2022年甘肃省一级造价工程师《建设工程计价》考试题库（含历年真题）

2022年甘肃省一级造价工程师《建设工程计价》考试

题库（含历年真题）一、单选题建设项目竣工财务决算应编制基本建设项目概况表，下列选项中应计入基本建设项目概况表“非经营项目转出投资”的是。。A、水土保持、城市绿化费用B、产权不归属本单位的专用道路建设费C、报废工程建设费D、产权归本单位的地下管道建设费答案：B解析：非经营性项目转出投资支出是指非经营项目为项目配套的专用设施投资,包括专用道路、专用通信设施、送变电站'地下管道等，其产权不属于本单位的投资支出，对于产权归属本单位的，应计入交付使用资产价值。（2018年）招标工程量清单的项目特征中通常不需描述的内容是（）。A、材料材质B、结构部位C、工程内容D、规格尺寸答案：C解析：在编制分部分项工程量清单时，工程内容通常无须描述。（2015年）关于建设项目竣工运营后的新增资产，下列说法正确的是（）。A、新增资产按资产性质分为固定资产、流动资产和无形资产三大类B、分期分批交付生产或使用的工程，待工程全部交付使用后，一次性计算新增固定资产增值C、凡购置的达到固定资产标准不需安装的工器具，应在交付使用后计入新增固定资产D、企业库存现金、存货及建设单位管理费中未计入固定资产的各项费用等，应在交付使用后计入新增流动资产价值答案：C解析：该题主要考察的是：新增资产的分类。A错：按照新的财务制度和企业会计准则，新增资产按资产性质可分为固定资产,流动资产无形资产和其他资产等四大类。B错：一次交付生产或使用的工程一次计算新增固定资产价值，分期分批交付生产或使用的工程，应分期分批计算新增固定资产价。C对：（3）凡购置达到固定资产标准不需要安装的设备、工器具，应在交付使用后计入新增固定资产价值。D错：建设单位管理费是计入新增其他资产价值的。（2015年）关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制，下列说法中错误的是（）。A、招标人只负责项目编码、项目名称、计量单位和工程量四项内容的填写B、同一招标工程的项目编码不得有重复C、清单所列项目应是在单位工程施工过程中以其本身构成该工程实体的分项工程D、当清单计价规范附录中有两个计量单位时，应结合实际情况选择其中一个答案：A解析：该题主要考察的是：分部分项工程量清单的编制“分部分项工程项目清单所反映的是拟建工程分部分项工程项目名称和相应数量的明细清单，招标人负责包括项目编码、项目名称'项目特征、计量单位和工程量在内的5项内容。”（2015年考题）关于建设工程施工合同索赔，下列说法中正确的是。。A、发包人可以在索赔事件发生后暂不通知承包人，待工程结算时一并处理B、发包人向承包人提出索赔，承包人无权要求发包人补充提供索赔理由和证据C、承包人在收到发包人的索赔资料后，未在规定时间内作出答复，视为该索赔事件成立D、承包人未在索赔事件发生后的规定时间内发出索赔通知的，应免除发包人的一切责任答案：C解析：承包人在收到发包人送交的索赔资料后30日内未与发包人协商、或未予答复或未向发包人提出进一步要求的，视为该项索赔已被承包人认可。（2014年）未达到固定资产标准的工器具购置费的计算基数一般为。A、工程建设其他费B、建设安装工程费C、设备购置费D、设备及安装工程费答案：C解析：本题考查的是设备及工器具购置费的计算，设备购置费由设备原价和设备运杂费构成；未达到固定资产标准的工器具购置费一般以设备购置费为计算基数。某地拟于2015年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2013年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元。假定2013年至2015年该地区工程造价年均递增5%。则该生产线的建设投资为。万元。6000630066006615答案：D解析：2022版教材P133建设投资二(60/50)X5000X(1+5%)2=6615(万元)8.关于各级施工图预算的构成内容，下列说法中正确的是。。A、建设项目总预算反映施工图设计阶段建设项目的预算总投资B、建设项目总预算由组成该项目的各个单项工程综合预算费用相加而成C、单项工程综合预算由单项工程的建筑工程费和设备及工器具购置费组成D、单位工程预算由单位建筑工程预算和单位安装工程预算费用组成答案：A解析：按照预算文件的不同，施工图预算的内容有所不同。建设项目总预算是反映施工图设计阶段建设项目投资总额的造价文件，是施工图预算文件的主要组成部分。由组成该建设项目的各个单项工程综合预算和相关费用组成。具体包括:建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用、预备费、建设期利息及铺底流动资金。施工图总预算应控制在已批准的设计总概算投资范围以内。选项A错误，建设项目总预算由组成该建设项目的各个单项工程综合预算，以及经计算的工程建设其他费、预备费和建设期利息和铺底流动资金汇总而成；选项C错误，编制的费用项目是各单项工程的建筑安装工程费,设备及工器具购置费之和。选项D错误，单位工程预算包括单位建筑工程顶算和单位设备及安装工程预算。.投标人在投标报价时，应优先被采用为综合单价编制依据的是（）。A、企业定额B、地区定额C、行业定额D、国家定额答案：A解析：2022版教材P202综合单价计算基础主要包括消耗量指标和生产要素单价。应根据本企业的企业实际消耗量水平，并结合拟定的施工方案确定完成清单项目要消耗的各种人工、材料'机械台班的数量。计算时应采用企业定额，在没有企业定额或企业定额缺项时，可参照与本企业实际水平相近的国家、地区、行业定额，并通过调整来确定清单项目的人、材、机单位用量。各种人工、材料、机械台班的单价，则应根据询价的结果和市场行情综合确定。.（2017年考题）发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人正确的做法是。。A、将该工程自主拍卖B、将该工程折价出售C、将该工程抵押贷款D、催告发包人支付，并索要延迟付款利息答案：D解析：发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息。.由于发包人原因导致工期延误的，对于计划进度日期后续施工的工程，在使用价格调整公式时，现行价格指数应采用。。A、计划进度日期的价格指数B、实际进度日期的价格指数C、A和B中较低者D、A和B中较高者答案：D解析：2022版教材P242由于发包人原因导致工期延误的，则对于计划进度日期（或竣工日期）后续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划进度日期（或竣工日期）与实际进度日期（或竣工日期）的两个价格指数中较高者作为现行价格指数。.在建设项目总投资中，为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用是（）。A、工程造价B、建设项目总投资C、建设投资D、工程费用答案：C解析：2022版教材P1工程造价中的主要构成部分是建设投资，建设投资是为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用.采用价格指数调整价格差额，价格指数应首先采用工程造价管理机构提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可。。A、采用市场调查的当前价格计算B、按照合同约定的价格指数进行调整C、由双方协商约定价格调整方法D、采用工程造价管理机构提供的价格代替答案：D解析：采用价格指数调整价格差额，价格指数应首先采用工程造价管理机构提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用工程造价管理机构提供的价格代替。14.（2016年考题）某项目建设期为2年，第一年贷款3000万元，第二年贷款2000万元，贷款年内均衡发放，年利率为8%,建设期内只计息不付息。该项目建设期利息为（）万元。A、366.4B、449.6C、572.8D、659.2答案：B解析：本题考查的是建设期利息。3000/2*8%=120万元；（3000+120+2000/2）*8%=329.6；15.某项目投标截止日期为2016年8月1日，通过评标确定中标人后，签订的合同总价为800万元。合同约定期末一次付清。约定最终结清的时间为2018年7月30日。已知2016年7月份的价格指数为102.3%,2016年8月的价格指数为104.2%,2018年6月的价格指数为106.7%,2018年7月份的价格指数为111.2%。则此项目最终结算款为（）万元。A、834.41B、864.26G837.31D、834.40答案：A解析：基本价格指数指的是基准日的各可调因子的价格指数，基准日是投标截止日前第28天，也就是2016年7月的价格指数102.3%。