监理工程师之合同管理题库精选题库附答案（夺分金卷）

监理工程师之合同管理题库精选题库附答案（夺分金卷）第一部分单选题(50题)1、大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是()。

A.申请设备使用许可

B.设备的技术指标改进

C.设备的调试

D.设备运抵现场的保管

【答案】：C

2、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人预中标人签订合的同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。

A.4月30日

B.5月5日

C.5月15日

D.6月14日

【答案】：D

3、（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。

A.同意卖方启运，改为设备安装前检验

B.停止启运，按合同约定进行交货前检验

C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运

D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金

【答案】：B

4、建设工程勘察合同中，发包人通常可能是工程建设项目的（）。

A.建设单位或者工程设计单位

B.监理单位或者设计单位

C.监理单位或者工程总承包单位

D.建设单位或者工程总承包单位

【答案】：D

5、某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()

A.只对甲投标人有效

B.对全体投标人有效，但无需发送给其他投标人

C.应发送给全体投标人，并说明问题来源

D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源

【答案】：D

6、根据九部委发布的标准设计合同，发包人应提前（）向设计人发出开始设计通知。因发包人原因造成合同签订之日起（）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.7天，60天

B.7天，90天

C.14天，60天

D.14天，90天

【答案】：B

7、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金在工程师颁发（）后分两次返还。

A.工程履约证书和移交证书

B.工程移交证书和接收证书

C.缺陷责任期终止证书和工程接收证书

D.工程接收证书和履约证书

【答案】：D

8、工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是()。

A.施工合同

B.监理合同

C.勘察合同

D.仓储合同

【答案】：C

9、（2019年真题）关于工程设计招标管理的说法，正确的是（）。

A.一般采用邀请招标方式

B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项目

C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标

D.对投标人的资格不进行审查

【答案】：B

10、下列关于变更管理的说法，错误的是（）。

A.直接指示的变更属于必须实施的变更

B.承包人建议的变更可以以口头形式提交监理人

C.承包人提出的变更涉及建议变更和要求变更两类

D.与承包人协商后确定的变更属于可能发生的变更

【答案】：B

11、根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定，说法不正确的是（）。

A.如争端双方均未发出表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定

B.如任一争端方对决定不满，可以申请仲裁

C.在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端

D.在仲裁结束前，争端双方暂按工程师的确定执行

【答案】：D

12、（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审查期限，自设计文件接收之日起不应超过（）日。

A.14

B.21

C.28

D.30

【答案】：A

13、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应()计算。

A.按工程师提出的单价

B.按承包人提出的单价

C.按设计单位提出的单价

D.参照报价单内类似工作的单价

【答案】：D

14、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人文件中最重要的是（）。

A.承包人建议

B.发包人要求

C.工程进度计划

D.设计文件

【答案】：D

15、根据《施工合同标准文本》的规定，合同工期为()。

A.合同内约定的工期

B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期

C.合同基准日至竣工验收的工期

D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和

【答案】：D

16、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（）承担。

A.承包人，承包人

B.发包人，发包人

C.承包人，发包人

D.发包人，承包人

【答案】：D

17、设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人和承包人

【答案】：A

18、根据《标准施工招标文件》，由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。

A.否决其投标

B.优先中标

C.重新报价

D.直接中标

【答案】：A

19、下列勘察合同价格和支付中说法错误的是（）。

A.勘察合同的价款确定方式.调整方式和风险范围划分在专用合同条款中约定

B.勘察费用实行发包人签证制度

C.发包人要求勘察人进行外出考察的费用由包括在合同价格之中

D.定金和预付款应专用于本工程的勘察

【答案】：C

20、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是()。

A.暂估价是签约合同价的组成部分

B.暂估价内的专业工程不一定实施

C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格

D.暂估价的内容不包括计日工

【答案】：B

21、(2014年真题)根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是（）。

A.政策汇率调整

B.世界金融危机

C.政府投资政策变化

D.局部武装暴动

【答案】：D

22、在建设工程材料设备采购合同中，关于分期交付买卖说法正确的是（）。

A.购买的标的物要分批交付

B.工程建设的工期较长时一般不用

C.买受人如果对其中一批标的物解除，无法解除与之相关的已交付标的物

D.买受人如果对其中一批标的物解除，无法解除与之相关的未交付标的物

【答案】：A

23、（2020年真题）购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（）。

A.FOB价

B.CIF价

C.EXW价

D.FCA价

【答案】：B

24、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。

A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用

B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效

【答案】：B

25、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，组成合同的文件有：①发包人要求；②价格清单；③通用合同条款。仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是（）。

