电站施工合同（16份范本）

电站施工合同（16份范本）名目第1篇水电站施工承包合同第2篇电站水利工程施工合同第3篇水电站建筑施工合同第4篇三峡水电站电力施工合同第5篇小型水电站施工合同书第6篇水电站建设工程施工合同第7篇小型水电站施工合同第8篇水电站施工合同新第9篇水电站引水工程建设修理工程施工合同书第10篇水电站电力施工合同第11篇水电站施工合同范本专业版第12篇水电站施工合同书第13篇变电站施工安全合同第14篇光伏电站施工合同备案第15篇二级水电站建设工程施工合约第16篇变电站装饰施工合同

【第1篇】水电站施工承包合同

2023水电站施工承包(甲方)：________________(以下简称甲方)

(乙方)：________________(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际状况，经双方协商，达成以下合同条款。

一、工程概况

1、工程名称：________________引水工程。

2、工程地点：________________。

3、工程主要内容：________________给水管道安装。

4、承包方式：包工包料。

二、工程期限

工程期限8天，预定________年________月________日至________年________月________日止。

三、工程承包价及其它

总承包价________元，工程竣工验收合格后付清工程款项。

四、合同双方责任

(一)甲方责任

1、供应乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;

2、监督工期及工程质量、施工进度，协作乙方做好与工程相关的协调工作。

(二)乙方责任

1、严格根据甲方供应的图纸组织施工。

2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。

3、施工过程中，每个单项工程结束后准时清理打扫施工现场。

五、工程质量要求

1、乙方必需严格根据甲方供应的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。

2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。

3、主要材料进场前必需供应样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。

六、付款方式

工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。乙方开户名称：禄丰万泉供水有限责任公司

开户行：________________

账号：________________

七、工期延误

若甲方缘由则工期顺延，若乙方缘由则按500元/天罚款。工期严峻滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不担当乙方所完成工程量的支付。

八、工程保修期

工程保修期为工程验收后一年。

九、安全施工要求

施工期间乙方人员必需遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和爱护四周居民的正常生活，并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。

十、不行抗拒的自然灾难认定标准

不行抗拒的自然灾难发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。

十一、违约责任

本合同经双方签字生效后，双方都必需严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按民法典规定标准进行赔偿。若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。

十二、合同份数

本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，

十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

【第2篇】电站水利工程施工合同

2023电站水利工程施工甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)

甲方电站水利工程总长2800，两单项工程须在____年底前竣工。现乙方自愿带队来要求施工，经甲乙双方协商同意，签订以下合同条款。

一、乙方限包水沟工程长500，包砌护墙500。

二、水沟单价按每米_____计，砌护墙按每立方______元计。

三、乙方施工水沟、砌墙伍佰米竣工后续包。

四、甲方为工程负责供水泥、石粉、片石、角子板、水、电、搅拌机、人力车等到位，供应乙方棚布由乙方搭棚。

五、结算方式：包伍佰米竣工后百分之百结账付款清晰，期间甲方随时付给乙方生活费用，结账时甲方如数扣回。

六、乙方自备砖刀、敏刀、小锤、棉被及日常用品菜锅、饭锅、碗筷，车费_元，5天生活费_______元，每人从家自带大米20斤，乙方施工五天后甲方付给生活费。

七、施工规格要求：

1、乙方施工时，应先砌护坡墙高1.4，平面宽50公分;

2、随后架角子板、两边高1.4，沟口宽1.7，沟底1.4，实际便是沟底窄、沟口宽三面光水沟，如图样凹，总之，施工时以甲方技术员现场指导为准，乙方任何人必需听从甲方的支配指导。

八、上述两单项工程乙方完工时，经工程指挥部验收合格后，次日结账付款。

九、乙方施工期间，晚上或雨天一律严禁打牌、赌博、喝酒、打架斗殴、内外偷抢行为。如发生类事状况，造成经济损失的，由乙方发生的个人负责其后果，甲方概不负责任。

十、本合同条款未尽事宜，在施工中如发觉与合同条款相抵触的，必需经甲乙双方协商解决，并取得双方同意后进行合同条款的增减、修改，补充合同条款与原合同条款有同等的法律效力。

十一、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，受法律爱护。本合同一式叁份，甲方持一份，乙方持一份，工程指挥部持一份。

