2022年一级建造师之一建工程法规题库【达标题】

2022年一级建造师之一建工程法规题库【达标题】第一部分单选题(50题)1、某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用100万元。在合同没有约定或约定不明的情况下，建设单位预付该部分费用最低应为（）万元。（2014）

A.10

B.20

C.30

D.50

【答案】：C

2、根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，为劳动者购买工伤保险的主体是（）

A.劳务派遣单位

B.用工单位

C.当地人民政府

D.劳动者

【答案】：A

3、下列选项中，不能提起行政复议的行为是（）。

A.某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降为二级

B.某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行扣押

C.某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分

D.某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准

【答案】：C

4、对于劳动争议申请仲裁的时效，下列说法正确的是()。

A.时效期间为2个月

B.劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议的，申请时效为1年

C.仲裁时效中止的，从中止时起，时效重新计算

D.劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出申请

【答案】：D

5、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全任的说法。正确的是（）。（2016）

A.安装单位应当与建设单位签订建设起重机械安装工程安全协议书。

B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查。

C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收。

D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，岀具自检合格证明。

【答案】：D

6、施工单位与建设单位签订施工合同后，将其中的部分工程分包给分包单位，则施工现场的安全生产由()负总责。

A.建设单位

B.施工单位

C.分包单位

D.工程监理单位

【答案】：B

7、甲、乙双方因工程款纠纷引发诉讼，案件经过两级法院审理终结。由于对二审判决结果不服，甲欲向上一级人民法院申请再审。甲提出的下列事实和理由不能得到法院准许的有()。

A.二审判决书未经甲方签收

B.有新的证据足以推翻原判决

C.二审判决适用法律有明显错误

D.二审法官应当回避的没有回避

【答案】：A

8、根据《建筑工程施工许可管理办法》规定，建设单位采用欺骗手段取得施工许可证的，由原发证机关（）施工许可证。

A.吊销

B.撤销

C.撤回

D.暂扣

【答案】：B

9、监理单位指定张某为某工程项目的总监理工程师，且建设单位足以相信其能力，则属于()。

A.指定代理

B.委托代理

C.表见代理

D.法定代理

【答案】：B

10、根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（）。

A.工程所在地法院

B.被告所在地法院

C.原告所在地法院

D.合同签订地法院

【答案】：A

11、根据我国《劳动法》的规定，劳动者有()情形时，用人单位不得解除劳动合同。

A.某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑三年

B.王某在单位工作3年

C.史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失

D.职工姚某在本单位患职业病

【答案】：D

12、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容是（）。

A.工程项目采用的材料、设备

B.工程项目技术人员的劳动合同

C.工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节

D.工程项目的安全、质量

【答案】：B

13、根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是()。（2012）

A.施工企业

B.建设单位

C.建设行政主管部门

D.建设工程质量监督机构

【答案】：B

14、按照《安全生产许可证条例》的规定，负责地方建筑施工企业安全生产许可证颁发和管理的部门是()。

A.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

B.省、自治区、直辖市人民政府

C.省、自治区、直辖市人民政府安全监督部门

D.省、自治区、直辖市发改委

【答案】：A

15、某建筑公司承包了某工程，该工程计划于5月15日开工，该建筑公司在5月5日与保险公司签订了建筑职工意外伤害保险合同，5月8日，该建筑公司工作人员在巡视工地现场时发生了意外事故，建筑公司拟向保险公司索赔，此时保险公司承担保险责任的期限起算时间应为()。

A.5月5日

B.5月8日

C.5月15日

D.6月15日

【答案】：C

16、建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程且情节严重的，()

A.没收违法所得

B.责令停业整顿

C.降低资质等级

D.吊销资质证书

【答案】：D

17、某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为某单项工程竣工的结算依据，该工程结算价约为4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。

