市政工程施工项目合同管理课件

第三章

市政工程施工项目合同管理第一节市政工程施工招投标管理第二节市政工程施工项目合同管理的主要内容第三节市政工程施工项目索赔管理第三章

市政工程施工项目合同管理1第一节市政工程施工招投标管理一、市政工程施工招标二、市政工程施工项目投标三、施工项目招投标的有关法律责任第一节市政工程施工招投标管理2一、市政工程施工招标（一）市政工程施工招标的概念和范围1.概念市政工程施工招标是指招标人就市政工程施工任务发布招标广告吸引或直接邀请众多投标人参加投标，并按照规定程序从中选出技术能力强、管理水平高、信誉可靠且报价合理的承建单位，并以签订合同的方式约束双方在市政工程施工过程中的行为的经济活动。招标的最终目标：签订施工项目合同一、市政工程施工招标（一）市政工程施工招标的概念和范围32.市政工程建设项目招标的范围在我国境内进行的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购，必须进行招标：（1）大型基础设施、共用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目（2）全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目（3）使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目2.市政工程建设项目招标的范围4关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目：（1）能源项目：煤炭、石油、天然气、电力、新能源等（2）交通运输项目：铁路、公路、管道、水运、航空及其他交通运输业（3）邮电通讯项目：邮政、电信枢纽、通信、信息网络（4）水利项目：防洪、灌溉、排涝、引水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等（5）城市设施项目：道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等（6）生态环境保护项目（7）其他基础设施项目关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目：5关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目（1）供水、供电、供气、供热等市政工程项目（2）科技、教育、文化等项目（3）体育、旅游等（4）卫生、社会福利等（5）商品住宅，包括经济适用房（6）其他公用事业项目关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目6使用国有资金投资项目：（1）使用各级财政预算资金的项目（2）使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目（3）使用国有企业事业单位自有资金，并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目使用国有资金投资项目：7招标标准：（1）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的（2）重要的设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的，（4）项目总投资在3000万元人民币以上的招标标准：8可不进行施工招标的项目：（1）停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的；（2）施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的；（3）在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，且承包人未发生变更的；（4）法律、法规、规章规定的其他情形。可不进行施工招标的项目：9（二）市政工程招标的方式1.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标，是一种无限制的竞争方式。2.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请（3个以上）特定的法人或其他组织投标。（二）市政工程招标的方式10可采用邀请招标方式的情形：（1）因技术复杂、专业性强或其他特殊要求的原因，只有少数几家潜在投标人可以选择的（2）采购规模小，为合理减少采购费用和采购时间而不适宜公开招标的（3）法律或国务院规定的其他不适宜公开招标的可采用邀请招标方式的情形：11（三）工程施工项目招标条件1.工程施工招标应当具备下列条件：（1）按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，已经履行审批手续；（2）工程资金或者资金来源已经落实；（3）有满足施工招标需要的设计文件及其他技术资料；（4）法律、法规、规章规定的其他条件。