十二、乙方在施工中，肯定搞好安全生产第一，如发生意外伤亡事故的，由乙方自理，甲方概不负责任。

甲方代表签字：

乙方代表签字：

【第3篇】水电站建筑施工合同

2023水电站建筑施工发包方(甲方)：____________________________________

承包方(乙方)：____________________________________

兹有乙方现承包甲方发包的工程，依据有关法律、法规的规定，结合本工程的详细状况，甲、乙双方在公平、自愿的基础上协商全都，达成如下条款，并共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：________________________

2、工程地点：________________________

3、承包内容：________________________

4、承包范围：________________________

5、承包方式：________________________

6、质量要求：gb50210-2023《建筑装饰装修工程质量验收规范》

7、工期要求：____________年________月_______日至____________年________月_______日。

二、甲方工作

1、甲方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。

2、负责向乙方供应临时水电。

三、乙方工作

1、乙方为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，根据甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，听从甲方工地代表的监督和管理。

2、做好承包范围内各相关工种间的交叉协作工作，竣工验收交钥匙前的成品爱护工作由乙方负责。

3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。

四、关于质量的商定

1、乙方须严格根据甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范(gb50210-2023、gb50303-2023、gb50242-2023、gb50327-2023等)作为本工程的质量评定验收标准。

2、如因乙方责任缘由造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。

3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。

4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。

五、关于工期的商定

1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。

2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。

3、因业主等不行抗力的因素而影响工期，工期顺延。

六、关于价款和结算的商定

1、双方商定本工程合同承包价格__________元(人民币)。

2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。

3、付款方式：

a、开工后8日内，甲方付款________%元作为乙方的前期进场费。

b、水电工程隐藏验收后，甲方付款________%元

c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，甲方付款________%元。

d、竣工验收合格后，甲方付款________%元。

e、余款________%元待壹年保修期满后结清。

七、关于材料的商定

1、甲方负责同业主联系准时供应乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。

2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电)，材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行担当，并在承包价格中相应扣减。

3、全部进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。

八、关于安全生产的商定

1、甲乙双方另行签订安全协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和安全生产的要求。

3、乙方须严格遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。

九、关于违约责任的商定

1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。

2、因乙方责任缘由而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金________元。

3、乙方必需给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身损害或财产损失，由乙方担当经济赔偿责任。

4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且甲方有权单方终止本合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方(签章)：_________________甲方(签章)：_________________

【第4篇】三峡水电站电力施工合同

2023三峡水电站电力施工甲方：(发包方)______________________

乙方：(承包方)______________________

甲、乙双方在公平、自愿、协商全都的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的电力工程达成以下协议。

第一条：工程概况

1、工程地点:______________________。

2、工程承包方式：承包人包清工。

3、工期___________年_____月_____日至___________年_____月_____日

4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元(大写)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

其次条：关于材料供应的商定

1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应准时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违反本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

第三条：关于工程质量及验收的商定

1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb-2023和《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb-2023并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身缘由造成质量问题，其返工费用由乙方担当。

3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

4、本工程由_______方设计施工方案。

第四条：关于安全生产各防火的现场治理的商定

1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减环境污染。

2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

4、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方供应的装修材料出门，一经发觉偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条：工程付款方式、承包内容、结算的商定

1、布局开槽完工后，支付工程款的___________%给乙方，水电完工后支付工程款的___________%，整体竣工验收合格后支付___________%。

2、双方款项住来均应出具收据。

3、工程结算方式：电路___________米。

4、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6后期灯具的安装;7、其他收费项目另计。

第六条：纠纷处理

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不情愿协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同商定向人民法院提起诉讼。

第七条：全同的变更和解除

1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商全都后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第八条：其它商定

1、因气候、停电等不行抗力或不行预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费修理，在接到甲方通知后48小时内必需到达现场，由于甲方使用不当或不行抗力、甲方所购主材产品质量异议或不行遇见缘由造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方修理费用。

第九条：附则

1、本合同经甲、乙双方签字后生效，合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式___________份，甲、乙双方各执___________份。

甲方签字：______________________

乙方签字：______________________

【第5篇】小型水电站施工合同书

发包方：(以下简称甲方)

法定代表人：

承包方：(以下简称乙方)

法定代表人：

依据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际状况，经双方协商，达成以下合同条款。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程主要内容：

4、承包方式：包工包料。

二、工程期限

工程期限____天，预定_____年____月___日至____年____月____日止。

三、工程承包价及其它

总承包价______元，工程竣工验收合格后付清工程款项。

四、合同双方责任

(一)甲方责任

1、供应乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;

