2022年一级建造师之一建工程法规题库题库大全含答案（能力提升）

2022年一级建造师之一建工程法规题库题库大全含答案（能力提升）第一部分单选题(50题)1、在保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人（）。

A.不能增加保险费

B.不可以解除合同

C.不能转让保险合同

D.可依法增加保险费或解除合同

【答案】：D

2、关于人身保险合同的表述中，不正确的是()。

A.人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同

B.投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况

C.投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费

D.保险人对人身保险的保险费，可以用诉讼方式要求投保人支付

【答案】：D

3、某施工企业在施工过程中降低工程质量标准,偷工减料,导致了建筑整体倒塌,十余名工人伤亡,该行为涉嫌触犯()。

A.重大责任事故罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大劳动安全事故罪

D.以其他方式危害公共安全罪

【答案】：B

4、下列选项中，不能纳入基本医疗保险基金支付范围的医疗费用有()。

A.急诊医疗费

B.符合基本医疗保险的诊疗项目

C.抢救医疗费

D.境外就医费

【答案】：D

5、《实施工程建设强制性标准监督规定》规定,工程监理单位违反强制性标准规定,将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的,责令改正,处()罚款。

A.10万元以上30万元以下

B.20万元以上50万元以下

C.30万元以上50万元以下

D.50万元以上100万元以下

【答案】：D

6、根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业消防安全第一责任人是其（）。

A.专职安全员

B.法定代表人

C.专职消防安全员

D.施工项目负责人

【答案】：B

7、某建设单位与甲公司签订了一份施工合同，约定由甲公司为某工程的施工总承包商。甲公司经过建设单位同意将其中幕墙工程发包给乙公司。为赶进度，乙公司将其中一部分工程又发包给丙公司。对于前述施工合同的效力，下列表述中，正确的是()。

A.甲和乙的合同有效，乙和丙的合同有效

B.甲和乙的合同有效，乙和丙的合同无效

C.甲和乙的合同无效，乙和丙的合同有效

D.甲和乙的合同无效，乙和丙的合同无效

【答案】：B

8、某建筑公司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了一份为期2年的劳动合同，关于小王的试用期，以下说法正确()。

A.不得约定试用期

B.试用期不得超过1个月

C.试用期不得超过2个月

D.试用期不得超过6个月

【答案】：C

9、关于《民法典》的公平原则，下列表述不正确的是()。

A.公平包括合同当事人双方的权利义务要平等

B.公平包括合同的风险应该合理分配

C.公平包括不得假借订立合同恶意进行磋商

D.公平包括合同中违约责任的确定要合理

【答案】：A

10、甲向乙借款100万元,用甲名下的房屋作为担保,该种担保方式属于（）。

A.保证

B.质押

C.留置

D.抵押

【答案】：D

11、建设项目在投入生产或者使用之前,其环境噪声污染防治设施必须经（)验收;达不到国家规定要求的,该建设项目不得投入生产或者使用。

A.环境保护行政主管部门

B.城市管理主管部门

C.住房和城乡建设行政主管部门

D.卫生监督主管部门

【答案】：A

12、根据《劳动合同法》，下列情形中，用人单位不得解除劳动者劳动合同的是（）。2018真题

A.在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的

B.在试用期间被证明不符合录用条件的

C.严重违反用人单位的规章制度的

D.因工负伤，不在规定的医疗期内的

【答案】：A

13、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为（）。(2015真题)

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年

【答案】：D

14、某施工合同订立的期间为2004年5月1日，合同备案时间为2004年5月5日。工程竣工时间为2005年7月1日，确认支付工程竣工结算款时间为2005年8月5日。则施工单位主张竣工结算款的诉讼时效起算时间为（）

A.2004年5月1日

B.2004年5月5日

C.2005年7月1日

D.2005年8月5日

【答案】：D

15、下列纠纷可以申请仲裁的是()。

A.建筑工程施工纠纷

B.婚姻纠纷

C.劳动纠纷

D.财产继承纠纷

【答案】：A

16、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（）内，向城建档案馆送一套符合规定的建设工程档案。