现行价格指数指最终结清约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的价格指数，也就是2018年6月的价格指数106.7%„此项目最终结算款为800*106.7%/102.3%=834.41万元。16.（2016年考题）采用工程量清单计价的总承包服务费计价表中，应由投标人填写的内容是。。A、项目价值B、服务内容C、计算基础D、费率和金额答案：D解析：本题考查的是措施项目清单。总承办服务费计价表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按照有关计价规定确定;投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。(2016年)完成某分部分项工程1m3需基本用工0.5工日，超运距用工0.05工日，辅助用工0.1工日。如人工幅度差系数为10%,则该工程预算定额人工工日消耗量为()供给/10m3。A、6.05B、5.85C、7.00D、7.15答案：D解析：预算定额中人工工日消耗量是指在正常施工条件下，生产单位合格产品所必需消耗的人工工日数量，是由分项工程所综合的各个工序劳动定额包括的基本用工、其他用工两部分组成的。(2)其他用工。其他用工是辅助基本用工消耗的工日，包括超运距用工'辅助用工和人工幅度差用工。人工幅度差二(基本用工+辅助用工+超运距用工)X人工幅度差系数人工幅度差用工：(0.5+0.05+0.1)X10%=0,065(0.5+0.05+0.1+0.065)X10=7.15下列有关预算定额的消耗量和单价，描述正确的是。。A、人工幅度差属于其他用工B、临时停机、停电影响机械操作时间不属于机械台班幅度差C、预算定额基价包括人工费、材料费、机械费、管理费和利润D、预算定额基价是根据现行定额和当地的价格水平编制的，故不具备稳定性答案：A解析：本题考查的是预算定额及其基价编制。选项B错误，临时停机、停电影响机械操作时间属于机械台班幅度差；选项C错误，预算定额基价包括人工费、材料费、机械费；选项D错误，预算定额基价是根据现行定额和当地的价格水平编制的，具有相对的稳定性。教材P76-84（2018年）关于建设期利息计算公式心=（Pr+；Aj）・i的应用，下列说法iA、按总贷款在建设期内均衡发放考虑Bxpj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和C、按贷款在年中发放和支用考虑D、按建设期内支付贷款利息考虑答案：C解析：在总贷款分年均衡发放前提下，可按当年借款在当年中支用考虑，即当年借款按半年计息，上年借款按全年计息，AD错误；pj-1为第（j-1）年末累计贷款本金和利息之和，B错误。考前下列工程定额体系中，不属于按照专业划分的是。。A、施工定额B、建筑及装饰工程定额C、铁路工程定额D、工业管道工程定额答案：A解析：2022版教材P40施工定额属于按定额编制程序和用途分类。（2019年考题）根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中属于安全文明施工费的是。。A、脚手架费B、临时设施费C、二次搬运费D、非夜间施工照明答案：B解析：安全文明施工费是指工程项目施工期间，施工单位为保证安全施工、文明施工和保护现场内外环境等所发生的措施项目费用。通常由环境保护费、文明施工费、安全施工裁费、临时设施费组成。（2013年）关于概算指标的编制，下列说法中正确的是（）。A、概算指标分为建筑安装工程概算指标和设备工器具概算指标B、综合概算指标的准确性高于单项概算指标C、单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D、构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，不必进行建筑面积换算答案：D解析：概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标，所以选项A错；P90：综合概算指标的准确性和针对性不如单项指标，所以选项B错；单项概算指标的针对性较强，故指标中对工程结构形式要作介绍，所以选项C错。在计算完工程量，编出预算书后，不必进行换算。（2015年考题）下列文件和资料中，可作为建设工程工程量计量依据的是O。A、造价管理机构发布的调价文件B、造价管理机构发布的价格信息C、质量合格证书D、各种预付款支付凭证答案：C解析：工程计量的依据包括：工程量清单及说明；合同图纸;工程变更令及其修订的工程量清单;合同条件；技术规范;有关计量的补充协议；质量合格证书等。（2016年考题）关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是。。A、建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算B、研究试验费包括新产品试制费C、改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费D、不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费答案：C解析：本题考查的是场地准备及临时设施费。新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算，或是按工程费用的比例计算。改扩建项目一般是只计拆除清理费，（2018年）根据《评标委员会和评标方法暂行规定》等，评标委员会评标发现的投标报价算术错误，应由。进行修正A、评标委员会B、招标监督机构C、招标人D、投标人答案：A解析：投标报价有算术错误的，评标委员会对投标报价进行修正下列关于计时观察方法的描述，正确的是。。A、选择测时法的精确度一般可达到0.5sB、写实记录法是精确度比较高的计时观察法C、图示法写实记录属于工作日写实法D、测时法的观察次数与要求的算术平均值精确度及数列稳定系数无关答案：A解析：本题考查的是施工过程分解及工时研究。选项B错误，测时法是精确度比较高的一种计时观察法，并非写实记录法；选项C错误，图示法写实记录属于写实记录法；选项D错误，测时法的观察次数与要求的算术平均值精确度及数列稳定系数有关。教材P54-60（2016年）关于建设工程竣工图的绘制和形成，下列说法中正确的是0。A、凡按图竣工没有变动的，由发包人在原施工图上加盖“竣工图”标志B、凡在施工过程中发生设计变更的，一律重新绘制竣工图C、平面布置发生重大改变的，一律由设计单位负责重新绘制竣工图D、重新绘制的新图，应加盖“竣工图”标志答案：D解析：（1）凡按图竣工没有变动的，由承包人（包括总包和分包承包人，下同在原施工图上加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图。（2）凡在施工过程中，虽有一般性设计变更，但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，可不重新绘制,由承包人负责在原施工图（必须是新蓝图）上注明修改的部分，并附以设计变更通知单和施工说明，加盖“竣工图”标志后，作为竣工图。（5）重大的改建、扩建工程项目涉及原有的工程项目变更时，应将相关项目的竣工图资料统一整理归档，并在原图案卷内增补必要的说明一起归档。（2015年）关于各级施工图预算的构成内容，下列说法中正确的是（）。A、建设项目总预算反映施工图设计阶段建设项目的预算总投资B、建设项目总预算由组成该项目的各个单项工程综合预算费用相加而成C、单项工程综合预算由单项工程的建筑工程费和设备及工器具购置费组成D、单位工程预算由单位建筑工程预算和单位安装工程预算费用组成答案：A解析：该题主要考察的是：施工图预算的组成“A建设项目总预算是反映施工图设计阶段建设项目投资总额的造价文件，是施工图预算文件的主要组成部分。B由组成该建设项目的各个单项工程综合预算和相关费用组成。C单项工程综合预算由构成该单项工程的各个单位工程施工图预算组成。D单位工程预算包括单位建筑工程预算和单位设备及安装工程预。”29.某工程合同总价为5000万元，合同工期180天，材料费占合同总价的60%,材料储备定额天数为25天。材料供应在途天数为5天。用公式计算法来求得该工程的预付款为（）万元。A、417B、500C、694D、833答案：A解析：本题考查预付款计算。工程预付款=年度工程总价*材料比例/年度施工天数*材料储备定额天数=5000*0.6/180*25=416.66万元（2013年）国际工程中，当承包商提交书面结清单后的一定期限内，由工程师向业主发出的证书是0。A、期中支付证书B、最终支付证书C、履约证书D、工程接收证书答案：B解析：在收到最终报表及书面结清单后28天内，工程师向业主发出一份最终支付证书。（2019年真题）编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入。