（三）工程施工项目招标条件122.招标人的基本条件：（1）是法人或依法成立的其他组织（2）有与工程规模、复杂程度相适应并具有同类工程施工招标经验、熟悉有关工程施工招标法律法规的工程技术、概预算及工程管理的专业人员（3）有组织编制招标文件的能力（4）有审查投标单位资质的能力（5）有组织开标、评标、定标的能力2.招标人的基本条件：13（四）市政工程施工招标的程序（四）市政工程施工招标的程序14市政工程招标程序向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案，并提交相关材料包括招标人的名称和地址，工程的性质、规模、地点、实施时间和获取招标文件的办法审查投标人的资质条件、业绩、信誉、技术、资金和拟派出的项目经理与主要技术人员的简历、业绩等证明材料发售给资格预审合格的投标人；投标人收到招标文件后，要对其进行澄清和修改，以书面形式作出；招标人也应在15日前以书面形式作出答复公平、公证、科学、择优的原则进行初步评审（投标文件的符合性、技术性、商务性评审）和详细评审（对其技术性和商务性进一步评审）确定1-3个中标候选人，并于投标有效期30日前中标人，发出中标通知书，及通知其他未中标者收到中标通知书之日起30日内签先检查投标文件的密封情况，当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容市政工程招标程序向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管15几种类型文件：（1）招标文件（2）工程招标公告、中标公告（3）招标流程图1

2几种类型文件：16二、市政工程施工项目投标（一）概念市政工程施工项目投标是指具有和合法资格和能力的投标人，跟据招标文件，在指定期限内填写标书，提出报价，并等候开标，决定能否中标的经济活动。投标文件包括：投标函、施工组织设计或施工方案、投标报价以及招标文件要求的其他材料二、市政工程施工项目投标（一）概念17（二）投标程序投标决策阶段报名投标阶段研究招标文件现场勘查编制投标书递送投标书分析招标项目、招标人的条件和竞争对手的情况，结合自身特点，作投标决定提交资格预审材料，以获取招标文件对招标文件进行澄清与修改，并以书面形式向招标人提出详细了解项目所在地的环境、自然条件、生产和生活条件等方面制定施工方案、确定投标策略，提出投标报价等在规定时间内以密封方式递送投标文件（二）投标程序投标决策阶段报名投标阶段研究招标文件现场勘查编18（三）投标报价的编制投标报价的编制是投标人对承建招标工程所要发生的各种费用的计算。投标报价对投标人投标的成败和今后承包盈亏与否其决定性作用。1.投标报价的编制程序（1）复核或计算工程量（2）确定综合单价（3）确定分包工程费（4）确定利润（5）确定风险费（6）确定投标价格（三）投标报价的编制192.投标报价的编制方法——综合单价计价法3.投标报价的编制技巧（1）灵活报价法（2）不平衡报价法（3）多方案报价法（4）增加建议法（5）暂定工程量的报价（6）计日工单价的报价（7）可供选择项目的报价（8）突然降价法2.投标报价的编制方法——综合单价计价法20三、施工项目招投标的有关法律责任（一）有关投标人的法律禁止性规定1.禁止投标人之间串通投标2.禁止投标人与招标人之间串通投标3.其他禁止行为（二）有关施工项目招投标的法律责任1.违反招标投标法的惩罚2.中标无效的宣布3.未按规定公开招标的4.没有自行招标资格的5.评委不合法的三、施工项目招投标的有关法律责任（一）有关投标人的法律禁止性21第二节市政工程施工项目合同管理的主要内容一、合同二、合同的实施三、建设工程施工合同四、建设工程施工合同的主要内容五、建设工程施工合同管理第二节市政工程施工项目合同管理的主要内容一、合同22一、合同（一）合同与合同法合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。1.合同法律关系的主体（依法享有权利、承担义务的当事人）（1）自然人民法中的特定概念，不是指生理学意义上的“人”，而是指与法人相对的民事权利主体，即是基于出生而存在着，依法能够享有民事权利和承担义务的自然状态中的人。（2）法人指有一定的组织机构，有独立支配的财产或独立预算，能够以自己的名义进行经济活动，享受权利和承担义务，并依照法律程序成立的社会团体。一、合同（一）合同与合同法23（3）其他组织是指合法成立、有一定的组织机构和财产，但又不具备法人资格的组织，如私营独资企业、合伙组织，中外合作经营企业、外资企业，乡镇、街道、村办企业等2.合同法律关系客体