A.20

B.30

C.45

D.60

【答案】：C

18、根据《标准施工招标文件》，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。

A.14

B.28

C.7

D.15

【答案】：B

19、（2020年真题）下列不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。

A.以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的

B.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

C.将承包的工程转包或者违法分包的

D.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

【答案】：D

20、甲法院和乙法院因为管辖权发生争议，协商未果，可以由（）指定管辖。

A.甲法院的上级人民法院

B.乙法院的上级人民法院

C.甲法院和乙法院的共同上级人民法院

D.以上均可

【答案】：C

21、某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合同履行中，发包人和承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷。承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议，关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是（）。

A.质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理

B.合同仲裁条款约定无效

C.双方必须签订补充仲裁协议

D.双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理

【答案】：D

22、承诺应当以通知的方式作出，但根据（）除外。

A.要约人拒绝履行的

B.承诺人撤销承诺的

C.要约人撤销要约的

D.交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的

【答案】：D

23、甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200吨水泥，货款6万元，乙向甲支付定金1万元；如任何一方不履行合同应支付违约金1.5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是（）。

A.要求甲双倍返还定金2万元

B.要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元

C.要求甲支付违约金2万元

D.要求甲支付违约金1.5万元

【答案】：B

24、一级建造师的注册条件是（）。

A.应当具有高级职称

B.无违法记录

C.受聘于两个以下相关企业

D.达到继续教育要求

【答案】：D

25、假冒他人专利，情节严重的，应判处()。

A.3年以下有期徒刑或拘役

B.5年以下有期徒刑或拘役

C.3年以上7年以下有期徒刑

D.5年以上8年以下有期徒刑

【答案】：A

26、暂时不能开工的建设用地，超过（）的，应当进行绿化，铺装或者遮盖。

A.3个月

B.1个月

C.2个月

D.6个月

【答案】：A

27、关于单位加强能源计量管理的说法，错误的是（）。

A.按照规定配备和使用经依法鉴定合格的能源计量器具

B.建立能源消费统计和能源利用状况分析制度

C.对能源消费应实行包费制

D.对各类能源消耗实行分类计量和统计

【答案】：C

28、某工程项目施工中，因业主购买的某批次钢材在入场检验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由()。

A.业主全部承担

B.施工单位全部承担

C.业主和施工单位共同承担

D.工期顺延、费用由施工单位承担

【答案】：A

29、关于建设工程分包的说法，正确的是（）。2014

A.分包单位没有资质要求

B.分包单位不得再次分包

C.分包单位由总包单位自由确定

D.分包的工作内容没有限制

【答案】：B

30、关于法的效力，下列表述错误的是()。

A.行政法规的效力低于宪法和法律

B.地方政府规章的效力高于地方性法规

C.部门规章之间有冲突的，由国务院裁决

D.部门规章与地方政府规章之间有冲突的，由国务院裁决

【答案】：B

31、根据《建筑市场诚信行为管理办法》的规定，行政处罚决定作出后，经整改确有实效的，施工单位可以向（??）申请缩短不良行为记录信息的公布时间。

A.国务院建设行政主管部门

B.省级建设行政主管部门

C.地市级建设行政主管部门

D.县级建设行政主管部门

【答案】：B

32、某工程施工合同中约定2013年11月20日竣工，并于1个月内交付给发包方使用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3个月，发包方在合同约定的竣工日期后2个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期为（）。

A.2013年11月20日

B.2013年12月20日

C.2014年1月20日

D.2014年2月20日

【答案】：C

33、在历史文化街区、名镇、名村核心保护区范围内，除新建、扩建()外，不得进行新建、扩建活动。

A.影视摄制基地

B.历史建筑

C.必要的基础设施和公共服务设施

D.自然保护区

【答案】：C

34、甲公司与乙厂于2008年3月1日签订了一个合同，合同中的标的物是执行政府定价的商品，双方约定由甲公司提货，提货日期是2008年6月1日。但是甲公司却在2008年9月1日才去提货。该商品在2008年3月1日、6月1日和9月1日的政府定价分别是1000元/t、1200元/t、1100元/t。则甲公司应该按照()来支付货款。

