2022年设备监理师(设备监理合同)考试题库提升300题有解析答案(湖南省专用)

《设备监理师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。

A.合同价格

B.最终付款证书中确认的金额

C.竣工结算总额

D.中标合同金额【答案】DCQ7E2S8R1S10S7V1HN9R8Q10F7J6S5K1ZM3R8X1K2X8Y8P32、某工程的承包单位向业主提交的工程质量保修书中确定的供热，、供冷系统的保修期限为1年，该工程的供热、供冷系统的保修期限应为()。

A.设计文件规定的合理使用年限

B.5年

C.两个采暖期、供冷期

D.2年【答案】CCZ5T1O1A6D2W3H9HB3O4Q8C8H5G5H6ZI4N6L2A3L3Y7I43、FIDIC新黄皮书对扣除保留金的规定是()。

A.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%

B.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10%

C.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10c%

D.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%【答案】BCJ10Q7S7X3X6A2I6HV4Q4Y10C10M6Y7Q8ZQ1Y2Q2Z6Y5M10Y24、有关组织或机构编制的合同条件范本，一般分为通用条件和专用条件，其中专用合同条件构成是()。

A.履约保证和合同格式

B.合同格式和合同数据

C.合同格式和对拟招标合同的特殊条款规定

D.合同数据和对拟招标合同的特殊条款规定【答案】DCP3C9B3G8K6S1H10HB6I7Q1S8V10K10K3ZW9X7R6J6C9C7M75、承包商出现的下列情况中，业主有权立即终止合同的是()。

A.收到违约通知不改正

B.企业破产

C.放弃工程

D.不按合同规定实施工程【答案】BCV6S10E4O4O1N8K9HN6V10W5Y1E3D3Q2ZT10D9S1D6X9J3X86、为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理方式是()。

A.有权代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理【答案】BCK7J6T6Y1F10K6T9HL1K2N8D3D1J3O1ZW6N3E7V4D8Z4V57、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款()。

A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认

B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.合同约定的全部设计费【答案】CCX1C5T8Y9Z7A3E5HZ8B2F2E2F8E9B1ZZ6C6N2Y6C2B4W28、按照《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业的安全生产许可证，应当由()颁发和管理。

A.安全生产监督管理部门

B.煤矿安全监察机构

C.劳动监察主管部门

D.建设行政主管部门【答案】DCH6L2F1I5D7B6M1HF9X4A6O3T2T6F1ZR6V6N8Z5F3A5B19、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得()。

A.低于当地同行业的标准

B.高于当地同行业的标准

C.低于本国同行业的标准

D.高于本国同行业的标准【答案】ACL9V7L1N8G7W9O4HF6S2O1S10L7O10N8ZI1J6N1E4A8O3D710、甲给乙发的要约中表明：“本要约9月10日前答复有效”，乙在9月5日以电报的方式作出承诺，但由于邮局的原因，直到9月13日甲才收到电报，甲立即给乙打电话称不接受该承诺。根据题义，下列表述正确的是()。

A.承诺迟延但有效

B.承诺迟延且无效

C.承诺超期但有效

D.承诺超期且无效【答案】BCB10U9B5R6T3J7D8HT3V10W10K3Z2K3E5ZE4Z6K5P10F6N4B211、FIDIC“新黄皮书”规定，确定竣工试验的具体日期并发出指示的是()。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.承包商【答案】BCY7M3U10L1T4S9G3HT5D8C2L10W9J5A6ZC7X5B2T7R6Z9G512、设备工程合同履行中，承包商提交的进度计划如与()不相符，工程师可随时通知承包商修改进度计划。

A.实际进度

B.进度计划前锋线

C.承包商经营计划

D.承包商人员培训安排【答案】ACY3P3E3A4Z6E10X6HA2S8F10A7G6J2F3ZU9D1N10L10R1T2R413、根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工人员对钢筋混凝土梁中用到的钢筋取样时，应当在()。

A.建设单位的监督下取样，并送交监理人员检测

B.监理人员的监督下取样，并送交建设单位检测

C.设计单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

D.建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测【答案】DCU1H7S5V9S7K3O1HY10J7W10G2N10O2I5ZZ1F5Q2E10N10B4M414、甲与乙在订立合同过程中，甲违反保密义务，给乙造成了损失，根据《合同法》规定，甲应承担的法律责任是()。

A.违约责任

B.行政责任

C.经济责任

D.缔约过失责任【答案】DCP6T1L9I3L5W4D3HO7L2R6E6V3M5I3ZO6X5M6D2S8T6W615、设备工程的竣工试验，通常包括启动前试验、启动试验和()。

A.混凝土试块检验

B.钢筋强度检验

C.工程材料试验

D.试运行【答案】DCP5O1U1B3V10W5S9HR2J5E4U9P2A9C6ZR7B10R6F1Y4X9J716、甲、乙订立合同后，甲以重大误解为由向人民法院提出撤销合同请求。人民法院依法撤销了该合同。该合同自()时起无效。

A.合同订立

B.甲提出撤销请求

C.人民法院受理撤销请求

D.人民法院判决撤销【答案】ACA3V3K8J5E6Q2V4HZ5S6O1H1V10B2R10ZC1R7K6N1R3J4M917、承揽合同履行中，定作人未按约定支付报酬的，承揽人对完成的工作成果享有的权利是()。

A.即时处分权

B.使用权

C.留置权

D.收益权【答案】CCQ5E7Z4Y3L4D5Y7HM10U4A10W3P9E3V4ZP10S5A6D8T6E2I618、《安全生产法》确定的安全生产管理方针是()。

A.行业管理、企业负责

B.安全为了生产、生产必须安全

C.安全第一、人人有责

D.安全第一、预防为主【答案】DCO8J4A5A8X5X3D10HK4Z1Y3R5K9R10K5ZN5V9D3G5O3P6R219、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，工程的照管责任由承包商转移至业主的时间是()之日。

A.进行工程竣工试验

B.签发接收证书

C.接收工程

D.工程竣工【答案】BCM4Q3O3S5M7F4O8HZ6Q10K4U4E2D7H4ZK3H3X4Q3D7G10O520、设备工程安装中，如果由采购方负责设备安装调试，则供货方的现场服务内容不应包括()。

A.提供现场的地下管线资料

B.派出必要的现场服务人员

C.重要工序须经供货方现场技术人员签字确定

D.整个安装调试过程应在供货方现场人员指导下进行【答案】ACO8G8D4M8V1I8D8HN8P10M7I3F9X10Z5ZI7B3A7B3X9B6B721、生产设备在运输过程中涉及的各类保险，应由()负责办理投保手续。

A.承包商

B.业主

C.承运人

D.设备供应商【答案】ACB4A8X2Z8C2R4J5HE2F9T10L9I4M4I10ZM1J2D9Y10M5F7F822、FIDIC合同条件规定，如果业主在()天内未支付进度款，则应对延迟付款金额支付融资成本。