A.6个月

B.3个月

C.2个月

D.1个月

【答案】：B

17、关于可撤销合同撤销权的说法，正确的是（）。

A.因欺诈致使对方意思不真实，构成撤销事由

B.可以使尚未成立的合同归于无效

C.撤销权的行使应当以通知的方式作出

D.当事人不得自行放弃撤销权

【答案】：A

18、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的（）。

A.负责项目管理的技术人员

B.项目负责人

C.技术负责人

D.安全员

【答案】：A

19、甲施工企业与乙施工企业合并，则原来甲的员工与甲签订的劳动合同()。（2012）

A.效力待定

B.自动解除

C.失效

D.继续有效

【答案】：D

20、甲公司与乙公司因合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉，经开庭审理，法院判决甲胜诉，乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提出起上诉，要求据此撤销一审判决，市中级法院的正确处理应为（）。

A.查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求

B.仲裁协议如果有效，则裁定撤销一审判别决，驳回甲的起诉

C.裁定驳回乙的上诉，维持原判决

D.裁定撤销一审判决，发回原法院重审

【答案】：C

21、经建设单位的同意，甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订劳动分包合同，合同约定乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工日30元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据我国《民法典》规定，此分包合同（）。

A.合法有效

B.因损害社会公共利益而无效

C.因显失公平而可撤销

D.因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效

【答案】：D

22、广义的民事诉讼中的当事人不包括()。

A.原告和被告

B.共同诉讼人

C.第三人

D.原告的代理律师

【答案】：D

23、建设工程施工合同履行时，若部分工程价款约定不明，则应按照（）履行。

A.订立合同时承包人所在地的市场价格

B.订立合同时工程所在地的市场价格

C.履行合同时工程所在地的市场价格

D.履行合同时工程所在价格价管理部门发布的价格

【答案】：B

24、关于建设工程节能分项工程的验收组织及参加人员的说法,正确的是()。

A.应由监理工程师主持,施工单位项日技术负责人参加

B.应由监理工程师主持,设计单位节能设计人员应参加

C.应由总监理工程师主持,必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加

D.应由总监理工程师主持,施工单位的质量或技术负责人应参加

【答案】：A

25、包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设程施工合同。施工结束后,工程竣工验收质量合格,张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝,遂诉至法院。关于该案处理的说法,正确的是()

A.合同无效，不应支付工程款

B.合同无效，应参照合同约定支付工程款

C.合同有效，应按照合同约定支付工程款

D.合同有效，应参照合同约定支付工程款

【答案】：B

26、某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2013年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2013年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为（）。

A.2014年4月1日

B.2014年8月1日

C.2016年8月1日

D.2015年8月1日

【答案】：C

27、根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于（）。

A.有名合同，双务合同，有偿合同

B.有名合同，双务合同，不要式合同

C.无名合同，单务合同，要式合同

D.有名合同，单务合同，有偿合同

【答案】：A

28、李某将张某的房产卖给王某，订立合同后经张某追认取得了处分权，则()。

A.李某和王某签订的房屋转让合同无效

B.李某和王某签订的房屋转让合同效力待定

C.李某的行为属于违法

D.李某和王某签订的房屋转让合同有效

【答案】：D

29、关于建造师执业岗位范围的表述，错误的是()。

A.发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同，可以更换施工项目负责人

B.承包方同意更换项目负责人的，可以更换施工项目负责人

C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，经建设单位同意，建造师可以同时担任两个建设工程施工项目负责人

D.同一工程相邻分段发包的，建造师可以同时担任两个建设工程施工项目负责人

【答案】：B

30、甲、乙两家施工单位以联合承包方式，承揽某建设工程的施工任务。下列说法中，不符合我国《建筑法》规定的是()。

A.双方应签订联合承包的协议

B.按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程

C.甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任

D.甲、乙根据联合承包协议约定的比例对建设单位承担责任

【答案】：D

31、关于施工企业项目负责人施工现场带班制度，说法正确的是（）。

A.项目负责人在同一时期可以承担两个工程项目的管理工作

B.项目负责人每月带班生产时间不得少于本月工作日的25%

C.项目负责人是危险性较大分部分项工程管控第一责任人

D.因其他事务需要离开施工现场时，应当经施工单位批准后方可离开

【答案】：C

32、失业人员失业前用人单位和本人累计缴纳失业保险费()，领取失业保险金的期限最长为12个月。

A.满1年不足5年的

B.满3年不足8年的

C.满5年不足10年的

D.10年以上的

【答案】：A

33、按照《建筑企业资质管理规定》和《注册建造师管理规定》的规定，注册建造师或聘用单位未按规定提供其信用档案信息的，由有关主管部门责令限期整改，逾期未改正的，可以（）。