是指法律关系主体的权利和义务所指向的对象，包括行为、财、物和智力成果。3.合同法律关系内容（1）民事权利（2）民事义务（3）其他组织244.合同的法律特征（1）合同是一种民事法律行为（2）合同是平等主体资格的当事人之间的协议（3）是以设立、变更、终止民事权利义务为内容和目的的民事行为（4）合同是两个以上的人意思表示一致的协议4.合同的法律特征255.哪些是合同法调整的范围？有关婚姻、收养、监护身份关系的协议？政府对经济的管理活动？财政拨款、征用、征购等？企业单位内部的管理关系？合同法调整主要是财产关系，如贷款、租赁、买卖等民事合同关系婚姻法、收养法、继承法行政法规章制度5.哪些是合同法调整的范围？婚姻法、收养法、继承法行政法规26政府参与合同的行为适用合同法的：①政府机关作为平等的主体与对方签订合同的，如购买办公用品，属于一般的合同关系②政府的采购活动，是政府与对方之间订立的合同政府参与合同的行为适用合同法的：27（二）合同法的主要原则1.平等2.自愿3.公平4.诚实信用5.遵纪守法（二）合同法的主要原则28二、合同的实施（一）合同的订立1.概念合同订立是指两个或两个以上的当事人、依法就合同的主要条款经过协商一致，达成协议的法律行为。合同当事人的主体资格：自然人、法人和其他组织应当具有相应的主体资格——民事权利能力和民事行为能力。二、合同的实施（一）合同的订立292.合同订立的形式和主要条款（1）合同订立的形式：书面形式、口头形式和其他形式（2）主要条款1）合同当事人，名称或姓名和住所2）合同标的，有形财产和无形财产3）标的数量和质量，4）合同期限、履行地点和方式5）合同价款或酬金6）违约责任7）解决争执的方法，协商和解、调解、仲裁和诉讼2.合同订立的形式和主要条款303.合同订立的方式（1）要约要约是希望和他人订立和的意思表示。要约是订立合同的必经阶段；要约到达受要约人时生效。”要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示，如寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等。要约的特点：内容的具体明确、对要约人具有约束力商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。3.合同订立的方式31要约可以被撤回或被撤销。有下列情形之一的，要约失效：（1）拒绝要约的通知到达要约人；（2）要约人依法撤销要约；（3）承诺的期限届满，受要约人未作出承诺；（4）受要约人对要约的内容作出实质性的变更。要约可以被撤回或被撤销。32（2）承诺承诺是受要约人同意要约的意思表示。承诺的法律效力：一经承诺送达于要约人，合同立即成立。新要约：受要约人超过承诺期限发出承诺的，或对要约内容提出实质性变更的，视为新要约。（2）承诺334.合同的效力（1）有效合同：依法成立的合同，自成立时生效。1）主体合法2）意思表示真实3）合同的内容必须合法4）合同的内容确定、可能（2）效力待定的合同1）主体不合格2）因无权代理而订立的合同3）无处分权人处分他人财产的合同4.合同的效力34（3）无效合同（违法）1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同；2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；3）以合法形式掩盖非法目的；4）损害社会公共利益；5）违反法律、行政法规的强制性规定。（4）可变更、可撤销的合同（意思表示不真实）1）当事人对合同的内容存在重大误解。2）在订立合同时显失公平。3）一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立合同。（3）无效合同（违法）35（二）合同的履行合同的履行是指债务人全面地、适当地完成其合同义务，债权人的合同债权得到完全实现，如交付约定的标的物，提供约定的服务等。合同的履行原则：1）实际履行原则2）全面履行原则3）协作履行原则4）诚实信用原则（二）合同的履行36（三）合同的变更、转让1.合同的变更是指合同依法成立后尚未履行或尚未完全履行时，由于客观原因情况发生了变化，使原合同已不能履行或不应履行，经双方当事人同意，依法对原合同条款进行的修改或补充。广义上的合同变更，是指合同内容和主体发生变化；狭义上的合同变更，是指合同内容发生变化2.合同的转让——合同主体变化1）债权转让：通知债务人2）债务转移：取得债权人的同意（三）合同的变更、转让37（四）合同的终止1、合同终止的原因（1）合同已按照约定履行（2）合同解除（3）债务相互抵消（4）债务人依法将标的物提存（5）债权人免除责任（6）债权债务同归于一人2、合同解除是指合同生效后，根据法律规定或因当事人一方的意思表示或双方的协议，使基于合同合同发生的民事权利义务关系归于消灭的法律行为。含义：（1）合同成立后履行完毕前（2）对无效合同和可撤销合同，不存在解除问题（四）合同的终止38合同解除的条件：法定和约定1）法定的解除条件，是指当事人在法定解除合同的条件成立时，直接行使解除权而事先不必征得对方当事人的同意。（1）因不可抗力致使合同目的不能实现的；（2）在履行期届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（3）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行2）约定的解除条件是指合同成立后履行完毕前，当事人可以通过协商，双方达成协议而解除合同。合同解除的条件：法定和约定39合同解除的效力：具有溯及力原合同中双方当事人之间的民事权利义务关系归于消灭尚未履行的，不再继续履行已部分履行的，可请求返还或者采取其他补救措施不能返还而只能采取其他补救措施的情形主要是：①对于一些已使用标的物为内容的，如租赁合同的，可以就租赁物使用支付相应使用费②如承揽、保管、仓储、委托、居间行纪等提供某种劳务的合同，要求对方补偿该劳务的报酬③如果一方在接受履行以后，将标的物转移给了善意的第三人，可要求对方按标的物价值支付款额

