2022年一级造价师《建设工程计价》模拟卷（2套可编辑全部有解析）

《建设工程计价》模拟卷（一）一、单项选择题.某工程合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为50万元，并约定合同价的70%为可调局部。可调局部中，人工占45%,材料占45%,其余占10%。结算时，仅人工费价格指数增长了10%,而其他未发生变化。那么该工程工程应结算得工程价款为（）万元。.对于非生产性建设工程而言，建设工程总投资由（）组成。A.固定资产投资和流动资产投资两局部B.建设投资和建设期利息两局部C.工程费用、工程建设其他费用和预备费三局部D.工程费用、工程建设其他费用两局部3.以下有关给定暂估价的专业工程的说法，不正确的选项是（力A.不属于依法必须招标的工程，按照工程变更事件的合同价款调整方法，确定专业工程价款合同价款B.依法必须招标的工程,C.依法必须招标的工程।D.依法必须招标的工程,,并以此为依据取代专业工程暂估.价，调整除合同另有约定外，承包人不得参与投标,与组织招标工作有关的费用由发包人承当，与组织招标工作有关的费用应当被认为已经A.建设投资B.建设期利息C.流动资金D.预备费.在编制措施工程清单时，关于钢筋混凝土模板及支架费工程，应在清单中列明（）。A.工程编码B.计算基础C.取费费率D.工作内容.由于不可抗力事件造成的损失中，工程所需清理、修复费用由（）承当。A.承包人B.发包人C.发包人与承包人共同D.责任人.以下对中标候选人公示的规定中，正确的选项是（1A.通常只公布排名第一的中标候选人B.公示期不得少于3日C.对有业绩信誉条件的工程，应一并公示提供的资格条件或业绩信誉情况，同时公示各评分因素的得分情况D.公示期间，投标人及其他利害关系人可直接向行政监督部门提出投诉.关于分局部项工程量清单编制的说法，正确的选项是（\A.施工工程量大于按计算规那么计算出的工程量的局部，由投标人在综合单价中考虑B.在清单工程〃工程内容”中包含的工作内容必须进行工程特征的描述C.计价规范中就某一清单工程给出两个及以上计量单位时应选择最方便计算的单位D.同一标段的工程量清单中含有多个工程特征相同的单位工程时，可采用相同的工程编码.在工程量清单的编制过程中，暂列金额通常是由（）提供的。A.监理人B.招标人与投标人协商后C.招标人D.投标人41.在编制材料（工程设备）暂估单价及调整表时，通常应由招标人填写的是（1A.暂估单价B.确认单价C.单价差额D.确认合价.在以下各项中，不属于基本预备费的是（\A.局部地基处理增加的费用B.自然灾害造成的损失发生的费用C.超规超限设备运输增加的费用D.为鉴定工程质量所进行的隐蔽工程进行的修复费用.在定额单价法编制施工图预算程序中，当计算主材费并调整人、材、机费时，主材费的计算依据是（XA.工程造价机构公布的价格B.预算定额计价中确定的价格C.当时当地的市场价格D.市场价格与基价中材料价格的价差44.以下各项内容中属于资格预审申请文件的是（1A.工程建设概况B.近年完成的类似工程情况表C.资格预审文件澄清和修改的说明D.申请人须知45.以下关于流动资金分项详细估算的计算式中，正确的选项是（XA.应收账款二年销售收入/应收账款周转次数B.应付账款二外购原材料、燃料动力及其他材料年费用/应付账款周转次数C.产成品二年经营本钱/产成品周转次数D.预付账款=预付的营业收入年金额/预付账款周转次数46.用1:1水泥砂浆贴150mmx150mmx5mm的瓷砖墙面，结合层厚度为10mm，灰缝宽为2mmo100m,瓷砖墙面中瓷砖的净用量为4328块造砖的损耗率为1.5%砂浆的损耗率为2%。那么每lOOm^瓷砖面墙中的砂浆消耗量为（）m3。47.指数按其（）不同，分为综合指数和平均数指数。A.所反映的现象范围B.所编制的方法C.所反映的现象性质1=1.某不实行招标的工程，施工过程中发生工程变更，引起分局部项工程工程发生变化，已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程工程的，该工程的报价为5030万元，施工图预算为5100万元，那么承包人报价浮动率为（XA.1.37%B.1.39%.用计时观察法测定时间消耗的诸多方法中，精确度较高的方法是A.数示法B.图示法C.接续法D.选择法.假设已建类似工程规模与拟建工程规模的比值为2~50,且拟建工程生产规模的扩大仅靠增大设备规模来到达时,那么生产能力指数工的取值范围为（XA.0.8~0.9B.0.7~0.8C.0.6~0.7D.0.5〜0.6.以下有关投标文件的澄清和说明，表述正确的选项是（\A.投标文件的补正或说明可以超过投标文件范围，但不能改变投标文件的实质性内容B.评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正C.投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以投标人澄清说明为准D.假设投标单价有明显的小数点错位，应调整单价，并修改总价.关于中标人的公示，以下说法正确的选项是（XA.招标人应当自确定中标人之日起公示中标候选人B.公示的对象为确定的中标人C.公示期不得少于3日D.招标人应当自收到异议之日起2日内进行答复.以下关于索赔的说法，正确的选项是（1A.在建设工程分包合同履行过程中，索赔事件发生后，如果是发包人的原因所致，分包人可以向发包人索赔B.由于发生不可抗力事件造成合同非正常终止，承包商不能因其遭受经济损失而提出索赔C.按索赔的目的和要求不同可将工程索赔分为工期索赔和质量索赔D.根据索赔的当事人不同，可将工程索赔分为承包人与发包人之间的索赔和总承包人与分包人之间的索赔.确定工程生产规模的前提是工程的（\A.盈利能力B.资金情况C.产品市场需求状况D.原材料、燃料供应状况.投标报价时，有关复核工程量的表述，正确的选项是（\A.工程量清单中工程量的遗漏或错误，是否向招标人提出修改意见E决于工程内容B.通过工程量计算复核还能准确地确定订货及采购物资的报价C.投标人发现工程量清单中数量有误，可以对工程量清单进行修改D.工程量计算复核还能准确地确定订货及采购物资的数量，防止由于超量或少购等带来的浪费.按照有关专业计量规范规定，以下说法中错误的选项是（XA.脚手架费通常按建筑面积或垂直投影面积按m2计算B.混凝土模板及支架（撑）费通常是按照模板与现浇混凝土构件的接触面积以nf计算C.大型机械设备进出场及安拆费通常按照机械设备的使用数量以台次为单位计算D.垂直运输费根据需要只能按照施工工期日历天数以天为单位计算.以下关于工程建设地区选择原那么的说法中，正确的选项是（XA.应将工程安排在距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B.各类企业应集中布置，以便形成综合生产能力C.工业布局的集聚程度越高越好D.相应的生产性和社会性基础设施相配合，以充分发挥其能力和效率.以建筑物或构筑物各个分局部项工程为对象编制的定额是（XA.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标.竣工决算文件中，真实地记录各种地上、地下建筑物、构筑物,特别是基础、地下管线以及设备安装等隐蔽局部的技术文件是（XA.总平面图B.竣工图C.施工图D.交付使用资产明细表.在钢筋混凝土柱浇筑的施工中，所用以下材料属于形成工程实体材料的有（）A.塔吊基础的混凝土B.水泥砂浆U钢筋、混凝土模板D.脚手架二、多项选择题.对于不可抗力引起的合同解除，承包人可以提出以下金额的支付申请（工A.发包人应向承包人收回的价款B.已实施或局部实施的措施工程应付价款C.承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款D.承包人撤离现场的合理费用E.承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用.以下各项费用属于建设工程基本预备费组成内容的有（\A.建筑安装工程费增加的费用B.一般自然灾害造成的损失费用C.利率、汇率调整所增加的费用D.设计变更、局部地基处理等增加的费用E.预防自然灾害所采取的措施费用.关于联合体投标的规定，以下说法正确的选项是（\A.联合体各方签订共同投标协议后，可以再以自己名义单独投标B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效C.