2022年一级建造师之一建矿业工程实务题库题库大全及答案（名校卷）

2022年一级建造师之一建矿业工程实务题库题库大全及答案（名校卷）第一部分单选题(50题)1、工程质量事故分为四个等级，下列不属于其中四个等级的是（）。

A.特别重大事故

B.较重大事故

C.较大事故

D.一般事故

【答案】：B

2、关于道路运输民用爆炸物品应当遵守的规定，说法错误的是（）。

A.应携带《民用爆炸物品运输许可证》

B.运输车辆的车厢内除押运人员外不得载人

C.运输车辆应悬挂易燃易爆危险物品警示标志

D.运输民用爆炸物品的车辆应当保持安全车速

【答案】：B

3、关于钢筋混凝土板桩施工特点，说法正确的是（）。

A.现场作业周期较长

B.施打振动与噪声较小

C.截面形状配筋可根据需要设计

D.沉桩过程中有少量挤土

【答案】：C

4、根据《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB50086—2015的规定，评价工程条件适用性的一项重要指标是()。

A.岩石的承载能力

B.岩石质量参数

C.岩石的结构类型

D.岩体强度应力比

【答案】：D

5、矿业工程项目风险管理中，利用专家的经验，对可能的风险因素的等级和重要性进行评估，也是最常见、最简单易行的风险评估方法称为()。

A.经验评估法

B.随机抽查法

C.风险识别法

D.调查打分法

【答案】：D

6、地面建筑防水层质量检验的蓄水试验时间，一般为（）。

A.1～2d

B.3d

C.半天

D.5h

【答案】：A

7、县级以上各级人民政府劳动行政主管部门对矿山安全工作行使监督和管理的职责，说法不正确的是（）。

A.检查矿山企业贯彻执行矿山安全法规的情况

B.检查矿山劳动条件和安全状况

C.监督矿山企业提取和使用安全技术措施专项费用情况

D.回避矿山事故调查和处理

【答案】：D

8、关于井内各施工盘台布置的错误说法是（）。

A.吊盘圈梁一般为闭合圆弧梁，主梁必须为一根究整的钢梁

B.吊盘的悬吊点应尽量避开井内罐道和罐梁的位置

C.中心回转抓岩机的安装底座应设在吊盘中心位置，使吊盘受力均匀

D.吊盘的突出部分与永久井壁或模板之间的间隙必须满足相关要求

【答案】：C

9、所谓风险的一次性特征，是指（）。

A.风险出现的状况各次都不同

B.项目的风险只出现一次

C.各种风险都要在项目中出现一次

D.存在一项影响项目的关键风险

【答案】：A

10、不属于工程索赔依据的索赔文件是（）。

A.合同文件

B.索赔款项(或工期)计算部分

C.法律法规

D.相关证据

【答案】：B

11、关于索赔的认识，正确的是（）。

A.索赔的结果都要通过法院判决

B.索赔都是由业主提出

C.合同有变更就可能引起索赔

D.施工顺序的变化不是索赔的理由

【答案】：C

12、矿用工字钢一般设计为（ ）。

A.翼缘宽、高度小、腹板薄

B.翼缘宽、高度小、腹板厚

C.翼缘宽、高度大、腹板薄

D.翼缘宽、高度大、腹板厚

【答案】：B

13、矿山井下平面控制测量的方法主要是采用()形式。

A.方格网

B.三角网

C.导线网

D.GPS网

【答案】：C

14、直径5.5m，孔深530m混合作业施工配套设备正确的是（）。

A.1台中心回转抓岩机，配3m3吊桶双钩提升

B.2台中心回转抓岩机，配3m3吊桶单钩提升

C.2台中心回转抓岩机，配3m3吊桶双钩提升

D.1台中收回转抓岩机，配5m3吊桶双钩提升

【答案】：A

15、底部空气垫层装药结构的实质是（）。

A.一种非连续装药结构，它不便于机械化装药

B.采用了混装结构而可以提高炸药的爆炸作用

C.利用炸药在空气垫中激起的空气冲击波破碎岩石

D.一种混合装药结构的形式

【答案】：C

16、对于一般建筑工程，检验验收的最早环节是（）。

A.分项工程检验验收

B.分部工程检验验收

C.每工序或每作业循环的自检

D.检验批检验验收

【答案】：C

17、矿业工程测量中，对于地形平坦而通视比较困难的地区，则可采用()。

A.三角网

B.建筑基线

C.建筑方格网

D.导线网

【答案】：D

18、在质量控制循环中，当质量状况失控并实施对策后，接续的工作应是()。

A.制定新标准

B.重新再培训

C.再进作业环节

D.评价对策

【答案】：D

19、运输民用爆炸物品的，应当凭（）按照许可的品种、数量运输。

A.民用爆炸物品运输许可证

B.民用爆炸物品购买许可证

C.民用爆炸物品安全许可证

D.民用爆炸物品生产许可证

【答案】：A

20、关于主、副井筒位置与工业广场位置确定的基本原则，说法正确的是()。

A.一般主、副井筒应设在井田四周

B.工业场地内必须设立铁路装运站

C.采用近长方形布置，且长边与岩层走向垂直

D.选矿工业场地一般应远离采矿工业场地

【答案】：C

21、关于泥浆护壁成孔灌注桩的特点，说法错误的是（）。

A.易造成现场环境污染

B.不论地下水位高低的土层都适用

C.设备简单，适用范围广

D.成孔速度快，工作效率高

【答案】：D

22、下列进度控制措施中，属于组织管理措施的是（）。

A.优选施工方案

B.采用新技术、新工艺

C.加强总包与分包单位间的协调工作

D.编制资源需求计划

【答案】：C

23、露天矿疏干井工程扩孔时，符合要求的是（）。

A.扩孔期间，每小班应提钻一次

B.应减少扩孔直径级差

C.增加扩孔级差

D.扩孔速度越快越好

【答案】：A

24、发生5人死亡事故，应由（）负责调查。（）

A.发生事故的施工单位所在地市级人民政府

B.发生事故的施工单位所在省级人民政府

C.事故发生地市级人民政府

D.事故发生地的省级人民政府

【答案】：C

25、在工程的安全生产管理体系中，（）是安全生产管理的责任主体和核心。

A.国家安全监察总局

B.企业上级主管部门

C.政府行政主管部分

D.生产经营单位

【答案】：D

26、强夯地基优点不包括（）

A.功效高

B.造价经济

C.施工速度快

D.施工质量容易保证

【答案】：A

27、有关矿产资源属性的相关说法，正确的是（）。

A.国家保障矿产资源的合理开发利用

B.省级以上政府行使矿产资源的所有权

C.地面以上的资源归土地所有者

D.矿产资源所有权依附于其土地所有

【答案】：A

28、水泥的性能主要取决于()。

A.水泥熟料的组成与质量

B.水泥生料的组成与质量

C.混合料的组成与质量

D.石膏配料的组成与质量

【答案】：A

29、属于矿井巷道贯通的几何要素是（）。

A.巷道贯通距离

B.腰线

C.中心线

D.巷道施工长度

【答案】：A

30、关于炸药消耗量的说法错误的是（）。

A.按每一循环掘进的进尺计算

B.周边孔中底孔装药量最多

C.周边帮眼装药量仅次于周边底孔

D.周边顶眼装药量最少

【答案】：A

31、关于矿业工程施工质量的检验、评定与验收，正确的说法是（）。

A.工程施工中有较多内容相同的单项工程时，可将其具有独立施工条件的部分作为一个工程项目进行检验或验收

B.单位工程的质量由施工单位组织有关单位进行检验和评定，建设单位代表核定

C.分项工程质量评定应在班组自检的基础上，由施工负责人组织有关人员检验评定，质量检查员核定

D.单项工程质量由施工单位提出申请，建设单位负责组织有关单位进行检验，质量监督部门认证

【答案】：C

32、土钉墙施工时，垫板与喷混凝土面层间的空隙应用()填平。

A.细石混凝土

B.高强度等级混凝土

C.高强水泥砂浆

D.防腐泥浆

【答案】：C

33、通常，工程进度滞后而要求更新的最终目的是（）。

A.延长工期

B.调整后续工程进度计划

C.调整前期工程量内容

D.增加索赔机会

【答案】：B

34、立井特殊法施工中，利用钻井法开凿井筒时，钻井泥浆浆面必须高于地下静止水位（）m。

A.0.1

B.0.5

C.1.0

D.1.5

【答案】：B

35、关于探矿权的取得制度，说法正确的是（）。

A.探矿权通过申请获得

B.探矿权应经批准后获得

C.国家实行探矿权有偿取得制度

D.探矿权可以通过相互买卖获得

【答案】：C

36、施工中，容易造成瓦斯积聚的做法是（）。

A.通风的风路中减少漏风

B.采用抽出式通风

C.增大吸风能力

D.对倾斜巷道采用上山掘进

【答案】：D

37、下列水泥品种中，抗掺性最差的是哪个（）。

A.普通水泥

B.火山灰水泥

C.矿渣水泥

D.硅酸盐水泥

【答案】：C

38、不符合瓦斯检查员工作要求的行为是（）。

A.放炮前后进行一炮三检查

B.检查巷道瓦斯情况以其底板为主

C.巷道贯通前检查贯通点两面的巷道

D.指定在井口等罐室交接班

【答案】：B

39、在质量控制循环中，当质量状况失控并实施对策后，接续的工作应是()。

A.制定新标准

B.重新再培训

C.再进作业环节

D.评价对策

【答案】：D

40、冻结工程中，冻结孔的圈数一般根据（）来确定。

A.冻土强度

B.冻结速度

C.冻结深度

D.制冷液种类

【答案】：C

41、常用爆破技术中，属于光面爆破技术特点的是（）。

A.爆破后沿设计轮廓线形成平整光滑表面，可减少超挖、欠挖量

B.使主爆区传来的爆炸应力波和地震波在预裂面发生反射

C.可减少巷道的通风阻力，避免煤矿巷道顶部出现瓦斯集聚现象