合同解除的效力：具有溯及力40（五）合同的违约责任1.违约责任：当事人一方不履行合同债务或履行不符合合同约定时，对方当事人有权要求其承担的民事责任。2.承担违约责任的形式1）继续履行合同2）采取补救措施3）赔偿损失4）支付违约金5）执行定金罚则的规定违约责任具有补偿性和惩罚性。（五）合同的违约责任41（六）合同纠纷的解决1、和解：当事人自愿协商达成一致意见2、调解：经济合同管理机关或有关机关、团体的调解3、仲裁：有仲裁协议，自愿交给第三方作出裁决自愿、公平合理、独立仲裁、一裁终局原则4、诉讼：提交法院审判若未约定仲裁协议的，只能以诉讼为解决争议的最终方式。（六）合同纠纷的解决42三、建设工程施工合同（一）建设工程施工合同的概念是指发包方和承包方为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。1.双务合同承包方：完成一定的建筑、安装工程任务发包方：提供必要的施工条件并支付工程价款2.当事人承包方：具备相关资质等级并持有营业执照等证明文件发包方：组织协调能力，建设单位或项目总承包单位三、建设工程施工合同43（二）建设工程施工合同的类型1.按照承发包方式分类（1）勘察、设计或施工总承包合同（2）单位工程施工承包合同（3）工程项目总承包合同（4）BOT合同，特许权协议书2.按照承包工程计价方式分类（1）总价合同（2）单价合同（3）成本加酬金合同（二）建设工程施工合同的类型44四、建设工程施工合同的主要内容（一）《建设工程施工合同（示范文本）》组成1.简介1999年12月24日，建设部、国家工商行政管理局发布《施工合同文本》，是各类公用建筑、民用住宅、工业厂房、交通设施及线路管道的施工和设备安装合同的样本。《施工合同文本》包括协议书、通用条款、专用条款三部分，及承包方承揽工程项目一览表、发包方供应材料设备一览表、工程质量保修书等三个附件。四、建设工程施工合同的主要内容45协议书：总刚性的文件，规定双方最主要的权利义务，具有很高的法律效力。通用条款：根据法律法规对承包方双方的权利义务作出的规定，具有很强的通用性，基本适用于各类建设工程。共有11部分47条。专用条款：对通用条款作必要的修改和补充附件：是对施工合同当事人的权利义务的进一步明确协议书：总刚性的文件，规定双方最主要的权利义务，具有很高的法462.施工合同文本的组成及解释顺序（1）施工合同协议书：有关工程的洽商、变更等书面协议或文件（2）中标通知书（3）投标书及其附件（4）施工合同专用条款（5）施工合同通用条款（6）标准、规范及有关技术文件（7）图纸（8）工程量清单（9）工程报价单或预算书上述合同文件应能够互相解释、互相说明。不一致是，上述顺序是对合同的优先解释顺序2.施工合同文本的组成及解释顺序47（二）建设工程施工合同的主要内容1.双方的权利和义务（1）发包方工作1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；（二）建设工程施工合同的主要内容485）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续；6）确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用；9）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。发包人可以将上述部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。发包人未能履行上述各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、49（2）承包方工作1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，产负责安全保卫；4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；（2）承包方工作506）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；7）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；9）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。