合同-合同协议-表格模板-实用文档课件

经济法学颜南经济法学颜南1市场交易法原理市场交易法原理2市场交易活动

市场交易法原理市场交易活动市场交易法原理3

合同法

合同法4

合同法的一般规定合同法的一般规定5

一、合同的概述

（一）合同概念

合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。一、合同的概述（一）合同概念6

下列合同中，属于狭义合同的是

。

A.民事合同

B.行政合同

C.劳动合同D.国家合同下列合同中，属于狭义合同的是。7

一、合同的概述（二）合同特点

1、合同是一种协议

2、合同是一种民事法律行为

3、合同当事人之间具有平等法律地位一、合同的概述（二）合同特点1、合同是一种协议8

一、合同的概述（三）合同法的适用范围

一、合同的概述（三）合同法的适用范围9

甲乙在火车上相识，甲怕自己到站时未醒，请求乙在A站唤醒自己下车，乙欣然同意。火车到达A站时，甲沉睡，乙也未醒。甲未能在A站及时下车，为此支出了额外费用。甲要求乙赔偿损失。对此，应如何处理?

A.由乙承担违约责任B.由乙承担侵权责任

C.由乙承担缔约过失责任D.由甲自己承担损失甲乙在火车上相识，甲怕自己到站时未醒，请求乙在A站10

一、合同的概述（三）合同法的适用范围

1．有名合同2．无名合同3．特别法规定的合同一、合同的概述（三）合同法的适用范围1．有名合同11

（三）合同法的适用范围

1．有名合同

（三）合同法的适用范围1．有名合同12

一、合同的概述（三）合同法的适用范围

有名合同

买卖合同，供用电、水、气、热力合同，赠与合同，借款合同，租赁合同，融资租赁合同，承揽合同，建设工程合同，运输合同，技术合同，保管合同，仓储合同，委托合同，行纪合同和居间合同。一、合同的概述（三）合同法的适用范围有名合同13

（三）合同法的适用范围

2．无名合同

（三）合同法的适用范围2．无名合同14

根据《合同法》的规定，下列各项中属于无名合同的是

。

A.建设工程合同B.居间合同C.借用合同

D.借款合同根据《合同法》的规定，下列各项中属于无名合同的是15

（三）合同法的适用范围

3．特别法规定的合同（三）合同法的适用范围3．特别法规定的合同16

下列合同

是既受合同法调整，又受特别法调整的合同。

A.赠与合同B.保险合同

C.劳动合同D.中外合资经营企业合同下列合同是既受合同法调整，又17

一、合同的概述（四）合同的分类1、双务合同与单务合同

2、有偿合同与无偿合同

3、诺成合同与实践合同4、要式合同与不要式合同5、主合同与从合同6、为本人利益的合同与为第三人利益的合同7、有名合同、无名合同与混名合同8、本合同与预约合同9、格式合同与非格式合同一、合同的概述（四）合同的分类1、双务合同与单务合同18

二、合同法的基本原则

平等原则；自愿原则；公平原则；诚实信用原则；守法原则、公序良俗原则；严守合同原则。二、合同法的基本原则平等原则；自愿原则；公平原则；19

二、合同法的基本原则（一）

平等原则二、合同法的基本原则（一）

平等原则20

二、合同法的基本原则（二）

自愿原则（意思自治原则）二、合同法的基本原则（二）

自愿原则（意思自治原则）21举例：

1999年10月，A公司业务员李某与某市B公司商谈签订一份钢材买卖合同。因B公司不肯特合同总价款从280万元降为250万元，李某当即表示不同意签订这份合同。晚间，李某接到B公司经理陈某的电话，邀请其吃晚饭，李某赴宴。席间，B公司职员轮番强灌李某喝了很多酒。饭后，李某回到宾馆，进入房间后发现有一年轻女子，第二天早晨李某酒醒一后发现该女子仍在其房间，便叫她离开。随后，陈某前来再次要求李某签订合同，并威胁称昨晚在李某房间的是一名暗娼，已掌握了其嫖娼的证据。李某此时才知道这是陈某布设下的陷阱，但惧怕因此破坏其温馨家庭和工作，遂以总价款281万元签订了合同。李某回公司后，公司领导发现合同价格不合理且李某神色不安，遂询问李某，李某在领导的压力下，遂将前事和盘托出。A公司即找B公司，要求解除合同，但遭到B公司拒绝。A公司据此向法院提起诉讼。举例：

1999年10月，A公司业务员李某与某市B公司商谈签22

二、合同法的基本原则（二）

自愿原则（意思自治原则）1．自愿原则的违背二、合同法的基本原则（二）

自愿原则（意思自治原则）23

二、合同法的基本原则（二）

自愿原则（意思自治原则）2．强制缔约二、合同法的基本原则（二）

自愿原则（意思自治原则）24

二、合同法的基本原则（三）诚实信用原则

二、合同法的基本原则（三）诚实信用原则25

下列原则中

是合同法的“帝王原则”。

A.自愿原则B.诚信原则C.合法原则D.公平原则下列原则中是合同法的“帝王原则”。26

二、合同法的基本原则（四）

公平原则二、合同法的基本原则（四）

公平原则27

二、合同法的基本原则（五）公序良俗原则二、合同法的基本原则（五）公序良俗原则28

合同法的基本原则有

。

A.平等原则B.合法原则C.诚信原则D.国家意志原则合同法的基本原则有。29

合同的订立

合同的订立30

一、合同的形式

当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式三种。

一、合同的形式当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其31

一、合同的形式（一）口头形式

一、合同的形式（一）口头形式32

一、合同的形式（二）书面形式

合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）

一、合同的形式（二）书面形式合同书、信件和数据电文（33

一、合同的形式（三）其他形式

推定形式默示形式

一、合同的形式（三）其他形式34

二、合同的条款

合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：（1）当事人的名称或者姓名和住所；（2）标的；（3）数量；（4）质量；（5）价款或者报酬；（6）履行期限、地点和方式；（7）违约责任；（8）解决争议的方法。二、合同的条款合同的内容由当事人约定，一般包括以下条35

三、合同订立的程序

合同订立的一般程序，从法律上可分为要约和承诺两个阶段。合同订立的程序，是一个讨价还价的商务谈判程序，需要经历不断反复的过程，大致所示：要约邀请——要约——反要约——再反要约…承诺——合同成立。三、合同订立的程序合同订立的一般程序，从法律上可分36

三、合同订立的程序（一）要约

要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列规定：（1）内容具体确定；（2）表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。三、合同订立的程序（一）要约要约是希望和他人订立37

三、合同订立的程序（一）要约

1、要约的构成条件内容具体确定;表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束;受要约人一般为特定的人.三、合同订立的程序（一）要约1、要约的构成条件38

三、合同订立的程序（一）要约

2、要约的生效3、要约的撤回4、要约的撤销5、要约的失效三、合同订立的程序（一）要约2、要约的生效39乙公司向甲公司发出要约，旋又发出一份“要约作废”的函件。甲公司的董事长助理收到乙公司“要约作废”的函件后，忘了交给董事长。第三天甲公司董事长发函给乙公司，提出只要将交货日期推迟两个星期，其他条件都可接受。后甲、乙公司未能缔约，双方缔约没能成功的原因是什么?

