买卖协议合同模板通用范文

买卖协议合同模板通用范文

买卖协议合同模板通用1法律提示：由于我国法制教育体制的不完善，广大公民不能按时运用法律武器保障自己的合法权益，最终导致重大损失。就拿下面的案件来讲，李某如果在20__年6月15日之前提起撤销权或者变更合同的诉讼，那么胜诉的可能性是特别特别大的。但是李某却错失了挽回损失的最好机会。在此，本律师告诫正在进行房产交易或者可能从事房产交易的读者，房屋买卖合同签订时一定要有风险防范意识，做到多学多问，不要轻易相信中介公司。在合同履行过程中，要学会用法律武器按时有效的保障自己，争取自己利益的最大化或者最大限度的减少自己的损失。11月26日上午9点，李女士很急切得来到振邦律师事务所亲自找到本律师，对其面临的房产纠纷问题寻求解决方案，案情大致如下：李女士父亲(下文称李父)打算将其名下的一套央产房转让，后全权委托李女士办理出售事宜。20__年6月15日，李父通过我爱我家房地产中介公司签订了《北京市存量房屋买卖合同》，合同约定房款总额75万。李女士及李父不知晓央产房上市的途径，也不知道如果央产房超标需要补交差价款的情形。买受人赵某要求在对合同进行补充：如果出现超标，超标款由出卖人即李某负担。李父即李女士未加思索便签订了合同。20__年7月初双方共同办理过户手续的时候被告知房屋面积已经超标，后李女士被原单位告知应该补交超标款12万元。对此，李父及李女士无法接收，并要求赵先生承担所有超标款并遭到拒绝。双方协商未果，赵先生遂诉至法院要求继续履行合同，并遵照合同约定支付百分之十及7.5万违约金。在一审过程当中，李父的妻子马女士，以李父侵犯夫妻财产为由将李父及赵某一同诉至北京市朝阳区人民法院并要求确认合同无效，此案经过朝阳法院一审、北京市第二中级人民法院终审，案件结果最终明确合同合法有效，应继续履行。要求确认合同无效的案件终审之后，赵某要求继续履行合同并支付违约金的诉讼继续审理。朝阳法院于20__年11月13日做出一审判决，判决认为李父违约，除支付违约合同之外支付原告赵先生违约金7.5万。李父不服一审判决，已上诉至北京市第二中级人民法院，此案尚在审理过程当中。王树德律师在听取了李女士详细陈述之后，对李女士所面临的法律问题以及可能出现的结果一一做了详细解释：1、李父的妻子也就是马女士，以侵犯共有财产为由起诉要求确认合同无效的请求为什么没有得到法律的支持?解答：虽然我国《婚姻法》规定，处分房屋应夫妻双方共同协商，否则单方处分行为无效。但是《物权法》规定，物权登记具有公示公信力，第三人基于对于物权登记的信任所从事的交易行为，应该受到法律保障。20__年上半年类似案件层出不穷，判决也无法统一，有的确认无效有的法院或者法官认为合法有效。但是近期北京市各个法院以及两个中院似乎对此达成了共识，即此类案件原则上适用《物权法》的规定，即判决合同合法有效，以维护二手房交易市场的秩序。2、李父及李女士不知晓央产房的上市规则，也不知道最终要缴纳如此多的超标款，很不公平，现在一审判决败诉，那么二审会改判吗?解答：首先，对法律的漠视绝对不能使违约变成合理。根据合同内容以及履行状况来看，你们的《存量房买卖合同》属于显示公平的合同，为什么说显示公平呢?根据北京存量房交易的惯例来看，卖方人得到的是净得款，遵照法律规定由房主承担的税费转为由买房人承担。本案当中，房屋差价款的数额为多达12万元，占房屋总价的16%还要多。如果李父签订合同的时候明知超标款如此之高，无论如何也不会签订这样的房屋买卖合同的。所以李某完全可以变更或者撤销这个合同。根据《合同法》第54规定，重大误解以及显示公平的合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。但是《合同法》55条同时规定：具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权，否则撤销权消灭;本案当中，从20__年6月份签订房屋买卖合同到20__年11月底仍没有提起变更或者撤销合同的诉讼请求，那么李父显然已经错失了行使撤销权的机会。二审当中如果以此为抗辩也难以改变诉讼的结果。3、李父现在应该怎么办?律师最后建议：不放弃上诉请求，争取在二审当中达成和解。在诉讼当中不只是存在胜诉和败诉，和解也不排除是一个皆大欢喜的结果。结合本律师以往的诉讼经验，二审当中达成和解的可能性比较大，因为即使原告胜诉，还波及到一个执行的问题，诉争房屋为房主的唯一住房，并且李父年纪较大，强制执行房屋的可能性较大。话虽如此，最好的调节结果也只能是原告承担12万超标款然后免去违约金，或者被告遵照市价赔偿原告经济损失，然后解除合同。