A.1000元/t

B.1200元/t

C.1100元/t

D.由双方送货到第三方所在地

【答案】：B

35、下列关于商标专用权的说法中，错误的是()。

A.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面

B.商标专用权的保护对象是经过国家商标管理机关核准注册的商标

C.商标设计者的人身权受《商标法》的保护

D.商标注册人有权标明“注册商标”或者注册标记

【答案】：C

36、《民法典》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含()。

A.工程材料款

B.工程人员的报酬

C.工程管理费用

D.工程停工费用

【答案】：D

37、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照()的单位的业务许可范围承揽工程。

A.资质等级低

B.资质等级高

C.任一资质等级

D.中间等级

【答案】：A

38、根据《民法典》的规定，有效的合同转让将使相关权利随之转移，但()除外。

A.与债权有关的从权利

B.债务人对让与人的抵销权

C.债务人对让与人的抗辩权

D.专属于债权人自身的从权利

【答案】：D

39、强制性国家标准由()批准发布或者授权批准发布。

A.国务院

B.国务院标准化行政主管部门

C.国务院工程建设行政主管部门

D.国务院工程建设行政主管部门领导下的行业协会

【答案】：A

40、依据《民法典》对合同变更的规定，以下表述中正确的是（）。

A.不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容

B.采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容

C.采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容

D.采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容

【答案】：A

41、下列关于噪声污染防治的说法，不正确的是（）。

A.22:00至次日6:00之间噪音应控制在55dB（A）

B.6:00至22:00之间噪音控制在70dB（A）

C.建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的边界

D.夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于20dB（A）

【答案】：D

42、下列属于刑事处罚中的附加刑的是()。

A.罚款

B.拘役

C.罚金

D.有期徒刑

【答案】：C

43、关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。2018真题

A.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定

B.当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员

C.当事人未在规定期限内选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定

D.仲裁庭应当由3名仲裁员组成

【答案】：C

44、建筑市场主体的诚信评价，包括政府对市场主体的诚信评价和社会中介信用机构的信用评价，前者是()。

A.以守法、守信、守德和综合实力为基础的综合评价

B.以守法为基础、根据违法行为的行政处罚记录的诚信评价

C.以建筑市场主体行为为依据，对社会关注的焦点、热点问题的评价

D.市场主导、以建筑市场信用平台的记录为基础的评价

【答案】：B

45、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是（）。

A.投标保证金最高不得超过50万元

B.招标人发了中标通知书，投标保证金的有效期自动终止

C.投标保证金不得采用银行保函方式

D.中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金

【答案】：D

46、下列合同中，属于实践合同的是（）。

A.保管合同

B.运输合同

C.租赁合同

D.建设工程合同

【答案】：A

47、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当()，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.在开工报告批准同时

B.自开工报告批准之日起10日内

C.自开工报告批准之日起15日内

D.自开工报告批准之日起20日内

【答案】：C

48、（2019年真题）下列责任中属于设计单位安全责任的是()

A.确定安全施工措施所有费用

B.对施工安全技术措施进行审查

C.审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

D.对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对预防生产安全事故提出指导意见

【答案】：D

49、关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是（）。

A.对于未规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款

B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位共同处以工程价款5%的罚款

C.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关注销施工许可证，责令停止施工，并由发证机关对责任单位处以罚款