D.可以放宽对主爆区爆破规模的限制，提高工效

【答案】：C

42、煤矿井巷工程的施工内容中，属于单位工程的是（）。

A.通风安全设施

B.巷道水沟

C.井筒壁座

D.井底水窝

【答案】：A

43、关于合同中的安全施工内容，说法不正确的是()。

A.承包方应承担施工现场管理的安全责任

B.合同的安全施工内容只对承包方有约束作用

C.由承包人措施不力给发包人造成的损失应由承包人承担

D.承包人应接受发包人的安全措施指令

【答案】：B

44、冻结法凿井所采用的双层井壁，通常是（）形式。（）

A.外壁砌块砌筑、内壁混凝土浇筑

B.外壁混凝土浇筑、内层滑模板施工

C.外壁滑模施工、内壁混凝土浇筑

D.外壁浇筑混凝土、内壁砌块砌筑

【答案】：A

45、在城市、大海、河流、湖泊、水库、地下积水下方及复杂地质条件下实施地下爆破时，应作（）。

A.专项安全设计

B.应急预案

C.专项演练

D.专项安全设计和应急预案

【答案】：D

46、检测混凝土结构采用的方法，不属于无损检测的是（）。

A.回弹法

B.拔出试验法

C.超声脉冲法

D.超声回弹综合法

【答案】：B

47、尾矿库应当每()至少进行一次安全现状评价。

A.6个月

B.18个月

C.1年

D.3年

【答案】：D

48、关于矿业工程设备购置的优先顺序，正确的是（）

A.通用设备优于专用设备

B.成套设备优于单体设备

C.小型设备优于大型设备

D.单体设备优于大型设备

【答案】：B

49、矿井定向就是（）

A.确定井下巷道的方向，

B.将矿区地面平面坐标系统传递到井下，

C.进行两个立井的贯通测量，

D.采用水准测量导入平面坐标系统，

【答案】：B

50、关于主、副井筒位置与工业广场位置确定的基本原则，说法正确的是（）。

A.一般主、副井筒应设在井田四周

B.工业场地内必须设立铁路装运站

C.采用近长方形布置，且长边与岩层走向垂直

D.选矿工业场地一般应远离采矿工业场地

【答案】：C

第二部分多选题(50题)1、关于井巷贯通容许偏差的说法，正确的是（）。

A.井巷贯通的容许偏差由矿井技术负责人单独决定

B.一井内贯通巷道的水平重要方向容许偏差，要较两井间贯通的小

C.一井内贯通巷道的竖直重要方向容许偏差，要较两井间贯通的小

D.对立井贯通，采用小断面掘进、贯通后刷大方法的容许偏差较大

E.采用贯通前预先安装罐梁、罐道的立井贯通容许偏差较小

【答案】：BD

2、一般情况下，和易性包括以下哪些含义（）。

A.流动性

B.黏聚性

C.保水性

D.硬化性

E.速凝性

【答案】：ABC

3、砌体的抗拉破坏形式有()。

A.沿齿缝截面破坏

B.沿通缝截面破坏

C.穿砌体斜截面破坏

D.沿直缝截面破坏

E.穿砌块截面破坏

【答案】：AB

4、在工序能力分析方法中，通常以。为标准衡量工序能力，下列说法正确的是（）。

A.σ值越大，工序特性值的波动越大，说明工序能力越小；

B.σ值越大，工序特性值的波动越大，说明工序能力越大；

C.σ值越小，工序特|生值的波动越小，说明工序能力越大；

D.σ值越小，工序特性值的波动越小，说明工序能力越小；

E.σ值较大时，工序特性值的波动可以忽略

【答案】：AC

5、影响矿井充水的自然因素有()。

A.大气降水

B.地表水

C.基岩的出露程度

D.未封闭的钻孔

E.老窑水

【答案】：ABC

6、矿山工程中防尘措施做法正确的是（）。

A.采区湿式凿岩、水炮泥

B.采用水幕净化风流

C.冲洗岩帮、洒水降尘

D.冻结法凿井采用湿式凿岩

E.加强个人防护

【答案】：ABC

7、为避免矿山安全事故，正确的做法有（）。

A.掌握准确无误的地质勘察资料

B.遵循施工规程和安全规程

C.保证作业人员佩戴、使用劳动保护用品

D.落实作业人员的保险政策

E.做好矿山易发事故的控制

【答案】：BC

8、矿井通风系统中，压入式通风系统的优点包括()。

A.在有效吸程内排尘的效果好

B.排出炮烟的作用比较强

C.排除炮烟所需的风量较小

D.工作面回风沿井巷流出，沿途能一并把粉尘等有害气体带走

E.瓦斯涌出的工作面采用这种通风方式比较安全

【答案】：BD

9、关于矿业工程技术档案的管理工作，以下观点正确的是（）。

A.应随工程进度及时收集、整理

B.应由有关责任方签字盖章

C.应实行技术负责人负责制

D.应在工程竣工验收时汇总并移交建设单位

E.不能长期保存的竣工资料应为复印件

【答案】：ABC

10、缩短井巷工程建设工期的有效措施有()。

A.合理安排工程开工顺序

B.增加工作面施工人员

C.开掘措施工程，提前施工后续关键工程

D.加强关键路线各工序衔接

E.合理组织安排关键线路上的巷道对头掘进

【答案】：ACD

11、关于冻结法凿井的特点，说法正确的是（）。

A.冻结法要采用人工制冷方法形成冻结壁

B.冻结壁具有一定强度并隔绝渗水

C.冻结法是用以保护地下结构

D.冻结壁应在地下工程施工前完成

E.冻结壁融化后地下基本不受污染

【答案】：ABD

12、当前，落矿的方法有（）。

A.凿岩爆破法

B.机械落矿

C.放顶落矿

D.溶解采矿

E.溶浸采矿

【答案】：ABD

13、国家将按照矿产资源规划以及（）要求，形成矿产资源开发利用的合理有序发展。

A.市场运行规划

B.行业发展规划

C.生产开发规划

D.安全生产规划

E.矿区总体规划

【答案】：BCD

14、矿业工程合同文件包括有（）等。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.技术标准和要求

D.专用条款

E.发包方相关要求的备忘录

【答案】：ABCD

15、关于矿业工程技术档案的管理工作，以下观点正确的是（）。

A.应随工程进度及时收集、整理

B.应由有关责任方签字盖章

C.应实行技术负责人负责制

D.应在工程竣工验收时汇总并移交建设单位

E.不能长期保存的竣工资料应为复印件

【答案】：ABCD

16、立井基岩施工中，不需要临时支护的作业方式有()。

A.短段掘砌单行作业

B.短段掘砌平行作业

C.长段掘砌单行作业

D.长段掘砌平行作业

E.掘砌混合作业

【答案】：A

17、金属非金属矿山建立的安全生产应急体系，应重点关注（）等重大风险内容。

A.透水

B.地压灾害

C.尾矿库溃坝

D.瓦斯突出灾害

E.中毒和窒息

【答案】：ABC

18、关于冻结法凿井的特点，说法正确的是()。

A.冻结法要采用人工制冷方法形成冻结壁

B.冻结壁具有一定强度并隔绝渗水

C.冻结法是用以保护地下结构

D.冻结壁应在地下工程施工前完成

E.冻结壁融化后地下基本不受污染

【答案】：ABD

19、采用钻井法凿井，说法正确的是（）。

A.钻井法以钻头刀具破碎岩石，用泥浆或其他介质进行洗井、护壁和排渣

B.钻井期间，泥浆面必须高于地下静止水位0.5m，且不得低于临时锁口0.5m

C.钻井法施工的井筒，其井壁多采用管柱形预制钢筋混凝土井壁，随钻随沉

D.钻井时必须及时测定井筒的偏斜度，偏斜超过规定时，必须及时纠正

E.预制井壁下沉的同时，要及时排除泥浆，以免泥浆外溢和沉淀

【答案】：AD

20、厂房建筑中常用钢结构的形式包括有（）。

A.桁架结构

B.钢筒结构

C.拱式结构

D.盒式结构

E.索式结构

【答案】：AC

21、建筑密封材料应满足的性能要求有（）。

A.粘结性

B.流动性

C.固结强度

D.耐热性

E.延性

【答案】：AD

22、矿山工程进度拖延时，正确的事后措施包括有（）。

A.分析原因和影响工期程度

B.经过业主同意，删减工程量或工程范围

C.采用外包方法请专业公司帮助解决

D.分析网络计划，根据影响工期与否选择是否调整资源投入

E.集中到验收前一并处理

【答案】：ABCD

23、矿业工程合同文件包括有（）等。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.技术标准和要求

D.专用条款

E.发包方相关要求的备忘录

【答案】：ABCD

24、造成沉管灌注桩出现断桩、颈缩、夹泥等现象的原因有()。

A.泥浆密度过小

B.桩周围饱和黏土回挤严重

C.重锤击打

D.泥块沾在套管未清洁

E.抽管太急

【答案】：BD

25、关于防水涂料的施工，说法正确的有()。

A.涂料施工前应先对基面处理

B.同一防水层要求连续刷涂三次涂料

C.第二层涂料的涂刷应与第一层垂直

D.同层涂膜的相互搭接不应大于5mm

E.防水层施工后应通过渗漏试验

【答案】：AC

26、井下巷道爆破工作对炮眼布置的基本要求有（）。

A.炮眼要准.直.平.齐<

B.炮眼利用率要高。

C.爆破后对围岩的破坏较小。

D.节省炸药和雷管。

E.爆破后的岩石块度小。

【答案】：BCD

27、对于进行疏干井的管井施工，不可缺少的工序有()。

A.小孔径取芯

B.钻进

C.测斜

D.下井管

E.洗井

【答案】：BC

28、压风机房的位置应设置要求有（）。

A.远离办公楼

B.远离绞车房

C.远离变电所

D.广场主导风向的上风位置

E.靠近主要负荷地

【答案】：ABD

29、矿业工程项目的费用计算类型的划分标准范围，包括有()。

A.井巷工程?

B.矿山地质勘查工程?

C.井下其他工程?

D.地面土建工程?