买卖协议合同模板通用2卖方：_______________________________(以下简称甲方)买方：_______________________________(以下简称乙方)甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方出售的自有住房事宜，订立本合同，以资共同遵照。第一条甲方同意将座落在无棣县富路大街交通局院内号幢单元户的住房(房屋所有权证号：土地使用权证号：)计建筑面积平方米，以及储藏室一间计平方米出售给乙方。第二条甲、乙双方协商，上述房屋的成交价为人民币元(大写佰拾万仟佰拾元整)。本合同签订之前，乙方已向甲方支付人民币20__.00元(大写贰仟元整)作为购房定金。第三条甲、乙双方决定，自本合同生效之日起日内，乙方将上述房屋价款分3次付给甲方，购房定金将在第三次付款时冲抵房款。具体付款日期、金额和方式如下：甲乙双方签订本合同时，乙方交伍万元整(50000.00元)给甲方;乙方在拿到甲方房产证且甲方提供过户材料后支付第二次房款计伍万元整(50000.00);在办完房地产权证过户手续且交房后，乙方再交余款。第四条甲方保证在_20___年_5__月___31__日前将房屋交付给乙方。甲乙双方签订本合同后，甲方有义务在10天内携带房产证原件、土地证原件或其他能证明本建筑为合法自有建筑的相关材料，协助乙方办理房地产过户手续。若甲方不能提供本房产过户所需的合法手续，甲方应全额返还乙方已交房款及购房定金，并赔赏乙方肆仟元(4000.00)。乙方有责任在拿到甲方提供的全部过户材料的10天内去办过户手续，若因乙方原因给甲方造成损失，乙方承担相关责任。第五条甲、乙双方同意，在房屋实际交付之日前，根据有关规定应交付的与房屋有关的费用(囊括水、电、煤气、供暖等)由甲方负责缴付;若甲方未按约定缴付所产生的后果由甲方负责，与乙方无关。该房屋应由个人缴付的共有部位和共用设施维修费用由甲方负责向原公房出售单位或物业管理单位结算。第六条该房屋转让时，房屋所占用范畴内的土地使用权及共用部位维修基金本息随之转移给乙方。第七条甲方保证上述房屋权属清楚。自本合同生效之日起，若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务等，概由甲方负责清理，并承担民事责任，由此给乙方造成的经济损失，由甲方负责赔偿。第八条违约责任：1、本合同签订后，乙方中途毁约，应书面通知甲方，甲方应在2日内将乙方的已付款(不计利息)返还给乙方，但购房定金归甲方所有。甲方中途毁约，应在2日内书面通知乙方，并自毁约之日起的两日内将双倍定金及已付款返还给乙方。2、乙方不能按期向甲方付清购房价款或甲方不能按期向乙方交付房屋，每逾期一日，由违约一方向对方支付购房总价款万分之三的违约金。任何一方逾期日未履约的，视为毁约，由毁约方向对方支付购房总价款万分之三的毁约金。第九条乙方愿承担房地产过户时所产生的费用。第十条甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决。协商不成时，法律裁定。第十一条本合同未尽事宜由甲、乙双方另行在本合同的补充条款中加以确定。第十二条甲、乙双方经协商一致，在不违背本合同上述条款原则的前提下，就本合同未尽事宜订立的补充条款，为本合同不可分割之一部分，与本合同具有同等效力。第十三条本合同及补充条款经甲、乙双方签章后生效。第十四条本合同连同附件一式三份，甲、乙双方各执一份，房产交易管理部门一份，均具有同等效力。甲方(签名或盖章)_______________乙方(签名或盖章)______________签订日期：_______年____月____日买卖协议合同模板通用3买方：(以下简称甲方)卖方(以下简称乙方)甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、诚实守用的原则，就甲方向乙方购买商品混凝土的相关事宜，双方经友好协商一致，达成如下协议：第一条工程概况建设单位：;施工单位：;工程名称：;工程地点：。第二条混凝土的标号、单价、数量、金额(单位：元m3)第三条交货的时间、数量、地点l、甲方应向乙方提供当月混凝土用量计划单，本周的混凝土用量计划单和三天混凝土用量计划单。2、甲方须提前壹天书面传真或其它有效方式通知乙方所需混凝土的供应时间、标号、准确用量和浇筑部位，如有特殊情况要临时变更，应至少提前4小时通知乙方，乙方应当按甲方通知的时间、数量地点完成混凝土的.交付任务。第四条混凝土款支付方式：1、甲方需在每月5日前付清乙方所浇筑混凝土款项的80%，超过付款期限的，遵照甲方应付款总额的同期银行贷款利率计算支付乙方违约金。