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务D.以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力E.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级64.以下费用中，属于征地补偿费的有（\土地使用权出让金土地补偿费C.安置补助费D.土地管理费E.土地契税65.根据我国现行建筑安装工程费用组成，以下各费用工程中属于措施费的有（XA.平安文明施工费B.施工机械使用费C.差旅交通费D.已完工程及设备保护费E.工程排污费66.措施工程中可以计算工程量的工程清单宜采用分局部项工程量清单的方式编制，需列出（XA.计算基础B.工程名称C.费率D.工程特征E.计量单位.以下对于生产能力指数法的描述，正确的有（XA.生产能力指数法可与系数估算法混合使用B.生产能力指数法与单位生产能力指数法相比精确度略高C.一般要求拟建工程与已建类似工程生产能力比值不大于50倍D.生产能力指数法要求设计定型并系列化E.经常用于承包商进行总承包报价.根据《建筑安装工程费用工程组成》（建标［201344号），关于专业措施工程的说法中正确的有（1A.脚手架仅被列为建筑工程的专业措施工程B.混凝土、钢筋混凝土模板及支架费列为建筑工程、装饰装修工程和市政工程的专业措施工程C.模板及支架费分自有和租赁两种情况，采用不同方法计算D.模板及支架、脚手架的租赁费计算，除考虑租赁价格（租金）外,还需考虑支搭、拆卸及运输费E.只有自有模板及支架、脚手架才需要进行摊销量计算69.以下费用工程中，属于安装工程费用的有（XA.被安装设备的防腐、保温等工作的材料费包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中4.民用建筑中最大量、最主要的建筑形式是（XA.住宅建筑B.公共建筑C.住宅小区D.居住区5.发承包人进行最终结清活动的时间通常是（XA.接收证书颁发后B.竣工验收合格后C.合同约定的缺陷责任期终止后D.试运行结束后.招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供（XA.预付款担保B.投标担保C.质量保证金D.工程款支付担保.对共同费用进行分摊时，土地征用费按照（）比例分摊。A.工程费用.建筑工程造价C.建筑安装工程费用D.工程费用+基本预备费B.设备基础的工程费用C.对单台设备进行单机试运转的调试费D.被安装设备的防腐、保温等工作的安装费E.与设备相连的工作台、梯子、栏杆的工程费用.以下有关设计概算的阐述中，正确的有（XA.设计概算一经批准，将作为控制建设工程投资的最高限额B.设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据C.施工图预算是控制施工图设计和设计概算的依据D.设计概算可分单位工程概算、单项工程综合概算、建设工程总概算三级E.设计概算是考核建设工程投资效果的依据.关于设备运杂费的构成及计算的说法中，正确的有（XA.运费和装卸费是由设备制造厂交货地点至施工安装作业面所发生的费用B.进口设备运杂费是由我国到岸港口或边境车站至工地仓库所发生的费用C.原价中没有包含的、为运输而进行包装所支出的各种费用应计入包装费D.采购与仓库保管费不含采购人员和管理人员的工资E.设备运杂费为设备原价与设备运杂费率的乘积.在以下各项中，属于工程索赔类合同价款调整事项的有（XA.工程特征不符B.提前竣工C.工程量清单缺项D.误期赔偿E.工程量偏差73.工程索赔依据不同的标准可以进行不同的分类，依据索赔事件的性质分为（XA.工程延误索赔B.加速施工索赔C.工期索赔D.合同终止索赔E.费用索赔74.根据组织上的复杂程度划分，施工过程可以分为（XA.工序B.工作过程C.综合工作过程D.准备过程E.检验过程75.以下工程中，在计算联合试运转费时需要考虑的费用包括（\A.试运转所需原料、动力的费用B.单台设备调试费C.试运转所需的机械使用费D.试运转产品的销售收入E.施工单位参加联合试运转人员的工资76.编制预算定额时，在正常情况下，机械台班消耗量中机械幅度差的内容包括（\A.机械维修引起的停歇时间B.临时停电影响机械操作的时间C.机械在施工中不可防止的工序间歇D.工程开工或收尾时，工作量不饱满所损失的时间E.机械低负荷下增加的工作时间77.按索赔事件的性质分类，以下各项中属于其他索赔的有（XA.合同终止B.货币贬值C.汇率变化D.物价上涨E.不可预见的不利条件78.在建设工程三级概算中，单项工程综合概算文件一般包括（XA.总概算表B.编制说明C.工程建设其他费用概算表D.主要建筑安装材料汇总表E.综合概算表79.当发生工程变更时，假设已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程工程，且工程造价管理机构发布的信息（参考）价格缺价的，承包人提出变更工程工程的单价的依据是（）等取得的有合法依据的市场价格。A.变更工程资料B.承包人报价浮动率C.计量规那么D.计价方法E.通过市场调查80.根据《建设工程质量管理条例》工程的保修期限为2年的有（XA.电气管线工程B.水管道工程C.设备安装工程D.装修工程E.供冷系统答案及解析一、单项选择题1.B【解析】工程价款=50x[30%+70%x（45%x1.1+45%+10%）]=51.58（万元12.B【解析】生产性建设工程总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金三局部；非生产性建设工程总投资包括建设投资和建设期利息两部分。3.C【解析】发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的，应按照工程变更事件的合同价款调整方法，确定专业工程价款，并以此为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款；属于依法必须招标的，除合同另有约定外，承包人不参加投标的专业工程，应由承包人作为招标人，但拟定的招标文件、评标方法、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中，承包人参加投标的专业工程,应由发包人作为招标人，与组织招标工作有关的费用由发包人承当。4.A【解析】•住宅建筑是民用建筑中最大量、最主要的建筑形式。.C【解析】所谓最终结清，是指合同约定的缺陷责任期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动。.D【解析】招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的,招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。7.B【解析】对共同费用进行分摊时，土地征用费按照建筑工程造价比例分摊。•8.D【解析】比例估算法是根据的同类建设工程主要生产工艺设备占整个建设工程的投资比例，先逐项估算出拟建工程主要生产工艺设备投资，再按比例估算拟建工程的静态投资的方法。9.C【解析】施工过程的影响因素包括技术因素、组织因素和自然因素。其中技术因素包括产品的种类和质量要求，所有材料、半成品、构配件的类别、规格和性能，所用工具和机械设备的类别、型号、性能及完好情况等。10.A【解析】汽车装货和卸货时的停车时间属于不可防止的中断时间。11.C【解析1建设工程总投资是为完成工程工程建设并到达使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和。生产性建设项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金三局部；非生产性建设工程总投资包括建设投资和建设期利息两局部。.12.D【解析】选项A单项工程应为单位工程；选项B正确说法为人工单价和施工机械台班单价应按省级、行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构公布的单价计算；选项C的正确说法为材料单价应按照工程造价管理机构发布的工程造价信息中的材料单价计算，工程造价信息未发布的材料单价，其单价参考市场价格估算。