A.处1000元以上1万元以下罚款

B.撤回资质证书

C.吊销资质证书

D.降低资质等级

【答案】：A

34、下列关于建设工程招标方式的说法中，错误的是（）。

A.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定法人、其他组织投标

B.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标

C.招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上特定的法人发出投标邀请书

D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，公开招标费用比较高的,可以邀请招标

【答案】：D

35、根据《安全生产法》，施工企业从业人员发现安全事故隐患，应当及时向（）报告。

A.安全生产监督管理部门或者建设行政主管部门

B.现场安全生产管理人员或者项目负责人

C.现场安全生产管理人员或者施工企业负责人

D.县级以上人民政府或者建设行政主管部门

【答案】：C

36、下列选项中（）不属于建设单位的安全责任。

A.对安全技术措施或专项施工方案进行审查

B.需要进行爆破作业时办理相关批准手续

C.编制工程概算时确定建设工程安全费用

D.申领施工许可证时提供安全施工措施的资料

【答案】：A

37、甲省的A公司与乙省的B公司在丙市签订了某工程的施工合同，该工程位于丁省，双方在合同履行中发生了争议，对此案有管辖权的法院是()省人民法院。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【答案】：D

38、根据《文物保护法》，下列文物中不属于国家所有文物的是（）。

A.遗存于中国领海起源于外国的文物

B.古文化遗址、古墓

C.某公民收藏的古玩字画

D.国有企业收藏的文物

【答案】：C

39、法定代理是基于()的代理。

A.法律直接产生

B.行为人合法权益而设立的一种代理形式

C.就是建立在这种人身信任的基础上

D.法律的规定而产生

【答案】：D

40、承包人以欺诈、胁迫的手段，使发包人在违背真实意思的情况下订立了施工合同，则发包人有权请求（）变更或者撤销。

A.建设行政主管部门

B.仲裁机构或建设行政主管部门

C.人民法院或建设行政主管部门

D.人民法院或仲裁机构

【答案】：D

41、建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。

A.24

B.12

C.36

D.48

【答案】：A

42、根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》，关于城镇污水排入排水管网许可的说法，正确的是（）。2018真题

A.城镇排污许可报据排放的污染物浓度收费

B.因施工作业需要排水的，排水许可证有效期不得超过施工期限

C.排水户可根据需要向城镇排水设施加压排放污水

D.施工作业时，施工单位应当申请领取排水许可证

【答案】：B

43、甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是（）。

A.供电局向甲施工企业承担责任

B.乙公司向甲施工企业承担责任

C.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任

D.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任

【答案】：B

44、下列情形中,工程监理单位要对工程施工造成的损失承担连带赔偿责任的是()。

A.认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准,但未要求建筑施工企业改正的

B.发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,未及时报告的

C.将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的

D.工程施工过程中,未及时组织工程质量验收的

【答案】：C

45、安全生产中，从业人员的知情权是指（）。

A.掌握本职工作所需的安全生产知识，增强事故预防和应急处理能力

B.获得符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的权利

C.了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施

D.熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能

【答案】：C

46、关于民事诉讼证据的说法，正确的是（）。2014

A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证

C.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

【答案】：B

47、关于联合体共同承包的说法,正确的是（）。2017真题

A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程

C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同

【答案】：A

48、建设单位领取施工许可证后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是（）。

A.发证机关核验施工许可证

B.发证机关收回施工许可证

C.施工许可证自行废止

D.施工企业重新办理施工许可证

【答案】：C

49、书面的授权委托书应当载明的内容，下列不包括（）。

A.代理人名称或姓名

B.代理事项

C.代理的收费标准

D.代理的权限和期限

【答案】：C

50、关于建设工程施工合同变更的说法,正确的是()

