工程合同管理A课件

工程合同管理A安徽建筑大学吴正文

工程合同管理A安徽建筑大学吴正文1第一章绪论什么是合同？合同的形成过程合同的履行保证工程保险第一章绪论什么是合同？2物行为智力成果一、基本概念1、合同：

合同是平等主体的自然人、法人、其它经济组织之间设立、变更、终止民事权利关系的协议。债债权人债务人当事人核心问题法人的分支机构不具备法人资格的联营体、合伙企业个人独资企业等主体客体权利义务物行为智力成果一、基本概念1、合同：债债权人债务人当事人核心32、合同的类型（1）基本类型：买卖合同；供用电、水、气、热力合同；赠与合同；借款合同；租赁合同；融资租赁合同；承揽合同；建设工程合同；运输合同；技术合同；保管合同；仓储合同；委托合同；行纪合同；居间合同。(15种)（2）其它分类计划与非计划合同双务合同与单务合同诺成合同与实践合同主合同与从合同有偿合同与无偿合同要式合同与不要式合同一、基本概念是指一方根据他方的委托，以自己的名义为他方实施民事法律行为，并收取报酬的合同是指居间人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同2、合同的类型一、基本概念是指一方根据他方的委托，以自己的名4计划合同与非计划合同

这是根据当事人订立合同是否受国家计划制约来划分的。它是生产资料公有制国家特有的划分方法。计划合同，是指双方当事人直接依据国家计划签订的合同。计划合同必须严格按照国家的指令性计划指标签订，双方达成协议，还必须由上级计划机关批准；合同的变更或者解除也必须报经计划下达机关批准；违背计划规定会导致合同的无效。非计划合同，是指当事人不是依据国家计划而签订的合同计划合同与非计划合同这是根据当事人订立合同是否受国家计5双务合同与单务合同双务合同即缔约双方相互负担义务，双方的义务与权利相互关联、互为因果的合同。如买卖合同、承揽合同等。单务合同指仅由当事人一方负担义务，而他方只享有权利的合同。如赠与、无息借贷、无偿保管等合同为典型的单务合同。双务合同与单务合同双务合同即缔约双方相互负担义务，双方的义务6诺成合同与实践合同诺成合同，是指当事人一方的意思表示一旦经对方同意即能产生法律效果的合同，即“一诺即成”的合同。特点在于当事人双方意思表示一致，合同即告成立。实践合同，是指除当事人双方意思表示一致以外尚须交付标的物才能成立的合同。在这种合同中，除双方当事人的意思表示一致之外，还必须有一方实际交付标的物的行为，才能产生法律效果。实践合同则必须有法律特别规定，比如定金合同，保管合同等。诺成合同与实践合同诺成合同，是指当事人一方的意思表示一旦经对7主合同与从合同主合同，是指不需要其他合同的存在即可独立存在的合同。例如，对于保证合同而言，设立主债务的合同就是主合同。从合同要依赖主合同的存在而存在，所以从合同又被称为"附属合同"。从合同的主要特点在于其附属性，即它不能独立存在，必须以主合同的存在并生效为前提。主合同与从合同主合同，是指不需要其他合同的存在即可独立存在的8有偿合同与无偿合同有偿合同又称“有偿契约”。是指当事人双方任何一方在享受权利的同时负有以一定对等价值的给付义务的合同。如买卖、租赁、承揽、有偿委托、有偿保管等有偿合同大多数是双务合同。其特点在于：当事人双方均有给付义务；当事人双方所为的给付具有财产内容。有偿合同当事人应对故意和一切过失负责，且违约责任较重。无偿合同是指当事人一方只享有合同权利而不偿付任何代价的合同，又称恩惠合同。有偿合同与无偿合同有偿合同又称“有偿契约”。是指当事人双方任9要式合同与不要式合同要式合同是指必须按照法定的形式或手续订立的合同。按法律、行政法规规定，或者当事人约定应当采用书面形式的合同。前者称为法定之要式合同，后者称为约定之要式合同。

不要式合同是法律上不要求按特定的形式订立的合同。

当事人可以采取口头方式，也可以采取书面方式。不要式合同采取不特定的形式不影响合同的成立和生效。买卖合同

、赠与合同、承揽合同、仓储合同、委托合同、

行纪合同、居间合同都属于不要式合同。不要式合同成立、生效时间同诺成合同一样，在合意达成时合同即成立。要式合同与不要式合同要式合同是指必须按照法定的形式或手续订立103、工程招标

是指建设工程招标人针对拟建项目单方面阐述自己的招标条件和具体要求，以吸引投标人进行响应并依法选择承包商的一种采购方式。（第三章详述）招标是邀约邀请一、基本概念3、工程招标一、基本概念11二、合同在市场经济中的作用合同是市场经济的纽带依法订立和履行

1、合同的订立和履行是当事人自主的市场行为

2、市场经济是法制经济市场经济以契约为手段，当事人用合同的方式约定双方的权利和义务，按照诚实信用的原则保证实现合同的预期目的二、合同在市场经济中的作用合同是市场经济的纽带市场经济以契约12三、合同范本1、我国建设行政主管部门颁发的合同范本《建设工程勘察合同》《建设工程设计合同》《建设工程施工合同》《建设工程委托监理合同》《建设工程施工专业分包合同》《建设工程施工劳务分包合同》三、合同范本1、我国建设行政主管部门颁发的合同范本132、国际咨询工程师FIDIC联合会颁发的合同文本《客户/咨询工程师标准服务协议书》《施工合同条件》《生产设备设计施工合同条件》《设计采购施工EPC/交钥匙工程合同条件》《土木工程施工分包合同条件》《简明合同格式》3、世行颁布的标准文本（针对其贷款项目）三、合同范本2、国际咨询工程师FIDIC联合会颁发的合同文本三、合同范本144、合同范本的特点

合同范本具有普遍性、确定性、合理性及适用性等特点5、合同范本的组成及使用协议书通用条件专用条件

专用条款与通用条款规定有矛盾、歧义时，以专用条款为准。合同范本属于推荐性质，不具有强制性的法律效力。三、合同范本4、合同范本的特点三、合同范本15四、合同担保

担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度。担保合同是被担保合同的从合同担保方式：保证、抵押、质押、留置、定金1、保证

保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

保证法律关系必须至少有三方：保证人、债权人和债务人四、合同担保担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为16是指依照法律规定债权人应当向债务人主张的权利1、保证（1）保证的方式：一般保证连带责任保证（2）保证人的资格：具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或公民。但以下组织不能作为保证人：企业法人的分支机构、职能部门；国家机关；以公益为目的的事业单位、社会团体(学校、幼儿园、医院等)（3）保证范围：包括：主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用是指依照法律规定债权人应当向债务人主张的权利1、保证（1）17（4）保证责任：保证范围按合同约定，没有约定或不明确的，保证人应当对全部债务承担责任一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，否则保证人不再承担保证责任（保证合同另有约定的按照约定）（5）保证在建设工程中的应用：施工投标保证施工合同的履约保证施工预付款保证1、保证（4）保证责任：1、保证182、抵押