13.A【解析】国际竞争性招标中，评标的主要步骤是审标、评标、资格定审。.D【解析】选项A流动资产二应收账款+预付账款+存货+库存现金。选项B,应收账款二年经营本钱/应收账款周转次数。选项C,存货二外购原材料、燃料+其他材料+在产品+产成品。.D【解析】最终结清付款后，承包人在合同内享有的索赔权利也自行终止。.D【解析】施工机械消耗时间分为必需消耗时间和损失时间，在必需消耗的工作时间里，包括有效工作、不可防止的无负荷工作和不可防止的中断三项时间消耗。而在有效工作的时间消耗中又包括正常负荷下、有根据地降低负荷下的工时消耗。因机械保养而中断使用的时间属于不可防止中断时间的内容。选项A属于机器的多余工作时间，选项B属于非施工本身造成的停工时间选项C属于低负荷下的工作时间，这三项都属于损失时间。17.B【解析】接续法测时每次要记录各工序或操作的终止时间，并计算出本工序的延续时间。它比选择法测时准确、完善，但观察技术也较之复杂。18.D【解析】投标人须知包括如下10个方面的内容:（1）总那么。（2）招标文件。（3）投标文件。（4）投标。（5）开标。（6）评标。（7）合同授予。（8）重新招标和不再招标。（9）纪律和监督。（10）需要补充的其他内容。19.A【解析】该搅拌机纯工作一次循环时间二45-5=40s,该搅拌机纯工作lh循环次数=3600/40=90（次），该搅拌机纯工作lh正常生产率=90x0.5=45（m3）,该搅拌机台班产量定额=45x8x0.85-306（m3/台班X20.C【解析】措施工程清单中的平安文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。21.D【解析】工人装料数量缺乏属于工人或技术人员的过错，其所造成的施工机械在降低负荷的情况下工作的时间计入低负荷下的工作时间。22.A【解析】承包人应按照发包人提供的设计图纸实施合同工程，假设在合同履行期间，出现设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该工程的工程造价增减变化的，发承包双方应当按照实际施工的工程特征，重新确定相应工程量清单项目的综合单价，调整合同价款。23.D【解析】在投标文件规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件，否那么其投标保证金将被没收。24.D【解析】（1）发包人（承包人）应在索赔事件发生后的30日内，向承包人（发包人）送交索赔通知。（2）发包人（承包人）应在发出索赔通知后的30日内，以书面形式向承包人（发包人）提供相关资料；当索赔事件持续影响时，发包人（承包人）应每周向承包人（发包人）发出索赔事件的延续影响情况的报告，并在该索赔事件延续影响停止后30日内，向承包人（发包人）送交最终索赔报告和最终索赔估算。（3）承包人（发包人）在收到发包人（承包人）送交的索赔资料后30日内，与发包人（承包人）协商解决，或给予答复，或要求发包人（承包人）进一步补充提供索赔理由和证据。（4）承包人（发包人）在收到发包人（承包人）送交的索赔资料后30日内未协商，未答复或未提出进一步要求的，视为该项索赔已被承包人（发包人）认可。25.D【解析】合同价款调整事件主要包括：（1）法律法规政策变化。（2）工程变更及现场签证。（3）物价波动。（4）工程索赔。26.A【解析】首先从定额工程表中分别将各分项工程消耗的每项材料和人工的定额消耗量查出；再分别乘以该工程工程的工程量，得到分项工程工料消耗量，最后将各分项工程工料消耗量加以汇总，得出单位工程人工、材料的消耗数量。27.D【解析】设备及安装工程概算的编制方法有：预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法和综合吨位指标法等。28.B【解析】根据《标准施工招标文件》的相关规定，初始延误者是发包人，承包人既可获得工期的延长，又能得到经济补偿，应选项A不符合。初始延误者是客观原因，承包人可获得工期的延长，很难得到经济补偿，应选项B符合。初始延误者是承包人，承包人既得不到工期的延长，也得不到经济补偿，应选项C不符合。初始延误者是工程监理的原因，承包人可以得到工期的延长和相应的经济补偿，应选项D不符合。29.D【解析】询价包括生产要素询价和分包询价，其中生产要素询价中包括材料询价、施工机械设备询价和劳务询价。咨询公司询价不属于调查询价的内容。30.B【解析】选项A,承包人遇到不利物质条件可补偿工期和费用。选项B,发生不可抗力只能补偿工期。选项C,异常恶劣天气导致的停工只能补偿工期。选项D,发包人原因引起的暂停施工可补偿工期、费用和利润。31.C【解析】施工图预算由建设工程总预算、单项工程综合预算和单位工8.先求出已有同类企业主要设备投资占全部建设投资的比例系数，然后再估算出拟建工程的主要设备投资，最后按比例系数求出拟建工程的建设投资，这种估算方法称（）。A.设备系数法.主体专业系数法C.朗格系数法D.比例估算法.以下因素中，影响施工过程的技术因素是（XA.工人技术水平B.操作方法C.机械设备性能D.劳动组织10.汽车装货和卸货时的停车时间属于（XA.不可防止的中断时间B.停工时间C.损失时间D.不可防止的无负荷工作时间11.非生产性建设工程总投资包括（）oA.建设期利息和流动资金B.固定资产投资和流动资产投资C.建设投资和建设期利息D.建设投资和流动资金程预算组成。32.C【解析】当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。33.C【解析】折旧费是指施工机械在规定的耐用总台班内，陆续收回其原值的费用，其计算公式；台班折旧费二［机械预算价格x（1-残值率）］/耐用总台班。该机械的台班折旧费=［360X10X（1-5%）"2400=1425（元力34.B【解析】选项A,清单工程综合单价包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑风险因素。选项C,单位工程报价二分部分项工程费+措施工程费+其他工程费+规费+税金。选项D,工程量清单计价是一种计价方法，固定价、可调价、本钱加酬金是签订合同价的方式，这是两个范畴的概念。根据建设部令第107号《建筑工程施工发包与承包计价管理方法》有关规定,招标人与中标人应根据中标价订立合同，清单招标时可以采用固定价、可调价、本钱加酬金中的任何一种方式签订合同价。35.C【解析】生产性建设工程总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金三局部；非生产性建设工程总投资包括建设投资和建设期利息两部分。36.A【解析】钢筋混凝土模板及支架属于可以计算工程量的措施工程，因此应采用与分局部项工程量清单一致的方式编制，需要列明措施工程编码。37.B【解析】因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加,发承包双方应按以下原那么分别承当并调整合同价款和工期：①合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承当；②发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承当相应费用；③承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承当；④停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承当；⑤工程所需清理、修复费用，由发包人承当。38.B【解析】公示的对象是全体中标候选人，应选项A错误。对有业绩信誉条件的工程，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并进行公示，但不含投标人的各评分要素的得分情况,应选项C错误。公示期间，投标人及其他利害关系人应领先向招标人提出异议，经核查后发现在招投标过程中确有违反相关法律法规目影响评标结果公正性的，招标人应当重新组织评标或招标。招标人拒绝自行纠正或无法自行纠正的，那么根据《招标投标法实施条例》第60条的规定向行政监督部门提出投诉，应选项D错误。39.A【解析】除另有说明外，所有清单工程的工程量应以实体工程量为准,并以完成后的净值计算。