A.发包人可依据其单方需要变更合同

B.合同变更内容约定不明确,推定为未变更

C.合同变更与工程变更范围一致

D.合同变更协议自签字之日起生效

【答案】：B

第二部分多选题(50题)1、若某市发现的古文化遗址被确定为全国重点文物保护单位，则其建设控制地带应由（）来划定。

A.国务院

B.省文物行政主管部门

C.省、自治区、直辖市人民政府

D.省城乡规划行政主管部门

E.市城乡规划行政主管部门

【答案】：BD

2、在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（）。

A.抢险救灾作业

B.特殊需要必须连续作业

C.自来水管道爆裂抢修

D.由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工

E.路面塌陷抢修

【答案】：AC

3、关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。2014

A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责

B.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任

C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责

D.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿;总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿

E.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿

【答案】：CD

4、投标有效期内，投标人有（）行为的，其投标保证金予以没收。

A.撤回投标文件

B.补充投标文件

C.放弃中标

D.澄清投标文件

E.说明投标文件

【答案】：AC

5、下列有关鉴定的情形中,属于可以申请重新鉴定的有()。

A.鉴定机构不具备相关的鉴定资格

B.鉴定过程中鉴定人员有违法行为但与当事人申请鉴定的案件无关

C.鉴定机构并非当事人一方愿意选择的

D.鉴定程序本身严重违法

E.鉴定结论明显依据不足

【答案】：AD

6、关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的是（）。(2015真题)

A.其行为的法律后果由项目经理承担

B.不具备法人资格

C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织

D.其行为的法律后果由项目经理部承担

E.其行为的法律后果由企业法人承担

【答案】：BC

7、对于扬尘控制，住房和城乡建设部《绿色施工导则》中规定（）。

A.构筑物爆破拆除前，做好扬尘控制计划

B.施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求

C.构筑物机械拆除前，做好扬尘控制计划

D.运送土方、垃圾、设备及建筑材料等，不污损场外道路

E.结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.8m

【答案】：ABCD

8、关于工程建设中债的说法，正确的有（）。（2016）

A.建设单位要求存在重大安全隐患的工程暂停施工构成侵权之债

B.投标人给招标人巨额贿赔骗取中标成不当得利之债

C.劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理之债

D.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债

E.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债

【答案】：D

9、某工程为国家大型公用事业项目，下列关于该工程的工程监理的说祛，正确的有()

A.该工程必须实行监理

B.建设单位可直接邀请具有相应资质的监理单位实行监理

C.腔理单位保证承担全部责任的,可由其他监理单位代为监理

D.监理单位不得与设备供应单位有隶属关系

E.监理单位应选派具有相应资格的监理工程师进驻现场

【答案】：A

10、下列情形能够引发合同之债的有（）（2013）

A.建设单位拖欠工程进度款

B.施工中偷工减料造成的损失

C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益

D.噪声污染使周边居民无法正常休息

E.建材供应商供应的建筑材料不合格

【答案】：A

11、某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两个法人企业。分立前由于.三台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任，则下列关于本案中违约责任承担的说法中’正确的有（）。

A.买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任

B.买方可要求推土机生产厂承担违约责任

C.买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任

D.如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务有约定，应按该约定处理

E.如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则各自承担一半

【答案】：ABC

12、建设单位将其工程发包给甲总承包单位，甲依法将某安装工程分包给乙施工单位，乙又将该专业工程分包给丙个体承包人，后因该专业工程质量发生争议，建设单位诉至人民法院。下列关于建设单位起诉对象的说法，正确的有（）。

A.仅可起诉甲

B.不能起诉丙

C.仅可起诉乙

D.可单独起诉甲

E.可起诉甲、乙、丙

【答案】：D

13、关于买卖合同的说法，正确的有（）。

A.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有

B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买

C.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物

D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物

E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间

【答案】：AB

14、某工地塔吊未按安全生产规定进行按时检查加固。为了赶进度，管理者明知存在安全隐患，仍继续要求施工，结果在实施过程中倒塌，造成重大伤亡。对此应负刑事责任的有()。