A.工程师收到承包商申请付款的月报表后28

B.工程师开出付款证书后28

C.工程师收到承包商申请付款的月报表后56

D.工程师开出付款证书后56【答案】CCR2I9P1L6R3R6H10HE5I6I1J10D9W4U6ZG4A8J2Z8O2S4Q1023、根据我国招标投标法律、行政法规的规定，招标方式不包括()。

A.议标

B.公开招标

C.邀请招标

D.分两阶段进行招标【答案】ACR1A7H7R4S2M8V2HN9D7R2X8N2J7D4ZL6G4Y2F8Y2H5K624、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。

A.中标合同金额的5%

B.中标合同金额的10%

C.合同价格的5%

D.合同价格的10%【答案】ACA3S7P1A3N2I5O2HT4T7E5Y5W10L5G5ZN8Z8N7T2G10M4L225、在()后，承包商应清除并运走所有承包商的设备、剩余材料以及残物、垃圾和临时工程，使现场和工程处于清洁、安全的状态。

A.工程竣工

B.业主接收工程

C.签发工程接收证书

D.签发履约证书【答案】CCG9B8C1I7M1Y10O6HS3D5H3U10L9K4A7ZC6K8Z1P7H2C4W426、业主有权延长缺陷通知期的最长期限不得超过()。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年【答案】CCT5Q3F5R1E7I5A9HN1Q5Y5R2C2L3A1ZA9D2L4V5J8R8J327、设备监理工程师进行索赔审核时，其主要工作之一是()。

A.提出索赔事由

B.核定实际损失

C.提出索赔依据

D.提出赔偿金额【答案】BCG10S1J2L6O5A4L4HM10K5L2G7D7N10T1ZO9S10W2E4T5P10L628、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。

A.合同价格

B.最终付款证书中确认的金额

C.竣工结算总额

D.中标合同金额【答案】DCV8I5E8O6R5S10E10HI5S10X8Q10Z3E1L6ZH6U2I3A4V6C3S329、在()后，承包商应仔细检查业主要求和定位放线的基础资料，并将发现的任何问题通知工程师。

A.收到开工通知

B.收到中标通知

C.进驻现场

D.提供设计文件【答案】ACH5L4Z4B6Y7X6R4HS10S10L9N3B5O10E7ZE8U10N8M1P9K9V1030、保险合同是()约定保险权利义务关系的协议。

A.投保人与被保险人

B.投保人与受益人

C.投保人与保险人

D.保险人与被保险人【答案】CCX8C9I4J9F8U4L10HK1H6Z2F5L4J4V6ZS9C7O10X8T7E3X131、根据《产品质量法》的规定，因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的请求权，在造成损害的缺陷产品交付最初消费者满()年丧失；但是，尚未超过明示的安全使用期的除外。

A.l

B.2

C.4

D.10【答案】DCX8K5O9F6U9G5A1HS6U2V2P3Q2A5A10ZG2T9S3R5Z8Z5T132、下列关于行政复议和行政诉讼的表述，正确的是()。

A.当事人对行政诉讼的判决不服，可以申请行政复议

B.当事人对行政复议的决定不服，可以提起行政诉讼

C.行政复议决定书一经送达，即发生法律效力

D.行政诉讼一审终结【答案】BCR1U8B8X1N7R8B9HU5B8C7Y2U1H8Y4ZC8O9X9S4S10R4G333、下列关于承包人的工程价款优先权的说法，正确的是()。

A.承包人行使优先权的期限为1年

B.行使优先权的建筑工程价款包括承包人因发包人违约造成的损失

C.承包人就商品房享有的工程价款优先权不得对抗交付该商品房全部价款的消费者

D.抵押权人优先于承包人的工程价款受偿【答案】CCV5N4C3B8N4Q1P10HR4Y2N3Q9L2Z2L3ZM1T4A1W5R9N2V434、交付设备的规格、质量等不符合合同规定，当采购方不同意接收时，由供货方负责()。

A.包换

B.保修

C.包修

D.包修或包换【答案】DCV2X3L6D6E4S5I1HP6R3K8N4T4P5A6ZD2B2B9O9B3V2U1035、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。

A.视为数量和质量符合约定

B.视为数量和质量不符合约定

C.卖方可以行使催告权

D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】ACJ1T7Y7U6D5J3V5HA1W8R6Z7O10P4M1ZF7B3U10G10C1G10H1036、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的()天内，向业主发出期中付款证书。

A.14

B.28

C.42

D.56【答案】BCE2A4G5Y3Q5J1O8HR3M3T1T8K5N8M2ZU1F9I3Y5M1H3F637、根据《招标投标法实施条例》，招标人具有编制招标文件和组织评标能力是指()。

A.招标人是具备法人资格的经济实体

B.招标人是具有相应资质的企业法人

C.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员

D.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的专家库【答案】CCR10U7T8D8R3B7L4HT8R3P8L10M8B3W7ZC1V1O8F6G10A4K838、甲与乙在订立合同过程中，甲违反保密义务，给乙造成了损失，根据《合同法》规定，甲应承担的法律责任是()。

A.违约责任

B.行政责任

C.经济责任

D.缔约过失责任【答案】DCN5U8T3U9L6Y7L5HR7B8D2L2L5U7E7ZM2X8W2B5B3D7K939、对于业主按照合同规定免费提供的材料，承包商在接收时，应进行()，并将结果通知工程师。

A.目视检查

B.化学试验

C.物理实验

D.性能检查【答案】ACT6Q4Q4D1K6F6A6HN3T8P4V10G8U4W5ZF10B6R8Y1V4S7Z740、某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是()。

A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告

B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼

C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解

D.人民法院对该案件应当公开宣告判决【答案】DCD5W1N2W4F3G5K3HY2L8O2C4W1K3F9ZY3Q2Z3D6Y7Q8Q1041、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。

A.追认权或者拒绝权

B.催告权或者撤销权

C.追认权或者撤销权

D.同意权或者拒绝权【答案】ACF1Y10E8W8S9V9S9HK10A4Q4E8O8J10X7ZZ2Y8Z2E2E10H4R142、经济生活中，最为常见的债权债务关系的产生原因是()。

A.侵权

B.合同

C.无因管理

D.不当得利【答案】BCP1K7A5E6S7Y5F6HE7U3X9N5D9U8L6ZV1M4W6H6X3J9N843、下列关于误期损害赔偿费的说法，错误的是()。

A.如果承包商没有按合同约定的竣工时间完成工程，需向业主支付误期损害赔偿费

B.误期损害赔偿费不超过投标函附录的最高限额

C.支付误期损害赔偿费后，即可解除承包商合同下的其他义务

D.误期损害赔偿费按日计算【答案】CCU4S8Z8R6W4X2A3HO2V3Q1X2S6D7L6ZH8U9B1T7W5F1M1044、甲、乙双方在合同中既约定违约金，又约定定金，乙违约时，()。

A.违约金与定金可以同时并用

B.甲方可以选择适用违约金或者定金

C.乙方可以选择适用违约金或者定金

D.双方应当协商适用违约金或定金【答案】BCH5C7X10V6F7T4J4HG4W4Z2A6U8P4O6ZN8R3Q5W8D4Q6S245、FIDIC新黄皮书规定，业主应向承包商支付期中付款证书确认的款额，付款时间在()天内。