A.①-②-③

B.③-②-①

C.③-①-②

D.②-③-①

【答案】：C

26、设计施工总承包合同模式下，以下说法不正确的是（）。

A.设计文件应由发包人向有关政府部门报送审查

B.政府有关部门提出审查意见，发包人必须修改“发包人要求”文件，使之内容与政府审查意见一致

C.如审查指出，发包人原要求与法律法规相抵触，发包人应重新提出“发包人要求”文件

D.发包人应在审查同意承包人设计文件后7在内，向政府有关部门报送设计文件

【答案】：B

27、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则下列计算变更合同价款的方法正确的是（）。

A.按照报价单内类似工作的单价计算变更价款

B.参照报价单内类似工作的单价商定或确定单价

C.根据成本加利润的原则商定或确定单价

D.参照设计单位提出的单价商定或确定单价

【答案】：B

28、项目建设完工后，施工企业已经提交竣工验收报告，但建设单位未按预期组织竣工验收，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，该项目的竣工日期（）。

A.相应顺延

B.以施工企业提交竣工验收报告之日为准

C.以合同约定计划竣工日期为准

D.以实际通过竣工验收之日为准

【答案】：B

29、FIDIC标准合同条件中，被称为“白皮书”的是（）。

A.《施工合同条件》

B.《生产设备和设计—施工合同条件》

C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》

D.《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》

【答案】：D

30、债权人按照合同约定占有债务人的财产，债务人不按合同确定的期限履行债务时，债权人有权依法以该财产折价或拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于（）。

A.质押

B.留置

C.抵押

D.保证

【答案】：B

31、某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为()

A.工期顺延、给予经济补偿

B.工期不予顺延、给予经济补偿

C.工期顺延、不给经济补偿

D.工期不予顺延、不给经济补偿

【答案】：A

32、为了保证实际施工过程中承包人能够按计划施工，()通过协调保障承包人的施工不受到外部或其他承包人的干扰，对已确定的施工计划要进行动态管理。

A.监理人

B.发包人

C.总包单位

D.设计单位

【答案】：A

33、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为()之日。

A.当事人签字

B.抵押物登记

C.转移产权证

D.转移房屋占有

【答案】：B

34、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。发包人收到承包人通知后的（）天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

A.1

B.14

C.28

D.56

【答案】：C

35、某工程采用公开招标方式选定设计单位。2009年10月6日发包人下达中标通知书，2009年10月25日双方依法签订合同，2009年10月27日发包人支付了定金，2009年10月28日设计人收到定金。此设计合同中，设计期限起始时间应为()。

A.2009年10月6日

B.2009年10月25日

C.2009年10月27日

D.2009年10月28日

【答案】：D

36、根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。

A.能够留置的财产可以是动产或不动产

B.定作方逾期不领取其定作物的，承揽方仅有权将该定作物折价

C.留置的前提是债权人已经合法占有债务人的动产

D.债权人留置的动产，应当与债权属于同一法律关系

【答案】：C

37、（2017年真题）采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是（）。

A.项目总报价

B.分部分项工程报价

C.对某些量化因素进行价格折算后的总价

D.投标人优惠后的总价

【答案】：C

38、（2018年真题）关于保证人资格的说法，正确的是（）。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

【答案】：B

39、根据FIDIC施工合同条件，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（），向工程师发出申请接收证书的通知。工程师在收到承包商申请通知后（）内，应向承包商颁发接收证书。

A.7天，7天

B.7天，14天

C.14天，28天

D.28天，56天

【答案】：C

40、关于建设工程合同的说法，错误的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.建设工程合同的标的是各类建筑产品

