2022年一级建造师之一建工程法规题库完整版附参考答案（实用）

2022年一级建造师之一建工程法规题库完整版附参考答案（实用）第一部分单选题(50题)1、根据《文物保护法实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是（）。

A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围

B.自治州级文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围

C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围

D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围

【答案】：D

2、（2019年真题）关于建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）

A.建设单位以装饰工程质量不符合约定主张保修的，应予支持

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，施工企业均应当承担民事责任

C.施工企业的保修责任可以全部免除

D.施工企业应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任

【答案】：D

3、年龄超过65周岁的建造师执业人员()失效。

A.资格证书

B.注册证书

C.本人印章

D.职称证书

【答案】：B

4、法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。

A.国务院

B.全国人民代表大会

C.最高人民法院

D.全国人民代表大会常务委员会

【答案】：D

5、建设工程的纠纷处理不仅涉及有关工程建设的法律法规，更常常需要运用大量的工程造价、工程质量方面的专业知识和熟悉建筑业自身特有的交易习惯和行业惯例。如果对此进行仲裁，体现了仲裁的()。

A.自愿性

B.专业性

C.独立性

D.快捷性

【答案】：B

6、某建筑施工企业通过贿赂管理人员的手段取得了安全生产许可证，后被发现予以撤销，按照《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，()内不得再次申请安全生产许可证。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

【答案】：C

7、总承包单位就分包单位分包的工程质量问题对建设单位承担()。

A.连带责任

B.赔偿责任

C.主要责任

D.全部责任

【答案】：A

8、关于施工检测的见证取样和送检制度，下列说法不正确的是（）。

A.需要见证取样时，应当通知建设单位或工程监理单位

B.见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责

C.工程质量监测机构必须具备相应的资质，是有关行政机关的下属部门

D.检测机构不得与设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系

【答案】：C

9、（2019年真题）关于团体标准的说法,正确的是()。

A.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准

B.团体标准的技术要求不得高于强制性标准的相关技术要求

C.团体标准由依法成立的社会团体协调相关市场主体共同制定

D.团体标准对本团体成员强制通用

【答案】：C

10、甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是（）。

A.丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权

B.丙必须以乙名义行使乙的债权

C.丙可以行使不安抗辩权

D.甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务

【答案】：A

11、某施工企业在其安全生产许可证有效期内未发生死亡事故,则安全生产许可证有效期届满时()。

A.不再审查,直到发生死亡事故时终止

B.经原安全生产许可证颁发机关重新办理

C.经原安全生产许可证颁发机关同意,不再审查,有效期延期三年

D.必须再次审查,审查合格延期三年

【答案】：C

12、按照《行政诉讼法》规定,行政行为被人民法院判决撤销或者部分撤销,并判决行政机构重新作出行政行为,则行政机构不得()。

A.作出与原行政行为基本相同的行政行为

B.以同一事实作出与原行政行为基本相同的行政行为

C.以同一理由作出与原行政行为基本相同的行政行为

D.以同一的事实和理由作出与原行政行为基本相同的行政行为

【答案】：D

13、可撤销的建设工程施工合同,有权撤销的机构是()。

A.人民法院

B.建设行政主管部门

C.工商行政管理部门

D.监理单位

【答案】：A

14、某施工合同约定的争议解决方式中，合法有效的是()。

A.向合同签订地的法院起诉

B.向有关仲裁机构申请仲裁

C.向工程建设主管部门申请行政复议

D.向工程建设主管部门申请行政调解

【答案】：B

15、某项目由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收，承包人2013年6月22日提交竣工报告，则该工程于（）进入缺陷责任期。

A.2013年7月20日

B.2013年8月20日

C.2013年9月20日

D.2013年6月22日

【答案】：C

16、中国仲裁协会是（）。

A.国家行政机关的组成部分

B.国家司法机关的组成部分

C.国家事业单位的组成部分

D.依法成立的社团法人

【答案】：D

17、某工程建设项目按照合同约定由建设单位供应主材，建设单位提供的防火板不符合强制标准，施工单位提出异议。建设单位回复：继续使用该批材料并承担保密责任，否则不予支付工程款。施工单位提出解除合同并通知了建设单位，建设单位认为施工单位无理取闹。对施工单位提出解除合同的行为效力，认识正确的是（）。