抵押是指债务人或第三方向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。（1）抵押物（抵押人所有、轻易不会灭失）下列财产可作为抵押物：抵押人所有的房屋和其他地上定着物抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产抵押人依法有权处置的国有土地使用权、房屋和其它地上定着物抵押人依法有权处置的国有机器、交通运输工具和其它财产抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、荒丘等荒地的土地使用权依法可以抵押的其它财产抵押人抵押权人2、抵押抵押是指债务人或第三方向债权人以不转移占有的19下列财产不得抵押：土地所有权耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施所有权、使用权不明或有争议的财产依法被查封、抵押、监管的财产依法不得抵押的其它财产

当事人以土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产抵押的，应当办理抵押物登记；当事人以其他财产抵押的可以自愿办理抵押物登记。2、抵押下列财产不得抵押：2、抵押20（2）抵押的范围包括：主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现抵押权的费用（3）抵押权的实现债务履行期届满，抵押权人未受清偿，可以与抵押人协议以抵押物折价、拍卖、变卖抵押物所得价款受偿；协议不成，抵押权人可以向人民法院提取诉讼；抵押物折价、拍卖、变卖抵押物所得价款超过债权数额部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿2、抵押（2）抵押的范围2、抵押213、质押

质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保形式。（1）质权是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。（2）质权的分类：动产质押权利质押（权利凭证的转移占有）汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；依法可以转让的股份、股票；依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权依法可以质押的其他权利出质人质权人质物3、质押质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债224、留置留置是指债权人按照合同约定占有对方（债务人）的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。留置权以债权人合法占有对方财产为前提，并且债务人的债务已经到了履行期。留置必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权。能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、运输合同、承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置。4、留置留置是指债权人按照合同约定占有对方（债务人）的235、定金

定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数量的货币作为担保。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的的20%；定金合同要采用书面形式，并约定交付定金期限，定金合同从实际交付定金之日起生效；债务人履行债务后，定金应当抵做价款或收回；给付定金一方不履行约定债务时，无权要求返还定金；收受定金一方不履行约定债务时，应当双倍返还定金。5、定金定金是指当事人双方为了保证债务的履行24五、工程保险保险是指投保人依据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或当被保险人死亡、伤残或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为。保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。（一般以保险单的形式订立）投保人受益人保险人被保险人五、工程保险保险是指投保人依据合同约定，向保险251、建筑工程一切险（及第三者责任险）

建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。第三者责任险是指凡在工程期间的保险有效期内因在工地上发生意外事故造成在工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失。（1）投保人：发包人、承包人（2）被保险人：a、业主或工程所有人

b、承包人或分包人

c、技术顾问五、工程保险含业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问1、建筑工程一切险（及第三者责任险）五、工程保险含业主聘用的26（3）保险责任1）保险人的责任范围：自然事件、意外事故2）除外责任：设计错误引起的损失和费用自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬虫蛀、大气变化、正常水位变化或其它渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用因原材料缺陷或工艺不善造成的损失非外力引起的机械装置本身的损失或设备失灵造成的损失正常的维保费用档案文件账簿票据、现金、有价证券损失盘点时发现的短缺有其他保险的车辆损失除另有约定，在保险工程开始之前已存在或形成的损失除另有约定，已签发验收证明或实际占有、使用、接收的财产1、建筑工程一切险（3）保险责任1、建筑工程一切险27（4）保险期限起：工程动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时止：工程所有人对部分或全部工程签发完工程验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时（以先发生者为准）注：在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。1、建筑工程一切险（4）保险期限1、建筑工程一切险282、保险合同管理（1）投保决策是否投保：风险判断选择保险人：安全、服务、成本三要素（2）保险合同当事人的管理义务订立保险合同前，当事人双方应履行告知义务；订立合同后，投保人按期缴纳保险费，遵守劳动规程，保险人可以进行安全检查并提出清除不安全因素建议；保险事故发生后，投保人有责任采取措施避免扩大损失，并及时通知保险人；保险人对保险事故造成的保险标的损失，应按合同履行赔付对于损坏的保险标的，保险人可以选择赔偿或修理2、保险合同管理（1）投保决策29（3）保险索赔投保人提供索赔证据投标人应当及时提出索赔计算损失大小（损失评估）2、保险合同管理保险单、工程合同、事故照片、鉴定报告及其它证明文件（3）保险索赔2、保险合同管理保险单、工程合同、事故照片、鉴30第二章合同的法律制度合同的订立合同的效力合同的履行、变更和转让合同的终止违约责任合同争议的解决第二章合同的法律制度合同的订立31第1节合同的订立一、合同的形式：包括：书面形式、口头形式和其它形式二、合同的内容当事人的名称（或姓名）和住所标的（如：物、劳务、行为、智力成果、工程项目等）数量质量价款或者报酬履行的期限、地点和方式违约责任解决争议的方法合同书信件数据电文公证审批登记第1节合同的订立一、合同的形式：合同书公证32

邀约：是希望和他人订立合同的意思表示承诺：是受要约人做出同意邀约的意思表示要约邀请：是希望他人向自己发出邀约的意思表示三、邀约与承诺要约人受要约人邀约邀请要约人邀约邀请邀约邀约承诺邀约：是希望和他人订立合同的意思表示三、邀约与承诺要33三、邀约与承诺1、邀约（1）邀约的条件内容具体确定表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束（2）邀约的撤回和撤销撤回通知应在邀约到达受邀约之前或同时到达受要约人撤销通知应在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人注：有下列情况之一，邀约不得撤销：要约人确定承诺期限或以其他形式明示邀约不可撤销受要约人有理由认为邀约不可撤销，并已为履行合同做了准备工作要约到达受要约人时生效三、邀约与承诺1、邀约要约到达受要约人时生效342、承诺（1）承诺的条件承诺必须由受要约人作出承诺只能向要约人作出承诺的内容应当与要约的内容一致(合同以承诺的内容为准)承诺必须在承诺期限内发出(超过期限，除要约人及时通知该承诺有效外，为新要约；对于非受要约人责任，除要约人及时通知不接受该承诺，否则承诺有效)（2）承诺的撤回承诺的撤回是承诺人阻止或消灭承诺发生法律效力的意思表示。承诺可以撤回。撤回通知应在承诺通知到达之前或同时到达要约人。三、邀约与承诺承诺的通知送达到要约人时生效2、承诺三、邀约与承诺承诺的通知送达到要约人时生效353、合同的成立