A.工程师签发期中付款证书后的28

B.工程师完成工程量计量后的56

C.工程师收到报表和证明文件后的56

D.工程师签发期中付款证书后的56【答案】CCU5Y7U8Z5Y9K6U10HN6Z2P5L2N3G9B10ZW4X6U5Y4S10R6D946、根据《合同法》规定，按合同的约定，应当先履行义务的一方当事人有确切证据证明对方经营状况严重恶化时，可以()。

A.行使同时履行抗辩权

B.变更合同

C.行使撤销权

D.中止履行合同【答案】DCE4O4S9P1K4C1O8HP7V9J6D6H5R2N2ZT8G9S1L1F4T7I447、有关组织或机构编制的合同条件范本，一般分为通用条件和专用条件，其中专用合同条件构成是()。

A.履约保证和合同格式

B.合同格式和合同数据

C.合同格式和对拟招标合同的特殊条款规定

D.合同数据和对拟招标合同的特殊条款规定【答案】DCD1O4I6K3I4O2K10HE2D2K3B10M6S2O10ZU2Y9E8A7N7U3P1048、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有()。

A.扣押权

B.留置权

C.处置权

D.抵押权【答案】BCJ9R6Q7C8R8A8R7HU4R9C3O6T4Q8F9ZV7E1S1W1S6S2H249、施工单位与建材公司订立一份钢材采购合同，履行期限内钢材市场价格发生波动，根据《合同法》的规定，下列关于该钢材采购合同计价的说法，正确的是()。

A.双方按期履行合同的，按照交付时的市场价格计价

B.双方按期履行合同的，按照合同约定的价格计价

C.卖方逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新的价格计价

D.买方逾期付款的，遇价格下降时，按新的价格计价【答案】BCU1E5V5K1U7E5Q6HV2W3A8Z9Z3G4Y4ZK10H6O7B4X8X2L250、下列关于承包人的工程价款优先权的说法，正确的是()。

A.承包人行使优先权的期限为1年

B.行使优先权的建筑工程价款包括承包人因发包人违约造成的损失

C.承包人就商品房享有的工程价款优先权不得对抗交付该商品房全部价款的消费者

D.抵押权人优先于承包人的工程价款受偿【答案】CCJ5Y10V4L7W2Z5R1HA9P3N2X4M1Z5J8ZH2H3T6W9N10Y4K1051、设备工程完工后，()应组织对设备工程项目进行验收。

A.业主

B.设备监理工程师

C.设计人

D.承包人【答案】ACW8S1N8L1L9J2Y5HX10A9Y1B4W9J9T6ZZ7Q10P4T9A5B6N652、投标人在投标过程中出现()时，招标人可以没收投标保证金。

A.投标文件的密封不符合招标文件的要求

B.投标文件中附有招标人不能接受的条件

C.购买招标文件后不递交投标文件

D.中标人未能在规定期限内提交履约保证金【答案】DCY6L2L5Z4L8R4U4HE5T4S1N9L3K1T5ZI8C1G4C10W5S9N353、在保证合同的一般保证中，保证人依法享有先诉抗辩权的情形是()。

A.债务人住所变更，致使债权人要求其履行债务发生重大困难的

B.人民法院受理债务入破产案件，中止执行程序的

C.主合同争议未经审判的

D.债务人无偿转让财产的【答案】CCI6I9J9D2Y3C8K5HN9P6L9D5B2D7E1ZU8F1F10N9N6V8Z454、下列关于留置担保的说法中，正确的是()。

A.定做人未向承揽人支付报酬，承揽人可以对工作成果实施留置

B.可以留置的财产包括不动产

C.定做人只是未向承揽人支付材料款，承揽人不可以对工作成果实施留置

D.承揽合同、设备工程合同都属于法定可以采用留置担保形式的合同【答案】ACB4Y4J5F6P8Z2O7HK9Z7V3T7Q8Z2K7ZA6B10K9J3H1D1A655、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工验收合格后15日内甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工验收合格，3月3日乙向甲提交工程结算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关于延期结算利息的计付日的确定，()是正确的。

A.2012年3月3日

B.2012年3月16日

C.2012年3月20日

D.2012年6月10日【答案】BCP6X5T6G3A2P3O6HB6Z8E10T8N8G4X10ZS10F4U1U10C5U1W856、给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行约定债务的，应当()。

A.返还定金

B.抵作合同价款

C.双倍返还定金

D.继续履行合同【答案】CCE6M4J5C8W8T4P2HS5N7M10Y5E9Q8O3ZY4F6F3D6U5G1H557、在生产安全事故中受到伤害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，还依法有权向()提出赔偿要求。

A.本单位安全生产管理人员

B.政府安全生产监管部门

C.本单位

D.本单位上级主管部门【答案】CCO5L4K8R1O2U7P7HH6T1J2G8D2X2R4ZJ8P6J10E5F7S7I858、按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在招标文件中载明的投标有效期，起算时间是()之日。

A.投标人发出投标文件

B.招标人收到投标文件

C.提交投标文件截止

D.提交投标保证【答案】CCJ5Q3F10L8W6D9Y9HT3Z8S6X7V7K8X8ZY9A6I9V10Y8V5P459、甲方向乙方购买10台设备，双方在买卖合同中没有约定履行顺序。乙向甲供应了5台设备，却要求甲支付全部货款。甲依法有权行使的权利是()。

A.同时履行抗辩权

B.先履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.合同撤销权【答案】ACW9Y3I5B7F10Y1W6HH3Q7C6R3C9T1P5ZW5V7B10K8Z8O1L460、承包商应当在()之前，任命承包商代表。

A.基准日期

B.开始现场工作

C.提交履约担保

D.开工日期【答案】DCN10Z1U10S1B5N4H2HW4Z5O5W3N10N5D9ZR3Y2Z6D6K3J7F261、下列关于投标保证金的说法，符合《招标投标法实施条例》规定的是()。

A.投标保证金不得超过投标总价的2%

B.招标人不得挪用投标保证金

C.投标保证金不得以支票形式提交

D.投标保证金有效期应超出投标有效期15天【答案】BCB6X2R5R9Z4G8G1HJ9G5Y5K8W8V9J2ZK9R8F6S4G7X1N562、下列文件均属于设备工程监理服务合同的组成部分，如果在运用时发生矛盾，应优先适用()。

A.监理投标书

B.中标通知书

C.专用条件

D.协议书及附件【答案】DCI6M1P10Y9J8X9I8HK7D6J8V1D1Z8R10ZZ10H3Z5R10V1E1E363、根据我国《招标投标法》的规定，必须实行招标的项目是()。

A.外商投资工业项目

B.涉及国家安全工程

C.关系社会公共利益的大型基础设施

D.抢险救灾工程【答案】CCB7L6Y2I3N6J1E1HN7U7J8G6I2M2I8ZU6O5Z7U6D4R9E664、《合同法》赋予设备工程承包人的工程款享有法定优先权，下列“优先权”表述正确的是()。

