一级建造师之一建工程法规题库包过题库附答案（完整版）

一级建造师之一建工程法规题库包过题库附答案（完整版）第一部分单选题(50题)1、投标人可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件的时间是()。

A.招标文件要求提交投标文件的截止时间前

B.招标人收到投标文件前

C.投标人发出投标文件后10天内

D.招标文件规定的投标有效期中止前

【答案】：A

2、在委托代理中，委托授权书的内容不包括()。

A.代理人的姓名或者名称

B.代理的事项、权限

C.代理的期间

D.第三人的姓名或者名称

【答案】：D

3、资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤消建筑业企业资质的情形是（）。

A.企业未取得施工许可证擅自施工的

B.资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的

C.企业将承包工程转包或违法分包的

D.企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的

【答案】：B

4、可以充抵注册建造师继续教育学时的是()。

A.参加全国建造师执业资格考试命题工作

B.从事注册建造师辅导教材编写工作

C.在有全国影响力的会议上发表有关建设工程项目管理的学术论文

D.参加建造师考前培训授课工作

【答案】：A

5、建筑业企业资质证书有效期为（）。资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期届满三个月前，申请办理资质延续手续。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

【答案】：D

6、人民法院使用普通程序审理的案件，应当在立案之日起()个月内审结完成。

A.3

B.4

C.5

D.6

【答案】：D

7、根据《环境保护法》,企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚,可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法,正确的是()。

A.责令改正,拒不改正的,可以按原处罚数额按日连续处罚

B.是否可以按日连续处罚,与是否责令改正无关

C.责令改正,拒不改正的,可以重新确定处罚数额按日连续处罚

D.地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类

【答案】：A

8、投标有效期应从（）之日起计算。

A.招标文件规定的提交投标文件截止

B.提交投标文件

C.提交投标保证金

D.确定中标结果

【答案】：A

9、某建设单位2005年2月1领日取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据《建筑法》的规定，申请延期应在（）前进行。

A.2005年3月1日

B.2005年4月1日

C.2005年5月1日

D.2005年6月1曰

【答案】：C

10、因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按（）。

A.原企业的资质等级确定

B.降低一级原企业的资质等级确定

C.最低资质等级核定

D.实际达到的资质条件核定

【答案】：D

11、甲建筑公司向乙水泥厂发出采购100吨水泥的要约，乙于10月1日寄出承诺信件。10月8日，信件寄至甲商场，时逢其法定代表人外出。10月9日，法定代表人知悉了该信内容，遂于10月10日电传告知乙收到承诺。该承诺的生效时间是（）。

A.10月1日

B.10月8日

C.10月9日

D.10月10日

【答案】：B

12、下列属于委托代理终止的是()。

A.被代理人取得民事行为能力

B.被代理人恢复民事行为能力

C.代理期限届满或者代理事务完成

D.指定代理的人民法院取消指定

【答案】：C

13、甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议,由乙向甲派遣员工丁某。关于该用工关系的说法,正确的是（）。2017真题

A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定

B.在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙

C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训

D.在派遣期间，丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬

【答案】：B

14、根据《建设工程质量管理条例》的规定，电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。

A.一

B.两

C.半

D.三

【答案】：B

15、根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将（）报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。2018真题