合同成立是指合同当事人对合同的标的、数量等内容协商一致（1）不要式合同的成立

如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立。（2）要式合同的成立当事人采用合同书形式订立合同的，自双方签字盖章时成立当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前签订确认书，签订确认书时合同成立三、邀约与承诺3、合同的成立三、邀约与承诺36四、缔约过失责任1、缔约过失责任的构成缔约一方有损失缔约当事人有过错合同尚未成立缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系2、承担缔约过失的表现假借订立合同，恶意进行磋商故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况有其他违背诚实信用原则的行为违反缔约中的保密义务不是违约责任，也不是侵权责任，是针对合同尚未成立应当承担的责任是指在合同缔结过程中，当事人一方或双方因自己的过失而致合同不成立、无效或被撤销，应当对信赖其合同为有效成立的相对人赔偿基于此信赖而发生的损害。四、缔约过失责任1、缔约过失责任的构成不是违约责任，也不是侵37第2节合同的效力一、合同的生效1、合同生效应当具备的条件当事人应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力意思表示真实不违反法律或者社会公共利益2、合同生效时间口头合同自受要约人承诺时生效；书面合同自当事人双方签字或盖章时生效；法律规定应采用书面形式合同，当事人虽未采用但已履行全部或主要义务，可以视为合同有效。附条件合同第2节合同的效力一、合同的生效383、合同效力与仲裁条款

合同成立后，合同中的仲裁条款是独立存在的，合同的无效、变更、解除、终止，不影响仲裁条款的效力。4、效力待定的合同限制民事行为能力人订立的合同无代理权人订立的合同表见代理人订立的合同法定代表人、负责人越权代表订立的合同无处分权人处分他人财产订立的合同。（经权利人追认，订立的合同有效、无处分权人通过订立合同取得处分权的合同有效）善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理第2节合同的效力3、合同效力与仲裁条款善意相对人通过被代理人的行为足以相信无39二、无效合同

无效合同是指当事人违反了法律规定的条件而订立的，国家不承认其效力，不给予法律保护的合同。1、无效合同的特征：一方以欺诈、胁迫手段订立，损害国家利益的合同；恶意串通、损害国家、集体或第三方利益的合同；以合法形式掩盖非法目的的合同；损害社会公共利益；违反法律、行政法规的强制性规定的合同第2节合同的效力二、无效合同无效合同是指当事人违反了法律规定的条件而40二、无效合同2、无效合同的免责条款：合同中下列免责条款无效：造成对方人身伤害的；因故意或者重大过失造成对方财产损失的。3、无效合同的确认4、无效合同的法律后果返还财产赔偿损失迫缴财产，收归国有第2节合同的效力指当事人约定免除或者限制其未来责任的合同条款除人民法院或仲裁机构，合同当事人或其它任何机构均无权认定合同无效二、无效合同2、无效合同的免责条款：第2节合同的效力指41三、可变更或可撤销的合同

------是指欠缺生效条件，但一方当事人可依照自己的意思使合同的内容变更或者使合同的效力归于消灭的合同。1、类型：因重大误解而订立的合同；在订立合同时显失公平的合同；以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危、使对方在违背真实意思情况下订立的合同第2节合同的效力只有人民法院或仲裁机构有权变更或撤销合同当事人提出请求是合同变更或撤销的前提若当事人只要求变更，人民法院或仲裁机构不得撤销三、可变更或可撤销的合同------是指欠缺生效条件，422、合同撤销权的消灭具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权；具有撤销权的当事人自知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。3、合同撤销后的法律后果返还财产赔偿损失迫缴财产，收归国有第2节合同的效力三、可变更或可撤销的合同2、合同撤销权的消灭第2节合同的效力三、可变更或可撤43四、当事人变更对合同效力的影响1、当事人名称或法定代表人变更不影响合同效力2、当事人的合并或分立不影响合同效力订立合同后分立的，分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利和义务的继承人，双方可以重新协商合同的履行方式。如果分立方没有告知或分立方的该合同责任归属通过协商对方当事人仍不同意，则合同的权利义务由分立后的法人或组织连带负责（即享有连带债权、承担连带债务）第2节合同的效力四、当事人变更对合同效力的影响1、当事人名称或法定代表人变更44第3节合同的履行、变更和转让一、合同的履行———是指合同各方当事人按照合同的规定，全面履行各自的义务，实现各自的权利，使各方的目的得以实现的行为。1、合同履行的原则全面履行原则诚实信用原则2、合同履行中的抗辩权

抗辩权是指双务合同的履行中，双方都应当履行自己的债务，一方不履行或有可能不履行时，另一方可以据此拒绝对方的履行要求。标的、价款、数量、质量、地点、期限、方式第3节合同的履行、变更和转让一、合同的履行标的、价款、数45一、合同的履行2、合同履行中的抗辩权同时履行抗辩权后履行抗辩权先履行抗辩权（不安抗辩权）

第3节合同的履行、变更和转让由同一双务合同产生互负的对价给付债务合同中未约定履行的顺序对方当事人没有履行债务或没有正确履行债务对方的对价给付是可能履行的义务由同一双务合同产生互负的对价给付债务合同中约定了履行的顺序应当先履行的当事人没有履行债务或没有正确履行债务应当先履行的对价给付是可能履行的义务经营状况严重恶化转移财产、抽逃资金，以逃避债务的丧失商业信誉有丧失或有可能丧失履行债务能力的其他情形一、合同的履行2、合同履行中的抗辩权第3节合同的履行46同时履行抗辩权案例分析「案例简介」

2001年1月，甲、乙公司签订了一项房屋买卖合同，合同约定甲公司于当年9月1日向乙公司交付房屋100套，并办理登记手续，乙公司则向甲公司分三次付款：第一期支付2千万元，第二期支付3千万元，第三期则在9月1日甲公司向乙公司交付房屋时支付5千万元。在签订合同后，乙公司按期支付了第一期、第二期款项共5千万元。9月1日，甲公司将房屋的钥匙移交乙公司，但并未立即办理房产所有权移转登记手续。因此，乙公司表示剩余款项在登记手续办理完毕后再付。在合同约定付款日期（9月1日）7日后，乙公司仍然没有付款，甲公司遂以乙公司违约为由诉至法院，请求乙公司承担违约责任。乙公司则以甲公司未按期办理房产所有权移转登记手续为由抗辩。同时履行抗辩权案例分析「案例简介」47「法律依据」

《合同法》第66条规定：“当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。”「案情分析及处理结果」

在本案中，从表面看，甲公司违背合同约定，未按期办理房地产所有权移转登记手续，已构成违约；而乙公司也违背了合同约定，在合同约定付款日期7日后，仍然没有付款，构成了履行迟延。但是，在考虑其是否应当承担违约责任时，尚应考虑其是否享有法定的抗辩权。「法律依据」48