A.通知建设单位后即产生合同解除的效力

B.必须经建设单位同意后才产生解除效力

C.该合同尚不具备法定解除的条件

D.该解除必须经人民法院或者仲裁机构确认方产生解除效力

【答案】：A

18、设区的市、自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起（）年内，由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：A

19、施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”。当该合同产生纠纷时，当事人()。（2012）

A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁

B.既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉

C.只能向合同履行地的人民法院起诉

D.必须重新确定受诉人民法院

【答案】：C

20、建筑职工意外伤害险的投保人是()。

A.建设单位

B.施工单位

C.保险经纪公司

D.保险公司

【答案】：B

21、关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法,正确的是()

A.承包人的优先受偿权优于抵押权

B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者

C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失

D.承包人行使优先受偿权的期限为1年

【答案】：A

22、某建设单位与甲公司签订了一份施工合同，约定由甲公司为某工程的施工总承包商。甲公司经过建设单位同意将其中幕墙工程发包给乙公司。为赶进度，乙公司将其中一部分工程又发包给丙公司。对于前述施工合同的效力，下列表述中，正确的是()。

A.甲和乙的合同有效，乙和丙的合同有效

B.甲和乙的合同有效，乙和丙的合同无效

C.甲和乙的合同无效，乙和丙的合同有效

D.甲和乙的合同无效，乙和丙的合同无效

【答案】：B

23、（2020年真题）根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列建设工程开工前建设单位应当申请领取施工许可证的是（）。

A.投资额为25万元的公共厕所

B.建筑面积为325平方米的公园管理用房

C.建筑面积为600平方米的地铁施工临时办公室

D.农民自建低层住宅

【答案】：B

24、关于专利申请的说法，正确的是（）。（2014）

A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人

B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人

C.在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的

D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日

【答案】：A

25、根据《民法典》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，（）。（2015）

A.须经债权人同意，且需办理公证手续

B.无需经债务人同意，也不必通知债务人

C.无需债务人同意，但需办理公证手续

D.无需经债务人同意，但需通知债务人

【答案】：D

26、（2020年真题）关于建设工程施工合同解除的说法，正确的是（）。

A.合同约定的工期内承包人没有完工，发包人可以解除合同

B.发包人未按合同约定支付工程价款，承包人可以解除合同

C.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除合同

D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同

【答案】：C

27、根据《建设工程质量管理条例》,建设工程完工后,承包单位提请建设单位组织竣工验收应具备的条件是()。

A.有已签署的工程结算文件

B.有勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件

C.有施工单位签署的工程保修书

D.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的合格证书

【答案】：C

28、下列关于安全生产许可证的说法中正确的是（）。

A.装饰装修公司不需要取得安全生产许可证

B.施工单位的架子工应当持证上岗

C.建筑施工企业，其生产管理人员必须经有关部门考核合格方可任职

D.参加建设工程一切险是申请安全生产许可证的条件之一

【答案】：B

29、按照《工伤保险条例》规定，用人单位未按照规定提出工伤认定申请的，工伤职工或其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或被诊断、鉴定为职业病之日()，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。