A.保证安全施工的措施

B.施工组织方案

C.拆除建筑物的措施

D.建设单位编制的工程概要

【答案】：A

16、关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（）。

A.按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多

B.建筑施工企业经营规模较小的，可以不配备专职安全生产管理人员

C.建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员

D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员

【答案】：A

17、关于车船税的说法,正确的是()。

A.捕捞、养殖渔船可以减征车船税

B.节约能源、使用新能源的车船免征车船税

C.警用车船可以减征车船税

D.从事机动车第三者责任强制保险业务的保险机构为机动车车船税的扣缴义务人

【答案】：D

18、根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）。2014

A.对建设行政主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的

B.对建设行政主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的

C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的

D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的

【答案】：D

19、债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，即债的()。

A.固定性

B.排他性

C.相对性

D.有偿性

【答案】：C

20、关于建筑企业资质证书的申请和延续的说法，正确的是（）。

A.企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质

B.住建部对其负责审批的所有建筑企业资质实行告知承诺审批

C.建筑企业只能申请一项建筑企业资质

D.建筑业企业资质证有效期届满前6个月，企业应当向原资质许可机关提出延续申请

【答案】：A

21、某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.一般事故

D.较大事故

【答案】：D

22、下列选项中属于建设工程活动中不得委托代理的是（）。

A.工程招标

B.工程承包

C.纠纷诉讼

D.材料设备采购

【答案】：B

23、某政府投资工程预计于2008年1月1日开工，该工程的开工报告于2007年12月20日被批准。根据我国《建筑法》的规定，建设单位最迟应当于()前开工，不然就要重新办理开工报告。

A.2008年3月20日

B.2008年4月1日

C.2008年6月20日

D.2008年7月1日

【答案】：C

24、下列纠纷中，.适用《仲裁法》仲裁的是（）。

A.继承纠纷

B.对罚款不服发生的纠纷

C.总分包之间的合同纠纷

D.劳动合同纠纷

【答案】：C

25、甲公司是A产品的专利权人,乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后对乙提起侵权之诉。经查,乙共销售侵权产品800件,因乙的侵权行为,甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元,乙销售侵权产品每件获利1000元。乙应赔偿甲()。

A.60万元

B.80万元

C.120万元

D.160万元

【答案】：C

26、甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行，关于该合同的说法，正确的是（）。

A.甲应当对乙承担违约责任

B.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产

C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔

D.租赁期满，乙取得该设备的所有权

【答案】：C

27、某施工分包合同约定分包单位承担全部安全生产事故责任,分包工程施工中,发生了安全生产事故,则该事故责任应（）。

A.按照合同约定由分包单位自行承担

B.总承包单位承担全部责任

C.总承包单位负主要责任,分包单位承担次要责任

D.总承包单位和分包单位承担连带责任

【答案】：D

28、《民事诉讼法》规定，下列不属于人民法院应裁定中止执行的情形的是()。

A.申请人表示可以延期执行的

B.案外人对执行标的提出确有理由异议的

C.被执行人隐匿可执行财产的

D.作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的

【答案】：C

29、某项目施工中，由于材料供应缓慢，为加快施工进度，施工单位项目经理请求用一部分酸性石料代替碱性石料。监理单位派驻现场的总监理工程师虽然知道不能使用酸性石料，但碍于双方的关系，同意了施工单位的请求。后来，工程出现了严重质量问题而造成建设单位的损失。则建设单位的损失应当由()连带承担。

A.监理单位与施工单位

B.监理单位与项目经理

C.施工单位与总监理工程师

D.项目经理与总监理工程师

【答案】：A

30、关于政府对市场主体的守法诚信评价,下列说法正确的有（）。

A.政府对市场主体的守法诚信评价是市场主导的

B.只根据违法违规行为的刑事处罚记录,对市场主体进行诚信评价的

C.不要求对社会关注的焦点、热点问题可有所侧重

D.所侧重的行为包括拖欠工程款和农民工工资、转包、违法分包、挂靠、招标投标弄虚作假、质量安全问题、违反法定基本建设程序等

【答案】：D

31、《固体废物污染环境防治法》规定，工程()应当及时清运工程施工过程中产生的固体废物，并按照环境卫生行政主管部门的规定进行利用或者处置。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位

【答案】：C

32、关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是（）。

A.对于未规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款

B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位共同处以工程价款5%的罚款

C.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关注销施工许可证，责令停止施工，并由发证机关对责任单位处以罚款

D.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令整改，并对责任单位处以罚款

【答案】：A

33、A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的有（）。

A.A和C将联合体协议一并提交给了招标人

B.A和C就中标项目向招标人承担连带责任

C.C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件

D.在资格预审前，B加入了A与C组成的联合体

【答案】：C

34、2013年3月15日，王某与阳光建筑公司发生了劳动报酬的争议，同年7月1日，王某向当地劳动争议仲裁委员会递交了仲裁申请，而阳光公司不同意通过仲裁方式解决争议。对此，以下说法正确的是()。