从本案看，乙公司按期向甲公司支付了第一期、第二期款项共5千万元，并无违约情形，甲公司并无理由行使后履行抗辩权，因此，其未按期办理房产所有权移转登记手续属于违约行为，应当承担相应的违约责任。但对乙公司而言，由于其第三期款项的支付与甲公司交付房屋并办理房产所有权移转登记手续是应当同时履行的义务。由于本案中合同标的物是房屋，房屋属于不动产，与动产买卖合同不同，不动产的买卖中出卖人除负有交付标的物的义务之外，还应当完成产权移转登记，才真正履行完给付义务，由于不动产所有权的变动以登记为要件。尽管当事人未办理登记手续并不影响合同本身的效力，但是因为没有办理登记，房屋的所有权不能发生移转，买受人不能因出卖人的交付而获得房产的所有权。因此，办理登记是房屋买卖合同的主给付义务。可见，在本案中，由于甲公司的行为有可能导致乙公司的合同目的不能实现，根据《合同法》第66条的规定，其有权拒绝支付剩余款项。

从本案看，乙公司按期向甲公司支付了第一期、第二期款项共49先履行抗辩权纠纷案例分析[案情]

2010年8月8日，aa机械化工程有限公司(以下简称aa公司)与bb机械制造有限公司(以下简称bb公司)签订了一份工矿产品供货合同，约定伟博公司供给aa公司搅拌机器设备一套，价值60万元。aa公司应于合同签字后首付货款15万元;于10月9日付款30万元，同时bb公司向aa公司交付设备;下欠15万元于年底付清。合同签订后，伟博公司按约定时间交付了设备，aa公司亦按约定支付了前两批货款45万元。aa公司在使用搅拌机过程中，发现机器设备存在质量问题无法正常运行。bb公司于11月15日将机器设备运回维修，11月20日维修完毕，但以aa公司未按约支付下欠15万元货款为由拒不返还设备。aa公司遂向法院起诉，要求bb公司返还设备。先履行抗辩权纠纷案例分析[案情]50[分析]首先，根据合同法第67条规定，先履行抗辩权是指合同中约定了债务履行的先后顺序，在按约定应先履行的一方当事人未履行之前，后履行一方有权拒绝其履行请求;先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。从上可看出履行抗辩权的使用条件有三：第一，须有同一双务合同互负债务。第二，须双方互负的债务有先后顺序，后履行一方的债务已届清债期：第三，须先履行一方未履行或履行不适当。本案中，原、被告双方所订立的供货合同约定，原告在向被告支付45万元货款后，被告即按要求向原告交付设备，被告履行交付设备义务应在原告支付15万元货款义务履行之前。但因被告所交付的设备存在质量缺陷，使原告的合同目的不能实现，原告以被告所交付的设备有质量缺陷，债务履行不适当，而未支付到期款15万元。其行为符合先履行抗辩权的行使条件，行为是正当的。而被告交付的设备不符合质量要求，实属违约。其对不符合质量约定的设备进行维修，是其承担违约责任的一种方式，也是对其先履行债务不符合约定的一种救济。因此其不能以原告未履行期限在后的货款交付行为为其行使履行抗辩权的前提。另外，被告称原告未履行支付下欠货款义务在先，而其维修并返还设备义务在后，故其不返还设备是在行使先履行抗辩权。虽然被告返还设备义务在原告支付下欠货款义务之后，但两个义务并非因同一双务合同产生，不符合先履行抗辩权行使要件。故被告亦不能将原告未履行付款义务作为其不履行返还设备义务的抗辩理由。[分析]51[分析]其次，原告aa公司按照合同约定支付了两期货款，被告伟博公司按约定交付了设备。根据合同法第133条“标的物的所有权自标的物交付时起转移”的规定，且原被告双方无其他约定，故aa公司自设备交付之日起，已取得了该设备的所有权。最后，被告拒不返还原告设备的行为亦不符合留置权行使的基本要件。根据《最高人民法院关于适用〈担保法〉若干问题的解释》第109条规定，留置权的行使要求债权人对动产的占有与其债权的发生必须有牵连关系。本案中被告对原告设备的占有是基于对其进行维修，以弥补自己义务履行的瑕疵;而被告对原告债权的发生是基于买卖合同关系。故被告对原告设备的占有与其享有的债权并无牵连关系，因此被告对原告设备并无留置权。基于上述，被告拒不返还原告设备的行为实属侵权。[分析]52中止履行当事人A当事人B恢复履行解除合同通知提供担保未提供担保抗辩权第3节合同的履行、变更和转让中止履行当事人A当事人B恢复履行解除合同通知提供担保未提供担53一、合同的履行3、合同不当履行的处理（1）因债权人致使债务人履行困难的处理

债务人可以中止履行或将标的物提存（2）提前或部分履行的处理

债权人可以拒绝，由此增加的费用由债务人承担（不损害债权人利益且债权人同意的情况除外）（3）合同不当履行中的保全措施代位权是指因为债务人怠于行使其到期债权对债权人造成损害的，债权人可以向法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权。撤销权是指因债务人放弃其到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求法院撤销债务人的行为。第3节合同的履行、变更和转让一、合同的履行3、合同不当履行的处理第3节合同的履行、54二、合同的变更

——是指当事人对已经发生法律效力，但尚未履行或尚未完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议。当事人协商一致，可以变更合同变更一般不涉及已履行的内容变更要有明确的内容第3节合同的履行、变更和转让二、合同的变更——是指当事人对已经发生法律效力，但尚55三、合同履行中的债权转让和债务转移1、债务人向第三人履行债务债权的转让在合同内有约定，但不改变当事人之间的权利义务关系在合同履行期限内，第三人可以向债务人请求履行，债务人不得拒绝对第三人履行债务原则上不能增加履行的难度和履行的费用，否则应有合同当事人的债权人给予补偿债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应向合同当事人的债权人承担违约责任（第三人没有权利追究）2、由第三人向债权人履行债务部分义务由第三人履行，不改变当事人之间的权利义务关系在合同履行期内，债权可以要求但不能强迫第三人履行债务债权人不能直接追究第三人的违约责任第3节合同的履行、变更和转让三、合同履行中的债权转让和债务转移1、债务人向第三人履行债务56四、合同转让1、债权转让债权人可以将合同权利全部或部分转让给第三人。但根据合同性质或当时约定或依照法律规定不得转让的除外。债权人转让权利应当通知债务人，否则该转让对债务人不发生效力。除经受让人同意外，转让权利的通知不得撤销。第3节合同的履行、变更和转让是指合同的一方将合同的权利、义务全部或部分转让给第三人的法律行为。该第三人取代原当事人在合同中的法律地位。合同转让的特征：a、转让前的合同内容与转让后的合同内容的一致性b、合同转让后形成新的合同关系人c、合同转让改变了债权债务关系四、合同转让1、债权转让第3节合同的履行、变更和转让是572、债务承担债务人将合同义务全部或部分转移给第三人，必须经债权人同意，否则这种转移不发生法律效力法律规定应办理批准登记手续的，则必须办理3、权力和义务同时转让当事人一方经对方同意，可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人。第3节合同的履行、变更和转让四、合同转让债务人转移债务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩。债务人转移债务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务（专属于原债务人自身的除外）2、债务承担第3节合同的履行、变更和转让四、合同转让债58第4节合同的终止有下列情况之一，合同终止：债务已按照约定履行合同解除债务相互抵消债务人依法将标的物提存债权人免除债务债权债务同归于一人法律规定或当事人约定的其它情形即合同权利和义务终止，指当事人之间根据合同确定的权利义务在客观上不复存在，据此合同不再对双方具有约束力。第4节合同的终止有下列情况之一，合同终止：59一、合同解除1、约定解除2、法定解除因不可抗力致使不能实现合同目的的；在履行期限届满之前，当事人明确表示(或以自己的行为表明)不履行主要债务；当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；当事人一方延迟履行主要债务或有其它违法行为，致使不能实现合同目的的；法律规定的其他情形的。第4节合同的终止一、合同解除1、约定解除第4节合同的终止60二、债务相互抵销