E.安装工程

【答案】：ACD

30、选择立井施工作业方式时，应考虑的内容有()。

A.井筒穿过的岩性和涌水量

B.施工队伍的操作和管理水平

C.可能采用的机具、设备

D.井筒直径和深度

E.工程量大小

【答案】：ABCD

31、根据对顶板和围岩地压管理方法不同，采矿方法分为（）。

A.空场采矿法

B.充填采矿法

C.崩落采矿法

D.溶解采矿法

E.溶浸采矿法

【答案】：ABC

32、关于地面建筑工程施工的安全要求，正确的是（）。

A.楼梯每个踏步上方的净空高度应不小于2.2m

B.长度超过60m的厂房，应设两个主要楼梯

C.厂房内的一般设备维修护道宽度不应小于1.0m

D.通道的坡度不到12°时应设踏步；超过12°时应加设防滑条

E.高度超过0.6m的平台其周围应设栏杆

【答案】：ABC

33、关于斜井施工的通风方式，说法正确的是（）。

A.单斜井通常采用压入式通风

B.单斜井压入式通风靠巷道回风

C.双斜井需分别采用抽出式通风

D.抽出式通风时需要靠巷道回风

E.双斜井施工可实现一进一出的通风方式

【答案】：AB

34、矿山工程中防尘措施做法正确的是（）。

A.采区湿式凿岩、水炮泥

B.采用水幕净化风流

C.冲洗岩帮、洒水降尘

D.冻结法凿井采用湿式凿岩

E.加强个人防护

【答案】：ABC

35、露天矿边坡稳定的疏干工程施工包括的内容有()。

A.疏水(孔)井

B.边坡输排水工程

C.排水巷道施工

D.防洪堤修筑

E.深、浅孔的穿孔工程

【答案】：ACD

36、主井系统硐室主要有（）。

A.清撒硐室

B.水仓

C.装载硐室

D.主排水泵硐室

E.井底矿仓

【答案】：AC

37、矿业工程项目实施阶段的进度控制要点有（）。

A.施工准备阶段要做好供电、供水、通讯、交通等工作

B.施工过程中要做好防水、防瓦斯等工作

C.地面工程施工要优先安排主井井架的安装

D.采区巷道施工与设备安装尽量组织交叉作业

E.竣工验收时要优先保证地面生产系统的试运转

【答案】：ABD

38、矿山材料有快硬要求的混凝土，宜优先选用()。

A.硅酸盐水泥

B.普通水泥

C.快硬硅酸盐水泥

D.矿渣水泥

E.火山灰水泥

【答案】：AC

39、对合同内容的认识，说法正确的是（）

A.合同中的纠纷处理方法可定为协商

B.安全要求也是矿业工程承包的基本内容

C.项目变更的同时合同也应进行变更

D.考虑合同的价格形式应结合项目性质

E.无论主观故意和无意违约都应承担相应责任

【答案】：BD

40、关于钢结构高强度螺栓连接，说法正确的有（）。

A.高强度螺栓采用高强钢材制作，可施加较大的预应力

B.高强度螺栓分为摩擦型连接和承压型连接

C.高强度螺栓摩擦型连接具有连接紧密、受力良好、耐疲劳等优点

D.高强度螺栓摩擦型连接广泛用于工业与民用建筑钢结构中

E.承压型高强度螺栓常用于直接承受动力载荷结构的连接

【答案】：ABCD

41、矿业工程项目实施阶段的进度控制要点有（）。

A.施工准备阶段要做好供电、供水、通讯、交通等工作

B.施工过程中要做好防水、防瓦斯等工作

C.地面工程施工要优先安排主井井架的安装

D.采区巷道施工与设备安装尽量组织交叉作业

E.竣工验收时要优先保证地面生产系统的试运转

【答案】：ABD

42、地下连续墙适用于（）土层。

A.黏性土

B.淤泥质土

C.砂质土

D.溶岩地段

E.冲积土

【答案】：ABC

43、导致拒爆、瞎炮的原因有（）。

A.导爆索起爆网路电阻不平衡

B.爆破网路中有延期雷管

C.同—爆破网路中雷管类型不同

D.发爆器的电压不足或雷管过多

E.药卷之间有岩粉阻隔或散装药过于密实

【答案】：CD

44、钢丝绳分类时，分类的标准主要有（）。

A.钢丝强度

B.钢丝断面形状

C.内芯材料

D.钢丝绳断面形状

E.旋捻方向

【答案】：BCD

45、井筒十字中线的设置，应满足()的要求。

A.其基点应在井筒建成后布设

B.由井口附近的测量控制点标定

C.将两组大型基点作为工业广场的基本控制点

D.大型基点采用素混凝土制作

E.两条十字中线垂直度误差限的规定

【答案】：BC

46、地下爆破时，应明确划定警戒区，设立警戒人员和标识，并应发布（）。

A.装药信号

B.联络信号

C.预警信号

D.起爆信号

E.解除警报信号

【答案】：CD

47、关于地下卷材防水施工，说法正确的有()。

A.防水卷材搭接长度要求长边不少于100mm，短边不少于150mm

B.在立面与平面转角处，卷材的接缝应在立面上

C.采用外贴法时，每层卷材应该先铺底面后铺立面

D.采用内贴法时，每层卷材应该先铺平面后铺立面

E.平面防水做完后应浇筑30～50mm厚细石混凝土保护层

【答案】：AC

48、矿业工程安全事故预防中，关于巷道顶板事故的控制的说法，正确的是()。

A.掘进工作面严格禁止空顶作业，距掘进工作面20m内的支护在爆破前必须加固

B.爆破作业应采用光面爆破等先进技术方法，以有利于巷道的长期稳定

C.撤换支架和刷大巷道时，也必须由里向外逐架进行

D.及时发现损坏的支架，按照施工安全规程进行巷道修复和支架更换工作

E.认真落实“敲帮问顶”制度，及时发现围岩中的溜帮、活石

【答案】：BD

49、混合式指通风方式说法正确的是（）

A.设置的入排风井的数量较多

B.系统复杂

C.通风能力小

D.布置灵活

E.通风方式由两种及以上方式混合

【答案】：ABD

50、资源法规定，开采矿产资源必须按照国家有关规定缴纳（）。

A.营业税

B.资源税

C.资源补偿费

D.环境损坏补偿费

E.资源调节税

【答案】：BC

第三部分大题(50题)1、某矿的斜井深度为1500m，断面为25m2，坡度为-15。。需采用矿车提升装置。据地质资料显示，井筒涌水量为25m3／h。施工单位在井口安装了阻车器，并在井口下方安设了一道挡车栏，在下部装矸地点的上方安设了一道挡车栏。在7月8日9：00左右，发生一起矿车跑车事故，造成井下工作人员2人死亡，3人重伤。得知消息后，施工单位的负责人立即组织人员进行抢救，并安排专人将矿车提升至地面，同时恢复生产。7月8日14时许，施工单位负责人将事故报告县级安全生产监督管理部门，事后经调查，造成直接经济损失450万元。