D.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令整改，并对责任单位处以罚款

【答案】：A

50、下列选项中，属于担保物权的是()。

A.抵押权

B.地役权

C.处分权

D.用益物权

【答案】：A

第二部分多选题(50题)1、下列行为属于工程安全不良行为的有()。

A.在城市市区内的建设工程的施工现场实行封闭围挡

B.施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明

C.转让安全生产许可证的

D.未在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材

E.在未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

【答案】：BCD

2、标的可以是（）等。

A.工程造价

B.货币

C.劳动条件

D.劳务

E.货物

【答案】：BD

3、关于工程监理的说法，正确的有（）。

A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系

B.建设单位委托进行工程监理的必须是具有相应资质等级的工程监理单位

C.监理单位可以转让监理业务，但须经建设单位书面同意

D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系

E.工程监理实行总监理工程师负责制

【答案】：D

4、下列情形中，发包人可以请求人民法院解除施工合同的有（）。

A.承包人已完工程不合格且拒不修复

B.承包人未在合同约定的期限内完成施工任务

C.承包人擅自将承包范围内的全部劳务作业进行分包

D.承包人拒绝与发包人指定的分包商签订分包合同

E.因工程款变更协商不成，承包人将施工人员及设备全部撤离

【答案】：A

5、《建设工程勘察设计管理条例》规定，下列建设工程的勘察、设计，经有关主管部门批准，可以直接发包的是（）。

A.勘察设计资金已经落实的建设工程

B.按照国家有关规定已履行审批手续，取得批准的建设工程

C.采用特定的专利或专有技术的建设工程

D.建筑艺术造型有特殊要求的建设工程

E.国务院规定的其他建设工程的勘察、设计

【答案】：CD

6、民事纠纷的特点包括()。

A.民事纠纷具有可处分性

B.民事纠纷具有一定的裁量性

C.民事纠纷是靠国家强制力保障解决的

D.民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议

E.民事纠纷主体之间的法律地位平等

【答案】：AD

7、关于勘察、设计单位的质量责任和义务的说法，正确的有（）。

A.依法对设计文件进行交底

B.依法保证使用的建筑材料等符合要求

C.依法办理工程质量监督手续

D.依法办理工程安全监督手续

E.依法承揽工程的勘察、设计业务

【答案】：A

8、根据合同法相关规定，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程（）起计算。

A.合同订立之日

B.实际竣工之日

C.开工之日

D.保修期届满之日

E.合同约定竣工之日

【答案】：B

9、根据《安全生产法》规定，下列对安全事故报告制度理解正确的是()。

A.单位负责人接到报告后应当于1小时内向事故发生地有关部门报告。

B.特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门

C.单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，并立即报告当地负有安全生产监督管理职责的部门

D.事故现场有关人员应当立即报告本当地负有安全生产监督管理职责的部门

E.有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2小时

【答案】：ABC

10、甲公司以国产设备为样品,谎称进口设备,与乙施工企业订立设备买卖合同,后乙施工企业知悉实情。有关该合同争议处理的说法,正确的有()。

A.若买卖合同被撤销后,有关争议解决条款也随之无效

B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权

C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同

D.该买卖合同被法院撤销后,则该合同自始没有法律约束力

E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同

【答案】：BD

11、某工程项目招标投标出现的下列情形中，应当视为投标人互相串通投标的有（）。

A.两份投标文件载明的项目经理均为李某

B.两份投标文件的投标报价呈规律性差异

C.投标人使用伪造的许可证

D.两个投标人均委托某咨询单位办理投标事宜

E.投标人提供虚假的财务状况或业绩

【答案】：ABD

12、关于建设工程总承包的发包，下列说法正确的有()。

A.建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工一并发包给一个工程总承包单位

B.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程的勘察、设计、施工与设备采购一并发包给一个工程总承包单位

C.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程勘察、设计、施工割裂开来，分别发包给三个工程总承包单位