投标人投标报价时，应在单价中考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量。工程内容是指完成清单工程可能发生的具体工作和操作程序，但应注意的是，在编制分局部项工程量清单时，工程内容通常无须描述，因为在计价规范中，工程量清单工程与工程量计算规那么、工程内容有一一对应关系，当采用计价规范这一标准时，工程内容均有规定。计价规范中就某一清单工程给出两个及以上计量单位时应根据所编工程量清单工程的特征要求,选择最适宜表现该工程特征并方便计量的单位。当同一标段（或合同段）的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，应特别注意对工程编码十至十二位的设置不得有重号的规定。40.C【解析】暂列金额明细表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额。41.A【解析】在编制材料（工程设备）暂估单价及调整表时，由招标人填写"暂估单价〃，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单工程上。.42.D【解析】基本预备费一般由以下四局部构成：①工程变更及洽商。在批准的初步设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。②一般自然灾害处理。一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。实行工程保险的工程工程，该费用应适当降低。③不可预见的地下障碍物处理的费用。④超规超限设备运输增加的费用。43.C【解析】主材费计算的依据是当时当地的市场价格。44.B【解析】资格预审文件的内容（好比出售招标文件）：包括资格预审公告、申请人须知、资格审查方法、资格预审申请文件格式、工程建设概况、资格预审文件澄清和修改的说明。其中，资格预审申请文件包括。（1）资格预审申请函。（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。（3）联合体协议书（如工程接受联合体投标\（4）申请人基本情况表。（5）近年财务状况表。（6）近年完成的类似工程情况表。（7）正在施工和新承接的工程情况表。（8）近年发生的诉讼及仲裁情况。（9）其他材料。45.B【解析】应收账款二年经营本钱/应收账款周转次数；产成品二（年经营本钱-年其他营业费用）/产成品周转次数；预付账款二外购商品或服务年费用金额/预付账款周转次数。46.C【解析】每100成结合层砂浆=1000.01-1（m3）;每100M灰缝砂浆净用量二（100-0.15x0.15x4328）x0.005=0.0131（m3）;§

100nf砂浆的消耗量二(1+0.0131)X(1+2%)=1.0334(m3)。47.B【解析】指数分类依据土史目■门口rh白片IfTl-*1*1/f=l个体指数子女具所反映日勺现象氾围不问总体指数按具所反映的现象的性质不H数量指标指数质量指标指数定基指数孑女照木用的基期不1司环比指数按其所编制的方法不同综合指数平均数指数48.A【解析】承包人报价浮动率二(1一报价值/施工图预算)xl00%=(1-5030/5100)X100%-1.37%o49.C【解析】计时观察法分测时法、写实记录法和工作日写实法。其中,测时法又分选择法测时和接续法测时，相比拟而言,接续法测时在所有的方法里精度最高。50.C【解析】假设已建类似工程规模与拟建工程规模的比值为2~50,且拟建工程生产规模的扩大仅靠增大设备规模来到达时，那么生产能力指数的取值范围为0.6〜0.7。51.B【解析】投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。52.C【解析】招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人,公示期不得少于3日。假设有异议的，应当自收到异议之日起3日内林复口53.D【解析】选项A,在建设工程分包合同履行过程中，索赔事件发生后，无论是发包人还是总承包人的原因所致，分包人都只能向总承包人提出索赔要求。选项B,由于发生不可抗力事件造成合同非正常终止,承包商可以因其遭受经济损失而提出索赔。选项C,按索赔的目的和要求不同.可将工程索赔分为工期索赔和费用索赔。54.C【解析】工程产品的市场需求状况是确定工程生产规模的前提。55.D【解析】选项A,工程量清单中工程量的遗漏或错误，是否向招标人提出修改意见取决于投标策略。选项B,通过工程量计算复核还能准确地确定订货及采购物资的数量。选项C,复核工程量的目的不是修改工程量清单，即使有误，投标人也不能修改工程量清单中的工程量。56.D【解析】垂直运输费可根据需要用两种方法进行计算：①按照建筑面积以"为单位计算；②按照施工工期日历天数以天为单位计算。应选项D错误。57.D【解析】选项A,靠近原料、燃料提供地和产品消费地的原那么。这一原那么并不是意味着工程安排在距原料、燃料提供地和产品消费地的等距离范围内，而是根据工程的技术经济特点和要求具体对待。选项B,现代化生产是一个复杂的分工合作体系，只有相关企业集中配置，才能对各种资源和生产要素充分利用，便于形成综合生产能力，尤其对那些具有密切投入产出链环关系的工程，集聚效益尤为明显。选项G企业布点适当集中，才能为不同类型的劳动者提供多种就业机会。但是，工业布局的集聚程度，并非越高越好。58.B【解析】施工定额是以施工过程或基本工序为对象，预算定额是以分项工程或结构构件为对象才既算定额是以扩大的分项工程或扩大的结构构件为对象，概算指标是以单位工程为对象。59.B【解析】建设工程竣工图是真实地记录各种地上、地下建筑物、构筑物等情况的技术文件，是工程进行交工验收、维护、改建和扩建的依据，是国家的重要技术档案。国家规定：各项新建、扩建、改建的基本建设工程，特别是基础、地下建筑、管线、结构、井巷、桥梁、（19）道、港口、水坝以及设备安装等隐蔽部位，都要编制竣工图。60.B【解析】选项ACD不构成工程实体。二、多项选择题61.BCDE【解析】由于不可抗力接触合同的，发包人除应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款，还应支付以下金额：①合同中约定应由发包人承当的费用；②已实施或局部实施的措施工程应付价款；③承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款。发包人一经支付此项货款，该材料和工程设备即成为发包人的财产；④承包人撤离现场所需的合理费用，包括员工遣送费和临时工程撤除、施工设备运离现场的费用；⑤承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用，且该项费用未包括在本款其他各项支付之内。62.BDE【解析】此题考查的是预备费。基本预备费组成：（1）工程变更及洽商。在批准的初步设计范围内，技术设计，施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。（2）一般自然灾害处理。一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。实行工程保险的工程工程，该费用应适当降低。（3）不可预见的地下障碍物处理的费用。（4）超规超限设备运输增加的费用。63.BCDE【解析】联合体各方签订共同投标协议后，不可以再以自己名义单独投标。64.BCD【解析】征地补偿费包括土地补偿费、青苗补偿费和地上附着物补偿费、安置补助费、新菜地开发建设基金、耕地占用税、土地管理费。65.AD【解析】措施费包括：平安文明施工费；夜间施工增加费；非夜间施工照明费；二次搬运费；冬雨季施工增加费；大型机械设备进出场及安拆费；施工排水降水费；地上地下设施建筑物的临时保护设施费；已完工程及设备保护费；混凝土、钢筋混凝土模板及支架费；脚手架费；垂直运输费和超高施工增加费。66.BDE【解析】分局部项工程量清单必须载明工程编码、工程名称、工程特征，计量单位和工程量。67.BCDE【解析】生产能力指数法与单位生产能力估算法相比精确度略高，其误差可控制在±20%以内。生产能力指数法主要应用于设计深度缺乏,拟建建设工程与类似建设工程的规模不同，设计定型并系列化，行业内相关指数和系数等基础资料完备的情况。一般拟建工程与已建类似工程生产能力比值不宜大于50,在10倍内效果较好，否那么误差就会增大。