A、超运距用工B、辅助用工C、二次搬运费D、人工幅度差答案：C解析：P76-84超运距是指劳动定额中已包括的材料、半成品场内水平搬运距离与预算定额所考虑的现场材料、半成品堆放地点到操作地点的水平运输距离之差。需要指出，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时，可另行计算现场二次搬运费。（2016年考题）关于建设工程竣工图的绘制和形成，下列说法中正确的是。。A、凡按图竣工没有变动的，由发包人在原施工图上加盖“竣工图”标志B、凡在施工过程中发生设计变更的，一律重新绘制竣工图C、平面布置发生重大改变的，一律由设计单位负责重新绘制竣工图D、重新绘制的新图，应加盖“竣工图”标志答案：D解析：本题考查的是竣工决算的内容和编制。选项A,凡按图竣工没有变动的,由承包人在原施工图上加盖“竣工图”标志。选项B,凡在施工过程中，虽有一般性设计变更，但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，可不重新绘制；选项C,有原设计原因造成的，由设计单位负责重新绘制；有施工原因造成的，有承包人负责重新绘图；有其他和原因造成的，由建设单位自行绘制或委托设计单位绘制。（2020年真题）下列费用中，属于安全文明施工费中临时设施费的是（）。A、现场配备的医疗保健器材费B、塔吊及外用电梯安全防护措施费C、临时文化福利用房费D、新建项目的场地准备费答案：C解析：P15-20；施工现场采用彩色、定型钢板，码、混凝土砌块等围挡的安硕、-乐奇场临时建筑物厂构筑物的搭充维修、拆除,如临时彳房、厕所、诊疗所、临时文化福利用厉、临时仓库、加工场、搅)池等费用 临时设施1一施工现场临时设施的搭谀、维修、拆除，如临时供水管道、临七施等费用 施工现场规定二用内临时陆易遒路铺设，临时排水沟、排水加―他临时设施搭设、维修、拆除费用通过计时观察，完成某工程的基本工时为7h/m3,辅助工作时间为工序作业时间的8%,规范时间占工作时间的13%,则完成该工程的时间定额是。工日/m3。A、1.03B、1.04C、0.98D、1.09答案：D解析：7/8/(1-8%)/(1-13%)=1.O9I0/m3o某公路工程的1#标段实行招标确定承包人，中标价为5000万元，招标控制价为5500万元，其中安全文明施工费为500万元，规费为300万元，税金的综合税率为3.48%,则承包人报价浮动率为()。A、9.09%B、9.62%C、10.00%D、10.64%答案：A解析：2022版教材P2382022版教材承包人的报价互动率中招标控制价和中标价均不需要扣除安全文明施工费。承包人报价互动率=(5500-5000)/5500*100%=9.09%o(2016年)若完成1m3墙体砌筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作时间占工序时间的4%,准备与结束工作时间、不可避免的中断时间'休息时间分别占工作时间的6%、3%和12%,该工程时间定额为()工日/m3。A、0.581B、0.608C、0.629D、0.659答案：D解析：工序作业时间=基本工作时间+辅助工作时间:基本工作时间/(1-辅助时间％)=0.5/(1-4%)=0.521,规范时间=准备与结束工作时间+不可避免的中断时间+休息时间，定额时间=工序作业时间/(■规范时间％)=0.521/(1-6%-3%-12%)=0.659下列关于招标控制价的说法中，正确的是。。A、招标控制价必须由招标人编制B、招标控制价只需公布总价C、招标人不得对招标控制价提出异议D、招标控制价不应上调或下浮答案：D解析：2022版教材P192（2）招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托、具有相应资质的工程造价咨询人编制。工程造价咨询人不得同时接受招标人和投标人对同一工程的招标控制价和投标报价的编制。（3）招标控制价应当依据工程量清单、工程计价有关规定和市场价格信息等编制。招标控制价应在招标文件中公布，对所编制的招标控制价不得进行上浮或下调。招标人应当在招标时公布招标控制价的总价，以及各单位工程的分部分项工程费,措施项目费、其他项目费、规费和税金。下列工人工作时间消耗中，属于有效工作时间的是。。A、因混凝土养护引起的停工时间B、偶然停工（停水、停电）增加的时间C、产品质量不合格返工的工作时间D、准备施工工具花费的时间答案：D解析：2022版教材P56本题考查的是有效工作时间的内容有效工作时间是从生产效果来看与产品生产直接有关的时间消耗。其中，包括基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束工作时间的消耗。准备与结束工作时间是执行任务前或任务完成后所消耗的工作时间。如工作地点、劳动工具和劳动对象的准备工作时间;工作结束后的整理工作时间等。（2018年）关于建设项目场地准备和建设单位临时设施费的计算,下列说法正A、改扩建项目一般应计工程费用和拆除清理费B、凡可回收材料的拆除工程应采用以料抵工方式冲抵拆除清理费C、新建项目应根据实际工程量计算，不按工程费用的比例计算D、新建项目应按工程费用比例计算，不根据实际工程量计算答案：B解析：改扩建项目一般只计拆除清理费，A错误；新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算，或按工程费用的比例计算，CD错误。（2016年）按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入固定资产其他费用的是（）。A、开办费B、非专利技术使用费C、土地使用权取得费D、生产准备费答案：C解析：投资估算时对于土地使用权有特殊的处理规则：按照有关规定，在尚未开发或建造自用项目前，土地使用权作为无形资产核算，房地产开发企业开发商品房时，将其账面价值转入开发成本；企业建造自用项目时将其账面价值转入在建工程成本。因此，为了与以后的折旧和摊销计算相协调，在建设投资估算表中通常可将土地使用权直接列入固定资产其他费用中。故C正确。（2018年）已知某人工抹灰10m2的基本工作时间为4小时,辅助工作时间占工序作业时间的5%,准备与结束工作时间'不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的6%、11%、3%o则该人工抹灰的时间定额为。工日/100m2A、6.30B、6.56C、6.58D、6.67答案：C解析：基本工作时间=4h=0.5（工日/10nr）工序作业时间=0.5/（1-5%）=0.526（工日/10rrf）时间定额=0.526/（1-6%-11%-3%）=0.658（工日/10m。）=6.58（工日/100m2）（2015年）根据《标准设计施工总承包招标文件》，除投标人须知前附表另有规定外，工程总承包招标的投标有效期为（）天。A、60B、90C、120D、180答案：C解析：该题主要考察的是：总承包投标文件的编制时应遵循的规定“由于实施工程总承包的项目通常比较复杂，因此除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期均为120天。”某新建项目，建设期2年，建设期内贷款分年度均衡发放，且只计息不还款，第1年贷款600万元，第2年贷款400万元，年利率为7%。则该项目的建设期利息为。万元。A、77.00B、78.47C、112.00D、114.94答案：B解析：2022版教材P31当总贷是分年均衡发放时，建设期利息的计算可按当年借款在年中支用考虑，即当年贷款按半年计息，上年贷款按全年计息。第1年贷款利息=0.5X600X7%=21（万元）第2年贷款利息=（600+21+0.5X400）X7%=57.47（万元）所以，建设期利息=21+57.47=78.47（万元）关于投标报价，下列说法中正确的是O。A、总价措施项目由投标人自主报价B、暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报C、暂估价依据询价情况填报D、投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应的清单项目的综合单价中答案：D解析：2022版教材P209投标人的投标总价应当与组成工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额相一致，及投标人在进行工程量清单招标的投标报价时，不能进行投标总价优惠（或降价,让利），投标人对投标报价的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。（2019年真题）某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1#、2#标段，其报价依次为7000万元,6000万元，若甲在1#标段已被确定为中标，则其在2#标段的评标价是。