D.建筑工程的发包单位可以将建筑工程勘察、设备采购发包给一个工程总承包单位

E.建筑工程的发包单位可以将建筑工程施工、设备采购发包给一个工程总承包单位

【答案】：AD

13、下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有（）。

A.在试用期间被证明不符合录用条件的

B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的

C.被依法追究民事责任的

D.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的

E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的

【答案】：AB

14、下列关于劳务派遣说法正确的是()。

A.劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或替代性的岗位上使用

B.用工单位应当与派遣劳动者签订2年以上的固定期限劳动合同

C.派遣单位向派遣劳动者按月支付工资

D.被派遣劳动者在用工单位受到工伤，用工单位承担工伤保险责任

E.用工单位在劳动合同期限内破产，可以将派遣劳动者退回派遣单位

【答案】：AC

15、某施工企业由于场地有限，将一批建筑材料交由某仓储中心进行保管，并签订仓储合同，关于该仓储中心义务的说法，正确的有（）。

A.仓储中心应当将仓储合同作为提取建筑材料的凭证

B.仓储中心验收时发现该批建筑材料数量与预定不符合，应当及时通知施工企业

C.仓储中心应当根据施工企业的要求，同意及定期检查建筑材料的保管情况

D.仓储期间因仓储中心保管不善，造成部分建筑材料毁损，该损害赔偿责任应当由仓储中心承担

E.仓储中心发现该批建筑材料已发生变质并危及其它仓储物的安全和正常保管的，可以作出必要的处置，但应当及时通知施工企业

【答案】：BCD

16、下列义务中，属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务的是（)。

A.安全技术措施审查

B.安全设备合格审查

C.专项施工方案审查

D.施工招标审査

E.安全生产事故隐患报告

【答案】：AC

17、下列事项只能由法律规定的有()。

A.对非国有财产的征收

B.税种的设立

C.县级人民法院的组织与职权

D.基层群众自治制度

E.城市建设事项

【答案】：ABCD

18、下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。

A.认为行政机关侵犯其财产权的

B.对拘役不服的

C.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的

D.行政机关工作人员对奖惩决定不服的

E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的

【答案】：AC

19、以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有（）。

A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承担工程勘察业务范围不受限制

B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列

C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级

D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质

E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设一个级别

【答案】：BD

20、根据《环境噪声污染防治法》，下列情形中，必须公告附近居民的夜间作业（）。

A.抢修作业

B.抢险作业

C.因生产工艺上要求必须连续作业的

D.因特殊需求必须连续作业的

E.赶工作业

【答案】：ABCD

21、下列关于企业法人与项目经理部的描述，错误的有（）。

A.在建设工程中，施工单位、勘察单位、建设单位等活动主体都必须具备法人资格

B.施工企业项目经理部要独立承担民事责任

C.施工企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格

D.对于大中型施工项目，施工企业应当在施工现场设立项目经理部

E.企业法人的法定代表人，其职务行为可以代表企业法人

【答案】：AB

22、机关、团体、企业、事业单位应当履行下列消防安全职责（）。

A.组织防火检查，及时消除火灾隐患

B.制定消防安全制度、消防安全操作规程

C.针对本人的特点对职工进行消防宣传教育

D.实行防火安全责任制，确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人

E.按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效

【答案】：AB

23、在市区施工生产环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（）。

A.混凝土连续浇筑

B.特殊需要必须连续作业

C.自来水管道爆裂抢修

D.由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工

E.路面塌陷抢修

【答案】：C

24、建设法律、行政法规与社会法的关系主要体现在()。

A.提供劳动保护

B.进行财产补偿

C.行政监督管理

D.建立劳动关系

E.调整人身关系

【答案】：AD

25、（2020年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，下列分部分项工程中，属于达到一定规模的危险性较大的需要编制专项施工方案，并附具安全验算结果的有（）。

A.基坑支护与降水工程

B.模板工程

C.脚手架工程

D.装饰装修工程

E.拆除、爆破工程

【答案】：ABC

26、根据《工伤保险条例》,工伤职工有()的情形,停止享受工伤保险待遇。

A.丧失享受待遇条件的

B.离开任职单位的

C.拒不接受劳动能力鉴定的

D.拒绝治疗的

E.工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的

【答案】：ACD

27、建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位起诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有()。