——是指当事人双方，各以其债权充当债务的清偿，使双方的债务在等额范围内归于消灭。1、法定债务抵消当事人双方互负的到期债务其债务标的物的种类、品牌相同除法律规定或合同性质决定外，当事人都可以相互抵销2、约定债务抵消当事人双方协商一致第4节合同的终止二、债务相互抵销——是指当事人双方，各以其债权充当债61第5节违约责任一、承担违约责任的原则补偿性原则惩罚性原则（违约金、定金）二、承担违约责任的方式继续履行采取补救措施赔偿损失支付违约金定金罚则是指当事人任何一方不履行合同义务或履行不符合约定而应承担的法律责任A、违约金与定金不可合并使用B、因不可抗力不能履行合同的，部分或全部免除责任（当事人延迟履行后发生的不可抗力除外）第5节违约责任一、承担违约责任的原则是指当事人任何一62第6节合同争议的解决一、解决合同争议的方法

和解、调解、仲裁、诉讼二、仲裁1、仲裁的原则：自愿、公平合理、依法独立进行、一裁终局2、开庭和裁决：开庭——举证——辩论——裁决三、诉讼1、建设工程合同纠纷等管辖：级别管辖、属地管辖2、诉讼的证据：

书证、物证、视听资料、证人证言、当事人的陈述、鉴定结论、勘验笔录等第6节合同争议的解决一、解决合同争议的方法63第三章建设工程招标管理

招标投标，是在市场经济条件下进行大宗货物的买卖、工程建设项目有发包与承包，以及服务项目的采购与提供时，所采用的一种交易方式。招标投标的法律制度勘察设计招标投标管理建设工程监理招标投标管理施工招标投标管理第三章建设工程招标管理招标投标，是在市场经济条64第1节概述招标是指招标人（买方）发出招标通知，说明采购的商品名称、规格、数量及其他条件，邀请投标人（卖方）在规定的时间、地点按照一定的程序进行投标的行为。投标是指投标人应招标人的邀请，根据招标公告或招标文件的规定条件，在规定的时间内向招标人递交投标书的行为。一、政府行政主管部门对招投标的管理招标范围管理招标备案招标文件的核查与备案对招投标活动的监督查处招投标活动中的违法行为第1节概述招标是指招标人（买方）发出招标通知，说明采65一、政府行政主管部门对招投标的管理1、必须招标的范围达到下列标准之一，必须进行招标：施工单项合同估算价在200万元人民币以上主要设备、材料等货物，单项合同估算价在100万元人民币以上勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上项目总投资在3000万元人民币以上第1节概述一、政府行政主管部门对招投标的管理1、必须招标的范围第1节662、可以不进行招标的范围涉及国家安全、国家秘密的工程抢险救灾工程利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况建筑造型有特殊要求的设计采用特定专用技术、专有技术进行勘察、设计或施工停工或缓建后恢复建设的工程，且承包人未发生变更的施工企业自建自用的工程，且企业资质等级符合工程要求在建工程追加附属小型工程或主体加层，且承包人未变更法律、法规规定的其它情形第1节概述一、政府行政主管部门对招投标的管理2、可以不进行招标的范围第1节概述一、政府行政主管部门673、招标备案（1）前期准备应满足的要求：建设工程已经批准立项向建设行政主管部门履行了报建手续、并取得批准建设资金能满足建设工程要求，复核规定的资金到位率建设用地已依法取得，并领取了建设工程规划许可证技术资料能满足招标投标的要求法律、法规规定的其它情形第1节概述一、政府行政主管部门对招投标的管理3、招标备案第1节概述一、政府行政主管部门对招投标的管683、招标备案（2）对招标人的招标能力要求：有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员有组织编制招标文件的能力有审查招标单位资质的能力有组织开标、评标、定标的能力（3）招标代理机构的资质条件：有从事招标代理业务的营业场所和相应资金有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力有可以作为评标委员会成员人选的专家库第1节概述一、政府行政主管部门对招投标的管理3、招标备案第1节概述一、政府行政主管部门对招投标的管694、对招标有关文件的核查备案（1）对投标人资格审查文件的核查：不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人不得对潜在投标人实行歧视待遇不得强制投标人组成联合体投标（2）对招标文件的核查：招标文件的组成内容是否完整、明晰招标项目划分标段的界限是否合理招标文件是否有限制公平竞争的条件第1节概述一、政府行政主管部门对招投标的管理4、对招标有关文件的核查备案第1节概述一、政府行政主管70二、招标方式三、招标程序第1节概述1、公开招标2、邀请招标（5-7家为宜，不少于3家）招标准备阶段招标阶段决标成交阶段选择招标方式编制招标文件办理招标备案发布招标公告资格预审发售招标文件现场踏勘招标答疑开标评标定标二、招标方式三、招标程序第1节概述71工程合同管理A课件72工程合同管理A课件73有下列情况之一，为无效投标文件：投标文件未按照招标文件的要求予以密封；投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章（或委托代表人没有合法有效地委托书原件及委托代理人印章）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认投标人未按招标文件的要求提交投标保证金或投标保函组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议第1节概述有下列情况之一，为无效投标文件：投标文件未按照招标文件的要求74第2节勘察设计招标投标管理一、勘察招标的范围（委托工作内容）自然条件观测地形图测绘资源探测岩土工程勘察地震安全性评价工程水文地质勘察环境评价和环境基地观测模型试验和科研第2节勘察设计招标投标管理一、勘察招标的范围（委托工作内75二、设计招标1、设计招标的特点：招标文件的内容：仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等，无具体的工作量对投标书的编制要求：是首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，再此基础上进一步报价开标形式：不是由招标单位主持人宣读投标书，而是由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图及其它实质性内容，且不按报价高低排定标价次序评标原则：不过分追求投标价的高低，评委更多关注所提方案的技术先进性、技术指标、合理性及对工程项目投资效益的影响第2节勘察设计招标二、设计招标1、设计招标的特点：第2节勘察设计招标762、设计招标文件的内容设计文件编制的依据国家有关行政主管部门对规划方面的要求技术经济指标要求平面布局要求结构形式方面的要求结构设计方面的要求设备设计方面的要求特殊工程方面的要求其它有关方面的要求第2节勘察设计招标二、设计招标3、设计投标书的评审方案的优劣投入、产出经济效益比较实际进度快慢设计资历和社会信誉报价的合理性2、设计招标文件的内容第2节勘察设计招标二、设计招标377第3节建设工程监理招标投标管理一、监理招标的特点：招标宗旨是对监理能力的选择报价在选择中居于次要地位邀请投标人较少二、委托监理工作的范围划分依据工程规模工程项目的专业特点被监理项目的难易程度第3节建设工程监理招标投标管理一、监理招标的特点：78三、评标投标人的资质（资质等级、批准的业务范围、股东单位、人员综合情况等）监理大纲拟派项目的主要监理人员（总监和主要专监）人员派驻计划和监理人员素质（学历、职称、上岗证等）监理单位提供用于工程的检测设备和仪器，或委托有关单位检测的协议近几年监理单位的业绩及奖惩情况监理费报价和费用组成招标文件要求的其它情况第3节建设工程监理招标投标管理三、评标第3节建设工程监理招标投标管理79第4节施工招标投标管理一、招标范围的确定依据（划分合同包）施工内容的专业要求施工现场条件对工程总投资的影响其它因素的影响二、编制招标文件第一部分投标须知、合同条件及合同格式第二部分技术规范第三部分投标文件第四部分图纸详细组成第4节施工招标投标管理一、招标范围的确定依据（划分合同包80第五章技术规范第二部分技术规范第十章图纸第四部分图纸第一部分投标须知、合同条件及合同格式第一章投标须知第二章合同通用条件第三章合同专用条件第四章合同格式第六章投标书及投标书附录第七章工程量清单与报价单第八章辅助资料表第九章资格审查表第三部分投标文件第五章技术规范第二部分第十章图纸第四部81三、评标1、综合评分法以控制价衡量报价得分的综合评分法以复合标底值衡量报价得分的综合评分法无标底的综合评分法（最低报价、平均报价为标准值）2、评标价法第4节施工招标投标管理三、评标第4节施工招标投标管理82第四章建设工程委托监理合同管理监理合同的订立监理合同的履行第四章建设工程委托监理合同管理监理合同的订立83一、约定履行期限、地点和方式二、双方的权利1、委托人的权利1)授予监理人权限的权利。2)对其他合同承包人的选定权。3)委托监理工程重大事项的决定权。4)对监理人履行合同的监督控制权。