另外，尽管该方法估价误差仍较大，但有它独特的好处：这种估价方法不需要详细的工程设计资料，只需要知道工艺流程及规模就可以，在总承包工程报价时，承包商大都采用这种方法。68.CDE【解析】混凝土模板及支架费是指混凝土施工过程中需要的各种钢模板、木模板、支架等的支拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）费用。混凝土、钢筋混凝土模板及支架费用的计算方法，由于模板及支架分自有和租赁两种，采取不同的计算方法。脚手架同样分自有和租赁两种，采取不同的计算方法。69.ACDE【解析】安装工程费用内容包括：①生产、动力、起重、运输、传动和医疗、实验等各种需要安装的机械设备的装配费用，与设备相连的工作台、梯子、栏杆等设施的工程费用，附属于被安装设备的管线敷设工程费用，以及被安装设备的绝缘、防腐、保温、油漆等工作的材料费和安装费;②为测定安装工程质量，对单台设备进行单机试运转、对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费。选项B,属于建筑工程费用。70.ABDE【解析】设计概算是控制施工图设计和施工图预算的依据。应选项C错误。71.BCE【解析】设备运杂费中包括运费和装卸费、包装费、设备供销部门手续费以及采购与仓库保管费。其中运费和装卸费是指国产设备由设备.关于招标控制价的编制，说法正确的选项是（\.A.建设工程的招标控制价反映的是单项工程费用B.对计日工中的人工单价和施工机械台班单价应按工程造价信息中发布的单价计算C.暂估价中的材料单价，应参考市场价格估算D.税金的计税基数扣除不列入计税范围的工程设备金额.在国际竞争性招标中，评标的主要步骤是（入A.审标、评标、资格定审B.资格定审、开标、审标C.开标、评标、资格定审D.开标、审标、评标14.关于流动资金估算的计算公式，正确的选项是（\A.流动资产=应收账款+存货+现金B.应收账款=在产品+产成品/应收账款周转次数C.存货二外购原材料、燃料+在产品+产成品D.现金二（年工资及福利费十年其他费用）/现金周转次数15.承包商在合同内享有的索赔权利终止的时间从（）开始。A.缺陷责任期终止后B.最终结清单生效C.最终支付证书生效D.最终结清付款后16.以下施工机械消耗时间中，属于机械必需消耗时间的是（X制造厂交货地点起至工地仓库（或施工组织设计指定的需要安装设备的堆放地点）止所发生的运费和装卸费；进口设备那么由我国到岸港口或边境车站起至工地仓库（或施工组织设计指定的需安装设备的堆放地点）止所发生的运费和装卸费。包装费是指在设备原价中没有包含的，为运输而进行的包装支出的各种费用。采购与仓库保管费，指采购、验收、保管和收发设备所发生的各种费用，包括设备采购人员、保管人员和管理人员的工资、工资附加费、办公费、差旅交通费、设备供应部门办公和仓库所占固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保护费、检验试验费等。设备运杂费按设备原价乘以设备运杂费率计算，其计算公式为：设备运杂费二设备原价X设备运杂费率。72.BD【解析】工程索赔类合同价款调整的事项主要包括：不可抗力造成损失的承当；提前竣工（赶工补偿）与误期赔偿；索赔。其他类合同价款调整，主要包括现场签证以及发承包双方约定的其他调整事项。73.ABD【解析】根据索赔事件的性质不同，可以将工程索赔分为：①工程延误索赔；②加速施工索赔；③工程变更索赔；④合同终止的索赔；⑤不可预见的不利条件索赔；⑥不可抗力事件的索赔；⑦其他索赔。74.ABC【解析】根据施工过程组织上的复杂程度，可以分解为工序、工作过程和综合工作过程。按照施工工序是否重复循环分类，施工过程可以分为循环施工过程和非循环施工过程两类。按施工过程的完成方法和手段分类，施工过程可以分为手工操作过程（手动过程）机械化过程（机动过程）和机手并动过程（半自动化过程（X按劳动者、劳动工具、劳动对象所处位置和变化分类，施工过程可分为工艺过程、搬运过程和检验过程。75.ACDE【解析】联合试运转费是指新建工程或新增加生产能力的工程，在交付生产前按照批准的设计文件所规定的工程质量标准和技术要求,进行整个生产线或装置的负荷联合试运转或局部联动试车所发生的费用净支出（试运转支出大于收入的差额局部费用X试运转支出包括试运转所需原材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他物料消耗、工具用具使用费，机械使用费、保险金、施工单位参加试运转人员工资，以及专家指导费等；试运转收入包括试运转期间的产品销售收入和其他收入。联合试运转费不包括应由设备安装工程费用开支的调试及试车费用，以及在试运转中暴露出来的因施工原因或设备缺陷等发生的处理费用。76.ABCD【解析】机械幅度差的内容主要包括：①施工机械转移工作面及配套机械互相影响损失的时间；②在正常的施工条件下，机械在施工中不可防止的工序间歇；③工程开工或收尾时，工作量不饱满所损失的时间；④检查工程质量影响机械操作的时间；⑤临时停机、停电影响机械操作的时间；⑥机械维修引起的停歇时间。77.BCD【解析】根据索赔事件的性质不同，可以将工程索赔分为：工程延误索赔、加速施工索赔、工程变更索赔、合同终止的索赔、不可预见的不利条件索赔、不可抗力事件的索赔和其他索赔。其中，其他索赔是如因货币贬值、汇率变化、物价上涨、政策法令变化等原因引起的索赔。78.BE【解析】单项工程综合概算文件一般包括编制说明（不编制总概算时列入\综合概算表（含其所附的单位工程概算表和建筑材料表）两大局部。79.ACDE【解析】承包人根据变更工程资料、计量规那么、计价方法和通过市场调查等取得的有合法依据的市场价格提出变更工程工程的单价或总价，报发包人确认后调整。80.ABCD【解析】根据《建设工程质量管理条例》的有关规定，电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程的保修期限为2年。《建设工程计价》模拟卷（二）一、单项选择题1.以下工作内容中，在选择工艺流程方案时需要研究的是（）A.主要设备之间的匹配性B.生产方法是否符合节能要求C.工艺流程设备的安装方式D.各工序间是否合理衔接2.投标人投标报价前研究招标文件，进行合同分析的内容不包括（\A.投标人须知分析B.合同形式分析C.图纸D.技术标准和要求分析3.在工程总承包投标报价分析时，同时适用于确定管理费率、利润率和风险费率的方法是（XA.层次分析法B.线性规划法C.模糊综合评价法D.目标规划法4.根据《标准施工招标文件》的规定，以下各项事件中，承包人可以获得费用补偿的是（XA.异常恶劣气候条件导致的延误B.因不可抗力造成工期延误C.基准日后法律的变化D.承包人采购的材料未能及时到货.某新建工程，建设期为2年，分年均衡进行贷款，第一年贷款500万元，第二年贷款800万元，年利率为10%,建设期内利息只计息不支付，那么第二年的建设期利息为（）万元。A.145B.130C.90.编制某预算定额基价，由现行预算定额得到的人工、甲材料、乙材料、机械台班的消耗量分别为50工日，10m3,5m3,4台班，预算单价与市场单价如下表所示。那么该预算定额的基价为（）元。*表格*A,7650.0.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》，以下各项中属于环境保护费的是（）。A.土石方、建渣外运车辆防护措施费用.施工平安防护通道费用C.工人的平安防护用品、用具购置费用D.施工机具防护棚的费用8.以下费用工程中，不在单位工程施工图预算编制范围之内的是（）oA.金属结构工程的安装工程费.总装车间的工艺设计费C.土建工程的建筑工程费D.弱电工程安装工程费.某个新建工程，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款400万元,第二年贷款500万元，第三年贷款400万元，贷款年利率为10%,建设期内利息只计息不支付，那么建设期贷款利息为（）万兀。.某分项工程招标工程量清单为1000m3e施工中由于设计变更调整为1200m3e该分项工程招标控制价单价为300元/m3。投标报价单价为380元/m3。根据《建设工程工程量清单计价规范》，该分项工程的结算款为（）元。A.430000B.449000C.442000D.454250.在建设期内因各种不可预见因素的变化而预留的可能增加的费用是（）A.