A.要约已被撤回B.要约已被撤销

C.甲公司对要约作了实质性改变D.甲公司承诺超过了有效期间乙公司向甲公司发出要约，旋又发出一份“要约作废”的函件。40例：张某等15人自1996年起租用某商场柜台。1999年10月6日，商场书面通知张某等人于10月18日至20日续订2000年度柜台租赁合同，如届期不签合同，每日按租金的5％交纳滞纳金，逾期3天不签合同者，商场有权收回柜台，另行出租。他们接到通知后，组织了季节货物。10月14日，商场又通知他们，因其所在位置另有他用，不能与他们签订2000年度柜台租赁合同，并声明10月6日的通知作废。10月16日，张某等15人要求与商场签订2000年度合同，商场拒绝。11月17日原租赁合同到期，当晚，商场要求张某等15人撤出商场。张某等人遂起诉商场，要求继续租赁柜台。问：如何认识商场10月6日的书面通知？张某与商场的柜台租赁合同是否继续成立？

例：张某等15人自1996年起租用某商场柜台。1999年1041

三、合同订立的程序（二）要约邀请

要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。三、合同订立的程序（二）要约邀请要约邀请是希望他人42某大卖场打算在十一黄金周期间举行促销活动，散发的商业广告中写有这样的字句：10月1日至7日期间，每天前20名消费者，购买摩托罗拉某新款手机特价800元。李某看到广告后，便在9月30日夜排队，经商场发牌号确认，在前20名内。10月1日早上当李某进入商场后，营业员告知促销计划已改变，特价手机取消。李某认为，商场的广告是要约，自己的行为符合商场要求构成承诺，因此要求履行合同。商场则认为，商业广告只是要约邀请，因此双方并未建立合同关系。问：(1)双方买卖合同是否成立？为什么

(2)本案应如何解决？某大卖场打算在十一黄金周期间举行促销活动，散发的商业广告43

三、合同订立的程序

（三）承诺

承诺是同意要约的意思表示，它与要约一起使合同得以成立。三、合同订立的程序（三）承诺承诺是同意要约的意思44

三、合同订立的程序

（三）承诺

1、承诺的有效条件承诺的内容应当与要约的内容一致承诺应以通知或行为作出承诺应在承诺期限内到达三、合同订立的程序（三）承诺1、承诺的有效条件45

某食品公司因建造一栋大楼急需水泥，向青锋水泥厂、新华水泥厂和建设水泥厂发出函电。函电中称：“我公司急需标号为150型号的水泥100吨，如贵厂有货，请速来函电，我公司愿派人前往购买”。三家水泥厂在收到函电后，都先后向食品公司回复了函电，在函电中告知了他们备有现货，且告知了水泥的价格。建设水泥厂在发出函电的同时，派车给食品公司送去了50吨水泥。在该批水泥没有到达食品公司之前，食品公司得知新华水泥厂的水泥质量比较好，且价格比较合理，因此向新华水泥厂发出函电：“我公司愿意购买贵厂100吨150型号的水泥，盼速发货，运费由我公司承担。”在发出函电后的第二天上午，新华水泥厂回函告知已准备发货。下午，建设水泥厂将50吨水泥送到。食品公司告知建设水泥厂他们已经决定购买新华水泥厂的水泥，因此不能接受建设水泥厂送来的水泥。建设水泥厂认为，我们之间的合同已经签订，拒收货物就构成违约。最后双方协商不成，建设水泥厂向法院提起诉讼。某食品公司因建造一栋大楼急需水泥，向青锋水泥厂、新华46

根据案例回答下列问题：1．食品公司向三家水泥厂发函的行为属于什么行为？为什么？2．三家水泥厂向食品公司回函的行为属于什么行为？为什么？3．建设水泥厂与食品公司的合同是否成立？为什么？根据案例回答下列问题：47

三、合同订立的程序

（三）承诺

2、承诺的撤回3、承诺的生效与合同的成立三、合同订立的程序（三）承诺2、承诺的撤回48例：某贸易公司派业务员李某于7月20日到某市服装厂订货，双方签订了一份风雨衣合同，由服装厂供给贸易公司风雨衣1500件，总金额为4．5万元。合同对标的的质量、规格、验收、包装和结算等，都作了明确规定。由于李某忘了带合同专用章，所以合同上只有双方代理人和服装厂的印章。李某答应把合同带回加盖公章后寄给服装厂。服装厂去函催办，贸易公司只电告：“发货。’”服装厂即按合同规定发运800件，但刚刚办完托运手续，又接到对方电报：“请勿发货。”风雨衣运到某地车站后，贸易公司拒收，并向服装厂发了第三封电报：“退货，速来人处理。”贸易公司担心逾期不提货，被铁路部门罚款，便把风雨衣暂时存放在车站附近。由于贸易公司拒收货物并拒付货款，服装厂送起诉至法院要求对方支付货款并赔偿损失，对方则以未盖公章否认合同成立。问：该已发运的800件风雨衣的买卖合同是否成立？为什么？例：某贸易公司派业务员李某于7月20日到某市服装厂订货，双方49

三、合同订立的程序（四）格式条款

格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。

格式条款从三个方面予以限制：（1）提供格式条款的一方有提示说明的义务，应当采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，并按照对方要求，对该条款予以说明。（2）提供格式条款一方免除其责任，加重对方责任，排除对方主要权利的条款无效。（3）格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。三、合同订立的程序（四）格式条款格式条款是当事人为50

某房地产公司与客户签订售房合同时提供了一份格式合同，履行中对合同中某一条款发生争议，该条款有两种解释，下列说法正确的是

。

A.应以客户理解为准B.应以房产公司理解为准C.无法确定D.任选其一某房地产公司与客户签订售房合同时提供了一份格式合同，51

三、合同订立的程序（四）格式条款

三、合同订立的程序（四）格式条款52

格式条款无效的情形

1、格式条款具有以下内容无效:一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；以合法形式掩盖非法目的；损害社会公共利益；违反法律、行政法规的强制性规定。

