CM模式的说法，正确的有（）。

A.CM合同属于管理承包合同

B.CM合同采用成本加酬金的计价方式

C.CM承包商不赚取总包、分包合同的差价

D.CM承包商属于专业咨询机构

E.CM承包商在工程设计阶段参与合同管理

【答案】：ABC

29、下列关于工程竣工日期的说法中，正确的是（）。

A.竣工验收合格，以提交竣工验收申请报告日为竣工日期

B.竣工验收基本合格，以监理人复查承包人整修和完善工作达到了要求时为竣工日期

C.竣工验收不合格，重新验收合格后，当事人对实际竣工日期有争议的，以重新竣工验收合格之日为竣工日期

D.发包人延误竣工验收的，以提交竣工验收申请报告日为竣工日期

E.发包人未经竣工验收擅自使用，施工合同对此未作约定时，以转移占有建设工程之日为竣工日期

【答案】：ACD

30、合同进度计划的主要作用有（）。

A.控制合同工程进度的依据

B.监理人确认进度付款证书的依据

C.施工进度受到非承包人责任原因的干扰后，判定是否应给承包人顺延合同工期的主要依据。

D.承包人编制阶段和分项进度计划的基础

E.监理人确认承包人逾期违约的依据

【答案】：AC

31、资格审查报告一般包括（）。

A.投标单位资质

B.基本情况和数据表

C.补正事项纪要

D.评分比较一览表的排序

E.资格审查委员会名单

【答案】：BCD

32、（2019年真题）能够引起合同法律关系产生，变更和消灭的情形有（）。

A.当事人订立合法合同

B.法律对合同形成做出规定

C.合同一方当事人违约

D.行政机关做出罚款

E.人民法院对合同纠纷做出判决

【答案】：ACD

33、根据《标准施工招标文件》的规定，在最低评标价法中，以下（）属于响应性评审标准。

A.投标报价

B.工期

C.财务状况

D.资质等级

E.质量管理体系与措施

【答案】：AB

34、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商提交工程师审查的施工进度计划应包括的内容有()

A.施工作业的时间安排

B.各施工阶段准备采用的施工方案

C.各阶段准备投入的人员和设备数量

D.分包商施工各阶段的安排计划

E.指定分包商施工各阶段的安排计划

【答案】：BCD

35、按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情形包括（）。

A.领有公共运输执照施工车辆的损失

B.不可预料事件造成施工人员的人身伤亡

C.发包人未经过竣工验收即提前使用的部分工程的损害

D.业主在工地的原有建筑物受到的损害

E.盘点时发现的短缺

【答案】：ACD

36、关于设备采购合同中合同价款的支付，下列说法正确的是（）。

A.合同生效后买方支付的预付款为签约合同价的10%

B.卖方交付全部合同设备后，买方支付合同价格60%的交货款

C.验收款为合同价格的25%

D.结清款为合同价格的5%，只能在合同设备质量保证期届满后支付

E.合同价款的支付均在买方收到卖方单据并经审核无误后14日内支付

【答案】：ABC

37、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行发包人签证制度，即通过验收后由发包人代表对实施的（）签字确认，以此作为计算勘察费用的依据之一。

A.数量

B.勘察项目

C.质量

D.实施时间

E.项目负责人

【答案】：ABCD

38、依照标准施工合同通用条款的规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（）。

A.负责修改施工进度计划

B.向承包人直接发出提前竣工的指令

C.与承包人协商并签订提前竣工协议

D.为承包人提供赶工的便利条件

E.减少对工程质量的检测试验

【答案】：CD

39、根据《机电产品国际招标标准招标文件（试行）》，对于境内供货的大中型机电设备，应填报的报价信息包括（）

A.型号和规格

B.原产地

C.数量

D.目的港

E.制造商名称

【答案】：ABC

40、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，工程师对分包工程的管理职责有()。

A.批准分包工程部位

B.审查分包商资质

C.协调分包工程的施工

D.检查分包工程使用的材料

E.参与计量分包人完成的永久工程

【答案】：BD

41、下列关于投标保证金的说法正确的是（）。

A.投标人应提交规定金额的投标保证金，但数额不得超过招标项目估算价的20%

B.投标人应按招标文件要求最迟在评标结束前以有效形式提交投标保证金

C.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息

D.投标保证金主要保证投标人在投标有效期内不得撤销投标书，中标后不得无正当理由拒绝签订合同或拒绝提交履约保函

E.投标保证金的有效期从提交投标文件之日起算

【答案】：CD

42、工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时，证据材料包括()

A.合同专用条件中的条款

B.经工程师认可的施工进度计划

C.施工现场和施工会议记录

D.工程延期审批表

E.费用索赔审批表

【答案】：ABC

43、下列关于合