万元。5720624057606280答案：C解析：P213-217投标人甲在1#标段中标后，其在2#标段的评标可享受4%的评标优惠，具体做法应是将其2#标段的投标报价乘以4%,在评标价中扣减该值。因此，投标人2#标段的评标价=6000*(1-4%)=5760(万元(2019年真题)某地市政道路工程,已知与其类似已完工程造价指标为600元/m2,人、材、机占工程造价10%、50%、20%,拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为1.1、1.05、1.05o假定以人、材、机为基数取费，综合费率为25%,则该工程综合单价为。。A、507B、608.4C、633.75D、657答案：C解析：P155-166该工程综合单价=600(10%*1.1+50%*1.05+20%*1.05)*(1+25%)=633.75元/m2下列施工评标及相关工作事宜中，属于清标工作内容的是。。A、投标文件的澄清B、施工组织设计评审C、形式评审D、不平衡报价分析答案：D解析：2022版教材P213清标工作主要包含下列内容：（1）对招标文件的实质性响应；（2）错漏项分析；（3）分部分项工程项目清单综合单价的合理性分析；（4）措施项目清单的完整性和合理性分析，以及其中不可竞争性费用正确分析；（5）其他项目清单完整性和合理性分析；（6）不平衡报价分析；（7）暂列金额、暂估价正确性复核；（8）总价与合价的算术性复核及修正建议；（9）其他应分析和澄清的问题。（2014年）某项目共需要贷款资金900万元，建设期为3年,按年度均衡筹资，第1年贷款为300万元，第二年贷款为400万元，建设期内只计利息但不支付,年利率为10%,则第2年的建设期利息应为（）万元。A、50.0B、51.5C、71.5D、86.65答案：B解析：在建设期，各年的利息如下：q1=1/2A1Xi=1/2X300X0.1=15q2=（p1+1/2A2）Xi=（300+15+1/2X400）X0.1=51.5关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是。。A、项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制B、工程建设其他费用概算按国家或地区或部委所规定的项目和标准确定，并按统一格式编制C、主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量D、总概算编制说明应装订于总概算文件最后答案：B解析：2022版教材P166工程建设其他费用概算表。工程建设其他费用概算按国家或地区或部委所规定的项目和标准确定，并按统一格式编制（见表3.2.8）。应按具体发生的工程建设其他费用项目填写工程建设其他费用概算表，需要说明和具体计算的费用项目依次相应在说明及计算式栏内填写或具体计算。填写时注意以下事项：1）土地征用及拆迁补偿费应填写土地补偿单价、数量和安置补助费标准'数量等，列式计算所需费用，填入金额栏。2）建设管理费包括建设单位（业主管理费、工程监理费等，按“工程费用X费率”或有关定额列式计算。3）研究试验费应根据设计需要进行研究试验的项目分别填写项目名称及金额或列式计算或进行说明。（5）单项工程综合概算表和建筑安装单位工程概算表。（6）主要建筑安装材料汇总表。针对每一个单项工程列出钢筋、型钢、水泥、木材等主要建筑安装材料的消耗量。（2017年考题）关于材料单价的计算，下列计算公式中正确的是。。A、（供应价格+运杂费）X（1+运输损耗率）X（1+采购及保管费率）B、（供应价格+运杂费）/[（1+运输损耗率）X（1+采购及保管费率）]C、（供应价格+运杂费）X（1+采购及保管费率）/（1+采购及保管费率）D、（供应价格+运杂费）X（1+运输损耗率）/（1+采购及保管费率）答案：A解析：材料单价:（供应价格+运杂费）X（1+运输损耗率）X（1+采购及保管费率）。（2018年）关于工程施工投标报价过程中的工程量的复核，下列说法正确的是（）OA、复核的准确程度不会影响施工方法的选用B、复核的目的在于修改工程量清单中的工程量C、复核有助于防止由于物资少购带来的停工待料D、复核中发现的遗漏和错误须向招标人提出答案：C解析：复核的准确程度会影响施工方法的选用，A错误；复核的目的不是在于修改工程量清单中的工程量，B错误；针对工程量清单中工程量的遗漏或错误，是否向招标人提出修改意见取决于投标策略，D错误。考前关于编制预算定额应遵循的原则，下列说法中正确的有。。A、反映社会先进平均水平B、简明适用C、价格的灵活可协调性D、综合、简化答案：B解析：2022版教材P76包括按社会平均水平确定预算定额的原则及简明适用原则。53.关于招标工程量清单编制的说法，正确的有。。A、暂估价用于支付可能发生也可能不发生的材料及专业工程B、暂列金额是招标人考虑工程建设工程中不可预见、不能确定的因素而暂定的一笔费用C、计日工清单中由招标人列项，招标人填写数量与单价D、脚手架工程应列入以综合单价形式计价的分部分项工程清单答案：B解析：2022版教材P187脚手架工程属于专业工程的措施项目，宜采用与分部分项工程量清单编制相同的方式，编制“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”；暂估价是招标人在招标文件中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料'工程设备的单价以及专业工程的金额；暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料'工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用；计日工应按照其他项目清单列出的项目和估算的数量，自主确定各项综合单价并计算费用。.(2015年)关于联合试运转费，下列说法中正确的是()。A、包括对整个生产线或装置运行无负荷和有负荷试运转所发生的费用B、包括施工单位参加试运转人员的工资以及专家指导费C、包括试运转中暴露的因设备缺陷发生的处理费用D、包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费答案：B解析：该题主要考察的是：与未来生产经营有关的其他费用中联合试运转费的内容“联合试运转费是指新建或新增加生产能力的工程项目，在交付生产前按照设计文件规定的工程质量标准和技术要求，对整个生产线或装置进行负荷联合试运转所发生的费用净支出（试运转支出大于收入的差额部分费用）。试运转支出包括试运转所需原材料、燃料及动力消耗、低值易耗品'其他物料消耗、工具用具使用费、机械使用费'保险金、施工单位参加试运转人员工资以及专家指导费等;试运转收入包括试运转期间的产品销售收入和其他收入。联合试运转费不包括应由设备安装工程费用开支的调试及试车费用，以及在试运转中暴露出来的应施工原因或设备缺陷等发生的处理费用。”.施工现场项目经理的医疗保险费应计入下列。费用。A、人工费B、社会保险费C、劳动保险费D、企业管理费答案：B解析：本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。医疗保险属于规费中的社会保险费。教材P1074.（2016年）某工程施工过程中发生如下事件：①因异常恶劣气候条件导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②遇到不利地质条件导致工程停工1天，人员窝工10个工日，处理不利地质条件用工15个工日。若人工工资为200元/工日，窝工补贴为100元/工日，不考虑其他因素。根据《标准施工招标文件》(2007年版)通用合同条款，施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是0。A、3天，6000元B、1天，3000元C、3天，4000元D、1天，4000元答案：C解析：《标准施工招标文件》中承包人的索赔事件及可补偿内容施工中遇到不利物质条件,可索赔工期和费用；异常恶劣的气候条件导致工期延误,可索赔工期。.(2016年)根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),下列关于计日工的说法中正确的是()。A、招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价B、发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行C、计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润D、计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付答案：C解析：计日工表项目名称这一列包含：人工费、材料费、施工机具使用费'企业管理费'利润。