2、合同中的下列免责条款无效，即有造成对方人身伤害的免责条款；有因故意或者重大过失造成对方财产损失的兔责条款。

3、提供格式条款的一方加重对方责任的无效。

4、提供格式条款的一方排除对方主要权利的无效。

5、提供格式条款一方免除其责任的无效。

格式条款无效的情形1、格式条款具有以下内容无效:一53

四、缔约过错责任

四、缔约过错责任54

四、缔约过错责任

（一）缔约过错责任涵义

缔约过错责任，是指一方当事人在订立合同过程中，因为过错给对方当事人造成损失时，所应承担的责任。

四、缔约过错责任（一）缔约过错责任涵义缔约过错55

四、缔约过错责任

承担缔约过错责任的情形：（1）假借订立合同，恶意进行磋商；（2）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；（3）有其他违背诚实信用原则的行为。

四、缔约过错责任承担缔约过错责任的情形：56

四、缔约过错责任

（二）缔约过错责任与其他责任的关系四、缔约过错责任（二）缔约过错责任与其他责任的关系57

四、缔约过错责任

（三）缔约过错责任的承担

四、缔约过错责任（三）缔约过错责任的承担58例：甲、乙二人均为个体工商户，由于经济形势不好，都想将自己拥有的铺位转让出去，却苦于找不到买主。适逢丙从外地来投资做生意，正想买个铺位安安置下来，遂与甲、乙私下分别接触，经过权衡，初步决定以5万元受让乙的铺位。甲获悉丙已决定买乙的铺位而不买自己的铺位，心中着急，便去找乙，表示要以更高的价格6万元将乙的铺位买下来，乙一时轻信，便回绝了丙的购买。丙于是回头买下了甲的铺位。事后，甲以种种借口称不能买乙的铺位，乙此时方知上当受骗，遂成纠纷。如何理解甲与乙商谈购买其商铺的行为？例：甲、乙二人均为个体工商户，由于经济形势不好，都想将自己拥59例：

张先生欲买楼，张先生口头与楼宇发展商约定看楼时间。某日，楼宇发展商陪同张先生一起去看房，因为后期施工未完毕，张先生因大厅地面太滑摔跤骨折。在这种情况下，张先生能否追究发展商的赔偿责任及原因。例：张先生欲买楼，张先生口头与楼宇发展商约定看楼时间。某日60

合同的效力

合同61一、合同的成立与合同的生效

一、合同的成立与合同的生效62甲打算卖房，问乙是否愿买，乙一向迷信，就跟甲说:“如果明天早上7点你家屋顶上来了喜鹊，我就出10万块钱买你的房子。”甲同意。乙回家后非常后悔。第二天早上7点差几分时，恰有一群喜鹊停在甲家的屋顶上，乙正要将喜鹊赶走，甲不知情的儿子拿起弹弓把喜鹊打跑了，至7点再无喜鹊飞来。关于甲乙之间的房屋买卖合同，下列哪一选项是正确的?A.合同尚未成立B.合同无效C.乙有权拒绝履行该合同D.乙应当履行该合同

甲打算卖房，问乙是否愿买，乙一向迷信，就跟甲说:“如果明63一、合同的成立与合同的生效

（一）合同的效力概念

合同的效力，即合同的法律效力，是指法律赋予依法成立的合同具有拘束当事人各方乃至第三人的强制力，从而使当事人各方订立该合同所预期的效果得到法律上的维系。一、合同的成立与合同的生效（一）合同的效力概念64一、合同的成立与合同的生效

（一）合同的效力概念

按效力分，合同可分为4种：有效合同、可变更可撤销合同、无效合同、效力待定合同。一、合同的成立与合同的生效（一）合同的效力概念65一、合同的成立与合同的生效

（二）合同的生效概念

合同的生效，是指只要合同具备一定的要件后，便能产生法律上之效力。一、合同的成立与合同的生效（二）合同的生效概念合同66（二）合同的生效概念

一般合同生效的要件(1)行为人具有相应的民事行为能力。(2)意思表示真实。(3)不违反法律和社会公共利益。(4)合同形式必须合法。（二）合同的生效概念一般合同生效的要件67二、合同生效的时间（一）依法成立的合同，自成立时起生效

（二）办理批准、登记手续后生效

（三）条件成就时生效、失效

（四）期限届至时生效、届满时失效

二、合同生效的时间（一）依法成立的合同，自成立时起生效68三、效力待定（未定）的合同（一）限制民事行为能力人订立的合同（二）无权代理人签订的合同（三）表见代理合同（四）法定代表人、负责人越权订立的合同

（五）无处分权的人处分他人财产的合同

三、效力待定（未定）的合同（一）限制民事行为能力人订立的合同69下列合同中，属于效力待定合同的是

。

A.无权代理人签订的合同B.无权处分的人订立的合同

C.显示公平的合同D.重大误解而订立的合同下列合同中，属于效力待定合同的是。70三、效力待定（未定）的合同（一）限制民事行为能力人订立的合同

三、效力待定（未定）的合同（一）限制民事行为能力人订立的合同71丁叮的父母长期在外地经商，丁叮一直与叔叔共同生活。2008年，丁叮16岁考取高中后，用长期以来父母寄来的钱与某房产公司签订了一份售房合同。该合同应当属于

合同。

A.有效合同B.效力待定合同C.可变更、可撤销的合同D.无效合同丁叮的父母长期在外地经商，丁叮一直与叔叔共同生活。272

蒋某现年16周岁，初中毕业后想从事个体工商业，个体工商户王某得知此情况后便找蒋某洽谈合伙事宜。蒋某十分高兴，双方当面拟定合同：蒋某出资2万元作为合伙的投资，王某原有的个体商业资产估价为10万元，共同劳动、共同经营，盈余按出资比例分享。不久，蒋某的父亲发现其在家存放的现款2万元不翼而飞。经再三追问，蒋某承认是他拿走用以作为与王某合伙的投资。蒋某的父亲素知王某为人狡诈，其资产不足万元，便以蒋某为限制民事行为能力人为由，称其与王某所订的合伙合同应属无效，要求王某退还2万元。王某则认为蒋某已满16周岁，并能够从事个体工商业经营，应视为完全行为能力人，其订立合同有效。为此双方发生争议。

问：蒋某与王某订立的合同是否有效？为什么？蒋某现年16周岁，初中毕业后想从事个体工商业，个体工商户73三、效力待定（未定）的合同（二）无权代理人签订的合同

三、效力待定（未定）的合同（二）无权代理人签订的合同74无权代理人签订的合同属于

合同。

A.效力待定的合同B.可变更的合同C.无效合同D.可撤销合同无权代理人签订的合同属于合同。75三、效力待定（未定）的合同（三）表见代理合同

1、被代理人对第三人表示将代理权授予他人，而实际并未授权。2、被代理人将某种有代理权的证明文件（如盖有公章的空白合同书、空白介绍信、合同专用章等等）交给他人，他人以该种文件使第三人相信其有代理权而与之进行法律行为。3、代理授权不明。4、代理关系终止后未采取必要的措施而使第三人仍然相信行为人有代理权，并与之进行法律行为。

三、效力待定（未定）的合同（三）表见代理合同1、76

行为人虽无代理权，但由于与被代理人存在一定关系，使得第三人有理由相信其具有代理权，而与其进行民事行为的情况属于______。

A.无效代理B.滥用代理权

C.表见代理D.越权代理行为人虽无代理权，但由于与被代理人存在一定关系，使得77

张某是某企业的销售人员，随身携带盖有该企业公章的空白合同书，便于对外签约。后张某因收取回扣被企业除名，但空白合同书未被该企业收回。张某以此合同书与他人签订购销协议，该购销协议的性质应如何认定?