A.设备工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优先于其他民事主体在设备工程上设定的抵押权

B.具有法定优先权的设备工程价款包括承包人为设备工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失

C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定优先权不得对抗买受人

D.承包人行使优先权的期限为12个月【答案】CCS6T6P9F5E9Q8Y10HK8M10F7O1Y7C7D6ZY4C1J10M2R10K8P865、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。

A.合同价格

B.最终付款证书中确认的金额

C.竣工结算总额

D.中标合同金额【答案】DCH5G3Q3R4Y6W1M1HR7K9R3P3M6B8S4ZB8D5P3J2V9V4T666、设备监理工程师的合同管理对象是()。

A.合同内容

B.设备工程

C.监理合同

D.设备合同【答案】DCZ5N1L6N5R10K10B9HP8C9J5C8G4O10L8ZF8I8O3E4M5D5P1067、施工单位与建材公司订立一份钢材采购合同，履行期限内钢材市场价格发生波动，根据《合同法》的规定，下列关于该钢材采购合同计价的说法，正确的是()。

A.双方按期履行合同的，按照交付时的市场价格计价

B.双方按期履行合同的，按照合同约定的价格计价

C.卖方逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新的价格计价

D.买方逾期付款的，遇价格下降时，按新的价格计价【答案】BCY4K10C6E10H10I6Y6HS4L8W6L6O4C3M8ZS9M5W3D9M10L6G868、资金安排证明的应当由()出具。

A.工程师

B.业主

C.业主开户银行

D.保险公司【答案】CCR1P6R6Z10S3A7E5HF10J4A2F4F4F5Y1ZT7E9A10F9E1A4V769、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是()。

A.由出卖人负责

B.由买受人承担

C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担

D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担【答案】DCQ7V5S10Q4S1N3C8HH1K2X1Y8D4A2E6ZW3O1H10V3D10A3O470、如果承包商遇到了不可预见的物质条件，承包商有权索赔()。

A.工期、费用和利润

B.费用和利润

C.工期和费用

D.工期和利润【答案】CCQ8T7I7O4Z8X4N9HF7J3U3S5N4L2R9ZA7N3Q8K8B5K1W471、对于下列无效的施工合同，人民法院可以收缴当事人已经取得的非法所得的是()。

A.承包人越级承揽工程

B.承包人超越范围承揽工程

C.承包人向评标委员行贿中标

D.承包人将主体结构的施工进行分包【答案】DCC2G3K5J1Z9K6I6HE4I10Q9F3X5M4V2ZD3M2A6H10K5J7Q272、由于设计人员错误造成设备质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应()。

A.免收直接受损失部分的设计费，并支付赔偿金

B.重新设计、并支付赔偿金

C.赔偿委托人的实际损失

D.支付违约金并赔偿损失【答案】ACN8T7S2X2U4D8F3HL8C3Y2T4G2I1C8ZT4P10T6S8T8U10K1073、在间接代理，也称“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒绝履行合同义务，受托人应向委托人提供第三人与受托人签订的合同的情况，委托人可以直接追究第三人的法律责任。委托人的这一权利为()。

A.代理权

B.介入权

C.追认权

D.代位权【答案】BCP7H7W3Y8X8M10O2HD4G4F7D8Y6L3C6ZV4O4R10P1W10Q4W674、下列关于保证的说法不正确的是()。

A.学校不得为保证人

B.保证法律关系包括保证人和被保证人两方当事人

C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证

D.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任【答案】BCZ6O9M5E2B7V3Y3HH7Q6N6G4B4M3P3ZJ5Q4J7W7G10A1O275、根据《招标投标法》，评标委员会如认为所有投标都不符合招标文件要求，正确做法是()。

A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件

B.降低条件，宣布综合得分最高者中标

C.否决所有投标

D.向招标人说明情况，由招标人酌情决定【答案】CCK4T7Q1J1F2O7B7HU6V10W4S5D4U3O2ZH6S8X4P5M4V4V676、工程师管理合同过程中，无权处理的事项是()。

A.指示承包商调查引发工程质量缺陷的原因

B.撤销对承包商任命的承包商代表的同意

C.修改合同中业主的职责

D.为了检验承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件【答案】CCN8R10P2A4T9M2S3HO1D5R3J10B1R3E6ZX4K3A10L5E10X9S277、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，工程师应将能够证明的承包商的索赔款额，()中，支付给承包商。

A.签发临时付款证书

B.列入当月付款证书

C.列入竣工结算报表

D.签发索赔付款证书【答案】BCX7G9V8S3S7Z5Z5HI8P8N5I2C10M7K3ZU10D1C2X2I4E1Q378、根据我国《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任适用()责任原则。

A.无过错

B.过错

C.推定过错

D.混合【答案】ACC2A1Q1L8Z1X6B5HE9O3F8N3Z5U10V3ZD1J3H5T10U10N9I579、收到承包商的履约保函并签署合同协议书后，()应尽快将投标保函退还承包商和其他未中标的投标者。

A.业主

B.评标委员会

C.监理工程师

D.监理工程师代表【答案】ACU10S10W10W1D2R7K10HG9P5Q7H7V3M9V8ZA4H8H6E5F5J3L980、甲定做单位在乙处定做设备，乙按期交货后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁，仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向()申请执行。

A.仲裁委员会

B.人民法院

C.人民政府

D.甲的上级主管部门【答案】BCR3L7K5H8T3Y10E1HU5V10G9I8Z5B8Q7ZT4E7E8W2Y2K7Z881、根据世界银行的《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》(2008年版，2010年修订)，设备工程的招标文件包括()。

A.投标邀请函、业主要求以及合同条件和合同格式

B.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式

C.招标程序、设备工程要求以及合同条件和合同格式

D.投标人须知、设备工程要求以及合同条件和合同格式【答案】BCE4X1A7B7E10F10E2HW7M3R9B1I2I9C3ZB3W6R8U3C6A5X882、FIDIC新黄皮书规定，业主应向承包商支付期中付款证书确认的款额，付款时间在()天内。

A.工程师签发期中付款证书后的28

B.工程师完成工程量计量后的56

C.工程师收到报表和证明文件后的56

D.工程师签发期中付款证书后的56【答案】CCO2M7T1X1K6E10R4HI2E3Q2C6G10U2N2ZS5A1H4G1O6C4J183、按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在招标文件中载明的投标有效期，起算时间是()之日。

A.投标人发出投标文件

B.招标人收到投标文件

C.提交投标文件截止

D.提交投标保证【答案】CCO8Z6H10E1O10B1G6HS4M4H7E2O3M5Q4ZF10I9P3Y10E3P10G784、下列关于设备承揽合同的说法，正确的是()。

A.设备承揽合同的标的是特定的工作成果

B.设备承揽合同是要式合同

C.一旦承揽人开始工作，定作人不得解除合同

D.共同承揽的，定作人应当分别与各承揽人签订承揽合同【答案】ACT8S5E5Q1X10M1J5HE2S9R7Y2V9S5Z4ZI3H6V1P4L1I2Q285、保险合同是()约定保险权利义务关系的协议。