C对。注：此表项目名称'暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中。A不对。发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行。B不对。每个支付期末，承包人应与进度款同期向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的计日工金额，调整合同价款，列人进度款支付。D不对。.根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》GB50854—2013,下列措施项目中，应列入安全施工项目的是。。A、现场施工机械设备防扰民措施费用B、建筑工地起重机械的检验检测费用C、“五牌一图”的费用D、防煤气中毒等措施费用答案：B解析：2022版教材P15教材中措施项目费的内容是以《房屋建筑与装饰工程计量规范》GB50854-2013中的规定为例。A环境保护费，CD文明施工费。.根据我国现行建筑安装工程费用的组成，下列属于规费的是。。A、环境保护费B、生育保险费C、财务保险费D、文明施工费答案：B解析：2022版教材P13页规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权利部门规定必须缴纳或计取的费用。主要包括社会保险费、住房公积金。（1）社会保险费。包括：1）养老保险费；2）失业保险费；3）医疗保险费；4）生育保险费；5）工伤保险费。.在建设项目招投标过程中，招标人应当自收到评标报告之日起()内公示中标候选人，公示期不得少于()。A、1,3B、3,3C、3,7D、1,7答案：B解析：为维护公开、公平、公正的市场环境，鼓励各招投标当事人积极参与监督，按照《招标投标法实施条例》的规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。教材P217-219.(2017年考题)根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指()oA、为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B、建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C、为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D、在建设期内预计或实际支出的建设费用答案：D解析：工程造价是指在建设期预计或实际支出的建设费用。.某新建项目，建设期2年，第1年贷款500万元，第2年贷款200万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为10%,每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是()万元。A、87.50B、89.76C、71.75D、35.88答案：B解析：本题考查的是建设期利息。实际利率=（1+10%/2）2-1=10.25%；第1年贷款利息=500/2X10.25%=25.63（万元）;第2年贷款利息=（500+25.63+200/2）X10.25%=64.13（万元）,利息总额=25.63+64.13=89.76（万元）。提示:此题建议结合管理教材学习，考点需要掌握名义利率和有效利率概念。教材P31-3263.（2014年）工程造价信息分类应从系统工程的角度出发，放在具体的应用环境中考虑，综合项目的实施环境和信息技术工具，这体现了工程造价信息分类的。原则。A、综合实用性B、稳定性C、兼容性D、可扩展性答案：A解析：本题考查的是工作造价信息的分类，分类原则稳定性：以分类对象最稳定的本质属性和特征作为分类的基础和标准。兼容性：满足不同项目参与方高效信息交换的需要。可扩展性：分类的灵活性，可方便扩展，增加新信息类型，不打乱原有分类。综合实用性：应综合考虑项目的实施环境和信息技术工具。.根据我国现行规定，关于预备费的说法中，正确的是。。A、基本预备费以工程费用为计算基数B、实行工程保险的工程项目，基本预备费应适当降低C、价差预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为计算基数D、价差预备费不包括利率、汇率调整增加的费用答案：B解析:2022版教材P30基本预备费以工程费用和工程建设其他费用为计算基数；价差预备费的计算基数是静态投资；价差预备费要考虑利率、汇率调整等增加的费用。.（2019年真题）关于合同价款的期中支付，下列说法正确的是。。A、进度款支付周期应与发包人实际的工程计量周期一致B、已标价工程量清单中单价项目结算价款应按承包人确认的工程量计算C、承包人现场签证金额不应列入期中支付进度款，在竣工结算时一并处理D、进度款的支付按期中结算价款总额和约定比例计算，一般不低于60%,不高于90%答案：D解析：P256-258进度款支付周期，应与合同约定的工程计量周期一致。选项A错误。已标价工程量清单中的单价项目，承包人应按工程计量确认的工程量与综合单价计算。如综合单价发生调整的，以发承包双方确认调整的综合单价计算进度款。选项B错误。承包人现场签证和得到发包人确认的索赔金额列入本周期应增加的金额中。选项C错误。进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计算，不低于60%.不高于90%o.某施工机械配备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工单价为80元，则该施工机械的台班人工费为。元/台班。A、78.72B、81.28C、157.44D、162.56答案：D解析：2022版教材P73台班人工费=2X[1+（254-250）/250]X80=162.56（元/台班）。.当工业集聚带来的。的总和超过生产集聚带来的利益时，综合经济效益反而下降。A、“外部不经济性”B、“外部不协调性”C、“内部不经济性”D、“内部不协调性”答案：A解析：本题考查的是项目决策阶段影响工程造价的主要因素。当工业集聚带来的“外部不经济性”的总和超过生产集聚带来的利益时，综合经济效益反而下降，这就表明集聚程度已超过经济合理的界限。教材P119727.某分部分项工程的清单编码为020301008001,则该专业工程的代码为（）。A、02B、03C、01D、008答案：A解析：本题考查的是分部分项工程项目清单。第一级为专业工程代码，即02；第二级为附录分类顺序码，即03；第三级为分部工程顺序码，即01;第四级为分项工程项目名称顺序码，即008；第五级为工程量清单项目名称顺序码，即001o教材P44-47.（2014年）下列对于测时法的特征描述中，正确的是。。A、测时法既适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间B、选择测时法比接续测时法准确'完善，但观察技术也较之复杂C、当所测定的各工序的延续时间比较短时，接续测时法较选择测试法方便D、测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法来确定答案：D解析：确定观测次数较为科学的方法，应该是依据误差理论和经验数据相结合的方法来判断。测时法主要适用于测定定时重复的循环工作的工时消耗，是精确度比较高的一种计时观察法，一般可达到0.2〜15s。测时法只用来测定施工过程中循环组成部分工作时间消耗，不研究工人休息、准备与结束及其他非循环的工作时间。当所测定的各工序或操作的延续时间较短时，连续测定比较困难，用选择法测时比较方便且简单。接续法测时也称作连续法测时。它比选择法测时准确、完善，但观察技术也较之复杂。.措施项目清单编制中，下列适用于以“项”为单位计价的措施项目费是。。A、已完工程及设备保护费B、超高施工增加费C、大型机械设备进出场及安拆费D、施工排水、降水费答案：A解析：2022版教材P47本题考查的是措施项目清单的编制。有些措施项目则是可以计算工程量的项目，如脚手架工程，混凝土模板及支架（撑），垂直运输，超高施工增加，大型机械设备进出场及安拆，施工排水降水等。不能计算工程量的项目清单，以“项”为计量单位进行编制。.（2017年考题）在计算预算定额人工工日消耗量时，含在人工幅度差内的用工是（）oA、超运距用工B、材料加工用工C、机械土方工程的配合用工D、工种交叉作业相互影响的停歇用工答案：D解析：人工幅度差。即预算定额与劳动定额的差额，主要是指在劳动定额中未包括而在正常施工情况下不可避免但又很难准确计量的用工和各种工时损失。