2、最后一次混凝土款在本项目混凝土主体屋面浇筑完毕后一个月内一次付清。3、混凝土货款由乙方委派专人持乙方结算单作为收款凭据，其他票据和人员一律无效(如变幻人员乙方需书面通知甲方方可付款)。第五条计量验收及结算方式1、该条以下内容的计量验收及结算方式仅针对甲乙双方。2、本工程按车方计重结算，过磅量容重为2300-2450kgm3，甲乙双方共同监督过磅。3、每次混凝土浇完后，甲方对过磅量如有疑问必须在混凝土浇完24小时内提出，如未提出则视为双方认可。4、结算单上甲方指定签字人：，乙方指定签字人：，经双方代表签字认可的混凝土用量结算单是甲方付款的最终结算依据，之后不再对该依据作任何补充、修改。5、非因乙方原因造成工程延续停工三十天(以甲方最后一次签收混凝土的日期作为停工日)，甲方应于停工日起十五日内与乙方办理结算，并于停工之日起三十日内向乙方支付已供混凝土的全部款项。6、甲方须于每月终了5日内与乙方办理混凝土的方量结算，甲方不得以任何理由拒绝办理结算，否则乙方有权停止供应混凝土。第六条混凝土质量验收标准1、乙方供应的预拌混凝土我国国家标准《预拌混凝土》(GBT14902—20__)有关规定进行验收，乙方应当在每次混凝土交付(浇筑)完后，向甲方提供该次混凝土7天和28天乙方出具的试压报告资料。2、甲乙双方应对混凝土进行现场见证取样，甲方作标识乙方负责保养。3、为了保证混凝土质量，甲方不得指定和提供任何原材料。如甲方有特殊原因指定使用及购买抗渗、膨胀等外加剂，则该部分的质量和资料由甲方保证，乙方保证供应混凝土的质量和资料。甲方需提前15天将提供的外加剂送乙方作相溶实验和对混凝土有无损害的实验，经乙方同意后方能使用。甲方派人到乙方搅拌站保管和添加。4、甲方如对混凝土质量有异议，应于主体封顶完毕后90日内提出，并申请专业机构鉴定，超过异议期，即视为对混凝土质量认可。第七条甲方的工作1、甲方应保证乙方在浇筑混凝土时占道，环保等城管手续。由于甲方的相关手续(如夜间施工等原因)不完善而造成乙方的混凝土损失，甲方应承担责任。2、甲方应当在合同签订生效后一周内，向乙方无偿提供建设工程的施工图和混凝土浇筑施工进度计划表。如有变更时，应按时通知乙方并提供变更后的施工图和施工进度计划表。3、在乙方浇筑混凝土前，甲方需完成当次要浇筑混凝土的模板安装、钢筋配臵、施工定位放线及其它必要的前期准备工作。4、甲方保证混凝土在浇筑前，孔桩为无水状态，在每次混凝土浇筑完毕后，应当按施工规范对浇筑后混凝土进行正常振捣和施工保护。对特殊要求的混凝土，甲方应当根据乙方提出的指导说明进行现场施工保护。5、甲方无偿向乙方提供施工所需水、电及必要的配套设施。6、甲方按合同约定及时和乙方办理结算，不能以其它任何理由推迟办理结算手续，否则，由此而造成的一切损失由甲方承担。7、因特殊原因双方无法再继续合作时，甲方必须付清所有货款双方终止合同乙方退场，否则双方在未结清本工程所有货款之前，甲方不得与其他商混公司再签订本工程混凝土买卖合同。8、甲方每次浇筑完混凝土后必须使用塑料薄模进行覆盖，否则因此产生的质量及裂缝问题由甲方自行承担与乙方无关。第八条乙方的工作l、乙方应按甲方提供的技术资料和混凝土的等级要求，制作混凝土调配报告，并根据甲方要求，提供混凝土的检验报告，使用水泥和外加剂的出厂检验报告单和其它资料等。2、乙方人员在甲方施工工地交付(浇筑)混凝土时必须服从甲方现场施工管理人员的工作安置，自觉保障甲方现场钢筋、模板等，维护甲方施工现场的环境卫生。3、乙方应根据甲方的需要，对工程特殊部位进行保护的混凝土，向甲方提出必要的指导建议。4、在正常浇筑时乙方必须保证施工现场有两台混凝土泵，每台混凝土泵每小时泵送混凝土不能少于20m，保证每次均能按甲方的要求提供混凝土供应量，不能满足供应由乙方承担甲方相应损失。5、洗管废渣乙方必须保证每次浇筑完后负责清理干净。第九条安全文明生产甲、乙双方严格遵守安全生产规程，以人为本。乙方不违章冒险作业，甲方不得强行安置乙方从业人员在带有明显安全隐患的环境中作业。第十条混凝土损耗1、在混凝土浇筑前，因乙方原因造成的混凝土损耗由乙方自行承担。2、由于甲方的准备工作不充分，导致混凝土无法浇筑或浇筑后影响质量损失，由甲方承担。3、混凝土的爆模损失由甲方负责。第十一条不可抗力地震、下雨、政府禁令等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。双方免除责任，但应按时通知对方。第十二条违约责任1、乙方逾期交货，经甲方书面催告后三日内，仍无法按合同约定履行，甲方可解除本合同。2、甲方逾期付款，经乙方催告后十五日内，仍无法按合同约定履行，乙方可解除本合同，要求甲方付清全额货款，并承担每天本合同混凝土总金额的千分之五的违约金。