A.由于建筑公司不同意通过仲裁方式解决争议，因此仲裁委员会不应当受理

B.因为超过了劳动仲裁时效，因此仲裁委员会不应当受理

C.仲裁委员会应当受理

D.阳光公司不同意仲裁结果，可在收到裁决书后的30日内提起诉讼

【答案】：C

35、职工按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位未按规定提出工伤认定申请的，工伤职工或其直系亲属、工会组织可以直接向用人单位所在地统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。提出申请应在事故伤害之日或被诊断、鉴定为职业病之日起()个月内进行。

A.2

B.3

C.6

D.12

【答案】：D

36、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A.建设单位或监理单位

B.施工企业质量管理部门

C.设计单位或监理单位

D.工程质量监督机构

【答案】：A

37、因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，（）。

A.发包人可以拒绝支付工程进度款

B.发包人可以迟延支付工程进度款

C.发包人可以直接扣除部分工程进度款

D.承包人修理、返工或者改建后，发包人足额及时支付工程进度款

【答案】：D

38、施工总承包的建筑工程（）的施工必须由总承包单位自行完成。

A.主体结构

B.关键工程

C.节能工程

D.消防工程

【答案】：A

39、在保险有效期内因在施工工地上发生意外事故造成在施工工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失，保险人应按()进行赔付。

A.第三者责任险

B.意外伤害险

C.建筑工程一切险

D.工伤保险

【答案】：A

40、下列不属于承包人主要义务的是（）。

A.不得转包和违法分包工程

B.及时验收工程

C.自行完成建设工程主体结构施工

D.建设工程质量不符合约定的无偿修理

【答案】：B

41、下列纠纷、争议中，不适用于《仲裁法》调整的是()。

A.合同纠纷

B.劳动争议仲裁

C.侵权纠纷

D.工程款纠纷

【答案】：B

42、下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是（）

A.对本单位的安全生产工作提出建议

B.接受安全生产教育和培训

C.发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业

D.拒绝违章指挥和强令冒险作业

【答案】：B

43、下列案件调解达成协议，人民法院应当制作调解书的是()。

A.调解和好的离婚案件

B.调解维持收养关系的案件

C.能够即时履行的案件

D.调解解决租赁合同纠纷的案件

【答案】：D

44、根据《中华人民共和国合同法》，关于代位权行使的说法，正确的是（）。

A.债权人可选择以自己的名义或债务人的名义起诉次债务人

B.代位权是债权人行使的抗辩权

C.债权人可以代位行使的权利必须不是专属于债务人自身的债权

D.债权人自己承担行使代位权的必要费用

【答案】：C

45、某贷款合同，借款方以一块的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同（）。

A.在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效

B.由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合岗

C.自当事人双方签字盖章后即生效

D.借贷双方办理完抵押登记手续后生效

【答案】：C

46、下列属于保证方式的是()。

A.一般保证

B.特殊保证

C.专项保证

D.综合保证

【答案】：A

47、关于一级建造师变更注册的说法，正确的是（）。

A.变更注册后，注册有效期重新计算

B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任

C.变更注册只能由原聘用企业申请

D.申请变更注册应当提交工作调动申请

【答案】：D

48、下列关于建设工程消防设计的审核与验收，说法不正确的是（）。

A.建筑构件和建筑材料的防火性能必须符合国家标准或者行业标准

B.未经公安消防机构审核或者经审核不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证，建设单位不得施工

C.经公安消防机构审核的建筑工程消防设计需要变更的，应当报建设行政主管部门核准

D.按照国家工程建设消防技术标准进行消防设计的建筑竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收；未经验收或者经验收不合格的，不得投入使用