A.不成立B.无效

C.可撤销D.成立并生效张某是某企业的销售人员，随身携带盖有该企业公章的空白78三、效力待定（未定）的合同（四）法定代表人、负责人越权订立的合同

1、一般情况下，代表行为有效，合同有效。2、如果相对人知道或应当知道其越权的，代表行为无效，责任由行为人承担或行为人与相对人共同承担。法人或组织不承担责任。三、效力待定（未定）的合同（四）法定代表人、负责人越权订立的79三、效力待定（未定）的合同（五）无处分权的人处分他人财产的合同

1、一般合同无效。2、两种情况下有效：一是经权利人追认的合同有效。二是行为人订立合同后取得处分权的合同有效。三、效力待定（未定）的合同（五）无处分权的人处分他人财产80甲因出国留学，将自家一幅名人字画委托好友乙保管。在此期间乙一直将该字画挂在自己家中欣赏，来他家的人也以为这幅字画是乙的，后来乙因做生意急需钱，便将该幅字画以3万元价格卖给丙。甲回国后，发现官己的字画在丙家中，询问情况后，向法院起诉。下列有关该纠纷的表述中哪些是正确的?

A.乙与丙之间的买卖合同居于无效合同

B.乙与丙之间的买卖合同属于效力未定的合同

C.甲对该幅字画享有所有权

D.丙对该幅字画享有所有权甲因出国留学，将自家一幅名人字画委托好友乙保管。在此期间81四、合同的无效

下列民事行为无效。（一）无民事行为能力人实施的；（二）限制民事行为能力人依法不能独立实施的；（三）一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下所为前；（四）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的；（五）违反法律或者社会公共利益的；（六）经济合同违反国家指令性计划的；（七）以合法形式掩盖非法目的的。

四、合同的无效下列民事行为无效。（一）无民事行为82四、合同的无效

（一）合同无效

有下列情形之一的，合同无效：1、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；2、恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；3、以合法形式掩盖非法目的；4、损害社会公共利益；5、违反法律、行政法规的强制性规定。

四、合同的无效（一）合同无效有下列情形之一的，合83以合法形式掩盖非法目的的合同属于

合同。

A.效力待定的合同B.可变更的合同C.无效合同D.可撤销合同以合法形式掩盖非法目的的合同属于合同。84下列合同中，

属于无效合同。

A.一方以欺诈、胁迫手段订立并损坏国家利益的合同

B.显失公平的合同

C.损害社会公共利益的合同D.违反行政法规强制性规定的合同下列合同中，属于无效合同。85四、合同的无效

（二）免责条款无效

合同中的下列免责条款无效：1、造成对方人身伤害的；2、因故意或重大过失造成对方财产损失的。

四、合同的无效（二）免责条款无效合同中的下列免责86五、合同的可变更、可撤销（或可变更、可撤销的合同）

（一）合同可变更、可撤销的情形

下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：1、因重大误解订立的；2、在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。

五、合同的可变更、可撤销（或可变更、可撤销的合同）（一）87五、合同的可变更、可撤销（或可变更、可撤销的合同）

（一）合同可变更、可撤销的情形1、重大误解五、合同的可变更、可撤销（或可变更、可撤销的合同）（一）88例：原告是某相机专卖店，新进了一批功能先进的进口相机，价格定为3850元，售货员在制作价格牌时，误将3850元标为1850元，被告是识货者，购买了两台，并留下了保修单。后来商店发现价格标错，要求被告补交货款，未果，遂起诉至人民法院，要求被告补交货款，否则退货。例：原告是某相机专卖店，新进了一批功能先进的进口相机，价格定89五、合同的可变更、可撤销（或可变更、可撤销的合同）

（一）合同可变更、可撤销的情形2、显失公平五、合同的可变更、可撤销（或可变更、可撤销的合同）（一）90例：原告之母目不识丁，在原告在外读书的时候，将其放在家中的新买钢琴以1000元的低价出卖给被告，原告回家发现，向人民法院起诉，要求撤销其母与被告的买卖合同，被告返还其钢琴。

例：原告之母目不识丁，在原告在外读书的时候，将其放在家中的新91五、合同的可变更、可撤销（或可变更、可撤销的合同）

（一）合同可变更、可撤销的情形3、欺诈、胁迫的手段或者乘人之危

五、合同的可变更、可撤销（或可变更、可撤销的合同）（一）92五、合同的可变更、可撤销（或可变更、可撤销的合同）

（一）合同可变更、可撤销的情形1、因重大误解订立的；

2、显失公平的；

3、欺诈、胁迫的手段或者乘人之危的。五、合同的可变更、可撤销（或可变更、可撤销的合同）（一）93五、合同的可变更、可撤销（或可变更、可撤销的合同）

（二）撤销权的消灭

有下列情形之一的，撤销权消灭：

1、具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权；2、具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权的。

五、合同的可变更、可撤销（或可变更、可撤销的合同）（二）94六、合同无效和被撤销的法律后果

无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。

合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。

六、合同无效和被撤销的法律后果无效的合同或者被撤95六、合同无效和被撤销的法律后果

合同无效或被撤销后的财产后果，有以下几种处理方法：（一）返还财产或者折价补偿。（二）赔偿损失。（三）追缴财产，收归国有或返还集体、第三人。

六、合同无效和被撤销的法律后果合同无效或被撤销后96

黄某与张某是同寝室好友，黄某因出外实习，将自己的电脑一台交给张某保管和使用。一个月后，黄某给张某写信，表示自己已在外地购买了一台笔记本电脑，寝室的那一台台式机可以适当价格卖出去。隔壁寝室张某的老乡李某得知后，向张某表示愿意购买这台电脑，但是不愿意多花钱，要求张某以市价的一半卖给他。张某犹豫，李某于是献计说：“你可以打电话给黄某，就说该机的主板出了问题，显示器也老化了，光驱不读盘。”张某本不愿对不起朋友，李某说：“上星期你在实验室偷取了用于实验的贵金属铂，上个学期你在期末考试中有舞弊行为，我都知道。如果你不依我的意见办，我就去告发你。”张某担心李某真去学校告发，遂依计行事。黄某信以为真，于是表示同意以半价出售电脑。三个月后，黄某回来，了解的事情真相，非常气愤，遂要求李某归还电脑。根据案例回答下列问题：1．张某代黄某与李某签订的买卖合同效力如何？为什么？2．黄某能否要求李某归还电脑？为什么？3．黄某能够用什么方法维护自己的权利？黄某与张某是同寝室好友，黄某因出外实习，将自己的电脑一97