3、乙方提供的混凝土质量达不到合同约定时，应赔偿甲方的直接经济损失。第十三条争议的解决方式在合同履行过程中发生争议，甲乙方双方可协商解决，协商不成，可向本合同工程所在地人民法院提起诉讼。第十四条其它1、本合同未尽事宜，经双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。2、本合同一式肆份，双方各执贰份，自甲乙双方签章后生效，。(以下无正文)甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：时间：时间：买卖协议合同模板通用4出卖人：_________________________以下简称甲方买受人：_________________________以下简称乙方为了发展果品生产，安置好市场供应，甲乙双方协商一致，签订合同，共同信守，水果买卖合同(一)。第一条定购水果名称、单位、单价、数量名称单位(公斤)单价数量(公斤)金额(元)一等二等三等金额合计：第二条果品质量遵照国家规定的规格标准执行。第三条包装要求和费用承担1.包装材料及规格：____________________________。2.每包水果净重：______________公斤。3.不同品种登记分别包装。4.包装牢固，适宜装卸运输。5.每包品种登记标签清楚。6.包装费用由甲乙负担。第四条交货时间、地点1.交货时间：__________________________________________····2.交货地点：__________________________________________····第五条验收方法_____________________________________________·················第六条运输方法及运费承担_____________________________________第七条结算方式与期限_________________________________······第八条甲方的违约责任1.甲方未按合同规定品名、品级、数量交货，应向乙方偿付少交部分总价值______%的违约金。2.甲方未按合同规定时间交货，每逾期10天，应向乙方偿付迟交部分总价值______%的违约金。3.甲方包装不符合合同规定，应当返工，所造成损失由甲方自负。第九条乙方的违约责任1.乙方必须按合同规定收货，否则，应向甲方偿付少收部分总价值______%的违约金。2.乙方没有遵照国家规定的等级和价格标准，压级压价收购，除还足压价部分货款外，应向甲方偿付压价部分总价值______%的违约金。3.乙方在甲方交货后，应及时付款，每逾期一天，应向甲方偿付未付款部分总价值______%的违约金。第十条免责条款甲乙双方由于不可抗力的自然灾害，而确实不能全部或部分履行合同，可免除全部或部分的违约责任。第十一条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：(一)提交________________________仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。第十二条其他约定事项____________________________________________________________甲方：(盖章)____________乙方：(盖章)____________代表：(签名)_____________代表：(签名)_____________地址：_____________________地址：_____________________电话：_____________________电话：_____________________开户银行：_________________开户银行：_________________账号：_____________________账号：_____________________________年_______月______日·····买卖协议合同模板通用5合同编号：20__0001甲方：乙方：签订地点：根据(中华人民共和国合同法)，经甲、乙双方友好协商，就的石材荒料供应事宜特达成如下协议，以资共同遵照。第一条荒料的名称、各种规格的单价荒料的名称芝麻白，合格标准的规格荒料第一年按___元(人民币)立方米计算，第二年按___元(人民币)立方米计算，带色线、色差及处荒料的规格荒料按___元(人民币)立方米计算。第二条石材荒料的数量与规格1、荒料的数量及规格遵照乙方的入库单为准，