【答案】：C

49、在某建筑工地上，附近居民与施工方发生噪声扰民纠纷，双方同意调解解决。在下列解决争议的方式中，由()主持或参与的调解，属于行政调解。

A.施工方上级单位

B.建设方

C.当地政府建设主管部门

D.人民法院

【答案】：C

50、纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的，减按（）征收环境保护税。

A.45%

B.55%

C.65%

D.75%

【答案】：D

第二部分多选题(50题)1、根据国家有关法规，劳动者可以解除合同的情形是（）。

A.在试用期间被证明不符合录用条件的

B.被依法追究刑事责任的

C.未及时足额支付劳动报酬的

D.用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的

E.未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的

【答案】：CD

2、根据《建设工程质量保证金普理办法》,关于缺陷责任期的说法,正确的有（）

A.缺陷责任期由发、承包双方在合同中约定

B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计

C.缺陷责任期中的缺陷包括建设工程质量不符合承包合同的约定

D.缺陷责任期届满,承包人对工程质量不再承担责任

E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

【答案】：ABC

3、根据《劳动合同法》,用人单位有权实施经济性裁员的情形有()。

A.依照企业破产法规定进行重整的

B.生产经营发生严重困难的

C.股东会意见严重分歧导致董事会主要成员更换的

D.企业转产、重大技术革新或者经营方式调整,经变更劳动合同后,仍需裁减人员的

E.因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行的

【答案】：ABD

4、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，竣工日期确定的说法，正确的有（）。

A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期

B.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期

E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

【答案】：BC

5、根据《民法典》，允许单方解除合同的情形是（）。

A.由于不可抗力致使合同不能履行

B.法定代表人变更

C.当事人一方发生合并、分立

D.当事人一方违约

【答案】：A

6、某工程公司承建了写字楼工程，根据我国《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》投保了建筑意外伤害险。该险种承包的范围包括（）。

A.工程本身受损

B.工用设施受损

C.被保险人从事建筑施工时由于操作不当受伤害致残

D.被保险人在施工现场被高空坠物砸死

E.场地清理费

【答案】：CD

7、关于建设工程证据审核认定的说法，正确的有（）。

A.无法与原件、原物核对的复印件、复制品不能作为认定案件事实的证据

B.诉讼中，当事人为达成调解协议作出妥协所涉及的对案件事实的认可，可以在其后的诉讼中作为对其不利的证据

C.社会团体依职权制作的公文书证的证明力一般大于其他书证

D.视听资料的证明力一般大于勘验笔录

E.鉴定结论的证明力一般大于证人证言

【答案】：C

8、关于建设工程施工合同一般条款的说法，正确的有（）。

A.建设单位的名称应以其营业执照上的名称为准

B.履行地点为项目所在地

C.合同标的是财产

D.违约责任是当事人违反合同义务的责任

E.有关施工组织设计的内容即为履行方式条款

【答案】：ABD

9、工程监理人员认为工程施工不符合()时，有权要求施工单位改正。

A.监理企业的规定

B.建设单位的要求

C.工程设计要求

D.施工技术标准

E.建设工程承包合同

【答案】：CD

10、下列情形能够引发合同之债的有（）。

A.建设单位拖欠工程进度款

B.施工中偷工减料造成的损失

C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益

D.噪声污染使周边居民无法正常休息

E.建材供应商供应的建筑材料不合格

【答案】：AB

11、下列工程项目中，可以由外商投资建筑业企业承包的有（）。

A.中国投资的建设项目

B.外商投资占45%，但技术难度大的建设项目

C.全部由外国赠款建设的工程

D.外商投资占50%的中外联合建设项目

E.国际金融机构资助并通过根据的贷款条款进行的国际招标授予的建设项目

【答案】：CD

12、根据《文物保护法实施条例》,申领文物保护程资质应具备的条件有()。

A.有取得文物博物专业技术职务的人员

B.有取得文物博物职业资格的人员

C.有从事文物保护工程所需的技术设备

D.有文物修缮的工程业绩

E.有建设行政主管部门颁发的资质证书

【答案】：AC

13、甲建筑公司去投标，预计在投标的过程中可能发生下列几种情况，其中投标保证金将被没收的是（）。

A.在开标前撤回了投标文件

B.在投标有效期内撤回了投标文件

C.中标通知书发出后，招标人改变了中标结果

D.中标通知书发出后，中标人放弃了中标项目

E.中标后没有在规定期限内提交履约担保

【答案】：BD

14、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，评标过程有（）情形，评标无效，应当依法重新进行评标或者重新进行招标，有关行政监督部门可处3万元以下的罚款。