a.对监理合同转让和分包的监督。

b.对监理人员的控制监督。

c.合同履行的监督权。第四章建设工程委托监理合同管理一、约定履行期限、地点和方式第四章建设工程委托监理合84二、双方的权利第四章建设工程委托监理合同管理2、监理人的权利1)委托监理合同赋予监理人的权利

a、完成监理任务后获得酬金的权利

b、终止合同的权利2)监理人执行监理业务可以行使的权利a、工程建设有关事项和工程设计的建议权

b、对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权

c、工程建设有关协作单位组织协调的主持权

d、业务紧急情况下，越权发布变更指令，但应尽快上报

e、审核承包商索赔的权利二、双方的权利第四章建设工程委托监理合同管理2、监理人851、委托人的义务负责建设工程所有外部关系的协调工作，满足开展监理工作所需提供的外部条件与监理人做好协调工作在合理的时间内就监理人以书面形式提交要求做出决定的一切事宜做出书面决定为监理人顺利履行合同义务，做好协助工作三、双方的义务第四章建设工程委托监理合同管理a、将授予监理人的监理权利，以及监理人监理机构主要成员的职能分工、监理权限书面通知已选定的第三方（并在合同中予以明确）b、在双方议定的时间内，免费向监理人提供监理所需的相关工程资料c、为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务(信息、物质、人员)1、委托人的义务三、双方的义务第四章建设工程委托监理合862、监理人的义务公正地维护有关方面的合法权益按约定派驻足够的人员从事监理业务未经有关方同意，不得泄露与本工程合同有关的保密资料监理工作完成应归还委托人提供使用的物品或财产非经委托人书面同意，监理人及其职员不得接受委托监理合同约定以外的与监理工作有关的报酬（以保证监理行为的公正性）监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动负责合同的协调管理工作第四章建设工程委托监理合同管理三、双方的义务2、监理人的义务第四章建设工程委托监理合同管理三、双方87四、违约责任1、违约赔偿（1）在合同责任期内，如果一方未按要求履行义务，均应向对方承担违约责任（2）赔偿原则：委托人违约，赔偿监理人经济损失因监理人过失造成的经济损失赔偿，累计不超过监理酬金总额（除去税金）当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出2、监理人的职责限度

对责任期以外损失不负责，也不对第三方违约承担责任第四章建设工程委托监理合同管理四、违约责任1、违约赔偿第四章建设工程委托监理合同管理88五、监理合同的价款与酬金1、酬金：按合同约定2、奖金：奖励金额=工程费用节省额*报酬比率

（按合同约定）3、支付按合同约定的方式支付委托人应在收到监理人支付通知书24h内予以确认委托人在议定的支付期限内未予以支付，应补偿应支付酬金的利息（按支付期限最后1日银行贷款利率计算）第四章建设工程委托监理合同管理五、监理合同的价款与酬金1、酬金：按合同约定第四章建设89六、合同的生效、变更与终止1、生效：

自合同签订之日起生效。至完成之间的时间为合同有效期。2、变更：因不可预见事项，双方协商修改或变更合同条件因委托人或第三方原因，增加工作量或时间非监理人原因导致监理人不能全部或部分执行监理任务第四章建设工程委托监理合同管理六、合同的生效、变更与终止1、生效：第四章建设工程委托903、终止办理完竣工验收或工程移交手续、承包人和委托人移交签订工程保修合同、监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金委托人对监理人未履行义务的通知21天内未答复，可在第一个通知发出35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止监理人应当受到酬金之日起30日内仍未受到支付单据和书面解释，或暂停监理业务期限已超过半年，监理人可向委托人发出终止合同通知，14天内未答复，可进一步发通知，第二份通知发出后42天仍未回复，监理人可终止合同或暂停业务变更或解除合同的通知或协议必须采用书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效六、合同的生效、变更与终止第四章建设工程委托监理合同管理3、终止六、合同的生效、变更与终止第四章建设工程委托监91第五章建设工程勘察设计合同管理一、合同的主要内容1、建设工程勘查合同