承包人未能履行上述各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完51（3）工程师的产生及职责工程师包括监理单位委派的总监理工程师和发包方指定的履行合同的负责人。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。1）工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派；（7天书面）2）工程师的指令、通知，由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效；3）工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。4）（3）工程师的产生及职责525）确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。6）承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。5）确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面53市政工程施工项目合同管理课件54市政工程施工项目合同管理课件55市政工程施工项目合同管理课件56市政工程施工项目合同管理课件57市政工程施工项目合同管理课件58市政工程施工项目合同管理课件59THEENDTHEEND60第三章

市政工程施工项目合同管理第一节市政工程施工招投标管理第二节市政工程施工项目合同管理的主要内容第三节市政工程施工项目索赔管理第三章

市政工程施工项目合同管理61第一节市政工程施工招投标管理一、市政工程施工招标二、市政工程施工项目投标三、施工项目招投标的有关法律责任第一节市政工程施工招投标管理62一、市政工程施工招标（一）市政工程施工招标的概念和范围1.概念市政工程施工招标是指招标人就市政工程施工任务发布招标广告吸引或直接邀请众多投标人参加投标，并按照规定程序从中选出技术能力强、管理水平高、信誉可靠且报价合理的承建单位，并以签订合同的方式约束双方在市政工程施工过程中的行为的经济活动。招标的最终目标：签订施工项目合同一、市政工程施工招标（一）市政工程施工招标的概念和范围632.市政工程建设项目招标的范围在我国境内进行的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购，必须进行招标：（1）大型基础设施、共用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目（2）全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目（3）使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目2.市政工程建设项目招标的范围64关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目：（1）能源项目：煤炭、石油、天然气、电力、新能源等（2）交通运输项目：铁路、公路、管道、水运、航空及其他交通运输业（3）邮电通讯项目：邮政、电信枢纽、通信、信息网络（4）水利项目：防洪、灌溉、排涝、引水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等（5）城市设施项目：道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等（6）生态环境保护项目（7）其他基础设施项目关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目：65关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目（1）供水、供电、供气、供热等市政工程项目（2）科技、教育、文化等项目（3）体育、旅游等（4）卫生、社会福利等（5）商品住宅，包括经济适用房（6）其他公用事业项目关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目66使用国有资金投资项目：（1）使用各级财政预算资金的项目（2）使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目（3）使用国有企业事业单位自有资金，并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目使用国有资金投资项目：67招标标准：（1）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的（2）重要的设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的，（4）项目总投资在3000万元人民币以上的招标标准：68可不进行施工招标的项目：（1）停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的；（2）施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的；（3）在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，且承包人未发生变更的；（4）法律、法规、规章规定的其他情形。