2、监督工期及工程质量、施工进度，协作乙方做好与工程相关的协调工作。

(二)乙方责任

1、严格根据甲方供应的图纸组织施工。

2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。

3、施工过程中，每个单项工程结束后准时清理打扫施工现场。

五、工程质量要求

1、乙方必需严格根据甲方供应的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。

2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。

3、主要材料进场前必需供应样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。

六、付款方式

工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。

七、工期延误

若甲方缘由则工期顺延，若乙方缘由则按500元/天罚款。

工期严峻滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。

甲方不担当乙方所完成工程量的支付。

八、工程保修期

工程保修期为工程验收后一年。

九、安全施工要求

施工期间乙方人员必需遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和爱护四周居民的正常生活，并做好安全预防工作。

乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。

十、不行抗拒的自然灾难认定标准

不行抗拒的自然灾难发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。

十一、违约责任

1、本合同经双方签字生效后，双方都必需严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按民法典规定标准进行赔偿。

2、若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。

3、双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。

十二、争议

承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。

十三、合同份数

本合同一式_____份，甲方____份、乙双方____份。

十四、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

甲方：

法人代表：

_____年____月____日

乙方：

法人代表：

【第6篇】水电站建设工程施工合同

2023水电站建设工程施工发包方(甲方)：_________________________

承包方(乙方)：_________________________

根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。

第1条工程概况

1.1工程名称：_________________________

1.2工程地点：_________________________

1.3承包范围：外门脸底商平开门、旋转门、铁艺装饰门楣工程。

1.4工期：本工程自_____年___月___日开工，于_____年___月___日前竣工。

1.5工程质量：达到国家规定的装饰验收标准(jgj73―91)。

1.6结算方式：按双方商定单价为结算依据。

注：(双方商定单价明细为本合同附件)

1.7合同价款：

(人民币大写)：____________________

注：(按双方商定单价和实际工程量为结算依据)

第2条甲方工作

以上只作为首付款依据，施工图由乙方自行设计，经设计单位确认后方可施工。向乙方供应施工所需的水、电等设备，并说明使用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

第3条乙方工作

3.1、参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度方案，交甲方审定。

3.2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境爱护规定及甲方的相关规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。

3.3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作.

3.4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。

第4条关于工期的商定

4.1、甲方要求比合同商定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。

4.2、因甲方未按商定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.4、因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水不行抗力因素影响，导致停工___小时以上(___周内累计计算)，工期相应顺延。

4.5、此工程于___月___日___日供热，若供热前乙方需保证封闭结束，如不能封闭需考虑临时封闭措施。

第5条关于工程质量验收的商定

5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(jgj73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2、本工程质量应达到国家质量评定优良标准。

5.3、甲、乙双方应准时办理隐藏工程和中间工程的检查与此验收手续。甲方不按时参与隐藏中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。

5.4、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。

5.5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收、并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需准时通知乙方，另定验收日期。但甲方承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。乙方应向总承包方供应相关资料以备主体验收。

第6条关于工程价款及结算的商定

6.1、双方商定本合同价款采纳固定综合单价。：

6.2、付款方式:第一次付款签定合同之日后，甲方首付款___%。

其次次付款工程完成___%以上，付款___%。

第三次付款工程完成___%，付款___%。

第四次付款按双方商定结算价格结清，付款___%。

第五次付款尾款___%质保金___年。

第7条关于材料供应的商定

凡由乙方选购的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

第8条有关安全生产和防火的商定

8.1、甲方供应的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

8.3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，经乙方书面通知甲方修改方案，因甲方不进行修改方案，导致发生安全或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。

8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。

8.5、因施工所造成一切人员伤亡及财产损失由乙方负责并担当。

第9条嘉奖和违约责任

9.1、由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同总额___%的日违约金。由于甲方无故不按合同商定支付工程款，甲方向乙方支付未付款部分的___%日滞纳金

9.2、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并担当损失。

9.3、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

9.4、因一方缘由，合同无法连续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第10条争议或纠纷处理

本合同在履行期间，双方发生争议时，协商解决或向人民法院起诉。

第11条未尽事宜

双方另行签定补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第12条其它

第13条附则

12.1、本合同正本肆份，双方各执贰份。

12.2、本合同履行完成后自动终止

甲方：________________乙方：________________

【第7篇】小型水电站施工合同

2023小型水电站施工发包方：(以下简称甲方)

法定代表人：

承包方：(以下简称乙方)

法定代表人：

依据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际状况，经双方协商，达成以下合同条款。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程主要内容：