合同的履行

合同的履行98

一、合同的履行原则（一）全面履行原则

（二）诚实信用原则一、合同的履行原则（一）全面履行原则（二）诚实信用原99例：在一份关于供应和安装某一特殊生产线的合同中有这样一条规定：卖方A就该生产线的技术所做的任何改进，A均有义务告知买方B。1年后B了解到有一项重要的技术改进未得到A的通知。对此A不能以这种事实为自己开脱，即：A不再负责这种特定型号生产线的生产，生产已转由A的全资附属公司C承担。A这样做违背了公平交易的原则，因为A为了规避对于B的合同义务，特意设立一个独立的实体C，由C来承担这种生产。例：在一份关于供应和安装某一特殊生产线的合同中有这样一条规定100

二、合同条款缺陷的解决（补救）（一）协议补缺（二）规则补缺（三）特殊规则补缺二、合同条款缺陷的解决（补救）（一）协议补缺（二）规则101

三、价格变动时的履行规则三、价格变动时的履行规则102

四、合同的代为履行

当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，债务人应当向债权人承担违约责任。

四、合同的代为履行当事人约定由第三人向债权人履行103

五、合同履行的抗辩

（一）同时履行抗辩

当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。五、合同履行的抗辩（一）同时履行抗辩当事人互104例原告：福建省某林场。被告：厦门市某林业公司。原告与被告签订购销合同，约定被告向原告购买松木檀条10000根，每根30元，合计货款人民币30万元；规格为长度不得低于4米，直径16至20厘米；被告在合同签订目预付货款15万元给原告，原原告即发运第一批5000根至被告处；该批货物的检验接收期为自交货日起10天内，被告验收后应即向原原告发出验收证明，并自发出该验收证明之日起5天内向原告汇付剩余货款，被告也同时发运剩余的5000根。合同签订后。被告立即向原告支付15万元，原告也立即付运第一批货物；交与被告后第8天，被告亦依约向原告发出验收证明，原告立即发出第二批货物和催款通知。但在第10天，被告又通知原告说，该批檀条有300根是中断的，不符合合同约定，主张行使同时履行抗辩权，要求原告给予退货或者减少中断檀条的价金。这时，原告已将第二批货物运抵被告处。原告立即派员前往被告处核实情况，确认该300根檀条的中断并非人为因素造成，但不同意被告请求的减少价金，认为被告已发出验收证明，应视为放弃其期限利益，并确认该批货物符合质量规定，同时要求被告支付剩余款项。双方协商多次未果，被告在接收全部货物后，于第一批交货后的第25天向原告汇出14400元，与预付货款合计294000元，并称其中291000元为合格货物的价金，另外3000元为不合格货物的价金。原告向人民法院起诉、请求判令被告支付剩余价金。被告答辩称：其是在合同规定的验收期间内，向原告发出质量异议的，应取代以前发出的验收证明，原告的履行属于暇疵履行，应当赔偿其损失，其减少给付价金是有理的、被告在诉讼期间内，将其拒收的300根松木檀条予以出售。例原告：福建省某林场。被告：厦门市某林业公司。105

五、合同履行的抗辩

（二）顺序履行抗辩（或后履行抗辩）

当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。

五、合同履行的抗辩（二）顺序履行抗辩（或后履行抗辩）106例：原告与被告签订陶瓷买卖合同，约定由原告先行给付l0000元预付款，在被告将陶瓷运至原告处后支付剩余的30000元货款。合同签订后，被告在未将货物运送至原告之前，竟要求原告将货款支付完全才发货。原告遂向人民法院起诉，要求被告严格履行合同。

例：原告与被告签订陶瓷买卖合同，约定由原告先行给付l0000107

五、合同履行的抗辩

（三）不安抗辩应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：1、经营状况严重恶化；2、转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3、丧失商业信誉；4、有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。五、合同履行的抗辩（三）不安抗辩应当先履行债务108应当先履行债务的当事人，如果有确切证据证明对方无偿转让财产，导致可能丧失履约能力，则该当事人可以

。

A.中止履行B.解除合同C.请求法院撤销合同D.仍需履行合同应当先履行债务的当事人，如果有确切证据证明对方无偿转109例：原告与被告签订陶瓷买卖合同，约定由原告先行给付l0000元预付款，在被告将陶瓷运至原告处后支付剩余的30000元货款。合同签订后，被告在未将货物运送至原告之前，竟要求原告将货款支付完全才发货。因为，被告发现原告经营状况严重恶化，将可能没有能力支付剩余的30000元贷款，故决定要求原告提供相应的担保或者先将货款支付完全才发货。原告向人民法院起诉，要求被告严格履行合同，先发货才向其提出支付剩余货款。例：原告与被告签订陶瓷买卖合同，约定由原告先行给付l0000110

六、合同履行中的债权保全（一）代位权成立代位权的构成要件

债务人享有对他人的到到期债权债务人迨于行使该到期债权债务人已陷于履行迟延有保全债权的必要六、合同履行中的债权保全（一）代位权成立代位权的构成要件111例：原告：某市工商贸易公司。被告：某市鹏威百货公司。第三人：某市智过贸易公司。原告与第三人曾签订购销合同，第三人向原告购。买家用电器一批，价值人民币100万元。原告依约发货后，第三人未能在合同约定期限到来之时给付货款。原告多次催款，均未果。此时，第三人提出，被告曾在半年前向其购买电视机、冰箱等，共计人民币150万元，至今亦未清偿货款，但由于其与该被告为老主顾的关系，不愿意与之发生诉讼，只好等到其有能力偿还之时才清偿该笔款项；现在其确实无力偿还所欠原告的该笔款项，请原告宽限时日。原告见第三人享有到期债权而不行使，遂向人民法院起诉，请求判令被告立即偿还所欠第三人的款项，由于第三人仅欠其100万元，因此其也仅主张所诉欠款中的100万元。例：原告：某市工商贸易公司。112