B.建设工程合同主体一般应是法人

C.建设工程合同订立需经较长的准备期

D.建设工程合同应采用不要式合同

【答案】：D

41、根据《标准施工合同》，合同工期应自（）载明的开工日起计算。

A.发包人发出的中标通知书

B.监理人发出的开工通知

C.合同双方签订的合同协议书

D.监理人批准的施工进度计划

【答案】：B

42、采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是()

A.衡量法

B.理论换算法

C.经验鉴别法

D.物理试验

【答案】：A

43、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则()。

A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效

B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效

C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效

D.项目不转移占有，抵押权自登记时设立

【答案】：D

44、下列监理人指示变更中，不属于直接指示变更的是()。

A.按照发包人的要求提高质量标准

B.设计错误需要进行的设计修改

C.增加承包范围外的某项新增工作

D.协调施工中的交叉干扰

【答案】：C

45、关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法

B.投标文件载明的交货期早于招标文件要求的，应当机遇评标优惠

C.评标时不考虑运输费用

D.评标时不对价格进行贴现计算

【答案】：A

46、根据我国担保法律制度关于抵押权实现的说法，下列表述错误的是（）。

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

B.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的先于未登记的受偿

C.抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿

D.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权均已登记的，按照登记的先后顺序清偿

【答案】：C

47、设计施工总承包合同中,由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此清单价格费用的总和为（）。

A.实际合同价

B.签约合同价

C.预计合同价

D.约定合同价

【答案】：B

48、关于委托代理的说法中，错误的是（）。

A.代理人必须以被代理人的名义进行合同谈判

B.被代理人拒绝了行为人的无权代理，则由行为人承担后果

C.被代理人追认了代理人的无权代理，则由被代理人承担后果

D.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

【答案】：D

49、发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。

A.7

B.14

C.28

D.56

【答案】：D

50、下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是()。

A.自然人

B.项目经理部

C.设计事务所

D.监理事务所

【答案】：B

第二部分多选题(50题)1、在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约束力合同的组成文件包括（）。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.投标函及投标函附录

D.专用条款

E.招标公告

【答案】：ABCD

2、拒绝作为资格预审申请人的情况，包括（）。

A.为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但为设计施工总承包的

B.为本标段提供招标代理服务的

C.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的

D.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的

E.在最近10年内有骗取中标行为的

【答案】：BCD

3、根据建设工程施工合同的有关规定，施工合同的当事人包括()。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.建设主管部门

E.设计人

【答案】：AB

4、工程设计招标与施工招标的主要区别有（）。

A.招标人不同

B.投标保函的类别不同

C.对投标书的编制要求不同

D.开标形式不同

E.评标原则不同

【答案】：CD

5、下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中，正确的有()。

A.工程施工延误竣工，保险责任至保险单约定的时间止

B.工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止

C.工程提前竣工，工程竣工日为保险责任终止日

D.被保险人提前使用部分单位工程，不对保险单约定的责任期限产生影响

E.被保险人提前使用部分单位工程，该部分工程的开始使用日为保险责任终止日

【答案】：AC

6、在施工准备阶段，发包人应承担的义务是（）。

A.办理土地征用、拆迁补偿

B.办理出入施工场地的专用和临时道路的通行权

C.修建施工场地内的临时道路

D.提供施工场地地下管线资料

E.向监理人提供工程进度计划

【答案】：ABD

7、工程项目监理评标时，需要保密的内容包括()