流动资金B.建设期利息C.预备费D.其他资产费用12.当初步设计到达一定深度，建筑结构比拟明确、能结合图纸计算工程量时，编制单位工程概算宜采用（XA.概算定额法B.概算指标法C.预算单价法D.综合单价法13.合同价款争议发生后，工程造价管理机构应在收到申请的（）内就发承包双方提请的争议问题进行解释或认定。A.10个工作日B.10日C.20个工作日D.20日14.工程建设定额按其反映的生产要素内容分类，可分为（）A.施工定额、预算定额,概算定额B.建筑工程定额、设备安装工程定额C.劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额D.概算指标、投资估算指标、概算定额15.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50584）的规定，以下的措施工程，需以"项〃为单位进行编制的是（）。A.施工排水、降水B.冬雨季施工C.垂直运输D.大型机械设备进出场及安拆.关于缺陷责任与保修责任的说法，正确的选项是（1A.缺陷责任期自合同竣工日期起计算B.发包人在使用过程中发现已接收的工程存在新的缺陷的，由发包人自行修复C.缺陷责任期最长不超过3年D.保修期自实际竣工日期起计算.以下总承包范围涉及试运行阶段的总承包类型是（\A.设计一施工总承包B.交钥匙总承包C.设计一采购总承包D.采购一施工总承包18.工程总承包企业投标报价决策时应准确估计本钱，其本钱费用应由（）等组成。A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、总部管理费B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用19.在工程预付款数额的计算公式中，年度施工天数通常按（）计算。A.365天日历天B.年制度工作日C.年法定工作日D.年法定工作日一特殊情况下的非工作时间.采用现场测定法，测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为16.5kg,损耗量为0.9kg,那么该材料的损耗率为（）%。.关于工程决策与工程造价的关系，以下说法正确的选项是（XA.工程决策的正确性是决定工程造价的基础B.工程决策的内容是工程造价合理性的前提C.决策影响工程的造价高低和投资多少D.工程决策的深度影响投资估算的精确度.以下各项中不属于建设工程和单项工程造价资料内容的是（\A.建设工期B.建设标准C.建设地点D.建筑结构特征23.一般来说，承发包双方应当在合同中约定提前竣工奖励的最高限额，通常是：（XA.合同价款的2%B.合同价款的3%C.合同价款的5%D.合同价款的10%24.类似工程预算法是利用（）相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计概算的方法。A.工程设计对象B.施工条件与设计对象C.施工方案与设计对象D.技术条件与设计对象25.关于招标控制价及其编制的说法，正确的选项是（1A.综合单价中包括应由招标人承当的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施工程费应按招标文件中提供的措施工程清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计人其他工程清单费用26.以下各项中不能作为企业管理费的计算基础的是（\A.直接费B.人工费C.人工费和施工机具使用费之和A.未及时供料引起的机械停工时间B.由于气候条件引起的机械停工时间C.装料缺乏时的机械运转时间D.因机械保养而中断使用的时间.在各种计时观察法中，精确度最高的是（\A.选择法测时B.接续法测时C.写实记录法D.工作日写实法.以下属于投标人须知中所包括的内容有（\A评标方法B.工程量清单C.图纸D.合同授予.某工程现场采用斗容量0.5m3的挖掘机挖土，每一次循环时间为45秒，每两次循环间有5秒交叠时间，机械正常利用系数为0.85,那么该机械的台班产量定额为（）m3/台班。A.306B.272C.360D.320.有关措施工程清单与计价表的编制规定，表述错误的选项是（XD.间接费.以下描述中属于预算定额编制中简明适用原那么的是（XA.次要的、不常用的、价值量相对较小的工程可以划分粗一些B.计价定额的制订规划和组织实施由国务院建设行政主管部门归口管理C.遵照价值规律的客观要求D.按生产过程中所消耗的社会必要劳动时间确定定额水平.以下费用中，属于生产准备费的是（XA.人员培训费B.竣工验收费C.联合试运转费D.完工清理费29.除另有说明外，分局部项工程量清单表中的工程量应等于（）A.实体工程量B.实体工程量+工损耗C.实体工程量+措施工程量D.实体工程量+施工需要增加的工程量.某材料供应价格为50000元，运杂费5000元，采购保管费率1.5%,运输损耗率2%,那么该材料的单价为（）万元。.在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的起算时间为（XA.开始发放招标文件之日B提交投标文件之日C.截止提交投标文件之日D.停止发放招标文件之日.以下费用工程中，不在单位工程施工图预算编制范围之内的是（XA.构筑物建筑工程费B.工业管道安装工程费C.炉窑购置费D.弱电工程安装工程费33.当投标报价确定分局部项工程综合单价时，以下做法错误的选项是（XA.当出现招标文件中分局部项工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以分局部项工程量清单的工程特征描述为准，确定投标报价的综合单价B.承包人不应承当由于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工发生变化而产生的风险C.招标文件中在其他工程清单中提供了暂估单价的材料，应按其暂估的单价计入分局部项工程量清单工程的综合单价中D.对于主要由市场价格波动导致的价格风险，一般采取的方式是承包人承当8%以内的材料价格风险，15%以内的施工机械使用费风险34.以下各项中属于人工日工资单价中特殊情况下支付的工资的是（XA.特殊地区施工津贴B.高温作业临时津贴C.计划生育假时发放的工资D.流动施工津贴.关于招标文件的澄清，以下说法中错误的选项是（XA.招标文件的澄清应在投标截止时间14天前发出B.招标文件的澄清应不指明所澄清问题的来源C.投标人收到澄清后确实认时间可以采用一个相对的时间D.投标人收到澄清后确实认时间可以采用一个绝对的时间.在招标工程量清单编制的准备工作中，拟订常规施工组织设计的主要目的是（\A.为暂估价确实定提供依据B.便于确定工程量清单中的措施工程C.充分了解施工现场情况及工程特点D.熟悉有关的技术标准、施工规范或规那么等37.某建设工程由假设干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用工程是（XA.生产家具购置费B.办公和生活用品购置费C.研究试验费D.可行性研究费38.在工程建设的定额中,以单项工程为对象来编制的是（）。A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标39.以下各项事件中，不属于人工费索赔内容的是（\A.高温、高寒地区施工增加的人工费B.法定人工费增长C.非因承包人原因导致工程停工的人员窝工费和工资上涨费D.超过法定工作时间加班劳动.发包人应在缺陷责任期届满后（）天内，退还缺陷责任期保修金保函。A.25B.20C.15.D.10.总平面设计是指总图运输设计和总平面配置，在总平面设计中影响工程造价的主要因素包括（XA.现场条件、占地面积、功能分区、运输方式B.地区条件、占地面积功能分区、工艺流程C.现场条件、占地面积、运输方式、工艺流程D.地区条件、运输方式、功能分区、工艺流程42.以下各项中属于无标底招标可能带来的缺陷是（）。A.容易出现围标串标现象B.较难考虑施工方案、技术措施对造价的影响C.有可能成为地方或行业保护的手段D.招标投标过程反映的不是投标人实力的竞争43.对投标报价校核，审查全部报价数据计算的正确性，分析报价构成的合理性等工作属于初步评审标准中的（\A.形式评审标准B.资格评审标准C.响应评审标准D.施工组织设计评审标准44.