4、承包方式：包工包料。

二、工程期限

工程期限____天，预定_____年____月___日至____年____月____日止。

三、工程承包价及其它

总承包价______元，工程竣工验收合格后付清工程款项。

四、合同双方责任

(一)甲方责任

1、供应乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;

2、监督工期及工程质量、施工进度，协作乙方做好与工程相关的协调工作。

(二)乙方责任

1、严格根据甲方供应的图纸组织施工。

2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。

3、施工过程中，每个单项工程结束后准时清理打扫施工现场。

五、工程质量要求

1、乙方必需严格根据甲方供应的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。

2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。

3、主要材料进场前必需供应样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。

六、付款方式

工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。

七、工期延误

若甲方缘由则工期顺延，若乙方缘由则按500元/天罚款。工期严峻滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不担当乙方所完成工程量的支付。

八、工程保修期

工程保修期为工程验收后一年。

九、安全施工要求

施工期间乙方人员必需遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和爱护四周居民的正常生活，并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。

十、不行抗拒的自然灾难认定标准

不行抗拒的自然灾难发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。

十一、违约责任

1、本合同经双方签字生效后，双方都必需严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按民法典规定标准进行赔偿。

2、若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。

3、双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。

十二、争议

承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。

十三、合同份数

本合同一式_____份，甲方____份、乙双方____份。

十四、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

甲方：

法人代表：

_____年____月____日

乙方：

法人代表：

_____年____月____日

【第8篇】水电站施工合同新

水电站施工合同范文篇一

甲方(发包单位)：

乙方(承包单位)：

甲方同意将工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商全都同意订立如下合同条款，望双方共同执行。

一、工程项目名称(工程地点)：工程价款360000元整。元整。清淤及加固文星水电站2.2km引水明渠清淤及加固。)，清淤固工程)，包模板2300元/米。

二、承包方式：

1、包工包料

2、包工不包料。

三、甲方要求乙方进场及竣工时间：年月月工，雨天顺延。

四、乙方在施工过程中，应按甲方供应的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随便更改尺寸，隐藏工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应留意安全，不得违章操作。

五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。

六、付款方法：

1、总工程价款(金额大写元整

2、施工期间至验收前，每个月底甲方依据乙方所完成的实际工程量按造价的50%付给作工料费，剩余50%尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清

3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。

七、乙方工程不得转包或分包，若发觉则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。

八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。

九、补充协议：

甲方：(公章)法人代表：

乙方：(公章)法人代表：

年月日

水电站施工合同范文篇二

(甲方)：(以下简称甲方)(乙方)：(以下简称乙方)

依据《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际状况，经双方协商，达成以下合同条款。

一、工程概况

1、工程名称：上营变电站引水工程。

2、工程地点：上营村。

3、工程主要内容：1500米dn40给水管道安装。

4、承包方式：包工包料。

二、工程期限

工程期限8天，预定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。

三、工程承包价及其它

总承包价80000元，工程竣工验收合格后付清工程款项。

四、合同双方责任

(一)甲方责任

1、供应乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据

2、监督工期及工程质量、施工进度，协作乙方做好与工程相关的协调工作。

(二)乙方责任

1、严格根据甲方供应的图纸组织施工。

2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。

3、施工过程中，每个单项工程结束后准时清理打扫施工现场。

五、工程质量要求

1、乙方必需严格根据甲方供应的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。

2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。

3、主要材料进场前必需供应样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。

六、付款方式

工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。乙方开户名称：禄丰万泉供水有限责任*司

开户行：禄丰*行营业室

账号：309801040003724

七、工期延误

若甲方缘由则工期顺延，若乙方缘由则按500元/天罚款。工期严峻滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不担当乙方所完成工程量的支付。

八、工程保修期

工程保修期为工程验收后一年。

九、安全施工要求

施工期间乙方人员必需遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和爱护四周居民的正常生活，并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。

十、不行抗拒的自然灾难认定标准

不行抗拒的自然灾难发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。

十一、违约责任

本合同经双方签字生效后，双方都必需严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按民法典规定标准进行赔偿。

若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。

双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。

十二、合同份数

本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，

十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

甲方：乙方：

法人代表：法人代表：

托付代表：托付代表：

年月日

水电站施工合同范文篇三

发包人：

承包人：

依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商全都，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：xx市xx级水电站技改工程

工程地点：xx市xx镇村

工程内容：水电站厂房技术改造土建工程

二、工程承包范围

厂房钢筋混凝土屋面拆除，水轮发电机组拆除，厂房下部混凝土局部拆除，厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。