A.投标报价

B.评标过程

C.评标专家名单

D.评标标准

E.评标方法

【答案】：BC

8、根据银皮书，承包商有权提出要求延长竣工时间的索赔的情形有（）

A.异常不利的气候条件

B.根据合同变更的规定调整竣工时间

C.根据合同条件承包商有权获得工期顺延

D.由业主或在现场的业主的其他承包商造成的延误或阻碍

E.由于流行病或政府行为导致的不可预见的人员或货物的短缺

【答案】：BCD

9、资格审查分为（）。

A.资格预审

B.资格终审

C.资格面神

D.资格后审

E.资格现审

【答案】：AD

10、设计单位提交的设计文件应满足的要求有（）。

A.符合法律法规.规范标准的强制性规定和发包人要求

B.深度满足本合同相应设计阶段的规定要求即可

C.注明工程合理使用寿命年限

D.可以指定生产厂及供应商

E.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施

【答案】：AC

11、下列属于标准施工合同通用条款规定的变更范围，可以调整合同价格的是（）。

A.取消合同中某一项工作转由其他人实施

B.改变合同中某一项工作的质量

C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸

D.改变合同中某一项工作的施工时间

E.追加额外的工作

【答案】：BCD

12、在施工合同有关各方管理职责，监理人的职责和权限说法正确的有（）。

A.居于施工合同履行管理的核心地位

B.监理人的指示错误或失误给承包人道成损失，则由发包人和监理人负责赔偿

C.受发包人委托对施工合同的履行进行管理

D.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准

E.在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项，如单价的合理调整、变更估价、索赔

【答案】：ACD

13、勘察人应当按照（）完成勘察工作。

A.勘察合同签订时适用的法律规定

B.基准日时适用的地方规范和标准

C.基准日时适用的企业规范和标准

D.发包人要求

E.勘察合同生效时适用的国家规范和标准

【答案】：BD

14、按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括（）

A.有编制招标文件的能力

B.已发布招标公告

C.具有开标场地

D.有组织评标的能力

E.已委托公证机关公证

【答案】：AD

15、《合同法》规定的合同生效条件包括()

A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力

B.当事人意思表示真实

C.合同当事人签字或盖章

D.合同应当采用书面形式

E.不违反法律或社会公共利益

【答案】：AB

16、施工合同的当事人包括()

A.发包人

B.发包人法定代表人

C.工程师

D.承包人

E.承包人法定代表人

【答案】：AD

17、有关投标保证金的说法，错误的是（）。

A.投标保证金在签订合同时递交给招标人

B.中标人未能根据规定提交履约保证金，提交的投标保证金将被没收

C.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金

D.投标保证金不能采用保兑支票

E.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

【答案】：AD

18、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同双方应在专用合同条款中约定设计和工程保险的（）。

A.投保时间

B.投保险种

C.保险范围

D.保险期限

E.投保对象

【答案】：BCD

19、合同变更的条件应符合（）。

A.变更或变更异议的提出，应符合合同约定或者法律法规规定的程序和期限

B.变更超过原设计标准或者批准规模时，应办理变更审批手续

C.变更应经当事方或其授权人员签字且盖章后实施

D.变更对合同价格及工期有影响时，相应调整合同价格和工期

E.变更的内容应符合实际变动的情况

【答案】：ABD

20、根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人应当顺延合同工期的情况有（）。

A.因国家标准变化而引起的变更

B.因国家有关部门颁布施工许可证迟延

C.承包人采购的材料因供货方违约而延误到货

D.发包人未能按照合同要求的限期对承包人文件进行审查

E.施工中发现了文物

【答案】：BD

21、依据委托监理合同示范文本的规定，正常监理酬金由()等构成。

A.直接成本

B.公司管理成本

C.间接成本

D.税金

E.利润

【答案】：ACD

22、合同法律关系的主体是参加合同法律关系，享有相应权利，承担相应义务的当事人。下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有()。

A.事业单位

B.个人独资企业

C.大学所属二级学院

D.合伙企业

E.社会团体

【答案】：ABD

23、在《施工合同条件》模式下，项目主要参与方包括（）。

A.业主

B.监理工程师

C.承包商

D.工程师

E.设计师

【答案】：ACD

24、根据《标准施工招标文件》合同附件格式有（）。

A.通用合同条款格式

B.专用合同条款格式

C.合同协议书格式

D.履约担保格式

E.预付款担保格式

【答案】：CD

25、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。

A.合同当事人违约

B.xxxx

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.物价正常波动

【答案】：ACD

26、项目实施过程中发生下列情况时，发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有（）。

A.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件

B.承包人在施工过程中毁约

C.发生不可抗力导致合同无法履行

D.承包人破产倒闭使合同不能履行

E.因宏观经济形势变化，发包人要求推迟完工时间

【答案】：BD

27、设计招标中，评标委员会推荐中标候选人的做法正确的是（）。

A.推荐能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人为中标候选人

B.中标候选人最多不超过5人

C.按综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人

D.综合评分相等时，以投标报价低的优先推荐中标候选人

E.当综合评分和投标报价相等时，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人

【答案】：ACD

28、按照《建设工程施工合同（示范文本）》规定，对发包人和承包人都有约束力的合同文件有()