A.30日内

B.60日内

C.1年内

D.2年内

【答案】：C

30、某施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是（）。

A.施工单位可以不接受

B.建设单位的要求施工单位必须接受

C.建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受

D.建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受

【答案】：A

31、根据《仲裁法》，关于仲裁裁决撤销的说法，正确的是（）。

A.违约金的计算不符合合同约定，当事人可以申请撤销仲裁裁决

B.当事人需要申请撤销仲裁裁决时，可以向财产所在地的中级人民法院申请

C.仲裁裁决被撤销后，当事人可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，不可以向人民法院起诉

D.仲裁的程序违反法定程序，当事人可以申请撤销仲裁裁决

【答案】：D

32、关于建设用地使用权,下列说法正确的是（）。

A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上

B.国家严格限制以出让和划拨方式设立建设用地使用权

C.设立建设用地使用权的,应当向登记机构申请建设用地使用权登记

D.以划拨方式取得建设用地使用权的,不得将建设用地使用权转让

【答案】：C

33、关于推荐性的标准，下面说法正确的是（）。

A.不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行

B.如果是推荐性地方标准，也必须要执行

C.如果是推荐性行业标准，也必须要执行

D.如果是推荐性国家标准，也必须要执行

【答案】：A

34、关于建设工程招标投标交易场所的表述中，不正确的是（）。

A.招标投标交易场所以营利为目的

B.国家鼓励利用信息网络进行电子招标投标

C.招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系

D.设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要，建立统一规范的招标投标交易场所

【答案】：A

35、某施工企业准备将一项发明创造申请专利，导致该发明创造新颖性丧失的情形是（）。

A.申请日前5个月被他人泄密的

B.申请日前3个月在学术论文中发表的

C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的

D.申请日前3个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的

【答案】：B

36、我国《安全生产法》规定，某现场施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止作业并撤离现场，这是从业人员所具有的()。

A.应急处理权

B.拒绝作业权

C.紧急避险权

D.回避求救权

【答案】：C

37、施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是（）。

A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任

B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任

C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款

D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任

【答案】：A

38、建设工程合理使用年限是指从（）之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。

A.施工许可证办理

B.预验收合格

C.工程竣工验收合格

D.质保期结束

【答案】：C

39、甲公司向乙公司购买了一批钢材,双方约定采用合同书的方式订立合同,由于施工进度紧张,在甲公司的催促之下,双方在未签字盖章之前,乙公司将钢材送到了甲公司,甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同()。

A.无效

B.成立

C.可变更

D.可撤销

【答案】：B

40、根据《仲裁法》，关于仲裁裁决撤销的说法，正确的是（）。

A.违约金的计算不符合合同约定，当事人可以申请撤销仲裁裁决

B.当事人需要申请撤销仲裁裁决时，可以向财产所在地的中级人民法院申请

C.仲裁裁决被撤销后，当事人可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，不可以向人民法院起诉

D.仲裁的程序违反法定程序，当事人可以申请撤销仲裁裁决

【答案】：D

41、甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份砂石购销合同，合同对履行地点没有作出明确约定，事后双方无法达成补充协议，也无法通过合同的有关条款或者交易习惯加以确定。根据我国《民法典》的规定，下列表述正确的有()。

A.双方应当在合同签订地履行合同

B.乙建材供应公司约定到甲建筑工程公司所在地受领货物

C.甲建筑工程公司应当到乙建材供应公司所在地受领货物

D.乙建材供应公司应将货物运到甲建筑工程公司所在地交付

【答案】：C

42、某工程项目完工后，承包人于10月15日提交了竣工验收报告，但建设单位迟迟不组织工程竣工验收。直到12月1日，虽然仍未检验但建设单位提前占用该工程。建设单位直到12月20日方才组织验收，12月25日工程竣工验收合格。根据有关规定，该工程竣工日期应为（）。

A.10月15日

B.12月1日

C.12月20日

D.12月25日

【答案】：A

43、某工商局工作人员李某驾车下班途中与行人张某发生剐蹭，双方为此发生争执，李某情急之下将张某打伤，后送至医院治疗，发生治疗费、护理费等6000余元，为此()应当就上述费用向张某承担赔偿责任。

A.李某

B.工商局

C.李某和工商局共同

D.李某和工商局任意选择其一

【答案】：A

44、根据《建筑法》，下列关于工程监理的说法正确的是()。

A.工程监理单位代表建设行政主管部门对承包单位进行监督

B.工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准时，都应该以书面形式通知承包商予以改正

C.尽管建筑承包合同的当事人中没有工程监理单位，但也是工程监理单位实施监理的一个主要依据

D.任何工程的监理工作范围和监理权限都是法律法规所决定的

【答案】：C

45、建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是（）。

A.施工企业

B.建设单位

C.使用单位

D.建设单位和施工企业协商确定

【答案】：A

46、生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长()年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.1