三、合同工期

开工日期：二oxx年十二月三日

第一台机组混凝土结构定于二oxx年一月三十日浇筑结束其次台机组混凝土结构定于二oxx年二月二十三日动工，二oxx年四月二十三日浇筑完工。二oxx年五月二十日提交其次台水轮发电机组安装工程面。

合同工期总日历天数为159天。

四、质量标准：合格，争创优良

五、合同价款：贰拾点陆万元(主体工程预算价)。

六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(gf-1999-0201)中《通用条款》相关规定。

七、本合同《专用条款》

1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。

2、执行省、市建筑法规的相关规定。

八、发包人工作

1、图纸发包人在承包人进场前一周内供应盖章生效施工图三套。

2、动工前供应施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。

3、供应砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。

4、供应施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。供应生活水、电供应。

九、承包人工作

1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月供应建设方案报表。

2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人担当费用。

3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组爱护棚架的搭设和拆除。发包人担当费用。

十、材料

全部永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责选购、运输、保管、使用。材料用量依据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、选购保管费结算。

十一、质量和验收

1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必需作隐藏工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐藏工程验收项目必需合格签证后方能进行下一施工程序工作。

十二、安全施工

承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方担当责任和所发生的费用。

十三、合同价款及支付

1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。

2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。

3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。

十四、工程预付款

合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料预备、部份工程材料预备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。

十五、进度工程款支付

每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。

十六、完工结算

完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。

十七、质量保修金

完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。

十八、违约、索赔、争议

按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。

十九、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。

二十、未尽事宜，双方另行协商。

二十一、本合同一式4份，双方各执2份。

发包人：承包人：

住宅：

代表：

电话：

签订日期：

【第9篇】水电站引水工程建设修理工程施工合同书

水电站引水工程建设修理工程施工合同书

甲方（发包单位）：xx电有限公司

乙方（承包单位）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

甲方同意将xx水电有限公司电站引水工程建设修理工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商全都同意订立如下合同条款，望双方共同执行。

一、工程项目名称（工程地点）：

1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款360000元整。

2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。

3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8km引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2km引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。

4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。

二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。

三、甲方要求乙方进场及竣工时间：

年月日进场施工，年月日竣工，雨天顺延。

四、乙方在施工过程中，应按甲方供应的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随便更改尺寸，隐藏工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应留意安全，不得违章操作。

五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。

六、付款方法：

1、总工程价款(金额大写)陆佰贰拾万元整；

2、施工期间至验收前，每个月底甲方依据乙方所完成的实际工程量按造价的50%付给作工料费，剩余50%尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；

3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。

七、乙方工程不得转包或分包，若发觉则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。

八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。

九、补充协议：

甲方：（公章）

法人代表：

乙方：（公章）

法人代表：

年月日

【第10篇】水电站电力施工合同

2023水电站电力施工甲方：______________________

乙方：______________________

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着公平、自愿、诚恳守信的原则，甲乙双方就小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商全都。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行。

一、工程名称：_________________________________。

二、工程地点：_________________________________。

三、工程承包范围

工程范围与内容：施工图内全部的水电、(施工图重大转变后工程量另行计算)

(1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点;

(2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井;

(3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;

(4)室内照明灯具及开关预埋及安装;

(5)防雷接地安装。

四、工程承包方式：

包人工，按图施工，全部材料，辅材及施工机械，由甲方供应。

五、合同价款

本合同价款为人民币：___________元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工.

六、付款和结算方式

按月完成工程量的___________%结算，于次月___________日前付清工程完工后付至总量的___________%，三个月后付清另___________%保修金。

七、设计变更

因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期依据主合同相应顺延。

八、材料设备供应

1、本合同工程全部用于水电主材，辅材均由甲方选购供应。2、水电安装的全部工器具甲方供应，甲方不供应相应的工器具，另加___________元/平方。

九、双方职责

1、甲方职责

(1)按时甲方供应的给排水、电气、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

(2)甲方指定现场负责，负责协调协作管理施工现场，负责有关签证，负责材料报验、资料整理。

(3)甲方供应施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管状况，检查乙方操作人员的上岗状况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修。