A.因建设单位使用不当造成防水层损坏

B.因工人操作失误造成制冷系统损坏

C.因百年一遇的台风造成屋面损毁

D.使用中地基基础出现非正常沉陷

E.使用中主体某处大梁出现裂缝

【答案】：D

28、关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的是（）。

A.其行为的法律后果由项目经理承担

B.不具备法人资格

C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织

D.其行为的法律后果由项目经理部承担

E.其行为的法律后果由企业法人承担

【答案】：BC

29、关于法律责任的说法，正确的有（）。2017真题

A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果

B.法律责任的认定和追究，只能由司法机关依法定程序进行

C.法律明确规定了法律责任的范围和性质

D.法律责任即承担不利的法律后果

E.法律责任的实现由国家强制力作为保障

【答案】：ACD

30、根据《民事诉讼法》,下列人员中，属于民事诉讼当事人的有()。（2015）

A.原告

B.被告

C.鉴定人

D.第三人

E.审判员

【答案】：ABD

31、关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的有（）。

A.开展项目安全教育培训

B.对建设工程项目的安全施工负责

C.确保安全生产费用的有效使用

D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况

E.及时、如实报告生产安全事故

【答案】：BC

32、关于土地所有权法律制度，下列说法正确的有（）。

A.我国实行土地的社会主义公有制是指全民所有制

B.国家根据土地用途，将土地分为农用地、工业用地、建设用地和未利用地

C.国家严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护

D.城市市区的土地属于国家所有

E.国家所有土地的所有权由国务院和各级地方政府代表国家行使

【答案】：CD

33、根据我国《民法典》的规定，下列属于要约邀请的有（）。

A.寄送的价目表

B.招股说明书

C.招标公告

D.拍卖公告

E.投标文件

【答案】：ABCD

34、李某向张某借款1万元，直无力偿还。后李某在一施工单位工作时死亡，施工单位口头答应给付15万元。李某象属多次催要，施工单位却以各种借口不予支付。下列关于张某行使代位权的说法中,错误的有（)。

A.张某可以以李某的名义对施工单位行使代位权

B.张某可以以自己的名义对施工单位.行使代位权

C.因李某家属已多次催要，故张某不能行使代位权

D.因该借款对张某没有造成太大伤害，故不得行使代位权

E.因该赔款的专属性，故张某不能行使代位权

【答案】：ABCD

35、根据《建筑工程转包违法分包等违法行为认定查处理办法（试行）》，施工企业有转包、违法分包违法行为，应承担的法律责任有（）。

A.给予警告，限期整改

B.责令改正，没收违法所得

C.并处工程合同价款一定比例的罚款

D.责令停业整顿，降低资质等级

E.情节严重的，吊销资格证书

【答案】：BCD

36、根据《绿色施工导则》对提高用水效率作出规定，下列说法正确的有（）。

A.现场机具、设备、车辆冲洗用水根据现场环境可以设立循环用水装置

B.施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率

C.项目临时用水应使用节水型产品，安装计量装置，采取针对性的节水措施

D.施工现场建立可再利用水的收集处理系统，使水资源得到梯级循环利用

E.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并合计计量管理

【答案】：BCD

37、下列关于建设工程质量最低保修期的年限，说法正确的是()。

A.外墙面防渗漏工程的保修期是2年

B.空调制冷系统专业工程的保修期是2年

C.地面石材铺贴工程的保修期是2年

D.电气工程的保修期，是2年

E.主体结构工程保修期为无限期

【答案】：CD

38、某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收和质量责任等的说法，正确的有（）。2014

A.工程质量保证金应在保修期满后返还

B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用索赔

C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修

D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉

E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任

【答案】：C

39、关于仲裁调解的表述中，正确的有（）。

A.仲裁调解是仲裁机构对受理的仲裁案件进行的调解

B.仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解

C.当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解

D.调解达成协议的，仲裁庭只能制作调解书

E.调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力

【答案】：ABC

40、关于物杈的法律特征,下列说法正确的是()。

A.不是所有民事主体都能够成为物权权利人

B.物权的权利人是特定的,义务人是不特定的

C.物权是一种具有物质内容的、直接体现为财产利益的权利

D.同一物上不许有两个以上的物权并存,即“一物一权”

E.物权人有权排除他人对于他行使物权的干涉

【答案】：BC

41、下列建设工程保险中，属于自愿投保的险种有（）。

A.机器损坏险

B.建筑工程一切险

C.安装工程一切险

D.工伤保险

E.勘察设计责任险

【答案】：ABC