B.3

C.5

D.7

【答案】：C

47、下列关于安全生产许可证的说法中正确的是（）。

A.装饰装修公司不需要取得安全生产许可证

B.施工单位的架子工应当持证上岗

C.建筑施工企业，其生产管理人员必须经有关部门考核合格方可任职

D.参加建设工程一切险是申请安全生产许可证的条件之一

【答案】：B

48、建设行政管理部门对建设工程合同争议进行调解，施工单位不服，施工单位可以采取的行为是（）

A.申请行政复议或提起行政诉讼

B.申请仲裁或提起民事诉讼

C.申请行政复议后提起行政诉讼

D.申请仲裁后提起民事诉讼

【答案】：B

49、仲裁庭调解达成协议的，调解书自()，即发生法律效力。

A.仲裁庭制作完成后

B.当事人签收后

C.人民法院确认后

D.当事人签字后

【答案】：B

50、以下不属于《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的安全报告事故主要内容的是()。

A.事故现场情况

B.事故可能造成的伤亡人数

C.事故初步估计的直接经济损失

D.事故防范和整改措施

【答案】：D

第二部分多选题(50题)1、根据《安全生产许可证条例》，下列从事生产活动的企业中，属于必须取得安全生产许可证的有（）。

A.矿山企业

B.建筑施工企业

C.日用化学品生产、经营、储存单位

D.危险化学品生产、经营、储存单位

E.烟花爆竹、民用爆破器材生产企业

【答案】：AB

2、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，发包人的下列行为中，造成建设工程质量缺陷，应承担过错责任的有（）。2017

A.提供的设计有缺陷

B.提供的建筑材料不符合强制标准

C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准

D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程

E.直接指定分包人分包专业工程

【答案】：ABC

3、建设工程领域常见的刑事法律责任包括()。

A.工程重大安全事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.串通投标罪

D.重大责任事故罪

E.环境污染罪

【答案】：ABCD

4、诉讼管辖可以分为()。

A.级别管辖

B.地域管辖

C.移送管辖

D.专属管辖

E.指定管辖

【答案】：ABC

5、关于社会保险费缴纳主体的说法，正确的有（）。2018真题

A.失业保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳

B.基本养老保险费，由用人单位和职工共同缴纳

C.生育保险费，由职工自行缴纳

D.基本医疗保险费，由用人单位和职工共同缴纳

E.工伤保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳

【答案】：BD

6、监理单位与建设单位串通降低工程质量或将不合格的建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的,正确的行政处罚有()。