六、合同履行中的债权保全（二）债权人的撤消权

因债务人放弃其到其债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。六、合同履行中的债权保全（二）债权人的撤消权因债113例：被告某市房地产开发公司长期拖欠原告某市建筑公司工程款2000万元，原告多次催要未果，被告表示将卖掉公司楼房物业以作还债之用。后被告将其仅有楼房物业以捆绑式全体发售给某市实业公司，得款1500万元。但原告向物价部门要求对上述物业进行估价，其市场价值至少应为2100万元，原告遂向人法院提起诉讼。请求判令撤销被告的上述处分行为，而应按照市场价格出售其所有物业。例：被告某市房地产开发公司长期拖欠原告某市建筑公司工程款2114

合同的担保合同的担保115

合同担保的方式：保证、抵押、质押、留置和定金。合同担保的方式：保证、抵押、质押、留置和定金。116

一、保证

保证，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的法律行为。

一、保证保证，是指保证人和债权人约定，当债务人不履117

一、保证

下列单位不可以做保证人：1、国家机关不得做保证人，但经国务院批准为使用外国政府或国际经济组织贷款而进行的转贷除外；2、学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得做保证人；3、企业法人的分支机构、职能部门不得做保证人，但有法人书面授权的，可在授权范围内提供保证。

一、保证下列单位不可以做保证人：118

二、抵押

抵押是指债务人或者第三人不转移对特定财产（主要是不动产）的占有，将该财产作为债权的担保。二、抵押抵押是指债务人或者第三人不转移对特定财产（119

二、抵押禁止抵押的财产1、土地所有权；2、耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权以乡镇村企业厂房等建筑抵押的除外；3、学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗设施和其他社会公益设施；4、所有权、使用权不明确或有争议的财产；5、依法被查封、扣押、监管的财产；6、依法不得抵押的其他财产。二、抵押禁止抵押的财产120

三、质押

质押是指债务人或第三人将其动产或权利转移债权人占有，用以担保债权的实现，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该动产或权利优先得到清偿的担保法律行为。三、质押质押是指债务人或第三人将其动产或权利转移债121

四、留置留置是指合同当事人一方依据法律规定或合同约定，占有合同中对方的财产，有权留置以保护自身合法利益的法律行为。

四、留置留置是指合同当事人一方依据法律规定或合同约122

五、定金定金是指合同当事人一方为了证明合同的成立和担保合同的履行，在按合同规定应给付的款额内，向对方预先给付一定数额的货币。五、定金定金是指合同当事人一方为了证明合同的成立和123

合同的变更和转让

合同的变更和转让124

一、合同的变更

（一）合同变更的概念

合同法中所规定的合同的变更，仅指合同内容的变更，而不包括合同主体的的变更，并把后者让位于合同的转让。一、合同的变更（一）合同变更的概念125

一、合同的变更

（二）合同变更的条件

当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。一、合同的变更（二）合同变更的条件126

一、合同的变更

（三）合同变更的形式

1、协议变更2、依法变更一、合同的变更（三）合同变更的形式127

一、合同的变更

（四）合同变更效力

合同的变更或解除，不影响当事人要求赔偿损失的权利。

一、合同的变更（四）合同变更效力128例：原告：某市达成美术装饰工程部。被告：某市健民舞厅。原告与被告签订承揽合同，由原告承揽被告舞厅的门面装修业务，包括贴外墙砖，做霓虹美术屋顶。合同签订后被告支付了总价款的70％作为预付款。由于春节临近，原告绝大部分员工已经外派工程，只得临时与外单位施工队签订施工协议，规定由施工队提供工程所需劳务，利用原告的技术、设备和资金完成劳务，由原告支付总价款30％给该施L队。施工开始后，原、被告双方合作较愉快，被告知道施工人员不是被告员，也未提出异议。在其他工作完毕，原告准备贴外墙砖时，被告突然提出要改贴人造大理石，表示可先追加2500元作为变更工程的材料款给原告，原告表示同意该要求，但双方未签订书面变更协议。原告在改贴大理石过程中，发现部分已贴大理石脱落，虽采用各种办法仍无法解决这一问题，后经专家鉴定，该外墙不宜贴用大理石。原、被告遂达成口头协议，仍按原计划改贴外墙砖。此间改贴大理石一项连工带料支出5500元，耽误工期一个月。完工后，被告以原告不具备工程所需要的劳力，而私自将工程转让他人，是欺诈行为，转包渔利应为无效并且耽误工期为由，拒绝清付剩余款项。同时，施工队亦要求原告结算工程劳务费，原告则以被告未向其清付剩余工程款项为由，拒不给付。原告遂向人民法院起诉，请求判令被告给付剩余款项。被告的答辩意见已如前述。例：原告：某市达成美术装饰工程部。129

二、合同的转让

（一）合同转让的概念

合同转让是指合同当事人依法将合同的权利义务全部或部分转让给第三人的行为。二、合同的转让（一）合同转让的概念130

二、合同的转让

（二）合同权利的转让

1、合同权利转让的概念及限制

合同权利转让是指合同中的债权人通过协议将自己的权利全部或部分转让给第三人的行为。

债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外：1、根据合同性质不得转让；2、按照当事人约定不得转让；3、依照法律规定不得转让。二、合同的转让（二）合同权利的转让1、合131

二、合同的转让

（二）合同权利的转让

2、合同权利转让的程序

债权人转让权利，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。

法律、行政法规规定转让权利或者转移义务应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。

二、合同的转让（二）合同权利的转让2132

二、合同的转让

（二）合同权利的转让

3、合同权利转让的法律后果二、合同的转让（二）合同权利的转让3、133例：原告：李某，男，38岁，个体户。被告：刘某，男，60岁，退休工人。第三人：张某，男，45岁，个体户。第三人张某与被告刘某签订租赁合同，由张某向刘某租用其临街房屋三间开办家用电器批发部，约定租期三年，租金为每月人民币400元，张某先预付半年租金2400元，然后一年一付。不久，刘某之子结婚，由刘某在张某的家用电器批发部购买了电视机、电冰箱和洗衣机各一台，总价值12000元。当时，刘某对张某说，儿子结婚花销大，该笔货款要等些日于才能偿还，张某表示同意，刘某遂写下没有还款日期的欠条。后来，张某见租期即将届至，欲往广州发展事业，临行前想起刘某所欠的该笔款项，遂找到好朋友李某说：“吾走后，请代为照顾吾母，如向刘某追回所欠货款，即归汝。”李某答应，张某即写下字据，并将刘某写下的欠条交与李某。张某留下函件通知刘某此事，并于租赁合同期满之前两个月搬离所租房屋，南下发展。租赁合同期满后，李某找到刘某，要求清偿其所欠张某的货款。刘某立即表示反对，声称：一，张某的该项债权已经超过诉讼时效期间；二，其愿意以张某未交付的租金与李某的该项债权作抵销，即两年半的租金为12000元，恰好可以抵销上述的债权。李某遂向人民法院起诉，请求判令刘某履行债务，支付所欠张某的货款。被告的答辩意见已如前述。原告则主张：由于该租赁合同为继续性合同，租金的给付为分期给付，应适用（民法通则）第136条第（三）项关于租金的诉讼时效期间为一年的规定．被告第二个半年和第二个一年的租金均已罹于诉讼时效，因此，被告所可主张的抵销款项仅为第三个一年的租金，且张某已于租赁合同期满之前两个月搬离所租房屋，租金应减去该两个月。共十个月的租金为4000元，被告仍应向其支付8000元。例：原告：李某，男，38岁，个体户。134