内容包括：①各工种间的工序搭接及交叉作业相互配合或影响所发生的停歇用工；②施工过程中，移动临时水电线路而造成的影响工人操作的时间；③工程质量检查和隐蔽工程验收工作而影响工人操作的时间；④同一现场内单位工程之间因操作地点转移而影响工人操作的时间；⑤工序交接时对前一工序不可避免的修整用工;⑥施工中不可避免的其他零星用工。.（2019年真题）根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是。。A、在通用条款中规定了调价公式B、调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程C、调价公式中所列各项费用要求的权重已经约定,合同实施过程中不得调整D、调价公式中的固定系数，在合同实施过程中可视情况调整答案：B解析:P280-2892017年版FIDIC《施工合同条件》将该调价公式从通用条款删除，放入专用条款的”费用指数报表"中，供双方当事人选用。选项A错误。调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程。选项B正确。如果由于工程变更，使得数据调整表中所列各项费用要素的权重（系数）变得不合理、失衡或者不适用时，则应对其进行调整。选项C错误。调价公式中的固定系数，代表合同支付中不予调整的部分;故不能调整。选项D错误。73.根据FIDIC《施工合同条件》（1999版），关于合同价款调整的规定，下列说法正确的是（）。A、工程量的变更与对应费率的乘积超过了中标总金额的1%时才予调整B、实际测量工程量比工程量表中工程量变动大于10%时，可调整相应单价C、工程师要求改变施工顺序的，不应调整合同价款D、承包人配合工程检验所发生的剥露和覆盖，不应调整合同价款答案：B解析：2022版教材P282因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括:⑴该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%。⑵该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%„⑶由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%。⑷该部分工程不是合同中规定的“固定费率项目”。（2014年）关于世界银行贷款项目的投标资格审查，下列说法中正确的是（）A、凡采购大而复杂的工程宜采用资格预审B、资格定审有利于缩小投标人的范围C、资格预审的标准应严于资格定审D、资格定审的标准应严于资格预审答案：A解析：凡采购大而复杂的工程，以及在例外情况下，采购专为用户设计的复杂设备或特殊服务，在正式投标前宜先进行资格预审，对投标人是否有资格和能力承包这项工程或制造这种设备先期进行审查，以便缩小投标人的范围。根据《标准施工招标文件》（2007年版），进行了资格预审的施工招标文件应包括。。A、招标公告B、投标资格条件C、投标邀请书D、评标委员会名单答案：C解析：2022版教材P183当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书，该邀请书可代替资格预审通过通知书，以明确投标人已具备了在某具体项目某具体标段的投标资格，其他内容包括招标文件的获取'投标文件的递交等。（2018年）某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元。市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元。非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元，则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为。。A、10000万元、300万元、0万元B、9600万元'700万元、0万元C、9500万元,300万元、500万元D、9100万元'700万元，500万元答案：C解析：固定资产其他费=2000+100+5000+400+2000=9500（万元）无形资产费=200+100=300（万元）其他资产费用=500（万元）关于建设期利息的说法，正确的是。。A、建设期利息包括在建设期内发生的为工程项目筹集资金的融资费用利息B、总贷款分年均衡发放时，建设期利息计算可按当年借款在年初支用考虑C、建设期利息不包括国外贷款银行以年利率方式收取的各种管理费D、建设期利息不包括国内代理机构以年利率方式收取的转贷费和担保费答案：A解析：2022版教材P31建设期利息主要是指在建设期内发生的为工程项目筹集资金的融资费用及债务资金利息。当总贷款是分年均衡发放时，建设期利息计算可按当年借款在年中支用考虑利用国外贷款的利息计算中，年利率应综合考虑贷款协议中向贷款方加收的手续费、管理费、承诺费，以及国内代理机构向贷款方收取的转贷费、担保费和管理费等。在工人的工作时间消耗中，属于有效工作时间且和工作量大小有关的是。。A、辅助工作时间B、准备与结束工作时间C、休息时间D、不可避免的中断时间答案：A解析：B选项准备与结束工作时间的长短与所担负的工作量的大小无关，与工作内容有关。CD选项属于必须消耗的时间，但是不属于有效工作时间。（2019年考题）编制招标工程量清单时，应根据施工图纸的深度、暂估价设定的水平、合同价款约定调整因素以及工程实际情况合理确定的清单项目是。。A、措施项目清单B、暂列金额C、专业工程暂估价D、计日工答案：B解析：在确定暂列金额时应根据施工图纸的深度、暂估价设定的水平、合同价款约定调整的因素以及工程实际情况合理确定。（2016年考题）某县城建筑工程承建市区某建筑工程，2015年8月编制结算的税前造价为6000万元。已知营业税税率为3%,市、县城市维护建设税税率分别为7%、5%,教育费附加率、地方教育附加率分别为3%、2%„该工程的结算造价应为。万元。A、6198.06201.66204.86208.6答案：D解析：本题考查的是税金，应纳税额=税前造价x综合税率（新：增值税税率），建筑工程在市区，综合税率3.48%,则结算造价=6000+6000x3.48%=6208.8万元。（2019年真题）根据我国现行建设工程总投资及工程造价的构成，下列资金在数额上和工程造价相等的是。A、固定资产投资+流动资金B、固定资产投资+铺底流动资金C、固定资产投资D、建设投资答案：C解析：P1-2固定资产投资在数值上与工程造价相等。［设备及工界乂船置费工猊费用1 _aI或筑安装工程费建设投资＜工程代迎其他费用建设单mt理*用地qjc程准备费市政公用配套设施费技术1H务费建设投资＜工程代迎其他费用1»S®«I ［基本演*费1■税费I价差f«备费、牍总m利息图1.1.1我国现行建设项目总投贲构成(2017年考题)根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),关于工程计量，下列说法中正确的是。。A、合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量B、因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量C、成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进行计量D、总价合同应按实际完成的工程量计算答案：A解析：成本加酬金合同按照单价合同的计量规定进行计量；采用工程量清单方式招标形成的总价合同，工程量应按照与单价合同相同的方式计算。采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，除按照工程变更规定引起的工程量增减外，总价合同各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。关于土地征用及迁移补偿费的说法中，正确的是O。A、征用耕地的土地补偿费标准为该地被征用前三年，平均年产值的4〜6倍B、拆迁补偿的方式可以实行货币补偿C、青苗补偿费归农村集体所有D、被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30倍答案：B解析：2022版教材P24征用耕地的土地补偿费标准为该地被征用前三年，平均年产值的6〜10倍；若农民自行承包土地的青苗补偿费应付给本人；每公顷被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的15倍。（2016年）投标人在投标报价时，应优先被采用为综合单价编制依据的是（）。A、企业定额B、地区定额C、行业定额D、国家定额答案：A解析：（2）综合单价确定的步骤和方法1）确定计算基础计算时应采用企业定额,在没有企业定额或企业定额缺项时，可参照本企业实际水平相近的国家、地区、行业定额，并通过调整来确定清单项目的人'材'机单位用量。