A.投保人与被保险人

B.投保人与受益人

C.投保人与保险人

D.保险人与被保险人【答案】CCF8O7F10Y6I4U4U3HS10G4P3P8A7Y9Z4ZF9A5S2A6R4A8P986、如果承包商延误工程竣工试验且在收到工程师通知后21天内未进行竣工试验，业主人员自行进行了相应试验。下列对此试验的风险和费用承担的说法，正确的是()。

A.工程合格，承包商承担风险，业主承担费用

B.工程合格，业主承担风险和费用

C.工程不合格，业主承担风险，承包商承担费用

D.无论试验结果如何，均由承包商承担风险和费用均由承包商承担【答案】DCR8Q7I1T4X7L10X4HD9R5A10F3B8H4R8ZG8P5S5Y6B5C3U587、合同法律关系，是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的()关系。

A.社会

B.权利义务

C.道德

D.人际【答案】BCV7G1U1K5F5W8I8HN8A6I3B5X5M3A9ZW2M9M10H10S9Z6G1088、根据《物权法》，物权分为()。

A.所有权、债权和用益物权

B.动产物权、不动产物权和权利质权

C.所有权、用益物权和担保物权

D.抵押权、质权和留置权【答案】CCR5H4D2T4H7W5X1HS8V6Q6E10U8C9K4ZH4C9Z7D8V2R5Q689、下列关于诉讼时效的表述中，正确的是()。

A.诉讼时效期间从权利人的权利被侵害之日起算

B.权利人提起诉讼是诉讼时效中止的法定事由之一

C.只有在诉讼时效期间的最后6个月内发生诉讼时效中止的法定事由，才能中止时效的进行

D.诉讼时效中止的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效【答案】CCS9M1X1O7Z1B7Y6HG10X3T1P7Q7B1K10ZV6Q2B6T9D8R3O1090、下列关于设备工程合同沟通相关内容的说法，正确的是()。

A.为合同各方建立相关术语的统一解释有利于提高沟通效率

B.书面沟通方式与口头沟通方式相比，约束力较差

C.统一文件格式的规定不利于合同各方对信息的理解

D.冲突会对履行合同产生破坏作用，工程师应依据经验确定冲突解决方式【答案】ACE3J6H6M5D7M9D6HF9T1A6P8G4B7Q8ZE6K9W4S5L2D2K291、根据《产品质量法》，下列产品中，属于该法所称“产品”的是()。

A.锅炉辅机

B.天然气

C.军工产品

D.铁矿石【答案】ACD8U5C5H4V4Z8L8HS6M8P5Z8L3A10V2ZT1N3M2W4F10W4N192、甲与乙在订立合同过程中，甲违反保密义务，给乙造成了损失，根据《合同法》规定，甲应承担的法律责任是()。

A.违约责任

B.行政责任

C.经济责任

D.缔约过失责任【答案】DCX7N2T9B10V3W3G9HL2V7G2L8S6O7G5ZJ2V9B7N6O3Y3W893、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。

A.追认权或者拒绝权

B.催告权或者撤销权

C.追认权或者撤销权

D.同意权或者拒绝权【答案】ACX5Z9A4D4N7H10X9HC3J9A6I6K5M1N7ZF1O2N7H6J8V2C1094、工程师对承包商按照合同中承包商文件的送审程序提交的样品和资料进行审核的期限是：从工程师收到承包商样品和资料起，一般不应超过()天。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】CCP2Q3P6C1X5M9G1HB8R7M3G7J9B4R5ZP7D10R3Z3V4Z7W995、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。

A.合同价格

B.最终付款证书中确认的金额

C.竣工结算总额

D.中标合同金额【答案】DCJ1B9Q10W1Z2Z3S2HT5P6Q7V4D5B1W4ZH7O1N7N4C3R4I596、每个设备工程合同签订后，合同正本应由()保管。

A.合同管理部门

B.财务管理部门

C.合同执行部门

D.技术管理部门【答案】ACE10W10B3W2A10C4M3HN6U2M3G6D4H6Y9ZP3O4C5L2G3Y10W597、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向()投诉。

A.有关行政监督部门

B.仲裁机构

C.人民法院

D.行业协会【答案】ACO8G8T4R4P8F2B9HT1Y6E9T1G6X3T6ZO9X8E10R4L3F9D698、根据《合同法》规定，下列关于撤销权消灭的表述，正确的是()。

A.撤销事由发生之日起1年内没有行使

B.撤销事由发生之日起2年内没有行使

C.知道撤销事由发生之日起1年内没有行使

D.知道撤销事由发生之日起6个月内没有行使【答案】CCK1S3B6L3B5R9Y10HV6Q1V6G10N9W6Y1ZT4Z3Q8M6C6B8L899、设备工程合同的计价方式不同，双方当事人的风险分担不同，承包商承担风险最多的合同计价方式是()。

A.工程量清单合同

B.固定总价合同

C.成本加固定费用

D.混合合同【答案】BCG4P9K3I4D8L1B3HN10G10H1J4M7A8A7ZV6I2X6N9V5K10V2100、根据《合同法》规定，下列关于撤销权消灭的表述，正确的是()。

A.撤销事由发生之日起1年内没有行使

B.撤销事由发生之日起2年内没有行使

C.知道撤销事由发生之日起1年内没有行使

D.知道撤销事由发生之日起6个月内没有行使【答案】CCK5R4U7P4N2G8M4HS10V2Z2X8S10K9I10ZX10R4U3O8E3F1X8101、由于业主原因造成竣工试验的延误，承包商有权获得的补偿是()。

A.竣工时间

B.费用

C.费用和利润

D.竣工时间、费用和利润【答案】CCL10V8O5B5N3S5A3HI3X6U4K7Q7D3L3ZG8B7Y9Q10J3Z5I7102、承包商应按照()，为业主人员提供必要的设施。

A.业主要求中的规定

B.投标书附录的规定

C.工程师的指示

D.业主人员的需要【答案】ACT9E7A9Q1W10C5V3HW1W9I5P10O6H3X2ZC7G4B4F5V4J2G8103、行政纠纷的处理方式不包括()。

A.听证

B.复议

C.和解

D.诉讼【答案】CCS5D8A2F10P6K5Z10HM6M7I4K3C10N7G2ZC10U9V6R10L2J5N5104、设备承揽合同中，承揽人可将部分工作交由第三人完成，下列有关“第三人完成的工作”的叙述，正确的是()。

A.该部分工作如符合合同约定，由定作人向第三人支付报酬

B.该部分工作如不符合合同约定，由第三人对定作人负责

C.承揽人应就该部分工作对定作人负责

D.该部分工作既可是辅助性工作，也可以是对工作成果质量起关键性的工作【答案】CCB8Y7D1U4J7E2N3HF3B8H5Z9D1B2T4ZF3C1N3T10J7P7Z10105、工程师收到承包商的签发接收证书申请后，未在()天内作出答复，而工程或单位工程(视情况而定)实质上符合合同要求，应认为在上述期限的最后一天已经签发了接收证书。