可不进行施工招标的项目：69（二）市政工程招标的方式1.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标，是一种无限制的竞争方式。2.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请（3个以上）特定的法人或其他组织投标。（二）市政工程招标的方式70可采用邀请招标方式的情形：（1）因技术复杂、专业性强或其他特殊要求的原因，只有少数几家潜在投标人可以选择的（2）采购规模小，为合理减少采购费用和采购时间而不适宜公开招标的（3）法律或国务院规定的其他不适宜公开招标的可采用邀请招标方式的情形：71（三）工程施工项目招标条件1.工程施工招标应当具备下列条件：（1）按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，已经履行审批手续；（2）工程资金或者资金来源已经落实；（3）有满足施工招标需要的设计文件及其他技术资料；（4）法律、法规、规章规定的其他条件。（三）工程施工项目招标条件722.招标人的基本条件：（1）是法人或依法成立的其他组织（2）有与工程规模、复杂程度相适应并具有同类工程施工招标经验、熟悉有关工程施工招标法律法规的工程技术、概预算及工程管理的专业人员（3）有组织编制招标文件的能力（4）有审查投标单位资质的能力（5）有组织开标、评标、定标的能力2.招标人的基本条件：73（四）市政工程施工招标的程序（四）市政工程施工招标的程序74市政工程招标程序向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案，并提交相关材料包括招标人的名称和地址，工程的性质、规模、地点、实施时间和获取招标文件的办法审查投标人的资质条件、业绩、信誉、技术、资金和拟派出的项目经理与主要技术人员的简历、业绩等证明材料发售给资格预审合格的投标人；投标人收到招标文件后，要对其进行澄清和修改，以书面形式作出；招标人也应在15日前以书面形式作出答复公平、公证、科学、择优的原则进行初步评审（投标文件的符合性、技术性、商务性评审）和详细评审（对其技术性和商务性进一步评审）确定1-3个中标候选人，并于投标有效期30日前中标人，发出中标通知书，及通知其他未中标者收到中标通知书之日起30日内签先检查投标文件的密封情况，当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容市政工程招标程序向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管75几种类型文件：（1）招标文件（2）工程招标公告、中标公告（3）招标流程图1

2几种类型文件：76二、市政工程施工项目投标（一）概念市政工程施工项目投标是指具有和合法资格和能力的投标人，跟据招标文件，在指定期限内填写标书，提出报价，并等候开标，决定能否中标的经济活动。投标文件包括：投标函、施工组织设计或施工方案、投标报价以及招标文件要求的其他材料二、市政工程施工项目投标（一）概念77（二）投标程序投标决策阶段报名投标阶段研究招标文件现场勘查编制投标书递送投标书分析招标项目、招标人的条件和竞争对手的情况，结合自身特点，作投标决定提交资格预审材料，以获取招标文件对招标文件进行澄清与修改，并以书面形式向招标人提出详细了解项目所在地的环境、自然条件、生产和生活条件等方面制定施工方案、确定投标策略，提出投标报价等在规定时间内以密封方式递送投标文件（二）投标程序投标决策阶段报名投标阶段研究招标文件现场勘查编78（三）投标报价的编制投标报价的编制是投标人对承建招标工程所要发生的各种费用的计算。投标报价对投标人投标的成败和今后承包盈亏与否其决定性作用。1.投标报价的编制程序（1）复核或计算工程量（2）确定综合单价（3）确定分包工程费（4）确定利润（5）确定风险费（6）确定投标价格（三）投标报价的编制792.投标报价的编制方法——综合单价计价法3.投标报价的编制技巧（1）灵活报价法（2）不平衡报价法（3）多方案报价法（4）增加建议法（5）暂定工程量的报价（6）计日工单价的报价（7）可供选择项目的报价（8）突然降价法2.投标报价的编制方法——综合单价计价法80三、施工项目招投标的有关法律责任（一）有关投标人的法律禁止性规定1.禁止投标人之间串通投标2.禁止投标人与招标人之间串通投标3.其他禁止行为（二）有关施工项目招投标的法律责任1.违反招标投标法的惩罚2.中标无效的宣布3.