【问题】

1．用于斜井的装岩设备有哪些2．防跑车装置的设置是否合理说明理由。3．在本案例中，应该设置几级排水如何确定水泵流量4．发生的安全事故等级属于什么等级，事故等级的划分依据是什么5．施工单位的负责人做法是否合理说明理由。

【答案】：1．斜井施工装矸除特殊情况采用人工装矸外，基本都实现了机械装矸。常用的装矸机械有耙斗装岩机、挖掘机、装载机等。其中耙斗装岩机适用于任何坡度的斜井，有利于平行作业。2．防跑车装置的设置不合理。理由：斜井施工提升防跑车是斜井提升的重要安全措施，通常所说的“一坡三挡”就是防跑车的主要措施，“一坡三挡”即在斜井上口人口前设置阻车器，在变坡点下方略大于一列车长度的地点，设置能够防止未连挂的车辆继续往下跑的挡车栏，在下部装车点上方再设置一套挡车栏，除此之外，还必须安设能够将运行中断绳、脱钩的车辆阻止的防跑车防护装置。而本案例中，只设置了两档，不符合规定。故防跑车设置不合理。3．斜井的排水方式应视涌水量大小和斜井的长度而定，一般采取三级排水。设置如下：(1)一级排水站：工作面排水。(2)二级排水站：设在工作面后面适当的位置，位置的确定原则：距工作面施工设备至少5m；要考虑一级排水设备扬程的允许，并有10％的富余量。(3)三级排水站：三级排水站的移动次数不宜过多．二级排水站排上来的水通过三级排水站排到地面。三级排水站的临时水仓容量要大于二级排水站临时水仓的容量。确定水泵流量：根据《煤矿安全规程》规定，矿井井下排水设备应当符合矿井排水的要求。除正在检修的水泵外，应当有工作水泵和备用水泵。工作水泵的能力．应当能在20h内排出矿井24h的正常涌水量(包括充填水及其他用水)。备用水泵的能力应当不小于工作水泵能力的70％。工作和备用水泵的总能力．应当能在20h内排出矿井24h的最大涌水量。检修水泵的能力，应当不小于工作水泵能力的25％。水泵流量：V=24÷20×25=30m3／h。故井下水泵流量为V≥30m3／h。4．本案例中发生的安全事故属于一般事故。划分依据是根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故划分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故4个等级。特别重大事故是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；重大事故是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。本案例中造成直接经济损失450万元．2人死亡，3人重伤。故安全事故属于一般事故。5．施工单位的负责人做法不合理。理由：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1h内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

2、背景某施工单位中标承担了一副井井筒工程，该副井井筒净直径5m，掘进荒径6~7m，井筒深度720m，两侧马头门各施工20m，包含相关设备基础，管子道开口施工5m，该项目合同工期12个月，自签订合同之日起算，井筒平均进尺85m/月。井筒施工工期合同签订之后，项目经理立即组织人员与设备，成立了施工项目部，配备生产副经理、经营副经理和技术副经理（施工），1个机电队，1个运输队，1个掘进队，项目部管理层设置了相关职能部室，有生产技术组、财务组、后勤组、经营组等。为了减轻工人的劳动强度，掘进队采取四六制综合班组作业方式，每班固定上班时间6个小时，由队长为每个班组的作业量进行考核。项目经理接受任务后，首先组织工程技术人员编制施工组织设计，制定技术方案，井筒施工采用临时凿井井架，井筒内布置了两套单钩提升，吊桶均为4m3，主提升机为JKZ-

2.8/15.5，副提升机为JK-

2.5/11.5，2台HZ-4型中心回转抓岩机，1趟Ф400金属风筒，混凝土采用底卸式吊桶运输，80DGL-75X8吊泵排水。然后项目经理按照制定的技术方案估算了一下工期，要求技术人员在编制施工排队时按施工准备期

2.5个月，井筒施工工期8个月，马头门施工2个月考虑。问题1.项目经理部配置和组织有何不妥？

2.项目经理接受任务后在制定技术方案中有何不妥？3.分析该项目部的劳动组织。

【答案】：1.根据要求，矿山施工项目经理部必须有专职安全副经理。本案例的项目经理部缺少安全副经理；技术经理只有施工技术经理也不妥，另应配备地质经理（或工程师）。本案例仅施工井筒工程，通风工作可以由安全或技术经理负责，如涉及二、三期工程，则有主管通风工作的经理外，还必须建立通风队。

2.项目经理制定技术方案时安排顺序不妥，应该是首先考虑工期的安排，施工准备期是可以提前估算，马头门的施工工期也可基本确定，这样，就可以估算出井筒施工应该安排的工期，再计算出井筒施丁进度需求，然后根据井筒施工进度需求制定井筒施工技术方案和设备的配备。井筒布置2套单钩提升不妥，因为井筒净直径5m只能布置1套单钩，而且副提升机为JK-

2.5/11.5也不能提升4m3吊桶；2台中心回转抓岩机不妥，井筒布置不下。1趟Ф400金属风筒，不能满足通风需求，以1趟Ф800胶质风筒为宜。80DGL-75X8吊泵排水不妥，不能满足排水深度要求。3.该项目部掘进队采取四六制综合班组作业方式，不适合组织快速施工，因为立井井筒施工凿岩爆破、出渣、砌壁、清底4个主要工序专业性非常强，而且人员变化大，如凿岩爆破班组一般为6个伞钻手，2~3名辅助人员即可，出渣班组则主要是抓岩机司机和把钩信号工，而清底班则以力工为主。如果采取综合班组作业方式则要求所有职工必须熟练掌握所有工序的作业，每个班组都要按工序最多的人员配备，易造成窝工，浪费专业技术工人，且易引发怠工现象。建议适宜组织快速作业的方式是采用固定工序滚班作业，这样可以充分发挥专业技术工人的特长，便于组织管理。