A.责令停止注册监理工程师执业1年

B.追究刑事责任

C.造成重大质量事故的,吊销执业资格证书,5年以内不予注册

D.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款

E.向社会公布曝光

【答案】：ACD

7、某工程实行施工总承包,拟组建安全生产领导小组,则该领导小组应包括的人员有()。

A.总承包企业项目经理

B.劳务分包企业专职安全生产管理人员

C.专业承包企业技术负责人

D.专业承包企业质量负责人

E.劳务分包主要负责人

【答案】：ABC

8、某建筑工程在城市市区范围内，建筑公司拟进行主体结构混凝土浇筑施工，使用运输及振捣设备可能产生噪声污染，则建筑公司需在开工前向环保部门申报()。

A.项目名称

B.施工场所和期限

C.施工单位资质

D.可能的环境噪声值

E.噪声污染防治措施

【答案】：ABD

9、关于仲裁调解的表述中，正确的有（）。

A.仲裁调解是仲裁机构对受理的仲裁案件进行的调解

B.仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解

C.当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解

D.调解达成协议的，仲裁庭只能制作调解书

E.调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力

【答案】：ABC

10、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的说法，正确的有（）。

A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期

B.应当以鉴定合格日期为竣工日期

C.鉴定期间为顺延工期的期间

D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期

E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期

【答案】：BC

11、建设部《绿色施工导则》规定，水污染控制要点包括（）。

A.保护地下水环境

B.在施工现场应针对不同的污水，设置相应的处理设施

C.采用隔水性能好的边坡支护技术

D.污水排放应委托有资质的单位进行废水水质监测，提供相应的污水检测报告

E.当基坑开挖油水量大于30万立方米时，应该进行地下水回灌

【答案】：ABCD

12、根据《行政处罚法》的规定，行政处罚的种类包括（）。

A.责令停产停业

B.行政拘留

C.开除

D.警告

E.降级

【答案】：ABD

13、甲施工企业向乙机械设备公司购买了机械设备，并签订了买卖合同，合同约定乙交由一家运输公司运输，但没有约定风险的承担，则乙的主要义务有（）。2018真题

A.按合同约定交付机械设备

B.转移机械设备的所有权

C.承担机械设备运输过程中的风险

D.机械设备的瑕疵担保

E.为机械设备购买运输保险

【答案】：ABD

14、某纳税人在税务机关责令缴纳拖欠税款和滞纳金期限届满，仍未缴纳的，i税务机关可以采取的强制执行措施有（）。

A.将纳税人的全部账户冻结

B.拍卖纳税人价值相当于应纳税款的财产

C.对纳税人处以罚金

D.对纳税人的直接责任人员纴以拘役

E.将所欠税款与滞纳金同时执行

【答案】：B

15、在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份与丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中，不正确的是（）。

A.甲某的行为属表见代理，该合同有效

B.甲某的行为属无权代理，该合同无效

C.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权的，该合同成立

D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权的，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任

E.水泥供应商即使有正当理由相信甲某有代理权，该合同仍然不成立

【答案】：ABD

16、甲建筑公司与乙运输公司签订了一份材料运输合同，在乙公司将该材料交付甲指定的收货人之前，甲公司有权根据实际情况要求乙公司（）。

A.返还货物

B.中止运输

C.变更收货人

D.变更到达地

E.赔偿运输途中材料毁损

【答案】：ABCD

17、根据国家有关法规，劳动者可以解除合同的情形是（）。

A.在试用期间被证明不符合录用条件的

B.被依法追究刑事责任的

C.未及时足额支付劳动报酬的

D.用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的

E.未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的

【答案】：CD

18、在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，其中应标明（）。(2015真题)

A.工程名称

B.取样部位

C.工程地点

D.样品名称

E.取样日期

【答案】：ABD

19、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列生产安全事故中，属于较大生产安全事故的有()。

A.2人死亡事故

B.10人死亡事故

C.3人死亡事故

D.20人重伤事故

E.1000万元经济损失事故

【答案】：CD

20、《建设工程质量管理条例》规定，施工单位未对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，()。

A.给予警告，处2万元以上10万元以下的罚款

B.责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款

C.造成损失的，依法承担赔偿责任

D.情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书

E.情节严重的，责令停业整顿，依法追究刑事责任

【答案】：BCD

21、根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有（）。

A.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会

C.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况

D.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定

E.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定

【答案】：ACD

22、按照合同约定，2015年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2015年7月1日至8月1日之间，当地发生了地震，承包方不能行使请求权。2015年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2015年12月31日法院做出判决。则下面的说法正确的是（）。

A.2015年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止

B.2015年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

C.2015年12月3日诉讼时效中断

D.2015年12月31日诉讼时效中止

E.诉讼时效从2015年1月1日开始

【答案】：C

23、关于工程质量检测机构的说法,正确的有（）。

A.可以转包检测业务

B.具有独立的法人资格

C.是中介机构

D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质

E.检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后,由建设单位归档

【答案】：BCD

24、施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有（）。

A.企业股东变更

B.企业名称变更

C.企业法人变更

D.企业设立分公司

E.企业注册地址变更

【答案】：BC

25、某工地塔吊未按安全生产规定进行按时检查加固。为了赶进度，管理者明知存在安全隐患，仍继续要求施工，结果在实施过程中倒塌，造成重大伤亡。对此应负刑事责任的有()。