某建设项目静态投资20000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，计划每年完成投资50%,年均投资价格上涨率为5%,该项目建设期价差预备费为（）万元。A、1006.25B、1525.00C、2056.56D、2601.25解析：2022版教材P312,价差预备费的测算方法价差预备费一般根据国家规定的投资综合价格指数，按估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法计算。第一年价差预备费=10000X[(1+5%)X(1+5%)0.5-1]=759.30(万元)第二年的价差预备费=10000X[(1+5%)X(1+5%)0.5X(1+5%)-1]=1297.26(万元)价差预备费合计=759.30+1297.26=2056.56(万元)(2015年考题)根据施工过程工时研究结果，与工人所担负的工作量大小无关的必须消耗时间是。。A、基本工作时间B、辅助工作时间C、准备与结束工作时间D、多余工作时间答案：C解析：准备与结束工作时间是执行任务前或任务完成后所消耗的工作时间。如工作地点'劳动工具和劳动对象的准备工作时间;工作结束后的整理工作时间等。准备和结束工作时间的长短与所担负的工作量大小无关，但往往和工作内容有关。87.某进口设备离岸价为255万元，国际运费为25万元，海上保险费率为0.2%,关税税率为20%,则该设备的关税完税价格为()万元。A、280.56B、281.12C、336.67D、337.35解析：2022版教材P6到岸价格=离岸价格+国际运费+运输保险费=CIF=280.56,完税价格hIF*（1+20%）=336.67。到岸价格作为关税的计税的计征基数时，通常又可以称为关税完税价格。（2017年考题）在国外其地建设一座化工厂，已知设备到达工地的用（E）为3000万美元，该项目的朗格系数（K）及包含的内容如下表所示。则该工厂的朗格系数（K）3.003内容<a）包括基础、改缶、油漆及设看安装费B-1.-<b）包括在内和配营EWW(a)X1.1同接费用为。万美元。 3装按费 （b）xi.5（d）包括上is在内和低接费(c)XI.3微信公众考：金考典，新题，押题!9009693020791350答案：C解析：该厂的间接费用=3000X1.4X1.1X1.5X0.3=2079万美元。（2014年）根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（）A、人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用B、材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费'运输损耗费、材料损耗费、采购及保管费五项组成C、材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费D、施工机具使用费包含仪器仪表使用费答案：B解析：料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库直至出库形成的综合平均单价。由材料原价、运杂费,运输损耗费'采购及保管费组成。（2015年）下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是0。A、为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用B、新产品试验费C、施工企业技术革新的研究试验费D、设计模型制作费答案：A解析：该题主要考察的是：研究试验费的内容，“研究试验费不包括以下项目：⑴应由科技三项费用（即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费）开支的项目。（2）应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定'检查所发生的费用及技术革新的研究试验费。（3）应由勘察设计费或工程费用中开支的项目。”（2015年考题）根据《标准施工招标文件》（2007版）的合同通用条件，承包人通常只能获得费用补偿，但不能得到利润补偿和工期顺延的事件是。。A、施工中遇到不利物质条件B、因发包人的原因导致工程试运行失败C、发包人更换其提供的不合格材料D、基准日后法律的变化解析：引起承包人索赔的事件以及可能得到的合理补偿内容如下表所示。《标准施工招标文件》中承包人的索赔事件及可补偿内容。教材P238.序号条款号索购事件可补偿内容工期费用利相14.11施工中遇到不利物质条件V25.4.3发包人更换其提供的不合格材料、工程设番316.2基准日后法律的变化418.6.2因发包人的原因导致工程试运行失败7（2020年真题）某拟建项目，建筑安装工程费为11.2亿元，设备及工器具购置费为33.6亿元，工程建设其他费为8.4亿元，建设单位管理费为3亿元，基本预备费费率为5%,则拟建项目基本预备费为。亿元。A、0.56B、2.24C、2.66D、2.81答案：C解析：P30-31工程费用+工程建设其他费=11.2+33.6+8.4=53.2亿元;基本预备费=53.2X5%=2.66亿元（2020年真题）某项目施工合同约定，由承包人承担±10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。已知承包人投标价格'基准期的价格分别为100/m3、96元/m3,2020年7月的造价信息发布价为130元/m3,则该月碎石的实结算价格为。元/m3。A、117.0B、120.0C、124.4D、130.0答案：B解析：P241-244130-100*1.1+100=120.0元。（2014年）下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应有承包人承担的是。。A、因工程损害导致的第三方人员伤亡B、因工程损害导致的承包人人员伤亡C、工程设备的损害D、应监理人要求承包人照管工程的费用答案：B解析：本题考查的是不可抗力索赔的原则，费用损失的承担原则：（1）合同工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；（2）发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；（5）工程所需清理'修复费用，由发包人承担。（2019年考题）关于设备原价的说法，正确的是。。A、进口设备的原价是指其到岸价B、国产设备原价应通过查询相关交易价格或向生产厂家询价获得C、设备原价通常包含备品备件费在内D、设备原价占设备购置费比重增大，意味资本有机构成的提高答案：C解析：进口设备原价指其抵岸价；国产标准设备通过查询相关交易价格或向生产厂家询价获得；设备及工、器具购置费用占工程造价比重的增大意味资本有机构成的提高。（2013年）关于招标文件的编制，下列说法中错误的是（）。A、当未进行资格预审时招标文件应包括招标公告B、应规定重新招标和不再招标的条件C、招标控制价应在招标时（或在招标文件中）一并公布D、投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准答案：D解析：标人须知前附表不得与投标人须知正文内容有抵触。在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是。。A、概算定额法B、概算指标法C、预算单价法D、综合吨位指标法答案：B解析：2022版教材P158概算指标法适用的情况包括：（1）在方案设计中，由于设计无详图而只有概念性设计时，或初步设计深度不够，不能准确地计算出工程量，但工程设计采用的技术比较成熟时可以选定与该工程相似类型的概算指标编制概算。（2）设计方案急需造价概算而又有类似工程概算指标可以利用的情况。（3）图样设计间隔很久后再来实施，概算造价不适用于当前情况而又急需确定造价的情形下，可按当前概算指标来修正原有概算造价。（4）通用设计图设计可组织编制通用图设计概算指标，来确定造价。根据施工过程工时研究结果，与工人所担负的工作量大小无关的必须消耗时间是（）。A、基本工作时间B、辅助工作时间C、准备与结束工作时间D、多余工作时间答案：C解析：2022版教材P56准备与结束工作时间是执行任务前或任务完成后所消耗的工作时间。如工作地点'劳动工具和劳动对象的准备工作时间，工作结束后的整理工作时间等。准备和结束工作时间的长短与所担负的工作量大小无关，但往往和工作内容有关。（2018年考题）国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5%,设备损失费率10%,包装费0.4万兀，利润率为10%,用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。