3、背景某井筒井深820m，采用地面预注浆堵水。注浆专业队认为当时不能检查注浆效果，没有严格遵守操作程序；井筒施工单位责怪注浆效果差，没有采取积极措施。当检查预注浆工作质量时，发现工作面漏水量超过18m3／h。建设单位为避免延误井筒施工时间，要求在井筒建成后处理。在井筒后续施工中，因为井筒漏水越来越大，井壁质量无法保证，造成已建的多段井壁混凝土强度低于设计要求，井筒漏水严重，注浆单位采用壁后注浆处理后仍无济于事，最后建设方只能要求采用套壁补强的方法进行处理。问题?1．有哪些原因造成背景中的井筒质量问题?应怎样进行注浆工作和井壁质量检验验收工作??2．该井筒应怎样进行验收?验收后的井筒对今后生产有何影响?

【答案】：本案例强调，控制施工质量的重要手段就是实施过程控制和及时控制原则，及早发现和处理质量问题，以避免质量事故的损失。?1．案例中的质量事故原因是比较清楚的，即注浆效果差，造成井筒施工条件差，使处理漏水困难；井筒施工单位又未采取积极措施；同时建设单位对漏水和井壁质量问题不及时处理，堆积的质量问题造成最终严重的质量事故。这些原因都和没有很好实施过程控制与及时控制有关，延误了发现问题和处理问题的时机。因此，及时检验是非常重要的。对于注浆工程的检验和井筒工程，要充分强调分项工程的自检，对当时无法检验的内容，要重视和检查当时的施工记录、检查和试验数据，必要时可以采取抽检等方法。?2．井筒套壁后如井筒运行安全没有问题，则该井筒可以进行非正常验收。因此造成的经济损失应由责任的三方面，即注浆、井筒施工及建设方共同承担。套壁后的井筒影响矿井的生产能力，将对矿井的设计的生产能力、设备能力、生产布局等多方面产生严重影响。

4、某井工矿主井井筒设计深度560m，井筒净直径6m，建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量20m3／h。井筒施工到368m位置时，放炮后井筒涌水量达到23m3／h。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁蜂窝麻面严重，井筒一侧半径偏差达到一20mm。建设单位提出返工处理，施工单位为此额外支出3万元，影响工期20d，要求索赔。问题?1．建设单位要求返工的主要依据是什么?应该如何应对施工单位的索赔，为什么??2．案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些??3．在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些??4．施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施?

【答案】：1．主要依据是井壁半径偏差不合格。根据规范规定，当井筒采用混凝土支护，且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50mm。对施工单位的索赔不给予支持，因为涌水量超出20m3／h不会造成井筒半径尺寸的不合格，不是影响工期和费用的原因。??2．通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案例的主要原因应是施工没有采取专门措施。包括模板变形，造成井筒不同方向半径尺寸有大有小；支模板时没有校核测量造成的偏差，或是支模板人不负责任造成模板偏向一侧；如果混凝土未对称浇筑，在一侧浇筑过高时会对模板形成挤压，使模板跑偏，也可造成井筒半径尺寸误差等。?3．影响井壁蜂窝麻面的主要原因有：涌水直接进入混凝土冲走水泥浆；混凝土振捣操作不规范；混凝土粘模，没有及时清理，没有刷脱模剂等原因。?4．施工中一般处理井壁淋水的措施有：截水和导水。截水就是在吊盘上方设置一圈截水槽，将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中；导水就是在浇筑混凝土井壁时，设置挡水层，在挡水层后面埋设导水软管，将岩帮涌水导出到模板外面，不致进入混凝土中，在混凝土强度达到一定要求后，再注浆将井壁后面充实堵水。

5、某立井井筒施工采用公开招标，井筒设计净直径8m，深度920m，其中表土段600m，冻结法施工，工程估算价1.5亿元人民币，招标文件规定，本工程投标保证金60万元。A、B、C、D、E五家施工单位通过了资格预审，并购买了招标文件，五家施工单位均按要求在规定时间提交了投标文件。工程开标后，施工单位A因对工程风险因素估计不足，决定放弃投标。于是，主动向评标委员会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保证金。经过综合评标，施工单位B中标。随后与建设单位签订了施工承包合同。为加强施工成本控制，施工单位项目部成立了施工成本管理小组，对工程施工成本进行认真估算，编制了成本计划并制定了成本控制措施，成本管理小组对工程存在的各种风险进行了分析识别，列出了风险清单，并根据风险特征确定了风险应对措施，其中针对工伤事故风险，采取了3项防范措施：（1）强化安全和规程教育；（2）增加临时支护措施投入；（3）对作业人员购买安全保险。施工过程中，由于设计变更，井筒深度增加了50米，建设单位决定按施工单位投标书中井筒单价，增加50米的费用对该设计变更进行补偿。工程施工中，当地突出5.0级地震，造成现场道路和施工用房经济损失32万元，施工单位的一台价值36万元施工设备损坏报废，建设单位采购的工程材料损毁损失23万元，现场清理及恢复施工条件花费16万元，施工人员窝工及设备闲置费用18万元。

【问题】

1.本工程的投标保证金60万元是否合理？说明理由。

2.评标委员会是否应受理施工单位A的书面澄清文件？招标人是否应退还施工单位A的投标保证金？分别说明理由。3.施工成本控制的主要依据包括哪些内容？4.施工单位B制定的工伤事故风险防范措施各属于哪种风险管理策略？5.建设单位对设计变更的费用补偿是否合理？说明理由。6.针对地震灾害，施工单位和建设单位各应承担多少损失？列出明细。

【答案】：1.本工程的投标保证金60万元是否合理？说明理由。答：合理。投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。

2.评标委员会是否应受理施工单位A的书面澄清文件？招标人是否应退还施工单位A的投标保证金？分别说明理由。答：①不受理施工单位A的书面澄清文件。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。②招标人可不退还施工单位A的投标保证金。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。3.施工成本控制的主要依据包括哪些内容？答：施工成本控制的主要依据：①工程承包合同；②施工成本计划；③进度报告；④工程变更。除了上述几种施工成本控制的主要依据以外，有关施工组织设计、分包合同等也是施工成本控制的依据。4.施工单位B制定的工伤事故风险防范措施各属于哪种风险管理策略？答：①强化安全和规程教育-风险规避；②增加临时支护措施投入-风险自留；③为作业人员购买安全保险-风险转移。5.建设单位对设计变更的费用补偿是否合理？说明理由。答：不合理。因为井筒深度增加50m，井筒内的提升、吊挂等设施需要进行调整或更换，给施工单位造成的巨大的措施费支出，这种支出必须由建设单位承担。6.针对地震灾害，施工单位和建设单位各应承担多少损失？列出明细。答：地震灾害属于不可抗力。施工单位承担：①施工单位一台价值36万元施工设备损坏；②施工人员窝工及设备闲置费用18万元，共计54万元。建设单位承担：①造成现场道路和施工用房经济损失32万元；②采购的工程材料损失23万元；③现场清理及恢复施工条件花费16万元，三项共计71万元。

6、某施工单位承接了铅锌矿主要运输巷道的施工项目，该巷道围岩比较坚硬，施工队为加快施工进度，采用减少炮眼数目、缩短钻眼时间、增大装药量的方法进行爆破掘进。工程实施后发现，巷道表面严重不平整，为达到验收要求，只能局部加大喷射混凝土的厚度，造成工程成本的增加。

【问题】

1．指出增大装药量的方法进行爆破掘进的优点和缺点。2．巷道光面爆破的质量标准是什么3．目前巷道施工的主要方法是什么4．作为项目经理应当如何安排可以有效提高掘进进尺