(5)按工程进度和合同商定，准时支付乙方的劳务费用。

(6)甲方供应乙方工人宿舍、伙房及生活用水用电。

2、乙方责任

(1)土建面积、施工图内全部的水电、(不含消防及弱电安装工程)。

(2)应根据设计图的要求及施工规范施工，达到验收标准。

(3)乙方进场人员需无条件听从甲方的管理、调度，特殊是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

十、违约责任

1、甲方违约责任

如甲方违约，必需按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

2、乙方违约责任

(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，造成甲方损失的由乙方负责相应赔偿。

(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮___________%后作为结算价款付给乙方。

十一、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

2、本合同一式___________份，甲乙双方各执___________份，均具有同等法律效力。

甲方：______________________乙方：______________________

单位盖章：__________________身份证号码：________________

联系电话：__________________联系电话：__________________

日期：______________________日期：_______________________

【第11篇】水电站施工合同范本专业版

发包方：（以下简称甲方）

法定代表人：

承包方：（以下简称乙方）

法定代表人：

依据《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工（招标文件）以及其他相关法律行政法规，结合实际状况，经双方协商，达成以下合同条款。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程主要内容：

4、承包方式：包工包料。

二、工程期限

工程期限____天，预定_____年____月___日至____年____月____日止。

三、工程承包价及其它

总承包价______元，工程竣工验收合格后付清工程款项。

四、合同双方责任

（一）甲方责任

1、供应乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据；

2、监督工期及工程质量、施工进度，协作乙方做好与工程相关的协调工作。

（二）乙方责任

1、严格根据甲方供应的图纸组织施工。

2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。

3、施工过程中，每个单项工程结束后准时清理打扫施工现场。

五、工程质量要求

1、乙方必需严格根据甲方供应的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。

2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。

3、主要材料进场前必需供应样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。

六、付款方式

工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。

七、工期延误

若甲方缘由则工期顺延，若乙方缘由则按500元/天罚款。工期严峻滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不担当乙方所完成工程量的支付。

八、工程保修期

工程保修期为工程验收后一年。

九、安全施工要求

施工期间乙方人员必需遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和爱护四周居民的正常生活，并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。

十、不行抗拒的自然灾难认定标准

不行抗拒的自然灾难发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。

十一、违约责任

1、本合同经双方签字生效后，双方都必需严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按民法典规定标准进行赔偿。

2、若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。

3、双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。

十二、争议

承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。

十三、合同份数

本合同一式_____份，甲方____份、乙双方____份。

十四、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

甲方：

法人代表：

_____年____月____日

乙方：

法人代表：

_____年____月____日

【第12篇】水电站施工合同书

甲方(发包单位)：

乙方(承包单位)：

甲方同意将工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商全都同意订立如下合同条款，望双方共同执行。

一、工程项目名称(工程地点)：工程价款________元整。元整。清淤及加固;文星水电站2.2引水明渠清淤及加固。)，清淤固工程)，包模板_________元/米。

二、承包方式：

1、包工包料;

2、包工不包料。

三、甲方要求乙方进场及竣工时间：年月月工，雨天顺延。

四、乙方在施工过程中，应按甲方供应的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随便更改尺寸，隐藏工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应留意安全，不得违章操作。

五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。

六、付款方法：

1、总工程价款(金额大写元整;

2、施工期间至验收前，每个月底甲方依据乙方所完成的实际工程量按造价的50%付给作工料费，剩余50%尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清;

3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。

七、乙方工程不得转包或分包，若发觉则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。

八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。

九、补充协议：

甲方：(公章)法人代表：

乙方：(公章)法人代表：

【第13篇】变电站施工安全合同

发包单位：________________以下简称甲方

承包单位：________________以下简称乙方

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，依据国家有关法律法规、国*电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程合同的同时，经协商全都，签订本协议。

一、承包工程项目

1．工程项目名称：____________

2．工程地址：________________

3．承包范围：________________

4．工程项目期限：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

二、协议内容

1．安全文明施工目标

1)不发生轻伤及以上人身事故，未遂事故在1起以下。

2)不发生气械、设备、火灾事故和同等及以上责任的一般交通事故以及环境影响大事。

3）不消失违章指挥、不强令冒险作业。

4）不发生人为责任重要设备损坏事故和施工缘由造成的一般停电事故。

5）不发生信息安全大事。

6)达到甲方提出的现场安全文明施工要求。

2．本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：

1)《中华人民共和国安全生产法》

2)国务院《建设工程安全生产管理条例》

3)国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》

4)国家*改委《电力建设安全工作规程》（dl5009.2、dl5009.3）

5)国家部委办相关安全的规定

6)国*电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》

7)国*电网公司《电力安全工作规程》

8)国*电网公司相关安全文明施工的规定和规程

9)建设工程所属的地方安全、环境法规

10)建设单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度

11）国华*北分公司《外委工程和外来人员安全管理方法》

3．甲乙双方的安全文明施工权利和义务

1)仔细贯彻国家、地方、国*电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行甲方有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境爱护管理责任。