某工程工程合同价为2000万元，合同工期为20个月，后因增建该工程的附属配套工程需增加工程费用160万元，那么承包商可提出的工期索赔为（）。个月个月个月个月45.以下关于其他资产价值确定，说法正确的选项是（1A.开办费从企业生活经营月份的次月起才安照不短于5年的期限平均摊入管理费用中B.开办费从企业生活经营月份的次月起，按照不短于5年的期限平均摊入营业费用中C.C.租入固定资产改良及大修理支出，计入C.租入固定资产改良及大修理支出，计入C.租入固定资产改良及大修理支出，计入定资产价值D.租入固定资产改良及大修理支出应当在其寿命期内分期平均摊销46.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）规定，招标时用于合同约定调整因素出现时的工程材料价款调整的费用应计入（）中。A.分局部项综合单价B.暂列金额C.材料暂估价D.总承包服务费.以下关于其他工程清单编制的说法，正确的选项是（\A.暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项，预留时把各专业的暂列金额合计列一项即可B.由于计日工是为解决现场发生的零星工作的计价而设立,只要填报单价，估不估暂定数量，实际操作结果完全一样C.其他工程清单的具体内容可根据实际情况补充D.以"项〃为计量单位的专业工程暂估价一般应是综合暂估价，包括除税金外的管理费和利润.招标控制价综合单价的组价包括如下工作：①根据政策规定或造价信息确定工料机单价；②根据工程所在地的定额规定计算工程量；③将定额工程的合价除以清单工程的工程量：④根据费率和利率计算出组价定额工程的合价。那么正确的工作顺序是（1A.①④②③B.①③②④C.②①③④D.②①④③.编制预算定额中的人工工日消耗量时，某单位分项工程基本用工为0.5工日，超运距用工为0.1工日，辅助用工为0.2工日，人工幅度差系数为10%,那么该单位分项工程的人工幅度差为（1D.0.0850,以下工作步骤中属于定额单价法，但不属于实物量法的是（XA.熟悉施工图等基础资料B.了解施工组织设计和施工现场情况C.套用消耗量定额，计算人工、材料、机械台班消耗量D.套用预算单价，计算人、材、机费51.某建设工程及其主要生产车间的有关数据如下表，那么该车间新增固定资产价值为（）万元。*表格B.64537D.830.00..根据FIDIC合同条件，针对工程材料和设备款的预支，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件后，应当根据审查承包商提交的相关文件确定此类材料和设备的实际费用，其中支付证书中应增加的款额为该费用的（）A.60%B.70%C.80%D.90%.在用类似工程预算法编制工程概算时，价差调整公式中的单价为（XA.本钱单价B.工料单价C.综合单价D.全费用单价.在其他工程清单中，为了解决招标人在法律、法规允许的条件下进行专业工程发包以及自行供应材料、设备，并需要总承包人对发包的专业工程提供协调和配合服务，对供应的材料、设备提供收发和保管服务以及进行施工现场管理时发生并向总承包人支付的费用是（1A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费.下面所列工程建设定额中，属于按定额编制程序和用途分类的是（\A.机械台班消耗定额B行业统一定额C.投资估算指标D.补充定额.某进口设备离岸价为255万元，国际运费是25万元，海上保险费率为0.2%,关税税率为20%,那么该设备的关税完税价格为（）万）Lfo.发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的（）。A.5%B.10%C.15%D.20%.对外贸易货物运输保险费的计算公式是（\A.运输保险费=［（FOB+国外运费）/（1-保险费率）卜保险费率B.运输保险费=［（QF+国外运费）/（1-保险费率）］x保险费率C.运输保险费=［（FOB+国外运费）/（1+保险费率）］X保险费率D.运输保险费=［（CFR+国外运费）/（1-保险费率）］x保险费率59.以下措施工程中，适宜于采用综合单价方式计价的是（XA.已完工程及设备保护B.夜间施工费C.平安文明施工D.混凝土、钢筋混凝土模板60.按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释〔2004R4号）的规定，建设工程没有交付的，工程欠款的利息支付的计息日从（）计付。A.当事人起诉之日B.当事人提出仲裁申请之日C.建设工程交付之日D.提交竣工结算文件之日二、多项选择题61.计算预算定额中的机械台班消耗量时，机械台班幅度差的内容一般包括（XA.低负荷下工作时间B.正常施工条件下，机械在施工中不可防止的工序间歇C.施工本身造成的停工时间D.临时停机、停电影响机械操作的时间E.机械维修引起的停歇时间A.夜间施工增加费应当列入总价措施工程清单与计价表编制B.模板及脚手架费应当按照综合单价方式编制C.措施工程清单中的平安文明施工费，可作为竞争性费用D.可以计算工程量的措施工程，可采用分局部项工程量清单的方式编制21.在机械工作时间消耗的分类中，由于工人装料数量缺乏引起的砂浆搅拌机不能满负荷工作的时间属于（）A.有根据地降低负荷下的工作时间B.机械的多余工作时间C.违反劳动纪律引起的机械时间损失D.低负荷下的工作时间22.某建设工程施工过程中，假设发现设计图纸的要求与招标工程量清单的工程特征描述不符，正确的处理方式是（\A.发承包双方按照实际施工的工程特征，重新确定相应工程量清单项目的综合单价B.承包人不能依据工程变更原那么调价C.认定为招标工程量清单的工程特征有误，责任由承包人承当D.应按照招标工程量清单描述的工程特征施工23.在建设工程招投标活动中，在提交投标文件截止时间后到投标有效期终止之前，以下对有关投标文件处理的表述中，正确的选项是（XA.投标人可以替换已提交的投标文件B.投标人可以补充已提交的投标文件62.以下各项内容中属于施工招标文件中投标人须知的是（）。A.技术标准和要求B.要求投标人提交履约担保的时限C.投标文件格式D.招标文件的澄清和修改E.投标有效期和投标保证金的规定63.投标报价的调查询价阶段，总承包商对分包人询价时应注意的事项包括（XA.分包标函的完整性B.分包人的质量保证措施C.分包人的本钱和利润D.分包工程单价所含内容E.分包工程施工进度计划.在计算设备进口附属费时，消费税的计算基数中通常应包括（）。A.外贸手续费B.离岸价C.国际运费D增值税E.消费税.国产设备的原价一般是指（XA.设备制造厂的交货价B.建设工程工地的交货价格C.设备预算价格D.订货合同价E.成套合同价66.在工程量清单的应用程序中,施工阶段承发包双方的主要工作包括（XA.工程计量B.工程价款支付C.合同价款的调整D.招标控制价编制E.工程结算67.在确定测时法需要的观察次数时，通常需要考虑的因素包括（\A.被测定的个人或小组的最低数B.测定总延续时间的最小值C.要求的算术平均值的精确度D.测定完成产品的最低次数E.数列的稳定系数68.以下费用工程中，属于建筑安装工程企业管理费的有（XA.养老保险费B.劳动保险费C.医疗保险费D.财产保险费E.危险作业意外伤害保险费69.以下各项中应在建设单位管理费中列支的有（）0A.基本预备费B.合同契约公证费C.勘察设计费D.竣工验收费E.总包管理费70.投资估算编制说明包括的内容有（XA.工程概况B.特殊问题的说明C.主要技术经济指标D.资金筹措方式E.投资估算分析71.以下选项中，属于设备购置费费用构成工程的有（\A.设备原价B.设备采购、运输费C.设备途中包装费D.设备的试运行费用E.设备仓库保管费72.以下关于预付款担保的说法中，正确的有（\A.预付款担保应在施工合同签订后，预付款支付前提供B.预付款担保必须采用银行保函的形式C.承包人中途毁约，中止工程，发包人有权从预付款担保金额中获F预付款补偿D.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人E.在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效，且担保金额应始终保持不变73.以下费用工程中，属于固定资产其他费用的有（XA.已完工程及设备保护费B.工程监理费C.建设单位临时设施费D.建设单位投资但不拥有产权的、为工程配套的专用铁路线投资E.工程招标费.