【答案】：1．增加装药量方法的优点：可提高爆破进尺。增加装药量方法的缺点：会增加装药消耗，另外过量装药会造成超挖，对围岩造成振动，不利于支护。2．巷道光面爆破的质量标准：(1)围岩面上留下均匀眼痕的周边眼数应不少于其总数的50％；(2)超挖尺寸不得大于150mm，欠挖不得超过质量标准规定；(3)围岩面上不应有明显的炮震裂缝。3．目前巷道施工的主要方法是钻眼爆破法。4．应当优化施工参数，采用先进的施工设备，或者组织钻眼和装岩平行作业，也可选用高效率的钻眼设备和装岩设备，以缩短循环时间，加快施工速度。也可以缩短其他辅助工作的时间，也能有效提高掘进进尺。

7、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为5m，基坑北侧距基坑边缘4m处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。施工单位是否可对前后两次坍塌事故进行索赔？说明理由。如可索赔，施工单位应提出的主要索赔证据是什么？

【答案】：可对第一次坍塌事故进行索赔，不可对第二次坍塌事故进行索赔。因第一次事故由业主改变设计造成;第二次坍塌是与施工方未及时处理并防止事故扩大有关(2分);索赔证据为建设单位的支护设计方案的变更指令(1分)。

8、某施工企业承担地面建筑的基坑开挖工程。基坑开挖深度为5m，基坑北侧距基坑边缘4m处已有一栋三层永久建筑物，基坑边缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其他部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。

【问题】

1．该基坑属于几级基坑说明理由。2．该基坑宜采用何种降水方式其最小降水深度应为多少3．该基坑坍塌的直接原因是什么造成该基坑塌方的主要因素有哪些4．该基坑施工违反了哪些主要安全规定5．施工单位是否可对前后两次坍塌事故进行索赔说明理由。如可索赔，施工单位应提出的主要索赔证据是什么

【答案】：1．该基坑属于一级基坑。理由：根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002规定，与邻近建筑物的距离在开挖深度以内的基坑列为一级基坑。2．该基坑宜采用井点降水方式。最小降水深度应将水降至基坑底以下0．5m，即地表以下5．5m以下。3．该基坑坍塌的直接原因是建设单位更改了支护设计。造成该基坑塌方的主要因素：(1)边坡过陡，使土体的稳定性不够；(2)水对基坑稳定性的影响；(3)基坑上边边缘附近超载；(4)支护措施不当。4．该基坑施工违反的主要安全规定：(1)违反在基坑附近有建筑物或构筑物时，应有专门的防止发生下沉和变形措施的规定；(2)违反基坑周边1m范围内不得堆载，不得超载堆荷规定；(3)违反基坑施工应有必要的变形监测的规定；(4)违反安全生产规定：发生重大安全事故时，应立即采取抢险措施。5．施工单位可对第一次坍塌事故进行索赔，不可对第二次坍塌事故进行索赔。

9、背景某施工单位承包一立井工程。施工单位提出井筒开工前应完成井筒地质检查钻探工作。建设单位虽然同意，但是不愿承担此部分费用，认为是施工单位为保证自身施工条件所增加的内容。工作面预注浆施工，建设单位要求先打钻埋设连接套管(长8．0～10．0m)，然后再浇筑止浆垫(厚2．5m)。而施工单位所编制的措施是采取埋设注浆管(长4．5m)、浇筑止浆垫3．5m的方法施工。施工中，施工单位采取了自己的方案，在打钻出水后进行注浆时，发现工作面漏浆严重，于是只得对钻孔下止浆塞封水、拆除止浆垫，打钻注浆所花时间12d，费用20万元。工程施工中，当地发生6．0级地震，造成在建工程经济损失52万元，施工单位的施工机械设备损坏45万元，建设单位采购的待安装设备损毁损失33万元，现场清理及恢复施工条件花费18万元，施工人员窝工及设备闲置费用20万元。问题1．建设单位关于井筒地质检查钻探费用的看法是否正确?应如何处理?2．工作面预注浆施工的费用和工期应怎样考虑?3．针对地震灾害，建设单位和施工单位各应承担多少损失?列出明细。

【答案】：1．建设单位关于井筒地质检查钻探的费用的看法不正确。按规定，井筒地质检查钻探费用是列入矿业工程项目的其他费用的内容，费用应由建设单位承担。2．注浆费用20万元由施工单位自己承担，打钻注浆工期12d由施工单位承担，因为这是施工单位自身措施方案不力所造成。3．地震灾害为不可抗力，各自的损失各自承担。建设单位承担损失为在建工程经济损失52万元+待安装设备损毁损失33万元+现场清理及恢复施工条件花费18万元=103万元；施工单位承担损失为施工机械设备损坏45万元+施工人员窝工及设备闲置费用20万元=65万元。

10、背景某施工单位承包一立井工程。施工单位提出井筒开工前应完成井筒地质检查钻探工作。建设单位虽然同意，但是不愿承担此部分费用，认为是施工单位为保证自身施工条件所增加的内容。工作面预注浆施工，建设单位要求先打钻埋设连接套管(长8．0～10．0m)，然后再浇筑止浆垫(厚2．5m)。而施工单位所编制的措施是采取埋设注浆管(长4．5m)、浇筑止浆垫3．5m的方法施工。施工中，施工单位采取了自己的方案，在打钻出水后进行注浆时，发现工作面漏浆严重，于是只得对钻孔下止浆塞封水、拆除止浆垫，打钻注浆所花时间12d，费用20万元。工程施工中，当地发生6．0级地震，造成在建工程经济损失52万元，施工单位的施工机械设备损坏45万元，建设单位采购的待安装设备损毁损失33万元，现场清理及恢复施工条件花费18万元，施工人员窝工及设备闲置费用20万元。问题1．建设单位关于井筒地质检查钻探费用的看法是否正确?应如何处理?2．工作面预注浆施工的费用和工期应怎样考虑?3．针对地震灾害，建设单位和施工单位各应承担多少损失?列出明细。

【答案】：1．建设单位关于井筒地质检查钻探的费用的看法不正确。按规定，井筒地质检查钻探费用是列入矿业工程项目的其他费用的内容，费用应由建设单位承担。2．注浆费用20万元由施工单位自己承担，打钻注浆工期12d由施工单位承担，因为这是施工单位自身措施方案不力所造成。3．地震灾害为不可抗力，各自的损失各自承担。建设单位承担损失为在建工程经济损失52万元+待安装设备损毁损失33万元+现场清理及恢复施工条件花费18万元=103万元；施工单位承担损失为施工机械设备损坏45万元+施工人员窝工及设备闲置费用20万元=65万元。

11、某井筒工程直径6m，井深780m。地质报告表示在井深620m以后有三层有含水层，涌水量分别为22m3／h、14m3／h、80m3／h。施工组织设计考虑井深较深，选择了包括5m3吊桶、9臂钻架等大型施工设备。对于井筒涌水，则施工组织设计写了“可以采取工作面预注浆处理”和“视情况采取井壁注浆”的措施。由于掘砌设备操作使用不顺利，施工进度严重拖延。施工队根据620m前和第一、二层含水层的实际揭露地层涌水远小于地质报告的情况，认为地质报告可能有误。为赶进度，施工队一直施工到第三含水层仍按正常掘砌施工。结果，在放炮后虽未有突水事故，但井壁岩石裂隙出现四处涌水。施工队只得匆匆处理，并设法加快了井壁砌筑工作。对于井壁可能出现涌水过大的问题，期待井壁注浆来处理。最后，尽管业主与施工单位为处理井壁又投入了大量人力财力，但其质量仍不能满意。问题1.分析施工组织设计的失误。2．施工队施工中有哪些错误的做法存在哪些不妥的看法3．岩壁大量涌水对井壁混凝土施工质量有哪些影响