A、2.00B、2.10C、2.31D、2.35答案：D解析：本题考查的是用成本估价法计算国产非标准设备利润的计算。专用工具费=[(18+2)X(1+5%)X(1+10%)+0.4]X10%=2.35万元。(2016年)施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是()。A、和解协议书B、造价认定书C、行政调解书D、仲裁调解书答案：D解析：(2)仲裁裁决的执行。仲裁裁决做出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以向被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院申请执行。当初步设计较深，有详细的设备清单时，可采用的设备安装工程概算编制方法是()。A、扩大单价法B、预算单价法C、综合吨位指标法D、安装设备百分比法答案：B解析：2022版教材P162当初步设计较深，有详细的设备清单时，可直接按安装工程预算定额单价编制安装工程概算，概算编制程序与安装工程施工图预算程序基本相同。（2016年考题）进口设备的原价是指进口设备的。。A、到岸价B、抵岸价C、离岸价D、运费在内价答案：B解析：本题考查的是进口设备原价的构成及计算。进口设备原价是指进口设备的抵岸价。（2020年真题）采用“一票制”、"二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣的，正确的做法是。。A、"一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B、“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣C、"二票制”下，材料原价按货物销售适用税率'运杂费按交通运输适用税率进D、"二票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保答案：C解析：P68-70“两票制”支付方式：在这种方式下，运杂费以接受交通运输与服务适用税率9%扣除增值税进项税额。“一票制”支付方式：在这种方式下，运杂费采用与材料原价相同的方式扣除增值税进项税额。(2016年)某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料,装料、搅拌、卸料、终端需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s,运料和其他时间的交叠时间为50s,机械利用系数为0.8o该机械的台班产量定额为()m3/台班。A、29.79B、32.60C、36.00D、39.27答案：C解析：该搅拌机一次循环的正常延续时间=150+40+250+50+40-50=480s,该搅拌机纯工作lh循环次数=3600/480=7.5h,该搅拌机纯工作Ih正常生产率=7.5X750=5625L=5.625m3,该搅拌机台班产量定额=5.625X8X0.8=36m3..对某招标工程进行报价分析，在不考虑安全文明施工费的前提下，承包人中标价为1500万元，招标控制价为1600万元，设计院编制的施工图预算为1550万元，承包人认为的合理报价值为1540万元，则承包人的报价浮动率是O。A、0.65%B、6.25%C、93.75%D、96.25%答案：B解析：本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。实行招标的工程：承包人报价浮动率=(1-中标价/招标控制价)X100%=(1-1500/1600)X100%=6.25%..当初步设计深度不够，不能准确地计算出工程量，但工程设计技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时，可采用的方法是。。A、概算定额法B、概算指标法C、类似工程预算法D、类似工程概算法答案：B解析：2022版教材P1582.概算指标法概算指标法是用拟建的厂房、住宅的建筑面积（或体积）乘以技术条件相同或基本相同的概算指标而得出人、材、机费,然后按规定计算出企业管理费,利润、规费和税金等,得出单位工程概算的方法。概算指标法适用的情况包括：1）在方案设计中，由于设计无详图而只有概念性设计时，或初步设计深度不够，不能准确地计算出工程量.，但工程设计采用的技术比较成熟时可以选定与该工程相似类型的概算指标编制概算；2）设计方案急需造价概算而又有类似工程概算指标可以利用的情况；3）图样设计间隔很久后再来实施，概算造价不适用于当前情况而又急需确定造价的情形下，可按当前概算指标来修正原有概算造价；4）通用设计图设计可组织编制通用图设计概算指标，来确定造价。.（2015年考题）某大型施工机械需配机上司机、机上操作人员各一名，若年制度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工日工资单价均为100元/工日，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。A、100B、125C、200D、250答案：D【“析】ftSE人工费Yx|l+—彳＞卜100-250元/台班.解析：.下列施工机械，其安拆及场外运费计算到施工机械台班单价中的是（）。A、不需安拆的施工机械B、利用辅助设施移动的施工机械，其辅助设施（包括轨道和枕木）等的折旧、搭设和拆除等费用可单独计算C、安拆简单、移动需要起重及运输机械的轻型施工机械D、安拆复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费单独计算答案：C解析：2022版教材P73安拆费及场外运费根据施工机械不同分为计入台班单价'单独计算和不计算三种类型。移动有一定难度的特、大型（包括少数中型）机械，其安拆费及场外运费应单独计算。（1）安拆简单'移动需要起重及运输机械的轻型施工机械，其安拆费及场外运费计入台班单价。1）一次安拆费应包括施工现场机械安装和拆卸一次所需的人工费、材料费、机械费'安全监测部门的检测费及试运转费；2）一次场外运费应包括运输、装卸、辅助材料和回程等费用；3）年平均安拆次数按施工机械的相关技术指标，结合具体情况综合确定；4）运输距离均按平均30km计算。（2）单独计算的情况包括：1）安拆复杂'移动需要起重及运输机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费单独计算2）利用辅助设施移动的施工机械，其辅助设施（包括轨道和枕木）等的折旧、搭设和拆除等费用可单独计算。（3）不需计算的情况包括：1）不需安拆的施工机械，不计算一次安拆费；2）不需相关机械辅助运输的自行移动机械，不计算场外运费；3）固定在车间的施工机械，不计算安拆费及场外运费。.（2016年）建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算日起为（）。A、提交竣工结算文件之日B、确认竣工结算文件之日C、竣工验收合格之日D、工程实际交付之日答案：D解析：2）计息日。利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约不明的，下列时间视为应付款时间①建设工程已实际交付的，为交付之日；②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。.（2018年）关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法,下列说法正的是（）oA、理论计算法适用于确定材料净用量B、必须消耗的材料量指材料的净用量C、土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料D、现场统计法主要适用于确定材料损耗量答案：A解析：必须消耗的材料属于施工正常消耗，B错误；土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于实体材料，C错误；现场统计法不能用于确定材料损耗量的依据，D错误。.（2019年考题）施工图预算以二级预算编制形成。。A、总预算和单位工程预算B、单位工程综合预算和单位工程预算C、总预算和单位工程综合预算D、建筑工程预算和设备安装工程预算答案：A解析：施工图预算的二级预算编制形式：建设项目总预算和单位工程预算。.工程总承包的投标文件中应该包含的内容是。。A、地下管线资料、气象和水文观测资料B、定位放线的基准点和基准标高C、经审批的规划许可证D、承包人建议书答案：D解析：2022版教材P225工程总承包投标文件的编制由以下内容组成：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有