2)工程项目根据“先订合同和安全协议，后开工”的原则，双方在未签订合同和安全协议前，不得以任何理由提前或要求提前开工。

3)建立健全安全生产责任制和现场安全（包括防火）、文明施工管理制度，设置安全管理机构或安全员负责现场安全管理和监督。

4)施工期间，甲方指定_____同志作为本方安全员负责本项目的安全文明施工监督管理，乙方指定_____同志作为乙方工作负责人负责本项目的安全文明施工管理，并指定_____同志作为乙方安全监督人员。

5)根据国家、国*电网公司、甲方有关安全文明施工、环境爱护的标准与要求，设置相关的安全文明施工、环保设施、安全标识标牌，双方不得擅自拆除、变动；确需临时拆除、变动的，必需根据规定履行审批手续，实行牢靠安全措施后，方可拆除、变动，并准时恢复或重新设置。

6)工程施工中组织开展危急源或危急点分析预控工作，重视对安全问题、大事的缘由分析，落实防范措施，防止事故的发生。

7)按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材、设置消防安全标志和安全通道，并定期组织检验、修理，保障消防设施和器材有效、完好。

8)根据国家有关规定或商定，乙方为其施工作业人员配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具，并监督、教育施工作业人员正确使用。

9)施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和爱护现场，启动应急预案，根据有关事故报告规定，准时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理部门报告事故状况，帮助或组织事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。

10)因违反本协议造成的安全事故或环境影响大事，由违约方担当相应的法律责任和经济责任。

4．甲方的安全文明施工权利和义务

1)对乙方的安全资质、管理人员及作业人员的安全资格状况进行核查，对核查材料复印件存档保管；乙方资质、资格不符合规定的，有权要求乙方更换人员或终止合同。

2)组织乙方作业人员进行入场安全教育。

3)定期和不定期召开安全工作例会，协调解决现场的安全问题。

4)施工作业前，组织乙方的负责人、工程技术人员及相关安全人员进行施工作业的安全技术交底，由双方签字确认；并在作业过程中进行指导。接近带电设备作业，落实安全措施和专人监护。

5)组织现场安全监督检查，订正违章行为，提出整改看法，进行考核扣款。对查出问题整改不力的，可视其严峻程度责令其停工整顿直至终止合同。

6)危急性较大的施工项目应编制、审批相应的施工方案或作业指导书，并向乙方进行安全施工交底、双方签字确认，督促和指导落实专项安全措施。

7)督促乙方落实临时用电方案要求的安全措施、开挖的防坍塌措施、高空作业的防坠落措施、施工区域的隔离措施、临时停止工作的锚固措施等专项安全措施。

8)在作业开头和结束前做好相关单位的交接手续，确认各方交接状态的安全措施。

9)进入变电站施工做好和相关单位的协调工作，必要时组织签订各方安全协议。

10)组织乙方落实施工现场临时用电、高处作业、临边和孔洞防护等安全文明施工、环境爱护各项措施。

11)严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票制度，负责乙方的办票工作，督促乙方按票执行。

12)按相关规定对乙方进行检查考核，作为安全保证金的考核依据。

13）甲方人员有协作乙方开展施工的义务，同时也有监督乙方施工作业安全的权力，甲方人员不参加施工现场实质性工作，不得有意阻碍和阻挠乙方施工作业。

5．乙方的安全文明施工权利和义务

1)按规定供应本单位的全部安全资质、资格证明材料，并对其真实性负责。

2)乙方进入现场的施工作业人员应符合国家和地方的有关用工规定，应是乙方企业在册的经医师鉴定无阻碍工作病症的人员，人员应保持相对稳定，进入现场作业的人员应经甲方审核同意。