【答案】：本案例说明通常影响施工质量的因素。1．施工组织设计的失误主要有三点：1)立井机械化施工设备选择不妥。虽然井筒比较深，但是断面不大。井内布置重型设备有困难。施工过程中工人操作使用不顺利，主要并非操作的问题，而是设备的选型问题；2)对井筒涌水的处理不落实。虽然提出“可以采取工作面预注浆处理”，但没有明确如何具体处理，没有充分考虑工作面注浆的困难，而是错误地准备在工作面注浆，效果不好时“采用井壁注浆”，对于工作面注浆也没有准备，临到第三含水层时仍未有提出具体的注浆方案、措施(如，岩柱、一次或分次注浆、安全措施等)。这也是注浆工作没有落实的一个重要原因；3)重要一条是没有按规定进行探水，执行“有疑必探”的规定；遇含水层且已经发现水文报告的前两层含水层涌水情况与实际有误，却不采取探水措施，反而主观地认为第三层涌水会减少。这是严重的违章和失误。2．施工队造成此质量事故的根本原因就是没有按照规程施工。1)没有执行“有疑必探、先探后掘”的要求；2)没有按规定实施工作面预注浆等治水措施；3)然后是为抢进度，当出现较大的涌水后仍没有采用专门的堵水措施，冒险强行通过。这就势必给施工和工程质量造成伤害。从本案例可看出，掌握地质条件，并根据地质条件采取合理的施工措施是矿山工程保证施工质量的重要环节。因此，在地质条件有疑问时，更要注意贯彻“有疑必探”的原则。矿山工程质量的好坏和地质因素的影响，以及和掌握地质条件的程度很有关系。从本案例还可看出，这些错误的做法和认识有关。对质量不够重视，为追求进度放弃质量：为赶进度没有遵守“有疑必探”原则、轻信经验而不相信勘探资料、不采取预注浆措施，为赶进度，不认真采取处理井壁涌水“堵、截、导”等措施。特别应注意的是，把存在的质量问题推给后面的工序，势必导致问题“越滚越大”，解决起来也越来越困难。3．岩壁涌水过大，首先使操作人员处在恶劣的施工环境下，就可能破坏正常施工程序和正确的操作要求，影响包括掘进、立模、井下搅拌、浇注等工作；其次是岩壁涌水影响混凝土的搅拌质量，也影响浇注的井壁混凝土质量，降低了强度、密实程度、抗渗性能等重要性能。因此，采用“干打井”技术是一个对进度、质量都有好处的有效方法。

12、某施工单位承担矿山立井井筒的施工任务，该立井井筒净直径6．5m，深度560m。其中表土段深度30m，井壁厚度650mm，采用井圈背板普通法施工。基岩段深度530m，井壁厚度500mm，混凝土强度等级为C30，采用普通钻眼爆破法施工。施工单位编制了该井筒的施工组织设计，主要内容如下：1．井筒施工方案：井筒表土段采用短掘短砌单行作业。基岩段采用短段掘砌混合作业，伞钻打眼，炮眼深度4．0m，中心回转抓岩机出渣，两套单钩吊桶提升，金属整体伸缩式模板砌壁，段高3．5m。2．井内施工设备：主提升为3m3吊桶，副提升为2m3吊桶；1台FTD-6伞钻和2台HZ-6中心回转抓岩机均悬挂在三层吊盘上；金属伸缩式模板采用4根钢丝绳地面凿井绞车悬吊；混凝土溜灰管采用2根钢丝绳地面凿井绞车悬吊；压风管、供水管、环境钢风筒采用井壁固定；凿井吊盘采用6根钢丝绳悬吊；各种电缆按相关规定悬吊。3．井筒施工组织：井筒安排专业施工队伍实施滚班作业，掘进循环时间约24h，月进尺不低于80m。4．主要技术要求：井筒基岩施工必须采用光面爆破，装岩提升全面实行机械化作业，采用溜灰管下放混凝土，脱模时混凝土强度不低于0．5MPa，井壁厚度偏差符合设计要求，建成后的井筒总漏水量不大于10．0m3／h，且不得小于1．0m3／h以上的集中出水孔。井筒施工期间采用激光指向仪定向。该立井井筒施工组织设计编制完成后，上报相关部门进行审批，相关部门要求进行修改。施工单位及时进行了修改，最终获得批准执行。在井筒施工到深度520m时，吊盘工发现吊盘紧靠井筒一侧且下放困难，于是报告项目经理。经检查发现激光指向仪投点偏移井筒中心300mm，井筒偏斜100～400mm，高度约15m。

【问题】

1．该井筒基岩段施工方案是否可行?井筒施工设备布置存在哪些问题?2．从安全方面考虑，该井筒井内施工设备还缺少哪些?说明理由。3．该井筒施工的主要技术要求存在哪些问题?说明正确的技术要求。4．采用溜灰管输送混凝土时。对混凝土有什么基本要求?5．立井井筒施工现浇混凝土井壁施工质量检查的主要内容是什么?

【答案】：1．该井筒基岩段施工方案不可行。存在如下问题：(1)炮眼深度与模板段高不合理，模板高度应等于炮眼深度或大于炮眼深度；(2)将伞钻和2台HZ—6中心回转抓岩机均悬挂在三层吊盘上不可行，且布置2台中心回转抓岩机不合理；(3)金属伸缩式模板不能用地面凿井绞车悬吊，应用稳定悬吊。混凝土溜灰管采用2根钢丝绳子地面凿井绞车悬吊不合理，也应用稳定悬吊；(4)不必用玻璃钢风筒，可采用压入式通风，胶质风筒即可；(5)吊盘采用6根钢丝绳悬吊不必要，增加了井筒及地面的设施布置难度；(6)采用滚班作业制，此作业方式不受24h限制。确定掘进循环时间约24h，与滚班作业矛盾；(7)脱模时混凝土强度不低于0．5MPa，不符合有关规定，应不低于0．7MPa；(8)该井筒深度560m，小于600m。因此建成后总漏水量应≤6m3／h，且不得有0．5m3／h以上的集巾出水孔。施工组织设计中规定数值违反强制规定。2．从安全考虑．施工设备缺少安全梯。安全梯是井下出现停电、提升系统出现故障突发事故时人员撤离的设施，必须布置。3．在砌壁混凝土强度要求(不低于0．5MPa)、井筒建成后总漏水量要求(不大于10m3／h，且不得有1．0m3／h以上的集中出水孔)方面存在问题。符合规定的要求是：因采用短段掘砌混合作业，脱模时混凝土强度应不低于0．7MPa；该井筒深度560m，小于600m，因此建成后总漏水量应≤6m3／h，且不得有0．5m3／h以上的集中出水孔。4．采用溜灰管输送混凝土时，对混凝土的基本要求包括：

13、某地面施工队伍为满足施工工程的进度问题，安排晚上2点进行露天爆破工作。放炮员叫醒在库房内睡着的库房值班员，取来药后完成了起爆的准备工作。班长为防止路人进入危险区，在路口安设了专人警戒。放炮员发出一声鸣笛信号即起爆，结果有一行人在黑暗中没有看到警戒人员，也没有获得警告通知，走近危险区时被突然的炮声惊吓摔跤受，伤，同行的另一行人被飞石打伤。问题1．库房值班人员的错误行为在哪里?2．分析事故发生的原因及其预防措施。

【答案】：1．根据规定，无关人员不得进入炸药库区，严禁在库房内住宿和进行其他活动。因此，库房值班员的错误在于其在库房内睡觉。上班时间不应睡觉是劳动纪律问题，库房睡觉属于违反安全法规的错误。2．根据爆破安全规程要求，在大雾天、黄昏和夜晚，禁止进行地面和水下爆破。需在夜间进行爆破时，必须采取有效的安全措施，并经主管部门批准。因此，本案例首先应对晚间爆破的安全措施以及负责批准的主管部门进行检查，措施是否到位。从本案例分析，可能出现的问题包括：晚问爆破照明不足，包括警戒处，行人不知鸣笛警戒信号和警戒位置。按照要求，爆破人员对光线不足或无照明以及未严格按爆破安全规程要求做好准备工作的情况，应该拒绝进行爆破工作。也可能负责警戒的人员失责或警戒不充分，导致无关人员邻近危险区。按规定，所有进入危险区的通道上均应设置警戒，尤其是晚间爆破，在照明条件不好的情况下，警戒人员不容易发现异常情况。因此对晚间爆破应慎重对待，一般不允许晚间爆破，必须进行爆破工作时，应制定充分的安全措施，并高度重视和严格执行相关的措施。这也是晚间爆破的安全措施必须经过主管部门批准的理由。鸣笛警戒应三声，以避免有人疏忽导致的失误，特别在晚上。对于晚间的爆破施工，同样应加强预防飞石的措施，采取必要的爆破施工安全措施，保证爆破过程中的各种安全要求。