A.该工地的负责人

B.负责塔吊安全的管理人

C.塔吊的销售人员

D.该建筑公司的负责人

E.工地上的施工人员

【答案】：ABD

26、（2019年真题）根据《企业所得税法》，属于企业所得税不征税收入的是（）

A.依法收取并纳入财政管理的政府性基金

B.特许权使用费收入

C.接受捐赠收入

D.财政拨款

E.股息、红利等权利性投资收益

【答案】：AD

27、工程项目存在以下问题之一的，监理单位不得组织节能工程验收（）。

A.未完成建筑节能工程设计内容的

B.隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整的

C.参加验收各方主体验收意见不一致的

D.各方提出的问题未整改完毕的

E.工程存在违反强制性条文的质量问题而未整改完毕的

【答案】：AB

28、（2019年真题）根据《安全生产法》,生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所工作岗位存在的（）。

A.事故隐患

B.危险因素

C.防范措施

D.安全通病

E.事故应急措施

【答案】：BC

29、劳动合同履行过程中，劳动者无需事先告知用人单位，可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有（）。

A.在试用期内

B.用人单位濒临破产

C.用人单位未依法缴纳社会保险费

D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全

E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动

【答案】：D

30、关于调解法律效力的说法，正确的有（）（2016）

A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力

B.仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力

C.经人民调解委员后调节达成的调节协议具有法律约朿力

D.经调解组织调节达成的调解协议，具有强制执行的法律效力

E.专业机构调节达成的调节协议具有法律约束力

【答案】：ABC

31、下列选项中属于行政处罚的有（）。

A.警告

B.罚金

C.吊销许可证

D.责令停产停业

E.没收财产

【答案】：ACD

32、下列属于不需要办理施工许可证的工程是（）。

A.工程投资额28万的建筑工程

B.国有投资的建设工程

C.抢险救灾工程

D.农民自建二层住宅

E.军用房屋建筑工程

【答案】：ACD

33、根据《民法典》的有关规定，债的发生根据主要包括（）。

A.法定责任

B.合同

C.不当得利

D.无因管理

E.侵权行为

【答案】：BCD

34、建筑工程一切险的除外责任包括()。

A.火灾

B.设计错误

C.原材料缺陷

D.维修保养

E.风暴

【答案】：BCD

35、根据2012年8月经修改后颁布的《民事诉讼法》第58条规定，下列选项中可以被委托为诉讼代理人的包括（）。

A.律师

B.当事人的近亲属

C.被推荐的公民

D.基层法律服务工作者

E.当事人所在单位

【答案】：ABD

36、下列说法中对承诺的构成要件理解错误的有（）。

A.承诺必须由要约人做出

B.承诺须向受要约人做出

C.承诺的内容必须与要约内容一致

D.承诺应在有效期内做出

E.承诺具有绝对的特定性

【答案】：AB

37、债务人不履行合同，债权人可以行使留置权的合同有（）。

A.保管合同

B.运输合同

C.借款合同

D.加工承揽合同

E.居间合同

【答案】：ABD

38、施工单位诉建设单位拖欠工程案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，人民法院应予准许的情形有（）。

A.逢设单位不同意鉴定结论

B.鉴定人员不具备相关的鉴定资格

C.鉴定程序严重违法

D.鉴定结论明显依据不足

E.经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用

【答案】：BCD

39、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，划分事故等级的要素包括（）。

A.人身要素

B.经济要素

C.环境要素

D.社会要素

E.影响要素

【答案】：ABD

40、下列属于部门规章的有()。

A.《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》

B.《招标公告发布暂行办法》

C.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》

D.《重庆市建设工程造价管理规定》

E.《城市房地产开发经营管理条例》

【答案】：ABC

41、出租单位应当对出租的机械设备的安全性能进行检测，在与施工单位签订粗赁协议时，应当出具（）

A.产品合格证

B.生产许可证

C.使用台账

D.检测合格证明

E.产品出厂证明

【答案】：ABD

42、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，属于强制性标准监督检查内容的有（）。2016

A.工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准

B.