未按规定公开招标的4.没有自行招标资格的5.评委不合法的三、施工项目招投标的有关法律责任（一）有关投标人的法律禁止性81第二节市政工程施工项目合同管理的主要内容一、合同二、合同的实施三、建设工程施工合同四、建设工程施工合同的主要内容五、建设工程施工合同管理第二节市政工程施工项目合同管理的主要内容一、合同82一、合同（一）合同与合同法合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。1.合同法律关系的主体（依法享有权利、承担义务的当事人）（1）自然人民法中的特定概念，不是指生理学意义上的“人”，而是指与法人相对的民事权利主体，即是基于出生而存在着，依法能够享有民事权利和承担义务的自然状态中的人。（2）法人指有一定的组织机构，有独立支配的财产或独立预算，能够以自己的名义进行经济活动，享受权利和承担义务，并依照法律程序成立的社会团体。一、合同（一）合同与合同法83（3）其他组织是指合法成立、有一定的组织机构和财产，但又不具备法人资格的组织，如私营独资企业、合伙组织，中外合作经营企业、外资企业，乡镇、街道、村办企业等2.合同法律关系客体

是指法律关系主体的权利和义务所指向的对象，包括行为、财、物和智力成果。3.合同法律关系内容（1）民事权利（2）民事义务（3）其他组织844.合同的法律特征（1）合同是一种民事法律行为（2）合同是平等主体资格的当事人之间的协议（3）是以设立、变更、终止民事权利义务为内容和目的的民事行为（4）合同是两个以上的人意思表示一致的协议4.合同的法律特征855.哪些是合同法调整的范围？有关婚姻、收养、监护身份关系的协议？政府对经济的管理活动？财政拨款、征用、征购等？企业单位内部的管理关系？合同法调整主要是财产关系，如贷款、租赁、买卖等民事合同关系婚姻法、收养法、继承法行政法规章制度5.哪些是合同法调整的范围？婚姻法、收养法、继承法行政法规86政府参与合同的行为适用合同法的：①政府机关作为平等的主体与对方签订合同的，如购买办公用品，属于一般的合同关系②政府的采购活动，是政府与对方之间订立的合同政府参与合同的行为适用合同法的：87（二）合同法的主要原则1.平等2.自愿3.公平4.诚实信用5.遵纪守法（二）合同法的主要原则88二、合同的实施（一）合同的订立1.概念合同订立是指两个或两个以上的当事人、依法就合同的主要条款经过协商一致，达成协议的法律行为。合同当事人的主体资格：自然人、法人和其他组织应当具有相应的主体资格——民事权利能力和民事行为能力。二、合同的实施（一）合同的订立892.合同订立的形式和主要条款（1）合同订立的形式：书面形式、口头形式和其他形式（2）主要条款1）合同当事人，名称或姓名和住所2）合同标的，有形财产和无形财产3）标的数量和质量，4）合同期限、履行地点和方式5）合同价款或酬金6）违约责任7）解决争执的方法，协商和解、调解、仲裁和诉讼2.合同订立的形式和主要条款903.合同订立的方式（1）要约要约是希望和他人订立和的意思表示。要约是订立合同的必经阶段；要约到达受要约人时生效。”要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示，如寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等。要约的特点：内容的具体明确、对要约人具有约束力商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。3.合同订立的方式91要约可以被撤回或被撤销。有下列情形之一的，要约失效：（1）拒绝要约的通知到达要约人；（2）要约人依法撤销要约；（3）承诺的期限届满，受要约人未作出承诺；（4）受要约人对要约的内容作出实质性的变更。要约可以被撤回或被撤销。92（2）承诺承诺是受要约人同意要约的意思表示。承诺的法律效力：一经承诺送达于要约人，合同立即成立。新要约：受要约人超过承诺期限发出承诺的，或对要约内容提出实质性变更的，视为新要约。（2）承诺934.合同的效力（1）有效合同：依法成立的合同，自成立时生效。1）主体合法2）意思表示真实3）合同的内容必须合法4）合同的内容确定、可能（2）效力待定的合同1）主体不合格2）因无权代理而订立的合同3）无处分权人处分他人财产的合同4.合同的效力94（3）无效合同（违法）1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同；2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；3）以合法形式掩盖非法目的；4）损害社会公共利益；5）违反法律、行政法规的强制性规定。（4）可变更、可撤销的合同（意思表示不真实）1）当事人对合同的内容存在重大误解。2）在订立合同时显失公平。3）一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立合同。（3）无效合同（违法）95（二）合同的履行合同的履行是指债务人全面地、适当地完成其合同义务，债权人的合同债权得到完全实现，如交付约定的标的物，提供约定的服务等。