A.该工地的负责人

B.负责塔吊安全的管理人

C.塔吊的销售人员

D.该建筑公司的负责人

E.工地上的施工人员

【答案】：ABD

15、民事诉讼的当事人有（）。

A.原告

B.被告

C.律师

D.法官

E.共同诉讼人

【答案】：AB

16、根据代理权获得的方式不同，代理可分为（）。

A.有权代理

B.隐名代理

C.委托代理

D.法定代理

E.居间代理

【答案】：CD

17、甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包、分包的说法中，正确的有（）。

A.乙可以将专业工程分包给丙

B.丙可以将劳务作业分包给丁

C.乙可以将劳务作业分包给丁

D.甲可以将专业工程发包给丙

E.甲可以将劳务作业分包给丁

【答案】：ABCD

18、关于承诺，下列说法正确的有（）。

A.承诺应该以通知的方式做出

B.承诺也可以通过行为做出

C.承诺的内容应当与要约的内容一致

D.受要约人对于要约的内容做出任何变更，都视为新邀约

E.合同的成立一般经历要约和承诺两个阶段

【答案】：ABC

19、施工企业将采购的多种货物提交承运,其中包括有腐蚀性的危险物品。但是,该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后,承运人被要求重新包装,因此支付了额外的包装费用,并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法,正确的有（??）。2017真题

A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装

B.托运人对危险物品隐瞒不报,承运人有权拒绝运输

C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用

D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失

E.货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人有权要求支付运费

【答案】：ABCD

20、对于达到一定规模且危险性较大的基坑支护与降水分部工程施工，须严格按施工程序进行，那么下列做法中正确的有（）

A.施工单位在施工组织设计中编制安全技术措施即可

B.施工方案中应附具安全验算结果

C.施工方案应经施工单位项目经理、总监理工程师签字后实施

D.应由专职安全生产管理人员进行现场监督

E.施工方案应经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施

【答案】：BD

21、根据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有（）

A.应急指挥机构及其职责发生调整的

B.安全生产面临的风险发生重大变化的

C.重要应急资源发生重大变化的

D.在应急演练或事故应急救援中发现问题需要修订的

E.单位经营情况发生变化的

【答案】：ABC

22、下列是民事诉讼当事人的有（）。

A.原告

B.被告

C.共同诉讼人

D.第三人

E.律师

【答案】：ABCD

23、按照《水污染防治法》的规定，水污染防治坚持的原则包括()。

A.预防为主

B.生态治理

C.防治结合

D.循环利用

E.综合治理

【答案】：AC

24、有关土地管理说法正确的是()。

A.国家实行土地用途管制制度

B.国家严格限制农用地转为建设用地

C.国家控制建设用地总量

D.对耕地实行特殊保护

E.城市市区郊区的土地属于国家所有

【答案】：ABCD

25、某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2017年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了安装工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日。2018年10月1日工程所有人对全部工程签发完工验收证书，于2018年12月1日工程所有人实际占有全部工程。下列说法正确的有（）。

A.该安装工程一切险生效日期为2017年5月1日

B.该安装工程一切险生效日期为2017年2月10日

C.该安装工程一切险生效日期为2017年4月20日

D.该安装工程一切险终止日期为2018年10月1日

E.该安装工程一切险终止日期为2018年12月1日

【答案】：CD

26、某建筑工程在城市市区范围内，建筑公司拟进行主体结构混凝土浇筑施工，使用运输及振捣设备可能产生噪声污染，则建筑公司需在开工前向环保部门申报的内容有（）

A.该工程的项目名称

B.施工场所

C.施工单位资质

D.可能产生的环境噪声值

E.噪声污染防治措施情况

【答案】：ABD

27、施工企业甲与材料供应商乙签订一份显失公平的钢材供应合同,甲因此而享有合同的撤销权。其撤销权消灭的情形有()。

A.甲自知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权

B.甲知道撤销事由后明确表示放弃撤销权

C.甲自应当知道撤销事由之日起半年内没有行使撤销权

D.甲自订立合同之日起1年内没有行使撤销权

E.甲知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权

【答案】：AB

28、个人所得税纳税人取得应税所得应当按照规定到主管税务机关办理纳税申报的有（）。

A.取得应纳税所得,没有扣缴义务人的

B.中国境内两处或者两处以上取得工资、薪金所得的

C.个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得

D.所得12万元以上的

E.从中国境外取得所得的

【答案】：AB

29、根据《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》，下列情形中，人力资源社会保障行政部门按照管辖权限应当将用人单位列入拖欠工资“黑名单”的有（）。