14、某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3，直接费单价5．2元／m，综合费率为直接费20％。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台lm3的反铲(租赁费550元／台班)开挖，6月11日开工，6月20日完工。施工中发生下列事件：事件1：因反铲大修，晚进场l日，造成人员窝工10工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工15工日，6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深l．5m的设计变更通知，增加挖方量1400m3；事件3：6月20日至22日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4：6月23Et修复暴雨损坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如可索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价25元／工日，管理费为30％)

【答案】：事件l：不可索赔，属承包商责任；事件2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期5日(15～19日)，用工费25×5×(1+30％)=487．5元；机械费550×5—2750元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为1400×5．2×(1+20％)一8736元；事件3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费；事件4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期1日，人工费25×30×(1+30％)一975元；机械费550×1—550元。

15、某施工单位中标一矿井的运输巷道工程，该巷道长度800m,坡度4.净宽5.2m,净高4.0m，采用锚网喷支护。工程地质及水文地质条件为:巷道穿过细粒砂岩、泥岩、粉砂岩，岩石普氏系数f=4～6;无断层、陷落柱等构造;预计工作面涌水量小于3m3/h。建设单位委托一监理单位负责该工程的质量、进度、安全控制，工程实施过程中，发生了以下事件:事件1:工程开工后次月，施工单位完成巷道掘砌工程量48m，专业监理工程师在月末组织施工单位项目技术经理、建设单位项目代表共同对巷道锚喷支护工程进行了验收。现场质量验收选择了支护成型较好的20m巷道，随机选择了检查点2个，检查结果显示检查点各分项均合格，总监理工程师最终核定为质量合格。事件2:巷道施工至255m时，顶板淋水增大。施工单位为作业人员购置了雨衣、雨裤等劳保用品，费用2万元。同时向监理单位提出对工作面进行钻探要求，探明巷道前方的水文地质情况，监理工程师认为建设单位已提供了详实的水文地质资料。未同意施工单位的申请，并要求继续施工:施工到260m时，工作面放炮后出现片帮冒顶并伴有涌水，揭露了破碎带。监理工程师下达了设计变更通知单，巷道250～260m段增设U型钢支架增强支护，巷道260～275m变更为U型钢支架加混凝土支护，净断面不变。施工单位根据设计变更编制了相关措施经审批后执行。巷道250~275m设计变更前计划作业10天、变更后实际作业25天，增加费用80万元。该段工程完成后施工单位及时提出了索赔申请，索赔内容包括3项:（1）工期索赔15天:（2）购置劳保用品的费用2万元;（3）处理冒顶段巷道的费用80万元1.事件1中的做法存在不妥，请给出正确的做法。

2.针对事件2可采取哪些临时支护方法来预防工作面出现冒落事故3.事件2中，该巷道250~275m段指定分项工程包括哪些项目4.针对事件2,分别说明施工单位的3项索赔内容能否成立说明埋由。

【答案】：1.事件1中的做法存在不妥之处及正确做法:（1）工程开工后次月，施工单位完成巷道掘砌工程量48m，由专业监理工程师在月末组织验收不妥。正确做法:月末验收应由总监理工程师组织。（2）月末组织施工单位项目技术经理、建设单位项目代表共同对巷道锚喷支护工程进行了验收不妥。正确做法:月末验收工作应由施工项目负责人和技术负责人、质量负责人参加。（3）现场质量验收选择支护成型较好的20m巷道，随机选择了检查点2个不妥。正确做法:月末验收为中间验收,现场选点不应少于3个,间距应不超25m。（知识点:支护工程验收合格要求）

2.针对事件2，为预防工作面出现冒落事故可采取的临时支护方法有:超前（注浆）管棚、超前锚杆、超前支架、注浆加固。3.事件2中，该巷道250~275m段指定的分项工程中包括的项目有:锚杆支护，金属网啧射混凝土支护、U型钢支架支护、混凝土支护。（知识点:巷道施工方法）4.施工单位在事件2中的3项索赔结果及其理由如下:（1）工期索赔15天成立。理由:因为工期延误是处理冒顶事故发生的,属于非施工单位的责任。（2）购置劳保用品的2万元费用索赔不成立。理由:因为购置劳保用品是施工单位应当给予作业人员的基本工作条件，属于施工单位自己的责任。（3）处理冒顶段巷道的80万元费用索赔成立。

16、某建设单位就矿区工业厂房工程编制了招标文件，招标文件中规定该工程投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB505002013。经过对5家投标单位评标后，确定甲施工单位中标，建设单位与该中标单位签订了施工总承包合同。合同部分条款约定：本工程采用综合单价计价模式，工程材料预付款为合同金额(扣除措施费和暂列金额)的10％。在工程投标及施工过程中，发生下列事件：事件1：在投标过程中，乙施工单位在投标总价基础上下浮5％进行报价，并给出了书面说明。经评标小组核算后，发现该施工单位报的下浮部分包含有不可作业竞争性费用，最后给予废标处理。事件2：甲施工单位投标报价情况为：土石方工程清单工程量420m3，采用放坡开挖，定额工程量650m3，定额单价人工费为8．40元／m3，材料费为12．0元／m3，机械费1．6元／m3。分部分项工程清单费用合计为8200万元，措施费项目清单合计为360万元，其他项目清单合计为120万元(其中：暂列金额为85万元，总包服务费为30万元，计日工费5万元)，规费为225．68万元。该工程企业管理费费率为15％，利润率为5％，税金率为3．48％。事件3：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同后，项目部技术负责人主持并组织编制了详细施工组织设计，经该项目经理审批后报监理审核，组织实施。事件4：在基坑开挖施工过程中，发现地质勘查报告中未显示的大型报废设备基础。经施工单位及时与业主和监理协商，确定以爆破的方式进行拆除。项目部编制了拆除爆破方案。实施后发生费用12万元，考虑管理费及利润等综合费用为14．4万元，工期拖延7d，甲施工单位按照合同约定及时向建设单位递交了索赔报告。

【问题】

1．事件1中，评标小组的做法是否合理?不可作业为竞争性费用项目分别是什么?2．事件2中，甲施工单位所报的土方开挖分项工程综合单价是多少(单位：元／m3)?中标造价是多少万元?工程预付款金额是多少万元?(注：需列式计算，计算结果保留小数点后两位)3．事件3中，施工单位的做法有哪些不妥之处?请给出正确的做法。4．事件4中，拆除爆破方案设计应考虑哪些安全允许距离?施工单位的索赔内容有哪些?

【答案】：1．评标小组的做法合理。不可作业竞争性费用包括安全文明施工费、规费、税金等。2．人工费=650×8．40=5460元材料费=650×12．0=7800元机械费=650×1．60=1040元管理费=(人工费+材料费+机械费)×15％=(5460+7800+1040)×15％=2145元利润=(人工费+材料费+机械费+管理费)×5％=(5460+7800+1040+2145)×5％=822．25元土方分项工程综合单价=(人工费+材料费+机械费+管理费+利润)÷清单工程量土方=(5460+7800+1040+2145+822．25)÷420=41．11元／m3。中标造价=(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)×(1+税率)=(8200+360+120+225．68)×(1+3．48％)=9215．60万元。工程材料预付款按合同部分条款约定，为合同金额扣除措施费和暂列金额的10％。即工程材料预付款=(9215．60-360×1．0348-85×1．0348)×10％=875．51万元。3．该施工组织设计为总承包施工组织设计，不应由项目部技术负责人主持并组织编写，也不应由项目经理审批。正确做法是由项目经理主持并组织编写，报公司审核批准，由主管技术、质量、安全、经营、预算等部门审核，公司技术负责人批准。4．拆除爆破方案设计应考虑的安全允许距离包括：震动、冲击波、个别飞散物，还应考虑次生灾害影响。施工单位可索赔内容有费用和工期两项，可索赔费用14．4万元，工期7d。

17、

【背景资料】

某施工单位中标