二、合同的转让

（三）合同义务的转移二、合同的转让（三）合同义务的转移135例：原告：张某，男，45岁。被告：河南省某文艺出版社。第三人：河南省某文化出版社。原告曾多方搜集资料，撰写了一本关子河南省在建国五十年来的巨大变化，名为〈豫风云〉，作为自自己对建国五十周年的献礼，交被告予以出版。原、被告双方按照著作权法的有关规定，签订了出版合同，约定：〈豫风云〉由被告出版，被告同时保证能够于公元2000年到来之前予以推出，并负责该书的发行工作；在该书出版发行后，由被告一次性付清原告稿酬人民币15000元，利润分成按发行情况另计。被告在取得该作品的专有出版权后，由于其出版任务繁重，编辑工作跟不上，自知无法履行上述合同。眼看合同履行期限即将届至，遂找到较低等级的河南省某文化出版社（即本案第三人），提出转让〈豫风云〉的出版权，转让费为人民币30000元。第三人见该作品取材、立意俱佳，立即表示同意，并支付了上述转让费，开始组织出版工作。后〈豫风云〉以第三人的名义顺利出版，但由于该社的发行工作跟不上，销售情况不乐观。原告也只是在书店中偶然发现自己的作品已被出版，十分高兴，但见出版社为第三人，甚感意外，遂电询被告并索要稿酬。被告称，原出版合同已转让给第三人，该作品也是由后者所出版，稿酬应当由后者支付。原告遂电询第三人并索要稿酬。第三人称，其已经支付了30000元给被告，作为购买〈豫风云〉专有出版权的转让费，稿酬问题并不包合在该笔转让中，而属原、被告双方之间的合同法律关系，故其不会支付稿酬，原告应向被告索付。原告在毫无办法的情况下，遂向人民法院起诉，请求判令被告支付稿酬和违约金，并赔偿其因被告的该笔转让而造成的损失。被告的答辩意见和第三人的陈述意见一如前述。例：原告：张某，男，45岁。136

二、合同的转让

（四）合同的概括转移

1、约定的概括转移2、法定的概括转移二、合同的转让（四）合同的概括转移1、约定的概137

合同的权利义务终止合同的权利义务终止138

一、合同权利义务终止的概念、情形

合同的权利义务终止，也叫合同的终止，是指当事人双方终止合同关系，合同确立的当事人之间的权利义务关系消灭。

有下列情形之一的，合同的权权利义务终止：（一）债务已经按照约定履行；（二）合同解除；（三）债务相互抵销；（四）债务人依法将标的物提存；（五）债权人免除债务；（六）债权债务同归于一人；（七）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。”一、合同权利义务终止的概念、情形合同的权利义务终止139合同终止的原因主要有____。

A.合同解除B.债权人免除债务

C.债务相互抵消D.混同合同终止的原因主要有____。140例：原告A公司与被告B公司签订合资合同，拟建立合资技术型企业C公司，合同约定在一年内建立C公司，具体技术支持由A公司提供，如A公司违约则应向B公司偿付合资本金的10％作为违约金，如发生争议则应先交由我国深圳国际经济仲裁委员会仲裁。后来由于政府方面的原因，该项目最终未能全部上马，B公司提出解除合同，A公司同意。但B公司后将其从与A公司初期合作所获得的技术资料用于其全资公司D公司，A公司遂起诉至人民法院，请求判令B公司偿付违约金。B公司则认为本案应由我国深圳国际经济仲裁委员会仲裁。例：原告A公司与被告B公司签订合资合同，拟建立合资技术型企业141

二、合同解除

（一）合同解除的概念、形式

合同解除，是指合同有效成立后，因当事人双方的协议或一方的意思表示，使合同的权利义务终止的行为。合同的解除有两种形式，一是协议解除；二是法定解除。

二、合同解除（一）合同解除的概念、形式合同解除，142例：

原告：上海市某贸易公司。被告：江苏省某市服装厂。某年3月，原告与被告签订购销合同，约定原告以每套40元的价格向被告购买3000会童装，由被告送货，5月2日为交货最后限期。合同订立后，原告向被告支付了10万元预付款。4月30日，原告向被告询问货物是否备齐，被告答复过完“五一节”即可送货上门，原告答应。5月4日，原告因未收到货物，遂派人前往被告处，发现被告仅生产出1500套，而大量—人在生产另外的服装。原告提出因被告已违约，所以决定将已做好的童装提回，其余的服装请被告不要生产了。被告提出制作童装的面料已备齐，不能终止合同。最后，原告同意被告可于5月20日将货送至原告处，否则因赶不上“六一”儿童节前的展销会，不必再发；已做出的服装由原告提走。5月20日，被告未能将货运到，直到5月28日，被告告知原告，货已备齐，可直接将该批货物送至展销会场。原告称合同已解除，拒绝收货，并请被告退回4万元货款。被告拒绝退款。原告遂向人民法院起诉，请求判令解除原来的购销合同，并要求被告退回货款，赔偿损失。被告辩称，该批服装是为原告特别制作的，且在5月28日将货送至展销会场，并不影响原告的销售，原告的要求是极不合理的。例：原告：上海市某贸易公司。被告：江苏省某市服装厂。143

二、合同解除

（二）合同解除权的行使期限

1、法定期限2、约定期限3、合理期限二、合同解除（二）合同解除权的行使期限1、法定期144

二、合同解除

（三）合同解除的程序二、合同解除（三）合同解除的程序145

二、合同解除

（四）合同解除的法律后果

1、合同解除后，尚未履行的，终止履行。2、已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。二、合同解除（四）合同解除的法律后果1、合同解除146

三、债务的抵销（一）法定抵销

1、法定抵销的条件

当事人互负债务债务已到期债务的标的物种类、品质相同债务必须是可以用于抵销三、债务的抵销（一）法定抵销1、法定抵销的条件147

三、债务的抵销（一）法定抵销

2、法定抵销的程序三、债务的抵销（一）法定抵销2、法定抵销的程序148

三、债务的抵销（二）协议抵销三、债务的抵销（二）协议抵销149

四、提存（一）提存的概念、情形

提存是由于债权人的原因而使债务人无法向其交付合同标的物时，债务人将标的物交给提存机关，而使合同权利义务终止的制度。

适于提存的情形有：1、债权人无正当理由拒绝受领2、债权人下落不明3、债权人死亡未确定继承人或者丧失行为能力未确定监护人4、法律规定的其他情形四、提存（一）提存的概念、情形提存是由于债权人的原150例：