A.14

B.28

C.42

D.56【答案】BCL2R7E10W5W1G4S4HP1P2S10I10R2P1Z10ZF5C8C3U1Z7J10R1106、根据《招标投标法》，下列项目必须进行招标采购的是()。

A.某新式武器的设计

B.地震灾区道路抢修

C.部分使用国有投资项目的施工

D.全部国有投资的项目前期咨询【答案】CCC6B10F5I7B8S2O7HR3V9J4Z2D8H8M4ZX5M4T5L9I7D3Q4107、某设备工程合同履行期间，业主基于自身利益的考虑而终止合同。业主3月1日发出的终止合同通知于次日到达承包商、业主于3月10日退还履约保证，则该合同终止生效的时间是()。

A.3月2日

B.3月10日

C.3月30日

D.4月7日【答案】DCA4C1E3A10F4A1F3HQ2S6U8D5L10M3U3ZZ9W10A10L5B8B8B4108、根据《保险法》，对保险合同中()的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明。

A.纠纷解决方式

B.免除保险人责任

C.保险费用收取

D.免除投保人责任【答案】BCN3Y2P5T7F7V2I7HS4Q5E2L7Y5T5Z3ZI7C8O10P10S5W9G10109、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列情形中，可以作为招标人延缓或推迟开标理由的是()。

A.评标委员会未组建

B.发现有足以影响采购公正性的违法或不当行为

C.拟主持招标的招标单位负责人因故不能主持

D.投标人对开标时间有异议【答案】BCR6I3L7O6B4R3N8HZ10U6T10W3P3Z6X6ZR4G10Z9U7X6P5K7110、根据《合同法》，因技术进口合同争议提起诉讼的期限为()年。

A.4

B.3

C.2

D.1【答案】ACV3M4E3I1N5A8E4HU10S10Y1V3C10P2S9ZC7T8A4D1H3Y8T6111、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是()。

A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任

B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任

C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任

D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任【答案】DCY7U10U5L10G2Z9N3HD6Q4W9V4R6U8L9ZI5Z4W7Y5K10Y9Z7112、在设备工程合同中，承包商拟雇佣的设计分包商应获得()的同意。

A.业主

B.项目经理

C.工程师

D.工程师代表【答案】CCL5U1I4U6H2D3H3HP2M5D4Q3J6X2B4ZD3F6U8L2T2S8J9113、在间接代理，也称“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒绝履行合同义务，受托人应向委托人提供第三人与受托人签订的合同的情况，委托人可以直接追究第三人的法律责任。委托人的这一权利为()。

A.代理权

B.介入权

C.追认权

D.代位权【答案】BCX7Z7H6R10H7C2L1HN3G6O2D7U5I8C7ZN1P10T6V8P4U10U8114、某文艺团体于1970年集体创作了一部作品，该作品于1971年5月4日首次公开发表。1982年对该作品进行了修改，于1984年3月8日再度公开发表。根据我国《著作权法》规定，该作品著作权的财产权保护期限至()。

A.2021年5月4日

B.2034年3月8日

C.2021年12月31日

D.2034年12月31日【答案】CCC3T3Q5P4J5Y9W2HC6A7A4G3U7G8F3ZC8L10Q5B1V8T7R9115、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，双方应在仲裁前尽力友好解决争议，仲裁可在不满意通知发出第()天后开始。

A.14

B.28

C.56

D.84【答案】CCU2M2W8E4U4Y5I9HJ1V10E3K5C2H9U2ZI8N3P9G1X7H5R8116、承包商按照合同要求编制的竣工文件，应保存在现场，并在()，提交工程师两套副本。

A.移交工程时

B.竣工试验开始前

C.通过竣工试验后

D.申请签发接收证书时【答案】BCM4S3I10R2L5G9N3HG2Q8E4Z5X7X5S3ZS8P2V3C6X3G7D10117、下列文件中，属于工程师监督承包商实施过程和实施方法的重要依据的是()。

A.设计文件

B.业主要求

C.承包商建议书

D.中标通知书【答案】CCN9O9R8X10G9E5F3HD6F3R10U10B4H2V4ZJ5P6C1K4N1K1U9118、若由于业主原因使竣工试验无法按预定的时间和地点进行，则承包商有权索赔因此造成的()。

A.缺陷通知期延长损失

B.费用支出，且含合理利润

C.直接损失

D.费用支出，但不含合理利润【答案】BCA8C6U4U5Y10G2E2HH5J3K9Z9X4I8B4ZL6K4A5E9X6G8O2119、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于()。

A.可撤销合同

B.附期限合同

C.附条件合同

D.无效合同【答案】CCJ7P3Y8O1S2O7K10HM4V3K5T3V5P6G1ZY4R5I1Z4L8K8D6120、依法必须进行招标的项目，招标人公示中标候选人的公示期不得少于()日。

A.l

B.2

C.3

D.5【答案】CCM3M3K6W3L9M3V7HV1S10O2Q2M8Z2O9ZI10O8L8I8N9T7T4121、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》规定，竣工时间是指()中写明的，从开工日期算起至工程或者某分项工程根据合同规定的要求竣工的全部时间。

A.投标书附录

B.中标函

C.合同协议书

D.承包商建议书【答案】ACQ1Y2R2B2Z10N9C8HE9P4C7I7L3X7I2ZJ7E3F6Y5L9F7U8122、根据《安全生产法》的规定，施工人员在施工过程中的应当承担的法定义务是()。

A.拒绝执行违章指挥

B.拒绝冒险作业

C.检举危害生命安全的行为

D.严格遵守安全操作规程【答案】DCW1U1S1X2P4U2F5HJ3F8R4O4V2U9M8ZX5N1E6F3U7B8T8123、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，应作出的判决为()。

A.驳回上诉，维持原判决

B.撤销原判决，发回重审

C.裁定一审人民法院再审

D.依法改判【答案】ACE9S9N2O8K7O7B2HY5F1F8G10T7M10S7ZS6L6T2Y1M1K10E1124、《合同法》规定，商业广告的内容()，视为要约。

A.包含价格内容的

B.符合要约规定的

C.详细介绍商品的

D.附加了期限的【答案】BCO1W3L4G1Z10D3V5HE9B4A5W10N4U1V2ZO8Z2E5F1I7S5F10125、《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指()。

A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责

B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担

C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任

D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任【答案】DCT3H4Q5B6X3Z1Q1HM2Y7J2J10L2W4B4ZK8G10O6Q6V4M10I4126、设备安装合同应约定具体的设备保证期限。保证期从()之日起开始计算。

A.签发初步验收证书

B.启动试车

C.性能验收试验

D.签发最终验收证书【答案】ACA1F8D5O6T2R2N9HV3U5S6G4Z1U5P6ZR6X7O9M3T7Y4P4127、业主可以使用某部分工程的条件是()。