[GF-2000-0203]工程概况发包人应提供的资料勘察成果的提交勘察费用的支付发包人、勘察人的责任违约责任未尽事宜的约定其它约定事项合同争议的解决合同生效对于岩土工程项目，除了上述条款之外，还包括：

[GF-2000-0204]变更及工程费的调整材料设备的供应报告、文件、治理的工程等的检查和验收方面约定第五章建设工程勘察设计合同管理一、合同的主要内容92一、合同的主要内容2、设计合同对于民用建筑工程，主要有：

[GF-2000-0209]订立合同的依据文件委托设计任务的范围和内容发包人应提供的资料和文件设计人应提供的资料和文件设计费的支付双方责任违约责任其它对于专业工程，除上述外，还应包括有：[GF-2000-0210]设计依据合同文件的组成和优先次序项目的投资要求、设计阶段和设计内容保密等方面的条款第五章建设工程勘察设计合同管理一、合同的主要内容2、设计合同对于专业工程，除上述93二、勘察设计合同的订立1、发包人应提供的文件和资料（1）设计依据文件和资料（2）项目设计要求2、委托任务的工作范围（1）设计范围（2）建筑物的设计合理使用年限要求（3）委托的设计阶段和内容（4）设计深度要求（见备注）（5）设计人员配合施工工作的要求第五章建设工程勘察设计合同管理(1)经批准的项目可研报告或项目建议书(2)城市规划许可文件(3)工程勘察资料等(1)工程的范围和规模(2)限额设计的要求(3)设计依据的标准(4)法律法规规定的其他条件二、勘察设计合同的订立1、发包人应提供的文件和资料第五章941、勘察发包人的责任在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务而有没有资料的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物。负责勘察现场的安全、保卫工作按时提供相关工程用材料及产品合格证确认现场变更并按实际发生的工程量支付勘察费为勘察人的工作人员提供必要的生产工作条件并承担费用第五章建设工程勘察设计合同管理三、勘察合同的履行管理1、勘察发包人的责任第五章建设工程勘察设计合同管理三、952、勘察人的责任勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按时提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人一起验收发包人提供的材料。勘察过程中，根据岩土工程条件及技术规范要求，提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。现场工作人员应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。三、勘察合同的履行管理第五章建设工程勘察设计合同管理2、勘察人的责任三、勘察合同的履行管理第五章建设工程勘96四、设计合同履行管理1、委托设计发包人的责任提供设计依据资料提供必要的现场开展工作条件外部协调工作其他相关工作保护设计人的知识产权遵循合理设计周期的规律第五章建设工程勘察设计合同管理2、设计人的责任保证设计质量及时完成各阶段的工作任务对外商的设计资料进行审查配合施工的义务保护发包人的知识产权四、设计合同履行管理1、委托设计发包人的责任第五章建设973、设计工作内容的变更（1）设计人的工作引起的变更（2）委托任务范围内的设计变更（3）委托其它设计单位完成的变更（4）发包人原因的重大设计变更四、设计合同履行管理第五章建设工程勘察设计合同管理3、设计工作内容的变更四、设计合同履行管理第五章建设工984、违约责任（1）发包人的违约责任延误支付设计费（0.2%/天，逾期30天设计人有权暂停履行）审批工作的延误（不影响设计费的支付）发包人原因要求解除合同（设计费比例0.5—1.0原则）（2）设计人的违约责任设计错误（修改补充—免收直接损失部分的设计费—赔偿）延误完成设计任务（0.2%/天）设计人原因要求解除合同（双倍返还定金）第五章建设工程勘察设计合同管理四、设计合同履行管理4、违约责任第五章建设工程勘察设计合同管理四、设计合同99第六章建筑工程施工合同管理第1节概述第2节施工准备阶段的合同管理第3节施工过程的合同管理第4节竣工阶段的合同管理第六章建筑工程施工合同管理第1节概述100第1节概述二、合同管理涉及的有关方合同范本协议书通用条款专用条款附件承包人承揽工程项目一览表发包人供应材料设备一览表房屋建筑工程质量保修书第六章建设工程施工合同管理一、合同范本的组成合同当事人发包人承包人工程师发包人委托的监理发包人派驻代表第1节概述二、合同管理涉及的有关方合同范本协议书通101（一）工期和价格1、工期（开工日期、竣工日期、合同工期总日历天数）2、合同价款发包人接受的合同价款追加的合同价款合同的计价方式（固定价格、可调价格、成本加酬金）（二）对双方有约束力的合同文件1、合同文件的组成订立合同时已形成的文件合同履行过程中形成的文件2、对合同文件中矛盾或歧义的解释(优先解释顺序、双方协商)三、合同的内容第六章建设工程施工合同管理（一）工期和价格三、合同的内容第六章建设工程施工合同管102合同文件的组成（优先解释顺序）：施工合同协议书中标通知书投标书及其附件施工合同专用条款施工合同通用条款标准、规范及有关技术文件图纸工程量清单工程报价单及预算书第六章建设工程施工合同管理合同文件的组成（优先解释顺序）：施工合同协议书第六章建103（三）发包人和承包人的工作（义务）1、发包人的义务：办理土地征用、拆迁补偿、平整场地；做好水、电、电信、道路接通至约定点；向承包人提供工程地质和地下管线资料，保证数据真实；办理施工许可证及其它施工所需证件，办理临时占用、暂停公共设施、爆破作业等相关申请审批手续；将水准点与坐标控制点书面交给承包人，并现场交验；组织相关单位进行图纸会审和设计交底；协调处理施工现场周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木保护并承担费用；双方约定的其它工作。第六章建设工程施工合同管理（三）发包人和承包人的工作（义务）1、发包人的义务：第六章1042、承包人的义务在其设计资质范围内，完成发包人委托的配套设计工作；向工程师提供进度计划及相应的进度统计报表；按约定的要求，向发包人提供施工现场办公和生活的房屋、设施，费用由发包人承担；按管理规定办理场地交通、施工噪音及环境保护和安全生产等相关手续，并书面通知发包人，费用由发包人承担；做好已完工程的成品保护工作（其间损坏，费用自理）；做好施工现场周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作；保证施工现场清洁符合环境卫生管理的有关规定；双方约定的其它工作。第六章建设工程施工合同管理（三）发包人和承包人的工作（义务）2、承包人的义务第六章建设工程施工合同管理（三）发包人105第2节施工准备阶段的合同管理一、施工进度计划承包人按约定时间提交工程师确认，作为控制进度的依据二、开工承包人应按约定时间开工（不具备开工条件除外）三、支付工程预付款发包人不按约定支付，承包人在约定时间7天后发出要求付款通知，发包人仍未支付，承包人可在发出通知后7天停止施工。发包人应从约定应付之日起支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。四、工程分包需经发包人同意，分包不能解除承包人法人任何责任和义务第六章建设工程施工合同管理第2节施工准备阶段的合同管理一、施工进度计划第六章106一、质量监督管理1、材料设备的到货检验第3节施工过程的合同管理（1）发包人供应的材料设备现场接受(提前24H通知承包人)接收后移交承包人保管与约定不符的处理：单价不符，发包人承担差价规格型号质量不符，承包人可以拒绝接收（或代为调剂串换规格）到货地点不符，发包人负责运送到货时间不符，发包人承担损失（2）承包人采购的材料设备符合要求，并对质量负责到货前24小时通知工程师到货检验与设计要求不符的，承包人承担重新采购费用及其它相应损失(含工期延误)第六章建设工程施工合同管理一、质量监督管理第3节施工过程的合同管理（1）发包人107一、质量监督管理2、材料设备使用前的检验（1）发包人供应的材料设备承包人负责检查试验，发包人承担费用（2）承包人采购的材料设备承包人负责检验并承担费用，使用不合格材料引起的修复或重新采购费用自行承担，延误的工期不予顺延。使用代用材料应经工程师认可，差价以书面形式议定发包人不得指定生产厂或供应商第3节施工过程的合同管理一、质量监督管理2、材料设备使用前的检验第3节施工过108一、质量监督管理3、对施工质量的监督管理（1）工程质量标准应达到合同约定的质量标准，发包人有特殊要求应相应调整价款和工期不符合质量要求，承包人应返工并承担费用，工期不调整（2）施工过程中的检查和返工工程师检验，承包人负责返工并承担费用；检验合格后又发现问题(承包人原因)，仍由承包人负责返工并承担费用。（3）使用专利技术及特殊工艺施工承包人提出使用应首先征得工程师认可，由承包人办理申报手续并承担费用。4、隐蔽工程检验承包人自检——共同检验——重新检验第3节施工过程的合同管理一、质量监督管理3、对施工质量的监督管理第3节施工过109二、施工进度管理1、承包人修改进度计划实际进度与计划进度不符，工程师有权要求承包人修改进度计划。工程师不对确认后的改进措施效果负责，确认不是对延期的批准，仅仅是要求承包人在合理状态下施工。2、暂停施工（1）暂停施工的原因（2）管理程序1）外部条件的变化（法规、政策等）2）发包人原因（延期支付）3）协调管理原因4）承包人自身原因第3节施工过程的合同管理工程师发书面通知并于48h内提出书面处理意见承包人实施处理后书面提出复工，48h内未见答复可自行复工二、施工进度管理1、承包人修改进度计划1）外部条件的变化（法110三、设计变更管理1、工程师指示的设计变更2、变更价款的确定（1）原则：维持承包人投标报价内的竞争性水平（2）程序：第3节施工过程的合同管理（1）更改有关部位的标高、基线、位置和尺寸（2）增减合同中约定的工程量（3）改变有关工程的施工时间和顺序（4）其它有关工程变更需要的附加工作承包人变更确定后14天内提出追加价款报告（否则不调整）工程师收到报告后14天内提出答复意见（否则视为确认）三、设计变更管理1、工程师指示的第3节施工过程的合同111四、支付管理1、工程量的确认2、合同价款的调整