A.克扣、无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的

B.分包企业农民工工资没有委托总承包企业直接代发的

C.因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件、极端事件造成严重不良社会影响的

D.将劳务转包给不具备用工主体资格的组织和个人的

E.没有在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户的

【答案】：AC

30、下列情形中，能导致注册建造师注册证书和执业印章失效的情形有（）。

A.年龄超过60周岁

B.聘用单位被撤回资质证书

C.聘用单位被吊销营业执照

D.与聘用单位解除了合同关系

E.注册有效期满但未延续注册

【答案】：BCD

31、根据《注册建造师管理规定》，注册建造师享有的权利包括（）。

A.使用注册建造师名称

B.对侵犯本人权利的行为进行申述

C.出借注册证书或执业印章

D.签发工程开工、停工、复工令

E.对本人执业活动进行解释和辩护

【答案】：AB

32、施工企业对H市甲县环保局作出的罚款行为不服，可以向下列行政机关提起行政复议的有（）。2017真题

A.H市环保局

B.H市人民政府

C.甲县环保局

D.甲县人大常委会

E.甲县人民政府

【答案】：A

33、根据《专利法》，下列属于专利法保护对象的有()。（2014）

A.发明

B.计算机软件

C.实用新型

D.商品商标

E.外观设计

【答案】：AC

34、关于施工单位安全生产教育培训的说法，正确的有（）。

A.“安管人员”应取得安全生产考核合格证书，证书有效期为3年

B.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训

C.在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对管理人员进行相应的安全生产教育培训

D.特种作业人员经专门的安全作业培训并取得证书后，可上岗作业

E.高危企业新职工安全培训合格后，至少实习2个月后可独立上岗

【答案】：ABD

35、某施工企业的下列安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定（）。

A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作

B.安排怀孕8个月的女工钱某从事夜班工作

C.安排怀孕期间女工赵某从事3级体力劳动强度的劳动

D.批准女工王某只能休产假120天

E.安排17周岁的女工周某加班

【答案】：BC

36、下列建设工程合同中，属于无效合同的有()。

A.施工企业超越资质等级订立的合同

B.发包人胁迫施工企业订立的合同

C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同

D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同

E.施工企业与发包人订立的重大误解合同

【答案】：AC

37、建筑企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有（）。

A.与建设单位或者企业之间相互串通投标的

B.未取得施工许可证擅自施工的

C.发生过安全事故的

D.将承包的工程转包或者违法分包的

E.恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的

【答案】：ABD

38、关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有()。（2012）

A.责令改正,没收违法所得

B.对施工企业处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款

C.追究刑事责任

D.责令停业整顿,降低资质等级

E.情节严重的,吊销资质证书

【答案】：ABD

39、根据《招标投标法实施条例》，招标人的下列行为中属于以不合理条件限制、排斥投标人的有（）。2017真题

A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的

B.明示或暗示投标人，为特定投标人中标提供方便的

C.授意投票人撤换、修改投标文件的

D.限定或者指定特定的专利、商标、品牌的

E.向特定投标人泄露标底的

【答案】：AD

40、为制止侵权行为，权利人在起诉前向人民法院申请保全证据。保全方法正确的有()。

A.对文书、物品等进行录像、拍照、抄写

B.对文书、物品等进行复制

C.向证人进行询问调查、记录证人证言

D.对证据进行鉴定或勘验

E.将获取的证据材料交给当事人保管

【答案】：ABCD

41、关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有（）。2014

A.检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或其授权的签字人签署

B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管