A.使用招标文件没有确定的评标标准和方法的

B.应当回避担任评标委员会成员的人参加评标的

C.评标委员会的组建及人员组成不符合法定要求的

D.评标委员会及其成员在评标过程中有违法行为，但不影响评标结果的

E.评标标准和方法含有倾向或者排斥投标人的内容，妨碍或者限制投标人之间竞争，但不影响评标结果的

【答案】：ABC

15、若某市发现的古文化遗址被确定为全国重点文物保护单位，则其建设控制地带应由（）来划定。

A.国务院

B.省文物行政主管部门

C.省、自治区、直辖市人民政府

D.省城乡规划行政主管部门

E.市城乡规划行政主管部门

【答案】：BD

16、根据《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》,建筑企业在工程建设中需缴纳的保证金有()。

A.投标保证金

B.预付款保证金

C.履约保证金

D.工程质量保证金

E.农民工工资保证金

【答案】：ACD

17、关于人民法院调解民事案件的说法，正确的有（）。2017

A.人民法院进行调解，只能由审判员一人进行调解

B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解

C.调解达成协议，人民法院应当制作调解书

D.能够即时履行的案件，人民法院可以不制作调解书

E.调解书一经制作，即发生法律效力

【答案】：BCD

18、根据《文物保护法》,应追究施工单位及其相关人员刑事责任的情形有()。

A.故意或者过失损毁国家保护的珍贵文物

B.施工过程中盜掘古文化遗址、古墓葬

C.施工单位未取得文物保护工程资质证书,擅自从事文物修缮、迁移、重建的

D.盗窃、哄抢、私分或者非法侵占国有文物

E.以牟利为目的倒卖国家禁止经营的文物?

【答案】：ABD

19、建筑业企业申请晋升资质等级或者主项资质以外的资质,在申请之日前一年内有()的,建设行政主管部门不予批准。

A.与建设单位或者企业之间相互串通投标,或者以行贿等不正当手段谋取中标的

B.将承包的工程转包或者违法分包的

C.发生过二级以上工程建设重大质量安全事故或者发生过两次以上三级工程建设质量安全事故的

D.未履行保修义务,造成严重后果的

E.未取得施工许可证擅自施工的

【答案】：ABD

20、法的形式是指法律创制方式和外部表现形式，它的含义包括（）。

A.法律规范创制机关的性质和级别

B.法律规范的外部表现形式

C.法律规范的效力等级

D.法律规范的地域效力

E.法律规范的时间效力

【答案】：ABCD

21、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，对规定范围内的各类工程建设项目达到规定标准之一的，必须进行招标。下列属于规定标准的有（）。

A.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上

B.施工单项合同估算价在400万元人民币以上

C.施工单项合同估算价在200万元人民币以上

D.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上

E.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上

【答案】：AB

22、关于施工项目投标保证金的说法，正确的是（）。

A.招标人在招标文件中可以要求投标人提交投标保证金

B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

C.两阶段进行招标的项目，投标保证金应当在第一阶段提出

D.中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格，投标保证金不予退还

E.投标保证金不得超过招标项目估价的2%，但最高不超过80万元人民币

【答案】：ABD

23、工程监理单位的义务包括()。

A.依法承担工程监理业务

B.对有隶属关系或其他利害关系的回避

C.依法对设计文件进行技术交底

D.依法参与建设工程质量事故分析

E.依法实行工程监理

【答案】：AB

24、根据《民法典》法定代理或指定代理终止的情形有（）。2014

A.代理期限届满或者代理事务完成

B.被代理人取得或者恢复行为能力

C.被代理人或者代理人死亡

D.代理人丧失民事行为能力

E.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定

【答案】：BCD

25、关于所有权的说法，正确的有（）。

A.财产所有权的权能包括占有权，使用权，收益权，处分权

B.收益因使用而产生，因此要享有收益权，必须享有使用权

C.占有权只能由所有人享有的

D.处分权是所有权最基本的权利，是所有权内容的核心

E.使用权是所有人所享有的一项独立权能

【答案】：AD

26、施工作业人员享有的安全生产权利有（）。

A.纠正和处理违章作业

B.拒绝连续加班作业

C.拒绝冒险作业

D.紧急避险

E.对施工安全生产提出建议

【答案】：CD

27、甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与已施工企业订立设备买卖合同，后乙施工企业知悉实情。有关该合同争议处理的说法，正确的有（）。