确认调整金额后，与工程款同期支付3、进度款的支付(1)按确认工程量及清单报价计算应付工程款(2)计算设计变更应调整的合同价款(3)计算本期应扣回的工程预付款(4)计算合同允许调整的合同价款和应扣款(5)经工程师批准的承包人索赔款第3节施工过程的合同管理（1）法律法规变化影响到合同价款（2）工程造价部门公布的价格调整（3）1周内非承包人原因停水、停电、停气累计超过8小时（4）双方约定的其他因素四、支付管理1、工程量的确认第3节施工过程的合同管理112五、不可抗力的合同责任1、合同工期内的不可抗力工程本身的损害及导致第三人伤亡和财产损失及施工现场的用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担承、发包双方人员的伤亡损失分别由各自承担承包人机械设备损失及停工损失，由承包人承担停工期间按工程师要求留在现场的人员的费用由发包人承担工程所需的清理、修复费用，由发包人承担延误的工期相应顺延2、合同工期外的不可抗力第3节施工过程的合同管理不可抗力是指合同当事人不能遇见、不能避免并不能克服的客观情况。如：战争、动乱、空中飞行物坠落、非当事人责任造成的爆炸、火灾及专用条款约定的风、雨、雪、洪水、地震等自然灾害。因合同一方延迟履行合同后发生的不可抗力，不能免除延迟履行方的相应责任五、不可抗力的合同责任1、合同工期内的不可抗力第3节113第4节竣工阶段的合同管理一、工程试车1、由于设计原因试车达不到验收要求，承包人按修改设计重新安装，发包人承担全部费用，工期顺延；2、由于设备制造原因试车达不到验收要求，承包人拆除重新安装，由负责采购的一方负责；3、由于承包人原因试车达不到验收要求，承包人拆除重新安装，并承担全部费用，工期不予顺延；4、试车费用除另有约定外，均由发包人承担；5、试车合格工程师应签字确认，否则24h后，视为已认可。第六章建设工程施工合同管理单机无负荷试车由承包人组织联动无负荷试车由发包人组织第4节竣工阶段的合同管理一、工程试车第六章建设114二、竣工验收1、竣工验收的条件：完成工程设计和合同约定的各项内容施工单位自检合格，并提出工程竣工报告监理单位对工程进行了质量评价，提出了评价报告勘察设计单位对设计文件及变更通知书进行了确认有完整的技术档案和施工管理资料有主材、建筑构配件和设备合格证及必要的进场实验报告有施工单位签署的工程质量保修书有公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件相关机构责令整改的问题全部整改完毕并验收合格第4节竣工阶段的合同管理二、竣工验收1、竣工验收的条件：第4节竣工阶段的合同管115二、竣工验收2、竣工验收程序：第4节竣工阶段的合同管理承包人申请发包人组织验收组竣工验收(28天内)验收后的管理发包人、承包人、勘察、设计、监理单位汇报情况验收组审阅工程档案资料检查工程实体质量形成工程竣工验收意见（14天内）二、竣工验收2、竣工验收程序：第4节竣工阶段的合同管理116三、工程保修1、保修的范围和内容：按合同约定2、质量保修期：

基础及主体结构终身、防水（外墙渗漏）5年供热供冷系统2个周期、管线设备和装修2年3、质量保修责任保修范围内的，承包人接通知后7天内维修发生紧急抢修事故时，承包人接通知后立即抢修涉及结构安全应报告行政主管部门，由原设计单位或有相应资质等级的设计单位提出修理方案，承包人实施保修保修完成后，发包人组织验收