3)按规定对员工进行安全教育，确保员工具备与本工程施工作业相适应的专业技术技能和安全施工基础学问。

4)执行有关规定，落实各项作业项目的安全文明施工详细措施。

5)参与甲方组织的安全工作例会和安全活动，协作甲方解决现场的安全生产问题。

6)在作业前，进行危急点分析和预控，由作业负责人对作业班组和全体人员进行安全交底，并经全体人员签字确认后，方可开工。

7)严格特种作业人员管理，凡参加特种作业人员必需持证上岗，并报甲方备案。

8)遵守现场安全文明施工管理制度，听从甲方、监理对现场安全文明施工的管理，协作安全检查，对存在问题组织整改。

9)在甲方指定的区域、时间、工作范围内组织施工作业，未经甲方许可，不得到其他区域和设备上工作，并实行措施，防止因交叉作业与其他施工单位产生相互影响、对人员造成损害和对已建成设备设施的损坏。

10)每天由安全人员进行现场安全巡查，检查现场施工人员的行为规范和安全措施落实状况，准时订正违章、整改安全隐患。

11)严格执行甲方现场施工脚手架、跨越架验收检查管理制度，按规定搭设、验收挂牌，每日使用前或定期检查，准时维护。

12)对危急性较大的作业项目，编制的专项安全技术措施，满意安全施工条件，得到甲方许可，并在甲方专人监护下工作。

13)根据甲方的现场施工环境爱护的措施和要求，实施作业产生的扬尘、废气、废水、固体废物、化学危急废料以及噪声、振动等掌握措施。

14)落实本施工作业相关的防火、防大风、防汛、防坍塌、防冻、防暑、防雷、防雨等安全防范措施。

15)制定施工临时用电管理措施，做好接近带电设备以及其他危急区域的隔离防护和专人监护措施。

16)制定自带作业工（机）具、安全工器具的管理措施；对使用的作业工（机）具、安全工器具进行检查、维护，确保合格有效，并教育督促劳务作业人员正确使用、维护作业工（机）具和安全工器具。

17)按商定为作业人员配备合格、规范的劳动防护用品；定期对安全帽、安全带等劳动防护用品进行检验试验和更新；执行电气安全工器具、起重、电动工器具等安全管理措施；教育并监督劳务作业人员正确使用登高工具、防坠装置和个人保安接地线。

18)高处作业应设置作业平台、安全网、水平安全绳、防坠装置等的安全措施，并实行有效的防止高处落物的安全措施，特殊做好孔洞盖板、临边围栏的安全措施。

19)制定施工区域的隔离措施、临时间断工作及未牢靠固定的设备须实行锚固、接地等专项安全措施。

20)接近带电设备作业，应保持安全距离，做好安全隔离措施，必需指定专人监护。

21)在可能有感应电压的状况下作业，应保持安全距离，实行有效牢靠的接地与防护措施。

22)施工中可能影响其他施工作业人员或设备的安全时，应向甲方提出相应要求，安全措施落实后方可开展工作。

23)在电缆层、电缆隧道等区域内工作，应先按规定进行通风、监测有毒有害气体，符合要求后，方可工作。容器、密闭空间内作业过程中应指派专人监护，并有紧急救援措施；施工照明采纳相应等级的安全电源，金属容器外壳及容器内使用的电动工器具要有牢靠的接地。

24)落实危急化学品使用和废料处置的要求和措施，并对施工中产生的危急化学废料按规定进行回收和集中处置。

25)严格执行安全作业票、工作票、“十不准”落实卡、标准化施工作业指导书、施工作业卡、动火工作票、班前会等制度和措施。

26)定期组织施工作业人员身体检查，并根据国家规定为本单位人员办理人身意外损害保险。

27)现场一旦发生事故，必需马上进行救援，按要求准时报告有关方面，并做好善后处理工作。

28）在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理洁净。施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随便堆放在甲方管理的场地内，否则可依据实际状况进行罚款、扣除部分甚至全部风险抵押金。对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责。

29）其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。

6．其它：

1)若乙方无正值理由单方终止本责任书，除担当由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3%的违约金。

2)若乙方违反本责任书之上述有关商定，不按工期竣工、质量达不到设计规范或安全技术要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

三、本协议一式三份，甲乙双方各执一份、甲方安全管理部门保存一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签字盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除质保条款依旧有效外，即告终止。

甲方：_______________乙方：_______________

代表：_______________代表：_______________

时间：_______________时间：_______________

【第14篇】光伏电站施工合同备案

甲方：_________________合同编号：_________________

乙方：_________________签订地点：_________________

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，甲方与乙方就建设工程施工事项协商达成全都，订立本合同。

1.建设工程施工对象及内容：_________________

工程名称：_________________

工程地点：_________________分包范围：_________________放线、挖槽、下地桩、填埋、支架安装、相变、逆变基础、低压接线的施工。

2.工程计价方式：_________________

2