根据FIDIC施工合同条件，当进行工程删减的估价时，通常承包商因该项工程删减所受的损失，应当满足的条件包括（1A.如果工程未被删减时，该项费用本可以包含在中标合同价中B.删减的工程包含了直接费局部的损失C.该工程的删减将导致（或已经导致）该项费用不构成合同价额的一局部D.删减的工作使得工程量的变动超过了10%E.任何替代工程的估价之中也没有包含该项费用.发包人要求的工期压缩天数超过定额工期20%的，应在招标文件中明示增加赶工费用，赶工费用的内容主要包括（）。A.承包人增加的管理费支出B.新增加投入人工的报酬C.材料提前交货可能增加的费用D提前竣工应获得的奖励E.不经济的使用机械.以下选项属于BIM在工程竣工阶段中应用的有（XA.工程量自动计算、统计分析，形成准确的工程量清单B.提供了施工计划与造价控制的所有数据C提高结算资料的完备性和规范性D.提高结算效率E.设计模型的多专业一致性检查.在履行合同过程中，由于发包人的原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润，其原因主要包括（）等。A.增加合同工作内容B.改变合同中任何一项工作的技术要求或其他特性C.提供图纸延误D.发包人延迟提供材料、工程设备或变更交货地点的E.未按合同约定及时支付预付款,进度款.根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释[2004]14号）的规定，施工合同无效的情况包括（\A.发包人要求承包人垫资施工B.承包人非法转包C.承包人违法分包D.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订施工合同E..另行订立的施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致79.以下工程中，必须采用工程量清单计价的有（1A.使用各级财政预算资金的工程B.使用国家政策性贷款的工程C.使用国有企事业单位贷款资金的工程D.国有资金缺乏50%但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项E.非国有资金投资的工程80.关于建设工程竣工运营后的新增资产，以下说法错误的有（XA.新增资产按资产性质分为固定资产、流动资产和无形资产三大类B.分期分批交付生产或使用的工程，待工程全部交付使用后，一次性计算新增固定资产增值C.凡购置的到达固定资产标准不需安装的工器具，应在交付使用后计入新增固定资产D.企业库存现金、存货及建设单位管理费中未计入固定资产的各项费用等，应在交付使用后计入新增流动资产价值E.企业库存现金、存货及建设单位管理费中未计入固定资产的各项费用等，应在交付使用后计入新增固定资产价值答案及解析

一、单项选择题1.D【解析】选择工艺流程方案的具体内容包括以下几方面：①研究工艺流程方案对产品质量的保证程度；②研究工艺流程各工序间的合理衔接，工艺流程应通畅、简捷；③研究选择先进合理的物料消耗定额,提高收益；④研究选择主要工艺参数；⑤研究工艺流程的柔性安排。2.A【解析】合同分析(背景、形式、条款，技术标准和要求、图纸X3.C【解析】确定管理费率和利润率是一个多目标决策过程。一般最简单的也是最客观的方式是模糊综合评价法。计算风险费率可以运用模糊综合评价法和层次分析法等进行计算。.C【解析】对于基准日后法律的变化，承包人可以获得费用补偿。参见《标准施工招标文件》中承包人的索赔事件及可补偿内容。.D【解析】在建设期，各年利息计算如下：ql=0.5Al-i=0.5x500x10%=25(万元),q2=(P1+0.5A2)i=(500+25+0.5x800)x10%=92.5(万元X.A【解析】该预算定额的基价二50【解析】该预算定额的基价二50x80+10x300+5x50+4x100=7650（元X7.A【解析】选项B、C、D属于平安施工的内容。8.B【解析】单位工程施工图预算包括：建筑工程费,安装工程费和设备及工器具购置费。9.A【解析】建设期计算公式为：qj=(Pj-l+l/2Aj-i;在建设期，各年利息、计算如下:ql=l/2x400xl0%=20(万元);q2=(400+20+1/2x500)xl0%=67(万元);q3=(420+567+1/2x400)xl0%=118.7(万元)；所以，建设期利息=ql+q2+q3=205.7(万元\10.D【解析】此题考查的是工程变更类合同价款调整事项。(1200-1000)/1000=20%>15%,380/300=1.27偏差为27%,300x(1+0.15)=345(元)，由于380元>345元，该工程变更后的单价应调整为345元。工程结算款=1.15x1000x380+(1200-1.15x1000)x345=454250(元I11.C【解析J预备费是指在建设期内因各种不可预见因素的变化而预留的可能增加的费用，包括基本预备费和价差预备费。12.A【解析】概算定额法：初步设计到达一定深度，建筑结构尺寸比拟明确；概算指标法：初步设计深度不够，有类似概算指标；类似工程预算法：工程设计对象与已建成或在建工程类似，结构特征基本相同。13.A【解析】工程造价管理机构应在收到申请的10个工作日内就发承包双方提请的争议问题进行解释或认定。14.C【解析】按定额反映的生产要素消耗内容分类，可以把工程定额划分为劳动消耗定额,机械消耗定额和材料消耗定额三种。按定额的编制程序和用途分类，可把工程定额分为施工定额、预算定额,概算定额、概算指标，投资估算指标五种。15.B【解析】选项ACD属于可精确计量的措施工程。16.D【解析】选项A,缺陷责任期从工程通过峻（交）工验收之日起计。选项B,发包人在使用过程中发现已接收的工程存在新的缺陷，需要承包人负责修复。选项C,缺陷责任期最长不超过2年。17.B【解析】EPC总承包包括设计、采购、施工、试运行服务等工作；交钥匙总承包是在EPC的基础上，还提供建设工程前期工作和运营准备工作的综合服务。18.C【解析】此题考查的是工程总承包合同价款的约定。工程总承包工程的本钱费用由施工费用，直接设备材料费用，分包合同费用，公司本部费用，调试、开车服务费用和其他费用组成，也可以将工程总承包费用按阶段分解成勘察设计费用、采购费用和施工费用三局部。19.A【解析】年度施工天数按365天日历天计算。20.B【解析】损耗率=0.9/(16.5-0.9)=5.77%。21.D【解析】工程决策与工程造价的关系主要有以下四个方面：(1)工程决策的正确性是工程造价合理性的前提。(2)工程决策的内容是决定工程造价的基础。(3)工程决策的深度影响投资估算的精确度。(4)工程造价的数额影响工程决策的结果。22.D【解析】建设工程和单项工程造价资料包括：(1)对造价有主要影响的技术经济条件。如工程建设标准，建设工期，建设地点等。(2)主要的工程量、主要的材料量和主要设备的名称、型号，规格、数量等。(3)投资估算、概算、预算、竣工决算及造价指数等。选项D属于单位工程造价资料。23.C【解析】提前竣工奖励的最高限额为合同价款的5%。24.D【解析】类似工程预算法是利用技术条件与设计对象相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计概算的方法。C.招标人可以修改已提交的招标文件D.投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收24.以下关于《总承包合同示范文本》中规定的索赔程序的说法正确的是（）。A.设计变更发生后，承包人应在28天内向发包人提交索赔通知B.索赔事件持续进行时，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告C.索赔意向通知发出后的14天内，承包人应向工程师提交索赔报告及有关资料D.发包人收到承包人送交的索赔报告和有关资料后30天内未予答复或未对承包人作进一步要求视为该项索赔已被认可25.以下不属于合同价款的调整事项的是（XA.法律法规政策变化B.工程变更及现场签证C.物价波动D.工程延期.在定额单价法施工图预算编制过程中，编制工料分析表的结果是A得出单位工程人工、材料的消耗数量B彳导出单位工程的人工、材料、机械的消耗数量C得出分项工程的人工、材料的消耗数量D得出分项工程的人工、材料、机械的消耗数量.设备及安装工程概算的编制方法包括（）等。A.概算指标法、类似工程预算法、设备价值百分比法