合同的履行原则：1）实际履行原则2）全面履行原则3）协作履行原则4）诚实信用原则（二）合同的履行96（三）合同的变更、转让1.合同的变更是指合同依法成立后尚未履行或尚未完全履行时，由于客观原因情况发生了变化，使原合同已不能履行或不应履行，经双方当事人同意，依法对原合同条款进行的修改或补充。广义上的合同变更，是指合同内容和主体发生变化；狭义上的合同变更，是指合同内容发生变化2.合同的转让——合同主体变化1）债权转让：通知债务人2）债务转移：取得债权人的同意（三）合同的变更、转让97（四）合同的终止1、合同终止的原因（1）合同已按照约定履行（2）合同解除（3）债务相互抵消（4）债务人依法将标的物提存（5）债权人免除责任（6）债权债务同归于一人2、合同解除是指合同生效后，根据法律规定或因当事人一方的意思表示或双方的协议，使基于合同合同发生的民事权利义务关系归于消灭的法律行为。含义：（1）合同成立后履行完毕前（2）对无效合同和可撤销合同，不存在解除问题（四）合同的终止98合同解除的条件：法定和约定1）法定的解除条件，是指当事人在法定解除合同的条件成立时，直接行使解除权而事先不必征得对方当事人的同意。（1）因不可抗力致使合同目的不能实现的；（2）在履行期届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（3）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行2）约定的解除条件是指合同成立后履行完毕前，当事人可以通过协商，双方达成协议而解除合同。合同解除的条件：法定和约定99合同解除的效力：具有溯及力原合同中双方当事人之间的民事权利义务关系归于消灭尚未履行的，不再继续履行已部分履行的，可请求返还或者采取其他补救措施不能返还而只能采取其他补救措施的情形主要是：①对于一些已使用标的物为内容的，如租赁合同的，可以就租赁物使用支付相应使用费②如承揽、保管、仓储、委托、居间行纪等提供某种劳务的合同，要求对方补偿该劳务的报酬③如果一方在接受履行以后，将标的物转移给了善意的第三人，可要求对方按标的物价值支付款额

合同解除的效力：具有溯及力100（五）合同的违约责任1.违约责任：当事人一方不履行合同债务或履行不符合合同约定时，对方当事人有权要求其承担的民事责任。2.承担违约责任的形式1）继续履行合同2）采取补救措施3）赔偿损失4）支付违约金5）执行定金罚则的规定违约责任具有补偿性和惩罚性。（五）合同的违约责任101（六）合同纠纷的解决1、和解：当事人自愿协商达成一致意见2、调解：经济合同管理机关或有关机关、团体的调解3、仲裁：有仲裁协议，自愿交给第三方作出裁决自愿、公平合理、独立仲裁、一裁终局原则4、诉讼：提交法院审判若未约定仲裁协议的，只能以诉讼为解决争议的最终方式。（六）合同纠纷的解决102三、建设工程施工合同（一）建设工程施工合同的概念是指发包方和承包方为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。1.双务合同承包方：完成一定的建筑、安装工程任务发包方：提供必要的施工条件并支付工程价款2.当事人承包方：具备相关资质等级并持有营业执照等证明文件发包方：组织协调能力，建设单位或项目总承包单位三、建设工程施工合同103（二）建设工程施工合同的类型1.按照承发包方式分类（1）勘察、设计或施工总承包合同（2）单位工程施工承包合同（3）工程项目总承包合同（4）BOT合同，特许权协议书2.按照承包工程计价方式分类（1）总价合同（2）单价合同（3）成本加酬金合同（二）建设工程施工合同的类型104四、建设工程施工合同的主要内容（一）《建设工程施工合同（示范文本）》组成1.简介1999年12月24日，建设部、国家工商行政管理局发布《施工合同文本》，是各类公用建筑、民用住宅、工业厂房、交通设施及线路管道的施工和设备安装合同的样本。《施工合同文本》包括协议书、通用条款、专用条款三部分，及承包方承揽工程项目一览表、发包方供应材料设备一览表、工程质量保修书等三个附件。四、建设工程施工合同的主要内容105协议书：总刚性的文件，规定双方最主要的权利义务，具有很高的法律效力。通用条款：根据法律法规对承包方双方的权利义务作出的规定，具有很强的通用性，基本适用于各类建设工程。共有11部分47条。专用条款：对通用条款作必要的修改和补充附件：是对施工合同当事人的权利义务的进一步明确协议书：总刚性的文件，规定双方最主要的权利义务，具有很高的法1062.施工合同文本的组成及解释顺序（1）施工合同协议书：有关工程的洽商、变更等书面协议或文件（2）中标通知书（3）投标书及其附件（4）施工合同专用条款（5）施工合同通用条款（6）标准、规范及有关技术文件（7）图纸（8）工程量清单（9）工程报价单或预算书上述合同文件应能够互相解释、互相说明。不一致是，上述顺序是对合同的优先解释顺序2.施工合同文本的组成及解释顺序107（二）建设工程施工合同的主要内容1.双方的权利和