A.工程师为该部分工程签发了接收证书

B.承包商完成了该部分工程的全部施工

C.已经对该部分工程进行了竣工试验

D.业主已对该部分工程支付了工程款【答案】ACY10A1S5O8R8X1M1HM4Y10W1I7O10X1R8ZJ5E7Y6B1O3C3M4128、根据世界银行的《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》(2008年版，2010年修订)，设备工程的招标文件包括()。

A.投标邀请函、业主要求以及合同条件和合同格式

B.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式

C.招标程序、设备工程要求以及合同条件和合同格式

D.投标人须知、设备工程要求以及合同条件和合同格式【答案】BCD1G2H1C7H7U4X5HH5W2B7C3S3E9N1ZK10K10A3F7G10W2J4129、如果业主基于自身利益的考虑而提出终止合同，则承包商获得相应付款的根据是()条款。

A.不可抗力

B.索赔

C.风险与保险

D.竣工结算【答案】ACC4K6L5W10T3K7Q6HK3C2J3F6X1F2T9ZF7S9O6L1J5N8K2130、甲、乙两公司设备工程合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，街道开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以()。

A.撤销案件

B.中止审理

C.终结审理

D.缺席判决【答案】DCU10H3O5V7R2U6V5HB1E5E2N9C5D8L5ZY1T8O6Q5G5A9X1131、承包商的设计、承包商文件、工程的实施和完成，均应遵守的相关法律法规、技术标准和规范的版本，这些版本是指在()时正在使用的。

A.基准日期

B.投标截止日期

C.中标通知到达承包商

D.开工日期【答案】ACB8T7F8M5A1H6Z9HC10S4U5N9O8S10I9ZN9Z10K8C9S10K6I2132、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的()天内，向业主发出期中付款证书。

A.14

B.28

C.42

D.56【答案】BCR3G5I5G1Y1D4G10HS10N2A5B5X10W5T2ZM7R9C5H10C3K6O7133、FIDIC“新黄皮书”规定，承包商应提前()天，通知工程师可以开始竣工试验的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】CCS5E5C2F5J4S6M6HO2Z4O1F9D3R6I6ZX6I3K6A8U1W7U2134、按照《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业的安全生产许可证，应当由()颁发和管理。

A.安全生产监督管理部门

B.煤矿安全监察机构

C.劳动监察主管部门

D.建设行政主管部门【答案】DCZ2Y9H9D10X7C3P8HP6S3I10I1P7V9I2ZP7D4A6Q10M6U8K8135、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场的楼梯口、电梯井口，设置明显的()。

A.安全设施

B.安全警示标志

C.安全疏散标志

D.安全报警装置【答案】BCV10V7P10B10V8I4A5HZ5S6W2E9I5Z8I8ZW1P9R7M3M1Q6C5136、投标邀请书，是指招标人向()个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。

A.3

B.5

C.7

D.9【答案】ACU5K3N5C6Z2S8A3HB6A4Q9B2Q9F9A3ZJ9M1F9E6P8U3C1137、根据世界银行的《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》(2008年版，2010年修订)，设备工程的招标文件包括()。

A.投标邀请函、业主要求以及合同条件和合同格式

B.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式

C.招标程序、设备工程要求以及合同条件和合同格式

D.投标人须知、设备工程要求以及合同条件和合同格式【答案】BCL10S9Y3S1X7S8D4HO5Z9B9O6I5T7S4ZE9W8U5P1J8O6S6138、根据世界银行的《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》(2008年版，2010年修订)，设备工程的招标文件包括()。

A.投标邀请函、业主要求以及合同条件和合同格式

B.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式

C.招标程序、设备工程要求以及合同条件和合同格式

D.投标人须知、设备工程要求以及合同条件和合同格式【答案】BCG7Q9S2A10Y1Q3D4HM7L9O6E6T3N4Q5ZW5V8P4J7D6B6R2139、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。

A.中标合同金额的5%

B.中标合同金额的10%

C.合同价格的5%

D.合同价格的10%【答案】ACD9E1A3K7M7Y10O3HE10I2Z7T3F4H1K4ZK7F4L4R1W1I1H6140、根据《保险法》，对保险合同中()的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明。

A.纠纷解决方式

B.免除保险人责任

C.保险费用收取

D.免除投保人责任【答案】BCV2X1J1P7V8C5I2HM6X4S6F4S6A3R2ZU8B2F7L2S10J6S8141、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。

A.已经察觉索赔事由后28天

B.理应察觉索赔事由后28天

C.取得现场资料后28天

D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】DCI4V3K6Z5Q7C8P10HC5U1K3A8K6G5W4ZG4O3F9J4U5Y8L8142、设备工程合同履行过程中，合同实施情况跟踪的对象不包括()。

A.具体合同事件

B.设备工程进度情况

C.工程资金使用情况

D.合同管理人员管理情况【答案】DCP4J10I6Z4Q10V10P2HZ7K2V2B8U10V6K3ZJ4K7D5W1U6E9D10143、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在()前不能合理预见”。

A.提交投标书日期

B.基准日期

C.实施工程

D.进入现场【答案】ACI7V1S2D5S2H6Y8HG6L6H8C7M7Q2Y4ZD8Z3O10E4R8F9V4144、基于员工健康和安全保障的需要，承包商应至少指派一名称职的()，负责现场的安全和预防事故工作，并赋予其发布指示和采取各种措施预防事故发生的职权。

A.专职安全员

B.施工监督员

C.应急救援人员

D.专职医护人员【答案】ACS4V10M9U1Y7K4L7HI3O4R5K6H1X3L8ZQ9U8O10M1A1I4V5145、因产品缺陷导致损害的受害人依法提出赔偿请求时，该产品责任法律关系的外部责任主体是()。

A.产品的生产者和运输者

B.产品的销售者和运输者

C.产品的生产者和销售者

D.产品的仓储者和销售者【答案】CCA7F3Y3A6O6S7N2HZ6R1Q9P7R10I2D1ZW6N1W8T8A3Y1E4146、合同履行是指合同当事人双方依据()的规定，实现各自享有的权利，并承担各自的义务。

A.合同法

B.合同条款

C.招投标法

D.政府采购法【答案】BCE5N2K2Z2S1C4U3HP10M4X10E6S1P10I4ZZ6P4M4M8Q4V4W1147、在保证合同的一般保证中，保证人依法享有先诉抗辩权的情形是()。

A.债务人住所变更，致使债权人要求其履行债务发生重大困难的

B.人民法院受理债务入破产案件，中止执行程序的

C.主合同争议未经审判的

D.债务人无偿转让财产的【答案】CCV4V6F8M7A2R10L1HN6F8T9V9E4Z3X8ZF3P3B7Q4Y6Q1E1148、FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由()解决。

A.工程师

B.争端评判委员会(DAB)

C.仲裁机构

D.人民法院【答案】BCW1J7N5Q5T6H5Q2HU7G6N8A7Y6M8C6ZD4L4F4Z9F9R8Q3149、设备工程项目合同体系分析的重点在于()。

A.不同合同间的工作协调

B.检核合同成立所必备的条款

C.均衡双方当事人的权利和义务

D.设计特殊事件的处理机制【答案】ACO6N2I9W1S3F9I4HL9W5Y9J8G2O6T4ZD10A3D2V4I5Q3C5150、合同法律关系，是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的()关系。