原告：某出租汽车公司。被告：某公证处。第三人：王某，一出租汽车司机。某年1月1日，王某与原告签订汽车租赁合同，约定王某租用原告的汽车一辆，租期为一年，王某先交半年租金，另一半在租用期满后5日内交付。次年1月1日，租用期满，王某将车归还原告，次日向公司交付另一半租金时，公司拒绝接收，理由是王某租用的汽车出现故障，要求王某先解决损失赔偿。后经有关部门检查，该车并无故障。王某遂再次向原告交付租金，原告无理拒收，王某遂向原告所在的该市某公证处（即被告）申请提存该笔租金。经过一系列提存程序，被告向王某出具提存公证书。半年后，原告向王某催要租金，王某告知其租金已被提存至被告处。原告遂到被告处领取该笔租金，被告要求其支付提存费用，原告称王某没有及时通知其提存事实，拒绝给付。被告遂留置该笔租金。原告遂向人民法院提起民事诉讼，请求判令被告偿还被提存的租金。例：原告：某出租汽车公司。151

四、提存（二）提存的程序（三）提存的法律后果

（四）提存物的领取四、提存（二）提存的程序（三）提存的法律后果（152

违约责任

违约责任153

一、违约责任的概念、归责原则及责任形式（一）概念

违约责任指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，所应承担的不利的民事法律后果。一、违约责任的概念、归责原则及责任形式（一）概念违154

一、违约责任的概念、归责原则及责任形式（二）违约责任的归责原则合同法采用严格责任原则

一、违约责任的概念、归责原则及责任形式（二）违约责任的归责155

一、违约责任的概念、归责原则及责任形式（三）承担违约责任的方式

继续履行；采取补救措施；赔偿损失；支付违约金；定金罚则一、违约责任的概念、归责原则及责任形式（三）承担违约责任的156

二、预期违约（一）预期违约的概念

预期违约，又称先期违约，是指在合同订立之后，履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的行为。

二、预期违约（一）预期违约的概念预期违约，又称先期157

二、预期违约（二）预期违约的形式

1、明示预期违约2、默示预期违约二、预期违约（二）预期违约的形式1、明示预期违约158

二、预期违约（三）预期违约的后果二、预期违约（三）预期违约的后果159

三、继续履行（一）适于继续履行的情形三、继续履行（一）适于继续履行的情形160

三、继续履行（二）适用继续履行的限制继续履行的限制包括：

1、法律上或者事实上不能履行；2、债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高；3、债权人在合理期限内未要求履行。

三、继续履行（二）适用继续履行的限制继续履行的限制161

四、采取补救措施四、采取补救措施162

五、赔偿损失（一）赔偿损失的概念及适用条件

赔偿损失是指在当事人违约给对方造成损失的时候，按照法律规定或者合同约定，给对方赔偿的行为。赔偿损失这种方式以给对方造成损失为前提，如果没有给对方造成损失，则无需赔偿。

五、赔偿损失（一）赔偿损失的概念及适用条件赔偿损失163

五、赔偿损失（二）损失赔偿额的确定

1、完全赔偿2、双倍赔偿3、约定赔偿五、赔偿损失（二）损失赔偿额的确定1、完全赔偿164例：

某单位领导到省城开会住在某宾馆，将桑塔纳豪华轿车停放在该宾馆停车场，停车场发了一张停车卡，卡上说明：凭卡取车。次日早上吃过早饭，该领导到停车场取车时，发现轿车不见，失主与停车场及时向公安机关报案。例：某单位领导到省城开会住在某宾馆，将桑塔纳豪华轿车停放165例：某日，张某一家开私家小汽车至某市游玩，夜晚，在一家宾馆住宿，该宾馆的大门口有一块露天停车位置，并有指示牌一块，上面写着“食宿免费停车”。张某于是根据该指示牌停在该宾馆门口的停车位置上。次日，发现该车被盗，遂向当地派出所报案，并向该宾馆索赔，但宾馆却以张某没有保管凭证，双方不存在保管关系为由，拒绝赔偿。例：某日，张某一家开私家小汽车至某市游玩，夜晚，在一家宾馆住166

六、支付违约金（一）违约金的概念

违约金是指当事人在合同中约定的或者由法律规定的，一方违约时应向对方支付的一定数额的货币。六、支付违约金（一）违约金的概念违约金是指当事人在合同167

六、支付违约金（二）违约金的性质六、支付违约金（二）违约金的性质168

六、支付违约金（三）违约金的种类

1、补偿性违约金、惩罚性违约金和混合性违约金

2、法定违约金、约定违约金和混合违约金六、支付违约金（三）违约金的种类1、补偿性违约金、惩罚169

六、支付违约金（四）违约金的增减

六、支付违约金（四）违约金的增减170

七、定金罚则

当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。七、定金罚则当事人可以依照《中华人民共和国担保法171

七、定金罚则

当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。七、定金罚则当事人既约定违约金，又约定定金的，一172下列违约的救济形式不可以并存的是

。

A.违约金与定金责任B.损害赔偿金与合同解除C.损害赔偿金与继续履行D.违约金与继续履行下列违约的救济形式不可以并存的是。173例：某电视机厂与A公司于某年8月5日签订了一份买卖合同，合同规定由电视机厂供给A公司某种型号的电视机400台，单价为3000元，总计货款为1200000元。A公司需在同年10月底以前将货款汇入电视机厂的账户，款到后10日内由电视机厂将货供完。同时又约定，由A公司向电视机厂支付定金20万元；到期不履行合同的，还应承担货款40％的违约金。同年10月22日，电视机厂向A公司发去传真，要求付款。A公司复函声称，因资金短缺，希望先发货，再付款，电视机厂予以拒绝。电视机厂多次催促未果，遂于同年11月底向法院提起诉讼，要求A公司支付违约金、赔偿其一切损失。A公司则辩称其已放弃20万元定金，不应再承担其他任何责任。例：某电视机厂与A公司于某年8月5日签订了一份买卖合同，合同174

八、违约责任的免除（一）免责情形

因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

八、违约责任的免除（一）免责情形因不可抗力不能履175所谓不可抗力是指符合下列

条件的客观情况。

A.不能预见B.任何人都无法预见C.不能克服D.不能避免所谓不可抗力是指符合下列条件的客观情况。176例：

红旗商场规定其下属的百货、家电、食品等承包组对外开展业务可以