A.中标意向书

B.合同专用条款

C.有关技术文件

D.投标书附件

E.施工过程中双方洽商达成的书面协议

【答案】：BCD

29、勘察可以划分为（）等阶段。

A.可行性研究勘察

B.初步勘察

C.详细勘察

D.施工勘察

E.竣工勘察

【答案】：ABCD

30、以下（）属于招标资格审查中不能通过审查的情形。

A.申请人不具备相应的资质

B.申请人未按审查委员会的要求提供澄清说明

C.申请人为项目的设计单位

D.申请人为本项目的招标代理机构

E.申请人本年内有骗取中标的违规行为

【答案】：ABD

31、建设工程施工合同的当事人有（）

A.工程师

B.采购方

C.供货方

D.承包人

E.发包人

【答案】：D

32、（2014年真题）合同法律关系的客体有（）。

A.物

B.行为

C.义务

D.权利

E.知识产权

【答案】：AB

33、下列选项中可以没收投标保证金情况的有（）。

A.投标人在投标有效期内撤销投标文件的

B.投标人在投标有效期内修改投标文件的

C.未中标投标人在中标公示期满前对评标结果有异议的

D.在规定期限内无正当理由拒签合同协议书的

E.中标人未按规定提交履约担保金的

【答案】：AD

34、（2018年真题）关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有（）。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供现场服务

D.设计合同的违约金属于法定而无需约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

【答案】：BC

35、电子招标与传统招标相比优点有（）。

A.高效便捷

B.成本低

C.节约资源

D.提高工作的透明度

E.成本增加

【答案】：ABCD

36、关于建设工程材料采购合同的履行，说法不正确的是（）。

A.卖方应对合同材料进行妥善包装，满足多次搬运、装卸、长途运输的需要即可

B.卖方应根据买方选择的运输工具及线路安排合同材料运输

C.如卖方已在合同材料预计启运7日前进行了预通知，则启运后可以不再通知买方

D.卖方应在施工场地将合同材料交付给买方，交付后由买方负责卸货

E.卖方承担交付前包括运输在内的所有风险

【答案】：ABCD

37、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人施工项目部人员管理的主要措施有（）。

A.在施工现场设立专门的质量检验机构

B.施工人员的质量教育和技术培训

C.严格执行规范和操作规程

D.现场施工人员的职称和职业资格审查

E.定期考核施工人员的劳动技能

【答案】：ABC

38、竣工阶段发包人接受了承包人提交并经监理人签认的竣工付款证书后，承包人不能再对（）的事项提出索赔要求。

A.施工阶段

B.竣工阶段

C.设计阶段

D.缺陷责任期

E.保修期

【答案】：AB

39、招标公告或投标邀请书的内容包括（）。

A.项目概况与招标范围

B.投标人资格要求

C.招标文件的获取方式

D.评标办法

E.投标文件的组成

【答案】：ABC

40、（2020年真题）与公开招标相比，邀请招标的特点有（）。

A.以投标邀请书的形式邀请投标人

B.邀请投标人的数量须在5家以上

C.招标人对潜在投标人能力较为了解

D.适合于投标资质要求高的重大工程

E.招投标周期缩短且评标工作量小

【答案】：AC

41、根据FIDIC《施工合同条件》，关于口头指示的说法，正确的有（）。

A.工程师可作出口头指示

B.工程师助手可作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示

E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示

【答案】：ABD

42、机电设备招标的范围除了交付约定的机组设备外，还包括"伴随服务"，如()。

A.安装

B.运输

C