A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效

B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权

C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同

D.该买卖合同被法院撤销后，则该合同自始没有法律约束力

E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同

【答案】：BD

28、关于物权的设立和保护，下列说法中正确的是（）。

A.不动产物权的设立登记生效

B.转移不动产物权，未办理登记的合同无效

C.动产物权的设立占有交付时生效

D.物权受到侵害的，权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决

E.无权占有不动产或动产的，利害关系人可以请求确认权利

【答案】：ACD

29、下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（）。

A.承包人明确表示不履行合同主要义务的

B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的

C.承包人在合同约定的期限内没有完工的

D.未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的

E.承包人将承包的建设工程违法分包的

【答案】：AB

30、在员工出现下列情形时，施工企业可随时解除劳动合同的有（）。

A.在试用期间被证明不符合录用条件

B.严重失职给本单位造成重大损失

C.严重违反施工企业规章制度

D.被依法追究民事责任

E.被依法追究刑事责任

【答案】：ABC

31、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，项目的（）等的采购，达到法定标准的，必须进行招标。

A.委托项目可行性研究

B.工程施工

C.委托招标代理

D.监理

E.重要物资、材料

【答案】：BD

32、人民法院可以采取的执行措施有()。

A.向银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位,查询被执行人的存款情况,冻结、划拨被执行人应当履行义务部分的收人

B.查封、扣押、冻结并依照规定拍卖变卖被执行人应当履行义务部分的财产

C.被执行人等额支付迟延还债期间的债务利息

D.强制迁出房屋或退出土地

E.划拨或转交企业、事业单位、机关、团体的债权、债务等

【答案】：ABD

33、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括（）。

A.生态环境保护项目

B.体育、旅游等项目

C.城市垃圾处理设施

D.教育项目

E.电信枢纽项目

【答案】：BD

34、根据《建设工程安全生产管理条例》,施工企业的主要负责人对木单位安全生产工作负有的主要职责有()。

A.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

B.健全本单位安全生产责任制

C.保证本单位安全生产投入的有效实施

D.督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患

E.编制专项工程施方案

【答案】：ABCD

35、以下能够引起债的发生法律事实的有()。

A.债务相互抵消

B.行为人不法侵害他人的财产权

C.无因管理

D.不当得利

E.提存

【答案】：BCD

36、注册管理机构应当注销建造师注册的情形有()。

A.因过错发生工程建设质量事故

B.已与聘用单位解除聘用合同

C.没有参加继续教育

D.跨省级行政区域执业

E.同时在两个施工企业执业

【答案】：B

37、下列关于总承包的表述中，符合现行建设法规的有（）。

A.同一个项目的项目管理单位不得与工程总承包企业具有利害关系

B.具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务

C.建设单位可以自主决定采用招标或者直接发包的方式选择工程总承包企业

D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位负连带责任

E.具有勘察、设计资质的企业，可以承接施工总承包业务

【答案】：ABD

38、关于法人分类的表述中，正确的有()。

A.法人分为营利法人，非营利法人和特别法人

B.依法设立的营利法人，由登记机关发人营利法人营业执照，营业执照的签发日期为营利法人的成立日期

C.营利法人经依法登记成立

D.营利法人包括有限责任公司，股份有限公司和其他企业法人等

E.企业法人合并的无需当向登记机关办理登记并公告

【答案】：ABCD

39、根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》,建筑施工企业安全生产管理机构的职责有（）

A.建立健全本单位安全生产责任制

B.查处在建项目