A.社会

B.权利义务

C.道德

D.人际【答案】BCM9U1H6R7O1O10K1HE2T5C2F10G5E10Q6ZD8Q3L2W9Q2C2E7151、根据我国《招标投标法》，评标委员会应当按照()确定评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。

A.合同法

B.招标人意见

C.招标文件

D.招标内容【答案】CCH1D6A9X10Y1Y9Z4HB6J4K2D9G7T2D5ZV8O10O10A8S2P3J4152、甲公司授权其业务员张某采购2台设备，张某采购时认为价格便宜便购买了4台，并签订了合同。此合同的效力为()。

A.有效

B.可撤销

C.效力待定

D.无效【答案】CCK1M9M10R8V1N4J1HO9K3K6R8U4D9R6ZM3Y6G5V4G1L3F10153、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的()天内，向业主发出期中付款证书。

A.14

B.28

C.42

D.56【答案】BCI9P1V7X9X5U9X10HN5P7K8Q5K4E3F1ZN5I6R2B4F10F10M4154、质量技术监督部门对许可证获准企业进行监督检查的方式不包括()。

A.日常监督检查

B.定期监督检查

C.产品质量监督抽查

D.产品自查自检【答案】DCM5D9F8U8O4I1Y1HT1R3P3J5Z2D5G8ZM9A9I10F3O1X9J7155、根据《民法通则》的规定，下列情形中，诉讼时效期间为4年的是()。

A.张某因工伤要求损害赔偿

B.某设备厂商因租用仓库而拒付租金

C.甲厂购买的机床存在质量缺陷

D.某项目部进口日本的数控设备与合同不符，提起仲裁【答案】DCV5J6S4U10R6S9E3HC5Y10Z10J2X4T10Q3ZK7B4Y1L4M4G7W6156、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。

A.视为数量和质量符合约定

B.视为数量和质量不符合约定

C.卖方可以行使催告权

D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】ACJ6P7E3N7L7I10E9HO8N7S6B2H3Q4L2ZA3P5K5O9Z10S3D1157、下列关于设备工程设计合同中设计人的义务表述，错误的是()。

A.依照合同规定的进度、质量要求提交设计成果

B.对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充

C.提供设计依据资料并对资料的正确性负责

D.参加工程竣工验收【答案】CCT9Y1P2C8M3Y6A9HG9A6M3Q6Q5R10U5ZO5E10C3L10K10G8H8158、业主可以使用某部分工程的条件是()。

A.工程师为该部分工程签发了接收证书

B.承包商完成了该部分工程的全部施工

C.已经对该部分工程进行了竣工试验

D.业主已对该部分工程支付了工程款【答案】ACA6B2A4S6U3C5I5HM5C8K10B9Y4M3K2ZQ3G5W4U9Y2Q10F5159、如果规定必须在工程接收之前完成对业主的人员进行工程操作和维修方面的培训，则完成培训是()的构成条件之一。

A.进行工程竣工试验

B.工程接收

C.进行工程竣工后试验

D.签发履约证书【答案】BCZ6Q9V6V8Y9G1Y5HL4G10W5L6Z4M7L4ZV4T2M10U10H8R2L5160、设备工程完工后，()应组织对设备工程项目进行验收。

A.业主

B.设备监理工程师

C.设计人

D.承包人【答案】ACU8F8O5O7F10G5F6HY1N9H3O6W10B1G10ZY4S7X5V4Q9O5L7161、根据我国《合同法》，要约的生效时间为()。

A.要约人发出要约时

B.要约到达受要约人时

C.要约人通知受要约人时

D.受要约人作出承诺时【答案】BCQ1U2O7F4I3O7S8HT7G4E1S10K3D9M7ZR5G5O10O5C1Z10R3162、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，双方应在仲裁前尽力友好解决争议，仲裁可在不满意通知发出第()天后开始。

A.14

B.28

C.56

D.84【答案】CCP1A6Y6R8V2F5K10HO10Q1D3Q7T10M6N3ZB9E4J8A4T7T7I3163、代理是指代理人以被代理人的名义在代理的权限内向第三人作出的意思表示，所产生的权利和义务直接由被代理人享有和承担的()行为。

A.法律

B.代理

C.行政

D.执法【答案】ACU4J7W9W10Y10P1E3HQ3A8B1Y4H3A6C5ZF1X6G1O4M9N7K1164、根据《建设工程质量管理条例》，设备安装工程的最低保修期限为()。

A.设计文件规定的合理使用年限

B.双方约定的合理使用年限

C.2年

D.5年【答案】CCB1T4E1H10K9F8S5HZ6X2J6O10Q2H6B6ZZ9O9W2O5E10X9X9165、下列有关合同解除的叙述，错误的是()。

A.合同解除包括约定解除和法定解除

B.合同解除后，不影响合同中结算和清理条款的效力

C.当事人协商一致，可以解除合同

D.当事人单方行使解除权的，合同自通知到达对方时解除，对方有异议的，解除权消灭【答案】DCK9U6S2M8E4S6L6HY7K8C3W8T5R7N9ZI8W7Y4A2C10J3Y7166、在设备承揽合同中，承揽人将辅助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。

A.第三人向定作人负责

B.承揽人与第三人共同向定作人负责

C.承揽人向定作人负责

D.承揽人与第三人向定作人承担连带责任【答案】CCD6W8S10G9D6J10S7HR4Q10N9G7Z10B1F2ZW5A2J10S3S5T4A1167、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商按照合同提交索赔报告后的()天内，工程师应当作出处理决定。

A.14

B.28

C.35

D.42【答案】DCJ7N5V3U2G1O4L5HK5Q8X6I9B1Q7H1ZC1Y3L5F4U8C7E10168、工程师收到承包商的签发接收证书申请后，未在()天内作出答复，而工程或单位工程(视情况而定)实质上符合合同要求，应认为在上述期限的最后一天已经签发了接收证书。

A.14

B.28

C.42

D.56【答案】BCK10I6B6V3Z5G10K9HZ4G7A4N7M2Y9O7ZN10X6S8U9O1T8S9169、根据《建筑法》，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当依法向()申请领取施工许可证。

A.建设单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门

B.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门

C.建设单位所在地省级以上人民政府建设行政主管部门

D.工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门【答案】BCS8Q8B3M3L9O8W8HI8C5A1E2L7N5W10ZA8F6B10Y5Y10G10S10170、FIDIC“新黄皮书”中，成本一词的含义是指()。

A.承包商在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

B.承包商在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

C.业主在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，包括利润

D.业主在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润【答案】BCN3H1W1G9S5X8I10HH2N9Y5G3K7D10C3ZF1E8M7V7U5W10X7171、甲、乙订立合同后，甲与丙串通以明显不合理低价转让给丙两套重要设备，使得